瓦工承包合同范本
装修瓦工承包合同3篇
装修瓦工承包合同3篇篇1装修瓦工承包合同甲方（委托方）：__________（以下简称甲方）乙方（承包方）：__________（以下简称乙方）为明确双方的权利和义务，经甲、乙双方友好协商，就瓦工承包事宜，达成如下协议：一、项目概况1.1 甲方委托乙方进行瓦工承包，包括但不限于房屋屋面、墙面、炉灶等的瓦工施工。
1.2 瓦工施工地点为：__________1.3 瓦工施工所需材料由乙方负责采购，甲方提供相应的费用支持。
二、合同金额及支付方式2.1 瓦工承包总金额为__________元整。
2.2 甲方应在瓦工施工开始前支付合同金额的50%作为预付款；剩余50%在瓦工施工结束后一次性支付。
2.3 如瓦工施工过程中需要增加额外项目，甲、乙双方应重新协商确定费用，并签订补充协议。
三、工期及延期处理3.1 瓦工施工工期为__________天，自__________年__月__日开始，至__________年__月__日结束。
3.2 若因不可抗力等原因导致工期延误，应及时通知对方，并在双方协商一致下调整施工时间。
3.3 若因乙方原因导致工期延误，乙方应向甲方赔偿相应的违约金。
四、工程质量及保修期4.1 瓦工施工应符合国家相关标准，并保证工程质量。
4.2 瓦工施工结束后，乙方保修期为__________个月，期间内如设备出现质量问题，乙方应免费修复。
4.3 保修期结束后，如设备出现质量问题，双方可协商维修费用及质保事宜。
五、违约责任5.1 若一方未能履行合同项下的义务，应支付对方相应的违约金。
5.2 若因一方违约导致合同无法履行，另一方有权解除合同并要求违约方赔偿损失。
六、其他约定事项6.1 本合同未约定事项，双方可通过书面协商确定。
6.2 本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。
6.3 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（委托方）：__________ 乙方（承包方）：__________签字日期：__________ 签字日期：__________以上为双方签订的装修瓦工承包合同，希望双方能够遵守协议，共同完成工程，达到双方的满意。
建筑瓦工承包合同范本3篇
建筑瓦工承包合同范本3篇篇一甲方（发包方）：____________________法定代表人：____________________地址：____________________联系方式：____________________乙方（承包方）：____________________身份证号码：____________________地址：____________________联系方式：____________________一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：瓦工相关的砌墙、抹灰、贴砖等工作（具体工作内容以甲方提供的施工图纸和要求为准）二、承包范围及方式1. 承包范围：按照甲方提供的施工图纸及要求，完成本工程中所有瓦工相关的工作。
2. 承包方式：乙方以包工不包料的方式进行承包，乙方负责组织施工人员、提供施工工具，并按照甲方要求的质量标准和工期完成施工任务。
三、工期要求1. 开工日期：______年______月______日2. 竣工日期：______年______月______日3. 总工期：______天乙方应严格按照甲方确定的工期进行施工，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
四、工程质量及验收标准1. 工程质量：乙方应严格按照国家及地方现行的建筑工程施工质量验收规范和标准进行施工，确保工程质量达到合格标准。
2. 验收标准：按照国家及地方相关标准进行验收，如验收不合格，乙方应负责返工直至合格，返工费用由乙方承担。
五、工程价款及支付方式1. 工程价款：本工程的瓦工承包总价为人民币______元（大写：______元整），此价款为固定总价，不因任何因素而调整。
2. 支付方式：合同签订后，甲方向乙方支付工程价款的______%作为预付款；工程进度达到______%时，甲方向乙方支付工程价款的______%；工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付工程价款的______%；剩余工程价款的______%作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题时一次性无息支付。
瓦工施工合同（通用5篇）
瓦工施工合同(通用5篇)瓦工施工合同(通用5篇)瓦工施工合同要怎么写，才更标准规范？根据多年的文秘写作经验，参考优秀的瓦工施工合同样本能让你事半功倍，下面分享【瓦工施工合同(通用5篇)】，供你选择借鉴。
瓦工施工合同篇1总包单位：(简称甲方)承包单位： (简称乙方)为了明确双方工作内容以及权利，满足工程进度、质量、安全、文明施工的要求，确保工程顺利进行，经甲、乙双方协商，遵循自愿、平等、公平诚实的原则达成以下条款。
一、工程概况：1.工程名称：2.工程地点：3.承包方式：二、承包工程范围：1.除外墙保温外建筑施工图纸( 楼)内所有内容，包含一切临时设施搭设、拆除，道路、场地硬化等。
2.混凝土浇捣时楼地面的清理和养护;砌体材料翻转等。
3.墙体砌筑完一层，清理一层，外墙脚手架上混凝土、砖等建筑垃圾的清理工作，日做日清。
并配合项目部施工现场每层建筑物放线工作，负责建筑主管质量、安全部门检查前期现场材料清理、卫生清理等工作。
4.屋面、露台、阳台的各种结面层施工和清理;三、建筑面积计算及单价：本工程建筑面积计算方法按照施工图纸及国家规定的文件计算面积，单价按总建筑面积元人民币/㎡计算，工程单价包含工程施工图纸以及所有承包范围在内的单价。
如有增减工程和设计变更工程按工程大小当面谈单价，如遇其它点工，点工工资为四、结算程度及付款方式：按形象进度一层顶封顶付已完成工作量的%，主体封顶付至已完成工作量 %，竣工验收合格后付至工作量的 %，审计结束后付至 %，余款一年内付清五、施工质量及要求:本工程质量等级为合格工程。
质量要求如下：1、乙方必须严格按设计图纸、设计变更、施工验收规范进行施工。
2、乙方应服从建设单位、监理单位、质检单位、甲方等相关单位的严格监督、调配，有计划施工。
3、乙方负责人应积极配合甲方施工人员、管理人员对本工程的严格管理。
对自己职工严格进行文明施工、安全生产，严抓质量，猛抓进度的教育工作，每天班前进行技术交底、安全交底后方可施工。
瓦工施工承包合同样本6篇
瓦工施工承包合同样本6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方工程瓦工施工承包给乙方事宜，达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 承包范围：瓦工施工，包括但不限于墙面砖、地面砖的铺设，墙面粉刷等。
二、承包方式本工程采用包工包料方式，由乙方负责提供瓦工施工所需的人工及材料。
三、工程期限1. 工程开工日期：_______年____月____日。
2. 工程竣工日期：_______年____月____日。
如有工期延误，乙方需承担违约责任。
四、工程价款及支付方式1. 工程总价款：人民币________元（大写：____________________元整）。
具体金额根据工程实际完成量结算。
2. 支付方式：甲方按工程进度支付工程款，工程竣工验收合格后支付至合同总金额的95%，剩余5%作为质保金，一年后无质量问题一次性付清。
五、工程质量及验收1. 乙方应严格按照国家相关施工规范进行瓦工施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应当在接到通知后的七日内组织验收。
3. 甲方验收合格后，应出具验收合格证书。
如验收不合格，乙方应负责返修。
六、安全生产和文明施工1. 乙方应遵守安全生产规定，采取必要的安全防护措施，确保施工现场安全。
2. 乙方应加强施工现场管理，做到文明施工，保持施工现场整洁。
3. 乙方应对施工现场的安全和文明施工负责，如因乙方原因造成的事故和损失，由乙方承担。
七、违约责任1. 甲方若未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付合同总价款千分之三的违约金。
2. 乙方若未按合同约定完成工程，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款千分之三的违约金。
简单瓦工劳务承包合同（精选9篇）
简单瓦工劳务承包合同（精选9篇）简单瓦工劳务承包合同篇1发包方(以下简称甲方)：承包方(以下简称乙方)：甲乙双方经协商决定：甲方将和谐家园二期工程的 # # #楼 (高层框剪结构)的瓦工部分的劳务承包给乙方施工，建筑面积约平方米，为了保证工程质量，确保工程工期，确保施工安全，双方达成如下协议：一、承包方式与内容：本工程承包方式为：乙方劳务大清包，包质量、包工期、包安全，具体内容如下：1、所有图纸范围内施工项目的劳务工资，包括基槽土方清理、基槽排水及土方回填夯实，地下室工程、基础工程、主体工程、二次结构工程，楼地面工程、内外粉刷工程(保温层除外)，屋面工程(防水层除外)，室外工程，各类砼浇筑，墙体砌筑，粉刷，各种基层、面层(镶贴除外)，垫层，散水，台阶，坡道等，以及与瓦工施工相关的图纸内容如放置拉结网片或拉结筋的，挂粉刷网片等等。
具体工程内容以设计图纸内容为准。
2、为了方便管理，施工现场正常施工范围内将不发生任何计日工(另工)，特殊情况除外。
3、乙方承包的劳务费中包含：施工现场工完料尽、劳务范围内的安全生产、文明施工等的人工费用。
4、施工小型工具和小型机械由乙方自备，费用乙方自理，并能安全使用。
5、甲方提供大型机械等，甲方安排人员开人货电梯，工资甲方支付;乙方安排人员开搅拌机等其他小型机械，工资乙方支付。
6、本承包价格是按图纸设计的工程做法议定的，实际施工不同时，增加或减少的程序和工程量按市场人工单价按实增减。
二、承包价格：按建筑面积元/m2一次性包死，建筑面积按国家规定的计算规则计算;如中途有变更工程内容的，变更人工费累计总价格在 5000元以下的不调整，在 5000 元以上的双方另行协商。
天内完工(工作日)。
具体按项目部的形象进度执行，或按项目部现场管理人员指定的时间内完成。
四、质量标准：合格，符合现行的国家验收规范标准，达到一次性验收合格。
乙方应保证工程一次性验收合格，由乙方原因造成的工程质量不合格所引起的一切损失由乙方承担。
瓦工承包的合同范本（精选6篇）
瓦工承包的合同范本（精选6篇）随着人们对法律的了解日益加深，合同在生活中的使用越来越广泛，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。
相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，以下是小编整理的瓦工承包的合同范本（精选6篇），欢迎阅读与收藏。
瓦工承包的合同1甲方：乙方：根据中华人民共和国合同法和建筑工程管理条例及其他相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，明确甲乙双方在工程施工和工程承包的结算权利、义务，促使双方在工作中创造条件，通力协作、按时保质保量完成工程任务，经双方协议签订如下合同。
一、工程概况1.工程名称：广东志成冠军人才公寓楼。
2.工程地点：仁化县周田镇323国道旁。
3.工程结构类型、层数：框架剪力墙结构，地下一层、地上十七层。
二、承包形式及范围1.包工不包料。
2.承包范围：包括本工程所有泥瓦工工程内容，以及施工图中所载明的泥瓦工工程所有内容，墙体砌筑、内外墙批荡、外墙贴面、斜屋面盖瓦、楼地面卫生清理、楼梯贴面、电梯大堂贴面等所有泥瓦工工程，验收前工程缺陷修补，内外墙挂网、拉毛，包工程质量验收。
3.承包单价的组成：包括人工费、机械费、搅灰砂浆机、斗车、水管、铝合金刮尺、泥刮、砖刀、灰桶、线、施工机械用的电缆线、清楼地面用的机械、钻子、锤子、扫把、劳保用品、施工现场材料搬运、垂直运输、材料清理、现场卫生打扫等工作。
三、承包单价按建筑面积计算，每平方米_________元，图纸修改的按修改图增减计算面积，合同总造价约为_________万元人民币。
四、甲方责任和义务1.甲方在乙方进场3天内提供施工图一份，并向乙方进行施工技术和安全技术交底，组织乙方参加图纸会审工作。
2.为乙方提供施工场所，安排施工场地、施工用电，并做好班组与班组之间的协调。
3.制定工程进度计划，主要工作安排，提供提升机、原材料、红砖水泥、石灰、砂子、自来水、挂网用的胶水，根据工程计划和工程进度，结合现场材料使用情况供应材料。
五、乙方的责任和义务1.乙方须派班组长负责人，安排各项事务，调节各单项工作的交接工作，现场指挥施工，处理好本班组和其他班组之间的生产生活关系。
瓦工清工承包合同范本（精选7篇）
瓦工清工承包合同瓦工清工承包合同范本（精选7篇）随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，合同出现在我们生活中的次数越来越多，合同是对双方的保障又是一种约束。
拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编为大家整理的瓦工清工承包合同范本（精选7篇），希望对大家有所帮助。
瓦工清工承包合同1______________________________________(以下简称甲方)______________________________________(以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法和建筑工程管理条例及其他相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，明确甲乙双方在工程施工和工程承包的结算权利、义务，促使双方在工作中创造条件，通力协作、按时保质保量完成工程任务，经双方协议签订如下合同。
一、工程概况1.工程名称：广东志成冠军人才公寓楼2.工程地点：仁化县周田镇323国道旁3.工程结构类型、层数：框架剪力墙结构，地下一层、地上十七层二、承包形式及范围1.包工不包料。
2.承包范围：包括本工程所有泥瓦工工程内容，以及施工图中所载明的泥瓦工工程所有内容，墙体砌筑、内外墙批荡、外墙贴面、斜屋面盖瓦、楼地面卫生清理、楼梯贴面、电梯大堂贴面等所有泥瓦工工程，验收前工程缺陷修补，内外墙挂网、拉毛，包工程质量验收。
3.承包单价的组成：包括人工费、机械费、搅灰砂浆机、斗车、水管、铝合金刮尺、泥刮、砖刀、灰桶、线、施工机械用的电缆线、清楼地面用的机械、钻子、锤子、扫把、劳保用品、施工现场材料搬运、垂直运输、材料清理、现场卫生打扫等工作。
三、承包单价按建筑面积计算，每平方米_________元，图纸修改的按修改图增减计算面积，合同总造价约为_________万元人民币。
四、甲方责任和义务1.甲方在乙方进场3天内提供施工图一份，并向乙方进行施工技术和安全技术交底，组织乙方参加图纸会审工作。
2.为乙方提供施工场所，安排施工场地、施工用电，并做好班组与班组之间的协调。
瓦工工程承包合同（通用16篇）
瓦工工程承包合同（通用16篇）瓦工工程承包合同篇1发包方：_____________ (简称甲方)承包方：_____________ (简称乙方)为确保项目部计划的实施，明确承包任务、职责、内容，发挥班组的劳动积极性，现将工程的木工支模工作，以包清工形式承包给乙方施工，经双方商定，特订立如下协议，以资共同遵守。
一、承包范围、工作内容1、工程承包范围：按建施总说明的建筑面积计算，本工程所有图纸及联系单内及施工现场范围内的木工模板工程。
2、工作内容包括：混凝土、砖墙、屋面、楼地面及各工序施工前后的清理，最终扫地出门等除水磨石墙地砖面层基础以外图纸设计内容及招标工作量清单的所有瓦工工程。
3、乙方必须在按合同要求人数进入甲方指定的场所正常开工。
二、单价根据以上工作内容和达到合同要求的工程质量，按工程建筑面积每平方米元。
此单价还包括支模所需的铁丝、铁钉、锯片等辅助材料的费用，以及本协议内所确定的其他费用;如建设单位或因特殊情况而工程停建时价格不变，工程量按实际完成部位结算。
三、质量要求1、乙方必须按图纸和国家规范标准施工，确保本工程目测、实测在结构验收时一次性达到优良的质量要求，并且实测实量符合施工规范和设计要求。
2、施工前，必须上报管理人员名单，支模施工方案及质量保证措施，组织精干的场指挥人员，精心施工，确保甲方下达的指标按期完成。
3、砼浇捣时必须在瓦工班管理人员的带领下有专人值班，跟随浇捣班，不得随便离开，否则发现一次，罚款200元。
由于支模引起砼变形或炸模现象而返工的损失均由乙方承担，并按每处500--20__元进行罚款。
4、乙方保证砼接缝平滑无明显漏浆现象，主要部位如柱和梁交接处、楼梯施工缝、楼梯处剪力墙上下层接缝、电梯井内侧上下层接缝、地下室外墙内外侧接缝、楼板、梁施工缝接缝、楼梯平台角柱、栏板与楼板外侧接缝、地下室外墙与外柱接缝等均用泡沫胶条或其他可代用材料处理。
墙、板模板接缝整齐、预留洞口垂直平整无炸模现象、梁底处阳角、柱阳角、预留洞阳角等无炸模现象、构造柱与砖接槎整齐，接槎处嵌泡沫胶条，柱子一次性定形部位的模板按缝不能超出2毫米，水平模板接缝不能超出1.5毫米。
瓦工承包协议6篇
瓦工承包协议6篇篇1发包方（甲方）：[公司名称]承包方（乙方）：[公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：瓦工施工及附属配套工程4. 工程造价：暂定[工程造价]元第二条承包方式1. 本工程采用包工包料的方式，由乙方负责购买施工所需的全部材料。
2. 乙方必须按照甲方提供的施工图纸及技术要求施工，保证施工质量。
3. 乙方在施工中必须做好安全防护措施，确保施工人员的安全。
4. 乙方必须按照甲方的施工进度要求施工，按时完成施工任务。
第三条工程质量与验收1. 乙方必须按照甲方提供的施工图纸及技术要求施工，保证施工质量。
2. 乙方在施工中应做好施工记录，确保施工质量可追溯。
3. 乙方在施工中应接受甲方的质量检查与验收，确保施工质量符合甲方要求。
4. 甲方在验收过程中发现问题后，乙方应及时进行整改并重新验收。
5. 工程质量必须达到国家或行业的质量评定标准。
第四条工程款支付与结算1. 工程款支付方式：银行转账。
2. 工程款支付节点：按照施工进度及质量情况分节点支付。
3. 工程款结算方式：按照实际完成的工程量及合同约定的单价进行结算。
4. 乙方在结算过程中应提供完整的结算资料，确保结算的准确性和完整性。
5. 甲方在结算过程中应认真审核乙方的结算资料，确保结算的公正性和合理性。
6. 乙方在结算过程中应积极配合甲方的审核工作，确保结算的顺利进行。
第五条违约责任与赔偿1. 乙方在施工中如因自身原因造成工程质量不符合要求或未能按时完成施工任务，应承担相应的违约责任。
2. 甲方如未按照合同约定支付工程款，应承担相应的违约责任。
3. 乙方在施工中如因自身原因造成工期延误，应承担相应的赔偿责任。
4. 甲方如因自身原因造成工期延误，应承担相应的赔偿责任。
瓦工合同（精选18篇）
瓦工合同（精选18篇）瓦工篇1总包单位：(简称甲方)承包单位： (简称乙方)为了明确双方工作内容以及权利，满足工程进度、质量、安全、文明施工的要求，确保工程顺利进行，经甲、乙双方协商，遵循自愿、平等、公平诚实的原则达成以下条款。
一、工程概况：1.工程名称：2.工程地点：3.承包方式：二、承包工程范围：1.除外墙保温外建筑施工图纸( 楼)内所有内容，包含一切临时设施搭设、拆除，道路、场地硬化等。
2.混凝土浇捣时楼地面的清理和养护;砌体材料翻转等。
3.墙体砌筑完一层，清理一层，外墙脚手架上混凝土、砖等建筑垃圾的清理工作，日做日清。
并配合项目部施工现场每层建筑物放线工作，负责建筑主管质量、安全部门检查前期现场材料清理、卫生清理等工作。
4.屋面、露台、阳台的各种结面层施工和清理;三、建筑面积计算及单价：本工程建筑面积计算方法按照施工图纸及国家规定的文件计算面积，单价按总建筑面积元人民币/㎡计算，工程单价包含工程施工图纸以及所有承包范围在内的单价。
如有增减工程和设计变更工程按工程大小当面谈单价，如遇其它点工，点工工资为四、结算程度及付款方式：按形象进度一层顶封顶付已完成工作量的%，主体封顶付至已完成工作量 %，竣工验收合格后付至工作量的 %，审计结束后付至 %，余款一年内付清五、施工质量及要求:本工程质量等级为合格工程。
质量要求如下：1、乙方必须严格按设计图纸、设计变更、施工验收规范进行施工。
2、乙方应服从建设单位、监理单位、质检单位、甲方等相关单位的严格监督、调配，有计划施工。
3、乙方负责人应积极配合甲方施工人员、管理人员对本工程的严格管理。
对自己职工严格进行文明施工、安全生产，严抓质量，猛抓进度的教育工作，每天班前进行技术交底、安全交底后方可施工。
4、质量标准：垫层、砼梁、板、柱、屋面成型振捣密实，无胀模、无蜂窝、麻面、无露筋现象，且感观质量好;楼梯浇捣要求密实，踏步及平台打磨平整。
楼面浇捣严密，上部磨实打毛，且板厚按图纸要求控制无误;施工缝位置必须按照图纸要求施作。
瓦工施工承包合同样本9篇
瓦工施工承包合同样本9篇第1篇示例：瓦工施工承包合同样本一、甲方（施工方）：_______________（单位名称）经过双方友好协商，甲、乙双方就相关事项达成如下协议：2. 工程地点：_______________________（工程地点）7. 工程款项及支付方式：（1）双方约定：工程总价款按以下方式支付：1.工程前期费用：甲方在合同签订后的七个自然日内支付工程总价款的________%作为前期费用。
2.第一次进度款：工程开工后，乙方完成工程总量的_____%后，甲方应按照工程总价款的_______%支付第一次进度款。
4.竣工结算款：工程竣工后，乙方向甲方提交完工报告，经验收合格后，甲方应支付工程总价款的______%作为竣工结算款。
（2）款项支付时间及地点：款项支付时间为合同约定的支付日期，支付地点为乙方提供的账户。
8. 施工周期及进度：1）乙方应按照提前的工期计划，按时按质完成瓦工施工任务。
2）如因第三方原因影响施工进度，造成工期延误，应及时通知甲方，并双方协商解决办法。
3）如果乙方未按时完成工程进度，甲方有权要求乙方按日罚款，罚款金额为逾期违约金额的_____。
9. 施工质量要求：1）乙方应按照合同要求，选用优质材料，按照设计要求进行瓦工施工，确保施工质量达标。
2）如发现施工中存在质量问题，应及时整改，直至合格验收为止。
若造成后果严重的，须承担违约责任。
10. 安全责任：1）乙方必须遵守国家相关的安全生产法律法规，做好施工现场安全管理工作，确保施工期间无安全事故。
2）乙方应购买施工过程中所需的相关责任险，确保双方的合法权益。
11. 保修期：1）乙方对瓦工施工提供_____年的保修期，自工程竣工验收之日起计算。
2）在保修期内，如工程发生质量问题，乙方应及时免费进行维修，直至问题得到解决。
1）如因乙方原因导致工程质量不达标、工期延误等问题，乙方须承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此而遭受的损失。
瓦工承包简单版合同范本（精选5篇）
瓦工承包简单版合同范本（精选5篇）瓦工承包简单版合同范本（精选5篇）随着时间的推移，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。
相信大家又在为写合同犯愁了吧，以下是小编为大家收集的瓦工承包简单版合同范本（精选5篇），供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
瓦工承包简单版合同1发包方：________（以下简称甲方）承包方：________（以下简称乙方）按照《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国违筑法》，《中华人民共和国劳动法》及其它相关法律。
行政法规的原则，经发包方（甲方）承包方（乙方）双方友好协商。
特制定以下条款（双方共同遵守）：一、工程概况：1、工程名称：________郎溪县十字镇绿溪花园小区工程2、工程地址：________郎溪县十字镇3、建筑面积：________平方米（按图纸上平方计算）4、结构类型：框架结构二、承包方式：承包方（乙方）对郎溪县十字镇绿溪花园小区________楼项目瓦工劳务人工费总承包。
三、承包范围：本工程承包范围为甲方发出的施工图中瓦工负责砖砌体、砼（主体砼浇筑不算在内）、内外墙抹灰及门窗塞缝、外墙瓷砖、外墙隔热保温工作等五大工程所属的劳务工作。
（不含水电，消防，门窗安装，油漆，涂料，栏杆及扶手钢筋竖焊金属构架及防水等工程）四、承包单价：1、本项目工程瓦工承包（清包工）单价按110元/㎡建筑面积包干施工，本单价包含人工费、机具费等。
五、施工技术要求1、乙方代表必须指挥工人按技术交底和施工规范施工。
2、第一道工序必须按交底、施工、检查、验收几个步骤进行，本工序完成验收合格后，方可进行下一工序工作。
六、工程验收1、工程质量，以国家工程质量检验评定标准的合格等级进行要求以分项工程优良确保分部工程合格，分部工程确保单位工程合格。
2、以甲方施工人员及监理工程师签证为验收依据。
3、因乙方造成的质量问题返工，由乙方负责全部责任并承担其材料及人工费损失。
瓦工承包合同范文(六篇)
瓦工承包合同范文发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)现甲方把曲阜栖庭水岸居住区G区G_____2和G____号住宅楼的瓦工分项工程以清工的方式承包给乙方，经双方友好协商，以便有利于本工程施工的方针，特签订本协议书，以明确甲乙双方的权利和义务，望双方共同遵守。
一、承包范围：自挖槽开始到屋面除钢筋、木工以外的全部砌体、砼浇灌、室内外回填土、预制小构件的制作、自身所用临时脚手架的搭拆和脚手架基础、内外墙架眼的堵塞(外墙用混凝土，内墙用砖)、施工道路和料场的硬化、配电盘底座、砖砼接茬处的清理。
二、质量标准：执行国家现行《施工质量验收规范》及省市有关文件规定及操作规程和技术交底。
本工程为合格工程，按现行施工质量验收规范检查，分项必须合格，不允许出现不合格点。
建设单位及监理单位提出的要求必须执行，因本分项出现的质量问题，建设单位及监理单位下发罚款单，甲方将加倍罚款。
乙方负责本工程主体方面质量监督站的验收，如因乙方施工质量原因而出现复验情况，由此引起的一切费用均由乙方承担。
细部质量方面：现浇板及楼梯砼表面应平整、密实，不能露石子，要用木槎板槎出细毛，观感要好，要做好成品保护，对其它工种人员故意破坏成品的，指认给甲方管理人员，指认一次，甲方奖励____元，如果砼表面出现脚窝等人为破坏，而又不能指认出责任人，则罚乙方____元/每处，乙方并负责修整好。
平整度误差超过±1cm每米罚款____元，正常天气每天分早、中、晚浇水养护三次，每少一次罚款____元。
干砖上墙每块罚款____元。
砼出现孔洞、蜂窝、麻面每处罚款50～____元。
现浇构件如三、承包价格及计算方式：(1)G____号楼建筑面积按标准层七层计算，阁楼按实际面积计算，____元/㎡计算。
(2)G____号楼建筑面积按标准层八层计算，阁楼按实际面积计算，____元/㎡计算。
四、进度要求：该工程开工日期为____年____月____日，G_____2、G____号楼主体同时施工，每层按七天计算。
瓦工承包合同范本（精选14篇）
瓦工承包合同范本（精选14篇）瓦工承包篇1甲方：乙方：为明确双方在施工中的权力义务和责任，本着协作负责的原则，经双方协商，同意签订合同共同遵守。
1、工程名称及范围：瓦工及全活。
2、承包方式及价格：(1)、包公不包料，手头工具自配。
(2)、本工程建筑面积为：平米，每平米承包价格为元。
3、付款方式：按大合同付款。
4、双方责任和义务：甲方责任：(1)、负责协调有关民事施工纠纷和矛盾化解。
(2)、负责材料不耽误乙方施工。
(3)、负责乙方住宿和伙房。
5、乙方责任：(1)、按照施工规范进行施工，如因加工出现错误产生的废料乙方负责。
(2)、乙方必须按照甲方的施工进度进行施工。
6、安全事项：乙方必须按照工地安全进行施工，如果出现工伤事故甲方不承担任何责任，由乙方全部负责。
7、其它事项：(1)、本合同一式二份，甲乙双方各一份。
(2)、本合同由甲乙双方签字之日生效。
(3)、本合同其它未尽事宜双方可根据具体情况设定相关条款，作为合同附件，共同遵守。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日瓦工承包合同范本篇2总包单位：(简称甲方)承包单位： (简称乙方)为了明确双方工作内容以及权利，满足工程进度、质量、安全、文明施工的要求，确保工程顺利进行，经甲、乙双方协商，遵循自愿、平等、公平诚实的原则达成以下条款。
一、工程概况：1.工程名称：2.工程地点：3.承包方式：二、承包工程范围：1.除外墙保温外建筑施工图纸( 楼)内所有内容，包含一切临时设施搭设、拆除，道路、场地硬化等。
2.混凝土浇捣时楼地面的清理和养护;砌体材料翻转等。
3.墙体砌筑完一层，清理一层，外墙脚手架上混凝土、砖等建筑垃圾的清理工作，日做日清。
并配合项目部施工现场每层建筑物放线工作，负责建筑主管质量、安全部门检查前期现场材料清理、卫生清理等工作。
瓦工承包合同范本_瓦工承包合同样本（精选19篇）
瓦工承包合同范本_瓦工承包合同样本（精选19篇）瓦工承包_瓦工承包篇1甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》等法律、法规，遵循自愿、互利、平等、协商的原则，双方订立如下协议。
一、承包方式：包清工(包工不包料)。
二、承包范围及内容：1、本工程施工图纸中所含的瓦工、木工、钢筋工全部工作范围。
2、甲方只提供二级配电箱及搅拌机。
其它机械由乙方自供。
木工包含铁钉及铁丝。
钢筋工自带扎丝。
三、施工限期： 20xx 年 6月23日至 20xx 年 7月23日，合同工期总日历天数 30 天。
四、工程验收及工程质量：1、质量标准：优质2、验收标准：现行的建筑工程施工质量验收规范3、工程质量：1)混凝土板表面应适时用木抹子磨平搓毛三遍，以防止产生水缩裂缝，其中所有楼层面混凝土板表面需进行扫细毛处理。
对浇筑混凝土板表面磨平搓毛及压光扫细毛，发现每少一遍或不到位每层罚款500元。
2)混凝土拆模共同检查，每一楼层混凝土孔洞、蜂窝、麻面、露筋现象超出标准规定每处罚款 100 元。
(拆模后发现混凝土缺陷不得擅自修补)3)砌体工程中砂浆饱满度、垂直度、表面平整度，外墙上下窗口偏移、门窗洞口尺寸、拉结筋等等，经检查发现每处检查点超规范标准1.2倍，罚款 50元，依此类推。
4)甲方对乙方的施工质量检查，采用“施工质量检查记录单”备案，乙方必须签字认可，如乙方拖延时间、拒绝不签，在48小时之外乙方对甲方的检查结果表示认可。
4、技术要求：乙方必须严格按施工图纸及施工员、质检员下发的施工技术、质量交底进行施工，对违反交底造成的返工，返工的材料与人工均由乙方承担，且每次罚款200元。
对材料费及罚金在月底生活费中一次性扣除。
5、验收顺序：乙方对每天施工完后的工作量要组织工人及时进行自检和互检，对每一分项工程自检合格后通知项目部质检员，质检员核查合格后方可进行下一道工序的施工。
6、配合验收：乙方应积极配合甲方的质量检查验收工作，验收不合格，无条件返工至符合要求为止，对不符合质量要求的返工或返修指令，必须及时组织人员返工或返修，材料由乙方承担，如果借故拖延，甲方有权临时派人处理，费用在乙方生活费中扣除。
瓦工施工承包合同样本4篇
瓦工施工承包合同样本4篇篇1瓦工施工承包合同样本甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）依据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲、乙双方就瓦工施工项目签订本合同，共同遵守、履行并信守合同中的约定。
一、项目名称：瓦工施工项目二、合同金额：（具体金额）三、工程内容：包括但不限于瓦面处理、防水处理、瓦片安装等工程。
四、合同期限：自合同签订生效之日起至完成工程验收合格，并支付全部款项之日止。
五、服务标准：乙方应按照合同要求，按时、按质、按量完成所承包的瓦工施工项目，确保工程质量。
六、工程质量保证期：自工程竣工之日起1年内，如属于乙方责任范围内的问题，乙方应承担维修责任。
七、工程变更：如甲方需对工程内容、规格、数量等方面进行变更，应书面通知乙方并与乙方协商确定变更后的工程金额及工期，并签订书面变更协议。
八、合同履行要求：甲、乙双方应按照合同约定的条件和要求坚守各自的责任，全力合作，共同维护工程进展及质量。
九、工程支付方式：工程进度款、尾款等支付方式根据双方实际情况及协商确定，并在合同中约定明确。
十、争议解决方式：如在合同履行过程中发生争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决。
如协商不成，应提交仲裁机构协商解决。
十一、合同解除：若因不可抗力因素导致工程无法完成，双方可以协商解除合同，但应支付已施工部分的费用。
十二、本合同一式两份，双方各持一份，合同成立后，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：_____________________乙方（盖章）：_____________________签订日期：年月日以上为瓦工施工承包合同样本，合同内容详尽、明确，双方应严格履行合同义务，确保工程顺利进行，为保障双方合法权益。
篇2瓦工施工承包合同样本甲方（委托方）：__________（以下简称甲方）乙方（承包方）：__________（以下简称乙方）鉴于甲方拟委托乙方承担瓦工施工任务，双方经友好协商，就有关事项达成如下协议：一、工程内容1. 项目名称：__________2. 工程地址：__________3. 工程范围：__________二、工程造价1. 工程总造价：__________元（大写：__________）。
[合同模板]瓦工施工合同范文6篇
![[合同模板]瓦工施工合同范文6篇](https://img.taocdn.com/s3/m/33e47b20a55177232f60ddccda38376bae1fe049.png)
[合同模板]瓦工施工合同范文6篇第1篇示例：瓦工施工合同范本甲方：（委托方，以下简称甲方）地址：联系电话：乙方：（承接方，以下简称乙方）地址：联系电话：鉴于甲方拟进行瓦工施工事项，现委托乙方承担该项工作。
为明确双方权利和义务，特订立本合同。
一、施工内容及标准1.1 本合同项目为瓦工施工，具体包括但不限于瓦面覆盖、防水处理、瓦面修补等工程。
1.2 乙方应按照相关国家标准和甲方的要求进行施工，确保施工质量合格，达到甲方的预期效果。
二、施工期限2.1 本合同约定的施工期限为自（具体起始日期）开始，至（具体结束日期）止。
2.2 如遇不可抗力因素导致施工进度延误，双方协商调整施工期限，并签订书面补充协议。
三、施工费用及支付方式3.1 乙方完成瓦工施工后，甲方应按以下方式支付工程款项：（1）施工进度款：甲方根据实际施工进度及验收情况，按次支付约定比例施工款项；（2）竣工结算：乙方完成全部工程后，甲方应对工程质量进行验收，验收合格后支付尾款。
四、材料和设备4.1 乙方应按照国家相关标准选用优质材料和设备进行施工，确保施工质量。
4.2 如遇材料和设备需要更换或增加，乙方应书面征得甲方同意后再行施工。
五、质量保证5.1 乙方承诺所施工程质量符合国家相关标准，并保修期为（具体保修期限）。
5.2 保修期内，如发现施工质量问题，乙方应负责免费维修、更换。
六、安全责任6.1 施工过程中，乙方应切实加强安全生产管理，确保施工现场安全。
6.2 如因乙方违反安全规定造成事故，乙方应承担相应的法律责任。
七、违约责任7.1 甲方或乙方一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。
7.2 如一方违约给对方造成损失的，应赔偿对方相应的损失。
八、合同解除与变更8.1 合同生效后，如需解除或变更合同内容，应经双方协商一致，并签订书面解除或变更协议。
九、争议解决9.1 本合同履行过程中如发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，应提交相关部门或仲裁机构处理。
瓦工施工承包合同样本8篇
瓦工施工承包合同样本8篇第1篇示例：瓦工施工承包合同样本甲方（施工方）：__________（单位或个人）地址：______________________ 电话：______________________鉴于甲方有正规合法资质，具有相关专业技术和丰富的工程项目经验；乙方拥有相应的建设项目，并有完成项目所需的资金和土地资源，双方经友好协商，愿意在平等互利的基础上开展业务合作及签订本合同。
依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，经甲、乙双方友好协商，就乙方的________________（建设项目名称），特订本合同如下：一、工程名称和工程地址二、工程内容根据乙方提供的建设工程规划及要求，甲方应按照相关规范和标准，承担乙方项目工程的瓦工施工任务，包括但不限于砖瓦墙体、瓦面屋顶、砖瓦地面等瓦工施工范围。
三、施工期限本合同工期为__________个月。
工期开始自乙方支付合同总价款的次日起计算，工程完工验收合格日止。
四、合同价款本合同总价款为人民币____________元整（￥__________），具体款项划分如下：1. 施工工程款：人民币____________元整（￥__________），乙方于工程开工时支付____________%作为预付款，工程完成验收合格后支付余款。
五、工程设计变更1. 如因乙方原因导致工程变更，应书面通知甲方，由双方协商确定变更内容以及相应的价款调整。
六、质量保证甲方应保证施工质量符合国家相关规范和标准，并承担工程质量的保修责任。
在保修期内，如工程出现质量问题，甲方应及时进行修复，直至问题解决为止。
七、安全生产双方在工程施工过程中应严格遵守国家相关安全生产法律法规，采取必要的安全措施，确保施工过程中不发生安全事故。
如因甲方过错导致安全事故，甲方应承担相应的责任以及赔偿乙方因此而遭受的损失。
八、合同终止1. 因不可抗力或其他不可预见的情形，导致工程无法继续进行，双方应友好协商解决，如无法协商一致，可根据合同约定解除合同。
装修瓦工承包合同6篇
装修瓦工承包合同6篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为明确双方在装修瓦工工程中的权利与义务，确保工程质量和进度，经甲、乙双方友好协商，达成如下合同协议：一、工程概况1. 工程地址：__________2. 承包范围：瓦工工程，包括但不限于墙面抹灰、地面铺设、瓷砖粘贴等。
二、工程期限1. 工程开工日期：______年______月______日。
2. 工程竣工日期：______年______月______日。
如有特殊情况，双方协商顺延。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款：人民币______元（大写：______元整）。
该价款包含但不限于材料费、人工费、运输费等。
2. 支付方式：甲方按工程进度支付乙方工程款。
具体支付节点为：工程开工前支付总价款的______%，工程进度过半支付总价款的______%，工程竣工验收合格后支付剩余款项。
四、工程质量及验收1. 乙方必须按照国家和地方相关施工规范、标准进行施工，确保工程质量。
2. 甲方在工程竣工验收时，有权对工程质量进行检查。
如工程质量不符合合同约定，甲方有权要求乙方返工或修复。
3. 工程竣工验收合格后，双方签订验收报告。
五、工程变更1. 如甲方对原工程设计进行变更，应书面通知乙方。
乙方应根据甲方的变更要求，调整施工计划。
2. 因工程变更导致的工程量增减，双方应签订补充协议，明确变更内容及价款调整。
六、违约责任1. 甲方如未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付违约金人民币______元。
2. 乙方如未按合同约定完成工程，每逾期一日，应向甲方支付违约金人民币______元。
3. 若因一方违约导致合同无法继续履行，违约方应赔偿守约方因此造成的损失。
七、其他约定1. 安全责任：乙方在施工过程中应严格遵守安全规定，确保施工安全。
如因乙方原因造成安全事故，由乙方承担全部责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
瓦工承包合同范本
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
篇一：瓦工承包协议
瓦工承包协议
甲方：安徽四建淮南市东湖置业通和西城公馆项目部
（以下简称甲方）乙方：
经甲乙双方共同协商，甲方将通和西城公馆二期26#、27#楼瓦工分项工程交给乙方负责施工，为了明确双方责任，
现达成以下协议：
1、工程范围：设计图纸范围、变更等及相关配套的所
有瓦工工作，包括地基挖清土及土模不足的围模、基础排水、回填土平整、夯实、各类砌体、各类混凝土浇筑、预制构件、磴保养、楼层焊渣清理及水电安装、内外装饰装修、屋面分
部（除防水层）、楼地面、脚手架硕化及排水沟、外墙保温
（含外墙糙底）及现场道路、场地硕化、门卫室、水泥房、
配电房、工地围墙及淮南市安全文明示范工地所需要的清理
等；搅拌机、卷扬机操作由乙方自行安排专业人员操作，并负责为各班组提供生产服务（如需要培训，培训费由甲方支
付）。
2、承包方式：按建设工程计算规则计算建筑面积，/
甲方仅提供外脚手架、搅拌机、卷扬机、塔吊；其他小型工具及翻斗
车、平板、振动棒、照明灯、电线、安全帽等由乙
方自理，甲方只提供移动箱。
3、质虽进度：乙方在施工中要按相应规范施工，质虽要确保甲
方、业主、监理、质检站及相关人员验收合格。
乙方必须满足甲方进
度要求，如乙方人员不到位，质虽达不到要求等原因造成的工期延误的，甲方有权安排其他班组人员介入施工，所产生的费用及损失从乙方工程款中扣处。
造成重大影响的，按每天500元给予罚款。
如乙方原因
中途退场的，按乙方所完成的工作H的50%给予结算,
所造成的经济损失由乙方自行承担（另混凝土屋面及外墙出现渗水现象，一切后果由乙方承担）。
4、安全、文明：乙方施工人员必须服从甲方管理人员指挥。
乙方应对班组操作人员安全负全部责任，进场前应对班组人员进行安全生产教育，按国家、地方及公司相关安全法规进行管理施工，做到安全无事故，进入现场必须佩戴安全帽，否则乙方必须承担相应的经济处罚。
乙方要做到文明施工，做到材料对方整齐，工完、场清、料尽。
如在施工现场打架闹事，一律罚款500~5000元。
应严格遵守施工安全操作规程，工地所有安全防护措施未经批准严禁拆除。
严禁私自接电线，严禁打架、斗殴、赌博、酗酒、偷盗现象发生。
5、为了确保施工人员自身利益，乙方所有人员进入工地前，乙方必须向甲方提供一份职工花名册并由班组长签名，提供相关人员身
份证复印件及一寸照片一张，以便甲方
办理工伤保险，施工期间人员如有增减，乙方需及时重新上
报以上资料，乙方没有及时提供上述材料的施工人员，甲方一律不予
以认可在甲方工程施工，所有责任由乙方负责。
6、付款方式：工程款按建设方结点付50%竣工验收合格后
付到95%余款作为保修金一年内付清。
7、甲方支付给乙方进度款为民工工资，乙方必须及时发放给工人，并提供本人签字的工资表；如挪用其他事宜，甲方将停止发放工程款并保留起诉权利。
8、其他要求：a、搅拌机专人操作，对机械进行维修、
包养、清洗。
否则甲方有权安排人员替换，费用由乙方承担；b、禁止乙方转包工程，否则甲方将终止合同，所有损失由
乙方承担；c、乙方班组长必须常驻工地，并保持通讯畅通，违者每次罚款300元。
9、合同纠纷处理：（一）甲乙双方协商处理
（二）劳动部门仲裁
（三）当地人民法院起诉
10、施工过程中登记在册人员如发生工伤（未登记人员，甲方不予认可）费用在1000元以内乙方自理，超出的资金各承担50%,甲乙双方应根据事故原因承担相应的法律责任及经济责任，处理工伤纠纷时，甲乙双方应尽到各自的义务，承担各自的责任，不得推诿退让。
11、本合同一式二份，甲方双方各执一份，签字后生效, 至竣
工后工程款付清终止，合同期内的各种风险（材料、人工、季
节、各类验收、外部环境等）自信承担，不得以任何理由变更
本合同，如单方毁约，另一方可以保留起诉的权利,
所造成的一切损失由毁约方承担。
甲方签字：乙方签字：
电话：电话：
日期：日期：
篇二：瓦工工清包承包协议书
建筑安装工程班组承包协议书
发包方：（以下简称甲方）
班组承包方：（以下简称乙方）
兹有甲方承接的工程项目，根据《中华人民共和国
合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定结合本工程具体情况，经甲、乙双方抱着平等互利的原则，将工程基础、主体装饰及室外所有瓦工工作虽责任承包给乙方施工，在自愿、平等的基础上达成以下协议。
第一条:工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、结构特征：
4、建筑面积
第二条：承包形式、承包价格
1.承包形式：包清工
2.承包价格：元/仃按图纸建筑面积进行计算。
3.承包价格的组成：
1）承包内容的人工费、机械费。