施工合同通用条款争议的解决(合同示范文本)
建筑工程合同争议模板
建筑工程合同争议模板一、合同当事方及基本信息甲方（以下简称甲方）：名称：法定代表人：联系地址：联系电话：乙方（以下简称乙方）：名称：法定代表人：联系地址：联系电话：合同名称：建筑工程合同合同金额：人民币（以下简称“元”）合同编号：签订时间：施工地点：二、争议背景在本次建筑工程合同的履行过程中，甲乙双方因以下事由发生争议，现提起争议解决请求。
三、争议事实及依据1. 甲方要求乙方按照合同规定及时交付施工进度，并按照质量标准完成工程。
然而，乙方未能按时完工，且提供的施工质量不符合合同约定，导致工程延期、质量问题等情况。
依据：建筑工程合同中的工期及质量要求条款。
2. 甲方认为乙方在施工过程中存在违约行为，如擅自调整工程设计、材料使用不符合标准等情况，严重影响了工程的进度和质量。
依据：建筑工程合同中的违约责任条款。
3. 乙方反驳甲方的指控，表示自己在施工过程中严格按照合同约定进行施工，并认为工程延期及质量问题的责任应由甲方承担。
依据：乙方提供的施工记录、证据及相关合同条款。
四、争议解决意向鉴于双方的争议较为复杂，甲乙双方希望通过友好协商解决争议，并达成共识。
若协商不成，双方将通过法律途径解决争议。
五、争议解决途径1. 友好协商：甲乙双方同意通过友好协商的方式解决本次合同争议。
双方将尽最大努力达成共识，协商解决争议。
2. 仲裁申请：若友好协商不成，甲方有权向相关仲裁机构提交仲裁申请，要求解决本次建筑工程合同争议。
3. 诉讼起诉：若仲裁裁决不被接受或执行，或者无法达成仲裁协议，甲方有权向法院起诉，要求解决本次合同争议。
六、争议解决期限双方同意在最长（90）个工作日内解决本次建筑工程合同争议，如因特殊情况延期，需经双方协商一致，并书面确认。
七、争议解决方式1. 若通过友好协商解决，双方应签订书面协议，明确解决方案及履行方式。
2. 若甲方申请仲裁解决争议，双方应按照仲裁机构的规定履行相关程序。
3. 若甲方起诉诉讼解决争议，双方应按照法院的规定履行相关程序。
建设工程施工合同示范文本通用条款
建设工程施工合同示范文本通用条款第一章：总则第一条：协议的订立根据法律法规的规定，为确保建设工程施工合同各方的合法权益，同时提高工程建设的质量和安全水平，特制定本合同。
第二条：合同标的根据施工合同双方协商一致，本合同的标的是建设工程的施工，包括但不限于设计、勘测、材料采购、施工、验收等。
第三条：合同的履行地点本合同的履行地点为_____（填写具体地点）。
第四条：合同的期限根据工程的计划和工期，本合同的期限为_____（填写具体期限）。
第五条：合同价款1.根据施工合同双方协商一致，本合同的价款为_____（填写具体金额）。
2.价款的支付方式及进度为_____（填写具体方式和进度）。
第六条：合同变更及解除1.在施工过程中，如需变更本合同的内容，双方应通过书面协商一致，并签订变更协议。
2.如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方应充分沟通并共同解决，如无法协商一致，可根据法律法规的规定解除合同。
第二章：责任与义务第七条：甲方的责任与义务1.提供工程设计文件、施工图纸及项目进度计划等必要文件。
2.按照约定的进度和要求支付合同价款。
3.协助提供工程施工所需的用地、用水、用电等配套设施。
第八条：乙方的责任与义务1.按照甲方提供的工程设计文件、施工图纸及项目进度计划等进行施工。
2.保证施工过程中的质量和安全，确保工程按时完工。
3.配合甲方的监督和检验，及时整改不合格的施工。
第九条：质量保证1.乙方应按工程质量标准进行施工，确保工程符合相关的法律法规和技术标准。
2.对于施工引起的质量问题，在保修期内，乙方应及时整改，并承担由此引起的相应费用。
第十条：安全保证1.乙方应按照相关的安全规定和施工标准进行施工，确保施工过程的安全。
2.如发生安全事故，乙方应及时采取应急措施，并积极配合相关部门进行调查和处理。
第三章：合同履行第十一条：工程进度工程施工过程中的进度管理按照项目进度计划进行，双方应密切配合，确保工程按照计划顺利进行。
施工合同争议解决条款
施工合同争议解决条款1. 争议解决方式1.1 本合同双方在履行过程中发生的任何争议，应首先通过友好协商解决。
如果协商不成，任何一方均有权将争议提交我国有管辖权的人民法院诉讼解决。
1.2 双方同意，仲裁事项为本合同所涉及的争议。
若在合同履行过程中发生任何争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
2. 争议解决程序2.1 争议发生后，双方应立即停止争议事项的相关行为，避免损失的扩大。
2.2 双方应在争议发生后的10日内，协商确定一名争议解决代表，负责处理本次争议。
2.3 争议解决代表应积极协调双方，推动争议的解决。
双方应在争议解决代表的协调下，按时参加调解会议，共同探讨解决方案。
2.4 如果争议在协商和调解过程中得到解决，双方应签署书面协议，明确解决方案及执行方式。
2.5 如果争议在协商和调解过程中未能得到解决，双方同意按照本合同第1.2条的约定，将争议提交仲裁或诉讼。
3. 保密条款3.1 双方在争议解决过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、财务信息等，应予以严格保密。
3.2 保密期限自争议解决结束之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。
4. 法律适用及争议解决地点4.1 本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决，均适用中华人民共和国法律。
4.2 双方同意，争议解决的地点为合同签订地。
5. 其他5.1 本争议解决条款的修改和解除，应由双方书面同意，并经双方签字或盖章生效。
5.2 本争议解决条款的条款标题仅为方便阅读，不影响条款内容的解释和适用。
5.3 本争议解决条款自合同签字盖章之日起生效，与合同其他条款具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日。
建设工程施工合同示范文本通用版7篇
建设工程施工合同示范文本通用版7篇第1篇示例：建设工程施工合同示范文本通用版合同编号：______________甲方：（委托方）__________ 乙方：（承揽方）__________根据《中华人民共和国合同法》的规定，甲乙双方本着平等互利的原则，在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方承揽下列建设工程，双方协商一致，达成如下合同：四、工程工期：自________年_____月_____日起，至________年_____月_____日止，共计________天。
六、支付方式：甲方按照工程进度分批支付工程款，具体支付详情见附表。
七、工程质量要求：乙方承诺按照合同约定的工程标准，保证工程质量符合国家有关规定，承担工程质量保证责任。
八、施工安全：乙方负责工程施工过程中的安全管理工作，保障施工作业人员的人身安全。
九、工程保修：工程竣工后，乙方按照国家有关规定提供不less 于________年的质量保修期。
十、合同变更：合同一经签署，如需变更，必须经双方协商一致，并签署书面变更协议。
十一、违约责任：任何一方未履行合同约定的，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、承担赔偿责任等。
十二、争议解决：因合同履行发生的争议，双方应友好协商解决，协商不成的，可依法向相关仲裁机构申请仲裁。
十三、合同效力：本合同自双方签字、盖章之日起生效，至工程竣工验收完成之日终止。
十四、附则：本合同的附件为合同的一部分，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：______________ 日期：______________附表：工程款支付详情序号工程进度工程款支付比例工程款支付金额1 20% __________%__________元以上合同经双方签字、盖章确认后生效。
特此合同立书，以备查阅。
以上内容为建设工程施工合同示范文本通用版，合同效力受法律保护，希望双方在合同履行过程中遵守协议，共同维护合同权益，确保工程顺利进行和完成。
《建设工程施工合同示范文本》通用条款
《建设工程施工合同示范文本》通用条款2011—3-10 10:54中华人民共和国住房和城乡建设部【大中小】【打印】【我要纠错】第二部分通用条款1 一般约定1。
1 词语定义合同通用条款、专用条款中的下列词语具有本款所赋予的含义。
1。
1。
1 合同1。
1.1。
1 合同文件(或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用条款、通用条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。
1.1.1.2 合同协议书：指构成合同文件组成部分的由合同当事人共同签署的，约定合同主要内容的书面文件.1.1.1.3中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件.1.1.1。
4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的用于投标的，称为“投标函”的文件.1。
1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的，用以对投标函解释说明的，称为“投标函附录"的文件。
1。
1。
1.6 技术标准和要求：指合同文件中约定的用于指导施工的国家、行业或地方技术标准和合同中约定的专门针对某工程部位的技术要求。
1。
1.1.7 图纸:指包含在合同中的工程图纸、由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸,以及承包人按照第1。
5 款[图纸和承包人文件]提供的图纸，包括配套的说明.1.1.1.8 已标价工程量清单：指以招标方式发包的工程中构成合同文件组成部分的已标明价格、经算术性错误修正及其他错误修正（如有)且承包人已确认的最终的工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格。
1。
1.2 合同当事人和人员1.1.2。
1 合同当事人：指发包人和(或)承包人.1.1。
2。
2 发包人：指与承包人签订合同协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.2.3 发包人代表：指在专用合同条款中指明的,由发包人任命并派驻施工场地行使发包人权利的代表。
1.1。
2。
4 承包人:指与发包人签订合同协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人.1.1。
建筑工程合同争议模板
建筑工程合同争议模板第一条：争议解决机制甲乙双方在履行本合同过程中，如出现任何争议或分歧，应首先通过友好协商解决。
协商不成时，任何一方均可将争议提交至甲方所在地的人民法院进行诉讼。
第二条：法律适用本合同的订立、效力、解释、变更、执行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。
第三条：争议通知一旦发生争议，主张权利的一方应及时书面通知对方，并提供相关证据材料。
通知应当包括争议的事实、原因、要求及依据等内容。
第四条：继续履行义务争议发生并不影响本合同其他条款的继续履行，除非该等履行实质上无法进行或者双方另有约定。
第五条：争议解决程序1. 协商解决：双方应在争议发生之日起30日内进行协商，力求达成一致意见。
2. 调解：如果协商未能解决争议，双方可以同意采用调解方式解决。
3. 仲裁或诉讼：如调解未能成功解决争议，任何一方均有权将争议提交仲裁机构或法院解决。
第六条：费用承担争议解决过程中产生的合理费用，包括但不限于律师费、鉴定费、公证费等，由败诉方承担。
若双方各有过错，则根据各自过错的比例分担。
第七条：保密义务在争议解决过程中，双方应对争议的有关情况和解决过程保密，不得向第三方透露，除非法律另有规定或为解决争议所必需。
第八条：强制执行争议解决后，无论是通过协商、调解还是仲裁、诉讼等方式，各方应全面执行达成的协议或法院、仲裁机构的判决、裁决。
第九条：其他约定本合同争议解决条款的任何修改、补充均需以书面形式经双方确认后方可生效。
第十条：生效条件本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
合同争议解决协议书
合同争议解决协议书
甲方： [甲方姓名/名称] 住所地：[甲方住所地]
乙方： [乙方姓名/名称] 住所地：[乙方住所地]
鉴于，甲乙双方自愿达成以下协议，以解决因合同履行中发生的争议，维护双方合法权益，促进合作关系持续健康发展，特订立本协议：
第一条争议解决方式
1.1 甲乙双方同意，对于起因于合同履行中的争议，应通过友好协商解决的方式予以解决。
1.2 若友好协商无法达成一致意见，则争议应提交至____仲裁委员会进行仲裁。
1.3 双方同意，仲裁裁决是终局性的，对双方均具有约束力。
第二条仲裁程序
2.1 仲裁地点：____
2.2 仲裁语言：____
2.3 仲裁程序按照____仲裁规则进行。
2.4 仲裁应在_____个月内做出裁决，裁决应是书面形式，并立即告知双方。
第三条保密责任
在仲裁程序中，甲乙双方同意对于仲裁过程中所获知的对方的商业秘密及其他敏感信息予
以保密，不得向第三方透露。
第四条其他事项
4.1 本协议自双方签署之日起生效，有效期为____年。
4.2 本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：____ 日期：____
乙方（盖章）：____ 日期：____
本协议签署前，双方已充分阅读并理解协议内容，同意并遵守以上约定。
声明：本文为生成文本，仅供参考使用。
具体合同内容仍需根据实际情况进行具体编辑、
修改。
解决纠纷合同模板
解决纠纷合同模板甲方：（甲方名称）地址：法定代表人：联系人：联系电话：乙方：（乙方名称）地址：法定代表人：联系人：联系电话：甲、乙双方就甲方相关项目的纠纷事宜，经友好协商，达成如下协议：一、纠纷的处理方式1. 本合同签订日期后，甲、乙双方发生的任何纠纷，首先应当通过友好协商解决。
如协商无果，双方同意提起诉讼解决。
2. 本合同所产生的纠纷，双方应当按照合同约定的方式进行协商解决，如不能就解决方案达成一致，双方同意提交相关争议解决机构进行调解。
3. 在争议解决过程中，双方应当尊重调解员的意见，积极配合调解工作，努力解决争端。
二、纠纷解决的条款1. 本合同项下的纠纷，应当依法由______人民法院进行审理。
2. 签署本合同即视为双方同意接受______人民法院的管辖，无论发生时间、地点。
3. 本合同项下的纠纷在法律规定的诉讼时效期限内提出。
4. 因本合同履行所产生的任何争议，均应当按照合同约定的方式解决。
自协商解决方式失败之日起，任何一方向______人民法院递交起诉状。
5. 本协议自双方签字生效，同时有效。
三、其他条款1. 本合同的生效、履行、解释及纠纷解决均适用________法律。
2. 本合同一式______份，甲、乙双方各执______份，具有同等法律效力。
3. 其他未尽事宜，双方协商解决，并报有关主管部门备案。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：________ 法定代表人（签字）：________ 代表人（签字）：________ 代表人（签字）：________日期：________年____月____日日期：________年____月____日以上内容经双方共同商定，特立此合同，以资证明。
温馨提示：本模板仅供参考，具体内容还需根据具体情况进行调整。
建设工程施工合同示范文本通用版5篇
建设工程施工合同示范文本通用版5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1建设工程施工合同示范文本通用版甲方：（委托方）地址：法人代表：联系人：联系电话：乙方：（承包方）地址：法人代表：联系人：联系电话：鉴于甲方拟委托乙方承担工程项目的承包工程服务，满足双方的共同利益，经甲、乙双方友好协商，特订立本合同。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
第一条工程项目名称甲方拟委托乙方承担的工程项目名称为：第二条工程项目地点工程项目位于：第三条工程内容乙方应按照甲方要求承担工程项目的设计、施工、监理等全部或部分工作，并承诺提供合格的工程材料及设备，确保工程质量和工期。
第四条工程合同金额本次工程项目的总承包金额为人民币（大写）。
第五条工程工期工程项目的工期为自合同生效之日起至年月日为止，双方经协商可以适当延长或缩短工程工期。
第六条税收及支付方式1. 乙方应承担本次工程项目相关的一切税费，甲方不承担任何税费。
2. 工程款支付方式：本合同按工程进度及质量情况分次付款，首次付款为合同总金额的30%，每次付款前，乙方应向甲方提交验收报告。
第七条违约责任1. 任一方违反本合同规定，未能履行合同义务的，应承担相应的违约责任。
2. 一方在合同履行中遭受的损失，应由违约方承担相应的赔偿责任。
第八条保密条款双方在履行合同过程中所获知的商业秘密，应严格保密，不得泄露给第三方，否则应承担相应法律责任。
第九条合同变更1. 双方如需对本合同内容进行任何更改或补充，应经双方书面协商一致，并签署书面的合同变更协议。
2. 合同变更协议的内容应以书面形式具有法律效力。
第十条争议解决合同履行过程中，如发生争议，应经双方友好协商解决；协商不成的，可根据相关法律法规提起诉讼。
第十一条其他约定1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商确定并签署补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程项目结算完毕之日终止。
工程合同结算争议
工程合同结算争议
甲方（业主）：________
乙方（承包商）：________
鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了《建设工程合同》（以下简称“原合同”），现因工程结算存在争议，经双方协商一致，特订立本范本，以资共同遵守。
一、争议事项
1. 甲方认为乙方在施工过程中使用的某项材料不符合原合同约定的标准，要求扣除相应的费用。
2. 乙方提出由于甲方提供的施工图纸变更导致工程量增加，要求增加结算金额。
二、争议解决方式
1. 双方应首先通过友好协商的方式解决争议。
2. 如果协商不成，任何一方可向合同约定的仲裁机构申请仲裁，或向人民法院提起诉讼。
三、争议处理程序
1. 甲方应在发现争议事项后的__日内书面通知乙方，并说明争议的具体内容和依据。
2. 乙方在接到甲方的争议通知后，应在__日内给予答复，并提出自己的意见和证据。
3. 双方应在接到争议通知后的__日内召开协调会议，尝试解决问题。
4. 如果协调会议未能解决争议，按照本范本第二条的规定进行仲裁或诉讼。
四、争议期间的工程进度
争议处理期间，除争议事项外，乙方应继续履行合同义务，保证工程的正常进度。
五、其他约定
1. 争议解决后，由此产生的所有费用由败诉方承担。
2. 本范本一经双方签字盖章，即成为原合同不可分割的一部分，与原合同具有同等法律效力。
3. 本范本未尽事宜，按照原合同及相关法律法规执行。
甲方（签字）：_____________ 日期：____年__月__日
乙方（签字）：_____________ 日期：____年__月__日。
合同争议解决条款模板
合同争议解决条款模板一、管辖法律任何因本合同引起的争议或纠纷，应当依照本合同、双方当事人之间的约定以及中华人民共和国法律予以解决。
如本合同的相关条款与中华人民共和国法律不一致，应优先适用本合同的相关约定。
二、协商解决双方当事人应当尽最大努力通过友好协商解决任何因本合同引起的争议或纠纷。
若在协商期内无法取得一致意见，任何一方当事人可向协商受理机构提出调解申请。
三、仲裁解决若协商解决不成，双方同意将争议提交至中国贸易仲裁委员会（China International Economic and Trade Arbitration Commission，简称“CIETAC”）进行仲裁。
仲裁裁决是终局的，对双方当事人具有约束力。
四、仲裁程序1. 筹备会议：双方当事人应当在接到通知后十五日内共同参加仲裁筹备会议。
2. 仲裁庭组成：由CIETAC依照仲裁规则组成仲裁庭，仲裁庭可以由一名或三名仲裁员组成。
3. 证据和听证：双方当事人应当提交证据，仲裁庭可以要求当事人提供相关证据。
双方当事人有权提出质询意见或证人出庭作证。
4. 仲裁裁决：仲裁庭将在收集证据、申辩、听证后作出仲裁裁决。
裁决应当在仲裁庭组成之日起六个月内作出，延期应经CIETAC主任批准。
五、费用承担仲裁费、调解费、律师费和诉讼费用应当由败诉方承担。
但若仲裁庭认为胜诉方的诉讼请求不当，有权要求败诉方和胜诉方分担费用。
六、保密条款任何因本合同引起的争议和解决方式均属于双方当事人之间的保密信息，双方当事人应当对相关信息进行保密，不得向第三方披露。
七、其他条款本合同争议解决条款应构成本合同的一部分，具有同等效力。
若有任何争议，应以本合同为准。
双方当事人确认已经充分理解并同意本合同争议解决条款的内容，并自愿签署本合同。
【签署人1】【签署日期】【签署人2】【签署日期】。
(完整)《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)
（GF—2017—0201）建设工程施工合同（示范文本）住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。
为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。
施工合同解决争议的条款
施工合同解决争议的条款1. 一般原则1.1 本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，应向合同签订地人民法院提起诉讼。
1.2 双方应遵守国家法律法规，尊重社会公德，严格按照合同约定履行各自的权利和义务。
2. 争议解决方式2.1 双方在合同履行过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
如果协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
2.2 双方同意，仲裁委员会作为解决争议的仲裁机构，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
3. 争议解决程序3.1 发生争议时，一方应书面通知另一方，说明争议的事项和理由，并提供相关证据。
3.2 收到书面通知后，另一方应在约定的时间内回复，说明自己的立场和理由，并提供相关证据。
3.3 双方应尽力通过协商、调解等方式解决争议。
如果协商、调解不成，任何一方均可向约定的仲裁机构申请仲裁，或向人民法院提起诉讼。
4. 争议解决前的措施4.1 在争议解决前，双方应继续履行合同，除非双方另有约定或依法停止履行。
4.2 双方应保持合作态度，不得因争议影响项目的正常进行。
4.3 双方应保密争议事项，不得向无关第三方透露。
5. 适用法律5.1 本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。
5.2 如果本合同的任何条款与中华人民共和国法律相抵触，该条款将按法律的规定重新解释或调整，但不影响其他条款的效力。
6. 其他6.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，双方各执一份。
6.2 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
6.3 本合同的修改、补充必须采用书面形式，经双方共同签署。
甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：_______________签订日期：_______________。
《建设工程施工合同示本》通用条款
《建设工程施工合同示范文本》通用条款2011-3-1010:54中华人民共和国住房和城乡建设部【大中小】【打印】【我要纠错】第二部分通用条款1一般约定1.1词语定义合同通用条款、专用条款中的下列词语具有本款所赋予的含义。
合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用条款、通用条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。
合同协议书：指构成合同文件组成部分的由合同当事人共同签署的，约定合同主要内容的书面文件。
中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。
投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的用于投标的，称为“投标函”的文件。
投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的，用以对投标函解释说明的，称为“投标函附录”的文件。
技术标准和要求：指合同文件中约定的用于指导施工的国家、行业或地方技术标准和合同中约定的专门针对某工程部位的技术要求。
图纸：指包含在合同中的工程图纸、由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，以及承包人按照第1.5款[图纸和承包人文件]提供的图纸，包括配套的说明。
已标价工程量清单：指以招标方式发包的工程中构成合同文件组成部分的已标明价格、经算术性错误修正及其他错误修正（如有）且承包人已确认的最终的工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格。
合同当事人：指发包人和（或）承包人。
发包人：指与承包人签订合同协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
发包人代表：指在专用合同条款中指明的，由发包人任命并派驻施工场地行使发包人权利的代表。
承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
项目经理：指在专用合同条款中指明的，由承包人任命并派驻施工场地行使承包人权利的代表。
项目经理部：由项目经理在企业法定代表人授权和职能部门的支持下按照企业的相关规定组建的、进行项目管理现场组织机构。
施工合同调解协议书范本
施工合同调解协议书范本
甲方（建设单位）：_________
乙方（施工单位）：_________
鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了《建设工程施工合同》（以下简称“原合同”），因工程项目实施过程中出现了争议事项，现经双方友好协商，达成如下调解协议：
一、调解事项
（此处详细列出双方争议的具体事项，包括但不限于工程量变更、工程质量问题、工期延误、款项支付等。
）
二、调解结果
1. 对于争议事项一，甲乙双方同意按照以下方式解决：（具体解决方案）。
2. 对于争议事项二，甲乙双方一致决定：（具体解决方案）。
3. 其他未尽事宜，甲乙双方将本着公平和诚信的原则，另行协商解决。
三、调解效力
本调解协议一旦签订，即视为原合同的一部分，与原合同具有同等法律效力。
如本调解协议与原合同有冲突之处，以本调解协议为准。
四、违约责任
如甲乙任何一方违反本调解协议的任何条款，违约方需向守约方支付违约金，并承担由此产生的一切法律责任。
五、其他约定
（根据具体情况，双方可以在此条款中补充其他需要共同遵守的约定。
）
六、生效条件
本调解协议自双方签字盖章之日起生效。
七、附则
本调解协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________________ 乙方（盖章）：_________________
法定代表人或授权代表签字：__________ 法定代表人或授权代表签字：__________
签订日期：____年__月__日签订日期：____年__月__日。
建设工程施工合同（示范文本）（2017版）（标准版）
建设工程施工合同（示范文本）（2017版）第一部分合同协议书发包人(全称)：承包人(全称)：根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：。
2.工程地点：。
3.工程立项批准文号：。
4.资金来源：。
5.工程内容：。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6.工程承包范围：。
二、合同工期计划开工日期：年月日。
计划竣工日期：年月日。
工期总日历天数：天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合标准。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币(大写)(￥元);其中：(1)安全文明施工费：人民币(大写)(￥元);(2)材料和工程设备暂估价金额：人民币(大写)(￥元);(3)专业工程暂估价金额：人民币(大写)(￥元);(4)暂列金额：人民币(大写)(￥元)。
2.合同价格形式：。
五、项目经理承包人项目经理：。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
☆《建设工程施工合同(示范文本)》逐条解读
《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）逐条解读（一）《建设工程施工合同示范文本》（GF-1999-0201），是由国家建设部、国家工商行政管理局在1991年印发的版本的基础上修订，并于1999年12月24日颁布的。
示范文本在91版示范文本的基础上，依据合同遵循法律、促进建设监理制的全面推行、规范承发包双方行为及促进建筑市场健康有序发展、结合我国实际借鉴国际惯例等原则，在文本的结构及文本的具体内容方面均有较大、较好的修改。
由于中国有关管理部门对工程合同实行强制备案制度，各方为简便起见，几乎都使用该文本，几乎不加任何改动。
所以该文本在推动我国建设工程规范管理，防止和解决纠纷方面发挥了巨大作用。
但在实践中，由于我国建筑市场仍不发达，各方风险防范意识都不强，经常出现黑白合同、任意变更合同或者先施工后签合同等现象，更别提大量的内容简单，甚至条款内容不一致的合同。
这些现象的产生不仅与建筑市场竞争激烈有关，也和中国传统的重感情、和为贵的经商理念有关。
这种理念在利益不冲突时，对各方比较有利。
但商人之间没有利益冲突是不可能的事。
所以，开始签合同时大家一团和气。
但到后来合同履行阶段，由于利益冲突，大家反目成仇，想主张权利，又发现合同签订的模糊不清，打官司又费时费力。
有些单位风险意识较强，签订合同时会想到让律师修改一下。
但中国目前的律师往往是以法律顾问的身份来修改合同的，其收费比较低，修改合同往往是免费的；难免有些律师为了自己的利益考虑，不认真修改合同，或者故意留下一定的漏洞，为以后收取高额的律师费留下伏笔。
针对上述现象，我们根据多年的执业经验，编写本篇文章，希望能对相关单位防范风险，有一定的帮助。
本文所述修改意见主要借鉴了以下文件：（1）国际工程师联合会（FIDIC）制定的第四版、第五版《土木工程施工合同条件》（以下分别简称87版FIDIC合同条件和99版FIDIC合同条件）；（2）最高人民法院2005年10月25日公布的《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（以下简称《解释》）；（3）国家财政部、建设部于2004年10月20日颁布的《建设工程价款结算暂行办法》（以下简称《结算办法》）；（4）《中华人民共和国合同法》（以下简称《合同法》）等。
建设工程施工合同调解
建设工程施工合同调解甲方：（甲方名称）乙方：（乙方名称）根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，为解决甲乙双方在建设工程施工合同履行中发生的争议，经协商一致，特订立本调解协议，共同遵守，争议解决如下：一、争议的表述1. 甲方认为乙方在项目施工过程中存在以下问题：（列明具体问题及原因）2. 乙方认为甲方在施工合同履行中存在以下问题：（列明具体问题及原因）二、争议调解的方式甲、乙双方一致同意采取调解方式解决争议，委托（相关调解机构名称）进行调解。
三、调解程序1. 调解费用由甲乙双方分摊。
2. 调解期限为（具体时间），期满未达成和解的，可另行协商延长调解期限。
四、调解结果1. 甲、乙双方同意接受调解结果。
2. 调解结果一经确定，具有法律效力。
五、和解协议1. 甲、乙双方在调解过程中达成和解意向，须签署书面和解协议。
2. 和解协议包括各自在施工合同履行过程中的责任及义务，解决争议的具体方式等内容。
六、调解协议的变更和解除1. 任何一方均不得擅自变更或解除调解协议。
2. 如因不可抗力等特殊情况需要变更或解除调解协议，需向对方提前书面通知，并经确认后方可执行。
七、法律适用及争议解决1. 本调解协议的解释、执行及争议的解决适用中国法律。
2. 对于因履行本协议而发生的争议，甲、乙双方共同协商解决，协商不成的，提交有管辖权的仲裁机构裁决。
八、协议的生效本调解协议自双方签字盖章后生效。
（以下空白）甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
本调解协议经双方签字盖章后生效。
工程合同争议约定
工程合同争议约定合同争议解决条款范本：第一条争议通知如合同执行过程中出现任何争议或分歧，一方应立即书面通知另一方，并说明争议的性质和详细情况。
双方应在接到争议通知后的五个工作日内召开会议，尝试友好协商解决。
第二条协商解决双方应首先通过友好协商的方式解决争议。
协商期限自争议通知发出之日起不超过30个工作日。
如果在该期限内争议未能得到解决，任何一方均有权将争议提交至下一条规定的仲裁机构。
第三条仲裁条款3.1 除非双方另有书面协议，所有因本合同引起的或与本合同有关的争议，包括与本合同存在、效力、解释、履行、违约等有关的争议，均应提交至______（填写指定仲裁机构名称）进行仲裁。
3.2 仲裁应在______（填写仲裁地点）按照该仲裁机构的规则进行。
仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
第四条法律适用本合同的解释、效力及争议解决均适用中华人民共和国法律。
第五条继续履行义务在争议解决期间，除涉及争议的部分外，双方应继续履行各自的合同义务。
第六条费用分担除非仲裁裁决另有规定，争议解决过程中产生的费用，包括但不限于律师费、仲裁费等，应由败诉方承担。
若双方各有过错，则根据各自过错的比例分担费用。
第七条紧急救济在争议解决过程中，任何一方认为有必要保护其合法权益不受损害，可以向有管辖权的人民法院申请临时措施，包括但不限于财产保全、证据保全等。
第八条最终解决任何争议的解决应以书面形式确认，并由双方授权代表签字盖章后生效。
该书面文件应作为本合同不可分割的一部分，并具有同等的法律效力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
( 施工合同)
姓名：____________________
单位：____________________
日期：____________________
编号：YB-BH-064913
施工合同通用条款争议的解决Settlement of disputes on general terms of construction contract
施工合同通用条款争议的解决(合同
示范文本)
《施工合同通用条款争议的解决》是合同范本网施工合同栏目为您精心准备的，更多精彩内容请收藏本站(ctrl+D即可)!
19 争议的解决
19.1和解
双方当事人可以就工程争议自行和解。
自行和解达成协议的经双方签字后作为合同补充文件，并遵照执行。
19.2调解
双方当事人可以就争议请求第三方调解。
调解达成协议的经双方签字后作为合同补充文件，并遵照执行。
19.3 提请争议评审小组决定
19.3.1 任命争议评审小组
双方不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以将争议提请争议评审小组决定。
如果当事人在专用条款中约定不采用争议评审机制的，以下条款将不适用。
提请争议评审小组决定的，发包人和承包人应按照本合同附件提供的格式各自选定一名争议评审小组成员，并共同选定第三名成员，第三名成员为争议评审小组的首席成员，成员需具有合同管理和工程实践经验。
19.3.2 获得争议评审小组的决定
合同双方产生争议，应首先由申请方向争议评审小组提交一份详细的申请报告，写明争议的事实及相关情况、提交争议评审小组作出决定的事项、申请方对争议处理的建议和意见等，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请方还应将上述报告的副本同时提交给被申请方和监理人。
被申请方在收到申请方申请报告副本后的28天内，向争议评审小组提交一份答辩报告，并附证明材料，被申请方应将答辩报告的副本同时提交给申请方和监理人。
不提交答辩报告，不影响争议处理程序的进行。
争议评审小组应当自被申请方答辩期满后14日内，邀请双方代表和有关人员举行会议，调查争议细节，必要时争议评审小组可要求双方进一步提供补充材料。
在会议结束后的14天内，争议评审小组应作出书面决定，并说明理由。
在争议处理期间，争议双方暂按总监理工程师的决定执行。
19.3.3 未能遵守争议评审小组的决定
发包人和承包人接受争议评审小组裁决结果的，应当自收到裁决之日起14日内，由监理人根据裁决拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同补充文件，并遵照执行。
如一方不执行争议评审小组决定的，另一方可根据本合同相关条款申请仲裁或提起诉讼，并在收到争议评审小组决定后的14天内将仲裁或起诉意向书面通
知另一方。
在仲裁或诉讼中争议评审小组的决定应作为裁判的依据。
上述争议处理程序在合同履行过程中的任意阶段均适用。
19.4仲裁或诉讼
如上述方式均不能使争议得到解决，则双方可以在专用条款中约定以下一种方式解决争议：
第一种解决方式：向约定的仲裁委员会申请仲裁。
当事双方可以在专用条款中选定仲裁委员会，并约定请求仲裁的事项，仲裁程序按该仲裁委员会的仲裁规则进行，仲裁是终局的。
第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。
双方当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉的，仲裁协议无效。
19.5连续施工
发生争议后，双方应保护好已完工程，除非出现下列情况，双方均应继续履行合同，保持施工连续：
(1)因一方严重违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工;
(2)调解机构要求停止施工，且为双方接受;
(3)争议处理过程中需要停止施工，且为双方接受;
(4)仲裁机构裁决停止施工;
(5)法院判决停止施工。
19.6争议解决条款效力
本合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。
可以在这输入你的名字You Can Enter Your Name Here.。