工程质量保修书(标准范本)
工程质量保修书(标准范本)
工程质量保修书(标准范本)工程质量保修书甲方：（甲方名称及联系方式）乙方：（乙方名称及联系方式）鉴于乙方参与甲方工程项目的建设，并承诺提供质量保修服务，为确保双方权益和工程质量，甲乙双方根据相关法律法规的规定，达成以下协议：一、保修范围1.1 乙方保修期限自工程项目竣工交付日起计算，为期（保修期限）年。
1.2 乙方负责保修范围包括但不限于以下内容：a) 工程项目的主体结构及相关配套设施；b) 单位工程及其组成部分的建设要求；c) 工程项目的功能、性能、安全等方面的要求。
二、保修责任2.1 乙方承诺在保修期限内，对于工程项目中出现的质量问题或故障，提供免费维修、更换或其他相应的解决方案。
2.2 乙方对于由于设计、施工、材料等原因引起的工程质量问题承担相应的责任，负责修复或重新进行有关工程的建设。
2.3 如乙方未能及时履行保修责任，造成甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。
三、甲方义务3.1 甲方应在发现工程质量问题或故障时，及时通知乙方，并提供准确、详细的问题描述和相关证据。
3.2 甲方应按照乙方的要求，配合乙方对工程项目进行检查、维修或其他必要操作。
四、争议解决4.1 本协议的解释及执行均适用于中华人民共和国的法律。
4.2 凡因本协议引起的或与之有关的一切争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、附件所涉及附件如下：附件1：工程项目合同附件2：工程项目竣工验收报告附件3：工程质量问题清单六、法律名词及注释所涉及的法律名词及注释如下：1. 《中华人民共和国合同法》：中华人民共和国国家法律，用于规范合同的订立、履行和变更等方面的规定。
2. 《中华人民共和国建筑法》：中华人民共和国国家法律，用于规范建筑工程建设活动的相关法律。
3. 《中华人民共和国消费者权益保护法》：中华人民共和国国家法律，用于保护消费者的合法权益的相关法律。
七、困难及解决办法在实际执行过程中可能遇到以下困难及解决办法：1. 困难：甲方未及时通知乙方工程质量问题或故障。
工程质量保修书(标准范本)
工程质量保修书(标准范本)工程质量保修书【工程名称】【施工单位】【建设单位】【工程监理单位】鉴于【工程名称】项目的质量问题，根据双方签订的合同及相关法律法规规定，我们特提出以下保修要求：一、质量保修期限：1. 保修期限为自【工程竣工验收日期】起，至【保修期结束日期】止。
2. 在保修期间，如发现因施工方原因引起的质量问题，建设单位有权要求施工单位进行维修、更换或补救。
3. 在保修期限届满前30天内，由建设单位向施工单位书面通知，要求提供保修服务。
二、保修范围：1. 本保修书所涉及的保修范围包括但不限于：设备故障、建筑结构问题、水电安装问题、材料质量问题等。
具体问题详见附件一。
2. 施工单位应对建设单位提出的保修要求及时响应，并根据实际情况提供相应的维修、更换或补救措施。
3. 若施工单位不能及时提供维修、更换或补救措施，建设单位有权要求施工单位承担相应的违约责任。
三、保修责任：1. 施工单位应对工程质量问题负主要责任，负责进行相应的维修、更换或补救工作，并承担相应的费用。
2. 建设单位在保修期内应及时向施工单位提供相关证明材料，并配合施工单位进行维修、更换或补救工作。
四、索赔与违约责任：1. 在保修期内，如发生质量问题导致建设单位或任何第三方产生经济损失，施工单位应承担相应的赔偿责任。
2. 在保修期限届满前30天内，施工单位未能提供相应维修、更换或补救措施的，建设单位有权要求施工单位支付相应的违约金。
3. 如双方发生纠纷，应首先通过友好协商解决，协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
附件一：本保修书涉及的质量问题1. 设备故障：问题描述：请具体描述设备故障的情况。
解决办法：请描述采取的维修或更换措施。
2. 建筑结构问题：问题描述：请具体描述建筑结构问题的情况。
解决办法：请描述采取的补救措施。
3. 水电安装问题：问题描述：请具体描述水电安装问题的情况。
解决办法：请描述采取的维修或更换措施。
4. 材料质量问题：问题描述：请具体描述材料质量问题的情况。
工程质量保修书(标准范本)
工程质量保修书(标准范本)工程质量保修书恭敬的业主：质量是我们公司一贯追求的目标，我们会始终秉持着诚信、创新、务实的精神为您提供更优质的服务。
针对您所投资的工程，在竣工验收后，我们向您提交本工程质量保修书，以确保您的权益不受损。
一、工程概况工程名称：___________工程地址：___________施工单位：___________建造面积：___________施工期限：___________二、质量保修期限自交付使用之日起，保修期限为___________年/月/日至___________年/月/日。
在保修期内，由于我们公司方面原因造成的施工质量问题将得到无偿更换或者修补。
三、保修范围和标准1. 建造采用的材料和产品因质量问题无法正常使用的，均在保修期内免费更换；2. 除设计变更和正常的自然损耗外，以下施工质量问题属于保修范围：（1）外观不良：如开裂、起泡、变色、脱落等；（2）使用性能问题：如门窗、水电、空调、防水等方面问题；（3）装饰质量问题：如拼接、涂料、瓷砖、墙面处理等方面问题；（4）其他问题：如设备使用等相关问题。
四、联系方式在质量保修期内，如浮现问题，请及时联系我们公司：联系人：___________联系：___________联系地址：___________五、其他事项1. 如发现保修期内浮现的问题，请及时联系我们公司进行处理，过期将无法提供保修服务；2. 如遇到属于非正常使用或者人为破坏的状况，我们将根据实际情况进行维修或者更换，部份维修费用将由业主自行承担。
附件：1. 工程竣工验收报告2. 工程设计图纸及变更记录3. 建造材料采购合同4. 施工监理报告法律名词及注释：1. 质量保证：指实现预期目标所必须的行动或者要求的一系列计划、行动和手段。
2. 工程保修：指新建、扩建或者改建工程施工完成后，按合同约定及相关标准规定，施工单位承担的质量保证义务。
3. 建造材料质量：指符合国家有关标准和施工设计文件的选用材料在建造工程中验收合格并达到设计使用要求的质量。
工程质量保修书(标准范本)
工程质量保修书(标准范本)工程质量保修书保证人：承包单位：联系地址：联系电话：开工日期：竣工日期：尊敬的业主：根据我们公司与贵公司签订的工程施工合同，现将工程质量保修书提交给贵公司，请贵公司妥善保管。
一、保修条款1. 在工程竣工验收之日起，保修期为一年。
在保修期内，我们将对工程施工引起的质量问题进行免费维修和处理。
2. 保修期内，若因材料、工艺等产生质量问题，我们将负责处理并承担维修及更换费用。
3. 如果存在施工过程中的质量问题导致工程的损害，我们将负责返工并承担所有费用。
4. 本保修书所述之保修期只适用于合同规定的工程及相关项目，不适用于非合同规定的其他设备和设施。
二、质量保证1. 我们保证在工程施工过程中遵守相关法律法规，并严格执行国家标准和相关规定。
2. 我们保证施工组织符合设计要求，并按照设计方案进行施工，确保工程的质量和安全。
3. 我们承诺使用优质的材料和先进的工艺，确保工程的可靠性和持久性。
4. 我们将派遣经验丰富、技术熟练的施工人员进行施工，并进行现场管理和监督，确保施工的合理性和准确性。
三、保修服务1. 定期巡检：我们将根据工程的要求，定期对工程进行巡检，及时发现并解决存在的质量问题。
2. 即时维修：若出现工程施工质量问题，我方将在24小时内派遣专业技术人员进行调查和修复工作。
3. 持续跟踪：在保修期内，我们将保持与贵公司的密切沟通，及时了解并处理工程质量问题。
4. 保修记录：我们将建立详细的保修记录，包括问题的性质、解决方案和处理结果，以备后期参考。
四、保修流程1. 贵公司在发现工程施工质量问题后，请将问题和相关情况以书面形式通知我们，并附上照片和证明材料。
2. 我方将立即派遣专业技术人员进行现场查看，确认问题的性质和原因。
3. 在确定问题责任之后，我方将制定详细的修复方案，并与贵公司进行沟通，征得贵公司的同意。
4. 我方将按照合同约定的时间和方法进行修复工作，并确保问题得到彻底解决。
工程质量保修书三篇
工程质量保修书三篇篇一：工程质量保修书甲方(建设单位)：乙方(施工单位)：甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》，经双方协商一致，签订工程质量保修协议。
项目名称：一、工程质量保修范围和内容乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程保修责任。
质量保修范围：地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、电气管线、以及双方约定的其他项目。
具体保修的内容，双方约定如下：质量保修内容：乙方施工的工程项目，如出现质量缺陷或隐患，乙方必须履行保修义务，特别是出现以下情形(不在乙方承包范围的项目除外)时：1、屋面、墙面渗漏水；2、地面沉陷、空鼓、开裂、起沙；3、门窗变形、门窗五金配件及门锁损坏、开启关闭不灵或缝隙超过规范规定及渗漏水等；4、施工产生的其他质量缺陷。
二、保修期约定双方根据《建设工程质量管理条例》及《房屋建筑工程质量保修办法》有关规定，约定本工程的最低质量保修期如下：1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；2、屋面防水工程、外墙面的防渗漏为5年；3、电气管线、设备安装工程为2年；4、其他项目保修期约定如下：其他项目的保修期为2年。
三、保修期计算：1、质量保修期限在工程取得竣工验收备案证明、乙方将竣工档案、竣工工程全部移交给甲方的次日起算(以双方的交接记录为依据)；2、若工程移交给甲方时还存在质量问题且乙方选择自行进行整改时，则该工程的质量保修期自全部质量问题整改合格的次日起算；若乙方书面委托甲方整改、维修并同意所需费用按市场行情进行结算、从乙方预留于甲方的质量保修金中支付时，则以甲方同意接受乙方委托并代为整改、维修后，经甲方及监理单位共同签署验收合格书面文件次日起算。
四、保修责任1、属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起按本保修书第五条规定立即派人保修，并在本保修书第六条保修时限要求的时间内完成保修。
工程质量保修书(标准范本)
工程质量保修书(标准范本)【工程质量保修书】一、引言本工程质量保修书（以下简称“保修书”）是为了确保工程质量的维护和保证在工程竣工之后进行维修和保修工作的文件。
本保修书适用于以下工程项目：1.（工程项目名称）2.（工程项目名称）3.（工程项目名称）（其他工程项目名称）二、背景（工程项目的背景信息）三、质量保修责任1. 本承包商（以下简称“承包商”）在工程实施过程中应确保符合国家相关法规和标准的要求。
2. 工程竣工后，承包商承担以下工程质量保修责任：a. 在竣工验收后的六个月内，对工程进行免费保修和维修。
b. 对于因施工质量问题导致的损坏或故障，承包商负责及时维修。
3. 保修期间，承包商应提供必要的材料及设备，以保证质量保修工作的顺利进行。
四、保修内容1. 保修范围：a. 工程实施过程中因设计、材料、施工等问题导致的质量缺陷。
b. 工程竣工验收后的六个月内因施工质量问题导致的损坏或故障。
2. 保修期限：a. 工程竣工验收后的六个月。
3. 保修方式：a. 承包商将根据损坏或故障情况，采取必要的维修措施。
b. 如需要更换零部件或材料，承包商将负责提供并更换。
五、保修书的解释和修改1. 本保修书的解释和修改需经各方协商一致，并通过书面形式作出。
2. 任何一方需要解释或修改保修书的事项，应提前七天书面通知其他各方。
3. 本保修书的任何修改或补充须经各方协商一致并通过书面形式作出。
六、争议解决1. 本保修书履行过程中产生的争议应通过友好协商解决。
2. 若经协商仍无法解决争议，各方应协商确定仲裁解决方式。
七、其他事项1. 本保修书为双方共同遵守的有效文件，自双方签署之日起生效。
2. 本保修书的附件：a. 工程合同（编号）b. 工程设计图纸（编号）c. 工程验收报告（编号）（其他附件）3. 本保修书涉及到的法律名词及注释：a. 法律名词1：注释1b. 法律名词2：注释2（其他法律名词及注释）4. 本保修书在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法：a. 困难1：解决办法1b. 困难2：解决办法2（其他困难及解决办法）八、签署本保修书共同签署于（日期）年（月）日。
工程质量保修书(标准范本)
工程质量保修书(标准范本)工程质量保修书甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）为了保证工程质量及双方的权益，甲乙双方达成以下协议，并经双方共同签订工程合同后生效。
一、质保期限1.根据双方的约定，本工程的质保期为（具体期限）自竣工验收合格之日起计算。
2.在质保期内，如出现由于设计、施工或材料质量等原因引起的质量问题，乙方负责修复或更换，并承担相应费用。
二、质量问题的处理方式1.甲方发现质量问题时应立即书面通知乙方，并详细说明问题情况和要求。
2.乙方收到通知后应在（具体期限）内进行现场调查，并提出解决方案。
3.甲乙双方经协商一致确定解决方案后，乙方应按照方案进行修复或更换，并确保问题解决后的质量符合相关标准要求。
4.如因乙方故意或重大失职导致质量问题，乙方应承担相应责任，并赔偿甲方因此而产生的直接经济损失。
三、质保期满后的责任1.质保期满后，如甲方发现质量问题，甲方应与乙方进行协商，双方共同商定修复办法及费用承担。
2.如因甲方未进行正常维护和保养，导致质量问题发生或加重，甲方应承担相关责任和费用。
3.质保期满后，甲方对工程质量问题的追究将不再对乙方产生经济责任。
四、附件根据所涉及的备忘录、设计图纸、验收报告等文件原件。
五、法律名词及注释（所涉及的法律名词及其相应注释）六、困难及解决办法1.可能遇到的困难：a) 材料供应不及时或不符合标准；b) 施工过程中遇到不可抗力因素；c) 设计不合理或不符合相关标准。
2.解决办法：a) 建立严格的材料采购管理制度；b) 加强与供应商的沟通和协商，尽量减少材料短缺或不合格的情况；c) 对不可抗力因素进行合理规划和预案编制；d) 建立科学的设计审查机制，确保设计合理性和符合相关标准。
以上为工程质量保修书的标准范本，请甲乙双方根据实际情况进行具体协商和修改。
附件：1.备忘录；2.设计图纸；3.验收报告。
法律名词及注释：（根据具体情况相关法律名词及其注释）困难及解决办法：1.可能遇到的困难：a)材料供应不及时或不符合标准；b)施工过程中遇到不可抗力因素；c)设计不合理或不符合相关标准。
工程质量保修书(标准范本)
工程质量保修书(标准范本)工程质量保修书(标准范本)1. 引言2. 工程质量保修要求2.1 工程质量保修的时限在工程竣工验收合格后的合理时限内，工程建设单位可以享受工程质量保修的服务。
这个时限通常由双方合同约定，一般为建筑工程竣工验收合格后的12个月。
工程质量保修的时限可以根据实际情况进行调整，但必须在法律法规允许的范围内进行。
2.2 工程质量保修的责任工程建设单位是工程质量保修的责任主体，负责在工程竣工验收合格后的工期内维修、保养工程，确保工程的整体质量稳定。
施工单位是工程质量保修的具体执行者，负责具体的维修、保养工作，根据工程建设单位的要求和工程质量问题的严重程度进行处理。
3. 工程质量保修流程3.1 工程质量问题的发现任何与工程质量问题有关的情况，应该及时发现并记录下来。
发现工程质量问题的人员应如实提供相关信息，并确保准确无误。
3.2 工程质量问题的报告发现工程质量问题后，应立即向工程建设单位报告。
报告应包括以下内容：工程质量问题的具体描述。
发现问题的时间和地点。
照片或相关证据。
3.3 工程质量问题的处理工程建设单位在接到报告后，应立即组织专业人员进行核实和评估。
如果工程质量问题属实，工程建设单位应与施工单位协商解决方案，并要求施工单位及时处理问题，确保工程质量达标。
3.4 工程质量问题的跟踪工程建设单位应跟踪工程质量问题的整个解决过程，确保问题得到有效解决。
工程建设单位应根据实际情况，组织相关专业人员进行核实和评估，确保工程质量问题已得到彻底解决。
3.5 工程质量保修书的签署在工程质量问题完全解决后，工程建设单位和施工单位应共同签署工程质量保修书，确认工程质量问题已得到满意解决。
4. 结论希望本标准范本能够为工程建设单位和施工单位提供明确的指导，使工程质量保修工作更加规范和高效。
工程质量保修书(标准范本)[1]
![工程质量保修书(标准范本)[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/0c8b6aafdc88d0d233d4b14e852458fb770b38ca.png)
工程质量保修书(标准范本)工程质量保修书一、保修书编号保修书的类别代码，如“GZ”表示工程质量保修书；保修书的发放单位代码，如“BJ”表示北京市；保修书的发放年份，如“2023”表示2023年；保修书的流水号，如“0001”表示第一份保修书。
例如，一份工程质量保修书的编号可以是“GZ-BJ-2023-0001”。
二、保修书内容保修书的抬头，如“北京市某某建设工程有限公司”；保修书的标题，如“关于某某项目工程质量的保修书”；工程的基本信息，如工程名称、地点、规模、合同号、竣工日期等；工程的质量标准，如设计标准、施工标准、验收标准等；工程的质量状况，如工程是否符合质量标准、是否存在缺陷或者隐患等；工程的质量责任，如承包方对工程质量的承诺、承担的责任和义务等；工程的质量保修期，如保修期的起止时间、范围、方式等；工程的质量维护措施，如维护方案、维护频率、维护费用等；工程的质量索赔程序，如索赔条件、索赔方式、索赔时限等；工程的质量争议解决方式，如商议、仲裁、诉讼等。
保修书的签发单位名称和盖章；保修书的签发人姓名和签字；保修书的签发日期。
三、保修书示例北京市某某建设工程有限公司关于某某项目工程质量的保修书恭敬的甲方：一、本项目工程质量标准本项目工程在设计、施工和验收过程中，均严格按照国家和行业相关规范和标准进行。
具体包括：设计标准：《建造设计规范》（GB 50001-2022）、《建造结构设计规范》（GB 50010-2022）、《建造防火设计规范》（GB 50016-2022）、《建造节能设计标准》（GB 50189-2022）等；施工标准：《建造施工质量验收统一标准》（GB 50300-2022）、《建造装饰装修工程质量验收规范》（GB 50210-2022）、《建造电气工程施工及验收规范》（GB 50303-2022）、《建造给水排水工程施工及验收规范》（GB 50242-2022）等；验收标准：《建设工程竣工验收管理办法》（国家发展改革委令第21号）、《建设工程质量管理条例》（国务院令第677号）、《建设工程质量检测评定标准》（JGJ 59-2022）等。
工程质量保修书(标准范本)
工程质量保修书甲方信息：（甲方名称、地址、电话、邮箱等详细信息）乙方信息：（乙方名称、地址、电话、邮箱等详细信息）工程项目信息：（工程名称、地点、设计单位、监理单位、施工单位、竣工日期等详细信息）一、质量保修期限1. 本工程的质量保修期限为自工程交付使用之日起24个月。
2. 在保修期内，由于甲方原因发生的质量问题，乙方负责免费维修或更换。
二、保修责任范围1. 乙方承诺提供的工程质量符合国家及地方的法律法规以及各项规定，保障安全、经济、环保、美观等方面的质量。
2. 保修范围包括但不限于以下项目：（1）在保修期内因为质量问题而损坏的构件和设备。
（2）在保修期内因为质量问题导致失效的构件和设备。
（3）在保修期内因为质量问题而发生故障的构件和设备。
3. 保修责任不包括以下项目：（1）因为甲方人为操作不当导致的损坏。
（2）因为不可抗拒因素导致的损坏。
（3）由甲方或其他单位自行维修导致的二次损坏。
三、保修流程1. 甲方发现质量问题后，应及时向乙方报告。
2. 乙方接到甲方报告后，应及时派人现场查看，并进行维修或更换。
3. 维修或更换完成后，应由乙方提供维修报告和更换记录。
四、其他条款1. 乙方保证在工程施工期间严格按照国家相关法律、法规要求进行施工，质量符合规定，同时，保证提供的施工材料与设备符合国家及地方的标准。
2. 本合同双方，均应遵守国家及地方的法律法规，保障人民群众的利益及财产安全。
3. 本合同未尽事宜，由双方协商解决，如无法协商解决的，可向有关行政机关申请仲裁或提起诉讼。
4. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
总结：1. 本文档所涉及简要注释如下：保修期限：指工程质量保修期限，乙方在该期限内负责免费维修或更换因为质量问题而引起的问题。
保修责任范围：指乙方在保修期内承担的维修或更换范围，不包括人为操作不当和不可抗拒因素导致的问题。
保修流程：指甲方发现问题后，乙方的回应和解决流程。
2. 本文档所涉及的法律名词及注释：不可抗拒因素：指在工程施工或运营中，由于自然灾害、战争、政策法规变化等不可避免的外部因素，导致工程发生问题。
工程质量保修书(标准范本)
工程质量保修书(标准范本)【工程质量保修书】编号：X-X-X时间：年月日甲方单位：（以下简称“甲方”）地址：X联系人：X联系X--乙方单位：（以下简称“乙方”）地址：X联系人：X联系X--根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商一致，就工程质量保修事项达成如下协议：一、质保范围1.1 甲方工程1.2 工程地点：X1.3 工程概况：（此处详细描述工程的性质、规模、主要施工内容等）1.4 质保期限：自工程竣工验收之日起，X年。
二、质量保修责任2.1 乙方承诺在质保期限内对甲方工程进行保修，并保证符合以下要求：（1）工程质量符合国家法律、法规和标准的要求；（2）工程材料、设备及施工过程符合相关法律法规和标准的要求；（3）及时处理工程质量问题，确保甲方权益。
2.2 乙方保证提供与工程质量保修相关的设计文件、施工图纸、技术资料等材料真实、完整、准确。
三、质保服务内容3.1 在质保期限内，对于甲方提出的工程质量问题，乙方应立即派遣专业人员进行查找原因和修复。
3.2 乙方应提供必要的施工设备、材料和技术支持，确保工程质量保修工作的顺利进行。
四、质保管理4.1 甲方有权派遣人员对工程进行监督和检查。
4.2 甲方有权要求乙方提供工程质量保修期间相关的技术支持和咨询服务。
4.3 甲方在质保期限届满前提出的工程质量问题，乙方应及时做出回应，并在合理的时间内解决问题。
五、索赔及赔偿5.1 在质保期限内，甲方如发现工程质量问题，应立即书面通知乙方，并提供相应的证明材料。
5.2 如乙方在合理期限内未能解决问题或无正当理由拒绝解决问题，甲方有权采取相应的法律措施要求乙方进行赔偿。
六、解决争议6.1 本协议的履行和解释均适用中华人民共和国的法律。
6.2 如因协议履行发生争议，甲乙双方应友好协商解决；如协商不成，双方均同意将争议提交至有管辖权的人民法院解决。
本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自签字盖章之日起生效。
工程质量保修书(标准范本)
工程质量保修书(标准范本)1. 引言工程质量保修书是指承包商为保证工程质量，对所承建的工程提供一定的质量保修期，并在该期限内对工程质量进行维修和保养的书面文件。
本文档旨在提供一个标准范本，以作为工程质量保修书的参考。
2. 工程基本信息工程名称：[填写工程名称] 工程地点：[填写工程地点]承包商名称：[填写承包商名称] 工程合同编号：[填写工程合同编号] 工程质量保修期：[填写工程质量保修期，例如：一年]3. 质量保修内容3.1 质量保修范围根据工程合同和相关技术规范要求，承包商将对以下范围内的质量问题提供保修服务：•[填写质量保修范围1]•[填写质量保修范围2]•[填写质量保修范围3]•…3.2 质量保修期限在质量保修期内，承包商将对上述质量保修范围内的问题进行维修和保养。
质量保修期限从工程竣工验收合格的日期开始计算，持续至保修期满。
3.3 质量保修责任在质量保修期内，承包商将尽其责任对质量问题进行修复，包括但不限于以下责任：•修复工程质量问题•替换或修复损坏的设备或材料•重新执行相关工程工艺3.4 质量保修流程当发现工程质量问题时，业主应及时书面通知承包商，并提供必要的证明材料和信息。
承包商将在收到通知后的合理时间内派遣专业技术人员进行调查，并根据调查结果制定修复方案和时间表。
修复过程中，承包商应与业主保持密切沟通，及时反馈修复进展。
4. 其他条款4.1 免责条款在以下情况下，承包商将不承担质量保修责任：•自然灾害、战争或政府行为等不可抗力因素引起的质量问题；•未经授权的维修或改动导致的质量问题；•材料或设备制造商的质量问题。
4.2 合同变更对于质量问题的修复或其他条款的调整，双方应在书面协议的基础上进行合同变更。
4.3 法律适用和争议解决本文档的执行与解释应遵循相关法律法规的规定。
对于因本质量保修书产生的争议，双方应通过友好协商解决。
如无法协商解决，则提交至有管辖权的法院裁决。
5. 签署本工程质量保修书在双方书面协议的基础上确定，并由双方授权代表签字确认。
工程质量保修书(标准范本)
工程质量保修书(标准范本)工程质量保修书(标准范本)工程质量保修书是指在工程完工，并通过验收合格后，承包商向业主提供的质量保证文件，用于明确工程质量问题的解决责任及保修期限。
本文档为工程质量保修书的标准范本，旨在规范保修文件的格式和内容，确保工程质量问题得到及时解决。
保修对象本工程质量保修书适用于以下工程项目：- 工程名称：[工程名称]- 工程地点：[工程地点]- 工程时段：[工程时段]- 业主单位：[业主单位]- 承包商单位：[承包商单位]保修内容根据合同约定，承包商对上述工程项目的工程质量承担以下保修责任：1. 对于因设计、施工等原因引起的非人为损坏，承包商将承担必要维修或更换的责任。
2. 若工程出现质量问题，承包商将及时响应并采取合理措施进行修复。
3. 保修期内，承包商将提供相应的技术支持和咨询服务，以解决业主在工程使用过程中的技术问题。
保修期限根据合同约定，本工程质量保修书的保修期为[保修期限]，自工程竣工验收之日起计算。
保修责任在保修期内，承包商承担以下保修责任：1. 工程质量问题的解决：对于工程质量问题，承包商将负责及时组织人员进行检查、维修和整改，确保工程达到合同约定的质量要求。
2. 技术支持和咨询服务：承包商将提供技术支持和咨询服务，解答业主在工程使用过程中遇到的技术问题，并提供相关解决方案。
保修责任的限制在以下情况下，承包商对工程质量问题不承担保修责任：1. 人为损坏：工程质量问题由于业主、第三方或不正常使用、维护造成的，承包商不承担保修责任。
2. 天灾等不可抗力因素：如地震、洪水、火灾等不可抗力因素引起的工程质量问题，承包商不承担保修责任。
但承包商应尽力协助业主进行恢复修复。
保修问题的解决方式在保修期内，如工程质量问题出现，业主可采取以下方式与承包商联系，并解决保修问题：1. 书面通知：业主可书面形式通知承包商，详细描述工程质量问题，并注明保修要求。
2. 邮件联系：业主可通过邮件与承包商联系，描述工程质量问题，并提供相关照片和资料，确保问题准确、清晰地传达给承包商。
工程质量保修书(标准范本)
2023年度：工程质量保修书(标准范本)甲方：（施工单位名称）地址：（施工单位地址）电话：（施工单位联系电话）邮编：（邮编）乙方：（业主或委托单位名称）地址：（业主或委托单位地址）电话：（业主或委托单位联系电话）邮编：（邮编）鉴于甲方已经按照合同约定完成（填写项目名称或工程名称）的施工，经过验收合格后，现按照约定向乙方保证工程质量，并对出现的质量问题作出如下承诺：第一条承诺范围1.1 甲方保证在工程竣工验收之日起质量保修期限为（填写具体时间，如6个月），在此期限内，针对本项目中构件及设施出现的质量问题，甲方负责维修和更换。
1.2 质量保修范围包括但不限于以下重要部位和构件：（具体列举）1.3 在保修期限内，乙方应当对工程项目进行日常维护和保养，避免因使用不当造成的质量问题，如因乙方使用不当造成的问题，甲方无需负责维修或更换。
第二条保修责任2.1 在质量保修期限内，甲方应当及时响应、彻底维修和更换发生质量问题的构件或设施，并承担相应的费用。
2.2 如果因甲方自身的原因，造成了工程质量问题，甲方应当承担全部修缮费用。
但是，如果甲方能够证明质量问题并非由甲方造成，那么甲方就不必承担修缮费用。
2.3 在保修期限结束后，因工程质量问题引起的纠纷，将按照有关法律进行处理。
第三条终止保修3.1 在质量保修期限履行完毕前，甲、乙双方均不得擅自终止保修协议。
3.2 在工程质量保修期满后，甲、乙双方可协商决定是否延长工程质量保修期限。
第四条违约责任4.1 如甲方未能履行工程质量保修协议，乙方有权要求其履行，并有权向甲方追究违约责任。
4.2 如乙方未能按期支付费用而致使甲方不能履行保修协议的，甲方有权要求乙方支付滞纳金。
第五条通知方式5.1 甲、乙双方通过书面形式进行通知，如有必要则可采用传真、电子邮件等其他方式进行通知。
5.2 如因双方未能及时通知而引起的损失，由迟延方负责赔偿。
第六条法律适用和争议解决6.1 本协议的签订、执行与解释均适用中华人民共和国法律。
工程质量质保协议书范本(3篇)
第1篇甲方： _______（建设单位名称）乙方： _______（施工单位名称）鉴于：甲方拟在_________（工程地点）建设_________（工程名称）项目，乙方愿意承担该项目的施工任务。
双方本着平等互利、诚信合作的原则，经友好协商，就工程质量保证事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________（工程名称）2. 工程地点：_________（工程地点）3. 工程规模：_________（工程规模）4. 工程类别：_________（工程类别）5. 工程合同总价：人民币_________元整（大写：_______元整）二、质保范围1. 本协议适用于甲方委托乙方施工的上述工程范围内的一切质量保证事宜。
2. 质保范围包括但不限于：施工图纸、设计文件、施工方案、施工质量标准、施工过程中的技术交底、材料采购、施工工艺、施工质量检验、隐蔽工程验收、竣工验收等。
三、质保期限1. 本协议的质保期限自竣工验收合格之日起计算，期限为_________年。
2. 在质保期限内，乙方对工程出现的质量问题负有全面责任，并按照国家有关法律法规和本协议的约定，承担相应的维修、整改和赔偿责任。
四、质保责任1. 乙方应严格按照国家现行施工规范、质量标准和设计要求进行施工，确保工程质量达到设计文件规定的质量等级。
2. 乙方应建立健全质量管理体系，配备必要的技术人员和检测设备，对施工过程进行全过程质量控制。
3. 乙方应按照国家有关法律法规和本协议的约定，对施工过程中出现的质量问题进行及时整改，确保工程质量和安全。
4. 乙方应定期对工程进行自检，并将自检结果报告甲方。
5. 乙方应接受甲方和监理单位的监督检查，对发现的质量问题及时整改。
五、质保措施1. 乙方应选用合格的建筑材料、构配件和设备，并确保其质量符合国家有关标准。
2. 乙方应严格按照施工图纸和施工方案进行施工，确保施工工艺和质量。
3. 乙方应建立健全材料检验制度，对进场的材料进行严格检验，不合格的材料不得使用。
工程质量保修书(标准范本)
工程质量保修书(标准范本)工程质量保修书(标准范本)尊敬的业主：您好！感谢您选择我们公司进行工程合作。
为了确保工程质量和您的合法权益，我们将严格按照合同约定提供质量保修服务。
以下是我们的工程质量保修书，请您仔细阅读、理解并签字确认。
一、合同基本信息项目名称：XXX工程工程地点：XXX地区工程时间：XXX年月日至XXX年月日合同编号：XXX二、保修期限自工程竣工验收合格之日起，保修期为XXX年，合计XXX个月。
三、保修内容1. 在保修期内，如因材料、施工工艺等问题导致以下质量问题，我方将以自费的方式进行维修、更换或退还相应费用：a) 工程设计或施工存在重大错误、缺陷或瑕疵。
b) 使用的主要材料、设备或设施有缺陷，影响工程正常使用和安全。
c) 施工方未按照国家规定的标准和工艺进行施工，导致工程质量不符合要求。
d) 工程存在隐蔽工程质量隐患，严重影响工程的可持续性和稳定性。
2. 保修范围不包括以下情况：a) 自然灾害、战争、恶劣天气等不可抗力因素导致的任何损坏或事故。
b) 业主未按照合同要求和使用说明进行正确使用和维护，导致的任何问题。
c) 未经批准的改动、拆除或维修工程，由此引起的问题。
d) 由于业主委托其他单位或个人对工程进行维修或改动而产生的问题。
四、保修期限延长1. 若在保修期限到期前，工程发生保修范围内的问题，且经我方确认确属质量问题，将在修复后对相关问题提供免费的保修服务，延长保修期限按照实际修复时间计算。
2. 保修期限延长后仅适用于修复的具体问题，而不影响其他保修范围的保修期限。
五、责任范围1. 我方将严格按照国家相关建筑、工程质量标准和合同要求执行工程，对工程质量负责。
2. 若发生工程质量问题，我方将及时派遣专业技术人员进行调查，并在顾客提供的证据基础上，协商解决方式。
六、其他条款1. 业主在保修期满后，可向我方提出合理的检测和测试要求，我方将积极配合并提供相关的技术支持。
2. 为确保工程质量，业主有权委托第三方评估机构对工程进行检测和评估，我方将全力配合。
工程质量保修书(标准范本)
工程质量保修书(标准范本)尊敬的客户：感谢您选择本公司承接您的工程项目。
为了保障工程质量，确保您享受到权益的同时，我们愿意与您共同签署工程质量保修书。
以下是合同的正文部分，请您阅读并签署。
工程质量保修书甲方：（您的公司名称）乙方：（承接工程的公司名称）鉴于，甲方委托乙方承建工程项目（项目名称），为确保工程质量，甲、乙双方经友好协商并遵循平等互利的原则，达成如下协议：一、保修期限1. 工程竣工验收合格后，保修期为自验收合格之日起的一年内。
2. 若发生工程质量问题，乙方承诺在保修期内及时修复或更换。
二、保修范围1. 保修范围仅限于工程实施过程中由乙方或其代表、供应商造成的质量问题。
2. 保修范围包括但不限于施工材料质量问题、工程设计不符等。
三、保修责任1. 乙方承担工程质量保修责任，确保工程达到相应合格标准。
2. 若甲方发现工程质量问题，应及时向乙方作书面通知，乙方将在合理期限内进行处理。
3. 乙方承担保修期内因工程质量问题造成的修复费用，包括但不限于人工费、材料费等。
四、甲方责任1. 甲方应按照施工设计要求提供相应材料及合作配合，确保工程顺利进行。
2. 若甲方未按要求提供材料或未合理配合，导致工程质量问题的产生，甲方需自行承担相关费用。
五、违约责任1. 若一方违反本协议的约定，给对方造成损失，违约方应及时赔偿。
2. 若乙方未在保修期内按时处理工程质量问题，甲方有权要求返还工程费用或对乙方采取其他合法措施。
六、其他约定1. 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份并加盖公章后生效。
2. 本协议未尽事宜，可由双方协商解决，并签署补充协议。
请您仔细阅读以上内容，如无异议，请您在下方签署您的公司名称及日期，以作为双方达成协议的证明。
甲方：（您的公司名称）日期：乙方：（承接工程的公司名称）日期：甲方签字：__________________乙方签字：__________________以上为工程质量保修书的范本，旨在保障您的权益和工程质量。
工程质量保修书(标准范本)
工程质量保修书(标准范本)一、前言本工程质量保修书是为了保障工程质量，并确保收到的工程符合合同要求而编写的。
本文档详细描述了工程质量保修的相关事项和流程，并明确了责任方的义务和权利。
二、保修期限本工程质量保修书所规定的保修期限为工程竣工验收之日起的一年。
在保修期内，如果发现任何与工程质量相关的问题，责任方有责任进行及时维修和修复。
三、保修范围1.设备和材料：对于使用的设备和材料，如果在保修期内发现存在质量问题，责任方将负责修复或更换。
2.建筑结构：对于建筑结构的任何质量问题，包括但不限于墙体、地板、屋顶等，责任方将负责修复。
3.给排水系统：对于给排水系统的任何质量问题，包括但不限于管道堵塞、漏水等，责任方将负责修复。
4.电气系统：对于电气系统的任何质量问题，包括但不限于短路、断路等，责任方将负责修复。
5.安全设施：对于安全设施的任何质量问题，包括但不限于灭火设备、防火门等，责任方将负责修复。
四、保修责任1.建设单位：建设单位作为责任方之一，应确保按照合同要求提供给施工单位的设计文件和相关资料是准确、完整、合理的，并对其质量问题承担相应的责任。
2.监理单位：监理单位作为责任方之一，应对工程质量进行全程监控，及时发现并记录存在的问题，并提出整改要求。
3.施工单位：施工单位作为责任方之一，应按照设计文件和施工规范进行施工，确保工程质量符合合同要求。
4.供应商：供应商作为责任方之一，应确保提供的设备和材料符合国家标准和相关行业标准，并对其质量问题承担相应的责任。
5.保修责任：责任方应在收到保修通知之后，及时派遣人员进行现场检修和维护，确保在保修期限内对存在的工程质量问题进行修复。
五、保修流程1.保修通知：发现工程质量问题后，相关责任方应立即通知其他责任方，并提供详细的问题描述和照片等支持材料。
2.现场检修：责任方应派遣专业人员前往现场，对存在的问题进行检修和维护，并记录检修过程和结果。
3.整改要求：如果发现存在的问题超出责任方的修复能力范围，责任方应向其他责任方提出整改要求，并协商解决方案。
工程质量保修书(标准范本)
附件3: 工程质量保修书发包人（全称)：承包人（全称）:发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致，对XXX （工程名称)签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括:地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装，装修工程，市政道路、桥涵、隧道、给水、排水、燃气与集中供热、路灯、园林绿化，以及双方约定的其他项目。
二、质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；2。
屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏年；3。
装修工程为年;4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为年；5。
供热与供冷系统为个采暖期、供冷期；6。
小区内的给排水设施、道路等配套工程为年;7.其他工程保修期限约定如下：质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、质量保修责任1、属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。
承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
4、质量保修完成后，由发包人组织验收。
四、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
五、质量保证金质量保证金的使用、约定和支付与本合同第二部分《通用条款》第65条赋予的规定一致。
六、其他双方约定的其他工程质量保修事项：本工程质量保修书,由施工合同发包人、承包人双方共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
工程质量保修规定书(标准范本)
工程质量保修规定书(标准范本).txt 工程质量保修规定书(标准范本)
一、引言
为了保障工程的质量和顺利完成，本规定书旨在设立一套工程质量保修制度。
本制度适用于所有相关工程项目，涵盖了质量保修的范围、责任以及申诉程序等内容。
二、工程质量保修范围
1. 工程质量保修适用于所有工程项目的主体结构和主要装置设备，包括但不限于建筑物、桥梁、道路、管道等。
2. 对于局部次要的质量问题，由相关责任方协商解决，并不属于本制度的范围。
三、工程质量保修责任
1. 主体结构和主要装置设备在正常使用状态下出现质量问题，由施工方负责解决并承担相应的修复费用。
2. 若质量问题由设计方或监理方导致，应由其负责解决并赔偿相关损失。
3. 若施工方、设计方和监理方均未能确定质量问题的责任方，责任应由各方按照项目分工和合同约定共同承担。
四、申诉程序
1. 工程质量问题应及时通知施工方、设计方和监理方。
2. 施工方、设计方和监理方应在接到通知后进行现场调查，并依据调查结果确定质量问题的责任方。
3. 若申诉方对调查结果有异议，可提出书面申诉，并附上相关证据和资料。
4. 申诉方的书面申诉将由一个独立的质量评估委员会进行评估和裁决。
五、制定时间和修改
1. 本规定书自发布之日起生效，并适用于所有新签订的工程合同。
2. 本规定书的修改应经由相关当事方共同协商决定，并重新签署修订版。
修订版自签署之日起生效。
六、总则
本工程质量保修规定书是一份标准范本，在实际应用中应根据项目的特殊情况进行相应的调整。
各方应遵守和执行本规定书的内容，并共同努力提高工程质量，确保项目的顺利进行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
附件3：工程质量保修书
发包人（全称）：
承包人（全称）：
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对XXX （工程名称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括：地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装，装修工程，市政道路、桥涵、隧道、给水、排水、燃气与集中供热、路灯、园林绿化，以及双方约定的其他项目。
二、质量保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：
1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏
年；
3.装修工程为年；
4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为年；
5.供热与供冷系统为个采暖期、供冷期；
6.小区内的给排水设施、道路等配套工程为年；
7.其他工程保修期限约定如下：
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、质量保修责任
1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。
承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
4、质量保修完成后，由发包人组织验收。
四、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
五、质量保证金
质量保证金的使用、约定和支付与本合同第二部分《通用条款》第65条赋予的规定一致。
六、其他
双方约定的其他工程质量保修事项：
本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。