建设工程委托监理合同范本(最新篇)
有关工程建设监理委托合同范本5篇
有关工程建设监理委托合同范本5篇第1篇示例:工程建设监理委托合同范本甲方:(监理单位名称)乙方:(建设单位名称)鉴于甲方具备从事工程监理的资质和能力,有意愿承担乙方工程项目的监理任务,甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用原则,经协商,达成以下监理委托合同:一、监理范围及服务内容1. 甲方应当根据乙方的委托,对乙方的工程项目进行全面、深入的监理,包括但不限于工程进度、质量、安全、环境等方面的监督和管理。
2. 甲方应提供专业的监理人员,保证其具有相关资质和经验,并严格履行监理职责,维护乙方的合法权益。
3. 乙方应提供所需的监理文件、资料等信息,并协助甲方开展监理工作。
二、监理费用及支付方式1. 甲方的监理费用为(具体金额),支付方式为(一次性支付/分期支付),具体支付时间及方式由双方协商确定。
2. 如因工程变更等原因导致监理工作量增加,甲方有权要求乙方支付额外费用。
3. 乙方应按照约定时间及金额支付监理费用,逾期支付的,应支付逾期罚金。
三、监理期限及工作进度1. 监理期限为(具体时间),自监理合同生效之日起计算。
3. 如因乙方原因导致工程延期,甲方有权要求延长监理期限,并另行签订补充协议。
四、违约责任1. 任何一方未能履行本合同规定的义务,应承担相应的违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。
2. 如因不可抗力等不可预见、不可避免而导致无法履行合同的,双方可以免除责任,但应立即通知对方,并努力减少损失。
五、争议解决1. 本合同履行过程中如发生争议,双方应协商解决;协商不成的,提交有管辖权的仲裁机构裁决。
2. 仲裁裁决是终局裁决,对双方当事人有约束力。
六、其他条款1. 本合同经双方签字盖章生效,合同正本双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 合同内容如有变更,应经双方协商一致后书面确认。
甲方(盖章):乙方(盖章):以上是有关工程建设监理委托合同范本的内容,希望能够对相关领域的人士有所帮助。
在签订合甲乙双方应当仔细阅读并理解各项条款,确保双方的权益得到充分保障,合同能够顺利履行。
工程建设监理委托合同范文5篇
工程建设监理委托合同范文5篇全文共5篇示例,供读者参考篇1工程建设监理委托合同范文委托人(甲方):XXXX公司监理人(乙方):XXXX监理有限公司鉴于委托人拟在(地点)进行工程建设项目,为了确保工程质量、保证工程进度,并依法履行监理义务,甲、乙双方经友好协商,达成如下协议:第一条委托内容甲方委托乙方为其承建的(工程名称)、监理项目进行监理工作,监理工作的具体内容包括但不限于对施工过程进行监督、检查,发现施工过程中存在的问题及时提出整改意见;对施工图纸的合理性进行审查,确保施工按照合同要求进行;对工程施工质量进行抽查,提出检测意见,并对工程的质量进行评定。
第二条委托期限本监理委托合同自双方签字之日起生效,至(日期)止。
第三条委托费用1. 委托人应按照工程的具体情况向监理人支付委托费用,并按约定的时间及方式支付。
2. 若委托人未按约定付款,则监理人有权暂停监理工作,直至委托人付清所欠的费用为止。
监理人因此而造成的损失由委托人承担。
3. 若监理人提前终止委托,委托费用按实际监理工作量支付。
第四条监理义务1. 监理人应认真履行监理职责,保证对工程进行全程监理。
2. 监理人应依法履行监理职责,保障工程质量,确保工程按照合同要求进行。
3. 监理人应按照约定的时间向委托人提交监理报告,并在监理结束后签署工程竣工验收报告。
4. 如监理人发现施工过程中出现问题,应及时向委托人提出整改意见,并配合解决问题。
第五条违约责任1. 若一方未履行合同中规定的义务,应承担违约责任。
2. 若因一方的过失导致工程质量问题,应承担相应的赔偿责任。
赔偿责任的金额由双方协商确定。
第六条争议解决本合同履行过程中,如发生争议,双方应协商解决,协商不成的,任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条其他事项本合同未尽事宜,双方可另行协商确定。
第八条合同的解释本合同自双方签字盖章后生效。
合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:签订日期:以上为工程建设监理委托合同范文,希望能对您有所帮助。
建设工程委托监理合同模板5篇
建设工程委托监理合同模板5篇篇1甲方(业主):_________________________乙方(监理方):_________________________根据《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方对建设工程进行监理的事宜,经友好协商,达成如下合同:一、监理工程概况工程名称:_________________________工程地点:_________________________工程规模:_________________________工程总投资:_________________________二、监理范围与内容1. 乙方负责对甲方建设工程的下列事项进行监理:进度控制、质量控制、投资控制、安全监督管理、合同管理、信息管理和协调等。
2. 具体监理内容如下:(一)进度监理:制定进度计划,审核施工进度计划,监督施工进度等。
(二)质量监理:审查施工单位的质量保证体系,监督工程质量等。
(三)投资监理:审核施工单位提交的工程量及造价清单,协助甲方控制工程投资等。
(四)安全监督管理:监督施工单位的安全管理体系,检查施工现场安全状况等。
(五)合同管理:协助甲方处理与工程相关的合同事务等。
(六)信息管理:管理工程进度信息,记录工程质量检测数据等。
(七)协调:协调甲方与施工单位之间的关系,解决纠纷等。
三、监理期限与酬金1. 监理期限自本合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止。
2. 酬金支付方式和时间:_________________________。
四、双方职责与义务1. 甲方职责与义务:(一)按时支付乙方酬金。
(二)为乙方提供必要的工作条件。
(三)提出工程建设的具体要求和建议。
2. 乙方职责与义务:(一)按照合同约定履行监理职责。
(二)定期向甲方报告工程进度和监理情况。
(三)提出合理的建议和解决方案。
(四)保护甲方的技术资料和商业秘密。
工程建设监理委托合同范本8篇
工程建设监理委托合同范本8篇篇1合同编号:[具体编号]甲方(委托方):[甲方名称]乙方(监理方):[乙方名称]签订日期:[具体日期]根据有关法律法规,为确保工程建设的顺利进行,甲方委托乙方对工程项目进行监理。
经甲、乙双方友好协商,达成如下协议:一、工程概况工程名称:[具体名称]工程地点:[具体地点]工程规模:[具体规模](详见附件)。
二、监理范围与内容1. 乙方负责甲方工程项目的施工监理工作,包括施工质量控制、进度控制、成本控制、安全监理等。
2. 乙方应根据工程建设需要,制定监理计划,明确监理目标、任务、职责和期限等。
3. 乙方应参与工程的设计审查、施工招标、施工组织设计等工作,提出专业意见和建议。
4. 乙方应监督施工单位按照施工图纸、技术标准和施工合同进行施工,确保工程质量。
5. 乙方应及时审核施工单位提交的施工进度计划,确保工程按期完成。
6. 乙方应协助甲方进行工程变更、索赔处理及工程款支付等工作。
7. 其他与工程建设相关的监理工作。
三、监理期限与方式1. 本合同的监理期限为[具体期限],自工程开工之日起至工程竣工验收合格止。
2. 乙方应派驻现场监理人员,负责履行监理职责。
如需更换现场监理人员,应提前书面通知甲方,并征得甲方同意。
3. 乙方应采用现场巡视、检查、会议、报告等方式进行监理工作。
四、费用与支付1. 甲方应按照合同约定向乙方支付监理费用。
具体金额、支付方式等详见附件《监理费用支付表》。
2. 乙方在完成重大监理事项后,提交相应的监理报告或成果资料,甲方根据验收合格情况支付相应费用。
3. 若因甲方原因导致工程停工或延期超过半年以上的,甲方应支付乙方相应的补偿费用。
具体金额双方协商确定。
五、权利与义务1. 甲方有权要求乙方提供合格的监理服务,确保工程建设顺利进行。
2. 乙方有权获得约定的监理费用,并承担本合同约定的监理职责。
3. 甲方应提供必要的资料和信息,支持乙方的监理工作。
4. 乙方应对甲方的商业机密和技术秘密予以保护,不得泄露或用于其他用途。
工程建设监理委托合同范文5篇
工程建设监理委托合同范文5篇篇1甲方(委托单位):__________乙方(监理单位):__________根据有关法律法规,为确保工程建设的顺利进行,提高工程质量,经甲、乙双方协商,甲方委托乙方对工程项目进行监理。
为明确双方职责、权利和义务,特签订本合同。
一、工程概况1. 工程名称:__________2. 工程地点:__________3. 工程规模:__________4. 工程总投资:__________二、监理范围与工作内容1. 监理范围:本工程全部施工内容及材料设备供应。
2. 监理工作内容:(1)施工前的准备工作;(2)施工阶段的进度控制、质量控制、安全管理;(3)计量支付与工程款结算的审核;(4)工程变更的审查与处理;(5)参与竣工验收与资料整理。
三、监理期限与方式1. 监理期限:自本合同签订之日起至工程竣工验收合格止。
2. 监理方式:全过程跟踪监理。
四、甲方的权利与义务1. 甲方有权要求乙方按照合同约定履行监理职责。
2. 甲方应按时支付监理费用。
3. 甲方应向乙方提供必要的资料、文件及现场办公条件。
4. 甲方应尊重乙方的监理意见,不得无故干涉乙方正常开展工作。
五、乙方的权利与义务1. 乙方应按时进驻施工现场,组建监理机构,配备足够的监理人员。
2. 乙方应按照合同约定履行监理职责,确保工程质量和进度。
3. 乙方有权对施工现场进行巡视、检查,发现问题及时通知甲方整改。
4. 乙方应保守甲方的商业秘密,不得泄露与工程有关的技术、商务等机密信息。
5. 乙方应按时向甲方提交监理报告及相关资料。
六、监理费用及支付方式1. 监理费用:根据工程规模及复杂程度,双方商定监理费用为人民币______元(大写:______元整)。
2. 支付方式:分期支付。
合同签订后,甲方按工程进度支付监理费用,具体支付时间和金额按双方约定执行。
篇2甲方(建设单位):__________________乙方(监理单位):__________________根据有关法律法规和相关规定,甲、乙双方经友好协商,就甲方委托乙方对甲方所负责的工程项目进行监理事宜达成如下协议:一、工程概况工程项目名称:___________________________工程地点:___________________________工程规模:___________________________监理范围与内容:(详细列举监理的具体内容和范围)二、监理目标1. 确保工程进度符合预定计划。
工程建设监理委托合同范文5篇
工程建设监理委托合同范文5篇篇1甲方(业主单位):____________________乙方(监理单位):____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关工程建设的法律法规和规章制度,甲、乙双方经过友好协商,就甲方委托乙方进行工程建设监理事宜达成如下协议:一、委托项目概况甲方委托乙方就位于__________地区的__________工程进行监理工作。
本工程的主要内容包括__________,涉及工程的整体布局规划、质量控制、进度监控、安全监管等。
二、监理范围及内容乙方提供的监理服务包括但不限于以下内容:工程设计审查、工程进度控制、工程质量监管、安全生产监管、工程资料整理等。
乙方应确保工程按照预定的目标顺利进行,并保障工程质量和安全。
三、监理期限及进度安排监理服务期限自本合同签订之日起至工程竣工验收合格并交付使用止。
乙方应根据工程进度制定详细的工作计划,并严格按照计划执行。
对于工程进度出现偏差的情况,乙方应及时提出调整建议并报甲方批准。
四、监理费用及支付方式监理费用总额为人民币______元整(¥______元)。
支付方式如下:______%(具体比例)款项于合同签订后______日内支付;剩余款项按工程进度分期支付,具体支付时间节点及比例为工程完工验收合格后______日内支付______%。
五、双方职责与义务1. 甲方职责与义务:(1)甲方应及时向乙方提供工程相关的文件和资料;(2)甲方应确保施工现场的“三通一平”(即水通、电通、道路通及场地平整);(3)甲方应按时支付监理费用。
2. 乙方职责与义务:(1)乙方应按照合同约定履行监理职责;(2)乙方应根据工程进度制定详细的工作计划,并监督计划的执行;(3)乙方应确保工程质量符合相关标准和规范;(4)乙方应对涉及工程的重要决策提出专业意见。
六、保密条款甲、乙双方应对涉及本工程的商业机密和技术秘密予以保密,未经对方许可,不得向第三方泄露。
有关建设工程委托监理合同6篇
有关建设工程委托监理合同6篇篇1甲方(建设单位):________________乙方(监理单位):________________根据《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律法规的规定,甲乙双方本着平等、自愿、公正和诚实信用的原则,就甲方的建设工程委托给乙方进行监理事宜,经友好协商,达成如下协议:一、监理工程概况工程名称:________________工程地点:________________工程规模:________________工程总投资额:________________监理范围:________________(包括但不仅限于施工阶段的进度、质量、安全等方面的监督管理)二、监理工作内容及要求乙方应按照甲方的要求,履行以下监理职责:1. 进度监理:监督施工进度计划执行情况,确保工程按期完成;2. 质量监理:对施工质量进行检查和监督,确保工程质量符合相关标准;3. 安全监理:监督施工现场的安全管理,预防安全事故的发生;4. 合同管理:协助甲方管理工程承包合同,处理合同变更和索赔事宜;5. 信息管理:负责整理工程进度、质量、安全等方面的资料,建立工程档案;6. 其他与工程相关的监理工作。
三、监理工作期限监理工作期限自本合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
若工程延期,双方可另行协商延长监理工作期限。
四、监理费用及支付方式1. 监理费用:甲方应按照合同约定向乙方支付监理费用。
具体金额根据工程规模、复杂程度、监理工作量等因素确定;2. 支付方式:甲方应按照合同约定及时足额支付监理费用。
支付时间和方式双方可另行约定。
五、保密条款甲乙双方应对本合同内容以及在本合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等信息予以保密,未经对方同意,不得向第三方泄露。
六、违约责任1. 若甲方未按照合同约定支付监理费用,乙方有权解除本合同并要求甲方承担违约责任;2. 若乙方未按照合同约定履行监理职责,甲方有权要求乙方承担违约责任;3. 若因乙方原因导致工程出现重大损失,乙方应承担相应的法律责任。
建设工程委托监理合同样本5篇
建设工程委托监理合同样本5篇篇1甲方(建设单位):________________乙方(监理单位):________________根据有关法律法规,甲方委托乙方对建设工程进行监理,经甲、乙双方友好协商,达成如下协议:一、工程概况工程名称:________________工程地点:________________工程规模:________________(具体描述工程规模)二、监理范围及内容乙方接受甲方委托,对建设工程进行全过程监理,包括但不限于以下内容:1. 工程质量监督与控制;2. 工程进度监督与管理;3. 工程计量与造价审核;4. 安全生产监督与管理;5. 合同履行情况监督与管理;6. 其他与工程建设相关的咨询、建议等。
三、监理期限监理期限自本合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
四、监理费用及支付方式1. 监理费用:人民币________元(大写:________________)。
2. 支付方式:甲方按工程进度分期支付监理费用,具体支付节点及金额按双方另行签订补充协议执行。
五、双方职责与义务1. 甲方职责与义务:(1)按时支付监理费用;(2)为乙方提供必要的办公条件;(3)及时向乙方提供与工程相关的技术资料;(4)支持乙方履行监理职责,保障乙方合法权益。
2. 乙方职责与义务:(1)遵守法律法规,履行监理职责;(2)制定监理计划,并组织实施;(3)对工程质量、进度、造价等提出专业意见;(4)发现重大问题及时报告甲方,并提出解决方案;(5)保守甲方的商业秘密。
六、违约责任1. 甲方未按时支付监理费用,应按每日万分之五的标准支付违约金。
2. 乙方未履行监理职责,应承担相应的违约责任,并赔偿甲方损失。
3. 双方因不可抗力因素导致合同无法履行的,不承担违约责任。
七、争议解决方式本合同在履行过程中发生争议,双方应友好协商解决。
协商不成的,可提交仲裁机关仲裁或向人民法院起诉。
八、其他约定事项1. 本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
工程建设监理委托合同书7篇
工程建设监理委托合同书7篇篇1合同编号:[具体编号]甲方(建设单位):[甲方公司名称]地址:[甲方公司地址]法定代表人:[甲方法人姓名]乙方(监理单位):[乙方公司名称]地址:[乙方公司地址]法定代表人:[乙方法人姓名]根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规规定的原则,结合工程建设的具体情况,甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就本工程监理服务事宜协商一致,签订本合同。
一、工程概况工程名称:[具体工程名称]工程地点:[具体地点]工程规模:[具体规模描述](包括建筑面积、结构类型等)。
二、监理范围与内容1. 监理范围:本工程的全部施工阶段的监理工作。
2. 监理内容:包括但不限于施工质量控制、进度控制、造价控制及安全监理等。
具体内容包括:(1)施工准备阶段审查承包商的施工技术方案;(2)施工阶段的质量控制,包括原材料检验、工序控制等;(3)工程进度款的审核签署意见;(4)工程变更的审查处理;(5)安全生产监督及事故处理;(6)工程竣工验收等。
三、监理期限监理期限自本合同生效之日起至工程竣工验收及缺陷责任期结束止。
四、监理费用及支付方式1. 监理费用:人民币[具体金额](¥[大写金额])。
该费用包括监理人员的工资、奖金、津贴等所有费用。
乙方完成监理业务范围内的工作,甲方不再支付额外费用。
若因甲方业务内容增加,则双方另行协商增加费用。
2. 支付方式:甲方按工程进度分期支付监理费给乙方,具体支付节点和比例按双方约定执行。
待工程竣工验收合格后支付完毕。
五、甲方的权利与义务1. 甲方有权要求乙方按照合同约定履行监理职责。
2. 甲方应提供必要的资料供乙方进行监理工作。
3. 甲方应支持乙方履行监理职责,为乙方开展监理工作提供必要条件。
4. 及时足额支付监理费用。
六、乙方的权利与义务1. 乙方应按照合同约定履行监理职责,确保工程质量和进度。
2. 乙方有权在履行监理职责时进入施工现场进行检查和验收。
建设工程委托监理合同书范本5篇
建设工程委托监理合同书范本5篇篇1建设工程委托监理合同书范本甲方:(委托方)______单位乙方:(监理方)______单位为明确甲方与乙方之间的权利和义务,根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》等相关法律、法规,甲、乙双方本着诚实信用、平等互利的原则,经协商一致,制定本合同。
第一条建设工程基本情况甲方将________项目(工程名称)委托给乙方进行监理工作,工程地址为________,工程范围为________。
建设工程总造价为______万元,监理费用为______万元。
第二条乙方的监理范围乙方接受甲方的委托,负责对建设工程的施工过程进行全程监理,包括但不限于以下事项:1. 审查建设工程的施工图纸、施工方案、施工图纸等资料,确保符合国家有关法律法规和标准要求;2. 对施工单位的资质、施工人员的技术水平、施工设备的使用情况等进行监督检查;3. 对施工现场进行定期巡查,确保施工进度和质量;4. 协助解决工程建设过程中的技术、质量、安全等问题;5. 审查施工单位提出的变更设计方案,并及时向甲方报告意见。
第三条甲方的权利和义务1. 提供建设工程的施工图纸、施工方案等必要文件资料,并按时支付监理费用;2. 配合乙方对建设工程的监理工作,提供必要的配合与支持;3. 对乙方提出的合理建议和意见,给予重视并及时处理;4. 如有变更设计或其他需要,应及时通知乙方,并按照双方协商的方式进行处理。
第四条乙方的权利和义务1. 依法履行建设工程监理的职责,确保工程进度和质量;2. 向甲方提出施工单位存在的违规行为及建议,促使甲方及时处理;3. 对工程建设过程中的技术质量、安全等进行监督,并及时向甲方提出报告;4. 对建设工程的施工现场进行巡查和审核,确保施工单位严格按照施工图纸和规范要求施工。
第五条服务期限本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收期满后终止。
第六条合同解除1. 若一方在履行本合同过程中发生违约行为,对方有权通知违约方限期改正,若经催告后违约方仍未改正,则对方有权解除本合同。
建设工程委托监理合同格式版(5篇)
建设工程委托监理合同格式版委托人_____与监理人_____经双方协商一致,签订本合同。
一、委托人委托监理人监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下:_____工程名称:_____工程地点:_____工程规模:_____总投资:_____二、合同中有建设工程委托监理合同的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。
三、下列文件均为本合同的组成部分:_____①监理投标书或中标通知书;②本合同标准条件;③本合同专用条件;④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。
四、监理人向委托人承诺,按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。
五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种,向监理人支付报酬。
本合同自____年____月____日开始实施,至____年____月____日完成。
本合同一式____份,具有同等法律效力,双方各执____份。
委托人:_____(签章)监理人:_____(签章)住所:_____ 住所:_____ 法定代表人:_____(签章)法定代表人:_____(签章)开户银行:_____ 开户银行:_____ 账号:_____ 账号:_____ 邮编:_____ 邮编:_____ 电话:_____ 电话:_____ 合同签订于:____年____月____日建设工程委托监理合同格式版(二)委托人_____与监理人_____经双方协商一致,签订本合同。
一、委托人委托监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下:工程名称:_____工程地点:_____工程规模:_____总投资:_____二:本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予他们的定义相同。
三:下列文件均为本合同的组成部分:①监理投标书或中标通知书②本合同标准条件③本合同专用条件④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件四、监理人向委托人承诺,按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。
建设工程委托监理合同模板5篇
建设工程委托监理合同模板5篇第1篇示例:建设工程委托监理合同甲方(委托方):________________________(简称甲方)乙方(监理方):________________________(简称乙方)鉴于甲方拟委托乙方对其的建设工程(项目名称)进行监理工作,甲、乙双方经协商一致,达成如下合同:第二条监理范围乙方接受甲方的委托,对上述建设工程进行监理,具体监理内容包括但不限于:1. 对建设工程的设计文件进行审查;2. 监督施工单位按照设计文件进行施工;3. 对工程质量进行把控,确保施工质量符合相关标准;4. 对工程进度进行监督,确保施工进度符合合同约定;5. 提出工程管理与施工中的问题和建议,并要求施工单位及时整改。
第三条合同费用1. 甲方应当按照协议支付乙方监理费用为_____________(大写)。
2. 监理费用支付方式:甲方应当于________________(日期)将监理费用一次性支付至乙方账户,乙方应当出具相应的发票。
第四条服务责任1. 乙方应当按照国家有关规定和监理标准,履行监理职责,对建设工程进行全程监理,并承担相应的监理责任。
2. 对于工程中出现的质量问题或施工进度延误等情况,乙方应当及时向甲方报告,并提出解决方案。
3. 乙方应当保证监理人员具备相应的资质和经验,确保监理工作的顺利进行。
第五条违约责任1. 若甲方未按时支付监理费用或违反其他合同约定导致工作无法进行,被监理造成损失的,甲方应当承担相应的赔偿责任。
2. 若乙方未按照合同约定履行监理职责,导致建设工程质量问题或施工进度延误,应当承担相应的违约责任。
第六条保密义务1. 乙方应当对接触到的甲方商业秘密和技术资料等信息予以保密,不得擅自向第三方泄露或提供。
2. 合同终止后,乙方应当将与监理工作相关的文件、资料等交还给甲方,并销毁相关复制品。
第七条合同的解除1. 在建设工程监理期间,若甲、乙双方协商一致决定解除合同的,应当书面通知对方,经双方签字确认后,合同解除。
委托承担建设监理合同样本5篇
委托承担建设监理合同样本5篇篇1委托人:XXX(以下简称甲方)监理人:XXX(以下简称乙方)本合同书依据《中华人民共和国合同法》及国家建设部《关于促进工程建设监理的暂行规定》和其他有关法规,以及XXX(建设项目名称)委托监理合同,由XXX(以下简称“甲方”)为建设项目单位,XXX(以下简称监理人,承担该项目的监理任务,经双方协商一致,订立本合同。
一、委托人与监理人1. 委托人是指委托监理人从事监理业务的法人当事人,以及取得该法人书面授权进行该项委托工作的代理人,此处委托人即甲方,其法定地址在XXX,联系人XXX,电话XXX,传真XXX。
2. 监理人是指承担监理业务和监理责任的法人当事人,此处监理人即乙方,其法定地址在XXX,联系人XXX,电话XXX,传真XXX。
二、委托监理项目1. 项目名称:XXX。
2. 项目地点:XXX。
3. 项目规模及总投资:XXX。
4. 监理范围:按专用合同条款约定。
5. 监理内容及目标:按专用合同条款约定。
三、合同及其有效期1. 本合同自XXXX年XX月XX日开始实施,实际监理工作时间按专用合同条款中的约定。
2. 本合同书的完成以监理人向委托人提交经双方签字认可的监理工作总结报告日终止。
3. 监理人在本合同签订后,向委托人提交为本项目组建的监理机构及人员名单。
监理机构及其人员职责按专用合同条款中的约定。
四、监理酬金1. 监理正常酬金为人民币XXX/月,此酬金为监理人完成本合同全部工作内容并承担本合同确定风险责任的包干酬金,其中包括监理人的成本、营业税和利润。
2. 委托人应按下列方式、时间向监理人支付酬金:按专用合同条件约定的方式和时间通过银行划拨或其它方式支付。
3. 双方同意,监理人向委托人提交监理工作总结报告后的28天内,委托人应将监理酬金总额XX%的余款付清。
4. 委托人逾期付款,应对逾期付款时间部分,按银行同期贷款利率向监理人支付逾期利息。
五、监理人的义务1. 监理人在监理过程中因过错造成经济损失的,应负相应的赔偿责任,具体赔偿办法在专用合同条款中约定。
建设工程委托监理合同范本5篇
建设工程委托监理合同范本5篇建设工程委托监理合同范本精选篇1发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)身份证号码:甲方现将_____工程基础土石方分项工程人工劳务承包给乙方,根据甲乙双方多次共同协商,在平等一致的基础上,本着双方互惠互利的原则,达成本合同条款,供双方遵照执行。
第一条:工程概况:1、工程名称:____________________。
2、工程地点:____________________。
第二条:承包范围:发包方所提供的施工图中所含_____车库_____工程基础土石方分项工程基础、电梯井、塔吊基础、部分外运土石方、内转土石方至甲方指定位置堆放,所含全部工作内容。
第三条:工期:(一)开工日期:_____年_____月_____日(根据甲方的工期要求)。
(二)竣工日期:_____年_____月_____日(根据甲方的工期要求)。
第四条:工程价款:1、分部分项工程单价如下:独立基础:基础土石方分项工程页岩_____元/m(条形基础、电梯井、塔吊基础)、砂岩_____元/m(条形基础、电梯井、塔吊基础)。
人工挖孔桩:土方_____元/立方米,页岩_____元/立方米,板石(需要水钻施工)_____元/立方米,土方中孤石按实际方量_____元/立方米。
安全帽等)、夜间施工加班费、加餐费、场内材料转运费及清除垃圾转运费。
同时涵盖但不限于以下具体工作内容:(1)人工开挖场内土方及建筑垃圾。
(2)人工开凿场内石方并满足现行有关规范要求。
(3)平基土方、石方、建筑垃圾等用人工装斗配合塔机吊装转运到甲方指定地点。
(4)场内排水工作。
(5)施工用脚手架的搭拆。
(6)完成该单项工序所需的各种设备及工、用具等一切低值易耗品(如空压机、锹、撮箕、抽水泵、钯钩等)。
(7)完成该分项工序的安全责任及相应的安全劳保用品费用。
(8)__省文明工地施工要求本单项工序应做的工作。
2、零星签证计时工60.00元/工日。
建设工程委托监理合同5篇
建设工程委托监理合同5篇篇1甲方(建设单位):__________乙方(监理单位):__________根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规规定的原则,结合本工程的具体情况,经甲、乙双方协商,达成如下协议条款,以明确双方的权利、义务和经济责任,共同遵守。
本合同已经双方代表签字盖章,予以确认。
一、工程概况工程名称:__________工程工程地点:__________地点工程规模:__________规模监理范围:本工程监理工作涵盖__________等内容。
二、监理工作内容及要求乙方根据甲方委托的监理范围进行工程管理和监理,主要工作内容包括:质量控制、进度控制、造价控制等。
具体要求如下:1. 对工程进行全面质量监管,确保工程按照规范进行施工。
2. 编制施工进度计划并监控进度执行情况,确保按期完工。
3. 对工程造价进行监管,确保工程造价控制在预算范围内。
4. 协助甲方处理与工程相关的其他事务。
三、监理工作期限及安排监理工作期限自本合同签订之日起至工程竣工验收合格为止。
监理人员配置及时间安排按照工程进度需要进行调整。
甲方可根据实际情况要求乙方增加监理人员或调整监理时间。
乙方应积极配合并按需调整监理计划。
四、监理费用及支付方式监理费用按照实际工作量进行结算。
具体支付方式如下:甲方按工程进度支付监理费用给乙方,每完成一项工作后进行验收结算,并在验收合格后支付相应的监理费用给乙方。
甲方应按时支付监理费用,逾期未支付的,乙方有权暂停监理服务并追究违约责任。
本合同签订后,甲方需支付乙方预付款______元整作为定金。
待合同履行完毕后,根据实际发生的监理费用进行结算。
剩余款项应在本合同履行完毕后______天内支付完毕。
若甲方未能按时支付款项,乙方有权要求甲方承担违约责任并支付违约金。
违约金的具体数额按照未支付款项的______%计算,且最低不低于______元整。
若甲方违约给乙方造成经济损失的,应当承担赔偿责任。
建设工程委托监理合同(一)5篇
建设工程委托监理合同(一)5篇篇1甲方(业主):________________乙方(监理单位):_______________根据《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律法规的规定,双方经友好协商,就甲方委托乙方进行建设工程监理事宜达成如下协议:一、合同目的及监理范围乙方接受甲方委托,为甲方的建设项目提供监理服务。
本合同规定的监理范围包括:工程设计审查、工程进度控制、工程质量监管、工程造价监督及其他甲方要求的服务内容。
二、监理期限及进度安排监理期限自本合同签订之日起至工程竣工验收合格止。
乙方应根据工程进度和甲方要求,制定详细的监理计划和进度安排,确保工程按期完成。
三、监理费用及支付方式1. 监理费用:根据工程规模、复杂程度和监理工作量等因素确定。
具体费用明细和计算方式详见附件。
2. 支付方式:甲方应按约定时间支付监理费用,乙方在收到款项后提供正式发票。
四、双方职责与义务1. 甲方职责:(1)按时提供工程相关资料;(2)确保工程资金到位;(3)对乙方提出的合理化建议及时予以响应。
2. 乙方职责:(1)按照合同约定履行监理职责;(2)制定监理计划,并按计划实施;(3)对工程建设中的问题进行把关,确保工程质量和进度;(4)及时向甲方报告工程进展情况和问题。
五、工程质量与验收标准1. 乙方应按照国家相关质量标准进行工程监理,确保工程质量。
2. 工程验收时,应按照合同约定及国家相关标准执行。
3. 乙方应协助甲方完成工程竣工验收工作,确保工程顺利通过验收。
六、保密条款1. 双方应对涉及本合同的所有信息进行保密,未经对方同意,不得泄露给第三方。
2. 乙方在履行本合同过程中接触到的甲方商业秘密,应严格保密,不得泄露或用于其他用途。
七、违约责任及解决方式1. 若一方违反本合同约定,应承担违约责任,并赔偿因此给对方造成的损失。
2. 若因违约导致本合同无法继续履行,守约方有权解除合同,并追究违约责任。
3. 双方在履行本合同过程中发生争议,应首先协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建设工程监理合同范本6篇
建设工程监理合同范本6篇第1篇示例:建设工程监理合同范本甲方:(委托方)地址:法定代表人:联系电话:鉴于甲方拟进行建设工程,为确保工程质量和安全,甲、乙双方经友好协商,特订立本合同,依法平等自愿,遵循诚实信用原则,约定各项事宜如下:一、合同范围及内容1、甲方委托乙方为其在项目名称(或地址)的建设工程进行监理。
监理范围包括但不限于项目进度、质量验收、安全检查等内容。
2、甲方应向乙方提供工程图纸、施工合同、施工合格证明等相关资料,以供乙方进行监理工作。
3、乙方应依法履行监理职责,独立、公正、客观地开展监理工作,保证工程质量和安全。
二、费用1、甲方应按约定时间向乙方支付监理费用,支付方式为(具体金额及支付时间)。
2、如因工程变更或其他原因导致监理工作量超出原约定范围,应按双方协商的费用标准支付额外费用。
三、监理责任1、乙方应根据建设工程的实际情况,制定监理计划,并按照计划定期向甲方提交监理报告。
2、乙方应及时向甲方反馈工程质量、施工进度、安全隐患等方面的问题,并提出合理建议和处理意见。
3、乙方应对施工现场进行巡查,确保施工单位按照规定进行施工,并监督施工单位进行质量验收。
4、乙方应参与工程竣工验收,出具监理意见,并签署竣工验收书。
5、如发现工程质量、安全等方面存在严重问题时,乙方有权要求暂停施工,直至问题得到解决。
四、保密责任1、乙方应严格遵守国家法律法规和相关规定,对甲方提供的工程信息及监理过程中获取的资料、数据等信息进行保密。
2、未经甲方书面同意,乙方不得将工程相关信息用于其他用途,不得泄露给第三方。
五、违约责任1、若乙方未能按约定履行监理职责,给甲方造成损失的,乙方应承担相应的赔偿责任。
2、如甲方未按约定支付监理费用,将影响乙方正常履行监理职责的,甲方应承担违约责任。
六、合同变更1、双方未来因工程变更或其他原因需要对合同内容进行变更的,应书面协商一致,签订书面的变更协议。
七、其他事项1、本合同自双方签字盖章之日起生效,并于工程竣工验收之日终止。
建设工程监理合同最新版(精选6篇)
建立工程监理合同最新版〔精选6篇〕建立工程监理合同最新版〔精选6篇〕建立工程监理合同最新版1甲方:〔雇用单位〕乙方:〔雇员〕鉴于甲方工作需要,聘请乙方从事____________________劳务工作,根据《中华人民共和国合同法》和有关规定,甲乙双方按照自愿、平等、协商一致的原那么,签订本合同。
第一条合同期限自_______年_______月______日至_______年_______月_______日止,为固定期限合同,合同期满聘用关系自然终止。
本合同期满后,任何一方认为不再续订聘用合同的,应在合同期满前一个月书面通知对方。
第二条乙方工作岗位及职责1、自合同约定之日起,乙方负责甲方________供电所宿办楼建立工程质量监理。
2、熟悉工程条件、技术标准和设计图纸,控制施工进度、保证质量要求。
3、严格执行现场监视旁站规定,按标准检查和签认承包人的每道工序,对不符合规定的局部要及时提出,要求承包人纠正,发现重大质量问题应及时报告甲方。
4、监视承包人的各项试验工作,包括取样、试件制备、各种标准试验和检验试验。
对任何有疑心的试验结果,应进展证实试验,催促承包人整理各项试验记录、报告并分类归档。
5、按期现场核实和检查承包人提交的工程量计算表。
6、做好监理记录和监理日记,定期和不定期向甲方报告工作。
7、必须严格履行监理职责,不得利用职务之便营私舞弊,对甲方利益造成损害。
8、合同期间,对自己人身、财产平安负全部责任。
第三条工作报酬甲方每月支付乙方工资人民币__________元。
第四条甲方的义务职责1、甲方应当根据合同约定按时支付乙方劳务费用。
2、甲方按国家和省、市有关劳动保护规定,提供符合国家平安卫生标准的劳动作业场所和必要的劳动防护用品,实在保护乙方在消费工作中的平安和安康。
对从事有职业危害作业的,应当定期进展安康检查。
3、甲方按国家和省、市有关规定,做好女员工和未成年工的特殊劳动保护工作。
第五条聘用合同的变更、终止和解除1、聘用合同依法签订后,合同双方必须全面履行合同规定的义务,任何一方不得擅自变更合同。
工程建设监理委托合同范文通用版5篇
工程建设监理委托合同范文通用版5篇篇1合同编号:[具体编号]甲方:[委托单位全称](以下简称“甲方”)乙方:[监理单位全称](以下简称“乙方”)根据《中华人民共和国合同法》及其他有关工程建设监理的法律、法规,结合本工程的特点和要求,在双方遵循平等、自愿与互利的原则下,经甲、乙双方友好协商,甲方同意委托乙方实施本工程的监理工作,特订立本合同。
双方同意按合同条款及监理实施细则严格执行。
具体条款如下:一、工程概况项目名称:[工程名称]工程地点:[具体地址]工程规模:[具体规模描述](包括但不限于建筑面积、结构形式等)二、监理范围与内容监理范围:本工程所有建设内容的施工监理,具体包括工程质量管理、安全生产及文明施工管理、工程进度管理以及工程信息管理等。
具体工作内容见合同条款附件的监理规划大纲及监理实施细则。
三、监理期限监理期限自本合同生效之日起至工程竣工验收合格并移交完毕止。
若因甲方原因造成工程停工超过三个月以上时,乙方保留向甲方提出补偿的权利。
四、监理费用及支付方式监理费用总金额:[大写金额](人民币)。
费用支付方式为每完成一定阶段工作或达到一定进度后按阶段支付。
具体支付节点和金额详见附件。
五、甲方职责与权利甲方应提供工程建设的相关资料,并确保其真实性、完整性和准确性。
甲方应尊重并支持乙方行使监理职权,接受乙方的监督管理。
对于重大决策应及时与乙方沟通并达成共识。
对于乙方提出的合理化建议应予采纳并付诸实施。
六、乙方职责与权利乙方应组建满足工程需要的项目监理机构,配备总监及各级监理人员,制定监理规划和实施细则,确保按计划实施监理工作。
乙方应根据工程建设实际情况及时提出合理化建议和应对措施,控制工程质量、进度和造价等目标。
在履职过程中应遵守职业道德和法律法规,不得泄露甲方商业秘密。
对于甲方违规行为有权提出异议并要求纠正。
对于重大安全隐患和违法违规行为应及时报告有关部门。
七、工程监理的实施原则篇2甲方(业主):_________________________乙方(监理单位):_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就甲方委托乙方对_________________________工程建设进行监理事宜,达成如下协议:一、词语涵义建设:是指通过施工形成工程实体的过程。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
建设工程委托监理合同范本建设工程委托监理合同范本建设工程委托监理合同监理人:住所:住所:法定代表人:法定代表人:工程是指委托人委托实施监理的工程。
委托人是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。
监理人是指承担监理业务和监理责任的一方,以及其合法继承人。
监理机构是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。
总监理工程师是指经委托人同意,监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。
承包人是指除监理人以外,委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。
工程监理的正常工作是指双方在专用条件中约定,委托人委托的监理工作范围和工程监理的附加工作是指:①委托人委托监理范围以外,通过双方书面协议另外增加的工作内容;②由于委托人或承包人原因,使监理工作受到阻碍或延误,因增加工作量或持续时间而增加的工作。
工程监理的额外工作是指正常工作和附加工作以外,根据第三十八条规定监理人必须完成的工作,或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务,其善后工作及恢复监理业务的工作。
日是指任何一天零时至第二天零时的时间段。
月是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。
第二条建设工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规,以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。
第三条本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。
如专用条件约定使用两种以上语言文字时,汉语应为解释和说明本合同的标准语盲文字。
监理人义务第四条监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员,向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划,完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。
在履行合同义务期间,应按合同约定定期向委托人报告监理工作。
第五条监理人在履行本合同的义务期间,应认真、勤奋地工作,为委托人提供与其水平相适应的咨询意见,公正维护各方面的合法权益。
第六条监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产。
在监理工作完成或中止时,应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。
第七条在合同期内或合同终止后,未征得有关方同意,不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。
委托人义务第八条委托人在监理人开展监理业务之前应向监理人支付预付款。
第九条委托人应当负责工程建设的所有外部关系的协调,为监理工作提供外部条件。
根据需要,如将部分或全部协调工作委托监理人承担,则应在专用条件中明确委托的工作和相应的报酬。
第十条委托人应当在双方约定的时间内向监理人提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。
第十一条委托人应当在专用条款约定的时间内就监理人书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。
第十二条委托人应当授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表,负责与监理人联系。
更换常驻代表,要提前通知监理人。
第十三条委托人应当将授予监理人的监理权利,以及监理人主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人,并在与第三人签订的合同中予以明确。
第十四条委托人应在不影响监理人开展监理工作的时间内提供如下资料:与本工程合作的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录。
提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。
第十五条委托人应向监理人提供办公用房、通讯设施、监理人员工地住房及合同专用条件约定的设施,对监理人自备的设施给予合理的经济补偿。
第十六条根据情况需要,如果双方约定,由委托人向监理人提供其他人员,应在监理合同专用条件中予以明确。
监理人权利第十七条监理人在委托人委托的工程范围内,享有以下权利:选择工程总承包人的建议权。
选择工程分包人的认可权。
对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求,向委托人的建议权。
对工程设计中的技术问题,按照安全和优化的原则,向设计人提出建议;如果拟提出的建议可能会提高工程造价,或延长工期,应当事先征得委托人的同意。
当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时,监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。
审批工程施工组织设计和技术方案,按照保质量、保工期和降低成本的原则,向承包人提出建议,并向委托人提出书面报告。
主持工程建设有关协作单位的组织协调,重要协调事项应当事先向委托人报告。
征得委托人同意,监理人有权发布开工令、停工令、复工令,但应当事先向委托人报告。
如在紧急情况下未能事先报告时,则应在24小时内向委托人作出书面报告。
工程上使用的材料和施工质量的检验权。
对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备,有权通知承包人停止使用;对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业,有权通知承包人停工整改、返工。
承包人得到监理机构复工令后才能复工。
工程施工进度的检查、监督权,以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。
在工程施工合同约定的工程价格范围内,工程款支付的审核和签认权,以及工程结算的复核确认权与否决权。
未经总监理工程师签字确认,委托人不支付工程款。
第十八条监理人在委托人授权下,可对任何承包人合同规定的义务提出变更。
如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度,则这种变更须经委托人事先批准。
在紧急情况下未能事先报委托人批准时,监理人所做的变更也应尽快通知委托人。
在监理过程中如发现工程承包人人员工作不力,监理机构可要求承包人调换有关人员。
第十九条在委托的工程范围内,委托人或承包人对对方的任何意见和要求,均必须首先向监理机构提出,由监理机构研究处置意见,再同双方协商确定。
当委托人和承包人发生争议时,监理机构应根据自己的职能,以独立的身份判断,公正地进行调解。
当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机关仲裁时,应当提供作证的事实材料。
委托人权利第二十条委托人有选定工程总承包人,以及与其订立合同的权利。
第二十一条委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权,以及对工程设计变更的审批权。
第二十二条监理人调换总监理工程师须事先经委托人同意。
第二十三条委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。
第二十四条当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责,或与承包人串通给委托人或工程造成损失的,委托人有权要求监理人更换监理人员,直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。
监理人责任第二十五条监理人的责任期即委托监理合同有效期。
在监理过程中,如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期,双方应进一步约定相应延长的合同期。
第二十六条监理人在责任期内,应当履行约定的义务。
如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失,应当向委托人赔偿。
累计赔偿总额不应超过监理报酬总额。
第二十七条监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工时限,不承担责任。
因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行,监理人不承担责任。
但对违反第五条规定引起的与之有关的事宜,向委托人承担赔偿责任。
第二十八条监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时,监理人应当补偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出。
委托人责任第二十九条委托人应当履行委托监理合同约定的义务,如有违反则应当承担违约责任,赔偿给监理人造成的经济损失。
监理人处理委托业务时,因非监理人原因的事由受到损失的,可以向委托人要求补偿损失。
第三十条委托人如果向监理人提出赔偿的要求不能成立,则应当补偿由该索赔所引起的监理人的各种费用支出。
合同生效、变更与终止第三十一条由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误,以致发生了附加工作或延长了持续时间,则监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。
完成监理业务的时间相应延长,并得到附加工作的报酬。
第三十二条在委托监理合同签订后,实际情况发生变化,使得监理人不能全部或部分执行监理业务时,监理人应当立即通知委托人。
该监理业务的完成时间应予延长。
当恢复执行监理业务时,应当增加不超过42日的时间用于恢复执行监理业务,并按双方约定的数量支付监理报酬。
第三十三条监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续,承包人和委托人已签订工程保修责任书,监理人收到监理报酬尾款,本合同即终止。
保修期间的责任,双方在专用条款中约定。
第三十四条当事人一方要求变更或解除合同时,应当在42日前通知对方,因解除合同使一方遭受损失的,除依法可以免除责任的外,应由责任方负责赔偿。
变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式,协议未达成之前,原合同仍然有效。
第三十五条监理人在应当获得监理报酬之日起30日内仍未收到支付单据,而委托人又未对监理人提出任何书面解释时,或根据第三十三条及第三十四条已暂停执行监理业务时限超过六个月的,监理人可向委托人发出终止合同的通知,发出通知后14日内仍未得到委托人答复,可进一步发出终止合同的通知,如果第二份通知发出后42日内仍未得到委托人答复,可终止合同或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。
委托人承担违约责任。
第三十六条监理人由于非自己的原因而暂停或终止执行监理业务,其善后工作以及恢复执行监理业务的工作,应当视为额外工作,有权得到额外的报酬。
第三十七条当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时,可向监理人发出指明其未履行义务的通知。
若委托人发出通知后21日内没有收到答复,可在第一个通知发出后35日内发出终止委托监理合同的通知,合同即行终止。
监理人承担违约责任。
第三十八条合同协议的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。
监理报酬第三十九条正常的监理工作、附加工作和额外工作的报酬,按照监理合同专用条件中第四十条的方法计算,并按约定的时间和数额支付。
第四十条如果委托人在规定的支付期限内未支付监理报酬,自规定之日起,还应向监理人支付滞纳金。
滞纳金从规定支付期限最后一日起计算。
第四十一条支付监理报酬所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。
第四十二条如果委托人对监理人提交的支付通知中报酬或部分报酬项目提出异议,应当在收到支付通知书24小时内向监理人发出表示异议的通知,但委托人不得拖延其他无异议报酬项目的支付。
其他第四十三条委托的建设工程监理所必要的监理人员出外考察、材料设备复试,其费用支出经委托人同意的,在预算范围内向委托人实报实销。
第四十四条在监理业务范围内,如需聘用专家咨询或协助,由监理人聘用的,其费用由监理人承担;由委托人聘用的,其费用由委托人承担。
第四十五条监理人在监理工作过程中提出的合理化建议,使委托人得到了经济效益,委托人应按专用条件中的约定给予经济奖励。
第四十六条监理人驻地监理机构及其职员不得接受监理工程项目施工承包人的任何报酬或者经济利益。
监理人不得参与可能与合同规定的与委托人的利益相冲突的任何活动。