孙河项目总承包工程合同需求
工程设计、采购、施工总承包(EPC)合同
工程设计、采购、施工总承包(EPC)合同第一条合同双方甲方（全称）：_________（以下称“甲方”）乙方（全称）：_________（以下称“乙方”）基于平等、自愿和诚信的原则，双方决定签署这份合同，明确在工程设计、采购、施工总承包方面的权利与义务。
第二条合同标的1. 本合同的核心内容是_________，包括但不限于：工程设计、物资采购、施工实施及相关服务。
2. 双方同意按照合同约定的条件开展工程项目合作。
第三条工作/服务范围1. 乙方将向甲方提供以下服务：- 工程设计：包括初步设计、施工图设计和相关技术咨询。
- 物资采购：依据设计方案，负责所需材料和设备的采购。
- 施工实施：负责工程施工、质量控制和安全管理。
2. 乙方承诺严格按照合同要求，按时完成工作，并确保质量达标。
第四条合同期限1. 本合同自____年____月____日起生效，有效期至____年____月____日。
2. 合同到期后，若双方无异议，可以续签合同或签订补充协议。
第五条工作/产品质量1. 乙方提供的产品和服务需符合以下质量标准：- 国家和地方相关法律法规；- 行业标准及甲方指定的质量标准。
2. 若交付的工作和产品质量不合格，乙方需免费进行整改或重做，承担相应责任。
第六条付款方式1. 合同总金额为_________元（大写：_________元整）。
2. 付款方式如下：- 合同签署后，甲方支付总金额的______%作为预付款；- 工程设计完成后，甲方支付总金额的______%；- 施工完成并通过验收后，甲方支付总金额的______%。
3. 乙方在收到款项后需提供相应的收据或发票。
第七条双方权利和义务1. 甲方的权利与义务：- 按合同约定及时付款；- 提供必要的协助和资料，包括设计变更的信息；- 有权监督和检查乙方的设计和施工。
2. 乙方的权利与义务：- 按合同要求提供符合标准的产品和服务；- 准时交付，不能随意延误；- 负责施工现场的安全管理，确保施工质量。
EPC工程总承包合同需注意的内容
EPC工程总承包合同需注意的内容2020年8月14日学习思考1、项目的建设需求应明确，技术标准和要求尽可能详细，尽可能将项目的深度要求了解详细，例如外墙面做法要详细到基层的类型、基础处理的要求、保温防水的要求、墙面装饰层的要求。
2、要求报价中考虑本地区适用的质量通病防治方案和技术要求。
3、针对不同的项目要求考虑不同的联合体牵头人，不云分解设计方和施工方的责任。
4、EPC合同中应约定工程总承包的计量规则和计价办法，应考虑合同非正常解约情况下的结算方式。
5、项目报价中应考虑项目的价格清单，并写明“价格清单列出的任何数量仅为估算的工程量，不得将其视为要求承包人实施的工程实际或准确工作量。
在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。
“6、建议将合同价格中分成设计费用、施工费用、设备采购费用、其他费用四个部分组成，每个部分分别列出项目的不含税价和税率及税金，汇总后作为EPC合同总价。
7、变更估价的方式，建议采用成本加利润的方式来调整，项目的成本应由实际发生的票据、施工记录等数据资料作为支撑，承包人在投标报价中要报利润率（一般在5%左右，新版EPC合同已有此项）。
8、项目的控制价格应按经批准的设计概算或投资估算作为控制，将费用中的第一类费用建安工程费（建筑工程费、设备购置费、安装工程费）和第二类费用工程建设其他费中的（设计费）作为控制价的组成，也可以将概算中扩大的综合单价作为分项目报价的控制价偏差控制要点，避免不平衡报价。
9、关于EPC的可调价格合同（一般用于施工周期较长、合同金额非常大的项目），合同可调的因素，（1）材料市场价的波动，（2）人工费政策性调整，（3）非预期情况发生的调整，（4）不可抗力发生的调整招标文件中可以约定用调价公式法来调整，招标文件中应约定可调项目的内容与比例区间，投标报价应报可调价格的比例，例如项目中可选（人工18~22%、钢材8~12%、商品砼10~15%、不可调价部分64%~51%），约定根据基期与施工约定可调整期，来使用调价公司进行合同价调整。
北京市建筑工程总包合同3篇
北京市建筑工程总包合同3篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方位于北京市的建筑工程总包事项，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程规模：____________________4. 工程内容：包括土建、安装、装饰等施工图纸范围内的全部内容。
二、承包方式本工程采用包工包料的方式，由乙方负责购买施工所需的材料并完成全部施工任务。
三、工程期限1. 本工程总工期为____日历天，自乙方收到甲方开工通知之日起计算。
2. 如遇不可抗力因素导致工期延误，双方可协商顺延工期。
四、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币________元（大写：______元整）。
该价格为固定包干价，包括工程材料费、人工费、措施费、管理费、利润、税金等全部费用。
2. 支付方式：甲方在合同签订后支付乙方工程总价的____%作为预付款；工程进度达到____%时，支付____%；工程竣工验收合格后，支付剩余的____%。
剩余____%作为工程质量保证金，质保期结束后无质量问题一次性支付。
五、工程质量及验收1. 乙方应按照设计施工图纸、技术说明、国家规范、标准等组织施工，确保工程质量。
2. 工程竣工验收，依据国家颁发的相关施工验收规范及标准执行。
3. 工程质保期为____年，自工程竣工验收合格之日起计算。
在质保期内出现质量问题，乙方应负责免费维修。
六、甲方责任1. 甲方负责提供施工所需的水电资源及施工场地。
2. 甲方应按合同约定及时支付工程款项。
3. 甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保工程质量和进度。
七、乙方责任1. 乙方应按照合同约定组织施工，确保工程质量和进度。
总承包服务费合同
总承包服务费合同甲方：（全称）地址：（详细地址）联系电话：（电话号码）乙方：（全称）地址：（详细地址）联系电话：（电话号码）鉴于甲方经营一家建筑公司，在房屋建设领域积累了丰富的经验和技术，具备承担大型工程项目的能力；乙方则希望通过总承包服务的方式来完成其在建设项目上的需求。
基于上述双方的意向和协商一致，甲乙双方达成以下合同：第一条总承包范围1. 甲方承担乙方在项目建设中的总承包服务，包括但不限于设计、施工、材料采购、质量控制等。
2. 乙方将在项目的具体需求和设计方案等方面向甲方提供必要的指导和协助，确保项目的顺利进行。
第二条工程进度和验收1. 甲方将根据合同约定的时间节点和施工计划，按时按质完成工程进度。
2. 乙方有权对工程进展进行监督和检查，并对工程质量进行验收。
第三条服务费用及支付方式1. 乙方应按照合同约定向甲方支付总承包服务费用。
2. 服务费用总计为人民币（大写）（小写）。
3. 服务费用支付方式为：（具体支付方式，如一次性支付、分期支付等）。
第四条违约责任1. 甲方未按时按质完成工程进度的，应按照双方协商的方式进行返工和赔偿。
2. 乙方未按时支付服务费用的，应按照约定支付违约金。
第五条保密责任1. 甲乙双方在履行本合同过程中可能了解到对方的商业机密和技术信息，双方应对其进行保密，并不得以任何形式泄露或向第三方透露。
第六条争议解决1. 本合同如发生争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，任一方可向所在地人民法院提起诉讼。
第七条合同生效1. 本合同自双方盖章之日起生效，有效期为（具体有效期）。
2. 若本合同期满后，双方仍有继续合作的意向，双方应提前三个月书面通知对方，以便商议续约事宜。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：。
2023年建设项目工程总承包合同书示范文本
2023年建设项目工程总承包合同书示范文本【合同名称】建设项目工程总承包合同【乙方】（承包方）:公司名称：法定代表人：注册地址：联系电话：【甲方】（发包方）:公司名称：法定代表人：注册地址：联系电话：【鉴于】1. 甲方拟在2023年建设项目，需要由乙方承包实施；2. 乙方具备相应的资质和经验，有能力胜任该项目的施工工作；3. 双方经过友好协商，达成一致意见，决定签订本合同。
【经甲、乙双方协商，特此约定如下】:第一条合同项目1.1 甲方委托乙方承包以下工程项目（以下简称“本项目”）：【具体工程项目描述】1.2 本项目的工程设计、施工依据是：【工程设计、施工依据说明】1.3 本项目的工期为【具体工期】。
第二条乙方的权利和义务2.1 乙方应按照本合同约定的工程范围和质量要求，精心组织和管理，保证工程项目的进度和质量。
2.2 乙方应按合同约定和相关的法律法规，采取安全措施，并组织相关人员进行安全教育和培训。
2.3 乙方有权组织和调配项目所需的施工队伍、机械设备、材料及其他资源，并负责其管理和维护。
2.4 乙方应按照工程进度计划和质量要求，按时完成工程项目，并向甲方提供相应的工程进度和质量报告。
2.5 乙方在工程施工过程中，如发现影响工程质量和进度的情况，应及时向甲方报告，并协商解决办法。
第三条甲方的权利和义务3.1 甲方应按照合同约定支付工程款项，并按时提供所需的协助和支持。
3.2 甲方应向乙方提供合理的工期和施工环境条件，并保证乙方顺利开展施工工作。
3.3 甲方有权对乙方的施工过程进行检查和监督，并要求乙方配合提供工程资料和相关信息。
3.4 甲方应按照乙方的要求提供必要的技术指导和配合，确保施工工程质量。
第四条工程款项4.1 工程款项总额为【金额】，分期支付。
4.2 甲方应按照以下的比例和时间节点向乙方支付工程款项：【具体的分期支付款项比例和时间节点描述】4.3 乙方应向甲方提供相应的发票和付款凭证，以确认工程款项的支付。
《建设项目工程总承包合同示范文本》GF-2011-0216
很抱歉，《建设项目工程总承包合同示范文本》GF-2011-0216建设项目工程总承包合同甲方：[委托人名称]乙方：[承包人名称]鉴于甲方拟在[工程建设地点]建设[工程名称]项目，现委托乙方作为工程总承包人，负责该项目的全过程工程设计、施工、监理等环节，并按照约定的时间节点如期完成工程建设任务。
本合同根据相关法律法规的规定，由甲乙双方遵循诚实守信和公平合理的原则，经协商一致签订。
一、工程建设内容1. 工程概况：包括工程的名称、位置、规模、用途、建设单位、批准文号等；2. 工程建设标准和要求：包括工程建设的技术、质量、安全、环保等标准和要求；3. 工程建设的工期：包括合同签订后的施工期限及分期完成的工程节点；4. 工程建设的总价款：包括各项造价及付款方式。
二、合同的履行1. 乙方应按照约定的工程建设标准和要求，严格按照《建设项目工程总承包合同》GF-2011-0216 等文件的规定，完成工程建设任务，并按时交付；2. 甲方应按照约定的付款方式及时支付工程款项；3. 乙方应按照合同约定对工程进行保修及保养，并在保修期内按照约定及时处理工程质量问题；4. 在履行合同过程中，如因甲方原因导致工程款未支付或者支付延误，甲方应按照合同约定向乙方支付逾期付款利息。
三、风险责任1. 在工程建设期间，如果由于不可抗力等原因造成工程建设中断或者延误，应视情况协商解决；2. 如因乙方原因导致工程建设出现质量问题，乙方应承担相应的赔偿责任；3. 如甲方未能按时付款导致工程建设延误，甲方应承担相应违约责任。
四、保密协议1. 甲方和乙方应对工程建设过程中所涉及的技术和商业机密进行保密；2. 双方在履行合同过程中不得擅自泄露对方涉及商业机密的信息。
五、合同的解除1. 在工程建设过程中，如果甲方或乙方有一方违反合同约定，经过协商无法解决，则可以解除合同；2. 在工程建设过程中，如因不可抗力因素导致工程建设无法继续进行，双方可以协商解除合同；3. 合同解除后，双方应按照约定处理好未了结的事项。
总包配合服务协议5篇
总包配合服务协议5篇篇1甲方（总包方）：____________________乙方（配合方）：____________________鉴于甲乙双方共同协作完成一项重要的建设工程，为明确双方的权利和义务，确保工程顺利进行，经友好协商，达成以下总包配合服务协议：一、协议目的本协议旨在明确甲乙双方在施工过程中的协作配合事宜，确保工程顺利进行，实现共同发展的目标。
二、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程规模：____________________4. 工程内容：____________________三、总包方的责任与义务1. 甲方负责整个工程的总体策划、组织、实施和管理。
2. 甲方应按时向乙方提供施工图纸、技术资料等必要文件。
3. 甲方负责施工现场的整体协调和管理，确保工程安全、质量、进度得到保障。
4. 甲方应按照合同约定支付乙方的配合服务费。
四、配合方的责任与义务1. 乙方应按照甲方的要求，提供现场配合服务，确保工程的顺利进行。
2. 乙方应按时参加甲方组织的各类会议，提出合理建议，共同解决施工中遇到的问题。
3. 乙方应积极配合甲方进行工程验收，确保验收工作顺利完成。
4. 乙方应遵守施工现场的安全、环保等规定，确保施工过程中的安全环保。
五、配合服务内容1. 乙方应提供现场技术支持，协助解决施工中的技术难题。
2. 乙方应提供现场协调服务，协助甲方与分包单位、供应商等之间的沟通协调。
3. 乙方应提供进度跟踪服务，确保工程进度与计划相符。
4. 乙方应提供质量监控服务，协助甲方确保工程质量。
5. 乙方应提供安全监管服务，协助甲方确保施工现场的安全。
6. 其他甲方要求的配合服务内容。
六、费用与支付1. 甲方应按照合同约定支付乙方的配合服务费。
2. 配合服务费用计算方式：按工程总造价的百分比计算，具体比例根据工程实际情况确定。
总包服务协议
总包服务协议1．总则1.1承包人为工程项目的总承包单位，承包人需为发包人分包项目的分包人及材料设备的供应商（以下统称“分包人”）提供总包管理和配合工作（以下简称“总包服务”），签订本协议。
1.2总包服务主要包括以下工作（但不限于以下）：整个工程施工的统一管理、配合、协调（包括质量、安全、进度等），工程（包括所有分包工程）交工资料的收集、审核、整理、上报、备案等。
1.3承包人负责对各分包人的施工进度、质量、安全、文明施工、成品保护承担全面管理、协调配合责任，负责本程范围的所有分包人的施工资料及竣工资料统一收集、整理、签章、移交和交档工作，并对资料的正确性、及时性、完整性负责。
除了上述专业工程外，其他发包人分包的项目，承包人仍应给施工单位提供相应的条件、统一协调与管理各分包单位之间的关系，保证各分包单位有序的施工，工程资料仍由承包人进行上报、备案等，但不收取任何费用。
2．承包人应提供的总包管理服务内容2.1保卫管理承包人应在现场大门口配置保安，对所有的进出场人员、物料进行检查、登记，进行日常巡逻，对施工人员进行登记、建立档案。
2.2安全文明施工管理2.2.1承包人负责制定并落实整个工程之安全文明施工措施与方案，提供文明施工措施，监督及管理施工现场内分包人的文明施工情况，并不断完善文明施工措施，使整个施工现场处于安全、有序、合法的施工状态。
2.2.1如因承包人未加强安全文明施工管理，导致发包人被政府有关部门处罚、通报或者被媒体曝光报道的，承包人需每次向发包人支付违约金5万元，且政府有关部门的罚款由承包人承担，发包人有权从应当支付的工程款中直接扣除。
2.2.2承包人负责对分包人进行文明施工现场的教育及日常管理，承包人全面负责施工期间的现场安全。
2.2.3承包人应采取一切合理措施，保护现场内外的环境，并限制由分包人、供应商施工作业引起的污染、噪音以及其它对公共财产的损坏和妨碍的后果。
2.3技术服务承包人对于分包人施工项目提出的技术要求进行指导与技术咨询，包括但不限于管线标高、器具位置及由于结构限制对预留、预埋的要求。
epc工程总包合同
（1）合同签订后7个工作日内，甲方支付合同总价30%的预付款。
（2）工程进度达到50%时，甲方支付合同总价30%的进度款。
（3）工程验收合格后7个工作日内，甲方支付合同总价30%的验收款。
（4）工程质保金为合同总价10%，质保期满且无质量问题后7个工作日内支付。
二、工程范围及内容
2.1乙方承担本项目的EPC工程总包任务，包括设计、采购、施工、调试、验收及售后服务等。
2.2本项目工程范围包括但不限于以下内容：
（1）工程设计：乙方负责完成本项目的设计工作，包括初步设计、施工图设计及审查、编制工程量清单等。
（2）设备采购：乙方负责采购本项目所需的设备、材料、配件等，并保证其质量符合国家标准及甲方要求。
代表（签名）：__________代表（签名）：__________
签订日期：__________签订日期：__________
（3）工程施工：乙方负责组织本项目施工，包括土建、安装、调试等，并确保工程质量和安全。
（4）工程验收：乙方负责组织工程验收，确保工程符合国家及甲方要求。
（5）售后服务：乙方负责提供工程质保期内及质保期外的售后服务。
三、合同价格及支付
3.1本项目合同总价为人民币XX元（大写：XX圆整），双方确认，该价格为固定总价，不因市场价格波动等原因进行调整。
六、争议解决
6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他
7.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为XX年。
甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________
甲方提供的工程要求
甲方提供的工程要求合同书甲方：（公司名称）乙方：（公司名称）鉴于甲方拥有一项工程项目，并拟委托乙方完成该项目，双方本着合作共赢、诚信合作的原则，经友好协商，达成以下协议：第一条项目背景及目标1. 甲方工程项目的背景：甲方计划在（地点）建设一座（具体工程项目描述）。
2. 乙方完成该项目的目标：乙方将根据甲方的要求，按时按质完成（工程项目名称），确保项目的安全、高效和可持续。
第二条工程要求1. 甲方工程要求的技术指标：（详细描述甲方对工程项目的技术要求，包括但不限于质量、工期、安全、环保等要求）2. 乙方按照甲方要求进行工程设计、施工等工作：乙方将严格按照甲方提供的工程要求，进行项目的设计、施工、监管、验收等工作，并及时报告相关进展和问题。
第三条合同期限和工期1. 本合同的有效期为（时间段），自合同签署之日起计算。
2. 工程项目的工期为（时间段）。
3. 乙方应按照工程项目的工期安排施工，并在完成工程项目后进行验收。
第四条价款支付1. 甲方向乙方支付的总价款为（金额）。
2. 价款支付方式及时间安排：（具体描述甲方向乙方支付价款的方式、比例和时间安排）第五条违约责任1. 乙方未按照本合同约定的工程要求进行施工的，甲方有权要求乙方承担相应的赔偿责任。
2. 如因不可抗力等不可预见的原因导致工程延期或无法完成，双方应友好协商解决，并确保双方的合法权益。
第六条保密条款1. 双方承诺对于在项目过程中所获取的商业机密或具有商业价值的知识进行保密。
2. 保密期限为合同终止之后的（时间段）。
3. 如因一方违反保密义务导致对方遭受损失，违约方应承担相应的经济赔偿责任。
第七条争议解决1. 双方在履行本合同过程中如发生争议，应友好协商解决。
2. 如协商仍不能解决争议，则应提交（仲裁委员会或法院）进行仲裁或诉讼解决。
第八条合同变更和解除1. 双方一致同意，在工程项目进行过程中，如有合理的变更需求，应及时提出并经双方协商确定。
2. 双方一致同意，在下列情况下，可解除本合同：a. 甲方支付价款逾期超过（天数）；b. 乙方未按照合同约定进行工程项目的实施；c. 工程项目出现无法解决的争议。
总承包合同中发包人要求内容和范围
心内科CCU病房工作制度引言概述：心内科CCU病房是医院中专门负责心脏疾病患者抢救与治疗的重要部门。
为了保证病房的正常运行和患者的安全，制定合理的工作制度是至关重要的。
本文将从五个方面详细介绍心内科CCU病房的工作制度。
一、患者接诊与入院流程1.1 患者接诊：医生和护士接到患者后，首先进行初步评估，了解患者的病情和病史，以便做出合理的治疗方案。
1.2 入院准备：患者入院前，病房护士需准备好床位、病历本和必要的医疗器械，确保患者顺利入住病房。
1.3 入院流程：患者入院后，护士需详细记录患者的基本信息、病情变化和治疗方案，同时进行必要的体格检查和医嘱执行。
二、病情监测与护理2.1 病情监测：护士需要定期监测患者的生命体征，如心率、血压、呼吸等，以及心电图、血氧饱和度等特殊检查项目，及时发现和处理异常情况。
2.2 护理措施：根据患者的具体病情，护士需制定个性化的护理计划，包括给药、输液、导尿等操作，同时关注患者的心理需求，提供安全、舒适的护理环境。
2.3 危重护理：对于危重患者，护士需要密切观察其病情变化，及时采取抢救措施，如心肺复苏、气管插管等，确保患者的生命安全。
三、医患沟通与团队协作3.1 医患沟通：护士需要与医生、患者及其家属进行有效的沟通，详细了解患者的病情和治疗计划，并及时向医生反馈患者的病情变化。
3.2 团队协作：CCU病房是一个协作紧密的团队，护士需要与其他护士、医生、技师等密切合作，共同制定治疗方案和护理计划，确保患者得到全面的医疗服务。
3.3 紧急情况处理：在紧急情况下，如患者突然心跳停止，护士需要迅速反应，与团队成员密切配合，进行心肺复苏等紧急处理。
四、安全与卫生管理4.1 安全措施：护士需要确保病房内的设备、药品和医疗器械的安全使用，定期检查并维护设备，防止患者和医护人员的意外伤害。
4.2 感染控制：护士需要执行严格的感染控制措施，如手卫生、消毒操作等，保证病房的清洁与无菌环境，防止交叉感染。
合同中的承接与施工要求
合同中的承接与施工要求合同编号：XXXXX签订日期：XXXX年XX月XX日甲方：（委托方）地址：XXXXX联系人：XXXXX电话：XXXXX乙方：（承接方）地址：XXXXX联系人：XXXXX电话：XXXXX鉴于甲方拟委托乙方进行工程项目的承接与施工，双方达成以下协议：一、工程项目概述1.1 项目名称：XXXXX1.2 项目地点：XXXXX1.3 项目规模：XXXXX1.4 工程周期：XXXXX二、甲方的责任与义务2.1 提供必要的工程设计文件，并确保其准确、完整。
2.2 提供工程项目所需的土地使用权和相关许可证。
2.3 按照约定的付款方式及时支付工程款项。
2.4 向乙方提供必要的技术支持和协助。
三、乙方的责任与义务3.1 根据甲方提供的工程设计文件，按照合同约定的质量标准和工期要求进行承接与施工。
3.2 保证施工过程中的安全，采取必要的防护措施，确保工人和设备的安全。
3.3 保证施工过程中的环境保护，合理利用资源，减少对环境的污染。
3.4 如遇到工程变更或问题，应及时与甲方沟通，并协商解决方案。
3.5 保证工程质量符合国家相关标准和法律法规的要求。
四、工程款项支付方式4.1 工程款项将按照以下方式支付给乙方：（具体支付方式和时间约定根据实际情况进行填写）五、违约责任5.1 若甲方未按时支付工程款项，应按照约定支付滞纳金。
5.2 若乙方未按照约定质量标准和工期要求进行承接与施工，甲方有权要求乙方进行整改，并要求乙方承担由此产生的费用。
5.3 若一方违反合同约定，给对方造成经济损失的，应承担相应的赔偿责任。
六、合同解除与争议解决6.1 若因不可抗力等原因导致工程无法继续进行，双方可协商解除合同。
6.2 如发生合同履行过程中的争议，双方应通过友好协商解决，如协商不成，可提交至有管辖权的仲裁机构进行仲裁。
七、其他约定事项7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
7.2 本合同自双方签字盖章之日起生效，并持续有效直至工程项目完工验收。
总包与分包单位合规要求协议书
总包与分包单位合规要求协议书
甲方（总包单位）______，乙方（分包单位）______，为了确
保在合作过程中的合规要求，特制定以下协议：
一、乙方承诺在本合同项下开展的相关业务活动符合中华人民
共和国相关法律法规，并且未发生重大违法违规事件。
二、乙方承诺在本项目过程中，不得在任何方式下进行贿赂、
行贿、挪用款项等行为。
三、乙方保证其提供的相关资料、文件真实、合法、有效，如
因乙方虚假资料、文件等造成本项目损失的，乙方应承担相应责任。
四、乙方承诺在项目中执行安全生产措施，保障职工安全生产，减少安全事故发生。
五、乙方应指派专人负责项目合规事宜，并于合作期间，及时
向甲方报告项目的合规情况。
六、乙方应加强内部管理，防范公司内部人员的不当行为，制定完善的风险管理控制措施。
七、甲方有权根据实际情况，在必要时对乙方进行抽查检查，如发现问题，要求乙方立即改正。
八、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。
九、本合同自双方签订后生效，有效期为本项目履约完成之日止。
十、本协议的各项条款是可分的，因任何原因而被判定为无效的，均不影响其它条款的法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签字日期：签字日期：。
招标文件里的合同要求
一、项目概况本项目为XX项目，项目地点位于XX市XX区，项目总投资XX亿元。
项目包括但不限于以下内容：1. 建设规模：占地面积XX万平方米，总建筑面积XX万平方米。
2. 建设内容：主要包括住宅、商业、办公、酒店、配套设施等。
3. 建设工期：自合同签订之日起XX个月内完成。
4. 投资估算：XX亿元。
二、合同要求1. 合同双方（1）甲方：XX市XX区XX项目指挥部（2）乙方：具备相应资质、信誉良好的施工单位2. 合同标的本合同标的为XX项目施工、安装、调试、试运行等全部工作。
3. 合同工期合同工期为自合同签订之日起XX个月内完成。
如因乙方原因导致工期延误，每延误一日，应向甲方支付XX元违约金。
4. 合同价款（1）合同价款：XX亿元。
（2）付款方式：分阶段支付，具体如下：1）合同签订后XX个工作日内，乙方提交工程开工报告，甲方支付合同价款的XX%作为预付款；2）工程开工后XX个月内，甲方根据乙方实际完成的工程量，按月支付合同价款的XX%；3）工程竣工验收合格后XX个工作日内，甲方支付合同价款的XX%作为结算款；4）工程保修期满后XX个工作日内，甲方支付合同价款的XX%作为保修金。
5. 施工质量（1）乙方应严格按照国家有关施工质量标准和规范进行施工，确保工程质量达到国家规定的合格标准。
（2）乙方在施工过程中应做好质量检查和验收工作，确保工程质量。
（3）工程竣工验收合格后，乙方应提供工程保修服务，保修期为XX年。
6. 安全生产（1）乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工现场安全生产。
（2）乙方应建立健全安全生产管理制度，加强对施工现场的安全管理。
（3）乙方应定期对施工现场进行安全检查，及时消除安全隐患。
7. 环境保护（1）乙方应严格遵守国家有关环境保护的法律、法规和标准，确保施工现场环境保护。
（2）乙方应采取有效措施，防止施工现场对环境造成污染。
（3）乙方应定期对施工现场进行环境保护检查，及时消除环境污染。
施工hes合同内容
施工合同内容一、工程概况1.1 工程名称：XXXX项目1.2 工程地点：XXXX地区1.3 工程规模：XXXX平方米1.4 工程总投资：XXXX万元1.5 工程质量标准：符合国家相关法律法规及行业标准二、合同当事人2.1 甲方（业主）：XXXX公司2.2 乙方（施工方）：XXXX建筑有限公司三、合同范围和内容3.1 乙方承担本工程的施工任务，包括土建、安装、装修等全部施工内容。
3.2 乙方负责本工程的施工组织、现场管理、人员配备、材料采购、设备租赁等一切施工相关事宜。
3.3 乙方应当按照约定的时间和质量标准完成本工程，并承担相应的质量保修责任。
四、工期4.1 工程预计开工日期：XXXX年XX月XX日。
4.2 工程预计竣工日期：XXXX年XX月XX日。
4.3 乙方应当根据工程进度计划，合理安排施工力量，确保工程按时完成。
五、工程质量5.1 乙方应当严格按照国家相关法律法规和行业标准进行施工，确保工程质量。
5.2 乙方应当接受甲方及有关部门的检查、监督和验收，对工程质量问题及时进行整改。
5.3 工程验收合格后，乙方应当提供完整的工程技术资料和竣工图纸。
六、工程造价和支付6.1 工程造价按照约定的单价和工程量计算，具体金额在合同附件中予以明确。
6.2 甲方应当按照约定的时间和数额支付工程进度款，工程竣工验收合格后支付尾款。
6.3 乙方应当提供合法的发票，甲方依法予以报销。
七、违约责任7.1 乙方未按照约定的时间和质量标准完成工程的，甲方有权要求乙方支付违约金。
7.2 甲方未按照约定的时间和数额支付工程进度款的，乙方有权要求甲方支付违约金。
7.3 双方当事人违反合同约定的其他条款的，应当承担相应的违约责任。
八、争议解决8.1 双方当事人在履行合同过程中发生争议的，应当首先通过友好协商解决。
8.2 协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
九、其他约定9.1 双方当事人应当遵守国家相关法律法规，不得擅自改变工程性质和规模。
新孙河项目总承包工程合同需求-10页文档资料
北京市朝阳区孙河乡北甸西村2902-18、2902-19、2902-27地块社区配套服务设施、住宅混合公建、二类居住用地项目一期一标段总包合同需求一、基本信息第 3 页二、现场情况描述第 5 页三、工程技术及质量要求1.验收标准质量验收应符合国家主管行政部门发布的相关现行及施工期间新发布的施工质量验收规范及技术规程、北京市地方标准等。
包括但不限于以下：《龙湖工程观感质量验收标准》（最新版）《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2019《工程建设标准强制性条文》和有关法规《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2019《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204－2019《砌体工程施工质量验收规范》GB50203－2019《屋面工程质量验收规范》GB50207－2019《地下防水工程质量验收规范》GB50208－2019《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209－2019《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210－2019《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242－2019《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243－2019《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303－2019《土工试验方法标准》 (GB/T50123)《商品住宅工程质量保修规程》 DB11641-2009附件：《北京龙湖工程做法要求》2.系统技术要求及主要设备材料要求：总包范围内，无系统技术要求，设备技术要求在各分项安装工程合同需求和采购工程合同需求中体现；主要设备材料要求：总包主要设备材料，按照招标文件参考清单中规定的技术参数和品牌档次要求执行。
3.施工组织及施工工艺要求：3.1施工组织要求3.1.1施工组织设计至少应包括并重点描述以下内容：1）施工进度计划：请根据附件：项目关键节点工期要求，详细描述以下重点分部分项工程的工序穿插施工计划：1、结构正负零；2、结构封顶（含附属结构）；3、肥槽回填；4、车库顶板防水、保护层及回填；5、屋面工程；6、小市政施工；7、施工电梯安装；8、二次结构及抹灰；9、移交外装；10、室内工作面移交精装；11、外装落架；12、施工电梯拆除及收口；13、门窗封闭；14、消防验收；15、竣工验收。
工程施工乙方要求甲方
尊敬的甲方：您好！我代表工程施工乙方，就我们之间的工程施工合同执行情况向您提出以下要求，希望得到您的支持和理解。
首先，根据我国相关法律法规和合同约定，乙方在工程施工过程中，应按照甲方的要求，按时完成工程进度，保证工程质量，确保工程安全。
为此，乙方需要甲方在以下几个方面给予支持和配合：1. 确保工程款项的及时支付。
乙方按照合同约定完成工程进度后，甲方应按时支付相应的工程款项。
请甲方务必遵守合同约定，避免因款项支付不及时而影响工程进度和质量。
2. 提供合格的施工场地。
甲方应确保施工场地的合法性，满足工程施工所需的各项条件。
同时，甲方还需协助乙方办理相关施工手续，确保工程施工的顺利进行。
3. 提供完善的设计和技术支持。
甲方作为工程的投资方和需求方，应提供完整、准确的设计图纸和技术要求，确保乙方能够按照甲方的要求进行施工。
同时，甲方在工程施工过程中，应对乙方提供必要的技术支持，协助乙方解决施工过程中遇到的技术问题。
4. 保障乙方的合法权益。
甲方应尊重乙方的合法权益，不得擅自变更合同内容，不得要求乙方违反法律法规和合同约定进行施工。
同时，甲方还需确保乙方在工程施工过程中的人身安全和财产安全。
5. 协助乙方办理工程验收手续。
工程完成后，甲方应按照合同约定和我国相关法律法规，协助乙方办理工程验收手续。
请甲方积极配合乙方，确保工程顺利通过验收。
6. 工程保修期的维修和支持。
工程交付使用后，进入保修期。
甲方应按照合同约定，承担保修期内工程的维修责任。
同时，甲方应给予乙方保修期内的技术支持，确保工程的正常运行。
总之，乙方希望甲方在工程施工过程中，能够积极履行合同约定，给予乙方足够的支持和配合。
我们相信，在双方的共同努力下，工程一定能按照预期目标顺利完成，实现甲乙双方的共赢。
最后，请甲方对乙方提出的要求给予充分重视，并在合同约定的时间内予以回复。
如有任何疑问或需要进一步沟通，请随时与我们联系。
期待与甲方携手共创美好未来！顺祝商祺！工程施工乙方代表[[今天日期]]。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
北京市朝阳区孙河乡北甸西村2902-18、2902-19、2902-27地块社区配套服务设施、住宅混合公建、二类居住用地项目一期一标段
总包合同需求
一、基本信息
现场情况描述
二、工程技术及质量要求
1.验收标准
质量验收应符合国家主管行政部门发布的相关现行及施工期间新发布的施工质量验收规范及技术规程、北京市地方标准等。
包括但不限于以下：
《龙湖工程观感质量验收标准》（最新版）
《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013
《工程建设标准强制性条文》和有关法规
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204－2002
《砌体工程施工质量验收规范》GB50203－2002
《屋面工程质量验收规范》GB50207－2012
《地下防水工程质量验收规范》GB50208－2011
《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209－2010
《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210－2001
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242－2002
《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243－2002
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303－2002
《土工试验方法标准》 (GB/T50123)
《商品住宅工程质量保修规程》 DB11641-2009
附件：《北京龙湖工程做法要求》
2.系统技术要求及主要设备材料要求：
总包范围内，无系统技术要求，设备技术要求在各分项安装工程合同需求和采购工程合同需求中体现；
主要设备材料要求：总包主要设备材料，按照招标文件参考清单中规定的技术参数和品牌档次要求执行。
3.施工组织及施工工艺要求：
3.1施工组织要求
3.1.1施工组织设计至少应包括并重点描述以下内容：
1）施工进度计划：请根据附件：项目关键节点工期要求，详细描述以下重点分部分项工程的工序穿插施工计划：1、结构正负零；2、结构封顶（含附属结构）；3、肥槽回填；4、车库顶板防水、保护层及回填；5、屋面工程；6、小市政施工；7、施工电梯安装；8、二次结构及抹灰；9、移交外装；10、室内工作面移交精装；11、外装落架；12、施工电梯拆除及收口；13、门窗封闭；14、消防验收；15、竣工验收。
应考虑施工所需具备的施工条件、与其他分包单位的配合和供货厂家的协调配合，为保证工期所将采取的各项措施；各分项工程施工方案；
2）质量保证计划：请仔细阅读龙湖集团关于技术质量管理的相关制度要求（详见附件：工程规范和技术说明及其附件包中文件），制定质量保证措施，工程质量等级、标准，保证工程通过验收的具体措施；现场安全文明施工措施；
3）劳动力计划和主要材料设备进场计划，劳动力计划按基础施工、主体结构施工、装饰装
修施工分阶段统计。
材料进场需按照甲方及监理要求进行验收并填写材料设备封样确认单，详见附件。
3.1.2项目管理人员应向施工班组进行详细交底,要求从管理人员到施工人员深刻理解图纸；
3.1.3投标单位进场前应结合现场情况，修正投标时上报的施工组织设计,经建设方和监理批准后进行技术交底到每个施工人员；
3.1.4施工力量和机具等,能保证正常施工；
3.1.5施工现场、施工用水和用电及材料储放场地等临设能满足施工需求。
3.1.6施工现场项目部组织架构固定，报价时报人员名单，施工时不得随意改变。
3.2施工工艺要求（分通用、专用填写）
以设计图纸为准。
3.3 标签标示铭牌要求（分通用、专用填写）
无
4.调试与试运行要求：
依据国家规范及资料规程、设计要求执行，并完善所有调试及试运行记录。
工程实施中、竣工前，需接受发包人组织的设计、地勘、施工、监理、质检部门等有关单位对工程各个环节进行验收。
验收依据为现行的国家或地方验收标准、规范、规程或其他政府部门所发布的与验收相关的法律、法规、条文、通知等。
5.维护保修要求
5.1 质量保修期
5.1.1 集中交付期（自交房通知书确定的集中交付首日起30个日历日）报事整改完结率≥90%，累计交付期（自交房通知书确定的集中交付首日起90个日历日）报事完结率≥95%。
5.1.2住宅的质量保修期限应自房地产开发企业首次交付住宅买受人之日起计算。
共用部位的质量保修期限应自交付首套住宅之日起计算。
5.1.3质保期为项目竣工验收合格后，与物业完成移交后的2年的保修工作，并承诺接到报修电话后，2小时内赶到现场。
5.1.4 质量保修响应
✧中标单位须提供符合上述保修期长度要求的保修及售后服务承诺书。
✧保养保修期内非招标人的人为原因而出现质量问题，由中标单位负责。
中标单位负责包
修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。
投标单位不能修理或不能调换，按不能交货处理。
中标单位须指派专人在现场负责维修工作。
在集中交付之日起的三个月内，承包人应派出足够的维修和管理人员常驻现场负责维修工作，认真履行保修责任，做到服务周到，随叫随到。
服从发包人授权的物业公司的现场管理，遵守物业各项规章制度与进场流程要求。
维修到场时间要求如下：
（1）、出现影响业主正常生活和日常管理类的故障，如门禁、监控、道闸设备损坏故障等，承包人须在接到通知后二小时内赶到现场，六小时内完成维修工作。
（2）、当发生紧急抢修事故，如公共管网爆管、电路跳闸等，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修，二小时内完成抢修工作。
（3）、不影响业主正常生活和日常管理类非紧急维修的情况，承包人须在接到通知后二十四小时内赶到现场。
（4）、紧急情况下，如公共管网爆管、电路跳闸、井盖破损等情况，在承包人维修人员到达之前，发包人或发包人授权的物业公司可采取适当的应急措施，费用由承包人承担。
（5）、发生紧急抢修事故的，承包人若无法立即到达，发包人有权立即自行委托施工单位进行维修，所产生的一切费用由承包人在四十八小时内支付。
5.2在设备安装调试期间，进行现场调试技术指导；
5.3设备投入运行后投标单位负责对招标人操作人员和维修人员3-4人进行现场免费培训，培训至操作人员能独立且熟练操作，并能处理简单的设备故障，帮助投标单位建立设备使用操作规程。
5.4保修期后的维护要求：
5.4.1投标单位应保证其所提供的产品，在质量保证期结束后至少十年内，设备的主要部件与易损件不会因产品的更新而无法提供；
5.4.2备品备件：供货商应提供随机备品备件和专用工具以及正常运转两年所需备品备件、三年易损件的详细清单，由业主审查确定。
5.4.3所有的易损件和备件应具有互换性。
易损件和备件的包装保护，应能保证其长期存放而不变质，且应有明显标志。
5.4.4投标单位在北京市内设有维修中心或类似机构，保证在设备发生故障24小时内，可以派技术人员赴现场解决。
5.4.5投标单位须说明其用于维修的零部件储存地点，提供这些部件需要的时间；
6.竣工资料（通用）
6.1投标单位应提供设备的中文技术资料，包括技术说明书，产品的电路图、安装装配图、使用说明书、维修手册壹套。
如不慎侵犯了你的权益，请联系我们告知！
6.2工程竣工前15日内向招标人提供完整的纸质竣工资料三套（须与招标人审核后的图纸保持一致），统一向招标人、物业移交。
投标单位另需提供一套电子版竣工资料（光盘形式）。
（本资料素材和资料部分来自网络，仅供参考。
请预览后才下载，期待您的好评与关注！）。