在建工程转让合同范本
在建工程转让协议书4篇
在建工程转让协议书4篇篇1在建工程转让协议书甲方:(转让方)地址:电话:法定代表人:身份证号码:乙方:(受让方)地址:电话:法定代表人:身份证号码:鉴于,甲方是具备独立法人资格的企业/个人,代表本公司/个人享有对以下在建工程项目的转让权;鉴于,乙方愿意接受甲方转让的在建工程项目,并自愿承担该在建工程项目的全部权利和义务;经双方友好协商,就甲方拟将下述在建工程项目转让给乙方事宜,达成如下协议:第一条在建工程项目的确定1.1 甲方自愿转让给乙方的在建工程项目名称为:______(以下简称为“在建工程项目”)。
1.2 在建工程项目的详细信息如下:项目名称:项目位置:项目规模:项目工程量:项目预期竣工日期:其他相关信息:第二条转让条件2.1 甲方承诺在建工程项目的所有权不存在任何质押、抵押、查封等限制性权利;2.2 甲方应当向乙方提供完整的在建工程项目资料,包括但不限于设计图纸、施工合同、质量检测报告等;2.3 乙方应当在签署本协议后,按照约定时间和价格向甲方支付转让款项;2.4 如因转让行为发生的税费,由乙方承担。
2.5 乙方自愿并无异议地接受甲方的转让行为,并同意承担在建工程项目的全部权利和义务。
第三条转让价格3.1 乙方同意支付给甲方的转让价格为______元;3.2 乙方应在签署本协议后______日内将上述转让价格一次性支付至甲方指定账户。
第四条转让手续4.1 双方同意自本协议签署之日起______日内完成在建工程项目的转让手续;4.2 甲方应向乙方提供相关转让手续所需的文件,包括但不限于权属证明、项目完成验收报告等。
第五条违约责任5.1 若因一方违约造成对方损失的,违约方应当承担相应的赔偿责任;5.2 若因乙方违约导致转让失败,甲方有权要求乙方承担因此产生的一切费用;5.3 若因甲方违约导致转让失败,乙方有权要求甲方承担因此产生的一切费用。
第六条其他约定6.1 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力;6.2 本协议自双方签署之日起生效,有效期为______年,在建工程项目转让手续办理完毕之日终止;6.3 本协议未尽事宜,经双方协商一致后另行签订书面补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
工程项目转让合同范本5篇
工程项目转让合同范本5篇第1篇示例:工程项目转让合同范本甲方:(转让方)为明确双方权利义务,根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲、乙双方经友好协商,就甲方拟将工程项目转让给乙方,达成如下协议:一、转让项目甲方同意将位于(具体地址)的(工程项目名称),项目基本情况如下:1. 项目名称:2. 项目位置:3. 项目规模:4. 项目权属:现归甲方所有5. 项目主要建设内容:二、转让价格乙方同意支付给甲方转让项目的价格为(具体数字)万元人民币,转让款项应在双方签订本合同之日起(具体时间)内一次性支付完成。
三、转让条件1. 甲方需确保其对工程项目的所有权无争议,不存在任何第三方的权利纠纷。
2. 乙方在接受工程项目后,须继续执行原合同约定的工程建设内容,保证工程项目的质量和进度。
3. 甲、乙双方应在签订本合同后办理相关工程项目的过户手续,并保证过户手续的顺利进行。
4. 双方同意在转让完成后,协助对项目的交接工作,并将相关资料、文件等清晰准确地移交给受让方。
四、违约责任1. 任一方未履行本合同约定的义务或违反相关法律法规规定,均视为违约,守约一方有权要求违约方承担相应的违约责任。
2. 对于因不可抗力导致的合同无法履行情况,双方均不承担责任。
3. 若甲方违约导致工程项目转让不能完成,甲方应承担给予乙方相应经济赔偿的责任。
五、附则1. 本合同自双方签字盖章起生效,至双方履行完毕全部义务终止。
2. 本合同未尽事宜,双方可以另行协商,签订补充协议。
3. 本合同正本一式(具体份数)份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(签字):乙方(签字):签署日期:年月日以上为《工程项目转让合同范本》,甲、乙双方应认真履行合同约定,维护双方的合法权益,保障项目转让顺利完成。
希望双方能够通力合作,共同促进工程项目的稳步发展。
第2篇示例:工程项目转让合同范本甲方:(转让方)鉴于甲方拥有某工程项目的所有权或权益,且愿意将其转让给乙方,经双方友好协商,特订立本合同,共同遵守以下条款:第一条项目基本情况甲方拥有项目名称为(项目名称),项目地址为(项目地址),项目规划总建筑面积为(总建筑面积),项目建设内容为(建设内容),项目预计完工时间为(完工时间)的工程项目。
在建工程转让协议书5篇
在建工程转让协议书5篇篇1甲方(出让方):____________________乙方(受让方):____________________鉴于甲方与乙方经友好协商,就甲方将在建工程转让给乙方事宜达成一致,特订立本协议。
第一条转让标的1.1 本协议所指的转让标的为位于____________________(地址)的在建工程,具体为____________________(项目名称)。
第二条转让价格及支付方式2.1 甲方将本协议第一条所述在建工程以____________________(转让价格)转让给乙方。
2.2 乙方应按照以下方式支付转让价款:(1)本协议签署后____日内,乙方向甲方支付定金人民币________元;(2)在双方办理完毕相关转让手续后____日内,乙方向甲方支付剩余款项。
第三条转让相关事宜3.1 甲方应保证对所转让的在建工程拥有完全合法的所有权及处分权,并保证该工程无任何形式的抵押、查封、冻结等限制处分情形。
3.2 双方应在本协议签署后____日内,共同委托评估机构对在建工程进行评估,以确定最终的转让价格。
3.3 甲方应协助乙方办理相关转让手续,包括但不限于土地使用权变更、规划许可变更、施工许可变更等。
第四条工程现状及责任划分4.1 本协议所涉在建工程的现状应由双方共同确认,并作为本协议的附件。
4.2 在建工程转让后,因该工程产生的所有风险及责任由乙方承担。
4.3 若因甲方原因导致无法完成转让手续的办理,甲方应退还乙方已支付的款项并承担违约责任。
第五条违约责任5.1 若乙方未按照本协议约定支付款项,应支付逾期违约金。
若逾期超过____日,甲方有权解除本协议。
5.2 若甲方未能按照本协议约定履行相关义务,导致乙方无法顺利取得在建工程的所有权,甲方应退还乙方已支付的款项并承担违约责任。
第六条保密条款6.1 双方应对本协议的内容以及本次转让事宜采取保密措施,不得泄露给第三方。
第七条争议解决7.1 本协议的履行过程中如发生争议,双方应首先友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
工程转让协议书范本6篇
工程转让协议书范本6篇第1篇示例:工程转让协议书范本甲方:(转让方)身份证号码:地址:联系电话:鉴于甲方拥有某项工程项目的权利,为了转让该工程项目的所有权和相关权益,双方经友好协商,达成如下协议:第一条项目描述甲方拥有的工程项目具体情况如下:(在此描述工程项目的名称、内容、范围、价值等)第二条转让事由甲方因个人原因(如:资金需求、时间安排等)需要将该工程项目进行转让,乙方愿意接受转让,并承担相应的权利和义务。
第三条转让价格及支付方式1. 乙方同意以(具体金额)的价格购买该工程项目的所有权及相关权益。
2. 转让款项应在签署本协议后(具体时间)内支付完毕。
3. 乙方应自行承担转让过程中的相关费用(如过户费、税费等)。
第四条交割与过户1. 乙方支付全部转让款项后,甲方应及时向乙方交付工程项目的所有权证书或相关文件。
2. 双方应共同到有关部门进行工程项目的过户手续,过户费用由乙方承担。
3. 乙方应在过户完成后,自行承担工程项目的相关管理和运营责任。
第五条附条件与保密1. 本协议的履行受其他法律、法规的限制,双方应遵守相关法律法规的规定。
2. 本协议内容属于商业机密,双方不得向第三方透露及转让。
3. 如因不可抗力或其他不可抗力事件造成协议无法履行的,双方应及时协商解决方案。
第六条协议的解除及争议解决1. 任何一方在本协议履行过程中出现争议,应友好协商解决;协商不成的,应向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 经双方协商,可提前解除本协议,但须书面协商一致。
第七条附则1. 本协议自签署之日起生效,对双方具有法律约束力。
2. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
3. 本协议未尽事宜,双方可另行协商解决。
甲方:(签章)日期:以上为工程转让协议书范本,甲方与乙方应在明确了解协议内容的情况下签署,确保双方权益不受损害。
希望双方能够遵守协议内容,顺利完成工程项目的转让。
第2篇示例:工程转让协议书范本甲方:(转让方)地址:电话:根据《中华人民共和国合同法》的相关规定,甲、乙双方本着平等互利的原则,就甲方拟将其持有的项目工程的全部权利及利益转让给乙方,经友好协商达成如下协议:一、转让项目1.1 甲方同意将其持有的项目工程(以下简称“工程”)全部权利及利益转让给乙方,包括但不限于工程的施工权、开发权、设计权等。
工程转让协议书之三5篇
工程转让协议书之三5篇篇1甲方(出让方):_________________________乙方(受让方):_________________________鉴于甲乙双方同意就甲方在建设工程中所持有的相关权益进行转让,为明确双方权益及职责,达成如下协议:一、协议目的甲方将其所持有的工程转让给乙方,乙方同意受让该工程,并承担相应权益与义务。
通过本次转让,实现工程建设的顺利推进及双方共赢的目标。
二、工程概况工程名称:_________________________工程地点:_________________________工程建设规模:_________________________工程进度:_________________________工程质量要求:_________________________三、转让内容1. 甲方将其在该工程中的所有权益(包括但不限于设计、施工、管理等相关权益)转让给乙方。
2. 转让后,乙方将承担该工程的全部责任,包括但不限于工程质量、安全、进度等方面的责任。
3. 甲方应确保工程的合法性,并承担因工程转让前所产生的所有法律责任。
四、转让价款及支付方式1. 转让价款为人民币________元。
2. 支付方式:本协议签订后,乙方应按照以下比例支付转让款项:(1)本协议签署后X个工作日内支付定金________元;(2)工程交接完成后X个工作日内支付________元;(3)工程竣工验收合格后X个工作日内支付尾款________元。
五、工程交接1. 甲方应在本协议签订后X日内将工程相关文件、资料等移交给乙方,并协助乙方完成工程交接工作。
2. 交接过程中,双方应共同确认工程现状,并对存在的遗留问题进行处理。
交接完成后,由双方签署交接确认书。
六、双方责任与义务1. 甲方责任与义务:(1)确保工程的合法性,并承担转让前因工程产生的所有法律责任;(2)及时移交工程相关文件、资料等;(3)协助乙方完成工程交接工作;(4)其他约定责任与义务。
在建工程承包转让协议书(通用3篇)
在建工程承包转让协议书(通用3篇)在建工程承包转让篇1发包方:_____________承包方:_____________根据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包条例》及有关规定,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。
第一条工程概况1、工程名称___________________;2、工程地点___________________;3、工程计划批准单位及文号________________;4、工程范围和内容:_________________全部工程建筑面积_______________平方米。
(各单项工程详见工程项目一览表)第二条工程期限1、本工程合同总工期为______天(日历天从开工之日算起)。
2、本工程开工日期______年_____月_____日,竣工日期______年_____月_____日。
3、如遇下列情况,经发包方现场监理工程师或工程师代表签证后,工期作相应顺延,并用书面形式确定顺延期限。
(1)发包方在合同规定开工日期前_____天,不能交承包方施工场地、进场道路、施工用水,或电源未按规定接通,影响承包方进场施工者。
(2)明确由发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场,或进场的材料、设备、成品或半成品等向承包方交验时发现有缺陷,需要修配、改、代、换而耽误施工进度者。
(3)不属包干系数范围内的重大设计变更;提供的工程地质资料不准,使基础超深;施工方法与设计规定不符而增加工程量影响进度者。
(4)在施工中因停水、停电连续影响8小时以上者。
(5)发包方现场监理工程师或工程师代表无故拖延办理签证手续而影响下一工序施工者。
(6)未按合同规定拨付预付款、工程进度款、代购材料价差款而影响施工进度者。
(7)因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等)而影响工程进度者。
第三条工程合同总价1、本工程合同总价为人民币_______________元。
在建工程转让合同6篇
在建工程转让合同6篇篇1在建工程转让合同甲方(出让方):(甲方名称、住所地、法定代表人)乙方(受让方):(乙方名称、住所地、法定代表人)依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定,甲、乙双方经友好协商,就甲方所建在建工程的转让事宜达成如下协议:第一条转让工程篇目、建设位置、建筑面积、土地来源、土地使用权年限、土地使用权人等基本情况详情见《在建工程转让项目清单》。
乙方已经审阅《在建工程转让项目清单》并承诺所提供的资料真实有效。
第二条甲方将其名下所建在建工程的全部产权转让给乙方,包括但不限于土地使用权、建筑物、附属设施等全权转让。
第三条乙方在签订本合同之日起,自行承担在建工程后续建设及现有设施保持和维修的义务。
第四条转让价格为人民币(大写)(¥小写)。
第五条转让款由乙方在本合同签署之日支付。
第六条其他未尽事宜,由甲乙双方协商一致解决。
第七条本合同一式两份,甲乙双方各持一份,自双方签字盖章之日起生效。
(以下无正文)甲方(盖章):法定代表人(签字):年月日乙方(盖章):法定代表人(签字):年月日在建工程转让项目清单项目名称:(项目名称)建设位置:(建设位置)建筑面积:(建筑面积)土地来源:(土地来源)土地使用权年限:(土地使用权年限)土地使用权人:(土地使用权人)以上内容为在建工程转让合同相关内容,详细条款以双方正式签订的合同为准。
篇2在建工程转让合同甲方:(转让方名称)乙方:(受让方名称)鉴于甲方为项目建设主体,现拟将其承建的在建工程向乙方转让,经甲、乙双方友好协商,本着平等互利的原则,达成以下协议:一、在建工程基本情况1.在建工程名称、项目地址:(填写具体信息)2.在建工程规划用途、建筑面积、土地面积:(填写具体信息)3.在建工程设计单位、施工单位、监理单位:(填写具体信息)4.在建工程合同金额、开工日期、竣工日期:(填写具体信息)二、转让价格及付款方式1.乙方承诺按照书面报价支付转让价格,总价为(填写具体金额),无任何其他附加条件。
在建工程转让协议6篇
在建工程转让协议6篇篇1甲方(出让方):________________乙方(受让方):________________鉴于甲方和乙方经友好协商,甲方同意将其拥有的在建工程转让给乙方,乙方同意受让该在建工程。
为明确各方权益,达成以下协议:第一条转让标的1.1 本协议转让的标的为甲方所拥有的在建工程,具体为________________工程。
1.2 转让的标的物包括该工程的所有相关权益、责任和风险,包括但不限于已完成的工程、未完成的工程、相关的土地使用权、规划许可、施工许可等。
第二条转让价格及支付方式2.1 转让价格:________________元人民币。
2.2 支付方式:(1)乙方应在协议签署后XX个工作日内支付定金XX元人民币;(2)在办理完相关转让手续并移交工程相关资料后,乙方支付剩余款项。
第三条转让手续及工程移交3.1 甲方应负责办理相关的在建工程转让手续,包括但不限于土地使用权变更、规划许可变更、施工许可变更等。
3.2 甲方应在办理完转让手续后的XX个工作日内,将工程的所有相关资料移交给乙方,包括但不限于工程设计图纸、施工图纸、施工合同、材料采购合同等。
第四条工程的现状及风险4.1 甲方应真实、全面地披露工程的现状,包括工程的进展情况、存在的问题、风险及负债情况等。
4.2 工程转让后,乙方应自行承担与工程相关的风险,包括但不限于工程质量问题、施工进度延误、安全事故等。
第五条双方的权利与义务5.1 甲方的权利与义务:(1)保证转让的标的物为其合法所有;(2)负责办理相关的转让手续;(3)按时移交工程的相关资料。
5.2 乙方的权利与义务:(1)按约定支付转让款项;(2)接受转让的标的物,并承担与工程相关的风险;(3)负责工程的后续建设及运营。
第六条违约责任6.1 若甲方未能按期办理转让手续或移交相关资料,应支付违约金XX元人民币给乙方。
6.2 若乙方未能按期支付转让款项,应支付违约金XX元人民币给甲方。
在建工程转让协议书4篇
在建工程转让协议书4篇全文共4篇示例,供读者参考篇1在建工程转让协议书转让协议书甲方(转让方):__________ 公司地址:_______________法定代表人:_______________联系方式:_______________乙方(受让方):__________ 公司地址:_______________法定代表人:_______________联系方式:_______________经双方友好协商,就甲方拟转让其位于_______________的在建工程(以下简称“该工程”)而订立本协议。
一、转让标的1.1 甲方同意将位于________________的在建工程全部权益(包括但不限于土地使用权、建筑物、设备等)转让给乙方。
1.2 该工程的具体情况为_______________,总建筑面积_______________,总投资_______________。
1.3 该工程的土地使用权证书号为_______________,建设工程规划许可证号为_______________。
二、转让条件2.1 乙方同意支付转让标的的转让价款为_______________,转让价款支付方式为_______________。
2.2 转让标的的转让价款应在签订本协议之日起_______________日内支付完成。
2.3 甲、乙双方约定,如乙方未按时支付转让价款,甲方有权解除本协议并追究乙方的法律责任。
三、转让手续3.1 甲方应向乙方交付该工程的所有相关资料,包括但不限于土地使用权证书、建设工程规划许可证、施工合同等文件。
3.2 乙方应在收到相关资料后自行办理转移手续,将土地使用权及建设工程规划许可证等权利证书转移给自己。
四、转让保证4.1 甲方保证其对该工程拥有合法的所有权,并保证其没有被任何其他单位或个人侵犯。
4.2 甲方保证其提供的所有资料真实、合法且完整,不会隐瞒任何重要信息。
五、其他事项5.1 本协议未尽事宜,双方可另行签订补充协议。
工程项目转让合同范本5篇
工程项目转让合同范本5篇篇1甲方(出让方):____________________乙方(受让方):____________________鉴于甲方与乙方经友好协商,就甲方所拥有的工程项目转让给乙方事宜达成一致,特订立本合同,以兹信守。
一、合同背景及目的1. 甲方同意将其所拥有的工程项目(以下简称“项目”)转让给乙方,乙方同意接受该项目的所有权利与义务。
2. 双方希望通过本合同明确各自的权利和义务,以确保项目转让的顺利进行。
二、项目概况1. 项目名称:____________________2. 项目地点:____________________3. 项目内容:____________________4. 项目进度:____________________三、转让事项1. 甲方将其拥有的该项目的全部权利与义务转让给乙方,包括但不限于项目的建设权、经营权等。
2. 乙方应支付相应的转让费用给甲方。
具体的转让费用、支付方式等详见本合同其他条款。
四、权利义务1. 甲方应保证项目的合法性,确保其拥有该项目的全部权利,并承担与该项目相关的所有义务。
2. 乙方应按时支付转让费用,并保证按照合同约定履行其他相关义务。
3. 双方应共同协作,确保项目的顺利进行。
如遇问题,应及时沟通并协商解决。
五、转让价款及支付方式1. 转让价款:人民币______元整。
2. 支付方式:(1)合同签订后______日内,乙方向甲方支付定金______元;(2)项目交接完成后______日内,乙方向甲方支付剩余款项______元。
六、项目交接1. 双方应共同制定项目交接方案,确保项目交接的顺利进行。
2. 交接内容包括但不限于项目文件、资料、现场设施等。
3. 交接完成后,双方应签署交接确认书。
七、违约责任1. 如一方违反本合同的约定,应承担违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。
2. 如因违约导致项目转让无法完成,违约方应承担相应的违约责任,并赔偿对方因此产生的全部损失。
关于建设工程转让合同模板汇总5篇
关于建设工程转让合同模板汇总5篇篇1合同编号:[具体编号]甲方(转让方):[甲方公司名称]地址:[甲方公司地址]法定代表人:[甲方法人姓名]乙方(受让方):[乙方公司名称]地址:[乙方公司地址]法定代表人:[乙方法人姓名]鉴于甲方与乙方经友好协商,就甲方对特定建设工程的相关权益进行转让给乙方事宜达成如下协议,以兹证明。
一、建设工程概况(此部分需要详细描述建设工程的具体信息,包括但不限于项目名称、建设内容、所处地点、施工进度、总造价等。
)二、转让标的及内容(一)甲方将建设工程的以下权益转让给乙方:1. 工程承建权;2. 工程所有权;3. 其他与工程相关的附属权利。
(二)转让不包括甲方在项目中已完成的某些具体工作或部分工程的细节。
乙方须了解并确认购买的是该项目的现有状况及相关权益。
对于任何未完成的义务和责任,甲方将在工程转让完成后由乙方承担。
三、转让条件及款项支付安排(一)乙方须支付的转让费用总额:人民币XXXX万元整。
该费用包含所有工程转让所需的税费等附加费用。
乙方应在签订本合同后XX 个工作日内支付定金XX万元给甲方,剩余款项在双方完成工程交接后XX个工作日内支付完毕。
支付方式:(现金/银行转账)。
收款账户信息:(账户名称、账号等)。
(二)双方应按照国家法律法规的规定缴纳相关税费,并承担各自应承担的税费。
(三)双方应确保本合同中所涉及的工程转让符合国家法律法规的规定,否则应承担由此产生的一切责任。
(四)乙方须充分了解建设工程的全部状况并自愿承担相关风险。
在签订合同后不得无故解除合同或提出其他额外要求。
四、合同签署的法律效力和适用法律本合同由双方签署之日起生效,遵守中华人民共和国法律法规的有关规定,如有争议将适用中国法律并按照中国的仲裁或司法程序解决纠纷。
五、合同的修改和解除双方均不得擅自修改或解除本合同,如需修改或解除本合同需经双方协商一致并书面确认。
合同解除需遵循合同解除的相关法律规定。
------结束------篇2合同编号:[具体编号]签订日期:[具体日期]签订地点:[具体地点]甲方(出让方):[甲方公司名称]地址:[甲方公司地址]法定代表人:[甲方法人姓名]乙方(受让方):[乙方公司名称]地址:[乙方公司地址]法定代表人:[乙方法人姓名]鉴于甲方和乙方经友好协商,就甲方对特定建设工程的相关权益进行转让给乙方事宜达成如下协议,以兹信守。
在建工程转让协议5篇
在建工程转让协议5篇篇1甲方(出让方):____________________乙方(受让方):____________________鉴于甲方与乙方经友好协商,就甲方在建工程的转让事宜达成一致,根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,特订立本转让协议。
一、工程概况本项目为____________________(具体工程名称),位于____________________(详细地址),工程规模、建设内容等详见工程规划许可证及相关文件。
二、转让内容1. 甲方将其在该在建工程上的所有权益(包括但不限于建设权、土地使用权等)转让给乙方。
2. 转让后,乙方将承担本工程的后续建设事宜,包括但不限于完成工程建设、办理相关手续等。
三、转让价格及支付方式1. 转让价格:人民币______元整。
2. 支付方式:双方约定,乙方在签订本协议后______日内支付定金人民币______元整给甲方。
余款在办理完成相关手续并交接完毕后______日内支付完毕。
四、工程现状的陈述与保证1. 甲方保证,该工程权属清晰,不存在权属纠纷。
2. 甲方承诺,该工程未设定抵押、质押等担保权益,未涉及法院查封、冻结等法律限制。
3. 甲方对该工程的建设内容、工程进度、工程质量等负全部责任,确保工程转让前和转让后的顺利过渡。
五、工程转让的审批与手续1. 双方应共同配合,办理工程转让的审批手续。
2. 甲方应提供该工程的全部相关文件,并保证其真实性、完整性。
3. 工程转让手续完成后,相关权益证书等应移交乙方保管。
六、风险承担与违约责任1. 双方应严格按照本协议履行各自义务。
如因甲方原因导致工程转让无法完成,甲方应退还乙方已支付的款项并赔偿乙方由此产生的损失。
2. 如乙方未按约定支付款项或完成相关手续的办理,乙方应承担违约责任,并赔偿甲方由此产生的损失。
3. 在工程转让过程中,因政策、法律调整等不可抗力因素导致工程转让无法完成,双方均不承担违约责任。
在建工程转让合同5篇
在建工程转让合同5篇篇1甲方(出让方):____________________乙方(受让方):____________________鉴于甲方与乙方经友好协商,就甲方在建工程的转让事宜达成一致,为明确双方权利义务,特订立本合同。
一、合同背景及目的本合同旨在明确甲、乙双方在在建工程转让过程中的权利与义务,确保双方权益得到合法保护,并促进工程的顺利进行。
二、工程概况1. 工程名称:____________________。
2. 工程地点:____________________。
3. 工程进度:____________________。
4. 工程规模及主要结构:具体说明工程的总体规模、设计的主要结构及特色。
三、转让条件1. 转让标的:甲方将其拥有的在建工程(包括但不限于土地使用权、已完成的建筑物、配套设施等)的全部权益转让给乙方。
2. 转让价格及支付方式:双方约定转让总价为________元人民币。
支付方式包括________。
3. 转让税费的承担:明确由哪一方承担本次转让所产生的税费。
4. 交接事项:双方应办理交接手续,交接内容包括________等。
四、工程所有权及风险转移自本合同签订之日起,工程的所有权及风险转移至乙方。
五、工程进度及保证1. 甲方应确保工程在转让前达到________标准。
2. 乙方受让后应按照法律规定继续完成工程建设,确保工程质量和安全。
3. 若因甲方原因导致工程进度受阻或无法完成,甲方应承担相应责任。
六、工程文件及手续1. 甲方应提供与工程相关的所有文件资料,包括但不限于规划许可证、施工许可证等。
2. 乙方受让后应及时办理相关工程转让手续,确保工程的合法性和顺利进行。
七、违约责任1. 若甲方违反合同约定,未能在约定时间内完成工程或提供相关资料,应承担违约责任。
2. 若乙方违反合同约定,未按时支付转让费用或未完成工程建设,亦应承担违约责任。
八、争议解决本合同在履行过程中发生的争议,由双方友好协商解决;协商不成的,可提交至________(指定地点)人民法院诉讼解决。
在建工程转让合同样本
在建工程转让合同合同编号:__________甲方(转让方)信息:•名称/姓名:____________________•联系电话:_____________________•注册地址/住址:___________________•法人代表/身份证号码:_____________乙方(受让方)信息:•名称/姓名:____________________•联系电话:_____________________•注册地址/住址:___________________•法人代表/身份证号码:_____________鉴于甲方合法拥有位于__________的在建工程项目(以下简称“该项目”),并有权进行整体或部分转让;乙方有意受让该项目的全部或部分权益。
双方经友好协商,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及相关法律法规的规定,达成如下协议:第一条项目概况1.1 该项目名称:。
1.2 建设地点:。
1.3 规划用途及建设规模:________。
1.4 目前施工进度及已完成工程量概述:。
第二条转让内容与范围2.1 甲方向乙方转让的内容包括但不限于:土地使用权、已完成的建筑物及其附属设施的所有权、施工图纸及技术资料等与该项目建设相关的所有权利和利益。
具体清单见附件一。
2.2 本次转让的范围为上述内容的________%(百分比),或详细描述具体范围。
第三条转让价款及支付方式3.1 本合同项下的转让总价款为人民币________元整(大写:)。
3.2 支付方式:(具体说明分期付款的时间节点及金额比例,如定金支付、首付款时间、尾款支付条件等。
) - 定金:合同签订后__日内支付总价的%作为定金。
- 首付款:满足某些条件时支付总价的%。
- 余款及其他费用处理方式:_______。
第四条权属变更登记手续4.1 甲乙双方应在本合同生效后__日内共同向相关部门申请办理权属变更登记手续,所需税费按国家规定各自承担。
在建工程转让合同6篇
在建工程转让合同6篇篇1在建工程转让合同甲方(转让方):__________乙方(受让方):__________根据《中华人民共和国合同法》的相关规定,甲、乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,就甲方持有的在建工程(以下简称“工程”)进行转让事宜,达成如下协议:第一条转让标的1.1 甲方持有的工程位于_______,项目名称为_______,项目具体情况详见附件_______。
1.2 乙方同意受让甲方所持有的工程,包括但不限于项目现有的施工图纸、合同、工程款项等。
第二条转让条件2.1 甲方应向乙方提供全部与工程相关的资料,包括但不限于施工合同、设计图纸、各阶段施工进度、竣工验收情况等。
2.2 乙方同意接受工程的现状,并愿意承担工程施工过程中可能存在的一切风险。
2.3 乙方同意在本合同生效后第三日内向甲方支付相应的转让款项。
转让款项包括_______元人民币。
第三条转让过程3.1 甲方应在本合同生效后第三日内将工程相关资料交付给乙方。
乙方应在收到资料后对资料进行认真审核,不得因资料不完整或有误而拒绝支付转让款项。
3.2 甲方应协助乙方完成有关工程的过户手续,并保证工程的合法性及真实性。
如工程发生质量问题,甲方同意承担相应的法律责任。
第四条违约责任4.1 一方违约,应向另一方支付违约金,违约金数额为合同金额的_______%,违约金应在一周内支付。
4.2 在建工程的转让过程中如发生严重违约行为,另一方有权解除合同,并要求违约方承担相应的法律责任。
第五条其他约定5.1 本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程所有权正式转移之日终止。
5.2 本合同的签订、生效、解释及揭示均适用中国法律。
5.3 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(签字):__________ 日期:__________乙方(签字):__________ 日期:__________(以下空白无正文)在建工程转让合同属于比较具体的合同类型,需要明确工程的位置、名称、具体情况等内容,以及双方的义务和责任。
在建工程转让合同
篇一:在建工程转让合同在建工程转让协议转让方:(下称"甲方")地址:法定代表人:职务:受让方:(下称"乙方")地址:法定代表人:职务:鉴于:1.年月日,法院作出中法执字第号《民事裁定书》,将(建筑面积共计平方米)裁定给甲方;2.甲方拟将取得的上述在建工程转让给乙方。
甲、乙双方因在建工程转让事宜,经协商一致,签署本协议,共同遵守执行。
第一条标的物甲方转让给乙方的标的物为:位于(建筑面积共计平方米)。
上述标的物以下统称"房产"。
第二条价款及支付一、价款甲方转让房产总价格为人民币元。
二、支付1.本协议自生效之日起30个工作日内支付总价款的%,计人民币元;2.下列条件全部满足之日起90个工作日内支付总价款的%,计人民币元:a.甲方已依据《民事裁定书》将房产权属证书办至甲方名下;b.甲方与乙方/乙方指定的民事主体正式签署《商品房购销合同》,将房产转让给乙方/乙方指定的民事主体;c.本市房地产交易中心受理房产过户申请。
3.房产权属证书办至乙方/乙方指定的民事主体名下之日起30个工作日内支付总价款的%,计人民币元。
第三条税费1.甲方依据《民事裁定书》办理房产权属证书所需税费由甲方负担;2.甲方将房产转让给乙方/乙方指定的民事主体所需税费按照法律规定由甲方与乙方/乙方指定的民事主体各自负担。
第四条双方义务一、甲方义务。
房产权属证书及过户手续由甲方负责办理,具体如下:1.甲方于本协议生效之日起5个工作日内依据《民事裁定书》开始办理房产权属证书;2.甲方依据《民事裁定书》取得房产权属证书之日起5个工作日内完成下列事项:a.与乙方/乙方指定的民事主体签署《商品房购销合同》;b.开具售房发票;c.向本市房地产交易中心提交房产过户申请及相关资料。
二、乙方义务1.如期支付房产转让款;2.协助办理房产权属证书。
第五条协议变更与解除一、修改本协议须经双方协商一致并签署书面补充协议:二、出现下列情形之一,甲方有权解除协议:a.乙方逾期付款超过120个工作日;b.乙方未能协助甲方办理房产证书。
在建工程资产转让合同范本
在建工程资产转让合同合同编号:_____________甲方(转让方)信息企业名称:_________________________法定代表人/负责人:____________________联系电话:___________________________注册地址:___________________________组织机构代码:_______________________乙方(受让方)信息个人姓名/企业名称:______________________身份证号码/统一社会信用代码:_______________法定代表人/负责人(如为企业):____________联系电话:___________________________住址/注册地址:_________________________第一条合同目的与依据鉴于甲方合法拥有位于______________的在建工程项目(以下简称“该工程”),根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国物权法》及相关法律法规,甲乙双方经友好协商,就甲方将该工程的全部或部分资产(包括但不限于土地使用权、建筑物及附着物、设备设施等)及其相关权益(以下统称“标的资产”)转让给乙方事宜达成如下协议。
第二条标的资产的详细情况2.1 工程位置及现状描述:该工程项目坐落于_________________________________,目前建设进度为_________________;具体以附件一:《在建工程现状及交接清单》为准。
2.2 权属证明文件:甲方保证对本合同项下的标的资产享有完全的所有权或处置权,并已取得所有必要的政府批准或许可。
权属证书复印件见附件二。
第三条转让价格及支付方式3.1 双方商定,标的资产的转让总价为人民币(大写)____________元整(¥)。
此价格已包含税费及其他可能产生的费用中应由甲方承担的部分(如有)。
3.2 支付方式:(请根据实际情况选择填写或直接留空后自行设计条款) - (示例)首付款:合同签订之日起__日内,乙方向甲方支付总价款的__%作为定金/预付款,即人民币(大写)万元整(¥); - 余款支付条件及时间:……。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
【合同标题】在建工程转让合同
【合同分类】房屋买卖合同
转让方:____(下称“甲方”)
地址:____
法定代表人:____
职务:____
受让方:____(下称“乙方”)
地址:____
法定代表人:____
职务:____
鉴于:
1.____年____月____日,____法院作出____中法执字第____号《民事裁定书》,将____(建筑面积共计____平方米)裁定给甲方;
2.甲方拟将取得的上述在建工程转让给乙方。
甲、乙双方因在建工程转让事宜,经协商一致,签署本协议,共同遵守执行。
第一条标的物
甲方转让给乙方的标的物为:
位于____(建筑面积共计____平方米)。
上述标的物以下统称“房产”。
第二条价款及支付
一、价款
甲方转让房产总价格为人民币____元。
二、支付
1.本协议自生效之日起30个工作日内支付总价款的____%,计人民币____元;
2.下列条件全部满足之日起90个工作日内支付总价款的____%,计人民币
____元:
A.甲方已依据《民事裁定书》将房产权属证书办至甲方名下;
B.甲方与乙方/乙方指定的民事主体正式签署《商品房购销合同》,将房产转让给乙方/乙方指定的民事主体;
C.本市房地产交易中心受理房产过户申请。
3.房产权属证书办至乙方/乙方指定的民事主体名下之日起30个工作日内支付总价款的____%,计人民币____元。
第三条税费
1.甲方依据《民事裁定书》办理房产权属证书所需税费由甲方负担;
2.甲方将房产转让给乙方/乙方指定的民事主体所需税费按照法律规定由甲方与乙方/乙方指定的民事主体各自负担。
第四条双方义务
一、甲方义务。
房产权属证书及过户手续由甲方负责办理,具体如下:
1.甲方于本协议生效之日起5个工作日内依据《民事裁定书》开始办理房产权属证书;
2.甲方依据《民事裁定书》取得房产权属证书之日起5个工作日内完成下列事项:
A.与乙方/乙方指定的民事主体签署《商品房购销合同》;
B.开具售房发票;
C.向本市房地产交易中心提交房产过户申请及相关资料。
二、乙方义务
1.如期支付房产转让款;
2.协助办理房产权属证书。
第五条协议变更与解除
一、修改本协议须经双方协商一致并签署书面补充协议:
二、出现下列情形之一,甲方有权解除协议:
A.乙方逾期付款超过120个工作日;
B.乙方未能协助甲方办理房产证书。
三、出现下列情形之一,乙方有权解除协议:
A.甲方未于本协议规定期限将房产权属证书及办至甲方名下;
B.甲方未于本协议规定期限将房产权属证书及办至乙方/乙方指定的民事主体名下;
C.甲方对房产的权益存在瑕疵,包括但不限于:不具有所有权、行使权利受到限制、无法取得房产权属证书、无法将房产权属证书办至乙方/乙方指定的民事主体名下;
D.未经乙方书面同意,甲方将房产抵押/转让/赠与/投资/抵债给乙方/乙方指定的民事主体之外的人。
四、解除协议书面通知到达相对方之日起,本协议即告解除。
五、本协议解除之日起5个工作日内,甲方将已收取的房产转让款退还乙方。
六、本协议的解除不影响违约方承担违约责任。
第六条违约责任
任何一方违反本协议规定,须赔偿相对方因此遭受的损失。
第七条合同的变更
当事人如需要修改合同条款或者合同未尽事宜,须经双方协商一致,签订补充协定,补充协定与本合同具有同等效力。
第八条协议附件
本协议附件包括但不限于:____。
第九条不可抗力
任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议,应自不可抗力事件发生之日起三日内,将事件情况以书面形式通知另一方,并自事件发生之日起三十日内,向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。
第十条争议的解决
本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。
如果经协商未达成书面协议,则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼
第十一条权利的保留
任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动,不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任的放弃。
任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任,不应视为放弃对对方任何其他权利或任何其他责任的追究。
所有放弃应书面做出。
第十二条后继立法
除法律本身有明确规定外,后继立法(本协议生效后的立法)或法律变更对本协议不应构成影响。
各方应根据后继立法或法律变更,经协商一致对本协议进行修改或补充,但应采取书面形式。
第十三条通知
本协议要求或允许的通知或通讯,不论以何种方式传递均自被通知一方实际收到时生效。
前款中的“实际收到”是指通知或通讯内容到达被通讯人(在本协议中列明的住所)的法定地址或住所或指定的通讯地址范围。
一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起三日内,将变更后的地址通知另一方,否则变更方应对此造成的一切后果承担法律责任。
第十四条协议的解释
本协议各条款的标题仅为方便而设,不影响标题所属条款的意思。
第十五条生效条件
本协议自各方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。
第十六条其他
本协议一式____份,具有相同法律效力。
各方当事人各执____份,其他用于履行相关法律手续。
甲方(盖章):____ 乙方(盖章):____
代表人(签字):____ 代表人(签字):____
____年####月####日 ____年####月####日
签订地点:____ 签订地点:____。