通用合同条款
通用合同条款2007
通用合同条款
通用合同条款是指在各类合同中普遍适用的条款，这些条款通常是法律规定的，或者是一些国际或国内的标准合同范本中提供的。
这些通用条款是为了保障合同双方的权益，明确双方的责任和义务，以及解决可能出现的争议。
通用合同条款通常包括以下内容：
1.合同双方的名称和基本信息。
2.合同标的，即双方交易的对象或服务的内容。
3.合同的价格和付款方式。
4.交货或服务的时间和地点。
5.质量保证和验收标准。
6.违约责任和赔偿方式。
7.合同的变更和解除条件。
8.争议解决方式，包括仲裁或诉讼等。
这些通用条款可以作为制定具体合同的基础，也可以在具体合同中根据需要进行修改或补充。
在签订合同时，双方应该认真阅读合同条款，确保自己的权益得到保障，同时也要注意遵守法律和合同规定，避免出现违约行为。
合同协议书通用条款
合同协议书通用条款
甲方和乙方。
第二条合同的生效
2.1 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
2.2 本合同的任何修改和补充，须经双方协商一致，并以书面形式确认。
第三条合同的履行
3.1 双方应严格按照本合同的规定履行各自的义务。
3.2 任何一方未能履行或延迟履行合同义务，应承担相应的违约责任。
第四条合同的变更和解除
4.1 双方可以协商一致变更或解除本合同。
4.2 一方在另一方严重违约的情况下，有权解除合同，并要求违约方
承担违约责任。
第五条违约责任
5.1 违约方应赔偿守约方因违约行为所遭受的损失。
5.2 违约责任的确定应根据实际损失和合同规定进行。
第六条争议解决
6.1 双方因履行本合同发生争议，应首先通过协商解决。
6.2 如果协商不成，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
第七条适用法律
7.1 本合同的订立、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
第八条其他
8.1 本合同的附件、补充协议与本合同具有同等法律效力。
8.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（签字）：_____________________
乙方（签字）：_____________________
签订日期：____年____月____日
（本合同条款仅供参考，具体内容应根据实际情况和法律规定进行调整。
）。
通用合同条款
通用合同条款1.合同标的1.1 卖方向买方供应的货物的名称、品牌、规格型号、数量等见《已标价合同货物清单》。
1.2 卖方应向买方提供全新的、技术水平先进的、质量可靠的货物，并保证该货物未侵犯任何第三方的合法权利（包括但不限于知识产权），详细要求见“技术规范书”。
1.3 卖方提供的货物应符合国家或行业技术标准，生产厂家的技术标准高于国家或行业技术标准的，卖方应按生产厂家技术标准执行。
1.4 卖方应提供与货物安装使用相关的技术资料和技术服务。
1.5 卖方保证其依照本合同向买方交付的合同货物没有任何权利瑕疵，合同货物上不存在任何抵押、质押、留置等担保物权、任何第三方知识产权，不存在任何性质的附属或者限制性权益，也不存在被任何政府机关或者司法机关查封、扣押、冻结的情形。
卖方对货物享有合法完整的所有权、知识产权及其他相应的权利。
卖方依照本合同交付合同货物、提供服务及履行其他本合同项下的义务不会违反其组织章程，不会超越经营范围和方式，并不会违反与任何第三方达成的协议、承诺、任何政府部门或者司法/仲裁机构对其的要求。
卖方保证买方不会因为合同货物侵犯任何知识产权而被提起索赔、指控或请求，否则，卖方应当就买方因此遭受的损失（包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费或仲裁费等）承担全部赔偿责任。
2.合同价格本合同价格指卖方将合同货物运到合同约定交货地点并履行完毕其他合同义务所需的全部费用，包括但不限于合同货物价款及包装费、保险费、各种税费、运杂费、卸车费、技术资料费、安装调试费、培训费、技术服务费等。
买方有权从任何一笔应向卖方支付的价款中扣除卖方按合同约定应向买方支付的违约金、赔偿金或其他费用。
3.交货3.1 卖方应按照买方指定的时间、地点和方式向买方交付本合同项下的货物。
卖方应将技术资料（包括但不限于货物安装、使用所需的图纸及合格证书）两套随货物一并提交买方，否则视同延迟交货处理。
3.2 卖方负责货物运输，并承担由此发生的所有费用。
通用合同条款-
通用合同条款-1 定义1.1 1.1 “合同”系指发包人与承包人签署的双方所达成的协议，包括所有的附件、“合同”系指发包人与承包人签署的双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。
附录和构成合同的所有文件。
1.2 1.2 “合同价”“合同价”“合同价”系指根据合同规定承包人在正确地完全履行合同义务后发包人应系指根据合同规定承包人在正确地完全履行合同义务后发包人应支付给承包人的价格。
支付给承包人的价格。
1.3 1.3 “货物”系指承包人根据合同规定须向发包人提供的一切设备，机械和或其“货物”系指承包人根据合同规定须向发包人提供的一切设备，机械和或其它材料。
它材料。
1.4 1.4 “服务”系指根据合同规定承包人承担与供货有关的辅助服务，比如运输、“服务”系指根据合同规定承包人承担与供货有关的辅助服务，比如运输、保险以及其它的伴随服务，比如安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定承包人应承担的其它义务。
承包人应承担的其它义务。
1.5 1.5 “通用条款”指本章通用合同条款。
“通用条款”指本章通用合同条款。
“通用条款”指本章通用合同条款。
1.6 1.6 “专用条款”指专用合同条款。
“专用条款”指专用合同条款。
“专用条款”指专用合同条款。
1.7 1.7 “发包人”指专用合同条款中写明的当事人。
“发包人”指专用合同条款中写明的当事人。
“发包人”指专用合同条款中写明的当事人。
1.8 1.8 “承包人”指与发包人签定本合同协议书的当事人。
“承包人”指与发包人签定本合同协议书的当事人。
1.9 1.9 “监理人”“监理人”“监理人”指专用合同条款中写明的由发包人委托对本合同设备制造实施监指专用合同条款中写明的由发包人委托对本合同设备制造实施监理的当事人。
理的当事人。
1.10设计单位：指专用合同条款中写明的由发包人委托对本水利水电工程进行设计的单位。
工程设计单位仅对其设计的图纸负责。
1.11 1.11 “项目现场”指专用条款中指明的地点。
工程合同范本通用条款
工程合同范本通用条款一、一般约定1. 词语定义在本合同中，除非上下文另有明确说明，下列词语具有如下含义：“工程”：指承包人按照合同约定实施的永久性工程和临时性工程。
“合同价格”：指承包人完成合同约定的全部工作内容，发包人应支付的金额。
“工期”：指合同约定的承包人完成工程所需的时间，包括按照合同约定所作的期限变更。
“开工日期”：指发包人发出的开工通知中载明的开工日期。
“竣工日期”：指工程按照合同约定通过竣工验收的日期。
“图纸”：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。
“技术标准和要求”：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
“变更”：指在合同履行过程中，经发包人批准的对合同工程或其任何部分的形式、质量或数量所做的改变。
“索赔”：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。
2. 语言文字本合同使用的语言文字为中文。
3. 法律本合同适用中华人民共和国法律、行政法规及工程所在地的地方性法规。
4. 合同文件的优先顺序组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。
除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：合同协议书；中标通知书（如果有）；投标函及其附录（如果有）；专用合同条款及其附件；通用合同条款；技术标准和要求；图纸；已标价工程量清单或预算书；其他合同文件。
5. 合同的生效与终止本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
除法律另有规定或合同另有约定外，合同双方履行完合同约定的全部义务，工程竣工验收合格，质保期满且无争议后，本合同即告终止。
二、发包人义务1. 遵守法律发包人应遵守法律，并在履行合同过程中遵守任何适用的法律规定。
2. 发出开工通知发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可，并在计划开工日期前[具体天数]天向承包人发出开工通知。
合同专用条款与通用条款(必备3篇)
合同专用条款与通用条款第1篇合同的通用条款可以更改，只要双方当事人经过协商同意，合同的任一条款都可以进行变更。
但是没有经过协商一致的条款或者就变更约定不明确的，认定为没有变更合同内容。
《民法典》第五百四十三条规定，当事人协商一致，可以变更合同。
第五百四十四条规定，当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。
第五百一十条规定，合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同相关条款或者交易习惯确定。
【版权声明】合同专用条款与通用条款第2篇合同的通用条款和专用条款如下：1.通用条款是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款；2.专用条款是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
根据《民法典》第四百六十五条依法成立的合同，受法律保护。
依法成立的合同，仅对当事人具有法律约束力，但是法律另有规定的除外《民法典》第四百六十六条当事人对合同条款的理解有争议的，应当依据本法第一百四十二条第一款的规定，确定争议条款的含义。
合同文本采用两种以上文字订立并约定具有同等效力的，对各文本使用的词句推定具有相同含义。
各文本使用的词句不一致的，应当根据合同的相关条款、性质、目的以及诚信原则等予以解释。
合同专用条款与通用条款第3篇合同的通用条款可以更改，只要双方当事人经过协商同意，合同的任一条款都可以进行变更。
但是没有经过协商一致的条款或者就变更约定不明确的，认定为没有变更合同内容。
根据2021年实施的《民法典》第五百四十三条规定，当事人协商一致，可以变更合同。
第五百四十四条规定，当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。
第五百一十条规定，合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同相关条款或者交易习惯确定。
道路工程通用合同条款
道路工程通用合同条款第一条：合同当事人甲方（业主）：_________乙方（承包商）：_________甲乙双方根据平等、自愿、互利的原则，就___________（道路工程名称）的建设达成如下合同协议。
第二条：工程描述1. 工程地点：_________2. 工程规模及内容：（详细描述工程的规模、类型、等级等相关信息）3. 工程质量标准：（按照国家或地方相关规定确定质量标准）4. 工程进度计划：（包括起始日期、关键节点、预计完成日期等信息）第三条：合同价格合同总价为人民币（大写）：_____________元整（￥_________）。
第四条：付款方式1. 预付款：甲方需在合同签订后____天内支付给乙方预付款，占总合同价的____%。
2. 进度款：根据实际完成的工程量按月支付。
3. 竣工结算款：工程完工验收合格后____日内结清余款。
第五条：工期与竣工乙方应按照合同约定的工期进行施工，并确保按期竣工。
如遇不可抗力因素导致工期延误，应及时书面通知甲方，并提出延期申请。
第六条：变更与调整工程实施过程中如需变更设计或调整计划，必须经双方协商一致，并以书面形式确认。
任何一方不得擅自变更。
第七条：质量保证乙方须严格按照国家标准和规范要求执行，确保工程质量符合合同要求。
对出现的质量问题，乙方应负责无偿修复直至合格。
第八条：违约责任任何一方违反合同约定的，应当承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
第九条：争议解决因履行本合同所发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
第十条：其他事宜1. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 未尽事宜，甲乙双方可另行签订补充协议。
通用合同条款
通⽤合同条款通⽤合同是可以当做范本来使⽤的合同，⽽通⽤合同条款则是可以在这⼀类合同中通⾏使⽤的条款。
那么通⽤合同条款具体是怎么规定的呢?下⾯由店铺的⼩编为⼤家整理了⼀些关于这⽅⾯的知识，希望可以帮到您!通⽤合同条款1、定义1、1本合同下列术语应解释为：1)“合同”系指买卖双⽅签署的、合同格式中载明的买卖双⽅所达成的协议，包括所有的附件，附录和上述⽂件所提到的构成合同的所有⽂件。
2)“合同价”系指根据本合同规定卖⽅在正确地完履⾏合同义务后买⽅应⽀付给卖⽅的价款。
3)“货物”系指卖⽅根据本合同规定须向买⽅提供的⼀切产品、设备和/或其它材料.4)“服务”系指根据本合同规定卖⽅承担与供货有关的辅助服务,如运输\保险以及其它的伴随服务,例如安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定卖⽅应承担的其它义务。
5)“合同条款”系指本合同条款。
6)“买⽅”系指在合同专⽤条款中指明的购买货物和服务的单位。
7)“卖⽅”系指在合同专⽤条款中指明的提供本合同项下货物和服务的公司或其它实体。
8)“项⽬现场”系指不呢合同项下货物安装、运⾏的现场。
其名称在合同专⽤条款中指明。
9)“天”指⽇历天数。
2、适⽤性2.1本合同条款适⽤于没有被本合同其它部分的条款所取代的范围。
3、标准3.1本合同下交付的货物应符合技术规范所述的标准。
如果没有提及适⽤标准，则应符合中华⼈民共和国有关机构发布的最新版本的标准。
3.2除⾮技术规定中另有规定，计量单位均采⽤中华⼈民共和国法定计量单位。
4、使⽤合同⽂件和资料4.1没有买⽅事先书⾯同意，卖⽅不得将由买⽅或代表买⽅提供的有关合同或任何合同条⽂、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与履⾏本合同⽆关的任何其他⼈。
即使向与履⾏本合同有关的⼈员提供，也应注意保密并限于履⾏合同必须的范围。
4.2没有买⽅事先书⾯同意，除了履⾏本合同外，卖⽅不应使⽤合同条款第4.1所列举的任何⽂件和资料。
4.3除了合同本⾝以外，合同条款第4.1条所列举的任何⽂件时买⽅的财产。
通用合同条款
通用合同条款一、合同缔约方
本合同由以下双方共同缔约：
甲方：（公司/个人名称）
地址：
电话：
传真：
邮箱：
法定代表人/负责人：
身份证号码/营业执照号码：
乙方：（公司/个人名称）
地址：
电话：
传真：
邮箱：
法定代表人/负责人：
身份证号码/营业执照号码：
本合同旨在明确双方的权利和义务，规范双方之间的合作关系，保
障合同履行的顺利进行。
三、合同内容
1. 合同有效期：本合同自双方签字盖章之日起生效，至（具体日期）止。
2. 合同履行地点：本合同约定的履行地点为（具体地址）。
3. 合同付款方式：根据合同内容约定，付款方式为（具体方式）。
4. 合同违约责任：任何一方违反本合同约定的，应当承担相应的法
律责任。
四、合同解决争议方式
本合同履行过程中如出现争议，双方应协商解决。
协商不成的，任
何一方均可向双方约定的仲裁机构申请仲裁，仲裁裁决为终局裁决。
五、合同附件
1. （若有附件，请详细列明附件名称及内容）
2. （如有其他需要列明的附件，依次列明）
六、其他约定
（其他双方约定的内容）
甲方（盖章）：日期：
乙方（盖章）：日期：
以上为本合同的全部内容，双方请认真阅读并确保理解，共同遵守合同约定，如有争议，以书面形式解决。
本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等效力。
合同生效日期：（具体日期）
（以下空白，用于签字盖章处）。
施工合同通用条款6篇
施工合同通用条款6篇篇1施工合同通用条款一、合同双方1. 甲方：施工单位2. 乙方：业主或委托单位二、合同内容1. 本合同是根据双方意愿，在彼此协商一致的基础上订立的，经双方签字盖章生效。
2. 本合同内容包括但不限于工程造价、验收标准、进度要求、质量标准和担保责任等。
三、工程内容1. 工程名称、地点、范围、规模、设计要求等为本合同的组成部分。
2. 本合同约定的工程内容应符合国家相关法规及标准，甲方应按照实际情况保质保量完成工程，未经乙方同意不得擅自变更。
四、施工周期1. 工程开工日期、完工日期和竣工日期详见合同约定，双方必须按约定时间完成工程。
2. 若因不可抗力等不可抗拒原因导致工程延期，应及时通知乙方并经双方协商解决。
五、工程造价1. 本合同的工程造价为XXX万元（大写）。
2. 工程结算方式、款项支付时间和方式详见合同约定，按照规定付款并出具发票。
3. 工程完工后如有超出合同约定范围内的增减工程，双方应重新协商确定补偿或节省金额。
六、施工质量1. 施工单位应按照国家相关标准规范施工，保证工程质量符合验收标准。
2. 工程完成后，乙方有权委托第三方进行竣工验收，双方应按照竣工验收结果进行结算。
3. 如因工程质量问题需要维修或返工，由甲方承担相应责任。
七、违约责任1. 若一方未能按照合同约定履行义务，应承担相应违约责任。
2. 违约方需支付对方相应的违约金或损失赔偿，双方应提前沟通解决问题，如无法达成一致意见需向有关部门申请仲裁解决。
八、合同解除1. 在合同履行过程中，若发生合同履行难度较大等原因，双方可协商解除合同。
2. 合同解除后，双方应按照解除合同的程序处理未尽事宜，并离场保持工程现场整洁。
以上是关于施工合同通用条款的内容，希望双方能够遵守合同约定，共同完成工程，确保工程质量和交付时间。
篇2施工合同是建筑工程中常见的合同类型，其起到规范施工行为、保障双方权益的作用。
在签订施工合同时，通用条款起着举足轻重的作用，可以帮助双方明确责任、防范风险，同时也是解决纠纷的依据。
招标文件中通用合同条款
一、总则1.1 本合同（以下简称“合同”）是指招标人（以下简称“甲方”）与中标人（以下简称“乙方”）在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方按照甲方要求完成工程项目的建设、验收及交付等事宜所签订的协议。
1.2 本合同适用于所有招标工程项目，乙方应严格按照本合同约定履行义务。
1.3 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
二、合同标的2.1 合同标的为：乙方按照甲方要求，在规定的时间内完成工程项目的建设、验收及交付。
2.2 工程项目包括但不限于：工程设计、施工、设备采购、安装调试等。
三、合同价款及支付3.1 合同价款为：人民币（大写）_______元整（小写）_______元。
3.2 付款方式：（1）合同签订后，乙方应向甲方提交履约保证金，金额为合同价款的_______%。
（2）工程进度款支付：按照工程进度及验收情况，甲方每月向乙方支付合同价款的_______%。
（3）工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付合同价款的_______%。
（4）质保期满后，甲方向乙方支付合同价款的_______%。
3.3 甲方在支付工程款时，应按照国家有关税收政策规定，依法缴纳相关税费。
四、工期及进度4.1 工期：乙方应在合同约定的时间内完成工程项目的建设、验收及交付。
4.2 进度安排：（1）乙方应按照甲方要求，编制详细的施工进度计划，并报送甲方审批。
（2）乙方应严格按照施工进度计划进行施工，确保工程进度。
（3）因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应的责任。
五、工程质量及验收5.1 工程质量：乙方应严格按照国家及行业相关质量标准进行施工，确保工程质量符合合同约定。
5.2 验收：（1）工程完工后，乙方应向甲方提交竣工验收申请。
（2）甲方应在收到竣工验收申请后_______日内组织验收。
（3）验收合格后，甲方应向乙方出具验收合格证明。
（4）验收不合格的，乙方应在接到甲方通知后_______日内整改，整改后重新提交验收申请。
通用合同条款中一般约定的意思内容
通用合同条款中一般约定的意思内容嘿，你知道吗？通用合同条款里一般会约定好多重要的意思内容呢！比如说，关于合同的各方都有谁，这就好像一个团队里都有哪些小伙伴一样重要！比如你和朋友一起打算做个小生意，那谁负责出钱，谁负责干活，总得在合同里写清楚呀！
还有呢，权利和义务也得明确好呀！这不就像是每个人在这个合作里的“任务清单”嘛！你总不能稀里糊涂地就干，到时候都不知道自己该做啥不该做啥。
比如说，租房子的时候，租客有按时交租的义务，房东有提供完好房屋的义务，这多清楚！
再说说违约责任吧，哎呀呀，如果有人违反了合同约定，那可得有个说法呀！就好比有人在游戏里不守规则，那肯定得有惩罚呀！比如说签了合同要按时交货，没做到就得承担责任。
呐，这些通用合同条款的约定内容是不是很重要呀？它们就像是合作中的“保护神”，保障着各方的权益，让一切都能顺顺利利的进行呀！我觉得呀，在签合同前一定要好好搞清楚这些内容，不然稀里糊涂地就签字，那可不行哟！。
通用合同条款和专用合同条款之间的关系的说法
通用合同条款和专用合同条款之间的关系的说法1. 通用合同条款是一系列适用于多种类型合同的标准条款，与专用合同条款相结合使用。
2. 专用合同条款是根据特定合同类型的需求而定制的条款，用于适应特殊情况或特定行业的合同。
3. 通用合同条款提供合同核心要素和基本规定，而专用合同条款则提供特定合同类型的补充规定。
4. 专用合同条款通常用于涉及特定行业或特定领域的合同，以满足行业法规和标准。
5. 通用合同条款是法律和商业实践的共同认可标准，而专用合同条款则能更好地满足特定合同需求。
6. 通用合同条款提供了一种经过多次验证和广泛接受的标准，用于减少合同谈判和起草的时间和成本。
7. 专用合同条款可以根据特定合同的需要进行调整和修改，以更好地适应特定情况。
8. 通用合同条款通常是起草合同的起始点，通过与专用合同条款结合使用，可以快速起草出合适的专用合同。
9. 通用合同条款的存在可以保持合同的一致性和合规性，同时专用合同条款能够满足具体的业务需求。
10. 通用合同条款通常是可重复使用的，并经过长期认可，而专用合同条款则可能需要根据特殊合同情况定制。
11. 专用合同条款可以使合同更具体化和可执行性，并能满足特定业务的法律和商业要求。
12. 通用合同条款提供了一套共同遵循的规则和标准，而专用合同条款则解决具体合同涉及的特殊问题。
13. 通用合同条款是为了满足常见合同需求而设定，而专用合同条款则处理特殊情况和特定需求。
14. 通用合同条款提供了一个通用的框架，专用合同条款则在该框架下填充具体合同的特定要求。
15. 通用合同条款提供了通用的法律和商业规范，专用合同条款则为特定领域的合同提供了更具体的法律要求。
16. 通用合同条款是指导和规范合同起草和执行的基础，而专用合同条款则是适应特定情况和需求的补充规定。
17. 通用合同条款可以视为基本合同的架构，而专用合同条款则是特定合同类型的定制化扩展。
18. 通用合同条款通常是通用的、广泛适用的法律和商业规范，专用合同条款则是根据特殊需求定制的细化规定。
合同通用条款和专用条款
合同通用条款和专用条款一、合同通用条款1. 定义和解释本合同中的专有名词、术语及表述应按照以下定义和解释进行理解：•甲方：指合同中的一方，即提供商品或服务的一方。
•乙方：指合同中的另一方，即购买商品或接受服务的一方。
•商品：指甲方根据合同约定向乙方提供的物品或产品。
•服务：指甲方根据合同约定向乙方提供的各种服务。
•价格：指乙方购买商品或接受服务应支付给甲方的金额。
•有效期：指合同中约定的商品或服务的有效期限。
•违约：指乙方未能履行合同约定的义务或达到合同约定的标准。
2. 合同签订1.本合同的签订必须经过甲方和乙方的双方认可，并以双方共同签字为准。
2.合同一经签署即具有法律效力，双方必须按照合同约定履行各自的义务。
3. 商品或服务的提供1.甲方应按照合同约定的时间和数量向乙方提供商品或服务。
2.商品或服务的质量应符合国家法律法规和相关标准的要求。
3.如乙方对商品或服务存在异议，应在接收后三个工作日内提出，并提供相应的证明材料。
4. 价格和支付1.乙方应按照合同约定的价格支付商品或服务费用。
2.支付方式可通过银行转账、支付宝或微信支付等方式进行。
3.如乙方未按时支付费用，甲方有权暂停或终止提供商品或服务。
5. 有效期和终止1.商品或服务的有效期应按照合同约定的时间进行。
2.如乙方需要终止合同，应提前通知甲方，并支付相应的违约金。
6. 违约责任1.如甲方未能按照合同约定向乙方提供商品或服务，甲方应支付相应的违约金。
2.如乙方未能按照合同约定支付费用，乙方应支付相应的违约金。
7. 争议解决1.本合同的争议应通过友好协商解决，如协商不成，则提交至有管辖权的法院处理。
二、专用条款1. 商品销售合同1.商品的质量：甲方保证所提供的商品符合国家法律法规和相关标准的要求。
2.商品的交付：甲方应按照合同约定的时间和地点将商品交付给乙方。
3.商品的售后服务：甲方应提供相应的售后服务，包括维修、退换货等。
2. 服务合同1.服务内容：明确约定甲方提供的服务内容、要求和标准。
工程合同中的通用条款内容
工程合同中的通用条款内容一、定义和解释1. 合同：指本协议及其附件，包括所有补充协议、变更指令和其他书面文件。
2. 工程：指合同中规定的所有工作，包括但不限于施工、安装、调试等。
3. 完成日期：指工程完工并经双方验收合格的日期。
二、合同双方1. 甲方（业主）：指工程项目的发起人或委托方，负责提供工程需求和支付工程款项。
2. 乙方（承包商）：指承担工程实施的公司或个人，负责保证工程质量和进度。
三、合同价格1. 合同总价：根据合同约定，由乙方完成工程所需的全部费用。
2. 价格调整：如遇特殊情形需要调整合同价格时，应遵循合同约定的价格调整机制。
四、工期与进度1. 工期：指从工程开工到竣工验收合格所需的时间。
2. 进度计划：乙方应提交详细的工程进度计划，并按计划执行。
3. 延期：因不可抗力或其他双方认可的原因导致延期时，应及时协商调整进度计划。
五、质量要求1. 标准：工程必须符合国家及行业标准，满足甲方特定要求。
2. 检验：乙方应配合甲方或第三方机构进行质量检验。
3. 返工：如工程存在质量问题，乙方应负责无偿修复直至达到要求。
六、支付条款1. 预付款：甲方应在合同签订后支付一定比例的预付款。
2. 进度款：根据工程进度，甲方应按约定比例支付进度款。
3. 结算款：工程完工并通过验收后，进行最终结算。
七、变更与索赔1. 变更：任何工程变更需双方协商一致，并签署书面变更协议。
2. 索赔：一方因另一方违约造成损失时，有权提出索赔。
八、争议解决1. 协商解决：发生争议时，双方应首先通过友好协商解决。
2. 仲裁或诉讼：协商不成时，可提交仲裁机构或向法院提起诉讼。
九、保险与安全1. 保险：乙方应为工程投保相应的保险，包括但不限于施工一切险、第三方责任险等。
2. 安全：乙方应遵守安全生产规定，保障施工现场安全。
十、终止与解除1. 终止权：双方均有权在对方严重违约情况下终止合同。
2. 解除条件：合同可在约定条件下被任何一方解除。
通用合同条款9篇
通用合同条款9篇通用合同条款 1一、医院应订有各该医院住院须知，提供住院病人参阅。
二、各该医院的住院通知，至少应包括下列事项：(一)住院手续。
(二)病房守则。
(三)供应事项。
(四)收费原则。
(五)文件申请。
(六)出院手续。
三、住院手续的说明，至少应包括下列事项：(一)办理住院手续的地点。
(二)办理住院手续应携带或持凭的文件。
(三)办理住院手续应填具的文件。
(四)其他相关事项。
四、病房守则说明，至少应包括下列事项：(一)访客及/夜间陪病的规范。
(二)病人住院期间应配合遵守的义务。
(三)禁止吸烟的规范。
(四)财务安全的提醒。
(五)其他相关事项。
五、供应事项的说明，至少应包括下列事项：(一)膳食供应或供膳时间。
(二)病患服的供应。
(三)自备盥洗用物或其他应自备用物。
(四)其他相关事项。
六、收费原则的说明，至少应包括下列事项：(一)住院基本费用的计算原则。
(二)非保险病房的差额负担及额度。
(三)医疗保险住院费用应自付之部分负担比率原则。
(四)其他相关事项。
七、文件申请的说明，至少应包括下列事项：(一)诊断、出生、死亡证明书的申请与交付。
(二)出院、转诊、自动出院病历摘要的申请与交付。
(三)检查报告资料及检查造影片拷贝的申请与交付。
(四)其他相关事项。
八、出院手续说明，至少应包括下列事项：(一)出院应办理的事项。
(二)自动出院的许可程序与填写自动出院书的义务。
(三)符合出院或转诊条件，病人应立即办理出院或转诊的义务：(四)其他相关事项。
九、其他事项。
通用合同条款 2合同编号：________委托方(甲方)：________受托方(乙方)：________按照《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲乙双方本着互惠互利的原则和相互合作与支持的宗旨，就甲方委托乙方为货物运输代理等事宜，经友好协商达成如下协议。
第一条甲方责任和义务1.甲方最少在货物抵达前________(船到港前三天、航班到港前24小时)通知乙方货物到达情况和提供有关文件，有关文件包括：海洋提单、空运提单、货物资料、报关和报检报验文件等，以便乙方安排换单和提前审核有关文件。
什么是通用合同条款和专用条款,二者关系和适用方式如何确定
什么是通用合同条款和专用条款，二者关系和适用方式如何确定为指导工程承、发包双方正确签订施工合同，住建部和国家工商总局制定了多个版本的《建设工程施工合同(示范文本)，最新的是(GF-2017-0201)版。
该版示范文本中，合同由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分构成。
(1) 合同协议书。
2017版施工合同示范文本》合同协议书共计13条，主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(2)通用合同条款。
通用合同条款是合同当事人根据《建筑法》《合同法》（已失效）等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条，具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
部分通用合同条款，可以认定为建筑行业的交易习惯。
交易习惯在合同交易领域的作用不言而喻，《合同法》规定交易习惯的法条共有9条。
第22条和第26条规定了承诺的方式和承诺的生效可以适用交易习惯进行判断;第60条和第92条规定了合同履行中的附随义务和合同权利义务终止后的后合同义务可以适用交易习惯进行判断;第61条和第125条规定了补充协议的确定和合同解释适用交易习惯进行判断;第163条、第293条和第368条分别规定了买卖合同、客运合同和保管合同中的一些附随义务适用交易习惯进行判断。
部分通用合同条款，被认定为建筑行业的交易习惯，在最高人民法院(2015)民提字第30号判决中已有所体现，也被各地法院所接受。
通用合同条款的主要内容
通用合同条款的主要内容通用合同条款的主要内容通常包括一系列约定，用于明确合同各方的权利、义务、责任和其他相关事项。
以下是一般合同中可能包含的主要内容：1.合同标题和定义：确定合同的标题，以及对合同中使用的一些术语和定义进行解释，以避免歧义。
2.合同当事人：明确参与合同的各方信息，包括名称、地址、联系方式等。
3.合同目的和目标：界定合同的目的和预期达到的目标，确保各方对合同的理解一致。
4.合同有效期：规定合同的生效日期和结束日期，以及可能的续签条件和程序。
5.货物或服务的描述：具体描述合同涉及的货物、服务、产品或其他交易内容，确保双方对交易标的的清晰理解。
6.交付和支付条件：规定货物或服务的交付方式、时间和地点，以及支付的条件、方式、金额等。
7.知识产权：确定合同中是否涉及到知识产权，如专利、商标、著作权等，并明确各方在知识产权方面的权利和义务。
8.合同价格：规定货物或服务的价格，以及可能的调整条件，如升降价的依据和程序。
9.保密条款：确保合同双方在合作中保守对方的商业机密和敏感信息。
10.违约和救济：明确各方违反合同的后果，以及违约方可能承担的法律责任和救济措施。
11.争议解决：规定解决争议的方式，如仲裁、调解或法律诉讼，并约定相关的程序和地点。
12.不可抗力条款：界定不可抗力事件发生时各方的责任和处理方式。
13.解约条件：规定合同可以被解除的条件和程序，以及解约后可能的后果。
14.法律适用和管辖：明确合同受到的法律体系和法院管辖的地区。
15.其他条款：包括一些特殊的约定或附加条款，根据具体合同的性质而定，如保险要求、技术标准等。
这些条款的具体内容可能因合同的性质、双方的需求和法律规定而有所不同。
签署合同前，各方都应仔细阅读和理解合同的所有条款，并在有需要时咨询专业法律建议。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
第2项通用合同条款
第3项专用合同条款
1 一般约定
1.1 词语定义
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.
2.2 发包人：。
1.1.
2.3 承包人：。
1.1.
2.5 分包人：。
1.1.
2.6 监理人：。
1.1.4 工期：180日历天。
1.1.4.5 缺陷责任期（工程质量保修期）： 1年。
1.4 合同文件的优先顺序
进入合同文件的各项文件及其优先顺序如下：
（1）合同协议书（包括补充协议）；
（2）中标通知书；
（3）投标文件的澄清文件；
（4）投标函及投标函附录；
（5）招标文件的澄清、修改及补充通知；
（6）专用合同条款；
（7）通用合同条款；
（8）技术标准和要求；
（9）图纸；
（10）已标价工程量清单；
（11）其他合同文件。
1.7 联络
1.7.2 来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达漯河市召陵区中小河流治理工程建设管理处。
2 发包人义务
2.3 提供施工场地
2.3.2 发包人提供的施工场地范围为：提供工程范围内施工用地，范围参照设计图纸。
3 监理人
3.1 监理人的职责和权力
3.1.1 监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围：
（1）按第11.3条约定，确定延长完工期限；
（2）按第15.6条约定，批准暂列金额的使用；
尽管有以上规定，但当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同规定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。
4 承包人
4.3 分包
4.3.2 允许承包人分包的工程项目、工作内容的规定：本工程不允许分包，但确需分包，须经发包人同意，并报上级水行政监督部门批准。
4.4 联合体
删去本款全文，代之以：本项目不接受联合体投标。
4.5 承包人项目经理
4.5.1 本款补充：承包人须按投标文件中承诺，向施工现场派驻项目经理。
项目经理不得在本合同以外的工程项目中兼任任何职务，未经发包人或监理人的批准驻工地时间每月不得少于22天，离开现场必须事先征得发包人和监理人同意。
发包人有权要求承包人对
其认为不能称职的项目经理进行更换。
未经发包人同意，更换项目经理须向发包人支付伍万元（¥50000）违约金，且更换后的项目经理不得低于原来的资质、职称等。
4.6 承包人人员的管理
4.6.3 本款补充：承包人须按投标文件中承诺，向施工现场派技术负责人。
技术负责人不得在本合同以外的工程项目中兼任任何职务，未经发包人或监理人的批准驻工地时间每月不得少于22天，离开现场必须事先征得发包人和监理人同意。
发包人有权要求承包人对其认为不能称职的技术负责人进行更换。
未经发包人同意，更换技术负责人须向发包人支付叁万元（¥30000）违约金，且更换后的技术负责人不得低于原来的职称等。
5 材料和工程设备
5.1 承包人提供的材料和工程设备
5.1.1 “承包人应对其采购的材料和工程设备负责”修改为“无论是承包人提供的材料和工程设备，还是发包人指定供应来源的材料和工程设备，均由承包人负责采购、验收、运输和保管并会同监理人进行检验和交货验收，且费用包含在承包人投标报价内。
”5.2 发包人提供的材料和工程设备
删去本款全文，并代之以：发包人不提供材料和工程设备。
6 施工设备和临时设施
6.2 发包人提供的施工设备和临时设施
删去本款全文，并代之以：发包人不提供施工设备和临时设施。
7 交通运输
7.1 道路通行权和场外设施
道路通行权及场外设施的约定：承包人自主办理。
8 测量放线
8.1 施工控制网
8.1.1施工控制网的约定：合同签订后7日内。
9 施工安全、治安保卫和环境保护
9.1 发包人的施工安全责任
9.1.4 发包人提供与本工程有关的资料，其余资料由承包人负责收集。
9.2 承包人的施工安全责任
增加以下条款：
9.2.14 施工安全控制目标：无责任死亡事故发生，杜绝重大机械设备事故、重大火灾事故、重大交通事故、重大垮（塌）事故。
9.7 文明工地
9.7.1 本合同文明工地的约定：发包人指导，承包人具体实施。
11 开工和竣工（完工）
11.4 异常恶劣的气候条件
异常恶劣的气候条件的范围：50年一遇的最大降水（雪）量、风力八级以上、最高气温大于40℃、最低气温小于-10℃等。
11.5 承包人工期延误
（1）逾期竣工违约金的计算方法：由监理人与发包人和承包人协商确定。
（2）全部逾期完工违约金的总限额为不超过合同总价的 5 % 。
11.6 工期提前
工期提前的奖金约定：不奖励。
14 试验和检验
14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.1 本款补充：承包人按合同约定和监理人指示将各项材料试验交第三方实验室检验。
承包人试验和检测仪器设备必须经技术监督部门检验合格，并附有效合格证明。
14.1.6 本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：由监理人确
定。
15 变更
15.1 变更的范围和内容
（6）增加或减少合同中关键项目的工程量超过其工程总量的 15 %，关键项目：
发包人根据工程情况确定，单价调整方式：由监理人与发包人和承包人协商确定。
15.5 承包人的合理化建议
15.5.2 承包人实现合理化建议的奖励金额为：发包人根据实际情况进行奖
励。
15.6 暂列金额
删去本款全文，代之以：暂列金额的使用项目应按变更项目审批程序，报发包人批准后方能实施。
暂列金的使用由监理人审核、报发包人审批后才能使用，并对合同价格进行相应调整。
16 价格调整
16.1 物价波动引起的价格调整
物价波动引起的价格调整方式：进入投标报价的人工、材料和设备的价格均由投标人自行确定，投标人应充分考虑市场风险，合同执行期内价格波动影响合同价格时，合同价不予调整；若属国家政策性调整，按国家有关规定执行。
17 计量与支付
17.2 预付款
17.2.1 预付款：
（1）工程预付款的总金额为签订合同的20%，1次支付给承包人。
各次预付款的支付额度和付款时间为：
1)预付款的付款时间应在合同协议书签订后，由承包人向发包人提交了发包人认可的工程预付款担保，并经监理人出具付款证书报送发包人批准后14天内予以支付。
17.2.2 预付款保函（担保）
（2）工程材料的预付款的担保约定为：无
17.2.3 预付款的扣回与还清
（1）工程预付款在合同开始支付工程进度款时开始扣款，分两次全部扣清。
17.3 工程进度款付款
17.3.2 进度申请单款
进度付款申请单的份数：6份。
17.3.3 进度付款证书和支付时间
发包人逾期支付进度款时违约金的计算及支付办法：不支付逾期违约金。
17.4 质量保证金
17.4.1 每个付款周期扣留的质量保证金为工程进度付款的 5 %，扣留的质量保证金总额为签约合同价的 5 %。
17.5 竣工（完工）结算
竣工付款申请单的份数和提交期限：在工程接收证书颁发后14天内提交5份竣工付款申请单。
竣工付款申请单的内容：竣工结算合同总价、已支付的工程价款、应扣留的质量保证金应支付的竣工付款金额等。
17.6 最终结清
17.6 1 最终结清申请单
最终结清申请单的份数和提交期限：在缺陷责任期终止证书颁发后28天内提交5份最终结清申请单。
17.7 竣工财务决算
承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：由发包人确定。
18 竣工验收（验收）
18.1 验收工作分类
本工程法人验收包括：签约后根据工程情况后确定；政府验收包括：签约
后根据工程情况后确定。
18.5 阶段验收
18.5.1 本合同工程阶段验收类别包括：签约根据工程情况后确定。
18.6 专项验收
18.6.2 本合同工程专项验收类别包括：签约根据工程情况后确定。
19 缺陷责任与保修责任
19.1 缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间
本工程缺陷责任期（工程质量保修）计算如下：自实际竣工日期起计算。
20 保险
20.4 第三者责任险
20.4.2 第三者责任险保险费率：按照相关规定确定；
第三者责任险保险金额：按照相关规定确定。
20.6 对各项保险的一般要求
20.6.1 保险凭证
承包人提交保险凭证的期限：工程开工14天内；
20.6.4 保险金不足的补偿
承包人负责补偿的范围与金额：签约后由发包人根据实际情况后确定；
发包人负责补偿的范围与金额：签约后根据实际情况后确定。
24 争议的解决
24.1 争议的解决方式
合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：提交工程所在地仲裁委员会。