【浙江自考真题】2020年10月建设工程合同管理04400试题
自考04400建设工程合同管理试卷(答案全面)
![自考04400建设工程合同管理试卷(答案全面)](https://img.taocdn.com/s3/m/eafc09183c1ec5da51e27041.png)
A.正常工作B.附加工作C.额外工作D.日常工作8. 某建设单位委托勘察院承担办公楼勘察任务,勘察院在完成勘察任务60%时,由于某种原因,办公楼项目停建,建设单位向勘察院发出终止合同的通知。
依据勘察合同示范文本的规定,承担解除合同后果责任的方式应为( )。
A.勘察院没收建设单位支付的定金B.勘察院没收定金,建设单位再支付合同预算额的60%C.建设单位支付合同预算额的100%D.勘察院没收定金,建设单位再支付合同设计费的100%9. 《建设工程施工合同示范文本》由( )、通用条款和专用条款三部分组成。
A.协议书 B.招标文件 C.投标书 D.质量保修书10.《建设工程施工合同示范文本》规定,对于施工中发生的不可抗力,承包人应承担的损失是( )。
A.承包人机械设备损失B.施工材料的损失C.工程本身的损害D.第三方人员伤亡11.采购标的数额较大、市场竞争比较激烈的建筑材料或设备供应,并易于使采购方获得较有利的合同价格,这种选择供货商的方式是( )。
A.招标选择供货商B.询价—报价—签订合同C.直接订购D.中介代理12.FIDIC 《施工合同条件》规定,某些项目的工程量清单中包括有“暂列金额”款项,尽管这笔款额计入在合同价格内,但其使用归( )控制。
A.业主 B.承包商C.工程师D.工程师和承包商共同13.根据工程合同文件的解释惯例,下列说法错误的是( )。
A.阿拉伯数字表达优先于数字的文字表达B.合同的专用条件、特殊条件优先于通用条件C.对于总价合同,总价优先于单价D.合同中的各种变更文件,按照时间最近的优先 14.索赔证据必须具有法律效力,这体现索赔证据的( )。
A.有效性B.关联性C.真实性D.全面性15.在我国合同争议解决的方式主要有四种。
( )是解决合同争议最常见的一种最简便、最有效、最经济的方法。
A.和解 B.调解 C.仲裁 D.诉讼年级 班级 准考证号 姓名二、多项选择题(本大题共5小题,每小题3分,共15分)在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的,请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。
2020年10月浙江自考建筑工程定额与预算试题及答案解析
![2020年10月浙江自考建筑工程定额与预算试题及答案解析](https://img.taocdn.com/s3/m/cd13cbad7375a417866f8fa0.png)
浙江省2018年10月自考建筑工程定额与预算试题课程代码:00170本试卷分A、B卷,使用2018年版本教材的考生请做A卷,使用2018年版本教材的考生请做B卷;若A、B两卷都做的,以B卷记分。
A卷一、判断题(本大题共10小题,每小题1分,共10分)判断下列各题,正确的在题后括号内打“√”,错的打“×”。
1.定额步距小,定额精度高,定额步距大,定额精度低。
( )2.因机械本身故障影响工时利用的时间不是施工定额同预算定额的机械台班幅度差的主要组成内容之一。
( )3.施工定额中已包含施工过程之间对前工序进行检验、对后工序进行准备的组织间歇时间等内容。
( )4.经批准的设计总概算是确定建设项目总造价、编制固定资产投资及考虑设计经济合理性的依据。
( )5.在编制施工图预算时,一般而言,采用单价法计算的结果比采用实物法计算的结果能更准确的反映实际水平。
( )6.单项工程综合概算是设计概算的基本组成单元。
( )7.在施工预算中,计算表格之一人工汇总表是不分工种按分部分项人工汇总的表。
( )8.通过施工预算可以确定施工任务单和限额领料单上的定额指标和计件单价等,以便向班组下达施工任务。
( )9.按施工索赔的目的,可将索赔分为合同中明示的索赔和合同中默示的索赔两种。
( )110.在工程建设的各个阶段,只有在施工阶段才有可能发生索赔。
( )二、填空题(本大题共5小题,每空1分,共10分)请在每小题的空格中填上正确答案。
错填、不填均无分。
1.应用预算定额时,若不能直接套用定额,则需进行定额换算,定额换算的类别有______、______。
2.预算定额中人工工日消耗量的组成部分之一其他用工由______、______组成。
3.施工定额从物质内容或生产要素来看,由______、______、______三部分构成。
4.完成单位合格产品的材料总耗用量是由______及______组成。
5.在建筑工程定额概念中,______说明了定额所处的时代背景。
建设工程合同管理自考试卷
![建设工程合同管理自考试卷](https://img.taocdn.com/s3/m/152f145691c69ec3d5bbfd0a79563c1ec5dad7b7.png)
建设工程合同管理自考试卷一、单项选择题(每题20分,共100分)1. 下列合同中,属于建设工程合同的是()。
A. 设备采购合同B. 设计委托合同C. 施工安装合同D. 材料供应合同2. 在建设工程合同中,属于承包人义务的是()。
A. 办理施工许可证B. 完成设计文件C. 施工安全防护D. 采购建筑材料3. 下列关于建设工程合同履行期限的说法中,正确的是()。
A. 履行期限可以自由约定,但最长不得超过20年B. 履行期限由当事人协商确定,但最长不得超过10年C. 履行期限由法律明确规定,最长不得超过5年D. 履行期限由当事人协商确定,无最长限制4. 下列关于建设工程合同价款的说法中,正确的是()。
A. 价款可以自由约定,但最高不得超过工程实际成本的1.5倍B. 价款由当事人协商确定,但最高不得超过工程实际成本的2倍C. 价款由法律明确规定,最高不得超过工程实际成本的1.5倍D. 价款由当事人协商确定,无最高限制5. 在建设工程合同中,发包人应按约定时间支付工程进度款,若发包人延迟支付,应承担()。
A. 违约责任B. 侵权责任C. 缔约过失责任D. 无效合同责任二、简答题(每题20分,共100分)1. 请简述建设工程合同的特征。
2. 请简述建设工程合同的履行期限和价款约定。
3. 请简述建设工程合同中的违约责任。
4. 请简述建设工程合同管理的目标和任务。
5. 请简述建设工程合同履行过程中的变更管理。
三、案例分析题(每题30分,共100分)1. 甲乙双方签订了一份建设工程合同,合同约定甲方向乙方支付工程进度款,乙方按进度完成工程。
合同履行过程中,甲方延迟支付工程进度款,乙方因此停工。
请分析甲乙双方的违约责任。
2. 甲乙双方签订了一份建设工程合同,合同约定工程竣工后,甲方支付乙方工程款。
工程竣工后,甲方拒绝支付工程款,理由是工程质量不符合约定。
请分析甲方拒绝支付工程款是否合理,并说明理由。
3. 甲乙双方签订了一份建设工程合同,合同约定甲方提供设计文件,乙方负责施工。
10月浙江自考建设工程合同管理试题及答案解析
![10月浙江自考建设工程合同管理试题及答案解析](https://img.taocdn.com/s3/m/890eaef465ce0508763213bf.png)
浙江省2018年10月自学考试建设工程合同管理试题课程代码:04400一、单项选择题(本大题共20小题,每小题2分,共40分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
1.____模式运作的项目周期长,业主管理成本较高,前期投入较大,工程变更时引起较多的索赔。
( )A.设计—招标—建造B.设计—建造C.项目管理D.设计—采购—建设2.下列____属于合同法律关系的客体。
( )A.承包商B.监理工程师C.标的D.合同条款3.合同法律关系的要素不包括( )A.合同法律关系主体B.合同法律关系行为C.合同法律关系客体D.合同法律关系内容4.按照《合同法》规定,承担违约责任的条件采用____,只要当事人有违约行为,即当事人不履行合同或者履行合同不符合约定的条件,就应当承担违约责任。
( )A.诺成责任原则B.实践责任原则C.严格责任原则D.强制责任原则5.设计招标确定中标人后,发包人与中标人在工程设计合同上签字、盖章时,表明( ) A.要约生效 B.承诺生效C.合同成立D.合同生效6.根据招投标法的规定,投标人少于____家的,招标人应当依照招投标法重新招标。
( )A.2B.3C.4D.57.某涉及国家安全的投资项目,施工单项合同估算价为5000万元人民币,该项目( ) A.必须公开招标 B.可直接委托发包1C.必须邀请招标D.必须聘请招标代理机构委托发包8.委托监理合同的标的是____。
即监理工程师凭据自己的知识、经验、技能受业主委托为其所签订其他合同的履行实施监督和管理。
( )A.物B.监督C.过程D.服务9.监理合同履行中,监理人要调换____须事先经委托人同意。
( )A.监理工程师B.总监理工程师C.监理员D.总监代表10.某建设单位委托设计院承担办公楼设计任务,设计院在完成设计任务30%时,由于某种原因,办公楼项目停建,建设单位向设计院发出终止合同的通知。
浙江省年月高等教育自学考试建设工程合同管理试题
![浙江省年月高等教育自学考试建设工程合同管理试题](https://img.taocdn.com/s3/m/6d612ded6137ee06eff9189c.png)
浙江省2012年10月高等教育自学考试建设工程合同管理试题课程代码:04400请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。
选择题部分注意事项:1. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。
2. 每小题选出答案后,用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。
如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。
不能答在试题卷上。
一、单项选择题(本大题共20小题,每小题2分,共40分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的。
错选、多选或未选均无分。
1.《建设工程施工合同示范文本》、水利水电工程施工合同条件以及《道路工程施工合同示范文本》是我国当前使用的标准施工合同条件,这几个示范文本都是以____红皮书作为参考蓝本。
A.FIDICB.AIAC.ICED.JCT2.____模式具有较早的成本明确程度。
此模式中工程量清单是影响成本的直接因素,如果工程量清单存在大量估计内容,则成本的不确定性就大,如果工程量已经固定,则成本的不确定性就小。
A.传统项目采购B.设计—建造C.建设管理D.设计—采购—建设3.____是指合同虽然已经成立,但因其不完全符合合同的生效要件,因此其效力能否发生还不能确定,一般须经权利人确认才能生效的合同。
A.可撤销合同B.无效合同C.效力待定合同D.表见合同4.合同法规定的“不安抗辩权”是指按照合同规定____享有的中止履行义务的权利。
A.先履行义务方B.后履行义务方C.合同当事人双方D.合同担保人5.解除合同原则上只要符合合同解除条件,一方当事人只需向____发出解除合同的通知,通知____时即发生解除合同的效力。
如果法律、行政法规规定解除合同应当办理批准、登记手续的,还必须按照规定执行。
A.法院到达法院B.对方当事人到达对方C.法院发出D.对方当事人发出6.《担保法》中规定,定金的数额不得超过主合同标的的A.10%B.20%C.30%D.50%7.无论是公开招标还是邀请招标,被邀请参加投标的法人或者其他组织都不能少于____,且发出邀请投标的前提都是一样的,即被邀请人的履约能力及资信都是得到招标人认可的。
自考建筑工程合同管理试卷
![自考建筑工程合同管理试卷](https://img.taocdn.com/s3/m/b56bca218f9951e79b89680203d8ce2f00666521.png)
自考建筑工程合同管理试卷一、单项选择题(每题2分,共40分)1. 建筑工程合同中,下列哪项不属于承包商的主要义务?A. 施工质量达标 . 工程进度控制 C. 材料供应 D. 设计变更决策2. 以下关于合同争议解决方式的陈述,哪项是正确的?A. 只能通过诉讼解决 . 可以通过调解解决 C. 必须提交仲裁解决 D. 以上说法都不正确3. 工程量清单计价法的核心是什么?A. 固定总价 . 变动单价 C. 实际成本 D. 预算定额4. 在建筑工程合同中,索赔的基本原则包括:A. 公平公正 . 及时性 C. 合法性 D. 所有选项5. 合同中的违约责任通常不包括以下哪一项?A. 违约金 . 损害赔偿 C. 合同解除 D. 利息赔偿二、多项选择题(每题3分,共30分)6. 建筑工程合同的特点包括哪些?A. 标的物特定性 . 履行期限明确性 C. 风险分担 D. 价格固定性7. 以下哪些情况可能导致合同无效?A. 违反法律法规 . 欺诈或胁迫 C. 显失公平 D. 所有选项8. 建筑工程合同中的风险分担原则通常包括哪些?A. 风险由最能控制方承担 . 共同风险由双方共担 C. 特殊风险由请求方承担 D. 所有选项9. 合同变更通常需要哪些程序?A. 变更申请 . 变更评审 C. 变更批准 D. 变更实施10. 在合同结算过程中,可能涉及的内容有:A. 工程量的核对 . 材料费用的核算 C. 间接费用的分配 D. 所有选项三、判断题(每题1分,共10分)11. 建筑工程合同的订立必须采用书面形式。
()12. 合同一旦签订,任何一方都不能单方面解除合同。
()13. 在建筑工程合同中,承包商对工程质量负有最终责任。
()14. 如果双方对合同条款有不同的理解,应当按照有利于承包商的解释执行。
()15. 合同争议的解决可以不经过法律程序,直接通过双方协商解决。
()四、简答题(每题10分,共20分)16. 请简述建筑工程合同管理中的风险识别与评估的重要性及其基本步骤。
建设工程合同自考题
![建设工程合同自考题](https://img.taocdn.com/s3/m/9d85f67b3069a45177232f60ddccda38366be17a.png)
建设工程合同自考题让我们来看一个典型的案例:某建筑工程公司与甲方签订了一份施工合同,约定由该公司负责一项商业综合体的建设工作。
合同中明确了工程的范围、质量标准、工期要求以及付款方式等关键条款。
考题一:关于上述案例中的建设工程合同,以下说法正确的是?A. 合同中无需明确工程质量标准. 工程款支付应与实际完成的工作量相匹配C. 任何情况下,甲方无权提前终止合同D. 合同一旦签订,任何一方不得擅自变更正确答案:。
解析:在建设工程合同中,质量标准是必须明确的要素,它直接关系到最终交付的工程项目是否满足使用要求。
同时,根据民法典的规定,甲方在特定条件下是有权提前终止合同的,例如乙方严重违约。
另外,合同条款在双方协商一致的情况下是可以变更的,但需遵循相关法律规定。
我们通过几个选择题来进一步探讨建设工程合同的关键内容:考题二:在建设工程合同中,通常不包括以下哪项内容?A. 工程的保修期限. 材料供应方的信息C. 工程进度计划表D. 项目设计变更的流程正确答案:。
解析:虽然材料供应方的信息对于工程实施有一定的参考价值,但在标准的建设工程合同中,更多的是关注工程本身的各项指标和要求,如保修期限、进度计划以及设计变更流程等,这些直接影响到工程的实施和最终的交付。
考题三:若建设工程合同中未约定违约责任,当一方不履行合同义务时,应当如何处理?A. 按照民法典的规定承担违约责任. 无需承担任何责任C. 由第三方机构裁定责任归属D. 重新协商确定责任正确答案:A。
解析:民法典规定,即使合同中未明确约定违约责任,当事人仍应根据法律的规定承担相应的违约责任。
这包括但不限于继续履行义务、采取补救措施或者赔偿损失等。
我们需要了解的是,建设工程合同不仅包括了合同的基本条款,还涉及到了工程建设的特殊性,如安全生产、环境保护等要求。
因此,考生在准备考试时,需要全面系统地掌握相关知识点,以便在实际工作中能够熟练运用。
建筑工程合同管理自考真题
![建筑工程合同管理自考真题](https://img.taocdn.com/s3/m/d9a52083c0c708a1284ac850ad02de80d5d80646.png)
建筑工程合同管理自考真题解析一、单项选择题(每题2分,共20分)1. 下列关于建筑工程合同的定义,错误的是:()A. 是建筑施工企业与建设单位之间明确双方权利和义务关系的协议B. 是建筑施工企业与材料供应商之间明确双方权利和义务关系的协议C. 是建筑施工企业与分包商之间明确双方权利和义务关系的协议D. 是建设单位与材料供应商之间明确双方权利和义务关系的协议答案:B解析:建筑工程合同是指建筑施工企业与建设单位之间明确双方权利和义务关系的协议,包括工程范围、工程质量、工程造价、工程期限等方面的内容。
选项B中的材料供应商并非建筑工程合同的双方之一,因此选项B错误。
2. 下列关于建筑工程合同分类的说法,正确的是:()A. 按照工程性质分为房屋建筑合同、基础设施建设合同、装饰装修合同B. 按照合同期限分为短期合同、长期合同C. 按照工程规模分为小型工程合同、中型工程合同、大型工程合同D. 按照工程部位分为地上工程合同、地下工程合同答案:A解析:建筑工程合同按照工程性质可以分为房屋建筑合同、基础设施建设合同、装饰装修合同等,选项A正确。
选项B、C、D的分类方式均不准确。
3. 在建筑工程合同中,下列关于违约责任的说法,正确的是:()A. 违约方只需承担继续履行、采取补救措施的责任B. 违约方需承担继续履行、采取补救措施、支付违约金的责任C. 违约方需承担继续履行、采取补救措施、支付赔偿金的责任D. 违约方只需承担支付违约金的责任答案:B解析:根据《中华人民共和国合同法》的规定,违约方在违约情况下,需承担继续履行、采取补救措施、支付违约金的责任。
选项B正确。
4. 下列关于建筑工程合同履行管理的说法,正确的是:()A. 建筑工程合同的履行管理主要是合同履行过程中的监督和检查B. 建筑工程合同的履行管理主要是合同履行过程中的沟通和协调C. 建筑工程合同的履行管理主要是合同履行过程中的变更和解除D. 建筑工程合同的履行管理主要是合同履行过程中的结算和支付答案:B解析:建筑工程合同的履行管理主要包括对合同履行过程中的沟通和协调,确保合同各方按照约定履行各自的义务。
建设工程合同管理自考试题
![建设工程合同管理自考试题](https://img.taocdn.com/s3/m/4199141de55c3b3567ec102de2bd960591c6d91f.png)
建设工程合同管理自考试题headmeta charset="UTF-8"meta name="viewort" content="width=device-width, initial-scale=1.0"title建设工程合同管理自考试题范本/title/headodyh1建设工程合同管理自考试题范本/h1在建筑行业,合理的合同管理是确保工程顺利进行的关键因素之一。
为了帮助自考生更好地准备建设工程合同管理的考试,以下是一份精心编制的试题范本。
一、选择题(每题2分)1. 下列哪项不是建设工程合同的特点?A. 标的物特定性 . 合同履行期限长 C. 风险性高 D. 变更频繁2. 关于工程量清单计价方式,以下说法错误的是:A. 工程量清单是合同文件的一部分 . 工程量清单应包含详细的计量单位和价格C. 工程量清单一经确定,不得更改D. 工程量清单的准确性由发包人负责3. 在建设工程合同中,索赔通常发生在以下哪种情况?A. 设计变更 . 工程质量问题 C. 延期交付 D. 所有以上情况4. 按照《中华人民共和国民法典》,下列关于违约责任的说法正确的是:A. 违约方只需承担继续履行的责任 . 违约方必须支付违约金C. 违约方可以要求减少赔偿金D. 受害方有权选择要求违约方承担修理、重作、更换或者退货等责任二、判断题(每题1分)1. 建设工程合同的订立应当采用书面形式。
()2. 合同价款一经确定,任何一方均无权单方面变更。
()3. 承包人在施工过程中发现设计文件与实际情况不符,应及时通知发包人。
()4. 如果合同未明确规定,承包人无权对工程进行变更。
()三、简答题(每题5分)1. 简述建设工程合同管理中的风险分担原则。
2. 说明什么是工程量清单,并阐述其在合同管理中的作用。
3. 描述索赔的基本程序和注意事项。
4. 讨论如何有效控制工程成本,避免超支。
工程建设合同管理自考试题
![工程建设合同管理自考试题](https://img.taocdn.com/s3/m/dc99b887b04e852458fb770bf78a6529647d35cf.png)
工程建设合同管理自考试题一、单项选择题(每题2分,共20分)1. 工程建设合同管理的目的是()。
A. 确保工程质量B. 控制工程成本C. 保证工程进度D. 维护合同双方的权益2. 工程建设合同管理的基本方法不包括()。
A. 合同的签订B. 合同的履行C. 合同的变更D. 合同的解除3. 下列不属于合同法律关系的是()。
A. 合同主体B. 合同内容C. 合同客体D. 合同标的4. 合同担保的方式不包括()。
A. 保证B. 抵押C. 定金D. 承诺5. 工程保险的种类不包括()。
A. 建筑工程一切险B. 工程质量保险C. 工程材料设备保险D. 工程第三方责任保险6. 施工招标程序中,投标截止日期不得早于()。
A. 发布招标公告之日起15日B. 发布招标公告之日起20日C. 发布招标公告之日起25日D. 发布招标公告之日起30日7. 施工合同标准文本中,不属于承包人义务的是()。
A. 完成施工任务B. 负责工程质量C. 负责工程安全D. 负责工程保修8. 建设工程设计施工总承包合同的特点不包括()。
A. 设计与施工的融合B. 一体化管理C. 缩短工程周期D. 降低工程成本9. 材料设备采购合同的分类不包括()。
A. 进口设备采购合同B. 国产设备采购合同C. 材料采购合同D. 工程租赁合同10. 国际工程合同管理的特点不包括()。
A. 法律法规的差异B. 文化背景的差异C. 语言沟通的障碍D. 工程技术的差异二、简答题(每题10分,共40分)1. 请简述工程建设合同管理的任务。
2. 请简述合同法律制度的主要内容。
3. 请简述建设工程招标管理的基本程序。
4. 请简述建设工程委托监理合同的主要内容。
5. 请简述建设工程勘察设计合同管理的主要任务。
三、案例分析题(每题20分,共40分)1. 甲乙双方签订了一份建设工程施工合同,合同约定甲方向乙方支付工程款。
在合同履行过程中,乙方未经甲方同意,将部分工程转包给第三方。
2020年10月浙江自考建设工程合同管理试题及答案解析
![2020年10月浙江自考建设工程合同管理试题及答案解析](https://img.taocdn.com/s3/m/abe23075f61fb7360b4c65a0.png)
浙江省2018年10月建设工程合同管理试题课程代码:04400一、单项选择题(本大题共20小题,每小题2分,共40分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
1.债务人或第三人将动产或财产权利移交债权人占有,将该动产或财产权利作为债权的担保;债务人不履行债务时,债权人有权依法以该财产折价或者拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。
这种担保形式属于( )A.保证B.抵押C.质押D.留置2.在工程建设中,工程招标属于( )A.要约邀请B.要约C.承诺D.合同成立3.下列情况属于表见代理的是( )A.无合法授权的代理行为B.代理人超越代理权限而为的代理行为C.代理权终止后的代理行为D.被代理人知道他人以自己的名义订立合同而不作否认表示4.递交有效投标文件的投标人_________的,招标人必须重新组织招标。
( )A.少于5个B.多于5个C.少于3个D.多于3个5.如果是2个或2个以上的法人或其他组织组成的施工联合体,以一个投标人的身份共同投标,必须有_________协议,且以_________的一个资质作为联合体的资质参加投标。
1( )A.合作较低B.合作较高C.联合较低D.联合较高6.征得委托人同意,监理人有权发布开工令、停工令、复工令,但应当事先向委托人报告。
如在紧急情况下未能事先报告时,则应在_________小时内向委托人作出书面报告。
( )A.24B.48C.60D.727.承包人应当按照合同工期完成工程施工。
如果由于_________造成工期延误,承包人应承担违约责任。
( )A.工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行B.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时C.承包人擅自变更设计D.发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件8.采购标的数额较大、市场竞争比较激烈的建筑材料或设备供应,并易于使采购方获得较为有利的合同价格,这种选择供货商的方式是( )A.招标选择供货商B.询价—报价—签订合同C.直接订购D.中介代理9.中期贷款是指贷款期限在_________的贷款。
建设工程合同管理试卷自考
![建设工程合同管理试卷自考](https://img.taocdn.com/s3/m/2dc0bc7c2bf90242a8956bec0975f46526d3a771.png)
建设工程合同管理试卷自考试卷范本分为几个部分,包括单项选择题、多项选择题、判断题、案例分析题和简答题。
以下是各部分的详细内容:一、单项选择题(每题1分,共20分)这部分主要考察考生对建设工程合同管理基础知识的掌握情况。
例如:1. 建设工程合同的法律特征包括哪些?A. 有偿性 . 强制性 C. 无偿性 D. 非强制性正确答案:A。
二、多项选择题(每题2分,共20分)这部分考查考生对知识点的综合理解能力。
例如:1. 在建设工程合同中,下列哪些情形可能导致合同无效?A. 违反法律强制性规定 . 恶意串通损害国家利益C. 欺诈、胁迫手段D. 双方当事人意思表示不真实正确答案:ACD。
三、判断题(每题1分,共10分)这部分旨在检验考生对事实和概念的区分能力。
例如:1. 建设工程合同的变更必须经双方当事人协商一致。
()正确答案:√。
四、案例分析题(每题10分,共30分)这部分要求考生结合具体案例,分析问题并提出解决方案。
例如:某建筑公司与甲方签订了一份建设工程合同,但在施工过程中发现设计图纸存在严重错误,导致无法按原定计划施工。
请问该建筑公司应该如何处理这种情况?参考答案:建筑公司应及时与甲方沟通,提出设计图纸存在的问题,并请求暂停施工。
同时,应邀请专业人士对图纸进行审核,并与甲方协商解决方案,如修改设计或解除合同等。
五、简答题(每题5分,共20分)这部分考察考生对知识点的理解深度和表达能力。
例如:1. 简述建设工程合同管理中的风险管理措施。
参考答案:建设工程合同管理中的风险管理措施包括风险识别、风险评估、风险应对策略制定和风险监控等。
通过这些措施,可以有效预防和控制项目中可能出现的风险,保障工程顺利进行。
自学考试 浙江省 高等教育自学考试建设工程合同管理试题
![自学考试 浙江省 高等教育自学考试建设工程合同管理试题](https://img.taocdn.com/s3/m/79f7715c227916888486d776.png)
绝密 考试结束前浙江省2014年10月高等教育自学考试建设工程合同管理试题课程代码:04400请考生按规定用笔将所有试题的答案涂㊁写在答题纸上㊂注意事项:1.答题前,考生务必将自己的考试课程名称㊁姓名㊁准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上㊂2.每小题选出答案后,用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑㊂如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号㊂不能答在试题卷上㊂一㊁单项选择题(本大题共15小题,每小题2分,共30分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其选出并将 答题纸 的相应代码涂黑㊂错涂㊁多涂或未涂均无分㊂1.对于非常复杂的工程项目,最适合的模式是㊂在此模式中,承包商处于独立地位,与设计或施工均没有利益关系,因此承包商更擅长于组织协调㊂A.设计 建造B.建设管理C.项目总控D.E P C2.当事人订立合同,应当具有相应的和民事行为能力㊂A.民事权利能力B.行政权利能力C.刑事权利能力D.法律权利能力3.当事人对合同的形式㊁程序没有特殊要求,则时,合同成立㊂A.要约生效B.承诺生效C.双方当事人签字或者盖章D.附生效期限的合同期限届至4.下列情况属于表见代理的是A.无合法授权的代理行为B.代理人超越代理权限而为的代理行为C.代理权终止后的代理行为D.被代理人知道他人以自己的名义订立合同而不作否认表示5.公开招标在开标时,应当由A.招标监督机构主持,所有投标人均应参加B.招标监督机构主持,投标人自愿参加C.招标人主持,所有投标人均应参加D.招标人主持,投标人自愿参加6.在公开招标的评标程序中,初步评审重点在A.投标书的符合性审查B.C.用 经评审的最低投标价法 对投标书进行科学量化比较D.对投标书进行技术评审和商务评审7.由于委托人或承包人原因,使监理工作受到阻碍或延误,因增加工作量或持续时间而增加的工作属于工程监理的A.正常工作B.附加工作C.额外工作D.日常工作8.合同约定采用定金作为合同担保方式㊂当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定金时,该合同处于状态㊂A.成立但不生效B.既不成立也不生效C.承诺生效但合同不成立D.生效但不成立9.施工合同示范文本通用条款规定,在施工过程中,因发包人设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误,应当按照处理㊂A.费用由承包人承担,工期不予顺延B.费用由承包人承担,工期相应顺延C.费用由发包人补偿,工期相应顺延D.费用由发包人补偿,工期不予顺延10.材料采购合同履行中,供货方提前将订购的材料发运到工程所在地,且交付数量远多于合同约定,采购方应该A.提取全部材料,按实际交付数量付款B.按合同数量提货,也按合同订购数量付款C.拒绝提前提货,拒付货款D.提取全部材料,按订购数量付款11.F I D I C施工合同条件规定,指定分包商的特点表现为A.由业主指定,并与其签定合同B.工作内容不属于合同约定应由承包商完成工作范围C.对其违约行为承包商承担连带责任D.工程师负责对其施工进行协调管理12.F I D I C施工合同条件规定,在后发生的作为一个有经验承包商在投标阶段不能合理预见的风险事件,业主按承包商受到的实际影响给予补偿㊂A.基准日期B.投标截止日期C.合同生效日期D.开工日期13.在整个项目的谈判过程中,要始终注意抓住主要的实质性问题如工作范围㊁合同价格㊁工期㊁支付条件㊁验收及违约责任等来谈,不要为一些鸡毛蒜皮的小事争论不休,而把大的问题放在一边㊂这种谈判的策略和技巧被称为A.高起点战略B.拖延与休会C.避实就虚D.善于抓住实质性问题应计入利润损失补偿㊂A.延误移交施工现场B.施工中遇到有文物价值的古迹所作的保护工作C.设计图错误返工D.业主提前占用部分工程导致承包商后续施工的损失15.仲裁委员会在收到申请书之日起内,认为符合受理条件的,应当受理并通知当事人㊂A.2个月B.28日C.15日D.5日二㊁多项选择题(本大题共5小题,每小题3分,共15分)在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的,请将其选出并将 答题纸 的相应代码涂黑㊂错涂㊁多涂㊁少涂或未涂均无分㊂16.‘合同法“规定的合同有效条件包括A.合同当事人具有民事权利能力和民事行为能力B.当事人意思表示真实C.合同当事人签字或盖章D.合同应当采用书面形式E.不违反法律或社会公共利益17.招标准备包括等方面㊂A.招标代理B.招标组织准备C.招标条件准备D.招标文件准备E.资格预审18.建设工程施工合同的特点包括A.合同标的物的特殊性B.合同内容的特定性C.合同内容的复杂性D.合同履行期限的限制性E.合同监督的严格性19.影响 合同价格 与 接受的合同款额 不一致的因素可能包括A.合同履行中承包商实际完成的工程量可能多于或少于清单中的估计量B.双方签订的是可调价合同C.发生了有业主承担责任的事件D.履行合同过程中发生了争议E.合同中列入了暂列金条款20.中标后,发包人和承包人还必须通过合同谈判,最终订立一份对双方均有法律约束力的合同文件㊂发包人愿意进一步通过合同谈判签订合同的原因是A.完善合同条款降低合同价格C.评标时发现其他投标人的投标文件中某些建议非常可行,而中标人并未提出,发包人非常希望中标人能够采纳这些建议D.讨论某些局部变更,包括设计变更㊁技术条件或合同条件变更对合同价格的影响E.争取改善合同条件,谋求公正和合理的权益,使承包人的权利与义务达到平衡非选择题部分注意事项:用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上㊂三㊁名词解释(本大题共4小题,每小题3分,共12分)21.合同管理质量责任制度22.情事变更原则23.不可抗力24.合同工期四㊁简答题(本大题共5小题,每小题6分,共30分)25.工程合同管理的特点有哪些?26.施工合同可以解除的情形有哪些?27.虽然指定分包商与一般分包商处于相同的合同地位,但二者并不完全一致,主要差异体现在哪些方面?28.简述合同分析的作用㊂29.作为索赔证据,应满足哪些基本要求?五㊁案例分析题(本大题共13分)30.ʌ背景材料ɔ某工程项目通过公开招标的方式确定了三个不同性质的施工单位承担该项工程的全部施工任务,建设单位分别与A公司签订了土建施工合同;与B公司签订了设备安装合同;与C公司签订了电梯安装合同㊂三个合同协议中都对甲方提出了一个相同的条款,即 建设单位应协调现场其他施工单位,为三家公司创造可利用条件 ㊂合同执行过程中,发生如下事件:事件1:A公司在签订合同后因自身资金周转困难,随后和承包商D公司签定了分包合同,在分包合同中约定承包商D按照建设单位(业主)与承包商A约定的合同金额的10%向承包商A支付管理费,一切责任由承包商D承担㊂事件:由于公司在现场施工时间拖延天,造成公司的开工时间相应推迟了天,公司向A公司提出了索赔㊂问题:(1)事件1中A公司的做法是否符合国家有关法律规定?其行为属于什么行为?(3分)(2)事件2中B公司向A公司提出索赔是否正确?如不正确,说明正确的做法㊂(4分)(3)产生工程合同纠纷的原因十分复杂,但常见的争议有哪几方面?(6分)。
建筑工程合同自考试卷
![建筑工程合同自考试卷](https://img.taocdn.com/s3/m/1fb9ca3d24c52cc58bd63186bceb19e8b9f6ec48.png)
建筑工程合同自考试卷一、单项选择题(每题2分,共50分)1. 下列哪项不属于建筑工程合同的基本内容?A. 工程范围B. 建设工期C. 工程质量D. 工程造价2. 在建筑工程合同中,发包方的主要义务是什么?A. 提供施工场地和施工条件B. 支付工程价款C. 负责工程的设计和规划D. 负责工程的建设和管理3. 下列哪项不是建筑工程合同中建设工期的具体内容?A. 开工日期B. 竣工日期C. 工期总天数D. 中间交工工程的开工和竣工时间4. 下列哪项不是建筑工程合同中工程质量的具体内容?A. 施工质量要通过施工单位相应的资质等级B. 质量责任制度C. 按设计和技术标准施工D. 工程保修期限5. 下列哪项不是建筑工程合同中工程造价的具体内容?A. 采用不同的定额计算方法B. 工程价款的支付方式C. 工程价款的调整方式D. 工程价款的支付时间二、简答题(每题10分,共30分)6. 请简述建筑工程合同中工程范围的具体内容。
7. 请简述建筑工程合同中建设工期的具体内容。
8. 请简述建筑工程合同中工程质量的具体内容。
三、案例分析题(每题20分,共60分)9. 某建筑工程合同中规定,承包方应于2022年6月1日前完成全部施工任务。
工程于2022年6月15日竣工。
请根据合同规定,判断发包方是否应按约支付工程价款。
10. 某建筑工程合同中规定,工程质量应符合《建筑法》及《建设工程质量管理条例》的规定。
工程竣工后,经检测发现工程质量不符合规定。
请分析承包方应承担的责任。
11. 某建筑工程合同中规定,工程造价为1000万元。
合同签订后,因市场物价波动,工程造价增加到1200万元。
请根据合同规定,判断工程造价的支付方式。
参考答案:一、单项选择题1. D2. A3. D4. D5. A二、简答题6. 工程范围具体包括承包人承包的工程范围,如土建、安装、装饰装修等。
土建、安装、装饰装修之间的专业界限划分应当明确。
7. 建设工期具体包括开工日期、竣工日期、工期总天数。
2020年年10月浙江省高等教育自学考试建筑工程定额与预算试题
![2020年年10月浙江省高等教育自学考试建筑工程定额与预算试题](https://img.taocdn.com/s3/m/7e69d8616bd97f192279e9de.png)
xx年10月浙江省高等教育自学考试建筑工程定额与预算试题一、判断题(判断下列各小题,正确的在题后括号内打“√”,错的打“×”,每小题1分,共10分)1.承包商应在索赔事件发生后的7天内向建设单位递交索赔意向通知。
()2.因为施工图预算和施工预算各自的定额项目划分工作内容不一致,所以在进行“两算”对比时,常需对项目经过合并换算。
()3.通过施工预算能计算出施工中所需的人工和实物工程量,以便施工企业作出最佳的施工进度计划。
()4.单项工程综合概算是根据本单项工程内各个单位工程概算、本单项工程内的工程其他建设费用概算等汇总编制而成的。
()5.目前,我国普遍采用实物法编制施工图预算。
()6.建设项目费用中的设备、工器具购置费用中的设备购置费用是指为建设项目购置或自制的达到固定资产标准的设备、工具、器具的费用。
()7.因检查工程质量造成的机械停歇时间不是施工定额同预算定额的机械台班幅度差的主要组成内容之一。
()8.辅助用工是指材料加工等辅助用工数量。
()9.各个建筑安装企业的施工定额水平是完全一致的。
()10.施工定额水平越高,劳动消耗水平与物质消耗水平越高。
()二、填空题(每空1分,共10分)1.施工图预算和施工预算对比的方法有________、________.2.单位估价汇总表由________、________等两部分组成。
3.施工定额是建筑安装企业用于________的定额。
4.建筑工程定额的特点有科学性、________、________、________.5.建筑工程定额,是指在一定的________发展水平条件下,在正常的施工条件和________、合理地使用材料及机械的条件下,完成单位合格建筑产品所规定的资源消耗标准。
三、单项选择题(在每小题的四个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确答案的序号填在题干的括号内。
每小题1分,共20分)1.建筑工程的施工预算的编制方法中的()编制施工预算有二种方法,一种是根据施工定额的规定,计算出各分项工程量,套其相应施工定额的基价,汇总即得单位工程直接费。
2021年4月--2020年10月自考02400建筑施工一试题及答案含评分标准2套
![2021年4月--2020年10月自考02400建筑施工一试题及答案含评分标准2套](https://img.taocdn.com/s3/m/0673c437a58da0116d17494c.png)
玉 域 芋 郁
浙 02400# 建筑施工( 一) 试题 第 3 页( 共 4 页)
28. 请计算下面网络图的最早开始和结束、最迟开始和结束、自由时差和总时差。 ( 在答题纸 上画图并作答)
浙 02400# 建筑施工( 一) 试题 第 4 页( 共 4 页)
浙 02400# 建筑施工( 一) 试题 第 2 页( 共 4 页)
五、计算题:本大题共 4 小题,每小题 10 分,共 40 分。 25. 某钢筋混凝土大梁钢筋如下图,求下料总长度及重量。 ( 准20 每米钢筋重量为 2. 47kg / m)
26. 某矩形地下室平面尺寸为 50伊30m,采用板桩围护,基坑开挖尺寸为 52 伊32m,挖深 5m。 假 设基础体积为 6500m3 ,土的最初可松性系数为 1. 3,最终可松性系数为 1. 05,试计算(1) 土 的挖方量 V1挖( 用天然状态体积表示) ;(2) 预留回填用松土量 V2预留和弃土量 V2弃土( 均用松 散体积表示) 。
顺通考试资料摇绝摇密摇绎摇考摇试摇结摇束摇前摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇全国2020年10月高等教育自学考试建筑施工一试题课程代码
自考押题微信344647
摇绝摇密摇绎摇 考摇 试摇 结摇 束摇 前摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇
全国 2020 年 10 月高等教育自学考试
建筑施工( 一) 试题
课程代码:02400
摇 摇 1. 请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。 摇 摇 2. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔 填写在答题纸规定的位置上。
选择题部分
注意事项: 摇 摇 每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。 如需改动,用橡皮 擦干净后,再选涂其他答案标号。 不能答在试题卷上。
2020年浙江省《建筑工程项目管理》模拟卷(第402套)
![2020年浙江省《建筑工程项目管理》模拟卷(第402套)](https://img.taocdn.com/s3/m/b88493dc27d3240c8547efae.png)
2020年浙江省《建筑工程项目管理》模拟卷考试须知:1、考试时间:180分钟。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。
4、由于不同的科目的题型不同,文档中可能会只有大分标题而没有题的情况发生,这是正常情况。
5、答案与解析在最后。
姓名:___________考号:___________一、单选题(共30题)1.工程咨询评估中,主要是对企业投资项目借款偿还能力及违约风险等进行评估的类型是( )。
A.企业委托的咨询评估B.项目核准机关委托的评估C.政府投资管理部门委托的咨询评估D.金融机构委托的咨询评估2.某单位筹资80万元对地下污水管道进行改造,该单位基建处派出3名工程师对污水管道施工工程实施( )。
A.自行管理B.合作监理C.建筑工程监理D.项目管理3.业主与设备监理工程师之间的关系,是( )。
A.委托与被委托的合同关系B.仅有工作关系没有合同关系C.买卖服务的买卖合同关系D.劳务分包合同关系4.工程项目投资规模巨大、建设周期长,产生风险的因素数量多而且种类繁杂,体现了风险因素的______。
A.大量性B.多元性C.广泛性D.不确定性5.( )反映某项风险发生后对每个项目目标的影响程度,其对于可能受影响的目标、项目规模和类型、组织策略和财务状况以及组织对特定影响的敏感性都是特定的。
A.风险概率和影响B.影响等级C.风险概率级别D.非线性等级6.内部审计主管正在审核最近收到的一份建议追加审计的报告,因为公司面临着风险和暴露。
下列( )项可以代表公司的最大风险并应当在下一次审计时进行安排。
A.遗失了三个预先编号的验收报告B.在没有采购请求的情况下发出几份采购订单C.在没有采购订单或验收报告的情况下,对例行的存货采购进行付款D.在将现金收入存入银行之前,有好几次都延误存款7.施工成本管理是利用组织、经济等措施,把成本控制在计划范围内,以寻求( )。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
机密★考试结束前
浙江省2020年10月高等教育自学考试
建设工程合同管理试题
课程代码:04400
1.请考生按规定用笔将所有试题的答案涂㊁写在答题纸上㊂
2.答题前,考生务必将自己的考试课程名称㊁姓名㊁准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上㊂
选择题部分
注意事项:
每小题选出答案后,用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑㊂如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号㊂不能答在试题卷上㊂
一㊁单项选择题:本大题共15小题,每小题2分,共30分㊂在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出㊂
1.某项目选用的采购模式具有建设周期短的特点,在组织实施项目时,打破了传统的设计㊁招标㊁施工的线性关系,代之以非线性的阶段施工法㊂该采购模式是
A.设计 建造(DB模式)
B.建设管理(CM模式)
C.项目管理(PM模式)
D.设计 采购 建设(EPC模式)
2.除双方当事人意思表达一致以外,尚须交付标的物才能成立的合同,称为
A.要式合同
B.要物合同
C.有偿合同
D.双务合同
3.单位甲委托自然人乙采购特种水泥,乙持委托授权书向提供商丙采购,由于缺货,丙向乙说明无法供货,乙表示愿意购买普通水泥代替,向丙出示加盖甲公章的空白合同㊂经查,丙不知乙授权不足的情况㊂关于甲㊁乙行为的说法,正确的是
A.乙的行为属于法定代理
B.甲有权拒绝接受这批普通水泥
C.如果甲拒绝,应由乙承担付款义务
D.甲承担付款义务
4.下列建设项目中,属于依法应当进行公开招标范围的是
A.涉及国家安全㊁国家机密的项目
B.使用各级财政预算资金的项目
C.使用企事业单位自有资金的项目
D.使用上市公司资金的项目
04400#建设工程合同管理试题第1页(共5页)
5.建设工程招标的基本程序主要包括:①发售招标文件;②编制招标文件;③委托招标代理机构;④履行项目审批手续;⑤开标㊁评标;⑥签订合同;⑦发布招标公告或招标邀请书;⑧发出中标通知书㊂上述程序正确的排列顺序是
A.①②③④⑤⑥⑦⑧
B.③②④⑦①⑤⑧⑥
C.②③①④⑦⑤⑥⑧
D.④③②⑦①⑤⑧⑥
6.甲公司与乙公司组成联合体共同承包了某大型建筑工程的施工㊂关于该联合体承包行为的说法,正确的是
A.乙按照承担施工内容及工程量的比例对建设单位负责
B.建设单位应当与甲㊁乙分别签订承包合同
C.甲和乙就工程质量和安全对建设单位承担连带责任
D.该行为属于肢解工程发包的违法行为
7.下列关于评标委员会的说法,错误∙∙的是
A.评标委员会不得私下接触投标人
B.评标委员会经过评审,认为所有投标都不符合招标文件的要求,可以否决所有投标
C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的,视为不同意评标结果
D.评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中有含义不明确㊁明显文字或计算错误的内
容作出必要澄清㊁说明
8.关于工程监理的说法,正确的是
A.监理单位与建设单位之间是法定代理关系
B.工程监理单位可以分包监理业务
C.监理单位经建设单位同意可以转让监理业务
D.监理单位不得与被监理工程的设备供应商有隶属关系
9.勘查定金一般在勘查合同签订后3天内支付,比例大致为预算勘察费的
A.10%
B.15%
C.20%
D.25%
10.在建设单位要求赶工的情形下,隐蔽工程未通过监理单位验收,施工单位继续施工,由此发生质
量问题所产生费用由 承担㊂
A.施工单位
B.建设单位
C.监理单位
D.建设主管部门
11.建设工程未经验收,发包人擅自使用的,该工程竣工日期为
A.提交验收报告之日
B.建设工程完工之日
C.占有建设工程之日
D.竣工验收合格之日
04400#建设工程合同管理试题第2页(共5页)。