2013年上海造价员继续教育考试题第二部分含答案
上海造价员继续教育考试真题2013年10月_真题-无答案
上海造价员继续教育考试真题2013年10月(总分100,考试时间90分钟)一、单项选择题（每题2分）1. 在组织成倍节拍流水时，用各施工过程的流水节拍去除以最大公约数，所得的商数应是（）。
A. 流水步距B. 各施工过程的专业队数C. 专业队数之D. 搭接时间2. 施工段、施工层在流水施工中所表达的参数为（）。
A. 空间参数B. 工艺参数C. 时间参数D. 一般参数3. 流水段不变的条件下，流水步距大小直接影响（）。
A. 流水节拍的大小B. 资源投入量C. 施工过程多少D. 工期长短4. 下列不是临时设施布置要遵循的原则的选项是（）。
A. 方便施工B. 少占或不占农田C. 尽量压缩临设D. 尽量利用原有房屋5. 关键线路的特点是（）。
A. 关键线路是从网络计划开始结点到结束结点之间持续时间最长的线路B. 关键线路只能有一条C. 关键线路上的工作的各类时差均相等D. 关键线路上的工作花费费用最多6. 非关键线路的组成中，是由（）。
A. 至少有一项或一项以上非关键工作存在B. 全部非关键工作组成C. 关键工作连结而成D. 关键工作，非关键工作共同组成的线路7. 若工作的延误时间大于该工作的自由时差，小于总时差，说明此延误时间（）。
A. 对后续工作有影响，但对总工期有影响B. 对后续工作有影响，但对总工期无影响C. 对后续工作无影响，对总工期也无影响D. 对后续工作无影响，但对总工期有影响8. 组织等节奏流水施工的前提是()。
A. 各施工过程施工班组人数相等B. 各施工过程的施工段数目相等C. 各流水组的工期相等D. 各施工过程在各段的持续时间相等9. 某流水施工过程，施工段m=4，施工过程n=6，施工层r=3，则流水步距的个数为（）。
A. 6B. 5C. 4D. 310. 各专业工作队都能连续施工，个别施工段可能有空闲是（）。
A. 等节拍专业流水B. 无节奏专业流水C. 异节拍专业流水D. 等步距异节拍流水11. 异节拍专业流水，若采用等步距异节拍流水，则其应是（）A. 施工队数>施工过程数B. 施工队数≥施工过程数C. 施工队数=施工过程数D. 施工队数<施工过程数12. 工程资源需要量计划编制的依据是（）。
2013造价员试题及答案
2013 年造价员继续教育考试题及答案（得分 72 分，错误的还望指正）1、 编制项目建议书属于建设工程项目全寿命周期（ ）。
A.决策阶段的工作 B.实施阶段的工作 C.设计准备阶段的工作 D.施工阶段的工作在建设工程施工总承包管理模式下，施工分包合同的主体一般是施工分包方和项目（）。
A.总承包管理方 B.业主方 C.设计方 D.咨询机构3、 组织结构模式反映了一个组织系统中各子系统之间或各元素之间的（）。
A.逻辑关系B.协作关系 C.合同关系 D.指令关系4、 能够反映项目管理班子内部项目经理。
各工作部门和各工作岗位在各项管理工作中所应承担 的策划、执行、控制等职责的组织工具是（ ）。
A.管理职能分工表 B.组织结构图 C.工作任务分工表。
体 有 研 调 论 讨 前 当 身 投 极 积 涵 内 富 丰 和 质 ”实 动 活 大 “三 会 入 深 求 要 关 相 确 明 神 精 话 导 领 委 市 阆 充 南 省 了 习 真 认 ， 式 方 种 多 等 讲 宣 听 中 集 位 单 、 学 自 人 个 过 通D.工作流程图5、 对项目的结构进行逐层分角所采用的组织工具是（）。
A.项目结构图 B.组织结构 C.合同结构图 D.工作流程图施工机械操作人员的知识、经验和能力的风险属于（）类型。
A.工程环境风险 B.技术风险 C.经济与管理风险? D.组织风险工程监理单位不按照委托监理合同的约定履行监理义务，对应当监督检查的项目不检查或者不按 照规定检查，给建设单位造成损失的，应当承担相应的（ ）。
A.法律责任 B.违约责任 C.赔偿责任 D.连带责任是（8、 对整个建设工程项目的施工进行战略部署，并且是指导全局性施工的技术和经济纲要的文件 ）。
A.施工总平面图 B.施工组织总设计 C.施工部署及施工方案。
体 有 研 调 论 讨 前 当 身 投 极 积 涵 内 富 丰 和 质 ”实 动 活 大 “三 会 入 深 求 要 关 相 确 明 神 精 话 导 领 委 市 阆 充 南 省 了 习 真 认 ， 式 方 种 多 等 讲 宣 听 中 集 位 单 、 学 自 人 个 过 通D.施工图设计文件某施工企业在编制施工组织总设计时，已完成的工作有：收集和熟悉有关资料和图纸、调查项目 特点和施工条件、计算主要工种的工程量、确定施工的总体部署和施工方案，则接下来应该进行的工作是 （ ）。
造价员继续教育考试2(98分)教学文稿
上海造价员继续教育考试一、单项选择题（共20题）1.与典型建设工程不同之处在于：信息化工程不仅要管理“实体”资源，还要管理（）资源。
A. 信息B. 智力C. 社会A B C D2.信息化的技术资源——（）资源。
A. 信息B. 石油C. 人力A B C D3.下列项目中通常可用于衡量软件规模的指标是（）。
A. 研发成本B. 开发周期C. 功能点数A B C D4.信息化工程的系统集成包括五个类型，即：硬件集成、软件集成、数据信息集成、技术管理集成和（）。
A. 环境设备集成B. 组织机构集成C. 经营业务集成A B C D5.信息化的技术内容——信息交流和（）共享。
A. 财富B. 知识C. 设备A B C D6.信息化工程运维项目中，运维工程师投入40个人日，配置管理30个人日，服务台25个人日，总监15个人日，已知运维工程师500元/人日，则项目费用为（）。
A. 55000B. 60750C. 60000A B C D7.计算机网路系统工程、综合布线工程属于信息化工程的（）。
A. 应用工程B. 技术工程C. 基础工程A B C D8.适用于咨询规划类项目的工作量评估方法有（）。
A. 任务分解法B. 功能点法C. 用例点法A B C D9.信息化的技术手段——（）技术。
A. 电力B. 农业C. 信息A B C D10.通信交换的信息形式通常是将文字或语言进行采样、转换为数字序列表达，然后以数字形式在机器中进行自动计算、处理、存储等操作，但此时“（）”被不具有“思维能力”的机器丢失了。
A. 语法B. 语义C. 书法A B C D11.下列信息化项目，采用定额计价的有（）。
A. 咨询规划B. 软件开发C. 机房工程A B C D12.下列项目中，既可以采用费率方式又可以采用人工计价的是（）。
A. 软件服务B. 软件开发C. 商用套装软件实施A B C D13.按照信息系统工程的规范对信息化工程进行绩效评价和审计，以改善、提升、规范工程管理，或提出对工程的升级、改造、乃至重建的决策参考，是信息化工程（）阶段的基本目标。
2012-2013年全国注册造价师继续教育考试及答案(五份试卷)
B.工程
C.结构
D.加固
第29题（2分）造价工程师执业道德评价的作用不包括（ ）
A.激励判裁作用
B.行为规范作用
C.制裁作用
D.调节作用
第30题（2分）
建设部2007年6月26日颁布的《建筑业企业资质管理规定》（建设部令第159号）在法律形式上属于（ ）。
A.法律
B.行政法规
C.部门规章
D.司法解释
第27题（2分）根据我国有关司法解释的规定：因建设工程质量发生争议的，发包人提起诉讼应当（ ）。
A.只能以总承包人为被告提起诉讼
B.可以以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼
C.只能以实际施工人为被告提起诉讼
D.只能以分包人和实际施工人为共同被告提起诉
第28题（2分）对于一切适合种植的土质边坡应当首选（ ）防治方法。
A.由发包人承担
B.由承包人承担
C.由发包人和承包人共同承担
D.由发包人和承包人平均分担
第14题（2分）
价值管理工作过程首先要做的是（）P116
A.信息收集
B.方案创造
C.方案评价
D.方案提交
第15题（2分）（）会对项目产生重大的影响，或者对项目能否达到预定目标起着十分重要的作用。P119 AB CD
A.关键利益相关者
B.一般利益相关者
C．直接利益相关者
D.间接利益相关者
第16题（2分）
价值管理在可行性研究阶段的核心目标是（）P137
A.根据建立的项目目标发展项目设计说明书。
B.根据项目的目标来定义项目的功能要求
C.将功能要求用建筑术语来表达
D.作出投资估算
第17题（2分）以下不属于造价工程师职业道德风险防范的是（ ）
上海造价员继续教育考试.doc
上海造价员继续教育考试 一、单项选择题（共30题）1. 必须采用工程量清单计价的工程建设项目是（A ） A. 全部使用国有资金投资的工程建设项H 。
B. 全部使用国有资金投资或国有资金投资为主的大中型工程建设项C. 全部使用国有资金投资或国有资金投资为主的工程建设项目。
D. 所有的工程建设项目2. 实行工程量清单报价宜采用（A 范围和风险费川的计算方法A. 固定单价B. 固定总价C. 成木加酬金D. 可调价格3. 工程量清单的编制者应该是（B ）。
A. 投标人 B. 招标人 C. 造价工程师 I ）.造价员□ A E B □ c □ D4.《建设工程工程量清单计价规范》第3. 1. 1条所指的工程造价咨询人，是指（）A. 取得工程造价咨询资质等级证书，专门从事工程造价咨询服务的中介机构。
B. 収得工程造价咨询资质等级证书，接受委托从事建设工程造价咨询活动的人。
C. 建设工程造价咨询机构。
D. 造价工程师或造价员□ A 口 B 口 C 口 D5. （）是施工组织设计中的一项重要工作内容，合理的（），可以缩短工期，保证剩余：70分16秒）合同，承发包双方必须衣合同专川条款内约定风险工程质量，提高经济效益。
A・施工进度计划B.施工现场平血布置C. 施工方案D. 施工机械配置7. 分部分项工程量清单编码以（ 变动。
A. B. C. D. &设计变更不包括的内容为：（ D ）A. 变更的权利一•定在发包方B. 它受规划要求等法定文件的约束C. 它受其他权利人权益文件等的约束D. 它的责任方一定是发包方E. 通过设计单位对原设计进行的亜新设计□A 口 B °C D□ E9. 发、承包双方确认的索赔与签证费用，支付时间为（A ） A. 与工程进度款同期支付 B. 至工程竣工后支付 C. 至竣工结算办理完后支付 D. 另行支付10. 所谓控制，就是指行为主体为保证在变化的条件下实现其目标，按照事先拟定的计划和标 准，通过采川各种有效的方法，对被控对象在实施过程中发牛的各种实际值与（）进行6. 索赔有利于建设单位、施工单位双方（ A. 服务意识 B. 质量观念 C. 自身素质D. 工作态度0）和管理水平的提高。
2013年全国造价员资格考试真题及答案
一﹑单项选择题（共40题，每题1分。
每题的备选答案中，只有一个最符合题意）1. 工程造价咨询企业资质有效期为（）年。
A：2 B：5C：3 D：42.工程造价咨询企业从事工程造价咨询活动，应当遵循（）的原则。
A：客观﹑公平﹑诚实信用 B：实事求是C：公平﹑公正﹑公开D：独立﹑客观﹑公正﹑诚实信用3.注册造价工程师初始注册的有效期为（）年A：1 B：2C：3 D：44.按照《注册造价工程师管理办法》的规定，修改经注册造价工程师签字盖章的工程造价成果文件，应当由签字盖章的注册造价工程师本人进行；注册造价工程师本人因特殊情况不能进行修改的，应当由（）。
A：其工作单位的其他造价员人员修改并签字后盖单位公章B：其他全国造价员修改，并签字盖章C：其他注册造价工程师修改，并签字盖章D：其工作单位制定的工作人员修改并签字后盖章5.现行《建筑安装工程费用项目组成（按费用工程要素分）》规定，施工企业按照有有关标准规定对建筑以及材料﹑构件和建筑安装物进行一般鉴定﹑检查所发生的检验试验费列入（）。
A：其他项目费B：材料费C：企业管理费D：措施费6.建设工程施工合同无效，且建筑工程经竣工验收不合格的，修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用，人民法院（）。
A：不予支持B应予支持C支持发承包双方承担50% D：支持发承包双方协商解决7.当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，人民法院（）。
A：应予支持B：不予支持C：支持按人民银行规定的同期同类贷款利率支付D：支持按人民银行规定的同期同类贷款利率的50%支付8.《四川省〈全国建设工程造价员管理办法〉实施细则》的规定，除（）登记的造价员外，其他单位登记的造价员出具的工程造价成果文件均应有注册造价工程师签字病盖执业专用章。
A：建设单位B：财政评审中心C：造价咨询单位D：施工单位9.《四川省〈全国建设工程造价员管理办法〉实施细则》的规定，全国造价员在工程造价从业活动中，受行政处罚，且行政处罚决定之日至申请登记之日不满（）年的，不予登记。
造价员继续教育2013试题
2013年度造价员继续教育试题姓名：单位：省证证号：分数：一、名词解释（每题 3分）1、分部分项工程：2、工程量偏差：3、总承包服务费：4、工程设备：5、工程结算：二、填空（每空 1.5分）1、建筑安装工程费用按工程造价形成顺序划分为分部分项工程费、、其他项目费、。
2、人工费是指按工资总额构成规定，支付给从事建筑安装工程施工的生产工人和的各项费用。
3、材料费是指施工过程中耗费的、辅助材料、构配件、零件、、工程设备的费用。
4、施工机具使用费是指施工作业所发生的施工机械、或其租赁费。
5、规费是指按国家法律、法规规定，由省级政府和省级有关权力部门规定或计取的费用。
6、措施项目费是指为完成建设工程施工，发生于该工程施工前和施工过程中的、生活、安全、环境保护等方面的费用。
7、各专业工程计价定额的使用周期原则上为年。
8、建设单位在编制招标控制价时，应按照各专业工程的和计价定额以及编制。
9、施工企业在使用计价定额时除外，其余仅作参考，由施工企业投标时自主报价。
10、根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2013]44号）的规定，安全文明施工费、大型机械进出场及安拆和脚手架工程费属于项目费。
11、《山东省建设工程造价管理办法》规定，行业计价依据适用于、水利等专业建设工程。
12、《山东省建设工程造价管理办法》规定，建设单位有以下：（1）对实行工程量清单计价的工程，未按照规定设立、公布招标控制价或者未按照规定将招标控制价报住房城乡建设行政主管部门备案的；(2)未通过工程建设专家的技术评审，擅自压缩定额工期的；(3)工程结算文件经当事人签字确认后，违反规定再次委托审核的；(4) 行为之一的，由住房城乡建设行政主管部门责令改正，可处以5000元以上3万元以下罚款。
13、《山东省建设工程造价管理办法》规定，工程造价专业人员有（1）未取得注册造价工程师资格，或者未经省住房城乡建设行政主管部门考核合格，从事工程造价业务活动的；（2）签署有虚假记载、误导性陈述的建设工程造价成果文件的；（3）；（4）行为之一的，由住房城乡建设行政主管部门责令改正，没收违法所得，可处以1000元以上1万元以下罚款。
2012-2013年度造价师继续教育试题及答案
2012-2013年度造价师继续教育试题及答案D某公司是国务院国有资产管理部门直接监管的企业的下属一层级的企业，该公司的施工总承包二级资质许可，应当（）。
A. 由国务院建设主管部门实施B. 由企业工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门实施C. 由上级企业工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门实D. 由企业工商注册所在地的设区的市人民政府建设主管部门实施第5题(2分)单选题根据我国《合同法》规定，建设工程合同当事人对合同价款或者报酬约定不明确的，又不涉及执行政府定价或者政府指导价的，应当（）。
A. 按照履行合同时履行地的市场价格履行B. 按照订立合同时履行地的市场价格履行C. 按照履行合同时施工企业所在地的市场价格履行D. 按照订立合同时施工企业所在地的市场价格履行第6题(2分)单选题建设部2007年6月26日颁布的《建筑业企业资质管理规定》（建设部令第159号）在法律形式上属于（）。
A. 法律B. 行政法规C. 部门规章D. 司法解释第7题(2分)单选题在向发包人索赔时，以下不得作为建设工程索赔原因的是（）。
A. 因合同缺陷引起的索赔B. 因不可抗力或者意外事件导致的索赔C. 因工程变更引起的索赔D. 因承包人失误产生的索赔第8题(2分)单选题价值分析最有效的开展阶段是（）P118 A B CDA. 设计阶段B. 决策阶段C. 施工阶段D. 竣工阶段第9题(2分)单选题根据2007年《建筑业企业资质管理规定》，我国分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列。
其中，对于取得施工总承包资质的企业（以下简称施工总承包企业），以下解释错误的是（）。
A. 施工总承包企业可以对所承接的施工总承包工程内各专业工程全部自行施工B. 施工总承包企业对所承接的施工总承包工程内各专业工程必须全部自行施工C. 施工总承包企业可以将专业工程依法分包给具有相应资质的专业承包企业D. 施工总承包企业可以将劳务作业依法分包给具有相应资质的劳务分包企业第10题(2分)单选题甲建筑公司与2011年3月20日向乙钢铁公司发出一份要约，订购一批钢材。
2012至2013年度造价工程师网络继续教育考试试卷及答案
2012～2013年度造价工程师网络继续教育考试试卷及答案1.价值管理的特点不包括（）A.以最低的寿命周期费用实现业主需求的必要功能B.由多个专业的专家共同组成一个团队持续地开展研究工作C.其目标是最底的成本实现项目的功能D.可以多次应用于项目建设的全过程中，但重点时间段为项目的前期决策阶段和设计阶段【正确答案】：C【学员答案】：C[正确，得2分]------------------------------------------------------------------------2.施工图设计阶段的价值管理的核心目标是（）A.审核和完善施工图设计并进行施工招标；提高施工图设计的可施工性B.检查并评估详细设计方案C.提高设计的可建造性D.准备施工招标和合同签订【正确答案】：A【学员答案】：A[正确，得2分]------------------------------------------------------------------------3.我国《合同法》规定：承诺的内容应当与要约的内容一致。
受要约人对要约的内容作出实质性变更的，为新要约。
以下不属于实质性变更的是（）。
A.对建筑材料数量、质量的更改B.对建设工程价款或者报酬的更改C.对施工期限、施工地点和方式的更改D.对施工文件中打印错误的更改【正确答案】：D【学员答案】：D[正确，得2分]------------------------------------------------------------------------4.价值工程的工作程序中，属于分析阶段的是（）A.对象选择、价值工程小组、制定工作计划B.收集整理资料、功能定义、功能整理、功能评价C.方案创造、方案评价、提案编写D.方案审批、方案实施、成果评价【正确答案】：B【学员答案】：B[正确，得2分]------------------------------------------------------------------------5.项目价值管理介入的时间在初步设计之后，施工图设计之前的是（）阶段A.项目建议书B.可行性研究C.设计D.扩大初步设计【正确答案】：D【学员答案】：D[正确，得2分]------------------------------------------------------------------------6.下面哪个是大型钢结构提升法施工应具备的条件A.下部结构要有很好的约束条件B.被提升的结构应有很好的空间刚度C.必须为空间结构D.整体结构应安装完毕【正确答案】：B【学员答案】：B[正确，得2分]------------------------------------------------------------------------7.在价值管理方法中，为了激励承包商提出有益的改进方案的办法是（）A.设计方案审核法B.承包商建议法C.价值工程审议法D.40小时建议法【正确答案】：B【学员答案】：B[正确，得2分]------------------------------------------------------------------------8.造价工程师职业道德教育的方法不包括（）A.案例教学法B.现场感受法C.系统讲授法D.传统教学法【正确答案】：D【学员答案】：D[正确，得2分]------------------------------------------------------------------------9.价值管理在项目建议书阶段，进行信息收集时，其信息不包括（）A.业主背景、业主的商业战略、业主最初的项目建设动机B.业主的初步投资计划C.政府颁布的相关法律和规定D.具体的实施方案【正确答案】：D【学员答案】：D[正确，得2分]------------------------------------------------------------------------10.价值管理在项目建议书阶段的核心目标是（）A.验证项目决策是否正确，审核项目建议的必要性B.澄清和明确业主的需求C.确定项目的功能目标和要求D.辨别项目的关键风险因素和约束条件【正确答案】：A【学员答案】：A[正确，得2分]------------------------------------------------------------------------11.《中华人民共和国审计法》规定：审计机关对政府投资或以政府投资为主的建设项目的（）进行审计监督。
2013年造价员继续教育考试试题及参考答案
江苏省2012-2013年造价员继续教育考试习题及答案一、单项选择题（共30题）1.两块板名称不同，但是布置的钢筋信息相同时，可以使用（）功能，进行快速布置？A、复制钢筋B、应用同名称板C、镜像D、复制A B C D2.柱插筋直径B20，有一侧的插筋据基础边缘为85mm，基础厚800mm，保护层按有垫层计，问正确的箍筋配置方法和个数是（）。
A 配置≤500且不少于两道矩形封闭箍（非复合箍），配置2个与柱体箍筋一致的箍筋B 配置≤500且不少于两道矩形封闭箍（非复合箍），配置3个与柱体箍筋一致的箍筋C 配置柱体箍筋一致的箍筋，间距≤5插筋直径，配置A6箍筋计8个D 配置直径不小于1/4插筋直径的箍筋，间距≤5插筋直径（非复合箍），配置A6箍筋计8个A B C D3.基础梁底部边跨的非贯通筋伸入梁跨内的长度取定是（）。
A 按本跨1/3净跨长B 按本跨1/3轴线间跨长C 从柱底承台基础边向跨内伸1/3净跨长D 按本跨1/5净跨长A B C D4.A T型楼梯，楼梯梁混凝土强度等级C25，作为梯板的支座构件，设计标注为“铰支座”，现梯板底筋配置为B12@100，面筋配置为B10@150，问梯板低端面筋的锚固长度是（）mm。
A 266 mmB 330 mmC 200 mmD 50 mmA B C D5.框架梁抗震等级二级，跨净长4500mm，截面尺寸300mm（截宽）×600mm（截高），一端支座是框架梁，配A10@100/200箍筋，问计算箍筋个数（）。
A 33个B 23个C 30个D 26个A B C D6.基础柱插筋，当柱的平面位置位于基础边缘，且基础边缘能包住柱纵筋的混凝土厚度小于5个纵筋直径，构造应（）。
A 设置箍筋间距≤500且不少于两道矩形封闭箍（非复合箍）C 设置三道箍筋（非复合箍）D 按上部柱箍筋间距设置箍筋A B C D7.承台的多样式配筋形式不包含一下哪一种？（）A、环式B、梁式C、板式D、网式A B C D8.11G101-1未表示以下哪种构件的钢筋构造？（）A、框架柱B、框架梁C、现浇板D、基础梁A B C D9.下列哪种属于墙身拉筋的布置构造方式？（）A、梅花布置B、隔一布一布置C、双层双向D、xy方向布置A B C D10.框架梁混凝土强度等级C25，环境类别二a，截面尺寸250mm（截宽）×500mm（截高），配A10@100/200（2×２）箍筋，问正确的箍筋长度（）。
造价工程师2012～2013年度继续教育测试题(含答案)
1.造价工程师职业道德教育的方法不包括（）A.案例教学法B.现场感受法C.系统讲授法D.传统教学法【正确答案】：D【学员答案】：D [正确，得2分]------------------------------------------------------------------------2.集体主义相互联系、相辅相成的三个方面中不包括（）A.集体利益高于个人利益B.重视和保障个人的正当利益C.促进集体和个人的不断完善D.个人利益高于集体利益【正确答案】：D【学员答案】：D [正确，得2分]------------------------------------------------------------------------3.高边坡防护的总体原则是（）。
A.安全性和实用性B.可靠性和适用性C.适应性和协调性D.经济性和实用性【正确答案】：C【学员答案】：C [正确，得2分]------------------------------------------------------------------------4.审计人员在概算执行情况审计过程中，对确已超出规定范围的，应当审计其是否按规定程序报（）审查同意。
A.投资管理部门B.原项目审批部门C.审计机关D.建设行政主管部门【正确答案】：B【学员答案】：B [正确，得2分]------------------------------------------------------------------------5.高层建筑基坑，侧壁安全等级为二级，基坑开挖深度为16m，基坑支护宜采用（）。
A.重力式结构B.桩墙结构C.土钉墙D.拱墙结构【正确答案】：B【学员答案】：D------------------------------------------------------------------------6.对于一切适合种植的土质边坡应当首选（）防治方法。
2013计价模拟题第二套(含答案)
模拟题第二套一、单项选择题（共72题，每题1分。
每题的备选项中，只有一个最符合题意）1. 下列关于项目总投资和工程造价的表述，正确的是（）。
A. 非生产性建设项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金三部分B. 建设投资与建设项目的工程造价在量上相等C. 工程造价是在建设期预计或实际支出的建设费用D. 建设投资与工程费用之和对应于固定资产投资2. 在固定资产投资中，属于积极部分的是（）。
A. 设备、工器具购置费B. 建筑安装工程费C. 工程费用D. 建设投资3. 已知某进口设备，在进口环节缴纳关税20万元。
若该设备适用的关税税率为25%，运输保险费率为5%，国际运费率为10%，银行财务费率为1.5%，则该设备应缴纳的银行财务费为（）万元。
A. 1.036B. 1.200C. 1.043D. 1.0264．根据《房屋建筑与装饰工程计量规范》的规定，下列各项内容中属于临时设施要求的是（）。
A. 消防设施与消防器材的配置费用B. 施工现场规定范围内临时简易道路铺设C. 现场生活卫生设施费用D. 施工用电两级保护装置要求5. 已知某工程定额工期为350天，合同工期为320天，直接工程费中人工费合计360000元，平均日工资单价45元，每工日夜间施工费开支为25元，则该工程夜间施工增加费为（）元。
A．48000 B．17143C．13714 D．187506. 已知某建筑安装工程直接工程费为1000万元，措施费为300万元，间接费率为25%，利润率为8%。
若以直接费为计算基础，则该工程的利润额为（）万元。
A. 80B. 104C. 100D. 1307．根据国外建筑安装工程费用构成，以下各项费用中属于单项工程开办费的是（）。
A. 现场管理费B. 施工用电、水、机具费C. 公司管理费D. 人工招雇解雇费8. 关于工程建设其他费用中建设项目场地准备费的内容，下列说法中正确的是（）。
A. 是指为满足施工建设需要而供到场地界区的临时水、电等工程费用B. 是指建设项目为达到开工条件，由建设单位组织进行的场地平整的准备工作而发生的费用C. 是指建设单位的现场临时建筑物的搭设费用D. 是指施工期间专用公路或桥梁的加固、养护、维修等费用。
上海造价员继续教育考试试题
上海造价员继续教育考试试题•相关推荐上海造价员继续教育考试试题上造海价继续员教育考试一、项单择题选 1.、发承包方确双的认索赔与证费用签支付，间时（为）A与．程工进度同款期付支．至B程竣工后支付工C至．工竣算办结完后支付理D．行另支付AB C D2.根据《设建程工程量清单计价规工》范定，规完工已程及设保护备属于措项目施的中（）。
A．通用项目B ．建筑程工项目．C装装修工饰程项目D安装工程项．目A B C D3工.程量单清包应分部括分项工量程清、措施单项清目单、（规）费目项单清、金项税目清单A。
．板及支架清单模．其B他项目清单．暂C定金额．D零星作项目工。
BA C D.4某程工有根一小，受梁力为3筋1Φ6后因，建图筑纸改修载增加，荷需要调受整配筋力，请用以下什么问法解决：方（）．A计修改设B技．核定术单C．业联系单务 D．设变计A更 B D C5. 《建设工工程程量单计清规价》范定（规，其）增加分的工程部量减少后或剩部分的余工程量综的单价由合承人包出，提发包经协商人认后确，予补偿给．A工程清单量的工数量有程引起误工程增量，减合同的属约幅度以外定．工B程清量的工单数程量误的有目项C 工．程清量单的项漏的．D设计变引更起工量增减程A B CD6.工程清量单制编的准确性完和性由．（整）A招．人标负，责投但人应标负有核的义务实，修及改和整的调力。
权B招标人负责．投标，不负人有实的核务，更不义有修具改和整调的权。
力C．标人投责，招负标人供提的单清仅作考参A B C D7.发人包对程工质有量异，如何议办竣工结算理（A．已竣工）验收已投或使用的，质量争入议合同保修条款按行，执工结算竣按合约定办同理B已竣工．收验已或投入使的用，质量待争议题解决问后办理工结算竣C．验收未未或投入使用的，质待争量问题议解后办理竣决工算结．双D方商解决协8.建设目项资投活动及涉面影广因响多，只素用有系统的全、面的观点去析影分因响，素对影响因素实（施），能才到工程达设投资建控制目标。
2013上海造价员基础试卷
2013造价员基础知识试卷一、判断题：（每题1分，共20分）1、根据我国现行规定，审批工程变更文件属于造价工程师权利之一。
( )2、完成施工用水、电、路工程和征地、拆迁以及场地平整等工作，属于建设实施阶段的工作内容。
( )3、国产标准设备是指按照主管部门颁布的标准图纸和技术要求，由我国设备生产厂批量生产的，符合国家质量检测标准的设备。
( )4、建设期贷款利息是指项目建设期发生的支付银行贷款、出口借贷，债务等的借款利息和融资费用。
( )5、根据《建设工程施工合同示范文本（GF-2013-0201）》，合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款，专用合同条款的编号应与相应的通用合同的条款编号一致。
( )6、投资估算指标一般分为单项工程指标，单位工程指标和分部工程指标三个层次。
( )7、根据《建筑安装工程费用项目组成》建标2013（44号）文件的规定，建筑安装工程费用按费用构成要素组成划分为分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金。
( )8、根据《建筑安装工程费用项目组成》建标2013（44号）文件的规定，施工企业的预付款担保、履约担保等费用应该列入企业管理费的财务费中。
( )9、根据《建筑安装工程费用项目组成》建标2013（44号）文件的规定，施工过程中进行施工测量放线和复测工作的费用应计入分部分项工程费中。
( )10、根据《建筑安装工程费用项目组成》建标2013（44号）文件的规定，暂列金额是指在施工过程中，施工企业完成建设单位提出的施工图纸以外的零星项目或工作所需的费用。
( )11、根据《建筑安装工程费用项目组成》建标2013（44号）文件的规定，安全文明施工费的计算基数可以为定额基价（定额分部分项工程费+定额中可以计量的措施项目费）。
( )12、根据《建筑安装工程费用项目组成》建标2013（44号）文件的规定，分部分项工程费、措施项目费、其他项目费包含人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费和利润。
2013年度全国建设工程造价员资格统一考试试卷及答案
一、简答题1.请简述消耗量标准对现浇混凝土有梁板、无梁板、平板的工程量计算规则。
答：混凝土板按图面积乘以厚度以立方米计算，有梁板体积包括主次梁、按梁板体积之和计算；无梁板按板（包括边梁）按体积计算，但柱帽应另列项目计算；平板按板实体积计算，各类板伸入墙内的板头应并入板体积内计算。
2.如何区分消耗量标准中的平面天棚、跌级天棚和艺术造型天棚？答：天棚面层在同一标高的天棚为平面天棚；天棚面层不在同一标高，且总高差在20mm以内，为跌级天棚；天棚面层不在同一标高，且总高差在20mm以上，或拱形或弧形等特殊形状的为艺术造型天棚。
3.工程量清单项目及计算规则中对砖基础与砖墙是怎样划分的？答：基础与墙身以设计室内地坪为界（有地下室的按地下室室内设计地坪为界），以下为基础，以上为墙身；基础与墙身使用不同材料时，位于设计室内地坪正负300mm以内时，应以不同材料为界。
超过正负300mm时，以设计室内地坪为界，砖围墙以设计室外地坪为界，以下为基础，以上为墙身。
4.请简述坡地的建筑物吊脚架空层、深基础架空层建筑面积计算规定。
答：坡地的建筑物吊脚架空层，深基础架空层，设计加以利用并有围护结构的，层高在2.2m及以上的部位应计算全面积；层高不足2.2m部位应计算1/2面积。
设计加以利用、无围护机构的建筑吊脚楼架空层，应按其利用部位水平面积的1/2计算；设计不利用的深基础架空层，坡地吊脚架空层不应计算面积。
二、计算题某打桩工程有关背景如下：（1）分部分项清单项目费310000元，其中人工费81600元，材料费73060元，机械费89100元（按基期基价计算的人工费和机械费之和为120000元）；（2）该项目的大型施工施工机械进出场中人工费884元，材料费360元，机械费7200元（按基期基价计算的人工费和机械费之和为6800元）；（3）各项费率见单位工程造价计算表。
请根据以上数据计算该工程的单位工程造价（计算结果保留两位小数）。
2013年6月上海造价员继续教育考试试题76分
2013年6月上海造价员继续教育考试试题76分D2013年6月上海造价员继续教育考试试题和答案（76分）一、单项选择题（共30题）1.实行工程量清单报价时如采用（ B ）合同，发包方和投标单位应确认清单工程量的准确性或在合同中明确清单工程量错误时的价款调整方法A．固定单价B．固定总价C．成本加酬金D．可调价格2.建设项目投资活动涉及面广影响因素多，只有用系统的、全面的观点去分析影响因素，对影响因素实施（ B ），才能达到工程建设投资控制的目标。
A．监督B．控制C．规避D．分解7.采用工程量清单计价的工程，工程风险应由（ C ）A．发包人承担B．承包人承担C．发包人和承包人共同承担D．政府承担8.下列（ B ）是工程量清单计价的前提和基础A．合理的清单项目设置和统一的消耗量标准B．合理的清单项目设置和正确的工程数量C．合理的清单项目设置和统一的工程量计算规则D．合理的清单项目设置和统一的计量单位9.偏差控制法就是在编制出计划投资的基础上，通过采用投资分析方法找出（ B ）与计划投资之间的偏差和分析产生偏差的原因及偏差的变化趋势，进而采取措施以减少或消除不利偏差而实现目标投资的一种管理方法。
A．预算投资B．实际投资C．批准投资D．概算投资10.工程进度款的确定和计算，主要涉及两个方面，一是工程量的核实确认，二是计价方法。
具体支付时间、方式都应在（ B ）中做出具体规定。
A．工程预算B．工程合同C．工程计划D．管理规定11.工程量清单计价表格中的暂列金额明细表和计日工表均为估算量,竣工结算时,应按承包人实际完成的工作内容结算,剩余部分归（ B ）所有A．承包人B．招标人C．分包人D．审价单位12.施工阶段中投资控制的具体工作内容包括：付款控制、（ B ）、价格审核、施工分包的投资控制、竣工结算和竣工决算。
A．进度控制B．变更控制C．索赔控制D．资金控制13.实行工程量清单报价宜采用（ A ）合同，承发包双方必须在合同专用条款内约定风险范围和风险费用的计算方法A．固定单价B．固定总价C．成本加酬金D．可调价格14.索赔证据资料的范围很广，它可能包括工程项目施工过程中所涉及的有关（ B ）、经济、技术、财务资料。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
一、单项选择题（共20题）
1.下列不是临时设施布置要遵循的原则的选项是（）。
A.方便施工
B.少占或不占农田
C.尽量压缩临设
D.尽量利用原有房屋
A B C D
2.单代号网络计划的自由时差等于( )。
A.本工作与紧前工作时间间隔的最大值
B.本工作与紧后工作时间间隔的最大值
C.本工作与紧前工作时间间隔的最小值
D.本工作与紧后工作时间间隔的最小值
A B C D
3.在工程网络计划中，工作M的最迟完成时间为第25天，其持续时间为6天。
该工作有两项紧前工作，它们的最早完成时间分别为第10天和第14天，则工作M的总时差为( )天。
A.5
B.6
C.9
D.15
A B C D
4.组织等节奏流水施工的前提是( )。
A.各施工过程施工班组人数相等
B.各施工过程的施工段数目相等
C.各流水组的工期相等
D.各施工过程在各段的持续时间相等
A B C D
5.若工作的延误时间大于该工作的自由时差，小于总时差，说明此延误时间（）。
A.对后续工作有影响，但对总工期有影响
B.对后续工作有影响，但对总工期无影响
C.对后续工作无影响，对总工期也无影响
D.对后续工作无影响，但对总工期有影响
A B C D
6.各专业工作队都能连续施工，个别施工段可能有空闲是（）。
A.等节拍专业流水
B.无节奏专业流水
C.异节拍专业流水
D.等步距异节拍流水
A B C D
7.某分部工程有两个施工过程，各分为4个施工段组织流水施工，流水节拍分别为3、4、3、3和2、5、4、3天, 则流水步距和流水施工工期分别为( )天。
A.3和16
B.3和17
C.5和18
D.5和19
A B C D
8.缩短工期也不能无限制增加施工班组内人数，这是因为受到( )的限制。
A.足够工作面
B.劳动力
C.生产资源
D.时间
A B C D
9.施工段、施工层在流水施工中所表达的参数为（）。
A.空间参数
B.工艺参数
C. 时间参数
D. 一般参数
A B C D
10.在组织成倍节拍流水时，用各施工过程的流水节拍去除以最大公约数，所得的商数应是（）。
A.流水步距
B.各施工过程的专业队数
C.专业队数之和
D.搭接时间
A
B C D
11.在双代号网络计划中的关键线路和非关键线路是（ ）。
A.不变的
B.可以互相转化
C.有时变化，有时不变化
D.在一定条件下可以互相转化
A
B C D
12.两个相邻施工过程（专业队组）先后进入第一施工段的时间间隔，称作（ ）。
A.流水节拍 B.流水施工 C.流水步距 D.流水段
A
B
C
D
13.关键线路的特点是（ ）。
A ．关键线路是从网络计划开始结点到结束结点之间持续时间最长的线路
B ．关键线路只能有一条
C ．关键线路上的工作的各类时差均相等
D ．关键线路上的工作花费费用最多
A
B
C
D
14.某施工过程在单位时间内所完成的工程量，称（ ）。
A.流水强度 B.流水节拍 C.流水步距 D.流水工期
A
B
C
D
15.在网络计划中，关键工作的总时差值为（ ）。
A.在不影响总工期的前提下，该工作可以利用的机动时间
B.在不影响其紧后工作最迟开始的前提下，该工作可以利用的机动时间
C.在不影响其紧后工作最迟完成时间的前提下，该工作可以利用的机动时间
D.在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，该工作可以利用的机动时间
A B C D
16.同一个施工过程的节拍值彼此相等，而不同的施工过程在同一施工段上的节拍值彼此不相等，这种流水方式称（）。
A.等节拍专业流水
B.无节奏专业流水
C.异节拍专业流水
D.不等步距流水
A B C D
17.流水段不变的条件下，流水步距大小直接影响（）。
A.流水节拍的大小
B.资源投入量
C.施工过程多少
D.工期长短
A B C D
18.设计总平面图对场外交通的引入，首先应从研究大宗材料、成品、半成品、设备等进入工地的（）入手。
A.数量
B.运输方式
C.工期
D.成本
A B C D
19.某管道敷设工程，划分三个施工过程，流水节拍分别为6、2、4（天），每300m长为一个施工段，工程量总长为1800m，施工单位采用等步距异节拍流水施工，试问其施工段和总工期各是（）。
A.6（段）和16（天）
B.6（段）和22（天）
C.6（段）和18（天）
D.60（段）和22（天）
A B C D
20.某流水施工过程，施工段m=4，施工过程n=6，施工层r=3，则流水步距的个数为（）。
A.6
B.5
C.4
D.3
A B C D
二、判断题（共30题）
1.网络计划的工期优化，就是通过压缩网络中全部工作的持续时间以缩短工期。
对错
2.关键线路是该网络计划中最长的线路，一个网络计划只有一条关键线路。
对错
3.施工平面图设计首要考虑的因素是布置运输道路。
对错
4.流水施工采用增加工作队的方法加快施工进度，施工段划分得越多越好。
对错
5.网络计划任何工作实际进度比计划进度落后必定影响工期。
对错
6.时标网络计划的特点是可直接在网络图上看出各项工作的开始和结束时间。
对错
7.施工组织设计是用来指导拟建工程施工全过程的综合性文件，它的核心是施工方案。
对错
8.确定施工流向时,除了满足用户需要和适应施工组织的分区分段外，还应适应主导工程的合
理施工顺序。
对错
9.资源需要量计划和施工准备工作计划编制依据是施工进度计划和施工方案。
对错10.施工组织的基本方式有三种：等节拍、不等节拍、无节奏流水施工。
对错
11.施工准备工作应有计划、有步骤、分期、分阶段地进行，施工准备工作应贯穿于整个施工过程。
对错
12.施工方案是否合理，将直接影响施工质量、进度和成本。
对错13.关键工作进度落后必定影响工期。
对错14.网络计划中某项工作总时差时为零则自由时差必为零。
对错
15.施工组织设计是以施工项目为对象编制的，用以指导施工的技术、经济和管理的综合性文件,在施工的不同阶段，其编制主体内容和深度各有不同。
对错
16.有时间坐标的网络图既适用于双代号网络，也可用于单代号网络。
对错
17.流水节拍是指一个专业队在一个施工过程工作所需要的延续时间。
对错18.若工作的进度偏差小于自由时差，说明此对后续工作无影响，原计划可不作调整。
对错19.关键线路上的工作都是关键工作，非关键线路上的工作都是非关键工作。
对错
20.在网络计划执行过程中，关键工作的拖延将导致计划总工期不能实现，这时候对网络计划调整的方法只能缩短某些工作的持续时间。
对错
21.网络计划中关键工作的总时差必为零。
对错
22.施工目标的确定应通盘考虑工期、质量、成本目标之间的相互影响，站在系统的角度确定整体最优目标体系，而不应仅以某个目标最优为制定依据。
对错
23.在组织流水施工时，空间参数主要有施工段、施工过程和施工层三种。
对错
24.施工组织设计应实行动态管理，当发生工程主要施工方法由于地质条件影响有重大调整时可以进行及时修改和补充。
对错
25.技术准备施工所需技术资料的准备、施工方案编制计划、试验检验及设备调试工作计划、样板制作计划和现场准备等内容。
对错
26.施工方案是编制资源供应计划的依据。
对错27.施工组织总设计由施工项目经理编制，向分包单位管理人员进行交底。
对错
28.施工组织总设计应对项目涉及的单位工程所采用的施工方法进行简要说明，但无需对脚手架工程等专项工程所采用的施工方法进行简要说明。
对错
29.在工程分包管理过程中，应注意不容许将所有劳务全部分包出去，但可以将所有专项工程全部分包出去。
对错
30.项目组织模式中，矩阵式组织结构可以快速反应，并且避免了多头领导。
对错。