停工签证单

工程签证单
工程名称：*******************工程编号：1
签证内容：
我单位承建的****市*********工程，骨灰存放塔和围墙工程从2013年5月12日开工至现在，由于群工因素（蔡丰强、蔡丰海、蔡丰桥、王道军、王履强、蔡永高、吕建）造成我公司无法正常施工，间断停工达到42天（5月13、14、15、16、20、21、24、25、26、27、28日，6月3、4、5、7、8、9、10、16、17、20、24、25、26、27日，7月6、7、8、10、11、14、15、20、21.、22、23、24、25、26、27、28、29日）。

实际全天停工为29天。

给贵单位和我公司造成以下机械和人工费用损失如下：
名称型号数量单价
挖掘机现代225 2台1200元/台/天
挖掘机现代60 2台800元/台/天
技工10人250元/天
普工12人150元/天
以上天数和人数请建设单位、监理单位确定为感！
施工单位（章）：
项目经理：
日期：2013年7月29日
建设单位：
日期：监理单位：
日期：。

工程签证单

编号：001 工程名称湘潭九华步步高置业·新天地营销中心日期2012-7-25 致：步步高置业有限责任公司湖南天鉴工程项目管理有限公司内容：由贵公司投资兴建的新天地营销中心工程施工现场，我部人员及材料设备进场前全部为树木或杂草等植被覆盖，必须先将植被进行清理才能进行场地平整及开挖。

根据工程指挥部指示，要求我部采用人工、机械对该部分植被进行清除再进行场地平整，计划施工面积约为8500m2，以下事项发生的人工及机械台班费用如下：1、2012年7月19日，我部机械设备进场，发生设备进场费用如下：①1.2m3挖机进场一次；②T160推土机进场一次。

2、2012年7月19日至7月25日，我部机械设备及人员进场后遭到周边村民阻工，致使我项目部人员及设备停工，由此发生的停工费用如下：①1.2m3挖机停滞7台班，闲臵费为400元/台班；②T160推土机停滞7台班，闲臵费为600元/台班；③人工清理及管理人员窝工为49工日，100元/工日。

3、按照建设单位要求，2012年7月23日～24日配合建设方对营销中心红线进行测量放线，发生人工11工日，100元/工日。

请予签证确认！湖南省第四工程有限公司步步高置业新天地项目部项目经理：2012年7月25日监理单位意见：监理工程师：总监：年月日建设单位意见：现场工程师：总工程师：年月日编号：002 工程名称湘潭九华步步高置业·新天地营销中心日期2012-7-27 致：步步高置业有限责任公司湖南天鉴工程项目管理有限公司内容：由贵公司投资兴建的新天地营销中心工程施工现场，我部人员及材料设备进场前全部为树木或杂草等植被覆盖，必须先将植被进行清理才能进行场地平整及开挖。

根据工程指挥部指示，要求我部采用人工、机械对该部分植被进行清除再进行场地平整，计划施工面积约为8500m2，以下事项发生的人工及机械台班费用如下：1、2012年7月26日，我部机械设备及人员正式进场施工，发生的人工及设备费用如下：①1.2m3挖机清理植被台班共计8小时，320元/小时；（8：45～12：00；14：15～19：00）②T160推土机平整场地共计5.17小时，400元/小时；（11：35～12：00；14：15～19：00）③人工清理配合等为14工日，100元/工日。

供热管网改造工程签证单

签证单编号:01
签证单编号:02
签证单编号：03
签证单编号:04
签证单编号:05
签证单编号：06
签证单编号：07
签证单编号：08
签证单编号：
签证单编号：
签证单编号：
签证单编号：
签证单编号：
工程量验收单编号：01
巩义市老城区集中供热管网改造工程
工程量验收单编号：02
巩义市老城区集中供热管网改造工程
工程量验收单编号：02
巩义市老城区集中供热管网改造工程
签证单编号：14
巩义市老城区集中供热管网改造工程
签证单编号：15
巩义市老城区集中供热管网改造工程
签证单编号：16
巩义市老城区集中供热管网改造工程
签证单编号:
巩义市老城区集中供热管网改造工程
签证单编号：
巩义市老城区集中供热管网改造工程
签证单编号:
巩义市老城区集中供热管网改造工程
签证单编号：
巩义市老城区集中供热管网改造工程
签证单编号:01。

停误工签证单

停误工签证单停工工签证单项目名称：包尔村美丽乡村建设项目签证内容：因牧民不同意拆除土房，导致拆除工作受阻，造成误工。

误工原因：拆除工作受阻分（项）部工程：包尔图村土房拆除签证日期：2017年月日以下是签证内容：1.人员：现场管理人员3人：2017年9月1日、4日、5日、6日，10月7日、8日、9日、10日共计24天停工。

装卸工8人：2017年9月1日、4日、5日、6日，10月7日、8日、9日、10日共计64天停工。

2.机械：2017年9月1日、4日、5日、6日，10月7日、8日、9日、10日共计停工160小时。

其中50装载机1台停工80个小时、150挖机1台停工80个小时。

3.车辆：6米货车2辆各停工8天，共计16天。

施工单位项目负责人签字盖章：监理单位项目负责人签字盖章。

建设单位：无工程签证单项目名称：包尔村美丽乡村建设项目签证内容：由于牧民不同意拆除土房，导致拆除工作受阻，工程出现误工。

误工原因：拆除工作受阻分（项）部工程：包尔图村土房拆除签证日期：2017年月日以下是签证内容：1.人员：现场管理人员3人：2017年9月1日、4日、5日、6日，10月7日、8日、9日、10日共计24天停工。

装卸工8人：2017年9月1日、4日、5日、6日，10月7日、8日、9日、10日共计64天停工。

2.机械：2017年9月1日、4日、5日、6日，10月7日、8日、9日、10日共计停工160小时。

其中50装载机1台停工80个小时、150挖机1台停工80个小时。

3.车辆：6米货车2辆各停工8天，共计16天。

施工单位项目负责人签字盖章：监理单位项目负责人签字盖章。

建设单位：无。

工程签证单办理程序

工程签证单办理程序1、目的和范围为了施工单位与建设单位之间办理标段之外的工程量或设计变更数额超出施工合同所规定的范围之外的工程量的结算手续，特制定工程签证单办理程序签证单模板。

现场签证是指在施工现场由建设单位、监理单位签署的，用以证实工程施工活动中某些特殊情况的一种书面手续。

具体包括以下几方面：1.1材料、设备、构件超过定额规定运距的厂外运输或因施工场地狭小，设备或材料不能直接到达指定仓库或堆放地点而发生的二次搬运费用。

1.2技术措施费用：在编制批准后的施工组织设计未能考虑进去，而实际施工中必须采取的，超越一般施工条件的特殊措施。

1.3工程返工：因建设单位原因提出返工，而不属于施工单位的责任的返工费用。

1.4由于现场发生的特殊问题，如隐蔽障碍物、地下水位与勘测设计资料不符、地下未可预见的设施等而增加的签证。

1.5因设计方案不周或建设单位其它原因而发生的增加土方挖、填以及超运距签证。

1.6建设单位供料时供料不及时或不合格给施工方造成的损失；施工单位在包工包料时，由于甲方采购的材料不符合要求，必须进行的二次加工的签证。

1.7续建工程的加工修理：甲方原发包施工的未完工程，委托另一施工单位续建时，对原建工程不符合要求的部分进行修理或返工的签证。

1.8由于建设单位原因决定工程中途停建、缓建造成的停工、窝工而发生的倒运、人员和机具的调迁等损失。

2、办理程序2.1 工程完工后，工程签证单由施工单位填写，应详细注明工程名称、专业签证原因以及工程的详细内容，同时应附预算书，必要时应附工程委托单。

2.2工程签证单填好后由施工单位报监理单位审核，签字后报建设单位工程部、计划部以及主管工程的副经理签字认可，方生效。

2.3工程签证单的编号由建设单位工程部档案室统一编定。

设备闲置及人员窝工签证单

孙洪文、李兵等17人
高级熟练工
17 人*9小时工时 *1.5天=229.5 工时 8人*9小时工时 *1.5天=108工时工时 4人*9小时 *1.5天=54工时
1 合同外增加量
人员
熊兴权、张东全等8人
熟练工
马良远、王兴友等4人Leabharlann 普工承建单位申报
授权申报人：申报日期：
监理公司审核
雅砻江官地水电站机电安装工程
设备闲置及人员窝工签证单
承建单位：水电七局官地水电站机电安装项目经理部施工工程项目名称：1#机上、下层线棒交流耐压试验合同分项名称：无施工发生时段：2011年06月26日～06月27日分项工程项目编号：无工程部位（地点）：主厂房1#机合同编号：GDC-200807 签证单编号：窝工-001
监理工程师：审核日期：
说明：本表适用于一般工程项目设备闲置及人员窝工的申报和监理公司审核。
一、施工依据： 6月26日下午开始至今，针对上、下层线棒交流耐压试验问题，经业主、厂家、监理以及施工单位相关人员召开多次现场协调会，仍未得到解决，导致我部人员处于停工待命状态，由于下线工作面单一，专业性较强，不能调剂到其他工作面进行施工，因此，造成了我部人员窝工，直接影响直线工期。二、施工过程记录 1、在6月26日上午，我部按照哈电厂家《官地电站发电机安装说明书》对1#机定子线圈1A1～1A2支路进行 51KV交流耐压试验，在试验过程中发生了2次放电击穿现象，经检查，放电部位线棒绝缘无碳化迹象，试验终止。 2、6月30日下午，业主、厂家、监理以及施工单位相关人员召开现场协调会，会议明确了多次线棒交流耐压将会对线棒、试验设备产生影响以及分析出现类似情况的原因，排除线棒自身绝缘问题而放电，同时业主专家建议降低上、下层线棒交流耐压等级为43KV，但最终需由哈电厂家总部确认。 3、6月27日下午，因耐压试验电压等级问题，业主、厂家、监理以及施工单位相关人员再次召开现场协调会，就是否按照43KV电压等级进行上、下层线棒交流耐压展开讨论，会上厂家对此建议未表态，结果未能达成统一意见。三、完成工程量：无四、附件：无五、施工资源投入明细表：名称序号项目名称规格型号单位工程量申报量监理审核量备注

停工签证

通化大众置业有限公司编号：THGCJL【2012】第001号工程量现场计量表年月日工程名称大众水岸蓝山27#楼合同名称及编号施工单位通化市一建公司分项分部工程(栋号)因2013年5月28日建设单位未及时拨付五层以下工程款，造成我施工方停工至2013年5月31日。

又因通化大众置业手续不全于2013年5月31日被建委建工处勒令停工，并将工地塔吊查封。

至2013年6月19日仍未复工，造成我施工方施工人员滞留宿舍、停工22天。

我施工方于2013年6月20日复工，现场机械租赁费用、项目部人员、施工队管理人员费用需赔偿至拨款日期。

一、我施工方各类人员数量如下：1、项目部：项目经理 1人、技术员 1人、材料员 1人、安全员 1人、保管 1人、更夫 1人、2、施工队：管理人员：工长 4人、测量员 3人、钢筋班长2人、木工班长3人、力工班长2人、电气班长2人、排水班长2人、架工班长1人、电渣压力焊班长1人、食堂人员2人、会计1人、出纳1人、库管员1人、现场维护电工2人、塔吊司机2人、机修2人、材料员1人、工人：钢筋工26人、木工38人、力工13人、架工9人、电气人员10人、给排水人员5人、电渣压力焊工人6人、焊工3人。

二、现场材料、租赁设备如下：1、架管：61860米、扣件24120个、U托5000个、塔吊1台、搅拌机1台、工字钢480米、铲车1台、跳板600块、调直机1台、电焊机4台、弯曲机4台、电锯2台、角磨机3台、手提锯5台、振捣器3台、手推车15个、水泵2台、切断机2台、筛沙机2台。

2、因突然停工11层模板未及时拆除，连续多日暴晒不能使用。

损失的模板量共2000平米、方木楞12000米、现场除锈钢筋5吨。

三、由于突然停工我施工方须顺延工期。

四、因至今工程款未拨付到位，我施工方不能按时进行砌筑工程，5层以下和5月完成工程量的工程款以及停工赔偿拨付到位后，方能进行砌筑工程。

监理公司专业工程师工程部经理成本部经理年月日年月日年月日年月日。

设备闲置及人员窝工签证单

蒋旭伟
高级熟练工
工时
吴福江合同外增加量
高级熟练工
工时
赵运香 1 人员赵运新、赵连林等5人
高级熟练工
工时
熟练工
ห้องสมุดไป่ตู้
工时
孟俊杰
焊工
工时
顾
普工
工时
水电施授权申报人：工班组申报申报日期：
安装公司审核
工程师：审核日期：
说明：本表适用于一般工程项目设备闲置及人员窝工的申报和公司审核。
亚宇.喜来登酒店项目工程
设备闲置及人员窝工签证单
施工单位：江苏统一安装集团有限公司施工工程项目名称：C栋主体水电预埋合同分项名称：无施工发生时段：2017.3.11-3.13 分项工程项目编号：无工程部位（地点）：C栋28层底板签证单编号：窝工-002
一、施工依据： C栋3月10下午27层底板预埋施工验收完毕，由于土建施工速度太慢，导致我水电班组人员处于停工待命状态，由于下线工作面单一，不能调剂到其他工作面进行施工，因此，造成了我部人员窝工，直接影响直线工期，并可能造成施工人员的流失而影响预埋施工进度。二、施工过程记录 1、在3月10日晚上27层底板开始浇筑混凝土，由于工作面单一，我施工班组一个人看模，其余人员于11号做了一天杂活，12号全体休息，由于该天27层楼面钢筋墙柱绑扎，该天下午安排一个人焊接4个柱的避雷电气通路。13 号工地停电，安排一个人做27层墙柱电气预埋，其余人员休息。
三、完成工程量：四个柱子的避雷焊接、27层墙柱电气预埋四、附件：无五、施工资源投入明细表：名称序号项目名称规格型号单位工程量申报量 9小时*2天 =18工时 9小时*1.5 天=13.5工时 9小时*2天 =18工时 5人* 9小时 *2天=81工时 9小时*2天 =18工时 9小时*2天 =18工时其中13号一人做墙柱预埋 12号下午焊接27层柱子避雷公司审核量备注

工程量签证单

工程量签证单(总10页)
--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可--
--内页可以根据需求调整合适字体及大小--
签证单
工程名称：曲周县职教中心学生宿舍楼
本表一式三份、建设单位、监理单位、施工单位各存一份作为施工结算的依据。

现场签证单工程名称：曲周县民政服务中心综合楼及附属工程
现场签证单工程名称：曲周县民政服务中心综合楼及附属工程
本表一式三份、建设单位、监理单位、施工单位各存一份作为施工结算的依据。

现场签证单
工程名称：曲周县白寨乡后里寨小学新建教学楼
现场签证单
工程名称：曲周县白寨乡后里寨小学新建教学楼
本表一式三份、建设单位、监理单位、施工单位各存一份作为施工结算的依据。

现场签证单工程名称：曲周县白寨乡后里寨小学新建教学楼
现场签证单工程名称：曲周县白寨乡后里寨小学新建教学楼
停工损失费用单工程名称：曲周县民政服务中心综合楼
工程洽商单
工程名称：曲周县白寨前寨小学综合楼
本表一式四份、建设单位、监理单位、施工单位、设计单位各存一份作为施工结算的依据。

工程洽商单工程名称：曲周县白寨前寨小学综合楼。

工程签证流程、签证内容及签证的技巧

施工单位预算员要做好现场签证，应注意着重注意收集和保留下面的书面文件：1、变更设计洽商记录表/变更通知书；一般由甲方或设计方发出。

2、工作联系单;多由甲方发出，也可以由施工方发出，但必须有甲方认可的回函。

3、工程签证单；对施工单位来说，做好工程签证单是最重要的，它是施工阶段投资控制的重点，也是影响工程投资的关键因素之一.它往往包括下面几项内容: 1）工程现场签证单；主要阐述签证如生的原因（设计变更引起、停水停电引起、非施工单位原因停工造成的工期拖延和窝工费等)，总之非施工方原因引起的签证才有效；事件；经过;注意工程现场签证描述事件经过中要与工程量计算书相呼应，签证单能反映计算工程量的应尽可能反应，反应不了时要附图支持工程量计算书。

2）工程量计算书；根据工作联系单的内容计算工程量，工作联系单描述不能支持计算工程量时,一般要附图(能够支持计算工程量的图)。

另外有条件的话,及时拍照，保留证据，以防日久甲方赖账。

3）预算书;跟具合同内容的相关规定计价。

2/ 8浅谈工程签证现场签证是由业主代表、监理工程师、施工单位负责人共同签署的，用于正式施工活动中某些特殊情况的一种书面手续。

它不包含在施工合同和图纸中，也不象设计变更文件有一定的程序和正式手续。

它的特点是临时发生，具体内容不同，没有规律性,是施工阶段投资控制的重点，也是影响工程投资的关键因素之一.一、现场签证的主要内容包括以下几个方面的内容：1、现场经济签证包括：（1）零星用工。

施工现场发生的与主体工程施工无关的用工，如定额费用以外的搬运、拆除用工等。

(2）零星工程。

(3）临时设施增补项目.（4）隐蔽工程签证。

（5）窝工，非施工单位原因停工造成的人员、机械经济损失。

如停水、停电，业主材料不足或不及时，设计图纸修改等。

(6）议价材料价格认价单。

结算资料汇编规定允许计取议价价差的材料，需要在施工前确定材料价格。

(7）其它需要签证的费用。

2、工期签证包括：停水、停电签证；非施工单位原因停工造成的工期拖延。

建设工程停工后的签证与索赔

建设工程停工后的签证与索赔建设工程施工具有投资大、周期长,涉及的主体多等特点,建设工程施工合同的履行过程中,经常性会出现各类非合同所能涵盖和预期的事项,这就需要合同各方主体在合同实际履行过程中,不断根据各类变更事项,通过签证予以补充和确认,对涉及质量变化、设计变更、工程量变更、工期增减、价款调整等事项进行及时的确认,这就是签证.签证不是一个法律术语,合同法、建筑法中没有签证的概念定义,这是建筑行业约定俗城的一个称谓.索赔是在合同履行过程中,由于对方的违约、过错而给己方造成的损失,需要通过提出经济赔偿、补偿和工期顺延的要求,求得补偿.签证是各方意思表示达成一致的行为,索赔是主张未得到认可,从而向对方行使权利的单方行为.签证是确认变更的事实,旨在固定证据,为索赔成功打下基础；索赔是主张权利的行为,索赔是否成功有待签证单据的支持,所以在建设工程合同的施工过程和结算过程中,做好签证和索赔工作非常关键、重要.作为承包商来讲,做好签证和索赔是降低成本和提高效益的有效手段,是维护自身合法权利的重要环节.在目前建筑市场竞争激烈的背景下,承包商要以较高的、理想的价格中标,难度越来越大,对于工程施工过程中出现的变更、增加的工程施工内容、工期停工、窝工等事件,必须要做好签证工作.据统计,目前国际上签证款一般占合同总造价的7-10％左右,我国没有一个统计数据,但根据我们这些年经办的案件来看,签证款在工程总造价中的比例也不会低,可能会高于7-10％的比例.因此,一个专业、规范、成熟的施工企业,对于施工过程中的签证与索赔的管理,应当引起高度重视,一个项目的盈亏、损益,极有可能决定于项目建设过程中签证于索赔工作的成功与否.借今天的机会,与大家交流的是建设工程停工后的签证与索赔.我们讲的建设工程停工,是指建设工程未经竣工验收,因为发包方的原因或者承包方的原因导致工程停工.由于时间的关系,我专讲因为发包方原因导致工程停工的签证、索赔实务.一、因为发包方原因导致工程停工的主要几种情形1、发包人未按照合同约定的时间提供原材料、设备、场地,导致工程停工；2、发包人未按照约定的时间支付工程预付款、进度款导致工程停工；3、发包人未按合同约定提供技术资料、或不及时进行技术交底导致工程停工；4、发包人未及时检查隐蔽工程、未及时进行中间结构的验收导致下步工程无法施工而致工程停工；5、发现地下障碍物、水流或文物造成工程停工；6、非正常突发事件或不可抗力导致工程停工；7、因发包人提出建设工程施工合同无效并被确认后的工程停工；8、因发包人提出已施工部分工程质量存在严重缺陷而引起的停工等.当上述事件发生导致工程停工后,接下来有两种可能,其一,双方协商,停工事件发生的诱因,妥善解决,工程复工；其二,工程继续停工,承包方退场,合同终止,双方就已施工部分工程进行结算.通常而言,由于发包人未及时提供原材料、设备、场地、技术资料,或者因为发生突发事件而导致的工程临时停工,一般不至于到双方终止合同,解除承发包关系的地步.实践当中,较常见的只有工程进度款支付严重逾期、发包方提出建设工程施工合同无效,或者发包方认为施工部分工程存在严重质量缺陷,且不同意承包人自行修复的情形,才会导致双方终止合同,退出施工.已经进入实际施工以后,施工合同的解除是一件大事,从常态上看,承发包双方当事人都应当是不愿意解除合同的,不愿意解除合同就是处于经济的考虑,合同一旦签订,项目一旦进入施工阶段,双方的投入都很大,各方投入的材料通常都有专用性,一旦停工,会造成建筑材料的浪费.而发包人一旦在工程中做到一半,承包人退场之后,后继施工队伍的工程程衔很难.如果没有承包人的配合,很难做,工期、质量都会受到很大的影响.但尽管这样,我们还是看到了工程中途停工,承包人被迫退出工程施工的例子.目前我手上,还在处理两个中途停工的工程结算诉讼案件.其中一个案件,承包人建设的工程已经结顶,但还没有进行竣工验收,发包人提出工程质量存在严重问题,停止了工程进度款的支付,同时停了工地的供水、供电,以阻止承包人继续施工并要求折除已完工部分工程.在此情况下,承包人只能停止施工,终止合同,并要求对已完工部分工程进行工程款结算.在处理类似的案件过程中,作为律师,我们深感施工过程中签证与索赔工作的重要性,只有做好基础性的工作,一旦碰到不守诚信的发包人,我们就有能力,有足够的证据去保障、维护自己的正当权益.正如我刚才所讲,签证是工程承发包双方在施工过程中对支付各种费用、顺延工期、赔偿损失等事项所达成的双方意思一致的补充协议,它可以体现在联系单、补充协议、会议纪要、来往函件、监理证明等各种载体中,形式完全可以灵活多样,因事而异.二、停工后的签证、索赔策略出现上述停工事件时,作为承包人,务必要及时做好签证和索赔工作.99版的建设工程施工合同示范版本中,签证的规定有30多条,当停工事件发生时,我个人认为,以下几个方面的签证务必需要承包人及时做到.1、工期延误的签证.发包人提供原材料、设备、场地、图纸、技术资料,一方面会导致正常开工时间延期,开工后又会导致工期延误,甚至停工.一旦发包方不能够按合同约定的时间和条件履行上述义务,承包人一定要及时进行工期的签证,无论以后的工程是否复工,工期是否延期,签证所确认的顺延工期一定是可以就扣除的,如果因为上述事件导致承包人停工、窝工,这些签证也将成为承包人向发包人停工损失的有力证据.2、工程量的签证.合同通常会采用承包人按专用条款约定每月向工程师提交已完工工程量的报告,工程师审核确认后作为发包方支付进度款的依据.工程师对工程量的确认,意味着对已完成工程量的价款的确认.工程量的及时签证,对工程价款的最终结算,是最直接的证据.当发生结算纠纷时,无论工程有无最终完工,发包方有无按合同约定支付进度工程款,通常是承包人向发包人主张违约责任的重要依据.而工程停工之前,已施工部分工程量务必是需要签证固定,这将时工程结算的重要依据.3、价款调整的签证.工程设计变更、工程量的增加、施工条件的变化等,都会引起合同约定工程价款的变化,承包人一定要及时签证,固定价款.发包人口头承诺、空头支票是万万不能相信的.尤其是投标时,工程量清单部分中没有事后增加的工程,没有甲方的书面指令和签证,承包人即使做了,发生工程结算纠纷时,只要发包方不认,监理不予证明,工程造价机构是不会轻易确认的.案例这些签证,在停工之前,在施工的每个环节,承包人务必要做到边施工边签证.4、窝工、停工损失的签证.发生工程进度款不能按合同约定支付；工程师不能按合同约定提供所需的指令、批准；停水、停电超过合同约定的期限,承包人已完工部分工程未及时检验隐蔽工程,中间结构验收等,往往导致承包人停工、窝工.停工、窝工的损失应及时按合同约定的期限和程序进行签证固定.我上面所讲的签证方法,当然都很理想化,建立在各方都能信守合同、诚实守信的基础上.签证如果都能签下来,结算时就不会有大的纠纷,索赔这一块很好计算.问题在于承包人的上述签证单,发包人不肯签收,更不用说签复意见、给予确认.此种情况下,承包人应当怎么办我们认为当然有破解的方法.第一、发包人要充分利用合同签证条款中“逾期视为认可”的规定保护自己的权利.比如涉及工程价款调整的规定,合同通用条款23.4条：承包人应当在价款调整的情况发生后14天内,将调整原因、金额以书面形式通知工程师、工程师确认调整金额后作为追加合同价款,与工程款同期支付.工程师收到承包人通知后14天内不予确认也不提出修改意见的,视为同意该调整.我们去看合同,所有的签证联系单,只要承包人按合同约定书面向承包人或者工程师提出,逾期不回复,均视为认可.所以承包人要做的工作,第一是在合同约定的时间内提交签证单；第二要送达.要有承包人或监理工程师的签收单.碰到发包人不收怎么办承包人可以用挂号信、公证送达、律师见证送达等方式.当然只是极端不得已而为之的手段第二、充分利用现有法律规定,维护自己的正当权利.提出签证未必得到对方的认可,对方可能也会在联系单上签复意见,但意见是不同意,怎么办.也有办法.最高法院审理建设工程施工合同若干问题的司法解释第19条规定：“当事人对工程量有争议,按照施工过程中形成的签证等书面文件确认,承包人能够证明发包人同意其施工,但未能够提供签证文件证明工程量发生的,可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量.”该解释明确了工程量签证未获成功如何保护承包人自己权利的问题,也解决了其他如工期、价格等事项未获签证的解决思路.那就是承包人要及时固定其他相关证据,如承包方指令、工程施工图纸、经业主批准的施工方案设计、监理证明、影像资料、施工记录、会议纪要、往来函件等其他形式的证据,为索赔奠定基础.三、停工后的索赔程序和范围.因为发包方的原因造成工程停工,会给承包方带来经济损失.建设工程通用条款36.2规定：自索赔事件发生后28天内,向工程师提出延长工期和或补偿经济损失的报告及有关资料,工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于28天给予答复,或要求承包人进一步补充索赔理由和证据.作为承包人,一旦索赔事件发生,务必按该条款规定在28天内提示索赔报告.工程停工,包括临时停工和中途停工退场两种情形,其索赔的范围是不同的.临时停工,其索赔一般为人工停工费、机械停工费两大块.而后者的索赔,包括停工前已经完成工程的人工、材料、机械设备的全部支出,并可要求发包方对各项管理费用、利息、保险费用甚至履行合同可得利益损失进行索赔.无论临时停工,还是长期停工,签证确认的停工、窝工损失、增加费用,都在索赔的范围之内.所以,工程停工的索赔成功与否,依赖工程施工过程中签证是否及时、到位.事到临头,发生纠纷,需要索赔,再去签证,往往是事倍功半,所以我们诚恳地建议广大的建筑施工行业的各位,施工过程中签证管理工作是一件十分有意义、有价值的事情,无论发包方、承包方,签证与反签证,索赔与反索赔的实践和经验都在不断提高,对策也越来越高明.现在的房产企业,几乎每个开发项目都有专业律师的全程介入,对合同进行审核把关.但是,建筑施工企业的项目部,我们很少发现每个施工项目都有专业律师对建设工程施工合同的签订、对施工全程的签证管理审核把关.我想,我们施工企业不差钱,差的还是意识,今天在座的建设工程方面的优秀律师,可以为你们提供项目施工过程中的全方位的服务,平时签证与索赔工作做好了,结算时就事半功倍,纠纷就容易得到解决.。

施工现场签证明细单（详细具体全面）

施工现场签证明细单（详细具体全面）一、前期工作1、前期因甲方未进行三通一平，我方如发生前期临时用水、用电，需办理发电（发电机租赁费、燃油费、人工看护费）、拉水费用签证。

2、场地外道路虽然已通，但因为甲方未协调好当地村民关系，造成我方施工车辆不能正常通行，我方发生的协调费用，和甲方协商，让甲方变相的给予签证。

见第十项第20条3、施工前现场垃圾外运及运距需签证二、土石方工程1、“三通一平”中的场地平整需签证方格网图2、土方开挖施工图（需标明放坡系数）、标明马道详细尺寸及具体做法3、土方支护施工图并签证单价4、土方运距及采用什么机械装运土方，斗容量5、地沟、排水沟、电缆沟、集水坑二次开挖土方需签证6、机械破碎冻土需签证7、土壤的类别签证（指除一、二类土）8、机械挖土、土壤中的砂砾如果大于30%时，或者是多年沉积的砂砾，应有业主签字认可的地堪报告和图片等9、定额中土壤含水率按天然含水率的，如含水率大于25%时，定额人工机械乘以系数1.15，大于40%时，含水率应进行签证（应附检测报告）10、基底不满足施工要求如需换填，需签部位、深度及土质。

如发生换填，个别独立基础比其它加深，签人工挖加深部分土方；同时，为了保证换填厚度及满足施工要求，签整体回填完砂砾或土后二次开挖个别加深基础。

11、塔吊基础土方开挖，塔吊维护墙、塔吊基础详细尺寸及配筋签证。

12、现场回填土运距签证（定额中只包含5m范围内取土、夯填），场外回填土回运运距签证，如使用机械回填，尽量不要体现机械，因为机械夯填只能算5元/m3左右，人工夯填23元/立方。

13、房心回填土如需搭设脚手架、三轮车运土方需签证，定额综合5米内取土或砂砾。

14、地沟二次开挖土方及是否放坡。

15、不同土质类别的高度。

点此加入微信工程群三、井点降水1、井点降水施工图（降水井类型、数量、深度、使用天数等）备用电源的费用和甲方签证，及将地下水引流至排水目的地的费用签证。

2、井点降水过程中产生的泥水处理和挖沟排水工作另行计算。

全套监理签证单资料模板

目录工程开工/复工报审表 (3)施工组织设计（方案）报审表 (4)分包单位资格报审表 (5)报验申请表 (6)进场主要管理人员及特种作业人员报审表 (7)施工测量放线报验表 (8)砼浇筑报审表 (9)工程款支付申请表 (10)设计变更、洽商费用报审表 (11)（）月完成工程量报审表 (12)（）月支付汇总表 (13)工程签证单 (14)监理工程师通知回复单 (15)工程临时延期申请表 (16)费用索赔申请表 (17)工程材料/构配件/设备报审表 (18)原材料、构配件检验取样见证单 (19)砼、砂浆试块取样成型见证单 (20)工程竣工报验单 (21)（）月工、料、机动态表 (22)工程停工报审表 (23)监理工程师通知书 (24)工程暂停令 (25)工程款支付证书 (26)工程临时延期审批表 (27)工程最终延期审批表 (28)费用索赔审批表 (29)监理日志 (30)巡视记录 (31)（）月份监理月报表（一） (32)（）月份监理月报表（二） (33)单位工程竣工预验单 (34)旁站监理记录表 (35)监理工作联系单 (36)工程变更单 (37)A1工程开工/复工报审表本表一式三份，由承包单位填写，经监理审批后。

建设、承包、监理单位各存一份A2施工组织设计（方案）报审表本表一式三份，由承包单位填写，经监理审批后。

建设、承包、监理单位各存一份分包单位资格报审表报验申请表本表一式三份，由承包单位填写，经监理审批后。

建设、承包、监理单位各存一份进场主要管理人员及特种作业人员报审表本表一式三份，由承包单位填写，经监理审批后。

建设、承包、监理单位各存一份施工测量放线报验表本表一式二份，由承包单位填写，经监理审批后。

承包、监理单位各存一份砼浇筑报审表本表一式二份，由承包单位填写，经监理审批后。

承包、监理单位各存一份A5工程款支付申请表工程名称：编号：本表一式三份,由承包单位填写,经监理审批后,建设、承包、监理单位各存一份A5—1设计变更、洽商费用报审表本表一式三份，由承包单位填写，经监理审批后。

工程签证单(整理完全示范)

签证内容：
合计机械租赁费232602元。

Ⅲ、材料费
1、为做单桩竖向承载力试验，加工钢护筒直径为1000mm壁厚为5mm高度为600mm三套共计2100元；
2、材料进场试验费（井桩变更报告作废）共计580元
3、由于基础按桩基施工（该次所提钢材桩基、基础梁、承台及基础柱），井桩、承台及基础梁钢筋提
料共进场16钢筋为17.92T，则变更后剩余的16钢筋为:17.92T -变更后基础的16钢筋量为
0.312T-主体所用16钢筋量3.538T-构造柱及圈过梁2.35T=11.72T。

每吨钢材为3910元，合计：
11.72T×3910元/T（清单材料单价）=45825.2元；
合计材料费为48505.2元
二、2014年5月10日至2014年5月13日由于基底有软卧层确定换填方案,2014年5月17日至2014年5月22日主电缆损坏停电及换填方案未确定，导致我方停工,具体量经甲乙双方议价如下：
工程签证单
司
签证内容：
按图纸要求后砌墙长＞5m及围护墙中未与柱或剪力墙相连接的独立窗间墙设构造柱，当墙高＞4m时设圈梁或水平系梁，其构造柱配筋为412，箍筋为ф6@200，其圈梁或水平系梁配筋为4ф10，箍筋为ф6@250，由于现场12、ф10及ф6钢筋全部已用完，由于原桩基变为条基，16及ф8钢筋在主体施工完后大部分剩余。

现我方从二层至屋面所有构造柱及一至三层圈过梁或水平系梁所用钢筋全部由16及ф8的钢筋代替圈过梁或水平系梁及构造柱钢筋，箍筋间距及主筋根数不变。

工程现场签证单范文2

二、2022年4月3日，原水厂供水管与现安装水管交叉段修筑新的机耕道，240型挖掘机作业时间4小时，市场单价270元/小时。
1、240型挖掘机4小时，计1080元。
结
算
备
注
施工单位：（签章）
项目经理：
建设单位：（签章）
项目经理：
工程现场签证单
工程名称：xx编号：10
建设单位
x有限责任公司
施工单位
x建设有限责任公司
二、管道穿过道路厚，应甲方要求，我方采用混合砂回填，管沟截面尺寸如下：
上宽1.5m，下宽1.2m，深2.2m，长6m。
回填砂工程量：
V=（1.5+1.2）/2*2.2*6-3.14*0.4*0.4*6=14.8 m3
结
算
备
注
施工单位：（签章）
项目经理：
建设单位：（签章）
项目经理：
工程现场签证单
工程名称：xx编号：13
施
工
及
安
装
内
容
南口小区：
6月18日，大港桥管委会小桥处安装的DN800*45°弯头人工浇筑混凝土（C25）支墩，支墩体积为2.3m*1.2m*1m，即为2.76 m3
6月20日，大港桥管委会车间旁水渠边安装的DN800*45°弯头人工浇筑混凝土（C25）支墩，支墩体积为2.5m*1.3m*1m，即为3.25 m3
故签证工程量：
240型挖机工作时间3小时
安购买PVC管及相应配件费用1004元。
结
算
备
注
施工单位：（签章）
项目经理：
建设单位：（签章）
项目经理：
工程现场签证单
工程名称：xx编号：47
建设单位