施工合同终止协议
工程终止合同协议书5篇
工程终止合同协议书5篇篇1甲方：[甲方公司名称]乙方：[乙方公司名称]鉴于甲乙双方同意就某工程项目进行合作，并签订了相关工程合同。
但因某些原因，现需终止该工程合同的执行。
为明确双方权益，达成以下工程终止合同协议书：一、协议目的鉴于甲乙双方同意终止双方之前签署的工程合同，为避免后续纠纷，双方共同协商，达成此工程终止合同协议书。
二、工程概况本工程为[具体工程名称]，工程地点位于[具体地址]，工程的主要内容包括[具体工程内容]。
双方于[签订日期]签署了关于本工程的合同。
现因[终止原因]，双方决定终止该合同。
三、合同终止的条款和条件1. 双方同意自本协议签署之日起，终止双方签署的关于本工程的合同。
2. 乙方应停止一切与本合同有关的工程施工活动，并确保现场安全。
3. 双方应共同确认并完成工程的验收工作，包括但不限于工程质量、进度款的支付等。
4. 乙方应按照合同约定，完成已完成的工程量结算，并提交结算报告给甲方。
5. 甲方应按照合同约定，支付乙方已完成工程量的款项。
6. 双方应协商解决与本合同有关的未解决问题，包括但不限于工程变更、索赔等。
7. 本协议签署后，乙方应立即停止使用甲方的场地、设备、材料等，并将场地恢复原状。
四、违约责任及处理方式1. 若因乙方原因未能按照本协议约定完成相关义务，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
2. 若因甲方原因未能按照本协议约定支付款项或履行其他义务，甲方应承担违约责任。
3. 双方应友好协商解决因违约产生的纠纷，如协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、保密条款双方同意在协议执行过程中及协议终止后，对涉及的商业秘密、技术秘密等信息予以保密，未经对方许可，不得向第三方泄露。
六、争议解决方式及法律适用1. 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若双方在协议履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
施工终止协议书3篇
施工终止协议书3篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________鉴于甲乙双方就位于_______________地区的施工项目进行合作，因故无法继续履行施工合同，经双方友好协商，达成如下终止协议：一、协议背景双方于本协议签署前签订了关于上述项目的施工合同，现因_________________________原因，双方均认为无法继续履行该合同。
经过友好协商，双方同意终止该施工合同，并就终止后的相关事宜进行约定。
二、协议目的本协议的目的是明确双方在施工合同终止后的权利与义务，公平合理地解决双方之间的争议和纠纷，保护双方的合法权益。
三、协议条款1. 终止施工合同：自本协议生效之日起，双方之间的施工合同正式终止。
2. 结算与支付：（1）双方确认截至本协议签署之日，乙方已完成工程量的结算价为_________元人民币。
（2）甲方应在本协议签署后____日内支付结算价款的____%给乙方，剩余款项在乙方按照本协议约定完成相关工作后支付。
（3）如甲方未能按时支付款项，应按照未付款项的____%向乙方支付逾期违约金。
3. 后续工作处理：（1）乙方应在本协议签署后____日内完成已完成的工程项目的收尾工作。
（2）甲方应为乙方完成后续工作提供必要的支持和协助。
（3）乙方完成后续工作后，应提供必要的验收资料，甲方应在____日内组织验收。
4. 财产与设备处理：（1）施工现场的所有设施、设备、材料及其他财产应归甲方所有。
（2）乙方应在本协议签署后____日内将施工现场的设施、设备等财产移交给甲方。
（3）双方共同确认财产移交清单，并签字盖章。
5. 保密条款：双方应对本协议内容以及施工过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等予以保密，未经对方许可，不得向第三方泄露。
6. 争议解决：如双方在本协议履行过程中发生争议，应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向项目所在地人民法院提起诉讼。
施工终止协议书6篇
施工终止协议书6篇第1篇示例：施工终止协议书甲方：（委托方）地址：电话：乙方：（承包方）地址：鉴于甲、乙双方在（具体项目名称）项目上签订了施工合同，但因以下原因，甲、乙双方协商一致决定终止合同，特制作本终止协议书，以资备案。
一、终止原因经双方协商，由于以下原因，甲、乙双方决定终止施工合同：1. 合同约定的工程无法按期完成的。
2. 因双方协商一致，甲方要求终止合同。
3. 其他原因：_______（请在此处具体说明终止合同的其他原因）二、终止协议的生效1. 本终止协议书经双方签字盖章后生效。
2. 本终止协议书一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
三、其他约定1. 在合同终止之日起七日内，乙方应将已经收取的工程款项退还给甲方。
2. 乙方应对因合同终止而产生的损失承担相应的责任。
3. 关于合同终止后的其他补偿事宜，双方可另行协商，再签订书面补充协议。
4. 本终止协议书的签订、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：签署地点：_________签署地点：_________本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，自签字盖章之日起生效。
特此协议。
以上就是关于施工终止协议书的范本，希望对您有所帮助。
在签署协议书之前，请务必与法律顾问进行确认，以确保协议的合法性和有效性。
第2篇示例：《施工终止协议书》甲方：（公司名称或个人姓名）乙方：（公司名称或个人姓名）鉴于甲方与乙方于（具体施工合同签订日期）签订了《施工合同》，并按照合同约定开始履行合同义务。
经协商一致，就终止合同事宜达成如下协议：一、合同终止的原因因（列明合同终止原因，如严重违约、双方协商一致等）二、合同终止的方式经双方协商一致，决定以友好协商的方式终止合同。
甲方应向乙方支付违约金（如有）并在终止合同后的（具体时间，如10个工作日内）将尚未支付的施工款项支付给乙方。
三、责任的划分1. 终止合同后，双方应做好项目交接工作，乙方应向甲方交付已完成的施工内容，并提供相关技术资料。
2024年解除施工合同协议书范本推荐5篇
2024年解除施工合同协议书范本推荐5篇篇1解除施工合同协议书甲方：[甲方公司名称]乙方：[乙方公司名称]鉴于甲乙双方之前签订了关于[项目名称]的施工合同，因某些原因，经双方友好协商，决定提前终止该施工合同的执行，为明确双方权益，特订立本协议。
一、合同信息甲乙双方于XXXX年XX月XX日签署了关于[项目名称]的施工合同（下称“原合同”）。
合同编号为：[合同编号]。
现经双方协商一致，决定于XXXX年XX月XX日提前终止该合同的履行。
二、解除合同的背景及原因经甲乙双方充分协商，由于[具体原因，如市场环境变化、不可抗力因素、甲乙双方战略规划调整等]，双方同意提前终止原合同的执行。
双方均认可此举出于友好协商和公平交易的原则，不涉及任何法律纠纷。
三、解除合同的条款和条件1. 合同解除后，乙方应立即停止在[项目地点]的所有施工活动，并确保现场安全。
2. 原合同中有关工程进度、工程款支付等相关条款不再执行。
但对于已经完成的工程量部分，双方将根据原合同条款进行结算。
3. 对于乙方已采购的材料和已完成的工程量，甲方将根据原合同及实际发生额进行核实并支付相应款项。
具体支付时间和方式将在双方结算后另行约定。
4. 合同解除后，乙方应配合甲方完成现场移交工作，包括但不限于技术资料交接、现场清理等。
5. 双方应共同确认并签署解除施工合同的确认书，明确解除事宜及双方权益。
四、违约责任及赔偿1. 除因不可抗力因素导致合同无法履行外，如因一方违约导致合同提前解除，违约方应承担相应的违约责任。
2. 双方同意在解除合同过程中，对于因违约造成的损失，应根据实际情况进行友好协商解决。
五、争议解决本协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、保密条款双方对本次解除合同事宜及后续处理均应保持高度保密，未经对方许可，不得向任何第三方泄露。
七、其他事项1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
施工合同终止协议(最新版)
施工合同终止协议(最新版)合同编号：__________施工合同终止协议（最新版）鉴于甲乙双方于____年__月__日签订的《施工合同》（合同编号：__________），现经双方友好协商，就合同终止事项达成如下协议：一、合同终止1. 本协议签订后，原《施工合同》立即终止，双方对原合同的权利义务均告结束。
2. 乙方应立即停止施工，妥善保管好施工现场，确保工程安全。
3. 本协议签订后，乙方应按照甲方的要求，办理相关工程交接手续，包括但不限于工程资料、设备、材料等。
二、合同终止后的处理1. 乙方应按照合同约定，向甲方支付合同终止后的违约金，违约金计算方式如下：（1）合同总价款的__%；（2）按日计算，自合同终止之日起至实际支付之日止。
2. 乙方应承担因合同终止而给甲方造成的损失，包括但不限于工程进度延误、工程质量问题等。
3. 乙方应在合同终止后__日内，向甲方支付上述违约金及损失赔偿金。
三、保密条款1. 双方同意，本协议的内容和签订过程予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。
2. 双方因履行本协议所获悉的对方商业秘密和机密信息，应予以严格保密，未经对方同意，不得向第三方披露。
四、法律适用及争议解决1. 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交__________仲裁委员会仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
五、其他约定1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年__月__日（本页无，签字盖章后生效）多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1. 附加条款一：工程质量保修条款甲方要求乙方在合同终止后，对已完成的工程质量进行保修，保修期限自工程竣工验收合格之日起计算，保修期限为__年。
fidic《施工合同条件》终止合同5篇
fidic《施工合同条件》终止合同5篇篇1甲方（业主）：____________________乙方（承包商）：____________________鉴于甲乙双方同意遵循FIDIC《施工合同条件》，经协商一致，就终止本合同达成以下协议：一、合同背景双方于______年______月______日签订本施工合同，现因_____________原因，经友好协商，决定提前终止本合同。
双方均认同终止本合同的决定是合理且合法的。
二、合同终止条款及事项1. 合同终止时间：双方同意本合同自______年______月______日起终止。
2. 工程进度：双方确认工程已完成的进度及未完成的工程量，并确认已完成部分的质量符合合同约定。
对于未完成部分，双方约定后续处理方式为_____________。
3. 价款结算：乙方应提供完整的结算资料，甲方在收到资料后___个工作日内完成结算支付。
对于已完成工程量的款项，甲方应按照合同约定支付；对于因合同终止导致的损失赔偿，双方应按照合同约定及相关法律法规进行协商处理。
4. 保修责任：工程验收合格后，乙方应按照合同约定承担保修责任。
合同终止后，乙方仍应继续履行保修义务，直至保修期满。
5. 违约责任：如双方均按照合同约定履行义务，不存在违约责任。
如因一方违约导致合同提前终止，违约方应承担相应违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
6. 保密义务：合同终止后，双方应继续履行本合同约定的保密义务，未经对方同意，不得泄露与本合同相关的商业秘密。
7. 其他事项：双方应就其他与合同终止相关的事项进行约定，包括但不限于人员撤离、设备处理、文件交接等。
三、争议解决如双方就合同终止事宜产生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
四、附则1. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效。
2. 本协议一式___份，甲、乙双方各执___份。
具有同等法律效力。
3. 本协议未尽事宜，由双方另行协商补充。
施工终止合同协议书范本(3篇)
第1篇合同编号：________________________甲方（建设单位）：________________________乙方（施工单位）：________________________鉴于以下情况，甲乙双方经友好协商，一致同意终止施工合同，现达成如下协议：一、合同终止原因1. 甲方原因：（1）因甲方提供的施工图纸、设计变更等原因导致施工进度严重滞后，影响工程按时交付。
（2）甲方未能按时支付工程进度款，导致乙方资金周转困难。
（3）甲方未按合同约定提供施工场地、材料、设备等，影响施工进度。
2. 乙方原因：（1）乙方施工质量不达标，经甲方验收不合格。
（2）乙方施工过程中出现重大安全事故，导致停工整改。
（3）乙方未能按合同约定完成施工任务。
3. 其他原因：（1）因不可抗力因素导致施工无法继续进行。
（2）双方协商一致，认为继续履行合同已无意义。
二、合同终止后的处理事项1. 乙方应立即停止施工，将施工现场清理干净，确保施工场地安全。
2. 乙方应将剩余工程材料、设备等移交给甲方或指定的第三方。
3. 乙方应将施工过程中产生的废弃物、垃圾等清理干净，并按照规定进行处理。
4. 乙方应将施工过程中产生的债权债务关系进行清算，确保无遗留问题。
5. 甲方应按照合同约定支付乙方已完成的工程款项，并承担乙方在施工过程中产生的合理费用。
6. 甲方应将乙方已完成的工程部分进行验收，确认工程质量合格。
7. 双方应就合同终止后的其他事宜进行协商，达成一致意见。
三、合同终止后的责任承担1. 甲方责任：（1）按照合同约定支付乙方已完成的工程款项。
（2）承担乙方在施工过程中产生的合理费用。
（3）对乙方在施工过程中产生的债权债务关系进行清算。
2. 乙方责任：（1）将施工现场清理干净，确保施工场地安全。
（2）将剩余工程材料、设备等移交给甲方或指定的第三方。
（3）对施工过程中产生的废弃物、垃圾等清理干净，并按照规定进行处理。
（4）对施工过程中产生的债权债务关系进行清算。
工程终止合同协议书8篇
工程终止合同协议书8篇篇1甲方：[甲方公司名称]乙方：[乙方公司名称]鉴于甲乙双方同意，经过友好协商，决定终止关于[工程项目名称]的工程施工合同。
为明确双方权益，特订立本协议。
一、合同背景甲乙双方于[签订日期]签订了一份关于[工程项目名称]的工程施工合同（以下简称“原合同”）。
由于[具体原因，如：项目调整、资金问题、技术难度等]，经双方协商一致，决定终止原合同的执行。
二、合同终止的条款和协议内容1. 终止原因：双方同意，由于[具体原因]，本工程无法继续执行，因此决定终止原合同的履行。
2. 终止时间：原合同自本协议签订之日起终止。
双方应停止在原合同项下的进一步施工活动。
3. 工程交接：自本协议签订之日起，乙方应将工程的控制权移交回甲方，并完成所有相关工程资料的交接工作。
双方应共同确认工程交接的详细情况，并签署书面交接文件。
4. 结算与支付：双方应按照原合同约定进行结算工作。
乙方应向甲方提供完整的结算资料，甲方应按照原合同约定支付乙方剩余款项。
如有违约情况，违约方应承担违约责任。
5. 担保与保证金：双方确认原合同项下的担保与保证金条款仍然有效。
在工程终止后，担保与保证金的处置应依据原合同的约定执行。
6. 保密义务：双方应对在本合同履行过程中知悉的商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。
7. 争议解决：如因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
8. 其他条款：除上述条款外，原合同中的其他条款在本协议终止后仍然有效，但双方另有约定的除外。
三、违约责任如因一方违反本协议约定的条款，导致本协议无法继续履行或给对方造成损失的，违约方应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
四、附则1. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 本协议未尽事宜，可由双方另行协商补充。
解除施工合同协议书5篇
解除施工合同协议书5篇篇1解除施工合同协议书甲方：（委托方）乙方：（承包方）经双方友好协商，自愿解除施工合同，达成如下协议：一、协议解除施工合同的原因因甲方与乙方在合同履行过程中，存在一定的分歧和矛盾，影响了双方的合作关系和施工进度，经双方协商一致，决定解除原合同，另行协商重新签订合同。
二、解除合同的方式及时间1.本协议自双方签字生效之日起，原合同即告终止；2.乙方应在签订本协议后15个工作日内，完成原合同下的所有施工工作，并做好工程结算和交接工作。
三、双方权利义务1.原合同终止，甲方无需再向乙方支付原合同约定的施工款项；2.乙方应将已完工的施工项目如实如数交付给甲方，并如实披露原合同下各类费用的清单；3.双方应保持友好合作关系，在遵守法律法规和合同约定的前提下，共同完成解除合同后的相关手续和工作。
四、任何争议解决双方如对本协议的解释和履行发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可提交有管辖权的仲裁机构进行仲裁。
五、其他1.本协议自双方签字生效；2.本协议一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
3.本协议所涉及的其他事项，双方另行协商确定。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签署日期：签署日期：以上为解除施工合同协议书，双方应严格按照协议的约定执行，共同维护双方的合法权益。
希望双方在解除合同后能够和平分手，共同期待未来更好的合作机会。
篇2解除施工合同协议书甲方：______________（委托方名称）乙方：______________（施工方名称）根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，经甲、乙双方友好协商，就解除施工合同事宜达成如下协议：一、甲方委托乙方进行______________工程项目的施工，双方于______________签订了《施工合同》，合同编号为______________。
二、因______________原因，甲方与乙方就施工合同的解除事宜进行协商，双方一致同意解除上述合同。
工程合同终止协议模板(7篇)
甲方、乙方和乙方的关联方针对本工程所签订的涉及到甲方义务等，包括但不限于执行中甲方的担保责任等内容，由乙方负责自行解决，并承担因此引起的所有责任及甲方因此所受损失。
乙方、丙方必须按业主、监理要求无偿提供完整符合工程竣工验收要求的承包范围内已完成部份的工程竣工验收所需资料：乙方负责完善____年___月 ___ 日前施工工程部份的资料，丙负责完善____年___月___ 日后施工工程部份的资料，乙方整理完善的资料由丙方负责检查和接受，并负责承担因此引起的一切责任和后果，监理公司对乙方、丙方提供的上述资料进行检查和监督，并承担因此引起的一切责任和后果。
____年____月____ 日前完成部份：按____工程咨询有限公司《_____公司________造价司法鉴定》的司法鉴定结果下浮___%，作为乙方原合同此期间完成工作内容的结算。
____年____月___ 日至____年____月____ 日期间完成部份：按_____造价咨询有限公司的审计结果，作为丙方完成乙方原合同此期间完成工作内容的结算。
乙方、丙方必须对甲方前期已支付各项工程款(含针对本工程所支付的各项费用，包括但不限于____年____月____ 日甲方给乙方冷却塔工程前期施工单位______工程有限公司的借款人民币____万元)按其财务要求予以确认，并按要求开具正规税务发票，否则，甲方有权不支付有关工程款项。
本协议第五条第 1 款乙方原合同完成工作内容结算款的支付：该部份工程现存的质量问题，由乙方委托有资质的单位进行整改。
整改费用合计____万元(小写： ____元)，由甲方从乙方结算款中扣减后代为支付给相关单位。
本协议第 2.1 条质量整改工作完成，并通过有关质量检测部门验收后，支付至最终结算款___%(本款项分两个月支付，每月支付一半);剩余___%为质量保证金，保修期按国家规定执行，在整体工程验收完两年后按实际发生的费用结算，余款无息返还乙方。
工程终止合同协议书8篇
工程终止合同协议书8篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲乙双方就____________工程签订合同后，因某种原因无法继续履行该合同，现根据公平、公正、合理原则，经双方友好协商，就合同终止事宜达成如下协议：一、协议背景甲乙双方于____年____月____日签订关于____________工程合同，由于某些不可预见的原因导致双方无法继续履行合同义务。
在平等协商的基础上，双方决定终止该合同。
为明确各自的权利与义务，特订立本协议。
二、工程终止甲乙双方一致同意，自本协议签署之日起，原双方签订的关于该工程的合同即行终止。
双方应停止履行原合同中约定的各项义务，包括但不限于工程款的支付、工程进度等。
双方均不再受原合同的约束。
三、结算与支付1. 双方确认截至本协议签署之日，乙方已完成工程量及应付工程款金额。
具体金额以双方共同确认的结算单为准。
2. 甲方应按照结算单的约定，自本协议签署之日起____日内支付乙方已完成的工程款。
支付方式及期限应按照结算单的约定执行。
3. 除本协议约定的款项外，甲乙双方不存在其他未结款项。
双方均同意放弃对原合同项下的其他权益主张。
四、工程交接1. 乙方应在本协议签署后____日内将施工现场移交甲方管理。
移交前应确保施工现场安全、文明、整洁。
2. 乙方应将所有工程资料整理完整并移交给甲方。
资料包括但不限于施工图纸、技术资料、验收文件等。
3. 工程交接后，乙方应配合甲方完成后续工程的衔接工作，确保工程顺利进行。
五、违约责任1. 若甲方未按本协议约定支付工程款，应按未付款项的____%向乙方支付违约金。
2. 若乙方未按本协议约定完成工程交接工作，应按未完成部分的____%向甲方支付违约金。
3. 双方应共同遵守本协议的各项约定，如一方违约，应承担相应的法律责任。
六、争议解决1. 本协议的履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。
工程终止合同协议书6篇
工程终止合同协议书6篇篇1工程终止合同协议书甲方（建设单位）：________乙方（承包商）：________经过双方友好协商一致，就_____工程合同进行终止，签订如下协议书：一、根据《中华人民共和国合同法》第二十五条第二款规定，双方自愿协商，按照合同约定的方式和程序，解除合同。
二、本合同的终止日期为____年____月____日。
自终止日期起，本合同项下双方彼此不再承担任何责任。
三、如本合同约定的一方未按时履行合同而造成损失，责任方应负担由此产生的一切费用。
四、双方确认，自终止合同之日起，双方没有其他未了事项。
五、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：______ 乙方（盖章）：______日期：年月日日期：年月日本合同经双方签订后生效，双方必须遵守本协议约定，确保协议顺利落实。
如有违反，一方有权通过法律途径维护自己的权益。
特此协议！以上内容经甲、乙双方确认无误后签订，并将此协议保存于双方档案中备查，以备双方参考。
愿双方能够在今后的工作中再次合作，达成更多互惠互利的合作机会。
感谢各位的合作和支持，祝愿各位工作顺利、生活愉快！篇2工程终止合同协议书甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）鉴于甲乙双方于（具体日期）签署了《工程合同》，就（项目名称）的工程承建事宜达成一致意见。
然而，由于（具体原因），甲方决定终止合同，现甲乙双方经友好协商达成以下协议：一、终止原因1.根据《工程合同》约定，双方有权对合同进行终止的情形为：发生不可抗力因素导致无法继续执行合同、甲方支付给乙方相应违约金等。
经甲乙双方协商，因（具体原因）导致无法继续履行《工程合同》，双方一致同意终止合同。
2.甲方支付给乙方应在终止合同后（具体时间）日内支付给乙方相应的终止违约金，以结束双方的合作关系。
二、工程完工情况1.根据《工程合同》，乙方应于（具体时间）完成相关工程建设任务。
由于本次合同的终止，乙方无法按时完工。
施工终止协议书4篇
施工终止协议书4篇篇1施工终止协议书甲方：（公司名称或个人姓名）乙方：（公司名称或个人姓名）鉴于甲、乙双方就（项目名称）施工合同（合同编号）存在争议，为了促使合同争议尽快得到解决，经双方友好协商一致，达成如下协议：一、终止协议的原因根据《合同》（合同编号）的约定，由于（列出终止合同的具体原因，如合同违约、资金问题、工期延误等），甲方有权终止合同，乙方在收到通知后应立即停止施工并及时清理现场。
二、协商解约经甲、乙双方友好协商，一致同意终止《合同》（合同编号），甲方应支付乙方在本次施工中已经履行的合同约定的费用，包括但不限于劳务费、材料费、设备费等。
三、清理现场乙方应在收到终止通知书后的（具体天数）内，完成现场的清理工作，确保没有对环境造成任何影响，并将施工设备、材料等全部搬离现场，交还给甲方。
四、保密条款双方同意在终止协议后保守相关商业秘密，不得泄露给第三方。
任何因终止合同而产生的争议应该友好协商解决，如协商无果，则提交仲裁机构解决。
五、生效与解释本协议自双方签字或盖章之日起生效，并对双方具有约束力。
本协议的解释权归甲、乙双方所有，未尽事宜双方可以友好协商解决。
甲方（签字/盖章）：乙方（签字/盖章）：日期：日期：本协议一式两份，甲、乙双方各持一份生效。
以上为《施工终止协议书》的内容，希望能对相关合同的终止有所帮助。
愿双方在合同终止后能够友好解决相关问题，避免引起不必要的争议和损失。
篇2施工终止协议书甲方（施工单位）：姓名：XXX联系方式：XXX乙方（委托人）：姓名：XXX联系方式：XXX根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就有关终止施工合同一事达成如下协议：一、双方约定于协议签署之日起终止原施工合同，终止合同内容为双方协商一致的具体终止事项。
二、在终止合同的情况下，双方应清楚约定各项责任、义务和权益，避免产生不必要的财务纠纷。
三、如需支付违约金或其他费用，双方应在签署本协议当日一次性结清，避免后续产生纠纷。
终止施工合同协议书(通用14篇)
终止施工合同协议书（通用14篇）终止施工合同协议书终止施工合同协议书篇1甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。
一、工程名称：彰武县飞龙铝塑型材销售中心。
地点：彰武县建材市场院内。
二、承包方式三、工程承包内容四、合同价款实际建筑建筑面积确定。
工程变更时，工程款的结算，按实际变更的工程量结算。
五、付款方式方进入工地后，甲方支付乙方30%预付款，主体完工后再付程款。
六、总工期要求七、甲方责任1.甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一平等开工条件。
2.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款，若甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。
八、乙方责任1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。
2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方承担责任：质量问题由乙方维修解决至合格。
九、工程质量、安全及保修1.乙方应按照图纸精心施工，工程质量符合验收标准。
2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。
甲方不承担任何责任。
3.工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修一年。
十、争议及解决办法未尽事宜，甲乙双方协商解决。
和解、调解不成的，按以下方式解决争议：第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁;第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。
十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，双方签字盖章后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日_________年____月____日简单建筑施工合同范本5发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)依据《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲乙双方协商一致，甲方愿把工程承包给乙方施工，为明确双方责任，确保工程顺利完成，特订立如下合同条款，以致共同遵守：一、工程项目1、工程名称：2、工程地址：3、工程范围：4、承包造价：元(大写：)。
施工合同的终止协议（3篇）
施工合同的终止协议【导言】本终止协议（以下简称“协议”），由以下各方于[协议签署日期]签署，为终止施工合同（以下简称“合同”）而制定。
【背景】1. 合同的订立甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）于[合同签署日期]签署了《施工合同》（合同编号：[合同编号]），就相关施工工程（以下简称“工程”）达成合作协议。
2. 合同的履行情况双方根据合同约定，已经完成了合同的部分履行，具体包括但不限于：[已完成工程内容]。
然而，由于[合同发生变故或其他不可预见原因]，甲方希望与乙方合作终止并结束该合同。
【协议条款】基于双方的自愿意愿，就终止合同达成如下协议：第一条终止合同的约定1.1 双方经协商一致同意终止合同《施工合同》。
1.2 终止合同后，双方互不负有任何赔偿责任。
除非有特殊约定，否则各方互不返还已支付的款项，亦不进行任何追偿。
第二条过往权益的处理2.1 终止合同后，各方应按照合同约定，完成已经产生的权益及责任。
2.2 合同终止前，甲方已向乙方支付了[已支付金额]作为合同履行的工程款项。
乙方确认并同意，此前已支付的金额已履行完毕，乙方不再有任何追求该款项的权益或要求。
2.3 在本协议签署之日起30天内，甲方应将合同项下尚未支付给乙方的款项结清。
第三条合同条款的终止3.1 合同终止后，除本协议另有约定外，双方不再有任何义务与责任。
3.2 本协议签署后，双方应及时撤销与合同相关的法律诉讼或仲裁程序。
第四条保密义务4.1 双方确认并同意，终止合同后，不论以任何形式存在的合同文件、资料以及工程信息均应予以销毁或者退还。
4.2 未经对方书面同意，双方不得向任何第三方透露或使用相关的工程信息、商业秘密或其他双方正当合作期间获知的机密信息。
第五条争议解决5.1 协议的解释及适用均适用中华人民共和国法律。
5.2 双方因本协议的履行发生争议时，应友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签署地有管辖权的人民法院提起诉讼。
fidic《施工合同条件》终止合同
fidic《施工合同条件》终止合同甲方（业主）：______________________乙方（承包商）：______________________根据FIDIC《施工合同条件》，鉴于实际情况及双方共同意愿，经协商一致，就本合同终止事宜达成如下协议：一、合同背景及终止原因双方于合同签订之日起，按照FIDIC《施工合同条件》履行各自义务。
现因______________________原因，经双方协商一致，决定提前终止本合同。
二、终止程序及时间1. 合同终止流程：双方同意按照本合同规定的程序进行合同终止事宜的协商与处理。
2. 合同终止时间：自本协议生效之日起，双方同意本合同即行终止。
三、未完成任务及安排1. 对于合同终止时未完成的工程任务，双方应明确列出具体事项，并商定相应的处理方式。
2. 乙方应在合同终止后合理期限内完成以下工作：已完成的工程量结算、设备材料清理、现场清理等。
3. 甲方应及时支付乙方在合同终止前已完成的工程量所对应的款项。
四、结算与支付1. 双方应按照合同条款，对乙方已完成工程量进行结算。
2. 甲方应按照结算结果，及时支付乙方相应的款项。
3. 对于乙方在合同终止前的预付款项，甲方应在合同终止后合理期限内予以返还。
五、违约处理及赔偿1. 双方应本着诚实信用原则履行本合同，如一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。
2. 若因甲方原因导致合同终止，甲方应赔偿乙方因合同终止所遭受的实际损失。
3. 若因乙方原因导致合同终止，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此所遭受的实际损失。
六、保密条款及知识产权归属1. 双方同意在合同终止后，对双方在合同履行过程中所知悉的对方商业秘密及其他秘密信息予以保密。
2. 本合同涉及的知识产权归属问题，按照合同约定执行。
如因合同终止导致知识产权归属产生争议，双方应协商解决。
七、争议解决方式及法律适用1. 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
终止建筑合同协议书范本(3篇)
第1篇协议编号： __________甲方（建设单位）： __________乙方（施工单位）： __________签订日期： __________签订地点： __________一、协议背景鉴于甲方与乙方于________年________月________日签订了《________项目建筑合同》（以下简称“原合同”），合同编号为________。
根据原合同的相关约定，本协议旨在明确双方因特定原因终止原合同的条款，以保障双方的合法权益。
二、终止原因经甲乙双方友好协商，并经充分论证，现决定终止原合同，终止原因如下：1. 甲方原因：- （1）甲方因资金周转困难，无法按合同约定支付工程款项。
- （2）甲方对项目规划进行调整，原项目已不符合国家政策导向。
- （3）甲方认为继续履行合同已无实际意义。
2. 乙方原因：- （1）乙方施工质量不达标，多次整改后仍无法满足合同约定。
- （2）乙方施工进度严重滞后，经甲方多次催促仍无改善。
- （3）乙方无法继续履行合同，因自身原因导致项目无法按期完成。
3. 其他原因：- （1）不可抗力因素，如自然灾害等。
- （2）法律法规变更，导致原合同无法继续履行。
- （3）双方协商一致认为终止合同对双方均有利。
三、终止条款1. 合同终止时间：本协议自双方签字盖章之日起生效，原合同自本协议生效之日起终止。
2. 工程款结算：- （1）乙方应于本协议生效之日起____日内，向甲方提交工程结算报告，甲方应于收到报告之日起____日内完成审核并支付乙方剩余工程款。
- （2）若乙方未在规定时间内提交工程结算报告，甲方有权终止支付剩余工程款。
3. 工程资料移交：乙方应于本协议生效之日起____日内，将工程资料、设备、工具等移交给甲方。
4. 工程质量责任：- （1）原合同中关于工程质量的责任条款仍适用于本协议终止后的工程。
- （2）若因乙方原因导致工程存在质量问题，乙方应承担相应的修复责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
施工合同终止协议
一：
XXX装饰工程施工合同解除协议书
发包方：
承包方：
发包方承包方于某某年某某月某某人签订了《某某工程装饰施工合同》（合同编号：XXXXXXX，以下简称“施工合同”），因XXXXX原因，经双方协商一致，就解除施工合同事宜，签订本协议。
第一条双方一致同意解除施工合同，施工合同于某某年某某月某某日正式解除。
第二条施工合同解除后，对于已经施工的工程，双方同意（描述对于已经施工的内容、工程材料、临时设施等的处理方式等内容）。
第三条（描述工程款、已付款项等的处理方式）
第四条（描述一方对合同解除的过错，是否需要向对方进行补偿、补偿费费用是多少，如何支付等内容）第五条因本协议所引发的争议，双方协商解除不了的，可向某某仲裁委员会进行仲裁（或者约定有利于己方的诉讼法院）
第六条本协议一式XX份，每方各执XX份。
发包人;承包人：
法定代表：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
签订地点：
签订日期：年月日
二：
甲方：
乙方：
由于甲方对其发包的大连开发区海溢小区35#3-3号的家装工程项目现因甲方与乙方施工工队发生材料搬运费的协商问题，甲方不认可乙方施工工队提出的搬运费金额，使双方签定的施工合同无法得到有效的履行。
现应甲方要求，解除双方20XX年11月15日签定的《住宅室内装饰装修施工合同》。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就施工合同解除事项协商一致，订立本协议书。
一、工程概况：
1、工程地点：大连开发区海溢小区35#3-3号。
2、工程内容：房屋间数2室2厅；总建筑面积89平方米。
3、承包范围：室内装饰装修。
4、工程造价：X元（大写）：X元。
二、协议内容：
1、甲乙双方同意解除XX年11月15日签订的大连开发区海溢小区35#3-3号《住宅室内装饰装修施工合同》及其它相关协议。
自合同解除之日起，甲乙双方彼此之间的权利、义务关系自行消除。
甲乙双方相互不再以任何形式追究对方的违约等责任。
2、甲乙双方同意对于合同订立、执行过程中各自的任何形式的损失自行负责担。
3、鉴于合同未能履行是由于客观形势变迁造成的，乙方同意不收取甲方任何费用。
4、本协议签订之日乙方将一次性退还甲方已经交纳的预付工程款共计：XX00 元（大写）贰拾万零壹仟元整。
本协议由双方签字盖章后，立即生效。
协议书一式份，由双方各收执份。
甲方：乙方：
年月日
以上这篇为您介绍到这里，希望它对您有帮助。
如果您喜欢这篇文章，请分享给您的好友。
关于更多终止协议尽在：合同终止协议。