建设工程合同管理与案例分析
建设工程合同管理案例分析
建设工程合同管理案例分析一、案例背景某市决定新建一座大型图书馆,以便为市民提供更好的阅读环境和服务。
为了完成这一项目,市政府决定通过公开招标的方式选择合适的施工单位。
最终,A建筑公司成功中标,并与市政府签订了建设工程施工合同。
合同约定,A建筑公司负责图书馆的建设工作,工期为24个月,合同总价为2亿元。
二、案例过程1. 合同履行过程中的问题在图书馆建设过程中,由于设计方案的变更、原材料价格上涨以及不可抗力等因素的影响,导致工程进度和成本出现了较大的变化。
这些因素使得A建筑公司在合同履行过程中遇到了不少困难。
2. 合同纠纷的产生由于合同履行过程中出现了诸多问题,导致工程进度延误,A建筑公司向市政府提出了工程款支付申请。
然而,市政府认为A建筑公司应当承担由于自身原因导致的工程延误责任,因此拒绝支付逾期工程款。
双方因此产生了合同纠纷。
3. 合同纠纷的解决为了解决双方的合同纠纷,A建筑公司决定寻求法律途径,向法院提起诉讼。
在法院审理过程中,双方提供了大量的证据,包括合同条款、工程变更记录、原材料价格变动证明以及不可抗力事件的相关资料等。
4. 法院判决经过审理,法院认为,合同纠纷的产生是由于多种因素共同导致的。
虽然A建筑公司在合同履行过程中存在一定的过错,但市政府作为委托人也应当承担一定的责任。
因此,法院判决市政府支付A建筑公司逾期工程款,并对A建筑公司因此产生的损失予以赔偿。
三、案例分析1. 合同管理的必要性从本案例中可以看出,建设工程合同管理在工程项目中具有重要的地位。
合同管理能够有效地预防和解决合同纠纷,确保合同双方的权益得到保障。
通过加强合同管理,可以降低工程项目的风险,提高工程建设的质量和效益。
2. 合同履行过程中的风险防控在合同履行过程中,双方应当密切关注工程进度、成本和质量等方面的问题,及时沟通并采取措施予以解决。
对于设计方案的变更、原材料价格上涨等不可预见因素,双方可以在合同中约定相应的风险承担方式,以降低合同履行过程中的风险。
建设工程合同管理与案例分析5篇
建设工程合同管理与案例分析5篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________鉴于甲乙双方同意就某建设工程进行合同管理与案例分析,为明确双方权利义务,保障工程顺利进行,特订立本协议。
一、合同目的甲乙双方通过本协议的签订,旨在规范双方在工程建设过程中的合同管理行为,预防和减少合同风险,促进项目顺利实施。
二、建设工程概况(一)工程名称:____________________(二)工程地点:____________________(三)工程内容:____________________(四)工程期限:自合同签订之日起至工程竣工验收合格止。
三、合同管理与风险控制(一)合同管理原则1. 合法合规原则:甲乙双方应遵守国家法律法规,确保合同条款合法合规。
2. 公平公正原则:合同条款应公平公正,维护甲乙双方合法权益。
3. 风险共担原则:甲乙双方应共同承担工程风险,合理分配风险责任。
(二)合同履行流程1. 合同签订前,甲乙双方应就合同条款充分协商,确保双方对合同内容达成一致。
2. 合同签订后,乙方应按照合同约定履行工程义务,甲方应及时支付工程进度款。
3. 工程竣工验收合格后,甲乙双方应共同签署竣工验收报告,确认工程结算价款。
4. 合同履行过程中,如发生争议,甲乙双方应友好协商解决;协商不成的,可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
四、案例分析(一)案例一:工程进度款支付纠纷案例分析案例描述:某工程项目中,甲方未按合同约定及时支付工程进度款,导致乙方资金紧张,影响工程进度。
经双方协商,最终达成补充协议,甲方按时支付工程进度款,乙方保证工程进度。
案例分析:该案例中,甲方未按时支付工程进度款的行为构成违约,应承担违约责任。
双方通过协商达成补充协议,既保障了工程进度,也维护了合同稳定性。
(二)案例二:工程质量纠纷案例分析案例描述:某工程项目中,乙方施工工程质量不符合合同约定,甲方提出质量异议。
建设工程合同管理与案例分析5篇
建设工程合同管理与案例分析5篇篇1甲方(发包方):_________________[单位名称]乙方(承包方):_________________[单位名称]鉴于甲方需要实施一项建设工程,并决定由乙方承包完成,双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,本着公平、公正、诚实信用的原则,就本次建设工程合同管理事宜达成如下协议:一、合同基本原则(一)本合同遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方自愿签订并执行本合同。
(二)甲乙双方应遵守国家法律法规,履行合同义务,保障双方的合法权益。
二、工程概况(一)工程名称:_________________[工程名称](二)工程地点:_________________[工程地点](三)工程内容:_________________[具体工程内容](四)工程造价:_________________[工程造价金额及明细表](附后)。
三、合同管理与执行(一)甲乙双方应建立健全合同管理制度,确保合同的有效执行。
(二)甲方应及时向乙方提供工程相关资料,并确保资料的真实性和完整性。
(三)乙方应按照合同约定,组织施工力量,确保工程进度和质量。
(四)工程款支付应当按照合同约定进行,甲方不得无故拖欠工程进度款。
(五)在合同履行过程中,如发生不可抗力因素导致工程无法按时完成,乙方应及时通知甲方,双方协商解决。
四、案例分析(一)针对以往类似工程中的常见问题,甲乙双方进行了深入的沟通和讨论。
(二)对于合同履行过程中可能出现的风险点,双方应采取以下应对措施:1. 工程质量问题:设立专门的质量监督小组,对工程建设全过程进行监控。
2. 工程进度延误:双方应密切沟通,共同制定解决方案,确保工程进度。
3. 工程款项纠纷:严格按照合同约定执行款项支付,避免不必要的纠纷。
(三)对于过去已完成的工程项目,双方应总结经验教训,为本次工程提供参考和借鉴。
五、违约责任与解决方式(一)甲乙双方如违反合同约定,应承担相应的违约责任。
建设工程合同管理与案例分析6篇
建设工程合同管理与案例分析6篇第1篇示例:建设工程合同管理是建设工程领域中非常重要的一环,它关系到整个工程的顺利进行和完工质量。
本文将对建设工程合同管理进行详细的介绍,并结合实例进行分析,以便读者更好地了解该方面的知识。
一、建设工程合同管理概述建设工程合同管理是指在建设工程项目中,对合同的签订和执行过程进行计划、组织、指导、控制和评价的管理活动。
合同管理包括合同的招标、谈判、签订、履行和验收等环节,是整个建设工程项目的重要环节之一。
建设工程合同管理的目的是确保双方的权益得到保障,合同的执行能够按照约定的条款进行,确保工程质量、安全和进度等各方面的要求得到满足。
合同管理还能够规范工程项目的管理,提高工程项目的效率和效益,减少合同纠纷的发生,保证工程项目的顺利进行。
1. 合同签订阶段:在合同签订阶段,需要对合同内容进行详细的讨论和磋商,以确保双方的权益能够得到充分保障。
合同签订的内容包括工程范围、工程价款、工程质量要求、工程进度、工程安全要求、费用支付方式、合同履行期限等内容。
在工程项目完工后,需要进行合同的验收工作,确保工程项目达到合同约定的标准和要求。
验收的内容包括工程质量、安全、环保等方面,合同验收的结果将决定工程项目的最终结算和收尾工作。
在合同履行阶段,甲方对工程项目的进度、质量、安全等方面进行了严格的监督和管理,组织开展了定期的工地检查和验收工作,确保工程项目按照合同的约定进行。
甲方对工程项目的合同支付、变更和索赔等事项进行了及时的处理,确保乙方的权益得到保障。
通过以上案例分析,我们可以看到,建设工程合同管理是一项重要的工作,它直接关系到工程项目的质量和进度,需要双方共同努力,确保合同的执行顺利进行。
希望通过本文的介绍和分析,读者能够更加深入地了解建设工程合同管理的重要性和流程,从而提高工程项目管理的水平和效率。
第2篇示例:建设工程合同管理与案例分析建设工程合同管理是指在建设工程项目实施过程中,为了保障双方的权益,明确双方的责任,规范工程施工过程,确保工程质量和工期按合同约定完成,而进行的一系列管理活动。
建设工程合同管理与案例分析6篇
建设工程合同管理与案例分析6篇篇1建设工程合同管理与案例分析一、引言建设工程是社会发展的重要组成部分,通过建设工程可以改善人们的生活环境、促进经济发展。
建设工程的过程中,合同管理是非常重要的环节,合同管理的好坏直接影响到建设项目的成败。
本文将结合具体案例,分析建设工程合同管理的重要性及相关问题,并提出解决方案。
二、建设工程合同管理的重要性1. 确定双方权利义务建设工程合同是建设工程的法律依据,通过合同规定双方的权利和义务,明确建设工程的标准和要求。
合同管理可以避免双方在建设过程中出现纠纷,保障双方的合法权益。
2. 确保项目按时按质完成建设工程合同规定了工程完成的时间、质量和验收标准,通过合同管理可以及时发现问题并加以解决,确保工程按时按质完成。
3. 防范风险建设工程合同管理可以识别潜在风险并采取措施加以防范,降低工程项目的风险性,保障建设工程的顺利进行。
4. 维护工程质量建设工程合同管理可以监督工程质量,发现并纠正质量问题,确保工程质量符合要求,提升工程的可持续发展能力。
三、建设工程合同管理存在的问题1. 合同不严谨有些建设工程合同存在不严谨的情况,合同中规定不清晰、不明确,导致工程合同管理的困难。
2. 合同变更频繁在建设工程过程中,由于各种原因可能需要对合同进行变更,但有些项目在变更合同时流程复杂,变更频繁,增加了项目管理难度。
3. 合同履行不力有些建设工程项目在履行合同过程中存在不尽责任、不认真负责的情况,导致工程质量无法保障,还可能引发纠纷。
4. 合同执行不规范一些建设工程项目在合同执行过程中不按照规定执行,导致工程进度延误,质量下降,甚至造成财务损失。
四、建设工程合同管理的解决方案1. 建立完善的合同管理体系建设工程项目应建立完善的合同管理体系,明确合同管理的程序和责任人,保证合同管理的高效运转。
2. 加强合同约束力建设工程合同应当具有较强的约束力,一旦合同发生违约行为,应依法追究责任,维护合同的权威性和严肃性。
建设工程合同管理与案例分析8篇
建设工程合同管理与案例分析8篇篇1甲方:[甲方名称](以下简称“业主”)乙方:[乙方名称](以下简称“承包商”)根据《中华人民共和国合同法》及其他有关建设工程合同的法律法规的规定,为明确双方在建设工程过程中的权利和义务,经甲、乙双方充分协商,达成如下协议:一、建设工程概况项目名称:[工程名称]工程地点:[工程地点]工程规模:[工程规模简述]合同总造价:[合同总造价金额](人民币)工期要求:[具体工期要求]工程质量标准:[工程质量标准]二、合同目的与原则本合同旨在明确业主与承包商在工程建设过程中的权利与义务,确保工程按期完成,质量合格,风险可控。
双方本着平等互利、诚实守信的原则签订本合同。
三、合同的主要内容及要求1. 合同文件的组成与解释顺序本合同由协议书、合同通用条款、合同专用条款及其他补充协议等文件组成。
合同解释顺序按照前述顺序进行。
2. 工程进度款支付方式及支付条件详细约定工程进度款的支付方式、支付比例及支付条件等。
3. 工程变更与调整约定明确工程变更的范围、程序及调整合同造价的方式。
4. 工程验收与结算方式明确工程验收的标准、程序和结算方式以及质量保证金的扣留与返还。
5. 合同的履行与违约责职规定甲乙双方应按合同约定履行义务,如违约应承担的违约责任及赔偿损失的计算方式。
6. 争议的解决方式约定在合同履行过程中发生争议时的解决方式,如协商、调解、仲裁或诉讼等。
7. 其他补充条款根据工程实际情况,双方可约定其他补充条款。
四、案例分析部分(根据实际情况进行描述)以实际建设工程案例为背景,对合同管理中的常见问题进行分析和讲解,如工程延期、质量纠纷、造价争议等,阐述如何运用法律手段解决这些问题,并强调合同管理的重要性。
案例分析应紧密结合合同条款,以便更好地理解和应用合同内容。
五、合同的生效与变更本合同自双方签字盖章之日起生效。
合同执行过程中,任何变更须经双方协商一致并书面确认。
本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
建设工程合同管理与案例分析7篇
建设工程合同管理与案例分析7篇篇1甲方(发包方):_________________________乙方(承包方):_________________________鉴于甲乙双方就建设工程事项达成合作意向,为保障双方权益,明确各方责任,依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,经双方友好协商,特订立本建设工程合同管理与案例分析协议。
一、合同目的本合同旨在明确甲乙双方在建设工程中的合作事项、权利义务、风险分配等,确保工程顺利进行,实现双方共赢。
二、工程概况(一)工程名称:_________________________(二)工程地点:_________________________(三)工程内容:_________________________(四)工程期限:自合同签订之日起至工程竣工验收合格止。
(一)本合同涵盖建设工程的各个阶段,包括但不限于项目立项、设计、施工、验收等阶段。
(二)乙方需严格遵守国家法律法规、行业标准及本合同相关规定,履行各项义务。
(三)甲乙双方应共同收集与分析类似工程案例,以提高工程管理水平和风险防范能力。
四、双方责任与义务(一)甲方责任与义务:1. 按时支付工程款项;2. 提供符合规定的施工图纸及技术要求;3. 负责协调各方关系,确保工程顺利进行。
(二)乙方责任与义务:1. 按照合同约定完成工程建设任务;2. 遵守安全生产规定,确保施工安全;3. 严格执行国家及地方相关法律法规,保证工程质量;4. 收集并分析类似工程案例,提高工程管理水平。
五、工程管理流程(一)甲乙双方应共同制定工程管理流程,明确各阶段工作内容、时间节点及验收标准。
(二)乙方应按照工程管理流程,定期向甲方报告工程进度、质量、安全等情况。
(三)如遇特殊情况,双方应及时沟通并调整工程管理流程。
六、风险分析与防范(一)甲乙双方应共同分析建设工程中可能存在的风险,并制定防范措施。
(二)乙方应定期向甲方报告工程风险情况,以便双方及时应对。
建筑工程合同管理和索赔+案例分析
建筑工程合同管理和索赔案例分析(二) 案例七背景:某建设工程系外资贷款项目,业主与承包商按照FIDIC《土木工程施工合同条件》签订了施工合同。
施工合同《专用条件》规定:钢材、木材、水泥由业主供货到现场仓库,其他材料由承包商自行采购。
当工程施工至第五层框架柱钢筋绑扎时,因业主提供的钢筋未到,使该项作业从10月3日至10月16日停工(该项作业的总时差为零)。
10月7日至10月9日因停电、停水使第三层的砌砖停工(该项作业的总时差为4天)。
10月14 至10月17因砂浆搅拌机发生故障使第一层抹灰迟开工(该项作业的总时差为4天)。
为此,承包商于10月20日向工程师提交了一份索赔意向书,并于10月25日送交了一份工期、费用索赔计算书和索赔依据的详细材料。
其计算书的主要内容如下:1。
工期索赔:a。
框架柱扎筋10月3日至10月16 停工,计14天b。
砌砖10月7日至10月9日停工,计3天·c.抹灰10月14日至10月17日迟开工,计4天总计请求顺延工期:21天2.费用索赔:a.窝工机械设备费:一台塔吊14×234=3276元一台混凝土搅拌机14×55=770元一台砂浆搅拌机7×24=168元小计:4 214元b。
窝工人工费:扎筋35人×20。
15×14=9873.50元砌砖30人×20。
15×3=1813。
50元抹灰35人×20。
15×4=2 821。
00元小计:14 508。
00元c.保函费延期补偿:(1 500×10%×6%o÷365)×21=517。
81元d.管理费增加:(4 214+14508。
00+517.81)×15%=2885.9775e.利润损失:(4 214+14 508.00+517。
81+2 885.97)×5%=1 106。
29元经济索赔合计:23 232。
案例分析(五)建设工程合同管理与索赔
案例分析(五)[案例1]背景:为了实施某项目的建设,业主与施工单位按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了建设工程施工合同,该项目未投保工程一切险。
在工程施工过程中,遭受特大暴风雨袭击,造成了相应的损失,施工单位及时向工程师提出补偿要求,并附有相关的详细资料和证据。
施工单位认为遭暴风雨袭击是因非施工单位原因(属于不可抗力)造成的损失,故应由业主承担赔偿责任,主要补偿要求包括:(1)给已建部分工程造成破坏,损失计18万元,应由业主承担修复的经济责任,施工单位不承担修复的经济责任;(2)施工单位人员因此灾害数人受伤,处理伤病医疗费用和补偿金总计3万元,业主应给予赔偿;(3)施工单位进场的正在使用的机械、设备受到损坏,造成损失8万元,由于现场停工造成台班费损失4.2万元,业主应承担赔偿和修复的经济责任;(4)工人窝工费3.8万元,业主应予以支付;(5)因暴风雨造成现场停工8天,要求合同工期顺延8天;(6)由于工程损坏,清理现场需费用2.4万元,业主应予以支付。
[问题]1.因不可抗力事件导致的费用损失与延误的工期由双方按什么原则分别承担?2.对施工单位提出的补偿要求应如何处理?[案例2]某建筑公司(乙方)于某年4月20日与某厂(甲方)签订了建筑面积为3000m2工业厂房(带地下室)的合同。
乙方编制的施工方案和进度计划已获工程师批准。
该工程的基坑开挖土方量为4500m3,假设直接费单价为4.2元/m3,综合费率为直接费的20%。
该基坑施工方案规定,土方工程采用租赁一台斗容量为1 m3的反铲挖掘机施工(租赁费450元/台班)。
甲乙双方合同约定,土方工程于5月11日开工,5月20日完工。
在实际施工中发生了如下几项事件:(1)因租赁的挖掘机大修,晚开工2天,造成人员窝工10个工日。
(2)施工过程中,因遇软土层,接到工程师5月15日停工的指令,进行地质复查,配合用工15个工日。
(3)5月19日接到工程师于5月20日复工令,同时提出基坑开挖深度加深2m的设计变更通知单,由此增加土方开挖量为900m3。
工程合同法律案例分析(3篇)
第1篇一、案件背景某房地产开发公司(以下简称“开发商”)与某建筑工程有限公司(以下简称“建筑公司”)于2010年签订了一份《建设工程施工合同》,约定由建筑公司承建开发商开发的某住宅小区项目。
合同约定工程总价为人民币1亿元,工期为24个月。
合同签订后,双方按约定进行了履约,但在工程验收阶段,双方就工程质量及结算金额产生了争议,导致合同无法继续履行。
随后,开发商将建筑公司诉至法院,要求解除合同并赔偿损失。
二、争议焦点1. 工程质量是否符合合同约定?2. 工程结算金额是否合理?3. 双方是否已履行合同义务?三、案例分析1. 工程质量是否符合合同约定根据《建设工程施工合同》及相关法律法规,工程质量应当符合国家有关建设工程质量标准。
本案中,开发商委托第三方检测机构对工程进行了质量检测,检测报告显示部分工程存在质量问题,如墙体裂缝、防水层渗漏等。
建筑公司对此表示,质量问题系因自然灾害导致,非施工质量问题。
法院审理认为,虽然自然灾害可能对工程质量产生影响,但建筑公司在施工过程中应当采取相应的预防措施,降低自然灾害对工程质量的影响。
因此,建筑公司未能充分履行工程质量保障义务,部分工程存在质量问题,不符合合同约定。
2. 工程结算金额是否合理在工程结算过程中,双方对结算金额存在争议。
开发商认为,根据合同约定及实际施工情况,结算金额应为9500万元;而建筑公司认为,结算金额应为1.1亿元。
法院审理认为,工程结算金额应当以合同约定为准。
双方在合同中明确约定了工程总价为1亿元,虽然实际施工过程中存在部分变更,但变更部分已通过双方协商达成一致,并形成了书面变更协议。
因此,法院认定工程结算金额为1亿元。
3. 双方是否已履行合同义务本案中,开发商已按照合同约定支付了部分工程款,建筑公司已完成工程主体结构施工。
但双方在工程质量及结算金额方面存在争议,导致合同无法继续履行。
法院审理认为,双方在履行合同过程中,虽存在争议,但均未违反合同约定。
建设工程合同管理与案例分析4篇
建设工程合同管理与案例分析4篇篇1建设工程合同管理与案例分析一、引言建设工程项目是一个复杂、多方参与的过程,其中合同管理是项目成功实施的关键环节。
合同管理涉及到各方的权利义务以及工程进度、质量等方面的管理,对于确保项目的顺利完成具有重要意义。
本文将就建设工程合同管理进行详细探讨,并结合实际案例进行分析,希望能为相关行业人士提供一些借鉴。
二、建设工程合同管理的重要性1.约定双方权利义务合同是约束双方的法律文书,通过合同能够明确双方在工程项目中的权利义务,避免发生矛盾纠纷,保障双方的合法权益。
2.规范工程进度和质量合同中通常会对工程进度和质量进行明确规定,确保工程能够按照合同要求进行推进,并达到预期的质量标准。
3.管理变更和索赔建设工程项目中变更通常是不可避免的,合同管理能够规范变更的流程和程序,避免变更对项目造成不良影响。
同时,合同也能够明确索赔的条件和程序,保障双方的权益。
4.提高合同履行效率通过精细的合同管理,可以提高双方对合同内容的理解和执行,减少误解和纠纷,从而提高合同的履行效率。
5.防范风险建设工程项目涉及多方参与和复杂的环节,通过合同管理可以有效防范各种风险,保障项目的顺利实施。
三、建设工程合同管理的主要内容1.合同签订在建设工程项目开始之前,承包商和业主需要签订合同,合同中应明确双方的权利义务、工程范围、工程标准、价格等内容,确保双方对项目目标和具体要求的一致性。
2.合同履行在建设工程项目实施过程中,合同的履行是非常重要的环节。
双方应严格按照合同规定进行履行,确保工程按时、按质保质。
3.变更管理在建设工程项目实施过程中,由于各种原因可能会发生工程变更,双方必须通过协商一致的方式处理变更事宜,并及时调整合同内容和相关费用。
4.索赔管理在建设工程项目中,如果出现双方责任范围内的事件导致经济损失,受影响方可以提出索赔要求,双方应按照合同规定进行处理。
5.验收与结算建设工程项目完成后,双方需要进行验收工作,确保工程符合要求。
工程建设法律案例分析(3篇)
第1篇一、案件背景某市地铁建设项目是我国城市基础设施建设的一项重要工程,旨在缓解城市交通压力,提高市民出行效率。
该项目由某市地铁建设有限公司(以下简称“地铁公司”)作为业主单位,负责项目的投资、建设和管理。
某建筑工程集团有限公司(以下简称“建筑公司”)作为施工单位,负责地铁项目的土建施工。
在项目实施过程中,由于设计变更、施工条件变化等原因,双方在工程进度、质量、费用等方面产生了分歧,最终导致了合同纠纷。
二、案情概述1. 合同签订与履行地铁公司与建筑公司于2016年签订《地铁土建工程施工合同》,约定建筑公司承建某市地铁一期工程土建施工,合同工期为三年。
合同签订后,建筑公司按照合同约定进行了施工。
2. 设计变更与争议在施工过程中,由于地质条件复杂、周边环境限制等原因,项目设计多次发生变更。
设计变更导致施工方案调整,增加了施工难度和工程量。
地铁公司认为,设计变更应由设计单位承担责任,要求建筑公司承担由此产生的额外费用。
而建筑公司则认为,设计变更应由地铁公司承担,并要求地铁公司支付额外费用。
3. 工程进度与争议由于设计变更等原因,工程进度严重滞后。
地铁公司多次要求建筑公司加快施工进度,但建筑公司以设计变更为由拒绝。
双方就工程进度问题多次协商无果,导致项目延期。
4. 费用争议在工程结算过程中,双方对工程量、费用等问题存在争议。
地铁公司认为,建筑公司虚报工程量,要求核减费用。
而建筑公司则认为,工程量符合实际,要求地铁公司支付全部费用。
三、法律分析1. 设计变更责任根据《中华人民共和国合同法》第一百五十六条规定:“因设计变更导致工程量增加,增加的工程量应当计入合同约定的工作量。
”因此,设计变更导致工程量增加,应由设计单位承担责任,增加的工程量应计入合同约定的工作量。
2. 工程进度责任根据《中华人民共和国建筑法》第五十一条规定:“因设计变更、施工条件变化等原因,导致工程进度滞后的,应当及时调整工期。
”因此,地铁公司应承担因设计变更等原因导致的工程进度滞后责任,并应与建筑公司协商调整工期。
建设工程合同管理与索赔(10个案例分析)
合同管理与索赔案例(一)《案例1》某建筑工程采用邀请招标方式业主在招标文件中要求:(1)项目在21个月内完成,(2)采用固定总价合同,(3)无调价条款。
承包商投标报价364000美元,工期24个月。
在投标书中承包商使用保留条款,要求取消固定价格条款,采用浮动价格。
但业主在未同承包商谈判的情况下发出中标函,同时指出:(1)经审核发现投标书中有计算错误,共多算了7730美元。
业主要求在合同总价中减去这个差额,将报价改为356270(即364000-7730)美元。
(2)同意24个月工期。
(3)坚持采用固定价格。
承包商答复为:(1)如业主坚持固定价格条款,则承包商在原报价的基础上再增加75000美元。
(2)既然为固定总价合同,则总价优先,计算错误7730美元不应从总价中减去。
则合同总价应为439000(即364000+75000)美元。
在工程中由于工程变更,使合同工程量又增加了70863美元。
工程最终在24个月内完成。
最终结算,业主坚持按照改正后的总价356270美元并加上的工程量增加的部分结算,即最终合同总价为427133美元。
而承包商坚持总结算价款为509863(即364000+75000+70863)美元。
最终经中间人调解,业主接受承包商的要求。
案例分析:(1)对承包商保留条款,业主可以在招标文件,或合同条件中规定不接受任何保留条款,则承包商保留说明无效。
否则业主应在定标前与承包商就投标书中的保留条款进行具体商谈,做出确认或否认。
不然会引起合同执行过程中的争执。
(2)对单价合同,业主是可以对报价单中数字计算错误进行修正的,而且在招标文件中应规定业主的修正权,并要求承包商对修正后的价格的认可。
但对固定总价合同,一般不能修正,因为总价优先,业主是确认总价。
(3)当双方对合同的范围和条款的理解明显存在不一致时,业主应在中标函发出前进行澄清,而不能留在中标后商谈。
如果先发出中标函,再谈修改方案或合同条件,承包商要价就会较高,业主十分被动。
建设工程合同管理与案例分析6篇
建设工程合同管理与案例分析6篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________鉴于甲乙双方在建设工程项目上存在合作意向,为了明确双方权利和义务,确保工程顺利进行,达成如下协议:一、合同概述本合同根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定,甲乙双方遵循公平、公正、诚实信用的原则,就建设工程项目的实施签订合同。
本合同明确了双方在工程建设过程中的权利、义务和责任。
二、合同主体甲方(发包方):____________ 法定代表人:____________ 职务:____________ 联系方式:____________乙方(承包方):____________ 法定代表人:____________ 职务:____________ 联系方式:____________三、工程概况工程名称:_________________________工程地点:_________________________工程内容:_________________________(包括但不限于工程规模、建设内容、技术标准等)开工日期:__________年______月______日(以取得施工许可证之日起计算)竣工日期:__________年______月______日(按国家相关规定执行)工程质量标准:符合国家现行相关标准规范。
合同总价款:人民币大写______元整(小写______元)。
具体支付方式见本合同条款。
四、合同管理与风险控制1. 合同签订前,双方应充分了解相关法律法规和政策规定,确保合同条款合法合规。
2. 合同签订后,甲乙双方应严格按照合同约定履行义务,确保工程进度和质量。
3. 甲乙双方应建立健全工程管理制度,明确职责和权限,确保工程顺利进行。
4. 甲乙双方应建立健全风险管理制度,识别和评估工程风险,制定相应的应对措施。
工程合同管理案例及答案+工程合同管理案例分析
建设工程合同管理案例及答案【案例一】背景:某施工单位根据领取的某2000m2两层厂房工程项目招标文件和全套施工图纸,采用低报价策略编制了投标文件,并获得中标。
该施工单位(乙方)于某年某月某日于建设单位(甲方)签订了该工程项目的固定价格施工合同。
合同工期为8个月。
甲方在乙方进入施工现场后,因资金紧缺,无法如期支付工程款,口头要求乙方暂停施工一个月。
乙方亦口头答应。
工程按合同规定期限验收时,甲方发现工程质量有问题,要求返工。
两个月后,返工完毕。
结算时甲方认为乙方延迟交付工程,应按合同约定偿付逾期违约金。
乙方认为临时停工是甲方要求的。
乙方为抢工期,加快施工进度才出现了质量问题,因此延迟交付的责任不在乙方。
甲方则认为临时停工和不顺延工期是当时乙方答应的。
乙方应履行承诺,承担违约责任。
问题:1.该工程采用固定价格合同是否合适?2.改施工合同的变更形式是否妥当?此合同争议依据合同法律规范应如何处理?答案:问题1:答:因为固定价格合同适用于工程量不大且能够较准确计算、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目。
该工程基本符合这些条件,故采用固定价格合同是合适的。
问题2:答:根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程施工合同(示范文本)》的有关规定,建设工程合同应当采取书面形式,合同变更亦应当采取书面形式。
若在应急情况下,可采取口头形式,但事后应予以书面形式确认。
否则,在合同双方对合同变更内容有争议时,往往因口头形式协议很难举证,而不得不以书面协议约定的内容为准。
本案例中甲方要求临时停工,乙方亦答应,是甲、乙双方的口头协议,且事后并未以书面的形式确认,所以该合同变更形式不妥。
在竣工结算时双方发生了争议,对此只能以书面合同规定为准。
在施工期间,甲方因资金紧缺要求乙方停工一个月,此时乙方应享有索赔权。
乙方虽然未按规定程序及时提出索赔,丧失了索赔权,但是根据《民法通则》之规定,在民事权利的诉讼时效期内,仍享有通过诉讼要求甲方承担违约责任的权利。
一级建造师执业资格考试案例分析建筑工程合同管理3
案例分析题十一某住宅楼工程地下1层,地上18层,建筑面积22 800 m2。
通过招投标程序,某施工单位(总承包方)与某房地产开发公司(发包方)按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同。
合同总价款5244万元,采用固定总价一次性包死,合同工期400 d。
施工中发生了以下事件。
事件1:发包方未与总承包方协商便发出书面通知,要求本工程必须提前60 d竣工。
事件2:总承包方与没有劳务施工作业资质的包工头签订了主体结构施工的劳务合同。
总承包方按月足额向包工头支付了劳务费。
但包工头却拖欠作业班组2个月的工资。
作业班组因此直接向总承包方讨薪,并导致全面停工2 d。
事件3:发包方指令将住宅楼南面外露阳台全部封闭,并及时办理了合法变更手续,总承包方施工3个月后工程竣工。
总承包方在工程竣工结算时追加阳台封闭的设计变更增加费用43万元,发包方以固定总价包死为由拒绝签认。
事件4:在工程即将竣工前,当地遭遇了龙卷风袭击,本工程外窗玻璃部分破碎,现场临时装配式活动板房损坏。
总承包方报送了玻璃实际修复费用51 840元,临时设施及停窝工损失费178 000元的索赔资料,但发包方拒绝签认。
问题1. 事件1中,发包方以通知书形式要求提前工期是否合法?说明理由。
2. 事件2中,作业班组直接向总承包方讨薪是否合法?说明理由。
3. 事件3中,发包方拒绝签认设计变更增加费是否违约?说明理由。
4. 事件4中,总承包方提出的各项请求是否符合约定?分别说明理由。
参考答案1. 事件1中,发包方以通知书形式要求提前工期不合法。
理由:施工单位(总承包方)与房地产开发公司(发包方)已签订合同,合同当事人欲变更合同须征得对方当事人的同意,发包方不得任意压缩合同约定的合理工期。
2. 事件2中,作业班组直接向总承包方讨薪合法。
理由:总承包方与没有劳务施工作业资质的包工头签订的合同属于无效合同。
3. 事件3中,发包方拒绝签认设计变更增加费不违约。
理由:根据《合同通用条款》的规定,总承包方在确认设计变更后14 d内不提出设计变更增加款项的,视为该项设计变更不涉及合同价款变更。
建设工程合同案例分析
篇一:建设工程合同案例分析一、建设工程合同的内涵【案例】××商场为了扩大营业范围,购得我市×××集团公司地皮一块,准备兴建××商场分店。
××商场通过招标投标的形式与××建筑工程公司签订了建筑工程承包合同。
之后,承包人将各种设备、材料运抵工地开始施工。
施工过程中,城市规划管理局的工作人员来到施工现场,指出该工程不符合城市建设规划,未领取施工规划许可证,必须立即停止施工。
最后,城市规划管理局对发包人作出了行政处罚,处以罚款2万元,勒令停止施工,拆除已修建部分。
承包人因此而蒙受损失,向法院提起诉讼,要求发包人给予赔偿。
【案例评析】本案双方当事人之间所订合同属于典型的建设工程合同,归属于施工合同的类别,所以评判双方当事人的权责应依有关建设工程合同的规定。
本案中引起当事人争议并导致损失产生的原因是工程开工前未办理规划许可证,从而导致工程为非法工程,当事人基于此而订立的合同无合法基础,应视为无效合同。
依《中华人民共和国建筑法》之规定,规划许可证应由建设人,即发包人办理,所以,本案中的过错在于发包方,发包方应当赔偿给承包人造成的先期投入、设备、材料运送费用以及耗用的人工费用等项损失。
二、建设工程合同应当采用书面形式【案例】承包人和发包人签订了物流货物堆放场地平整工程合同,规定工程按我市工程造价管理部门颁布的《综合价格》进行结算。
在履行合同过程中,因发包人未解决好征地问题,使承包人7台推土机无法进入场地,窝工200天,致使承包人没有按期交工。
经发包人和承包人口头交涉,在征得承包人同意的基础上按承包人实际完成的工程量变更合同,并商定按“冶金部广东省某厂估价标准机械化施工标准”结算。
工程完工结算时因为窝工问题和结算依据发生争议。
承包人起诉,要求发包人承担全部窝工责任并坚持按第一次合同规定的计价依据和标准办理结算,而发包人在答辩中则要求承包人承担延期交工责任。
建设工程合同管理制度相关案例分析
建设工程合同管理制度相关案例分析一、前言。
朋友!咱们今天就来唠唠建设工程合同管理制度相关的那些事儿。
你知道吗,建设工程合同可不像咱们平常签个小协议那么简单,这里面的门道可多啦。
这就好比是一场大冒险,每一个环节都得小心谨慎。
二、案例背景。
咱先说说这个案例吧。
有这么一个建设工程,甲方呢,是一个超级期待自己大楼盖起来的公司,乙方则是一个很有经验的建筑团队。
他们俩签了合同,开始这个大工程。
甲方在合同里写得清清楚楚,这楼要啥样啥样,啥时候完工,用啥材料之类的。
乙方也觉得自己肯定能搞定。
三、合同签订中的趣事。
在签合同的时候啊,就像两个人在讨价还价。
甲方说:“我这楼得结实得很,可不能是那种豆腐渣工程。
”乙方就拍着胸脯说:“您放心,咱干这行多少年了,绝对靠谱。
”然后就开始一条一条地看合同条款。
这里面有些条款可搞笑了,比如说关于工程进度汇报的事儿。
甲方要求乙方每周都得发个特别详细的报告,就差把每天工人吃啥喝啥都写上了。
乙方当时就有点懵,说:“哥呀,咱这重点是盖楼,不过您要求了,咱也照办。
”这就是合同里那些特别细致的地方,有时候觉得有点啰嗦,可实际上这都是为了保证工程顺利进行。
四、合同执行中的状况。
工程开始了,刚开始还挺顺利的。
可是没过多长时间,就出问题了。
乙方发现甲方给的预算在材料价格上涨之后有点不够用了。
这时候乙方就很为难啊,跑去跟甲方说:“大哥,这材料价格涨得太离谱了,按照咱们之前合同里的预算,这楼得盖成歪歪扭扭的了。
”甲方也很头疼,说:“这咋整呢?合同都签了呀。
”这时候就体现出合同管理制度的重要性了。
如果在合同里有关于这种不可预见情况的处理条款就好了。
比如说可以规定在材料价格波动超过一定比例的时候,双方要重新协商预算。
可是他们的合同里没有写得这么详细,就陷入了僵局。
五、双方的协商与矛盾。
然后呢,双方就开始协商。
乙方说:“我们得加钱,不然真干不下去了。
”甲方说:“你们一开始不是说能搞定吗?怎么现在又要加钱?”乙方也很委屈啊,说:“这谁能想到材料涨这么多呢?”双方就这么争来争去,互不相让。
建设工程合同管理案例分析
建设工程合同管理案例分析案例分析:双方的基本信息:甲方:某建筑施工有限公司地址:XX市XXX街XX号法定代表人:XXX联系方式:XXX乙方:某房地产开发有限公司地址:XX市XXX街XX号法定代表人:XXX联系方式:XXX各方身份、权利、义务、履行方式、期限、违约责任:1.甲方身份:建筑施工单位。
乙方委托甲方进行某房地产项目的建筑施工。
甲方权利:依据合同要求,获得施工款及保险赔偿金等。
甲方义务:承担建筑施工工作,按时按质完成工程,保证工程质量和安全。
甲方履行方式:按合同要求按时提供施工人员和相关材料设备,保证施工过程符合安全标准。
甲方期限:自合同签订之日起,到工程竣工并通过验收。
甲方违约责任:若甲方未能按照要求完成合同规定工作导致工程质量问题,甲方需承担相应的赔偿责任。
2.乙方身份:委托建筑施工单位的房地产开发企业。
乙方权利:依据合同要求,获得按期按质完成的建筑工程,合理的施工周期和施工标准。
乙方义务:向甲方提供建筑图纸和建筑设计方案等相关材料,配合相关工作的开展。
乙方履行方式:按合同对施工及材料性能有要求的,乙方需要对设计方案进行审批,并向甲方提供相关资料。
乙方期限:自合同签订之日起,到工程竣工并通过验收。
乙方违约责任:若乙方未能按照要求支付工程款或向甲方提供建筑资料等,乙方需承担相应的赔偿责任。
需遵守中国的相关法律法规:双方签订本合同应严格遵守《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程安全生产管理条例》等有关法律法规的规定,做到依法合规地开展工作。
明确各方的权力和义务:根据上述规定,双方需要明确各自的权力和义务,依据合同要求开展相关工作,同时保证施工工程安全合规合法,如有违规行为可承担相应的责任。
明确法律效力和可执行性:本合同各项条款符合中国法律要求,具有法律效力和可执行性,双方应根据合同的约定,认真执行各项合同要求。
其他:其他内容可根据实际情况进行补充和完善,以更好地保障合同的有效履行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
建设工程合同管理与案例分析The contract management and case analysis of construction project合同编号:XX-2020-01甲方:___________________________乙方:___________________________ 签订日期:____ 年 ____ 月 ____ 日建设工程合同管理与案例分析前言:合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。
依法成立的合同,受法律保护。
本文档根据合同内容要求和特点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。
某毛纺厂建设工程,由英国某纺织企业出资85%,中国某省纺织工业总公司出资15%成立的合资企业(以下简称A方),总投资约为1800万美元,总建筑面积22610平方米,其中土建总投资为3000多万元人民币。
该厂位于丘陵地区,原有许多农田及藕塘,高低起伏不平,近旁有一国道。
土方工作量很大,厂房基础采用搅拌桩和振动桩约8000多根,主厂房主体结构为钢结构,生产工艺设备和钢结构由英国进口,设计单位为某省纺织工业设计院。
一、土建工程招标及合同签订过程土建工程包括生活区4栋宿舍、生产厂房(不包括钢结构安装)、办公楼、污水处理站、油罐区、锅炉房等共15个单项工程。
业主希望及早投产并实现效益。
土方工程先招标,土建工程第二次招标,限定总工期为半年,共27周,跨越一个夏季和冬季。
由于工期紧,招标过程很短,从发标书到收标仅10天时间。
招标图纸设计较粗,没有施工详图,钢筋混凝土结构没有配筋图。
工程量表由业主提出目录,工作量由投标人计算并报单价,最终评标核定总价。
合同采用固定总价合同形式,要求报价中的材料价格调整独立计算。
共有10家我国建筑公司参加投标,第一次收到投标书后,发现各企业都用国内的概预算定额分项和计算价格,未按照招标文件要求报出完全单价,也未按招标文件的要求编制投标书,使投标文件的分析十分困难。
故业主退回投标文件,要求重新报价。
这时有5家退出竞争。
这样经过四次反复退回投标文件重新做标报价,才勉强符合要求。
A方最终决定我国某承包公司B(以下简称B方)中标。
本工程采用固定总价合同,合同总价为xxxxxxx元人民币(其中包括不可预见风险费1,200,000元)。
二、合同条件分析本工程合同条件选择是在投标报价之后,由A方与B方议定。
A方坚持用ICE,即英国土木工程师学会和土木工程承包商联合会颁布的标准土木工程施工合同文本;而B方坚持使用我国的示范文本。
但A方认为示范文本不完备,不符合国际惯例,可执行性差。
最后由A方起草合同文本,基本上采用ICE的内容,增加了示范文本的几个条款。
1995年6月23日A方提出合同条件,6月24日双方签订合同。
合同条件相关的内容如下:1.合同在中国实施,以中华人民共和国的法律作为合同的法律基础。
2.合同文本用英文编写,并翻译成中文,双方同意两种文本具有相同的权威性。
3.A方的责任和权力:(l)A方任命A方的现场经理和代表负责工程管理工作。
(2)B方的设备一经进入施工现场即被认为是为本工程专用。
没有A方代表的同意,B方不得将它们移出工地。
(3)A方负责提供道路、场地,并将水电管路接到工地。
A方提供2个75千伏安发电机供B方在本工程中使用,提供方式由B方购买,A方负责费用。
发电机的运行费用由B方承担。
施工用水电费用由B方承担,按照实际使用量和规定的单价在工程款中扣除。
(4)合同价格的调整必须在A方代表签字的书面变更指令作出后才有效。
增加和减少工作量必须按照投标报价所确定的费率和价格计算。
如果变更指令会引起合同价格的增加或减少,或造成工程竣工期的拖延,则B方在接到变更指令后7天内书面通知A方代表,由A方代表作出确认,并且在双方商讨变更的价格和工期拖延量后才能实施变更,否则A方对变更不予付款。
(5)如果发现有由于B方负责的材料、设备、工艺所引起的质量缺陷,A方发出指令心方应尽快按合同修正这些缺陷,并承担费用。
(6)本工程执行英国规范,由A方提供一本相关的英国规范给B方。
A方及A方代表出于任何考虑都有权指令B方保证工程质量达到合同所规定的标准。
4.B方的责任和权力:(1)若发现施工详图中的任何错误和异常应及时通知A 方,但B方不能修改任何由A方提供的图纸和文件;否则将承担由此造成的全部损失费用。
(2)B方负责现场以外的场地、道路的许可证及相关费用。
(其他略)5.合同价格:(1)本合同采用固定总价方式,总造价为xxxxxxx元人民币,它己包括B方在工程施工的所有花费和应由B方承担的不可预见的风险费用。
(2)付款方式:①签订合同时,A方付给B方400万元备料款。
②每月按当月工程进度付款。
在每月的最后一个星期五,B方提交本月的已完成工程量的款额帐单。
在接到B方帐单后,A方代表7天内作出审查并支付。
③A方保留合同价的5%作为保留金。
在工程竣工验收合格后A方将其中的一半支付给B方,待保修期结束且没有工程缺陷后,再支付另外的一半。
6.合同工期(1)合同工期共27周,从1995年7月17日到1996年1月20日。
(2)若工程在合同规定时间内竣工,A方向B方奖励20万元,另外每提前1天再奖励1万元。
若不能在合同规定时间内竣工,拖延的第一周违约金为20万元,在合同规定竣工日期一周以后,每超过一天,B方赔偿5000元。
(3)若在施工期间发生超过14天的阴雨或冰冻天气,或由于A方责任引起的干扰,A方给予B方以延长工期的权力。
若发生地震等B方不能控制的事件导致工期延误,B方应立即通知A方代表,提出工期顺延要求,A方应根据实际情况顺延工期。
7.违约责任和解除合同:(1)若B方未在合同规定时间内完成工程或违反合同有关规定,A方有权指令B方在规定时间内完成合同责任。
若B方未履行,A方可以雇用另一承包商完成工程,全部费用由B方承担。
(2)如果B方破产,不能支付到期的债务,发生财务危机,A方有权解除合同。
(3)A方认为B方不能安全、正确地履行合同责任,或己无力胜任本工程的合同任务或公然忽视履行合同,则可指令B方停工,并由B方承担停工责任。
若B方拒不执行A方指令,则A方有权终止对B方的雇用。
8.争执的解决:本合同的争执应首先以友好协商的方式解决,若不能达成一致,任何一方都有权力提请仲裁。
若A方提请仲裁,则仲裁地点在上海;若B方提请仲裁,则仲裁地点在新加坡。
(其他略)三、合同实施状况本工程土方工程从1995年5月11日开始,7月中旬结束,则土建施工队伍7月份就进场(比土建施工合同进场日期提前)。
但在施工过程中由于:1.在当年八月份出现较长时间的阴雨天气;2.A方发出许多工程变更指令;3.B方施工组织失误、资金投人不够、工程难度超过预先的设想;4.B方施工质量差,被业主代表指令停工返工等;造成施工进度的拖延、工程质量问题和施工现场的混乱。
原计划工程于1996年1月结束并投入使用,但实际上,到1996年2月下旬,即工程开工后的31周,还有大量的合同工作量没有完成。
此时业主以如下理由终止了和B方的原合同关系:l.B方施工质量太差,不符合合同规定,又无力整改;2.工期拖延而又无力弥补;3.使用过多无资历的分包商,而且施工现场出现多级分包;将原属于B方工程范围内的一些未开始的分项工程删除,并另发包给其他承包商,并催促B方尽快施工,完成剩余工程。
1996年5月,工程仍未竣工,A方仍以上面三个理由指令B方停止合同工作,终止合同工程,由其他承包商完成。
在工程过程中B方提出近1200万的索赔要求,在工程过程中一直没有得到解决。
而双方经过几轮会谈,在10个月后,最终业主仅赔偿B方30万元。
本工程无论从A方或B方的角度都不算成功的工程,都有许多经验教训值得记取。
四、B方的教训在本工程中,B方受到很大损失,不仅经济上亏本很大,而且工期拖延,被A方逐出现场,对企业形象有很大的影响。
这个工程的教训是深刻的`。
1.从根本上说,本工程采用固定总价合同,招标图纸比较粗略,做标期短,地形和地质条件复杂,所使用的合同条件和规范是承包商所不熟悉的。
对B方来说,几个重大风险集中起来,失败的可能性是很大的,承包商的损失是不可避免的。
1996年7月,工程结束时B方提出实际工程量的决算价格为1882万元(不包括许多索赔)。
经过长达近十个月的商谈,A方最终认可的实际工程量决算价格为1416万元人民币。
双方结算的差异主要在于:(1)本工程招标图纸较粗略,而A方在招标文件中没给出工作量,由B方计算工程量,而B方计算的数字都很低。
例如,图纸缺少钢筋配筋图,承包商报价时预算402t钢筋,而按后来颁发的详细的施工图核算应为约720t.在工程中,由于工程变更又增加了290t,即整个实际用量约1010t.由于为固定总价合同,A方认为详细的施工图用量与B方报价之差318t(即720t一402t),合计价格100多万元是B方报价的失误,或为获得工程而作出的让步,在任何情况下不予补偿。
(2)B方在工程管理上的失误。
例如:在工程施工中B方现场人员发现缺少住宅楼的基础图纸,再审查报价发现漏报了住宅楼的基础价格约30万人民币。
分析责任时,B方的预算员坚持认为,在招标文件中A方漏发了基础图,而A方代表坚持是B方的预算师把基础图弄丢了。
由于采用了固定总价合同,B方最终承担了这个损失。
这个问题实质上是B方自己的责任,他应该:①接到招标文件后应对招标文件的完备性进行审查,将图纸和图纸目录进行校对,如果发现有缺少,应要求A方补充;②在制定施工方案或作报价时仍应该能发现图纸的缺少,这时仍可以向业主索要,或自己出钱复印,这样可以避免损失。
2.报价的失误。
B方报价按照我国国内的定额和取费标准,但没有考虑到合同的具体要求,合同条件对B方责任的规定,英国规范对工程质量、安全的要求,例如:(1)开工后,A方代表指令B方按照工程规范的要求为A方的现场管理人员建造临时设施。
办公室地面要有防潮层和地砖,厕所按现场人数设位,要有高位水箱、化粪池,并贴瓷砖,这大大超出B方的预算。
(2)A方要求B方有安全措施,包括设立急救室、医务设备,施工人员在工地上应配备专用防钉鞋、防灰镜、防雨具,这方面的花费都在报价中没有考虑到。
(3)由于施工工地在一个国道西侧,弃土须堆到国道东侧,这样必须切断该国道。
在这个过程中发生了申请切断国道许可、设告示栏、运土过程中安全措施、施工后修复国道等各种费用,而B方报价中未考虑到这些费用。
B方向A方提出索赔,但为A方反驳,因为合同已规定这是B方责任,应由B方支付费用。
当然,在本工程中,A方在招标文件中没有提出合同条件,而在确定承包商中标后才提出合同条件。
这是不对的,违反惯例。
这也容易造成承包商报价的失误。