电气设备安装工程施工合同新完整版
电气设备安装工程合同

电气设备安装工程合同合同编号:XXX甲方:(委托方)地址:联系人:电话:乙方:(承包方)地址:联系人:电话:鉴于甲方拟进行电气设备安装工程,乙方具备相关的技术和经验,双方经友好协商,达成以下合作协议:一、合同项目1.1 项目名称:电气设备安装工程(以下简称工程)1.2 工程内容:包括但不限于电气设备的安装、连接、调试等工作。
具体工作内容详见附件《工程说明书》。
1.3 工程地点:详见附件《工程地点及方位图》。
二、合同价款2.1 工程合同总价为人民币XXX(大写XXX)元。
2.2 甲方将按以下方式支付价款:(1)预付款:工程合同总价的30%,即人民币XXX(大写XXX)元,于双方签订本合同之日起3个工作日内支付至乙方指定账户。
(2)进度款:工程合同总价的40%按工程进度分阶段支付,具体支付比例和时间节点如下:第一阶段:工程进度达到10%时支付;第二阶段:工程进度达到30%时支付;第三阶段:工程进度达到60%时支付;第四阶段:工程进度完成100%时支付。
(3)验收付款:工程竣工并验收合格后,甲方在收到乙方提交的竣工报告和验收报告后,15个工作日内支付剩余款项,即人民币XXX(大写XXX)元。
三、工期和交付3.1 工期:工程的合同工期为XXX个工作日,自双方签订本合同之日起计算,具体时间详见附件《项目进度计划》。
3.2 工程交付:乙方应在工期内按合同约定的工程进度完成各项工作,并在竣工后48小时内向甲方提交竣工报告和验收报告。
四、质量保证和维护4.1 质量保证期:自乙方向甲方交付竣工报告之日起,质量保证期为XXX个月。
4.2 质量保证内容:乙方负责在质量保证期内对工程中安装的设备进行质量保证,确保设备正常运行。
4.3 设备维护:在质量保证期结束后,乙方可提供设备的维护和保养服务,双方另行协商确定维护和保养的方式和费用。
五、责任和风险承担5.1 甲方的责任和义务:(1)提供工程所需的资料和信息,并确保其真实、准确、完整;(2)按合同约定的支付方式和时间支付价款;(3)协助乙方完成工程;(4)提供必要的安全保障措施。
电气安装合同范本

电气安装合同范本5、安全文明施工。
(二)合同价款。
本合同价款为人民币:元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。
该总价已包括人工、机械、安装辅材、施工安装、调试、保险、风险、安全措施费等各项费用。
五、工期要求:在结构施工阶段,乙方必须跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、柜、箱、盒及铁件同步安装到位;装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合,平面协调、立体交叉施工,不拖其他工序后腿,不影响甲方整体施工进度计划。
六、质量标准:按照国家建筑安装工程验收标准、安装工程施工规范、JGJ59—99安保体系和当地主管部门的其他要求,作为本工程质量验收标准。
七、质量验收程序:1、对安装工作的正确性与符合性检验,由乙方自检合格后报甲方及监理复验。
2、施工阶段每一结构层次的隐检、完工阶段的电阻测试等检验项目,均应在乙方自检合格后报甲方复检验收,再由甲方报请建设、监理、设计及质监部门进行最终竣工验收。
其质量标准应与甲方与业主所签订的工程总包合同中约定的质量要求相一致。
3、乙方必须服从甲方在各次验收中提出的所有整改意见,并在甲方限定的时间内整改至符合要求,乙方拒绝或拖延整改,甲方视情节轻重有权对乙方作出处罚。
4、乙方对现场所有已完施工成品负有保护的义务,凡因乙方施工安排不善,在结构已完施工部位进行凿洞、敲孔安装施工或返工的(暗管敷设的砖墙面刨槽及设计变更除外),均由乙方自费修补恢复原状,造成甲方其他损失的,另行赔偿。
八、质量保修责任:乙方承包的本安装工程在竣工验收备案后的年内负有保修义务,凡保修期内因乙方施工质量所引起的所有维修工作,均由乙方限时无偿修复。
如乙方未能在限定时间内对缺陷部位进行修理,甲方可另派专业人员维修,所有费用从乙方预留的保修金中扣除。
九、本工程施工中,甲方除向乙方材料外,其余操作工、器具均由乙方自备。
十、本合同第四(二)条关于乙方的承包工费中已包括甲方给乙方的劳动保护及安全措施包干费,施工中发生的安全事故处理费用,全由乙方承担。
2024年电气设备安装工程施工合同范文

2024年电气设备安装工程施工合同范文尊敬的xxxx公司:根据我们双方的协商,我方将承接贵公司____年的电气设备安装工程施工合同。
特此草拟本合同,详细规定双方的权利义务,为确保工程的顺利进行和双方合作的公平公正。
一、项目概况1.1 项目名称:电气设备安装工程1.2 项目地点:xxxx公司所在地1.3 工程内容:根据贵公司提供的设计图纸和要求,我方将负责电气设备的安装、调试、验收等相关工作。
1.4 工程规模:详见设计图纸。
二、合同价格和支付方式2.1 合同价格:合同总价为xxxx元(人民币)。
2.2 付款方式:(1)首付款:双方签订本合同后,贵公司需支付首付款金额的50%作为合同生效的前期费用。
(2)进度款:贵公司需按工程进度支付相应的款项,具体支付比例和时间节点将在施工过程中根据实际进度进行协商并确定。
(3)结算款:在设备安装完成并经过验收合格后,贵公司需支付剩余款项。
2.3 付款方式:贵公司需以银行转账的方式进行支付,我方提供相应的收款账户。
三、工期安排3.1 工期:根据实际施工情况,双方约定工期为xx个月。
3.2 工期计算:工期自合同生效之日起计算,以实际完工时间为准。
3.3 延期和提前完成:如因不可抗力或其他不可预见的情况导致工期延长或提前完成,双方应在第一时间进行协商解决。
四、质量标准4.1 质量要求:电气设备安装工程应符合相关的国家标准和技术规范要求,并保证工程质量。
4.2 质量检验:我方将按照合同约定的标准对安装工程进行质量检验,贵公司有权对检验结果提出异议,并在双方协商一致后进行整改。
4.3 质量保证期:自验收合格之日起,我方提供质量保证期为12个月,期间发生的设备故障由我方负责免费修理或更换。
五、工程变更和索赔5.1 双方变更:如在施工过程中遇到工程变更情况,双方应及时协商解决,并在变更前签订书面变更协议。
5.2 索赔处理:如因我方原因导致工程延误或质量问题,我方应在合理期限内进行赔偿或返工。
电气安装施工维修合同

电气安装施工维修合同甲方(委托方):乙方(受托方):根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,经双方友好协商,本着平等、自愿、公平、诚信的原则,就甲方电气设备安装施工及维修事项达成一致,签订本合同,具体内容如下:一、工程概况1.1 工程名称:__________电气设备安装及维修工程1.2 工程地点:__________1.3 工程内容:包括但不限于电气设备安装、调试、维修、保养等服务。
二、合同金额2.1 本合同总金额为人民币(大写):____元整(小写):_____元。
2.2 双方确认,以上金额为含税价格。
三、合同工期3.1 合同工期自双方签订合同之日起至工程验收合格之日止。
3.2 乙方应按照双方约定的工期要求完成工程。
四、质量标准4.1 乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求进行施工,确保工程质量。
4.2 工程验收合格后,乙方应承担不少于一年的质保期。
五、付款方式及进度5.1 本合同的付款分为三个阶段,具体付款比例和付款时间如下:(1)第一阶段:工程进度达到30%时,甲方支付合同金额的30%;(2)第二阶段:工程进度达到60%时,甲方支付合同金额的30%;(3)第三阶段:工程验收合格并办理移交手续后,甲方支付剩余的40%。
5.2 乙方开具正规发票,甲方按照扣除税金后的金额支付。
六、违约责任6.1 乙方未按照约定时间完成工程,甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金,违约金计算方式为:合同金额×0.5%×逾期天数。
6.2 甲方未按照约定时间支付合同款项,乙方有权拒绝继续施工,并有权要求甲方支付逾期付款的违约金,违约金计算方式同上。
七、争议解决本合同履行过程中发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。
八、其他约定8.1 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
8.2 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至合同约定的工程验收合格之日止。
甲方(盖章):__________ 乙方(盖章):__________代表(签名):__________ 代表(签名):__________签订日期:__________ 签订日期:__________请注意,以上合同范本仅供参考,具体合同内容需根据双方实际情况进行调整,并在签订前征求法律人士的意见。
电气安装工程施工合同5篇

电气安装工程施工合同5篇电气安装工程施工合同1发包方:承包方:根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的规定以及建筑工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同。
第一部分工程概况及承包范围1、工程名称:榆林基地二楼别墅工程2、工程地点:榆林段110国道南侧3、电气工程(强、弱电)安装工程内容及承包范围:a)照明系统:管路预留、预埋、穿线,灯具、插座、开关、配电箱、电度表箱安装及调试等施工图纸要求内容。
b)动(电)力系统:管路及套管预留、预埋,电缆桥架安装,线缆敷设,配电设备安装及调试等施工图纸要求内容。
c)弱电系统(电视、电话、宽带网、监控):管路预留、预埋(含穿墙套管)及管路清扫等弱电专业施工队伍以外的施工图纸要求内容。
d)防雷接地系统乙方完成但不仅限于以上工作,所有与电气工程(强、弱电)有关的工作均由乙方完成。
第二部分工期、承包及付款方式1、合同签订之日起,按甲方要求,保证不耽误总体工期。
因不可抗力及甲乙双方以外的原因,导致工程停建,施工合同不能继续履行,可解除合同。
2、工程质量等级:合格。
第三部分承包方式、合同价款及结算方式1、承包方式:包工不包料采用甲方与乙方协商的价款:养殖区为8000元,二楼别墅为10000元进行竣工结算。
2、结算方式:包工不包料,中途按进度付款到50%,余款竣工验收合格后一次性付清。
第四部分双方一般责任1、甲方驻施工现场代表姓名:黄勇华2、乙方驻施工现场代表姓名:3、甲方工作:⑴委派工作人员为现场管理代表,监督检查工程质量、进度,负责设计图纸的变更、工程质量验收及其他事宜,组织对工程竣工验收,如需变更图纸或变更已施工的工程,甲方应通知乙方。
派专人协助乙方工程技术人员施工,负责与其他配套施工单位协调。
⑵甲方负责提供电源,保证施工需要。
⑶甲方提供与其他工程相关资料,组织与其他施工队协商。
4、乙方工作⑴向甲方代表提供进度表计划,并及时向甲方提交所需材料的量单及附材量单。
电器设备安装装修合同

电器设备安装装修合同背景和目的合同条款1. 项目描述1.1 本合同涉及的电器设备安装装修项目为:在合同签订后的48小时内,甲方将通过或电子邮件将具体的电器设备清单发送给乙方。
乙方在收到清单后,应立即确认并提供所需要的材料和专业工人。
1.2 安装装修项目的时间进度安排如下:乙方承诺在工期开始后的48小时内派遣专业工人,完成安装装修工作。
具体工期根据现场情况而定,乙方将在项目开始前提供一个详细的工期计划。
2. 材料和设备提供2.1 甲方将承担提供所需的电器设备和器材,并确保其符合相关质量标准和规定。
2.2 乙方将协助甲方选择适当的设备和器材,并提供专业建议。
3. 设计和施工标准3.1 甲方将提供详细的装修设计和要求,以便乙方进行施工。
3.2 乙方将按照甲方提供的装修设计和要求进行施工,并确保施工符合相关法律法规和质量标准。
4. 价格和支付方式4.1 甲方将支付给乙方的费用为:根据乙方提供的报价单和最终完成的工作量,甲方将支付合理的费用。
费用包括设备、材料和人工费用等。
乙方将在工期开始前提供详细的报价单。
4.2 支付方式为:甲方将在乙方完成工作后的5个工作日内支付全部费用。
5. 双方责任和保证5.1 乙方负责施工过程中的安全和质量,并承担由于施工过程引起的任何损失和事故。
5.2 甲方负责提供准确的电器设备清单和装修设计,并协助乙方完成施工。
6. 违约和解除合同6.1 若一方违反本合同任何条款,并在另一方发出书面通知后的10个工作日内未能解决问题,则另一方有权解除合同。
6.2 若甲方解除合同,乙方有权要求甲方赔偿在项目中已经完成的工作和费用。
7. 法律约束7.1 本合同受法律的约束,双方一致同意仲裁解决任何争议或纠纷。
7.2 本合同一式两份,甲方和乙方各执一份。
总结。
电气安装工程施工协议书

电气安装工程施工协议书甲方(委托人):姓名/公司名称:地址:联系电话:乙方(承包人):姓名/公司名称:地址:联系电话:鉴于甲、乙双方就电气安装工程进行合作,为明确双方的权益和义务,特订立本协议。
一、工程概况1. 工程名称:2. 工程地点:3. 工程规模:4. 工程内容:二、合同价款1. 工程总价款:2. 付款方式:- 第一期款:合同签订后的5个工作日内支付总合同价款的30%;- 第二期款:工程完成50%后,乙方提供工程质量验收合格证明后的5个工作日内支付总合同价款的40%;- 第三期款:工程竣工后,甲方验收合格后的5个工作日内支付总合同价款的30%。
三、工期1. 工期:- 自合同签订之日起,乙方应在工期内按照进度表进行施工;- 若因甲方原因造成工期延误,则延期时间以双方协商确定;- 若因乙方原因造成工期延误,乙方需按日按百分之五千计算延期违约金。
四、质量要求1. 乙方负责按照国家相关法律法规、规范和工程设计要求进行电气安装工程的施工,并保证其质量符合相关标准;2. 乙方负责施工过程中的质量检测和质量验收,以确保工程质量;3. 如发现施工质量不符合要求,甲方有权要求乙方进行整改,并承担由此产生的费用。
五、保证金1. 乙方应在签订本协议之日起的5个工作日内向甲方支付保证金,金额为合同总价款的5%;2. 工程竣工验收合格后,甲方应将保证金返还给乙方。
六、违约责任1. 甲、乙双方一方违约,应承担相应的经济和法律责任;2. 如乙方未按约定工期完成工程施工,甲方有权要求乙方支付一定比例的违约金;3. 如乙方故意提供虚假材料、违反工程施工质量要求,甲方有权解除合同,并要求乙方赔偿因此产生的一切损失。
七、知识产权1. 电气安装工程设计、技术文件等知识产权归属于甲方;2. 乙方在施工过程中不得擅自复制、传播、使用甲方的知识产权,如有违反,乙方承担相应法律责任。
八、保密条款1. 甲、乙双方应对协议中涉及商业秘密和技术资料等保密内容严格保密;2. 未经甲方书面同意,乙方不得向第三方透露协议内容。
电气工程施工合同

电气工程施工合同随着人们法律意识的加强,合同起到的作用越来越大,合同能够促使双方正确行使权力,严格履行义务。
那么合同要怎么拟定?想必这让大家都很苦恼吧,以下是作者帮大家整理的电气工程施工合同,仅供参考,希望能够帮助到大家。
电气工程施工合同1经双方协商,____电气工程承包给____电气作业班组,包价为____元,订立以下协议:一、合同双方:甲方:乙方:二、承包内容:电气工程,包括电照、电视、电话、配管、穿线、照明器具安装、配电箱安装、避雷接地等施工图纸所包含的内容。
单位工程施工现场电气设备的维护及临时线路架设和维护。
三、合同双方的权力和义务:1、甲方负责材料供应,协调各种工序施工。
2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、施工技术交底、安全交底要求施工,在施工中发现材料质量问题及时汇报。
乙方要提前一周提出材料计划,按时完成甲方安排的施工进度计划,并配合其他专业施工。
3、乙方必须保证安全施工,杜绝重大伤亡事故,避免轻伤事故发生。
如乙方不按操作规程和安全技术交底施工,不正确使用劳动保护用品,发生事故的责任依安全生产合同承担责任。
4、乙方在施工中领取材料必须经过保管员准许,不准发生浪费和偷工减料现象,如发生浪费和不按设计施工,发生质量问题甲方有权视情节给予经济处罚。
5、乙方领用电动工具等小型工具要保管好,对于正常损坏(如炭刷用完,轴承损坏等)甲方负责维修,对于人为损坏(如摔坏外壳、摔弯轴承,因轴承损坏而烧坏转子、定子等),乙方负责一切维修费。
6、如乙方在施工中发生超出质量验评标准的一律不给计算工资,不合格的返工重作,并扣罚返工所用的材料费。
7、乙方施工完的每道工序必须履行签字手续,方可进行下道工序施工。
每月报工必须经项目经理、施工员、技术员和质量检查员签字后才能生效。
8、乙方有权拒绝甲方违章指挥,有权对不合理的进度安排提出异议,但经双方协商确认后,必须按时完成。
甲方有义务向乙方提供劳动保护用品。
井下电气设备安装工程合同

井下电气设备安装工程合同甲方(业主):__________乙方(承包商):__________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则,就甲方井下电气设备的安装工程达成以下合同条款:一、工程概述本工程涉及甲方井下作业区域的所有电气设备的安装、调试和维护工作。
乙方应按照国家相关标准和行业规范,确保电气设备的安装质量满足安全生产的要求。
二、工程质量乙方必须保证工程质量符合国家及行业的相关标准,确保电气设备安装后的安全稳定运行。
工程质量的验收将由甲方组织,乙方应提供必要的技术支持和配合。
三、工程进度乙方应根据甲方提供的工程计划,合理安排施工进度,确保工程按期完成。
如遇不可抗力因素影响工程进度,乙方应及时与甲方沟通,协商解决。
四、费用结算工程费用的支付方式和时间应根据合同约定执行。
乙方应在合同约定的时间内完成工程任务,并按照约定向甲方开具发票,申请费用支付。
五、违约责任任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任。
具体违约责任的承担方式应根据合同中的相关条款执行。
六、争议解决合同履行过程中发生的任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他事项合同中未尽事宜,双方可另行签订补充协议。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
八、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________签订日期:____年__月__日以上合同范本仅供参考,具体条款应根据实际情况和双方协商结果进行调整。
在签订合同前,建议双方详细阅读并理解合同内容,必要时可寻求法律专业人士的帮助,以确保合同的合法性和有效性。
电气设备安装工程施工合同范本

电气设备安装工程施工合同范本合同时效力本合同具有双方当事人的法律效力,双方当事人应本着平等、自愿、公平原则缔结本合同。
合同双方遵守有关法律、法规,按照合同约定履行各自的义务。
甲方:(以下简称甲方)法定代表人:地址:联系电话:乙方:(以下简称乙方)法定代表人:地址:联系电话:一、工程概况甲方委托乙方负责电气设备安装工程的设计、供货、施工和调试等全过程。
二、工程内容1. 乙方应按照甲方的要求进行电气设备安装工程的设计,并向甲方提供设计方案及相关图纸。
2. 乙方负责电气设备的采购、供货,应按照甲方的要求选购合格的设备,并提供售后服务保证。
3. 乙方负责电气设备的安装、调试及验收工作,应按照国家和行业相关标准进行施工,确保工程质量。
4. 乙方应按照甲方的要求进行工程验收,并提供相关验收报告和相关资料。
5. 在工程施工过程中,如发现工程设计存在问题或需要调整,乙方应及时与甲方进行沟通并提出解决方案,确保工程顺利进行。
三、工期及进度1. 工程起止时间:2. 工程总工期:3. 工程进度安排:(1)阶段性工期安排:(2)关键节点时间安排:(3)其他特殊要求:四、工程质量1. 乙方应按照国家和行业相关标准进行施工,确保工程质量符合要求。
2. 乙方应保证供货的设备符合国家和行业相关的质量标准,并提供相关的质量保证文件。
3. 如发现工程存在质量问题,甲方有权要求乙方进行整改,并承担相应的费用。
五、工程费用1. 工程预算总费用:2. 合同价款支付方式:(1)预付款:(2)进度款:(3)质保金:六、合同变更1. 在工程进行过程中,如有需要变更合同约定的内容,甲乙双方应书面协商并达成一致意见,并签订变更合同。
2. 变更合同的有效,需经合同双方签字盖章同意后生效。
七、保密条款1. 甲乙双方应对双方在合同履行过程中所涉及的技术、商业机密等保密信息承担保密责任。
2. 除本合同双方书面同意外,任何一方不得向第三方透露或使用对方的保密信息。
2024年电气设备安装工程施工合同的

2024年电气设备安装工程施工合同的合同编号:甲方(需方):地址:联系人:电话:乙方(供方):地址:联系人:电话:鉴于甲方有意进行电气设备安装工程施工,并委托乙方进行施工,双方经平等协商,特此立下本合同。
第一条工程概况1.1 工程名称:1.2 工程地点:1.3 工程内容:电气设备安装工程施工及相应配套设施的建设。
第二条工程进度2.1 施工开始日期:2.2 完工日期:2.3 工期计算:施工开始日期至工程完工日期之间的自然日数。
第三条施工范围3.1 设备安装:乙方负责按照甲方提供的相关设计及施工图纸要求,对电气设备进行安装、调试、运行及验收工作。
3.2 配套设施建设:乙方负责对工程所需的电气设备配套设施进行建设,确保设备的正常运行。
第四条施工质量要求4.1 施工工艺:乙方应按照国家相关标准及甲方的要求进行施工,保证工程质量符合相关规范。
4.2 材料选择:乙方应选择符合国家标准并经甲方同意的合格材料进行施工。
第五条付款方式5.1 合同总价款为:5.2 付款方式:(1)工程开工前,甲方向乙方支付合同总价款的30%作为首期款;(2)工程完成后,甲方经验收合格后向乙方支付合同总价款的50%作为质保期款;(3)质保期届满后,甲方向乙方支付合同总价款的20%作为最终付款。
第六条违约责任6.1 如甲方未按时支付款项或不按合同约定提供配合,甲方应按每延迟一天支付合同总价款金额的0.1%作为违约金。
6.2 如乙方未按时完成工程或质量不达标,乙方应按每延迟一天支付合同总价款金额的0.1%作为违约金。
第七条保密责任7.1 甲方应对乙方所提供的技术和商业资料进行保密,不得擅自透露或转移给任何第三方。
7.2 乙方应对甲方提供的相关资料进行保密,不得将其用于其他用途或透露给其他第三方。
第八条争议解决8.1 本合同的解释和执行应遵守中华人民共和国相关法律法规。
8.2 如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,应提请有管辖权的人民法院解决。
升压站电气安装工程施工合同

工程施工合同甲方(发包方):[甲方全称]乙方(承包方):[乙方全称]鉴于甲方需要进行升压站电气安装工程的施工,乙方具备相应的施工资质和经验,双方本着平等自愿、诚实信用的原则,经友好协商,就升压站电气安装工程施工事宜达成如下合同条款:第一条工程概况1.1 工程名称:[工程名称]1.2 工程地点:[具体地点]1.3 工程内容:包括但不限于升压站内所有电气设备的安装、调试、验收以及相关配套设施的建设。
第二条合同工期2.1 工程开工日期:[开工日期]2.2 工程竣工日期:[竣工日期]2.3 工期总日历天数为[具体天数]天,乙方应严格按照合同约定的工期完成施工任务。
第三条工程造价及支付方式3.1 工程总造价为人民币[总造价金额]元整(¥[金额])。
3.2 付款方式:合同签订后[具体时间]内,甲方支付乙方工程造价的[百分比]%作为预付款;工程进度达到[具体进度]时,支付至工程造价的[百分比]%;工程竣工验收合格后[具体时间]内,支付至工程造价的[百分比]%;余款作为质保金,在质保期满后[具体时间]内无息支付给乙方。
第四条材料设备供应4.1 乙方负责提供本工程所需的所有材料和设备,并确保其符合国家相关标准和规范。
4.2 甲方有权对乙方提供的材料和设备进行抽检,若发现不合格产品,乙方应立即更换并承担由此产生的一切费用。
第五条工程质量及验收5.1 乙方应严格按照国家有关施工规范和设计要求进行施工,确保工程质量达到合格标准。
5.2 工程完工后,乙方应组织自检,并向甲方提交工程竣工报告和相关资料,申请竣工验收。
5.3 甲方收到乙方竣工验收申请后,应在[具体时间]内组织相关部门进行验收,验收合格后出具验收合格证明。
第六条安全生产及文明施工6.1 乙方应遵守国家有关安全生产的法律法规,制定安全生产措施,确保施工安全。
6.2 乙方应采取有效措施,减少施工对周围环境的影响,做到文明施工。
第七条违约责任7.1 如乙方未能按合同约定的工期完成施工任务,应按每天[具体金额]元向甲方支付违约金。
电气安装工程劳务分包合同完整版本

电气工程劳务分包合同工程名称:分包内容:发包方:承包方:青岛市建设委员会制定青岛市工商行政管理电气工程劳务分包合同发包方:(以下简称甲方)承包方:(身份证号码:)(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就项目电气工程劳务分包施工事项协商一致,为了明确双方的责任与义务,订立本劳务工程分包合同,以便共同执行。
一、工程概况:1、工程名称:2、工程地点:3、承包范围:4、工程内容:图纸范围内所有电气部分的施工以及施工现场围挡内所有临时用电安拆及日常维护二、承包范围1、承包方式:本工程采取包工不包主料方式承包(乙方包人工、辅材、机械,详见第二、2条)。
2、甲乙双方提供的材料及工具:甲方提供的机具材料有电气工程主材(主辅材按2003消耗量定额规定或双方另行商议作为合同附件)、现场临时用电材料、塔吊、塔吊照明设备、钢丝绳、卡环、标识牌、宣传牌、警示牌、宣传标语、警示标语、机械操作规程牌;除此之外所有辅材、小型机械、工具、设备、劳动保护用品均由乙方提供。
3、工程质量验收:依据施工图和已完成的合格实物工程量按本合同规定的质量标准验收,工程验收以工程监理、项目质检员、项目经理的验收意见为准。
4、工作内容包括但不限于以下施工内容:(1)照明系统:管路预留、预埋、穿线,灯具、插座、开关、配电箱、电度表箱安装及调试等施工图纸要求内容。
(2)动(电)力系统:管路及套管预留、预埋,电缆桥架安装,线缆敷设,配电设备安装及调试等施工图纸要求内容。
(3)弱电系统 (电视、电话、宽带网):管路预留、预埋(含穿墙套管)、穿引线及管路清扫等弱电专业施工队伍以外的施工图纸内容。
(4)防雷接地系统:施工图纸要求的全部施工内容。
(5)乙方完成但不仅限于以上工作,所有与电气工程(强、弱电)有关的工作均由乙方完成。
(6)电气安装用脚手架的搭拆。
(7)如施工范围界定不清的,解释权归甲方,乙方配合甲方的要求进行施工,但费用不予另计。
电气施工合同模板

电气施工合同模板甲方:乙方:根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况1.1 工程名称:1.2 工程地点:1.3 工程内容:电气工程,包括电照、电视、电话、配管、穿线、照明器具安装、配电箱安装、避雷接地等施工图纸所包含的内容。
单位工程施工现场电气设备的维护及临时线路架设和维护。
二、工程承包范围2.1 乙方承包范围:包工包料、包安全。
2.2 乙方应按照甲方的要求,完成所有电气工程的施工,并保证施工质量、安全、进度等方面的要求。
三、合同工期3.1 工程施工日期:____年__月__日至____年__月__日。
3.2 乙方应按照约定的工期完成施工,如有特殊情况需要延期,应提前向甲方提出申请,经甲方同意后方可延期。
四、工程质量标准4.1 工程质量应符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-02)的要求。
4.2 乙方应按照设计文件、施工图纸、施工及验收规范等进行施工,保证工程质量。
五、合同价款5.1 双方经协商一致,确定本工程的合同价为人民币(大写):____元整(小写):¥_____元。
5.2 甲方应按照约定的付款方式支付合同价款,具体支付方式如下:(1)合同签订后,甲方支付乙方合同总价款的30%作为预付款;(2)工程进度达到50%时,甲方支付乙方合同总价款的30%;(3)工程进度达到100%时,甲方支付乙方合同总价款的20%。
六、双方一般权利和义务6.1 甲方权利和义务:(1)提供必要的施工场地和施工便利;(2)应配合乙方做好安全文明施工工作;(3)配合乙方协调处理施工现场管理、突发事件等工作;(4)负责工程质量的验收工作;(5)工程竣工验收结束后,及时办理支付,通过银行转账或现金支付方式一次性支付工程款。
6.2 乙方权利和义务:(1)提供建筑材料合格证书、工程结算书和有关工程联系单等;(2)根据工程需要,提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施,并负责安全保卫及其施工人员的安全施工;(3)按照约定的工期完成施工,保证工程质量、安全、进度等方面的要求;(4)遵守国家有关法律法规,严格执行施工现场的安全操作规程;(5)负责工程现场的环境保护工作,保证施工过程中的环境保护措施得到落实;(6)工程竣工后,按照约定提供完整的工程资料和保修服务。
机电安装总承包合同(完整版)

合同编号:_______甲方(委托方):____________________乙方(承包方):____________________鉴于甲方为建设项目的业主,并拟对建设项目进行机电安装工程,乙方具备机电安装工程的资质和能力,甲乙双方经友好协商,就机电安装工程承包事宜达成如下合同:一、工程概况1.1 工程名称:____________________1.2 工程地点:____________________1.3 工程内容:机电安装工程,包括但不限于电气、给排水、通风、空调、消防等系统的安装。
二、合同范围2.1 乙方应根据甲方提供的设计文件、施工图纸及相关规范要求,完成机电安装工程的施工。
2.2 乙方负责提供机电安装工程所需的全部材料、设备、工具和劳动力。
2.3 乙方负责机电安装工程的施工组织、协调和管理工作。
2.4 乙方负责机电安装工程的施工质量、安全、环保等工作。
2.5 乙方负责机电安装工程的验收、移交和保修。
三、合同工期3.1 合同工期为____天,自合同签订之日起计算。
3.2 如因甲方原因导致工期延误,乙方有权要求甲方支付相应的延期费用。
3.3 如因乙方原因导致工期延误,乙方应承担相应的违约责任。
四、合同价款4.1 合同价款为人民币____元(大写:____________________)。
4.2 付款方式:(1)合同签订后,甲方支付乙方合同价款的30%作为预付款;(2)工程进度达到50%时,甲方支付乙方合同价款的30%;(3)工程进度达到80%时,甲方支付乙方合同价款的30%;(4)工程验收合格并移交后,甲方支付乙方合同价款的10%。
五、质量保证5.1 乙方应按照甲方提供的设计文件、施工图纸及相关规范要求进行施工,确保工程质量。
5.2 乙方应提供机电安装工程所需的全部材料、设备、工具和劳动力,并保证其质量。
5.3 乙方应按照甲方的要求进行施工质量检查和验收,并承担相应的质量责任。
六、违约责任6.1 如乙方未能按照合同约定的工期、质量要求完成工程,应承担相应的违约责任。
机电安装工程施工合同(3篇)

机电安装工程施工合同甲方:乙方:根据消防法的有关规定,甲方将关岭自治县公路管理段业务综合楼消防工程承包给乙方施工安装,乙方按有关图纸规范要求施工,经甲乙双方协商,达成如下协议:一、工程名称:关岭县公路管理段业务综合楼二、工程地点:关岭县交通路三、工程内容:室内消火栓给水系统安装(不含应急灯,灭火器,疏散标志等,防火门等,增加工程范围费用另计)。
四、承包方式:包工包料,(由甲方提供施工安装电源承担费用并负责连接城市市政自来水管网连接事项)。
五、工程总造价为:陆万叁仟元整(63000.00元)包干价。
六、工程安装完工后,经消防部门验收合格后,甲方六天之内一次性付给乙方总工程款,款未付清之前,产权属于乙方所有。
七、工期要求:____年____月____日至____年____月____日止。
八、质量标准:达到国家现行消防验收规范标准,消防部门验收合格,否则,一切损失由乙方负责。
九、违约责任:由违约方承担对方一切经济损失。
十、安全责任:甲方负责提供安全的施工环境,施工过程中造成的安全事故,由乙方负责。
十一、乙方在安装消防设施时打穿楼洞修补由甲方负责。
十二、本合同自签字时生效,生效后双方共同遵守,未尽事宜,双方协商解决,本合同一式二份,甲乙双方各执一份。
甲方代表签字:_____ 乙方代表签字:_____ 日期:____年____月____日日期:____年____月____日机电安装工程施工合同(二)甲方:_____ 合同编号:_____乙方:依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方因工程的需要,将该工程委托给乙方负责施工。
为确保施工进度和质量,经甲、乙双方协商一致,订立本合同。
第一条工程概况一、工程名称:莱阳红星美凯龙项目二、工程地点:山东省莱阳市龙门路____号三、工程内容:1、本工程范围内所有的避雷工程和相应的接地装置、等电位安装,包括但不限于变配电所、电信机房、空调机房等所有机房、广播室、消控室、泵房等地的避雷等电位装置的安装调试;2、本工程范围内电气工程的布线系统的管线敷设,10KV变配电所低压柜至大楼各层、屋顶配电间的缆线敷设和调试,层配电间至各层动力、设备照明的管线电缆敷设和调试。
电力变电工程施工合同(3篇)

第1篇甲方(发包方): [甲方全称]地址: [甲方地址]联系人: [甲方联系人]联系电话: [甲方联系电话]乙方(承包方): [乙方全称]地址: [乙方地址]联系人: [乙方联系人]联系电话: [乙方联系电话]鉴于甲方需要建设[工程名称]电力变电工程,乙方愿意承担该工程的施工任务。
为明确双方的权利和义务,经双方友好协商,特订立本合同,以资共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称: [工程名称]1.2 工程地点: [工程地点]1.3 工程内容:包括但不限于电力变电站土建工程、设备安装、调试、试运行等。
1.4 工程规模: [工程规模]1.5 工程总投资: [工程总投资](大写:____元整)第二条承包方式2.1 乙方以包工包料的方式承担本工程的施工任务。
2.2 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范和相关标准进行施工,确保工程质量符合国家相关标准和甲方要求。
第三条工程工期3.1 本工程计划开工日期为[开工日期],计划竣工日期为[竣工日期]。
3.2 乙方应确保在合同约定的时间内完成工程,如因乙方原因导致工程延期,每延误一日,乙方应向甲方支付[违约金比例]%的违约金。
第四条工程质量4.1 乙方应严格按照国家相关标准和甲方要求进行施工,确保工程质量达到合格等级。
4.2 工程验收合格后,乙方应提供完整的竣工资料,包括但不限于施工图纸、竣工图、质量检验报告等。
第五条工程款项5.1 甲方应按照合同约定的时间和比例向乙方支付工程款项。
5.2 本工程分阶段付款,具体付款节点如下:5.1.1 预付款:合同签订后5个工作日内,甲方支付合同总额的[预付款比例]%作为预付款。
5.1.2 进度款:工程进度达到合同约定节点时,甲方支付已完成工程量对应的款项。
5.1.3 验收款:工程验收合格后,甲方支付合同总额的[验收款比例]%作为验收款。
5.1.4 留置金:合同总额的[留置金比例]%作为留置金,在保修期满后无质量问题后支付。
第六条甲方责任6.1 甲方应按照合同约定的时间提供施工图纸、技术规范和相关资料。
电气设备安装工程施工合同5篇

电气设备安装工程施工合同5篇篇1甲方(发包方):________________乙方(承包方):________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就本电气设备安装工程施工事宜,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:________________2. 工程地点:________________3. 工程内容:本工程包括电气设备的采购、运输、安装、调试及试运行等。
具体详见附件一:工程内容及要求。
二、工程期限1. 工程开工日期:____年__月__日。
2. 工程竣工日期:____年__月__日。
三、工程价款及支付方式1. 工程价款:大写__________元,小写¥______元。
具体支付方式和时间如下:(1)合同签订后,甲方支付乙方工程总价的____%作为预付款;(2)设备到货并经甲方验收合格后,甲方支付乙方工程总价的____%;(3)工程竣工并经甲方验收合格后,甲方支付乙方剩余的____%工程款;(4)质量保证金为工程款的____%,自工程验收合格之日起满一年后无质量问题一次性付清。
2. 乙方在收取工程款时,应向甲方提供合法有效的发票。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应严格按照国家有关电气安装工程的质量标准和规范进行施工,确保工程质量达到优良标准。
2. 工程竣工后,乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在收到通知后的___日内组织验收。
验收合格,双方签署验收合格证书;验收不合格,乙方应负责整改并承担由此造成的损失。
3. 因乙方施工质量问题导致的返工、整改等费用,由乙方承担。
五、工程保修及售后服务1. 工程保修期限:工程竣工验收合格之日起____年。
保修期内因工程质量问题造成的损失,由乙方承担。
2. 保修期满后,乙方应按甲方要求提供售后服务和技术支持。
售后服务内容包括但不限于设备的维修、更换等。
具体费用由双方另行协商确定。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
电气设备安装工程施工合同新完整版In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss.【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】甲方:________________________乙方:________________________签订时间:________________________签订地点:________________________电气设备安装工程施工合同新完整版下载说明:本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务,一旦发生纠纷,可以通过法律途径来保护自己的权益,实现停止损失或把损失降到最低的效果。
可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。
发包方:xx有限公司(以下简称甲方)承包方:xx安装有限公司(以下简称乙方)甲乙双方经友好协商,发包方同意将石英砂加工一线的电气安装任务委托给承包方施工。
为明确双方责任,确保工程质量和进度,双方依据国家电力行业有关技术规范、规程组织施工,双方同意签订本合同,并共同遵守执行。
第一条工程概况1.1工程名称:石英砂加工一线电气安装。
1.2工程地点:1.3工程内容:详见合同附件。
1.4承包内容及方式:包安装、包验收及全部辅助材料。
1.5工程性质:设备材料的安装施工工程。
1.6安装工期:l.6.1安装工程开工日期:1.6.2安装工程竣工日期:第二条合同文件施工图纸以及经双方授权工地代表签署的文字性资料为本合同的组成部分。
第三条标准和适用法律3.1使用标准和规范:施工图中合同技术附件中所规定的技术要求及相关的国家行业规范与标准。
3.2适用法律法规:中华人民共和国有关法律和河源市东源县有关法规及规范性文件。
第四条图纸及技术资料4.1图纸保密要求:发包方所提供的图纸资料为发包方享有的技术权益,承包方仅限于本项目施工,不得用于其它项目。
承包方未经发包方认可,不得复印、转借以及以任何形式泄漏给非施工人员或第三方并保证工程完工后及时把全部技术图纸资料归还给发包方,否则,发包方有权要求承包方按合同总金额的10%承担违约责任。
4.2发包方提供资料:本施工工程所需发包方提供的相关资料和图纸,承包方*根据现场情况适当调整除发包方代表反对以外;其余均由承包方参照发包方技术附件的要求以及行业规范自行设计,经发包方书面同意后方可施工。
4.3承包方应在竣工之日起20天内或工程验收前提交2套完整的竣工图及施工过程中的原始记录、更改设计单、检验报告等有关竣工资料,竣工资料必须符合发包方档案统一规范,否则发包方有权拒绝结算。
第五条甲、乙双方授权工地代表5.l发包方授权工地代表:按照合同条款行使合同约定的权力,履行合同约定的职责,其合法性需发包方书面委任。
5.2承包方授权工地代表:按照合同条款行使合同约定的权力,履行合同约定的职责,其合法性需承包方书面委任。
5.3甲、乙双方每周定期召开工程协调例会,参加例会人员应包括双方项目经理、现场代表、监理工程师。
例会上承包方应对上周工作进行总结,并提出下周计划。
发包方、监理对质量、进度作出点评。
第六条双方责任:发包方:1、负责工程线路线行协调工作。
2、负责本工程质量、施工安全、进度的检查监督工作,并协助承包方做好隐蔽工程的签证工作。
3、及时按承包方申请的验收时间进行工程验收。
4、负责开工前对承包方项目负责人的技术交底工作。
承包方:1、按①《国家城乡电网建设与改造工程管理规定》;②《电力建设工程施工技术管理导则》及国家电力行业有关技术规范、规程组织施工,确保工程质量达到国家或行业标准。
2、制订本工程施工组织设计、做好工程计划进度、工程各种施工记录。
3、承包方应严格执行国务院颁发的《建设工程安全生产管理条例》、《农村电网建设与改造工程施工现场安全措施管理办法》及有关安全规程、规定的要求,切实做好施工中的安全工作,加强施工中的安全防范措施。
如承包方在施工中发生一切不安全的事故,应由承包方本身负责。
4、承包方应负责所有材料的保管工作,并有专人负责材料的进出仓记录,如承包方的原因造成材料的丢失或损坏,均由承包方负责。
5、负责提供所供设备材料的合格证明及相关文件资料。
6、负责工程验收不合格部分的一切返修费用。
7、承包方应积极配合发包方组织的施工质量及安全检查,对发包方提出的整改意见必须及时落实、整改。
8、及时提供上级统一规范的竣工资料(一式三份)给发包方。
9、承包方负责安装水、电表,并向发包方支付施工用的水、电费,价格按供水、供电公司的价格执行。
第七条暂停施工、中止施工或重新分包7.1如果因承包方工程质量或工程进度不能满足发包方需求,发包方有权要求承包方暂停施工。
承包方按要求暂停施工,并妥善保护已完工程,实施处理意见后提出复工要求,发包方批准后方可继续施工。
发包方在收到承包方复工要求48小时内未予答复,承包方可自行恢复施工。
7.2终止施工或重新分包:如果因承包方工程质量或工程进度不能满足发包方需求,发包方有权要求承包方停止施工,承包方由于自身原因确定无法满足合同进度要求,发包方有权终止合同或者将一部分工程量分包给第三方。
第八条工期延误若合同的任一方由于不可抗力的原因,即双方不能控制的事件发生,如战争、地震及其它的不可抗力等原因影响了工期,则合同延期执行,工程延期时间与事件的持续时间相等。
第九条工期提前根据工程实际情况,如发包方提出要求将工期提前,承包方应尽力确保,并由双方协商后签订提前竣工协议。
第十条安装质量和质量检查10.1工程质量10.1.1承包方应对施工工程质量全面负责,施工必须严格按施工图所提要求和标准进行施工。
10.1.2发包方确定为不合格的工程,承包方必须返工重来,费用由承包方自行承担。
如果因此引起工期延误,承包方应无条件赶工并完成计划。
10.2质量检查:发包方代表有权按设计要求和有关验收规范标准进行检查。
承包方也应加强自检,并作好必要的检查记录和签证。
第十一条隐蔽工程和中间验收工程具备覆盖、掩盖条件或达到合同条款的约定的中间验收部位,承包方自检合格后,在隐蔽和中间验收24小时前通知发包方代表参加,通知内容包括承包方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。
承包方准备验收记录,经验收合格,发包方代表在验收记录上签字后,方可进行覆盖和继续施工。
验收不合格,承包方在限定时间内修改后重新验收。
48小时内发包方代表不到场,承包方可自行隐蔽并视为发包方认可。
第十二条安装工程具备交接条件时,由承包方提前两天提出申请,发包方组织交接。
第十三条重新检验发包方代表提出对隐蔽工程重新检验要求时,承包方应按要求进行重检,并在检验后重新验收或修复。
检验合格,发包方承担重新检验的工程费用;检验不合格,承包方承担发生的费用并应立即无偿进行修复。
第十四条合同价款及调整14.1本项目工程的合同总价为人民币贰佰捌拾万元整(¥480000.00)。
14.2当有以下情况之一时,可作价款调整。
14.2.1本合同规定之外的工程内容增减。
14.2.2本合同规定之内的工程量,如设计变更后单项工程上下变动在5%以内的合同总价不作调整,超过5%以上部分按实际结算。
14.2.3发包方代表确认的重大设计变更和工程洽商。
第十五条工程款支付及工程价格结算15.1该工程完工,经发包方验收评定合格,在收到承包方开具的全额建安发票并办理完结算支付审批后10个工作日内付至实际结算总金额的90%;15.2留结算总金额10%作为质保金,质保期自调试合格满一年后无发现质量问题到的,在15个工作日内将余款一次付清给承包方。
第十六条设计变更16.1发包方或设备供应商提供的设计变更,必须经发包方人员签字方能有效,并要求在施工前通知承包方。
16.2承包方原则上应严格按图施工,不得随意更改设计,但确因需要应由承包方提出具体书面变更资料,经发包方代表同意并签证后,才能做出相应的设计变更。
第十七条竣工验收及工程保修17.1本工程完工后,承包方严格执行发包方的验收标准和考核制度,包括中间验收、竣工验收,所有验收报告均应由承包方提供检测数据,并由发包方进行复检验收。
17.2承包方根据发包方要求,按国家及行业工程竣工有关规定向发包方提供完整竣工资料和竣工验收报告。
17.3发包方代表收到竣工验收报告后,应在10日内组织有关部门验收。
17.4.工程交工验收后,工程(包括设备)质保期为1年,自该生产线正常投产之日起计算满一年。
质量保修证书在交工验收后由承包方填写交给发包方。
由施工造成的工程质量问题,发包方应书面通知承包方并约定时间进行修理。
在质保期内承包方拒不修理时,发包方可动用质保金请人修理,超支部分应由承包方负担。
第十八条解决争议的办法18.1甲、乙双方如在合同履行过程中发生争议时,双方先通过友好协商解决,如协商不成时,任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。
18.2发生争议后,除出现下列情况外,双方都应继续履行合同,保持施工连续,保护好己完工程:18.2.1合同确己无法履行。
18.2.2双方协议停止施工。
18.2.3调解要求停止施工,且为双方接受。
18.2.4法院要求停止施工。
第十九条违约19.1甲、乙双方约定,违约应承担以下经济责任:19.1.1发包方代表不能及时给出指令、确认、批准、不按合同约定履行自己的各项义务,使合同无法履行的,应承担违约的责任,违约金按实际损失向承包方支付。
19.1.2承包方不能按合同工期竣工、施工质量达不到设计和规范的要求及本合同附件要求,或发生其它使合同无法履行的行为,承包方应承担违约责任,违约金按实际损失金额向发包方支付,且发包方有权单方解除合同因。
除非发包方单方解除合同,承包方承担上述违约责任后,仍应继续履行合同。
19.2在履行合同过程中,非法定事由或约定事由出现,一方擅自中途停止合同执行或中途终止合同,视为违约,违约方应承担违约责任,并支付合同总金额的15%违约金给守约方。
19.3承包方不得将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人;否则,发包方有权单方解除合同并按合同总金额的15%追究承包方的违约责任。
第二十条索赔当发生索赔时,可按以下规定向责任方索赔:20.1有正当索赔理由,具有索赔事件发生时的有关证据。
20.2索赔事件发生后20个工作日内,索赔方向责任方发出要求索赔的通知。