2022年建筑工程居间合同(打印版)
建筑工程居间合同范本正式版5篇
建筑工程居间合同范本正式版5篇篇1建筑工程居间合同范本一、甲方为（建设单位全称）、法定代表人姓名（或负责人）、联系地址、联系电话；乙方为（居间服务机构全称）、法定代表人姓名（或负责人）、联系地址、联系电话；丙方为（承包商全称）、法定代表人姓名（或负责人）、联系地址、联系电话。
二、鉴于甲方拟开展（建设项目名称）、拟委托乙方从事居间服务工作，现甲、乙、丙三方就居间服务事项达成如下协议：第一条居间服务内容1.乙方应根据甲方的需求，协助联系潜在承包商，就承包、建设等相关事宜进行对接。
2.乙方应向甲方提供合适的承包商信息，协助甲方选择最佳合作对象。
3.乙方在居间过程中，应保护甲方的利益，不得泄露甲方的商业机密。
4.乙方应积极协调甲、丙双方的合作关系，促成建筑工程的顺利进行。
第二条居间服务费用1.甲方应向乙方支付居间服务费用，具体金额双方另行协商确定。
2.费用支付方式为（支付宝、银行转账等）。
第三条居间服务期限1.本居间合同自甲、乙、丙三方签署之日起生效，至建筑工程竣工验收合格之日止。
2.在居间服务期间，乙方应尽最大努力完成所承诺的服务，并遵守相关法律法规和精神。
第四条违约责任1.若甲、乙、丙三方中任何一方未按本合同约定履行义务，均应承担相应的违约责任。
2.违约一方应对对方造成的损失进行赔偿，并承担相应的法律责任。
3.若因不可抗力因素致使一方无法履行合同义务，应及时通知对方并协商解决措施。
第五条其他约定1.本合同一式两份，甲、乙、丙三方各执一份，并具有同等效力。
2.本合同未尽事宜，双方可协商确定，若无法达成一致意见，应遵守国家相关法律法规。
第六条争议解决1.甲、乙、丙三方如发生争议，应通过友好协商解决。
协商不成时，任何一方可向仲裁机构申请仲裁。
2.仲裁裁决为终局裁决，对双方均具有法律约束力。
甲方（盖章）：法定代表人（签字）：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：丙方（盖章）：法定代表人（签字）：签订日期：年月日以上为建筑工程居间合同的范本正式版，若有任何变动，双方可协商更改并签署补充协议。
建筑工程居间合同完整版范本5篇
建筑工程居间合同完整版范本5篇篇1甲方（委托方）：XXXXXX有限公司乙方（居间方）：XXXXXX有限公司根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行建筑工程居间事宜，达成如下协议：一、居间事项乙方为甲方提供建筑工程相关的居间服务，包括但不限于以下内容：1. 协助甲方与建设单位进行沟通，促成双方签订建设工程施工合同；2. 为甲方提供关于建筑工程的咨询和建议，帮助甲方更好地了解市场需求和行业趋势；3. 协助甲方进行工程招标、投标工作，确保甲方能够顺利中标；4. 在施工过程中，协助甲方解决与建设单位之间的纠纷和争议，确保施工顺利进行。
二、居间期限本合同的居间期限自签订之日起至工程竣工验收之日止。
如双方另有约定，以约定为准。
三、居间报酬及支付方式1. 居间报酬：甲方应按照合同总金额的XX%向乙方支付居间报酬。
具体金额根据实际签订的施工合同金额确定。
2. 支付方式：甲方应在签订施工合同后XX日内，将居间报酬支付至乙方指定账户。
如甲方未按时支付，乙方有权按照未支付金额的XX%向甲方收取滞纳金。
四、双方权利和义务1. 甲方应积极配合乙方的居间工作，提供必要的支持和协助，确保居间工作顺利进行。
2. 甲方应按照约定及时支付居间报酬，如未按时支付，应承担相应的滞纳金。
3. 乙方应尽职尽责地为甲方提供居间服务，确保提供的信息真实可靠。
4. 乙方不得收取除本合同约定的居间报酬外的任何费用。
5. 双方应保守在履行本合同过程中获知的对方的商业秘密和保密信息。
五、违约责任1. 如一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，并赔偿由此给对方造成的损失。
2. 如因乙方的过错导致甲方未能签订施工合同或未能顺利中标，乙方应退还已收取的居间报酬，并承担相应的赔偿责任。
3. 如因甲方的过错导致未能按照约定支付居间报酬，甲方应承担相应的滞纳金责任。
六、争议解决本合同在履行过程中如发生任何争议，双方应首先通过友好协商的方式解决。
建筑工程居间合同模板5篇
4、甲方与业主方(第三方)签订合同即视为乙方已完成甲方委托事项，甲方按 照本合同约定支付乙方居间报酬。如甲方不按时支付乙方居问报酬，甲方按照双倍 居间报酬承担违约责任支付乙方，乙方有权从工程款中领取双倍居间报酬。 5、乙方向甲方提供的该工程信息验证为真实的，甲方因某些理由拒签或再找 其它方签订该项目合同视为乙方已经完成该项目的居问服务，甲方因承担该项目的 全部居间费用。 6、余下工程合同，均由乙方协调，撮合续签合同，甲方不得单方面与业主方 续签合同，如在需要使用多个资质签订该工程项目合同时，业绩归乙方，居间报酬 按本合同标准执行，如发现甲方不经乙方与业主方签订合同，视为甲方违约，一经 核实，甲方应向乙方支付本合同的双倍居间报酬。 7、甲方支付居间报酬，本着合法、安全、有效的方式，以现金打到的账号： ***，账号：_________ ***，帐号：_________ ***，帐号：_________ ***，帐号：_________ 甲方如在指定的期限内不能兑现，则视为违约，乙方有权要求甲 方支付**%的违约金，同时要求在 3 天以内一次性付清所有款项。 8、本合同如发生纠纷，双方首先协商解决，协商不成由守约方所在地人民法 院提起诉讼。 9、甲方若不能与业主签订正式施工合同则本居间协议视为无效。 10、本合同一式五份，甲方执一份，乙方执四份，双方签字盖章或按手印后生 效。 甲方代表
建议有关பைடு நூலகம்门处分权
建筑工程居间合同模板 5 篇
篇一：建筑工程居间合同模板 甲方(委托方)： 乙方(居间方)： 甲方因业务需要工程项目，而乙方具备工程相关信息。现双方就甲方委托乙方 介绍工程相关项目信息，在自愿平等协商的基础上达成如下协议。 一、甲方委托乙方介绍沈阳市保税区大连海关项目工程项目，并尽可能促成该 项目建设承包等合法方式与第三方(业主方)签订该项目合同。 二、居间报酬与给付方法 1、居间费按工程总造价 3。5%计取，详见建筑施工合同。 2、居间报酬支付方法：甲方在工程预付款**%到帐后三个工作日内，需一次性 向乙方支付居间报酬，投资建设总额的 3。5%，如在预付款到帐后三个工作日乙方 没有收到居间报酬，则视甲方违约，可从下一批预付款扣除双倍居间报酬，居间报 酬的税金由乙方支付。 三、约定事项 1、甲方与业主方(第三方)签订的合同乙方不承担任何责任。 2、乙方履行本合同的过程中，可向业主方(第三方)表明其为甲方居间人，并 向甲方介绍该项目相关情况，由甲方确定该项目可行度。 3、乙方在认真完成甲方委托项目事项，即按合同法第一条规定提 供该项目的真实信息，并与甲方与第三方(业主方)签署合同或协议提供联系、 协助、撮合服务，但确定权在甲方，乙方对该项目的任何事宜不承担任何责任。
建筑工程居间合同范文5篇
建筑工程居间合同范文5篇第1篇示例：建筑工程居间合同范文一、合同双方甲方：（委托方/业主方）法定代表人（负责人）：联系地址：联系电话：乙方：（居间方/承包方）二、合同背景甲方拟进行某项建筑工程项目，需要委托乙方作为居间方与合适的承包商进行协商并达成合同，双方根据自愿平等的原则达成以下协议：三、服务内容1.乙方将负责寻找符合甲方要求的建筑承包商，并协助安排与承包商的会议；2.乙方将协助甲方与承包商谈判合同条款，并提供相应的法律咨询；3.乙方将协助甲方监督工程进度，确保建筑工程按时按质完成。
四、费用标准1.乙方的居间费用为总工程款的10%，按照工程款支付的时间节点进行分期支付；2.若乙方在寻找承包商的过程中未能成功达成合同，甲方支付给乙方的费用仅为基础服务费用的50%。
五、合同条款1.本合同一旦签订即生效，双方均需严格按照约定履行；2.如有争议，应友好协商解决；若无法协商解决，任何一方均可向有关部门提出申诉；3.合同终止时，双方应定期进行结算，如有款项未结清，应在终止协议后10个工作日内结清。
六、其他事项1.若发生合同变更，须经双方书面同意；2.本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章生效。
甲方（盖章）：签订日期：年月日建筑工程居间合同范文就是这样，希望能为您提供一定的参考。
第2篇示例：建筑工程居间合同范本甲方（居间方）：_______________在双方自愿、平等、协商一致的基础上，经过友好协商，就甲方为乙方提供建筑工程居间服务事宜，达成如下协议：一、服务内容1. 甲方接受乙方的委托，向乙方推荐建筑工程相关的服务商，包括但不限于设计、施工、物资采购等服务。
2. 甲方根据乙方的需求和要求，向乙方提供相关服务商的信息，并协助乙方与服务商进行沟通协商。
3. 甲方在提供服务的过程中，应当积极协助乙方解决工程建设过程中出现的问题，并对工程质量进行监督检查，以确保工程质量符合规定标准。
二、费用及支付方式1. 乙方委托甲方提供建筑工程居间服务，应当按照协商一致的费用标准支付服务费用。
建筑工程居间合同范本5篇
建筑工程居间合同范本5篇第1篇示例：建筑工程居间合同范本甲方：（委托人名称）乙方：（居间人名称）鉴于甲方拟进行建筑工程项目，现委托乙方作为建筑工程居间人进行协助负责合同的履行。
为明确双方的权利和义务，经过友好协商，达成如下协议：一、委托内容1.1 甲方委托乙方作为建筑工程项目的居间人，代表甲方与承包商进行洽谈、签约、监督等工作。
1.2 乙方应当尽职尽责，诚实守信，为甲方谋取最大利益。
1.3 乙方不得泄露甲方的商业秘密及个人信息，在履行职责时应当保密。
二、居间费用2.1 甲方应当按照双方协商的费用标准，按时支付乙方的居间费用。
2.2 若乙方在居间过程中产生其他额外费用，需经甲方同意后支付。
三、建筑工程施工监督3.1 乙方有责任对建筑工程施工过程进行监督，保障施工质量。
3.2 如发现施工过程中有影响工程进度和质量的问题，乙方应当及时向甲方汇报并提出解决方案。
四、建筑工程合同签署4.1 乙方在代表甲方与承包商签订建筑工程合应当仔细核对各项条款，保障甲方利益不受损害。
4.2 乙方不得私自修改、泄露或签署与合同内容不符的文件。
五、居间人责任5.1 乙方应当在居间事务中最大限度维护甲方利益，不得利用职权谋取私利。
5.2 如乙方在居间事务中有过失或疏忽导致甲方损失，乙方应当承担相应责任并赔偿损失。
六、争议解决6.1 双方如发生履行本合同相关事宜的争议，应当友好协商解决。
协商不成的，应当通过诉讼方式解决。
七、其他事项7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至履行完毕终止。
7.2 本合同一式两份，甲方、乙方各执一份，具有同等效力。
签署日期：年月日（该合同为示范合同，具体合同内容需根据实际情况进行调整）建筑工程居间合同是委托关系的一种具体化形式，能够规范双方的合作关系，保障委托人的利益。
在签订合双方应当认真核对每一项条款，明确各自的责任和义务，以避免后续的争议和纠纷。
希望有关参与建筑工程居间合同的各方能够根据实际情况慎重考虑，共同维护合同的有效性和执行力，实现合作的双赢局面。
建筑工程居间合同(标准专业范本)5篇
建筑工程居间合同（标准专业范本）5篇篇1合同编号：XXXX甲方（委托方）：___________________乙方（居间方）：___________________鉴于甲方拟进行建筑工程项目，需要乙方提供居间服务，协助甲方完成该项目的承揽、建设等事项，双方在平等、自愿、公平的基础上，经友好协商，达成如下居间合同：一、合同目的乙方接受甲方委托，就甲方所指定的建筑工程项目提供居间服务，促成甲方与建设单位签订工程合同。
二、居间服务内容1. 提供工程项目信息，协助甲方了解项目情况。
2. 协助甲方与建设单位进行初步接触和沟通。
3. 协助甲方参与工程招投标过程，提供必要的咨询和建议。
4. 协助甲方处理合同履行过程中的相关问题。
5. 其他与工程项目相关的居间服务。
三、合同期限及保密条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为XX年/月。
2. 双方应对本合同内容、涉及的商业秘密及履行过程中获悉的对方信息履行保密义务。
未经对方许可，不得向第三方泄露。
四、居间费用及支付方式1. 居间费用：甲方应按照项目合同金额的XX%向乙方支付居间费用。
2. 支付方式：（1）甲方在签订工程合同后XX个工作日内支付乙方居间费用的XX%。
（2）项目开工后XX个月内支付剩余居间费用。
3. 若因乙方原因导致甲方未能成功签订工程合同，乙方无权要求支付居间费用。
五、违约责任1. 若甲方未按约定支付居间费用，乙方有权要求甲方按日计算支付违约金。
2. 若乙方未能履行本合同约定的居间服务内容，甲方有权要求乙方承担违约责任。
3. 若因乙方原因导致甲方签订无效合同或引发其他损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
六、解决争议的方式及法律适用1. 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若双方在履行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
工程居间合同范本(2024律师整理版)6篇
工程居间合同范本（2024律师整理版）6篇篇1甲方（委托人）：__________________乙方（居间人）：__________________鉴于甲方需要就某项工程项目寻求合适的承包商，乙方具备专业的工程知识和资源，有能力为甲方提供居间服务，双方经友好协商，达成以下合同条款，以兹信守。
一、合同目的甲乙双方同意，由乙方在约定时间内，为甲方就该工程项目提供居间服务，以促成甲方与第三方承包商的成功签约。
二、居间人的职责与义务1. 乙方应积极开展居间活动，向甲方提供有关工程项目的市场信息，推荐合适的承包商。
2. 乙方应及时向甲方报告有关工程项目的进展和谈判情况，协助甲方与第三方承包商进行商务谈判。
3. 乙方应保守甲方的商业秘密，不得泄露任何涉及甲方的机密信息。
4. 乙方应尽力协调甲方与第三方承包商之间的关系，确保工程项目的顺利进行。
三、委托人的职责与义务1. 甲方应向乙方提供有关工程项目的详细需求及预期目标，以便乙方更好地开展居间服务。
2. 甲方应尊重乙方的居间成果，一旦与乙方推荐的第三方承包商签订工程合同，应支付相应的居间费用。
3. 甲方应配合乙方开展居间活动，提供必要的支持和协助。
4. 甲方不得在未经乙方同意的情况下，与乙方已推荐的第三方承包商私自签订合同。
四、居间费用及支付方式1. 如乙方成功促成甲方与第三方承包商签约，甲方应向乙方支付居间费用，费用金额及支付方式双方另行协商。
2. 居间费用应在甲方与第三方承包商签订合同后XX个工作日内支付。
3. 如乙方未能成功促成甲方与第三方承包商签约，则不收取居间费用。
五、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为XX个月。
合同期满前，双方可协商续签。
六、违约责任1. 甲乙双方应遵守本合同的约定，如一方违反合同约定，应承担违约责任。
2. 甲方未按约定支付居间费用，乙方有权要求甲方支付逾期违约金。
3. 乙方未能尽力履行居间职责，导致甲方未能成功签约的，乙方应退还已收取的居间费用。
2024年建筑工程居间合同范本6篇
2024年建筑工程居间合同范本6篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（委托人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]乙方（居间人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]鉴于甲方拟进行建筑工程项目，需要乙方提供居间服务，协助甲方与第三方达成合作意向，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就本次居间服务达成如下协议：第一条居间服务事项乙方接受甲方委托，向甲方提供居间服务，为甲方与第三方进行建筑工程项目合作提供媒介服务，包括但不限于协助双方沟通、提供信息咨询、促成合作意向等。
第二条居间服务期限居间服务期限为合同签订之日起至项目工程竣工之日止。
期间乙方需积极为甲方提供居间服务，协助甲方与第三方达成合作。
第三条居间费用及支付方式1. 居间费用：根据项目的实际情况及乙方提供的服务内容，双方约定本次居间服务费用为总工程合同金额的百分之[具体比例]%。
2. 支付方式：甲方应在与第三方签订合同并收到预付款后[具体天数]内，向乙方支付相应的居间费用。
后续费用根据工程进展和付款情况，按照合同约定的比例及时支付。
第四条双方权利义务1. 甲方权利与义务：（1）甲方有权要求乙方提供必要的居间服务，并保障乙方的合法权益。
（2）甲方应如实向乙方提供与项目相关的资料，不得隐瞒重要信息。
（3）甲方应根据本合同约定支付居间费用。
2. 乙方权利与义务：（1）乙方有权按照本合同约定获得居间费用。
（2）乙方应认真履行居间服务，为甲方提供切实可行的建议和服务。
（3）乙方应保守甲方的商业秘密，不得泄露与项目相关的信息。
第五条违约责任1. 若甲方未按本合同约定支付居间费用，乙方有权要求甲方按日支付未付金额的[具体比例]%作为违约金。
2. 若乙方未履行或未完全履行本合同约定的居间服务，导致甲方未能与第三方达成合作，乙方应承担相应的违约责任。
3. 若因乙方原因泄露甲方商业秘密，造成甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
建筑工程居间合同范本(5篇)
建筑工程居间合同范本(5篇)建筑工程居间合同范本甲方：（委托方）地址：联系人：：乙方：（中介方）地址：联系人：：鉴于甲方欲进行相应建筑工程，为了方便甲方在工程建设过程中的需要，经双方协商一致，特订立本居间合同。
一、项目概况甲方拟建设的工程名称、地点、规模及内容详见附件一。
二、居间内容及服务条款2.1 乙方作为建筑工程居间服务方，按照甲方要求，组织投标，为甲方寻找合适的承建单位。
2.2 乙方应根据工程项目所需工程量、项目施工情况以及市场行情等综合因素，向甲方优选出可供选择的合适承建单位，并于合同签订之日起三天内向甲方提供相关信息。
2.3 甲方根据乙方所提供的承建单位信息及相关建设条件，自主选择承建单位。
2.4 乙方应根据甲方所选定的承建单位与其签订合同前，与承建单位进行审核并确认，以确保其具有工程建设的合法资质、技术实力与施工能力，为甲方提供安全可靠的工程建设服务。
2.5 乙方应对甲方所选定的承建单位的施工工期、施工进度、安全质量、工程效果等项目加以监管，协调若干工程施工中的矛盾与争议，做到及时报告、有效解决。
2.6 如若甲方在工程建设过程中有额外的需求，乙方应根据合同约定及事实情况，提供相关辅助服务，以使甲方的实际需求得到满足。
三、服务费用3.1 服务费用包括：中介费、审核费、监理费、协调费、辅助服务费等。
3.2 服务费用总额为人民币¥×××××元整，具体分配如下：中介费：人民币¥×××××元整审核费：人民币¥×××××元整监理费：人民币¥×××××元整协调费：人民币¥×××××元整辅助服务费：人民币¥×××××元整四、合同履行方式及期限4.1 合同生效日期为双方签订日期。
2024年工程居间合同范本5篇
2024年工程居间合同范本5篇篇1甲方（委托人）：___________________乙方（居间人）：___________________鉴于甲方需要就某工程项目寻求合适的合作伙伴或承包商，乙方具备在工程领域的专业知识和资源，有能力协助甲方完成该工程项目相关事务的居间活动，经友好协商，甲乙双方就本次工程居间活动达成如下协议：第一条合同目的乙方接受甲方委托，为甲方提供关于某工程项目的居间服务，协助甲方就该工程项目与第三方进行合作或承包事项的联系、谈判及协调等工作。
第二条居间工作内容1. 协助甲方进行工程项目市场调研及分析。
2. 向甲方提供潜在的合作伙伴或承包商信息。
3. 协助安排甲方与潜在合作伙伴或承包商的初步接触和沟通。
4. 代表甲方就工程项目相关事宜与第三方进行谈判和协商。
5. 及时向甲方报告工程进展情况和市场动态。
第三条双方权利义务一、甲方的权利义务：1. 甲方有权要求乙方提供关于工程项目的居间服务。
2. 甲方有权了解居间服务的进展情况。
3. 甲方有义务向乙方提供工程项目的相关资料。
4. 甲方有义务按照约定支付居间服务费用。
二、乙方的权利义务：1. 乙方有权获得甲方支付的居间服务费用。
2. 乙方有义务履行本合同约定的居间服务内容。
3. 乙方应尽力协助甲方与第三方达成合作或承包协议。
4. 乙方在居间活动中应保守甲方的商业秘密。
第四条居间服务期限本居间服务期限为自合同签订之日起至工程项目完成或合同终止之日止。
第五条居间服务费用及支付方式一、居间服务费用：根据工程项目的大小及复杂程度，甲方应向乙方支付相应的居间服务费用。
具体金额及支付方式双方另行协商确定。
二、支付方式：甲方应按照合同约定的时间和方式支付居间服务费用，如因甲方原因导致支付延迟，应承担相应的违约责任。
第六条违约责任一、如乙方未履行或未完全履行本合同约定的居间服务内容，应承担违约责任，并向甲方支付违约金。
二、如甲方未按约定支付居间服务费用，应承担迟延履行期间的债务利息。
建设工程居间合同协议书（3篇）
建设工程居间合同协议书甲方：（委托方/业主）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（居间方）地址：法定代表人：联系电话：鉴于，甲方欲委托乙方为其寻找适合承包甲方工程的合适的承包方，双方经友好协商，达成如下协议：第一条合同目的乙方作为甲方的居间方，根据甲方的要求和需求，负责寻找适合承包甲方工程的合适的承包方，并对双方选择的承包方进行中介服务。
第二条居间服务内容1.乙方负责收集并分析甲方提供的与工程的相关资料和要求，制定合适的工程承包方的搜索方案。
2.乙方负责通过发布招标公告、进行工程承包方的甄选和评审，并向甲方提供合格的承包方的名单。
3.乙方负责组织甲方和承包方进行洽谈，并协助双方达成承包合同。
4.乙方负责监督并协调甲方和承包方之间的施工进度、工程质量等相关事宜，确保工程顺利进行。
第三条居间费用1.甲方在签署本合同时，需支付给乙方作为居间服务费用的金额为_______（大写）人民币。
2.居间服务费用支付方式为：（请填写）第四条合同期限和终止1.合同期限为_____年/月/日到_____年/月/日。
2.任何一方违反本合同的规定，应当向另一方支付相应的违约金，并承担由此产生的一切法律责任。
第五条保密条款1.双方对于所了解到的对方在居间服务过程中的商业信息或机密信息，应当予以保密，不得向任何第三方透露或泄露。
2.在本合同终止后，双方对于对方所提供的客户信息及商业秘密仍应继续保密。
第六条法律适用和争议解决1.本合同的订立、效力、解释、执行和争议解决均受中华人民共和国法律的管辖。
2.若双方在履行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。
如协商不成，应提交有管辖权的人民法院解决。
第七条其他条款1.本合同自双方签字后生效，并对双方具有约束力。
2.本合同正本一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：乙方：签字：签字：日期：日期：建设工程居间合同协议书（二）居间合同协议书甲方：（以下简称“甲方”）地址：联系电话：乙方：（以下简称“乙方”）地址：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等自愿的原则，就甲方委托乙方对建设工程进行居间服务事宜达成如下协议：第一条合同目的甲方根据自身需要，委托乙方对建设工程的选址、策划、设计、施工、监理等环节进行居间服务，并确保相关工作能够按照甲方的要求进行，以保障建设工程的顺利进行。
2022年有关工程居间合同5篇
2022年有关工程居间合同5篇工程居间合同篇1甲方（委托人）：身份证号码：乙方（居间人）：身份证号码：甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、委托事项1、乙方接受甲方委托，负责就工程项目（以下称该工程项目），引荐甲方和施工方直接洽谈，并最终促成甲方与施工方签订该工程项目的专业承包施工合同。
二、乙方的义务1、乙方有义务协助施工方对该工程项目进行实地考察。
2、乙方承诺向施工方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。
3、乙方在甲方与施工方进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。
如果能够达成施工合同，那么在施工方施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与施工方的关系。
三、甲方义务1、如果居间成功，则由甲方全面履行和施工方所签订的专业施工合同。
甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。
2、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。
如果未及时支付，则按未按时支付金额的10%向乙方承担违约金。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式1、本项目居间费用为工程施工合同总金额的1%，共计元整。
2、甲方与施工方施工合同签订完毕，即刻支付乙方元整，在施工方正常施工的一个月内，应向乙方支付元整；剩余居间费从正常施工的第二个月开始，半年内付清，共计元整。
3、甲方可以转帐或现金的方式支付。
五、居间费用的承担居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。
乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项，乙方同意全部自行承担居间活动费用（或甲方同意承担相关费用）。
六、合同终止1、本合同签字生效后。
2、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。
3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。
七、争议解决方式如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。
八、其他事项1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2022工程居间合同范本
2022工程居间合同范本甲方（委托人）：____________身份证号码：____________联系地址：____________电话：____________乙方（居间人）：____________身份证号码：____________联系地址：____________电话：____________鉴于甲方有工程项目需要获取相关业务，乙方具有从事工程居间活动的能力和资源，双方经友好协商，达成如下协议：一、委托事项甲方委托乙方就[具体工程项目名称]进行居间活动，为甲方提供与该工程项目有关的信息、机会，并协助甲方与相关方面进行洽谈、签约等事宜。
二、居间报酬及支付方式1. 若乙方成功促成甲方与[工程项目相关方名称]签订合同，甲方应按照合同总金额的[X]%向乙方支付居间报酬。
2. 甲方应在与[工程项目相关方名称]签订合同后的[具体时间]内，将居间报酬一次性支付给乙方。
三、双方的权利和义务1. 乙方应尽力为甲方提供准确、可靠的工程项目信息，并积极协助甲方进行洽谈和签约。
2. 甲方应及时向乙方提供所需的资料和配合乙方的工作。
3. 甲方应按照本合同约定向乙方支付居间报酬。
四、保密条款双方应对在履行本合同过程中所获取的对方商业秘密和其他机密信息予以保密，不得向任何第三方披露。
五、违约责任1. 若甲方未按照本合同约定支付居间报酬，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。
2. 若乙方提供虚假信息或故意隐瞒重要事实导致甲方遭受损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
六、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
2. 本合同一式两份，双方各执一份。
甲方（签字/盖章）：____________日期：____________乙方（签字/盖章）：____________日期：____________。
2022工程居间合同
2022工程居间合同甲方（委托方）： [甲方全称]乙方（居间方）： [乙方全称]鉴于甲方拟进行某工程项目的招标工作，并希望委托乙方提供居间服务，协助甲方与潜在的承包商建立联系并促成合同的签订。
乙方同意接受甲方的委托，提供相应的居间服务。
甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同，并共同遵守。
第一条服务内容1.1 乙方负责为甲方提供居间服务，包括但不限于向甲方推荐合格的承包商、协助甲方与承包商进行初步的商务洽谈、提供相关行业信息等。
1.2 乙方应确保所推荐的承包商具备相应的资质和能力，以满足甲方工程项目的要求。
第二条服务期限2.1 本合同的服务期限自合同签订之日起至甲方与承包商签订正式的工程承包合同之日止。
第三条报酬及支付方式3.1 甲方同意在与乙方推荐的承包商签订正式工程承包合同后，按照合同金额的[具体百分比]%向乙方支付居间报酬。
3.2 居间报酬的支付方式为：在甲方与承包商签订合同后的[具体天数]个工作日内，甲方应将报酬支付至乙方指定的账户。
第四条双方的权利与义务4.1 甲方的权利与义务：- 4.1.1 甲方有权要求乙方提供真实、准确的承包商信息。
- 4.1.2 甲方应按照合同约定支付居间报酬。
- 4.1.3 甲方应为乙方提供必要的协助和支持，以便乙方顺利开展居间服务。
4.2 乙方的权利与义务：- 4.2.1 乙方有权按照合同约定收取居间报酬。
- 4.2.2 乙方应保证所提供信息的真实性和准确性，不得隐瞒或提供虚假信息。
- 4.2.3 乙方应保守甲方的商业秘密，未经甲方书面同意，不得向第三方泄露。
第五条违约责任5.1 如甲方未按合同约定支付居间报酬，应向乙方支付违约金，违约金的数额为未支付报酬的[具体百分比]%。
5.2 如乙方未履行合同义务或提供虚假信息，导致甲方损失的，乙方应赔偿甲方因此遭受的损失。
第六条争议解决6.1 本合同在履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
【多篇】2022年建筑工程居间合同范本9篇
2022年建筑工程居间合同范本9篇建筑工程居间合同范本1甲方(委托人)：________________法定代表人：_________________________________________________乙方(居间人)：________________身份证号码：_________________________________________________甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规的规定，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下合同：一、委托事项1、乙方接受甲方委托，负责就_____________________工程项目(以下简称本工程项目)，引荐甲方和该项目的建设单位进行接洽，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订承包施工合同(最终合同名称以甲方届时所签署合同为准)。
2、本工程项目主要情况(1)工程名称：________________。
(2)工程________________。
(3)工程主要施工内容：________________。
(4)其他情况：_________________________________________。
二、甲乙双方权利义务(一)甲方权利义务1、甲方负责提供真实的资质证书、营业执照等相关资料;2、甲方负责根据乙方提供的信息或约定的时间和建设单位进行合同谈判;3、甲方有权随时向乙方了解居间服务进度;4、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的承包施工合同，甲方因履行承包施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关;5、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬;6、甲方对乙方提供的项目资料及其他相关信息负有保密义务;7、甲方有对乙方公开本工程项目谈判进度的义务。
(二)乙方权利义务1、乙方应向甲方提供有关本工程项目的信息，协助甲方对本工程项目进行实地考察;2、乙方承诺向甲方提供的关于本工程项目的基本信息真实可靠;3、乙方有权知情整个项目谈判全过程;4、在甲方与建设单位进行合同谈判期间，乙方应尽到居间人的谨慎和诚实义务。
2022年建筑工程居间合同范本
2022年建筑工程居间合同范本罚措施。
3、乙方在工作中表现出色，能按时，按量完成甲方所给定的工作，甲方根据情况给定相应的奖励措施。
第七条本合同所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行的，经甲乙双方协商同意，可以变更本合同相关内容。
第八条乙有下列情形之一，甲方可以解除本合同：1、在试用期间，被证明不符合录用条件的;2、严重违反劳动纪律或甲方规章制度的;3、严重失职、营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的;4、被依法追究刑事责任的。
第九条下列情形之一，甲可以解除合同，但应提前三十日以局面形式通知乙方：1、乙方患病或非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作的;2、乙方劳动未达到劳动合同规定的质量和数量的;3、甲乙双方不能依据本合同第十二条，就变更合同达成协议的;第十条合同双方当事人协商一致，可以解除劳动合同。
第十一条乙解除本合同，应当提前三十日以局面形式通知甲方。
第十二条下列情形之一，乙方可以随时通知甲方解除本合同：1、在试用期内的;2、甲方以暴力、威胁、监禁或非法限制人身自由的手段强迫劳动的;3、甲方不能按照本合同规定支付劳动报酬或提供劳动条件的。
合同中体现。
第二条报酬计算：居间人促成合同成立的居间报酬服务费计算方式是按实际设计的建筑面积每平方壹元作为居间报酬服务费。
本报酬包括信息资源、乙方工资、交通通讯和业务涉及隐形开支。
笫三条居间服务费的支付设计合同成立生效后，随同开发商的付款金额每预付一次同时按比例支付一次，如此类推。
第四条相关责任事项1、甲方如果没有与开发商签订该项目设计合同的，甲方不需支付本报酬服务费；甲方如私自与开发商进行协商签订本项目设计合同或介绍给他方，无论甲方挂靠或变更何种设计单位名称或单位相关人员变更均应支付本居间报酬服务费。
2、本合同签订后乙方应尽快联系开发商与甲方见面洽谈业务事宜，乙方促成甲方与开发商签订的设计承包合同成立即视为完成甲方所委托事项，本合同即随之生效。
3、甲方向乙方承诺本项目设计合同成立后，保证不得以任何理由拒付或延付报酬服务费；如延付乙方可凭本合同直接向开发等单位申请保全，由此造成的后果均由甲方承担全部经济法律责任。
2022工程的居间合同范本（精选6篇）
2022工程的居间合同范本（精选6篇）在当今社会，人们对合同愈发重视，合同的法律效力与日俱增，合同协调着人与人，人与事之间的关系。
那么制定合同书有什么需要注意的呢？以下是小编帮大家整理的2022工程的居间合同范本（精选6篇），欢迎大家分享。
2022工程的居间合同1甲方（委托人）：乙方（居间人）：联系地址：联系地址：联系电话：联系电话：甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、委托事项1、乙方接受甲方委托，负责就引荐衡阳市天嘉置业发展有限公司“天嘉。
翰廷”消防工程项目给甲方和衡阳市天嘉置业发展有限公司单位直接洽谈，（以下“衡阳市天嘉置业发展有限公司”简称“天嘉置业”）向甲方提供“天嘉置业”的重要信息，并最终促成甲方与“天嘉置业”签订消防工程合同。
2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。
甲方与“天嘉置业”公司未签订书面的工程合同，视为委托事项未完成。
二、乙方的义务1、乙方必须向甲方提供有关天嘉置业公司的有关信息，内容包括但不限于公司的工商营业执照复印件、现有主要资产情况等。
乙方有义务协助甲方对“天嘉置业”公司进行实地考察。
2、乙方承诺向甲方提供的关于“天嘉置业”公司的上述信息真实可靠。
如果乙方提供的信息不真实，乙方无权取得居间报酬。
3、乙方在甲方与公司单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。
促成“天嘉置业”公司将消防工程承包给甲方。
三、甲方义务1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责和“天嘉置业”公司单位进行合同谈判。
2、如果居间成功，则由甲方全面履行和“天嘉置业”公司所签订的工程承包合同。
甲方因履行承包合同而产生的权利和义务，与乙方无关。
3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式1、本项目居间报酬为30万元。
2、本协议签订后3个工作日内，甲方向乙方支付居间报酬10万元，存入或者转让乙方名义开设的甲乙双方共管账户。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建筑工程居间合同
甲方(委托人):______________________________
法定代表人:_______________________________
身份证号码:_______________________________
联系地址:_________________________________
手机:_____________________________________
乙方(居间人):______________________________
身份证号码: __________________联系地址: _____________________手机:_____________________
甲乙双方为了发挥各自的优势，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，经双方充分协商，依照平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议:
一、委托事项
1.1乙方接受甲方委托，负责就xx旅游景观园建设工程项目(北京延庆，以下称该工程项目)，推荐给甲方，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位或总包单位签订该工程项目的转∕分包施工合同，取得施工权。
1.2“居间成功”是指完成本工程项目与总包单位签定分包合同，即视为乙方全部完成居间服务委托事项。
甲方未签定分包合同以取得实质性施工权，则视为委托事项未完成。
二、乙方义务
2.1乙方必须向甲方提供有关该工程项目前期的主要信息，并提供相关的业务咨询服务，开展与业主方和总承包方有效的协调，并促成甲方取得工程施工分包权。
2.2乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目基本信息的真实可靠(但涉及项目审批手续是否齐全、建设资金是否到位等重要信息，在乙方促成双方见面沟通后，由甲方自行向总包方或业主方咨询，乙方对其完整性、真实性等不具进一步核实义务，不承担连带责任)，最终促成甲方能够如约进场进行实质性施工。
否则，视为乙方提供信息不真实，居间服务不成功，甲方不予支付任何居间报酬。
2.3乙方应尽到作为居间人的谨慎和诚实义务，协助甲方做好各项前期准备工作。
为甲方协调争取并达成施工合同后，乙方仍有义务协助甲方协调好与建设单位、总承包单位的关系(前提是甲方已经及时地履行了本合同规定，向乙方足额支付了相应的居间报酬。
且如需乙方出差，其差旅费、交通费、食宿费等一切费用均由甲方承担，否则乙方有权不予协调)。
2.4 在居间服务过程中，乙方具体开展的渠道、方式、人物、过程等细节，不必向甲方汇报沟通，不属于本合同履行之前提条件。
三、甲方义务
3.1甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责施工所需要的各类资金的筹措，并做好签定合同前所需的手续准备。
3.2如果居间成功，则由甲方全面履行和总包单位所签订的分包施工合同。
甲方应认真履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。
3.3如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。
如遇下列情形(包括但不限于)，均不影响甲方对第3.2和3.3条的执行，甲方已支付给乙方的居间报酬不得索还:
3.3.1甲方将此工程予以转包、分包或与第三方公司∕个人合作的;
3.3.2因甲方技术、资金等原因，导致甲方无法继续履行建设工程合同的;
3.3.3因施工过程中出现安全事故、工程质量等问题，被业主方或总包方勒令停工、中止工程建设合同的;
3.3.4其它非不可抗力原因导致的工程停工、中止。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
根据《中华人民共和国合同法》第426条关于“居间人促成合同签订成功，委托人应当按约定支付报酬”的规定，甲方完成签订该工程承包项目合同时本合
同立即生效。
合同生效后甲方必须按如下方式支付居间服务费:
4.1本项目居间服务费为工程总造价的_____%(税后)作为酬金。
甲方应无条件地按此标准，即项目签定的合同工程量万元的_____%计万元(税后)，作为乙方的居间报酬。
工程结算造价确认后，如因施工范围变更等原因，导致工程最终结算价与原合同存有明显差异(上下超过_____%)，最后一期居间服务报酬支付时可作相应调整，多还少补(但出现第3.3条之情形的，不予调整)。