(工程合同)施工临时用电工程承包合同
10kv临时用电工程施工合同8篇
10kv临时用电工程施工合同8篇篇1合同编号:[具体编号]甲方(发包方):[甲方公司名称]乙方(承包方):[乙方公司名称]签订日期:XXXX年XX月XX日签订地点:[具体地点]根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的原则基础上,就甲方所需的临时用电工程施工事宜,经友好协商,达成以下合同条款,以资共同遵守:第一条工程概况与承包范围1. 工程名称:XX单位临时用电工程。
2. 工程地点:[具体地点]。
3. 承包范围和内容:乙方负责完成甲方的10kv临时用电工程的安装施工任务,包括但不限于电缆铺设、配电设备安装、安全防护措施等。
不包括已明确由甲方自行完成的附属工作。
具体工作内容以甲方提供的施工图纸及变更说明为准。
第二条工程期限本工程自合同签订之日起开工,合同工期XX天。
如遇不可抗力因素,工期相应顺延。
第三条工程价款及支付方式一、工程价款:合同总价款为人民币[具体金额](大写:[金额汉字大写])。
合同价款包含但不限于材料费、人工费、税金等完成本工程所需的一切费用。
如施工中存在设计变更或新增项目,按实际发生的工程量结算。
二、支付方式:甲方在合同签订后XX个工作日内支付乙方工程款的XX%作为预付款;工程完工并经甲方验收合格后,支付至合同总金额的XX%;剩余XX%作为质量保证金,质保期满后无质量问题一次付清。
甲方所有款项支付前,乙方需开具相应正规发票。
三、本工程使用的材料由乙方自行采购供应,材料应符合相关质量标准且具备出厂合格证等证明文件。
甲方有权对材料进行检验,如发现不合格材料,甲方有权要求乙方更换并承担相应损失。
四、本工程的费用标准按双方约定内容采用固定总价包干方式结算。
除合同另有约定外,不因成本变动而调整合同总价款。
五、本合同工程总价已包含完成工程所需的各项费用(包括但不限于人工费、材料费、税金等),甲方无需再支付其他任何费用给乙方。
若发生合同约定以外的内容时,经双方协商一致后另行签订补充协议确定费用。
临电施工合同6篇
临电施工合同6篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就临时电力施工工程(以下简称“临电工程”)达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:____________________临电工程。
2. 工程地点:____________________。
3. 工程内容:包括但不仅限于电力线路设计、设备安装、调试及运行维护等。
二、合同工期1. 工程开工日期:自本合同签订之日起开始。
2. 工程竣工日期:按照双方约定的工期完成。
三、合同价款及支付方式1. 工程总价:人民币________元(大写:____________________元整)。
具体金额根据工程实际量测及设计确定。
2. 支付方式:甲方应按合同约定及时向乙方支付工程款项。
具体支付时间和金额如下:合同签订后支付30%预付款;工程完工验收合格后支付剩余款项。
四、工程质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工,确保工程质量。
2. 工程完工后,乙方应向甲方提交验收申请。
甲方应在收到申请后的7个工作日内组织验收。
3. 若工程验收不合格,乙方应负责整改并承担相应费用。
五、安全施工与文明施工1. 乙方应严格遵守安全施工规范,确保施工现场安全。
2. 乙方应实施文明施工,保护施工现场环境,避免对周围环境和设施造成影响。
六、双方权利义务1. 甲方有权监督乙方施工过程,确保工程质量和进度。
2. 甲方应按合同约定支付工程款项。
3. 乙方应按照合同约定进行施工,确保工程质量和进度。
4. 乙方应对施工过程中的安全事故承担相应责任。
5. 未经甲方同意,乙方不得将工程转包或分包给他人。
七、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款项,乙方有权要求甲方支付逾期付款利息。
2. 若乙方未按合同约定完成工程,应向甲方承担违约责任,并赔偿甲方因此造成的损失。
电力工程承包合同范本(精选14篇)
电力工程承包合同范本(精选14篇)电力工程承包合同范本篇1甲方:乙方:某某公司因生产需要安装 kVA配电变压器台以及架设等级线路km。
根据《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,本着平等、自愿、公平和诚实守信的原则,经甲乙双方协商决定,甲方将此受电工程以包死形式承包给乙方并达成本协议,双方共同遵守。
第一条工程名称:第二条工程地点:第三条工程内容:第四条施工期限:年月日至年月日确因不可抗力或民事工作影响而被迫停工时,工期顺延。
第五条合同价款合同价款总额(大写)(人民币),(小写)¥(元。
)第六条付款方式:甲方于合同签订后两日内向乙方支付合同价款的80%;工程结束,验收合格送电前结清剩余工程款。
第七条甲方责任1、甲方负责本工程的青苗赔偿、树木砍伐、附着物的拆迁和赔偿以及保证施工正常进行而采取的地方性行政协调工作,负责为线路施工所跨越的公路、电力线、通讯线、河流办理相应的审批手续。
若因甲方协调工作未及时处理,而导致乙方的怠工,甲方应承担相应误工费用。
2、甲方按合同规定拨付工程款。
3、甲方负责监督乙方的施工进度与工程质量。
第八条乙方责任1、按照施工图和有关规范要求组织文明施工,服从甲方代表的`监督。
2、按照施工工艺保质、保量、按期完成施工任务,并负责竣工验收等事宜。
3、严格执行《电力安全工作规程》、《电力建设工作规程》,依据有关规程要求组织施工。
乙方在施工中因违反安全工作规定和现场工作要求,以及由于个人违章所造成的人员、设备、工程质量等方面的事故,均由乙方自行承担,与甲方无关。
4、乙方承包工程范围内的项目,必须自行组织施工,不得转包、分包,否则甲方有权停止其转、分包施工,由此发生的全部经济损失由乙方承担。
第九条验收及移交1、工程验收:工程竣工验收由乙方书面通知甲方,由甲方会同验收单位按施工图纸及《电力建设施工、验收及质量验评标准汇编》作为质量评定和验收标准。
在验收中发现属乙方施工质量问题,乙方应及时无偿返工处理,如造成工程延期每日按已收工程款的千分之三向甲方支付违约金。
临时用电协议书范本(通用5篇)
临时用电协议书范本(通用5篇)【篇1】临时用电协议书范本甲方:(总承包单位)乙方:(分包单位)为加强施工现场临时用电安全管理,认真贯彻执行“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,保护职工生产过程中的安全和健康,确保国家财产安全和本工程的顺利实施,依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-20xx)和JGJ59-20xx的有关规定,结合本工程建设需要,经甲乙双方友好协商,达成如下安全管理协议:一、工程名称:工程地点:分包内容:劳务分包二、安全生产管理:1、总包方权利与义务:(1)总包方应贯彻、执行国家及地方政府有关临时用电安全管理的法律、法规和标准,建立健全施工现场临时用电安全保证体系,对施工现场的安全用电负总责。
(2)负责制定施工现场的安全用电定理制度,定期布置、实施、检查、评价、总结工程的安全用电工作,对总包范围内的施工用电活动进行检查和管理。
(3)总承包单位和分包单位对分包工程的安全用电承担连带责任。
(4)总包方负责分包方管理人员和施工人员的安全用电教育,培训考核、负责建立特种作业人员备案登记。
(5)总包方负责对与建设单位签订分包合同的管理人员和施工人员的临时用电情况进行日常监督和管理。
(6)负责建立施工现场临时用电安全事故应急救援预案,并定期组织演练。
有权要求分包单位方建立应急救援体系,落实救援措施,建立救援队伍。
(7)总包方应按规定对施工现场的临时用电安全警示标识情况负责监督检查。
(8)参与临时用电工程的“四方”验收,验收合格后方可使用。
(9)施工现场临电器材应由总承包方负责提供,在合同或承包协议中另有约定的除外。
(10)总包单位应该确保本工程临时用电工程所需资金的有效投入,并确保临电设施采购质量合格,对所承建的建设工程进行定期和专项安全检查,并做好安全检查记录。
2、分包方权利与义务:(1)分包单位应当服从总承包单位的临时用电安全管理,对其承包工程的安全用电负责。
施工中临时用电合同模板
施工中临时用电合同模板合同编号:[合同编号]签订日期:[签订日期]甲方:[甲方名称] 地址:[甲方地址] 联系人:[甲方联系人] 联系电话:[甲方联系电话]乙方:[乙方名称] 地址:[乙方地址] 联系人:[乙方联系人] 联系电话:[乙方联系电话]鉴于:1.甲方正在进行施工工程,为了保证工程进展和质量,需要临时用电;2.乙方可以提供临时用电的设备和服务;经双方友好协商,达成以下合同条款:一、用电设备及服务1.乙方将为甲方提供临时用电设备及相关服务,具体包括但不限于供电设备、配电箱、电缆、电力线路等;2.乙方将负责设备的运输、安装、维护和拆卸,确保设备的正常运行,并按照甲方需求进行相应的调整。
二、用电期限1.本合同有效期为[起始日期]至[结束日期],共计[天数]天;2.如甲方需要延长用电期限,请提前[延长天数]天书面通知乙方,并经乙方同意。
三、用电费用1.甲方同意支付用电费用,费用的具体计算方式为:每度电[X元/度],用电量以电力公司提供的抄表数据为准;2.乙方将按照实际用电量出具发票,发票金额需在[发票金额支付期限]内支付至乙方指定账户。
四、保证金1.甲方需向乙方支付保证金,保证金金额为合同总金额的[保证金比例];2.在合同履行完毕并经双方确认无欠款及纠纷后,乙方将在[退还保证金期限]内将保证金退还给甲方。
五、责任和赔偿1.甲方需为乙方提供施工现场的安全保障,确保设备、线路和工作人员的安全;2.若因甲方未按要求提供安全保障措施导致设备损坏或人员受伤,甲方将承担相应的赔偿责任。
六、合同解除及违约责任1.若一方违反本合同条款,经对方书面通知后,未在[通知期限]内改正,对方有权解除本合同;2.解除合同后,违约方应支付对方合同总金额的[违约金比例]作为违约金。
七、争议解决1.本合同的解释和执行均适用中华人民共和国法律;2.对于因合同引起的争议,双方应友好协商解决,协商不成的,可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
施工中临时用电合同
施工中临时用电合同甲方:(施工单位名称)乙方:(供电单位名称)合同编号:(编号)鉴于甲方承担工程施工的责任,为了保证施工工地的临时用电需求,甲乙双方特此达成以下协议,具体条款如下:第一条合同目的本合同是为了明确供电单位向施工单位提供临时用电,并约定双方的权利义务以及电费的支付方式等相关事宜。
第二条用电范围1.甲方承建工程的工地所需用电,包括但不限于施工设备、照明设备、通风设备等。
2.供电单位按照甲方提供的用电负荷要求,合理提供相应的临时用电设备和电力资源。
第三条供电设备1.供电单位将根据甲方工地的具体需求,提供符合标准的供电设备,包括电缆、电表、总开关箱等。
2.供电单位应保证供电设备的运行安全,并及时进行检修和维护。
第四条电费支付1.电费按照实际用电量和计价标准进行计费。
2.甲方应按照供电单位的要求,及时、完整地向供电单位支付电费。
第五条施工用电安全1.甲方应按照相关安全规定,确保施工现场的用电设备和线路安全可靠,预防电气事故的发生。
2.甲方应指定专人负责施工现场的用电安全管理,及时排除用电设备故障,确保安全供电。
第六条违约责任1.如果甲方未按照约定时间支付电费,甲方应向乙方支付按日计算的违约金。
2.如果乙方未按照约定提供临时用电或提供的用电设备存在安全隐患,乙方应向甲方承担相应的赔偿责任。
第七条争议解决本合同的解释和争议解决均适用中华人民共和国现行法律法规。
如双方发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,提交甲方所在地的人民法院进行裁决。
第八条合同生效及期限本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为工程竣工验收之日止。
第九条其他约定1.本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2.本合同经双方盖章签字后生效。
甲方(施工单位): ______________________日期: ______________________乙方(供电单位): ______________________日期: ______________________以上为施工中临时用电合同的具体内容,甲乙双方应严格按照合同约定履行各自的责任和义务,以确保施工工地的供电需求得到满足,并保障用电安全。
建筑工地施工现场临时用电安全管理协议书
建筑工地施工现场临时用电安全管理协议书(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如公文写作、报告体会、演讲致辞、党团资料、合同协议、条据文书、诗词歌赋、教学资料、作文大全、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this shop provides you with various types of classic sample essays, such as official document writing, report experience, speeches, party and group materials, contracts and agreements, articles and documents, poems and songs, teaching materials, essay collections, other sample essays, etc. Learn about the different formats and writing styles of sample essays, so stay tuned!建筑工地施工现场临时用电安全管理协议书建筑工地施工现场临时用电安全管理协议书(通用3篇)建筑工地施工现场临时用电安全管理协议书篇1甲方(发包方):乙方(承包方):工程名称:为了确保施工现场临时用电安全,防止触电事故发生,依据《中华人·民共·和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—20__)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99)及《北京市建设工程施工现场安全防护标准》的有关规定签定本协议书。
电工程承包合同6篇
电工程承包合同6篇篇1发包方:_________(以下简称甲方)承包方:_________(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本电工程承包事宜协商一致,特订立本合同。
一、工程概况工程名称:_________工程地点:_________承包范围:本工程所有电力设施的安装、调试及维修等。
包括但不限于配电室、变压器、高低压开关柜、电缆线路、照明系统等。
二、合同工期开工日期:XXXX年XX月XX日(具体以甲方下达的开工令为准)。
竣工日期:XXXX年XX月XX日。
三、承包方式及造价承包方式:采用包工包料方式承包。
乙方按照甲方提供的施工图纸和技术要求,负责采购和安装所有电力设施。
乙方应确保工程质量符合国家标准和相关规范。
工程造价:人民币_________元整(¥_________元)。
具体价格明细详见附件。
四、工程质量及验收标准乙方必须严格按照国家现行的相关电力工程设计、施工规范及验收标准进行施工,确保工程质量达到合格标准。
甲方有权对乙方的施工过程进行监督与检查。
工程竣工后,由甲方组织相关部门进行验收,验收合格后方可交付使用。
五、工程款支付与结算方式篇2甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________鉴于甲方需要建设一项电工程,故经甲、乙双方友好协商,甲方将该电工程之设计与施工事宜交由乙方承担,为确保工程质量及工期达成如下协议条款,以兹信守。
一、工程概况(一)工程名称:____________电工程项目。
(二)工程地点:____________________。
(三)工程内容:包括电力系统设计、设备采购及安装调试等全部工作内容。
具体工作内容需依据甲方提供的技术规格和要求实施。
二、承包方式及范围(一)承包方式:本工程采用包工包料方式,由乙方负责提供所有材料和人工完成本工程。
临时施工用电安装合同6篇
临时施工用电安装合同6篇篇1临时施工用电安装合同甲方(施工单位):地址:联系人:联系电话:乙方(供电单位):地址:联系人:联系电话:根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程施工规范》及相关法律法规规定,为保障施工现场的正常用电和施工安全,双方在平等自愿的基础上,就临时施工用电安装事宜达成如下协议:一、项目概况1.1 项目名称:1.2 项目地址:1.3 供电容量:1.4 施工时间:1.5 预计施工期限:二、临时用电安装责任2.1 供电单位负责提供临时用电安装方案,并保证安全可靠;2.2 施工单位负责配合供电单位进行临时用电安装,并严格按照方案施工;2.3 双方均应确保施工现场用电安全,按照相关规定及时进行检测和维护。
三、供电方式及费用3.1 施工单位向供电单位申请临时用电,并按照实际需求确定供电容量;3.2 供电单位根据甲方需求安装临时用电设备,并提供用电服务;3.3 乙方将根据实际用电量向甲方收取相应的费用,并按时开具发票。
四、安全保障措施4.1 双方应加强施工现场安全管理,确保施工用电设备正常运行;4.2 双方应定期进行用电设备检测和维护,发现问题及时处理;4.3 如遇不明原因停电或其他安全问题,应立即通知对方并协商解决方案。
五、违约责任5.1 如因一方违约导致施工用电设备损坏或施工延期,应承担相应的赔偿责任;5.2 如因不可抗力或其他合同外因素导致临时用电不能正常供电,双方互不承担责任。
六、争议解决6.1 如双方在合同履行过程中发生争议,应协商解决;6.2 如协商不成,可向当地行政机构或仲裁机构申请进行调解或仲裁。
七、其他事项7.1 本合同自双方签字生效,至项目竣工终止;7.2 本合同未尽事宜,双方可另行协商并签订补充协议;7.3 本合同一式两份,供电单位和施工单位各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):日期:日期:以上是关于临时施工用电安装合同的文档,希望对您有所帮助。
篇2临时施工用电安装合同甲方:____________地址:____________法定代表人:____________联系电话:____________乙方:____________地址:____________法定代表人:____________联系电话:____________鉴于甲方为___________项目的施工单位,需要临时施工用电设施,现与乙方就临时施工用电安装事宜达成如下协议:一、临时施工用电设施类型:乙方将按照甲方的要求提供___________(设备名称)、_____________等临时用电设备,并确保设备符合国家标准和规定。
10kv临时用电工程施工合同6篇
10kv临时用电工程施工合同6篇篇110kv临时用电工程施工合同甲方:__________公司地址:__________法定代表人:__________电话:__________乙方:__________公司地址:__________法定代表人:__________电话:__________根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,甲乙双方经友好协商,就10kv临时用电工程的施工达成以下协议,以保障双方的合法权益,共同遵守以下约定:一、工程名称及地址:10kv临时用电工程,地址为__________。
二、工程内容:按照设计要求和技术规范,完成10kv临时用电工程的施工任务,包括但不限于电缆敷设、接地装置设置、开关设备安装等工作。
三、工程工期:本工程工期为__________天/月,具体执行时间根据双方协商确定。
四、施工价格:本工程总造价为__________元,具体金额由双方协商确定。
五、付款方式:工程款项支付方式为__________,具体支付时间和方式由双方协商确定。
六、质量保证:乙方承诺按照相关标准和要求完成工程施工,保证工程质量符合相关规定,并承担工程质量问题的责任。
七、安全生产:双方承诺保证施工过程中的安全生产,遵守相关法律法规,确保工程安全顺利进行。
八、保密条款:双方保证施工过程中的商业秘密和技术机密不会泄露给第三方,遵守保密协议。
九、争议解决:双方如发生争议,应协商解决;协商不成的,可向有管辖权的仲裁机构提起仲裁,也可向人民法院提起诉讼。
十、合同解释:本合同未尽事宜,由双方协商决定,具有同等法律效力。
十一、生效时间:本合同自双方签字盖章之日起生效,直至工程竣工验收完成。
甲方(盖章):__________公司法定代表人(签字):__________日期:__________乙方(盖章):__________公司法定代表人(签字):__________日期:__________以上是关于10kv临时用电工程施工合同的具体内容,双方应遵守合同条款,共同完成工程任务,保障双方的权益。
临时用电工程施工合同范本
临时用电工程施工合同范本甲方(业主):_________乙方(承包商):_________鉴于甲乙双方就_____项目(以下简称“本项目”)的临时用电工程达成一致,特此签订本合同,以便明确双方的权利与义务,保证临时用电工程的顺利进行。
第一条工程概述1.1 本合同所涉及的临时用电工程是指为了本项目的建设、施工及运营期间提供电力支持而进行的所有必要工作。
1.2 本工程的施工地点位于_________________(具体地址)。
第二条工程内容2.1 乙方需根据甲方提供的技术要求和标准,完成以下工作:- 设计临时用电方案;- 安装和维护临时供电线路;- 确保供电设施的安全运行;- 提供必要的技术支持和服务。
第三条工程质量3.1 乙方必须确保所有施工活动均符合国家有关电力安全的标准和规范。
3.2 乙方应保证工程质量满足甲方要求,并对其施工质量负责。
第四条工期要求4.1 本工程的施工开始日期为____年____月____日,竣工日期为____年____月____日。
4.2 如遇不可抗力因素导致工期延误,乙方应及时通知甲方,并提出调整工期的申请。
第五条合同价格5.1 本工程的总合同价为人民币____元整(¥____)。
5.2 合同价款的支付方式和时间由双方另行约定。
第六条违约责任6.1 如乙方未能按合同约定完成工程或工程质量不符合要求,应承担违约责任。
6.2 如甲方未按约定支付合同价款,应向乙方支付违约金。
第七条争议解决7.1 双方因履行本合同所发生的任何争议,应首先通过友好协商解决。
7.2 如果协商不成,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第八条其他事项8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
8.2 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
8.3 本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议。
甲方代表(签字):_______ 日期:____年____月____日乙方代表(签字):_______ 日期:____年____月____日。
2024年施工安全临时用电合同书
2024年施工安全临时用电合同书合同编号:____-XXXX甲方:(施工单位)地址:XXX联系人:XXX联系方式:XXX乙方:(供电方)地址:XXX联系人:XXX联系方式:XXX鉴于甲方承担某项目的施工任务,为了保障施工过程中的用电安全,甲乙两方按照平等、自愿、公平、诚实信用的原则,经友好协商,达成以下合作协议:第一条合同目的本合同旨在规范施工过程中所需的临时用电的供应、管理和费用支付,保障施工安全并维护双方的权益。
第二条施工用电需求1. 甲方对临时用电的需求包括但不限于:施工机械设备、照明设备、电动工具等。
2. 甲方需提前书面通知乙方所需用电的容量、电压等技术参数,并确保所需的临时用电符合国家相关安全标准。
第三条供电方责任1. 乙方负责向甲方提供符合要求的临时用电设备和服务,确保供电设备的安全、稳定运行。
2. 乙方应组织专业技术人员进行现场勘察,根据甲方用电需求量和现场情况,制定合理的用电方案并提供。
3. 乙方应制定用电设备的使用规程,向甲方提供必要的用电操作培训,确保甲方在使用过程中遵守相关安全规定。
4. 乙方应定期巡检用电设备,发现问题及时处理,并向甲方及时汇报。
第四条施工单位责任1. 甲方负责根据乙方提供的用电方案,合理安排用电需求,并保证用电设备符合相关安全规定。
2. 甲方应做好用电设备的保管和维护工作,确保设备的正常使用和安全。
3. 甲方应严格遵守乙方所提供的用电规程,使用用电设备时注意安全,防范用电事故的发生。
4. 甲方如需临时用电容量增加或减少,应提前书面通知乙方进行调整。
第五条用电费用1. 甲方应按照乙方所提供的用电方案和实际用电情况,及时支付用电费用。
2. 用电费用的计算方式为:甲方根据实际用电情况向乙方提供用电报告单,乙方按照双方约定的单价进行计费。
3. 用电费用应在每月底结算,甲方应在收到乙方的用电费用发票后7个工作日内支付。
第六条违约责任1. 若乙方未按约定时间提供符合要求的临时用电设备和服务,甲方有权要求乙方赔偿由此造成的损失。
10kv临时用电工程施工合同
10kv临时用电工程施工合同甲方(发包方):姓名:[甲方姓名]联系地址:[甲方地址]联系电话:[甲方电话]乙方(承包方):姓名:[乙方姓名]联系地址:[乙方地址]联系电话:[乙方电话]一、工程概况。
这可是10kv的临时用电工程呢,可重要啦。
工程地点就在[具体地点]。
这个工程的范围包括从电源接入点开始,到甲方指定的用电设备的所有临时用电设施的安装、调试等相关工作。
比如说那些电线电缆的铺设呀,配电箱的安装呀,就都得乙方来搞定哦。
二、合同工期。
1. 开工日期。
咱就定在[具体开工日期]开始干这个活儿。
这日子可都商量好了的,乙方可得按时来开工呢。
2. 竣工日期。
那竣工日期就是[具体竣工日期]。
这个时间可不能拖拖拉拉的,毕竟甲方这边也等着用电呢。
要是因为乙方的原因拖延了工期,那可不好啦。
不过呢,如果遇到一些不可抗力的因素,像什么刮大风下大雨特别厉害,或者是一些不可预见的政府部门的管制之类的,工期可以适当顺延。
但乙方得及时通知甲方,还得拿出证据来哦,可不能随便就说要顺延工期。
三、工程质量。
1. 标准要求。
这个工程质量必须得符合国家现行的关于10kv临时用电工程的相关标准和规范。
这可不是闹着玩的,电的事儿可关系到安全呢。
乙方得把这个工程当成自己家用电一样重视,每一个细节都不能放过。
2. 质量保证。
乙方得保证这个工程在竣工后的[质保时长]内不出问题。
如果在质保期内出现了因为乙方施工原因造成的故障或者问题,乙方得免费来维修或者整改。
甲方要是发现了问题通知乙方,乙方得赶紧来处理,不能磨磨蹭蹭的。
四、合同价款与支付。
1. 合同价款。
这个工程总共的价钱是[具体金额]元。
这个价钱可是双方都认可的,包含了乙方完成这个工程所需要的一切费用,像什么人工呀,材料呀,设备的使用呀,还有各种税费之类的。
2. 支付方式。
甲方会分阶段给乙方付钱哦。
第一阶段,在合同签订后的[具体天数]天内,甲方会付给乙方合同价款的[预付款比例]%,也就是[预付款金额]元。
施工中临时用电合同范本
施工中临时用电合同范本甲方:___________乙方:___________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国电力法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上,就甲方施工过程中的临时用电事宜,经友好协商,达成以下合同条款:一、用电项目及范围1.1 甲方同意向乙方提供施工过程中的临时用电,包括施工照明、动力用电等。
1.2 乙方应按照甲方提供的用电方案和电气设计进行用电设备的安装、使用和维护。
二、用电量和供电时间2.1 乙方应在合同签订后向甲方提供详细的用电负荷参数,以便甲方进行电力供应安排。
2.2 甲方应根据乙方的施工进度和用电需求,确保电力供应的稳定性。
2.3 供电时间:自临时用电设备安装调试完毕之日起至工程竣工验收合格之日止。
三、用电费用及支付方式3.1 乙方应按照甲方提供的电价标准支付用电费用。
电价标准如下:(1)照明用电:按实际用电量计费。
(2)动力用电:按实际用电量计费。
3.2 乙方应在每个结算周期结束后的7个工作日内,向甲方支付当期的用电费用。
3.3 甲方应提供正式的用电费用发票给乙方。
四、用电设备及安全4.1 乙方应按照甲方提供的用电方案和电气设计,选用符合国家标准的用电设备,并确保设备的正常运行。
4.2 乙方应严格按照国家电力安全生产法规和甲方制定的用电安全管理制度进行用电设备的安装、使用和维护。
4.3 乙方应对用电设备进行定期检查和维护,确保设备的完好和安全。
4.4 乙方应在发生用电安全事故时,立即启动应急预案,并及时报告甲方。
五、违约责任5.1 甲方未按照约定时间提供电力供应的,应按照乙方实际损失向乙方支付违约金。
5.2 乙方未按照约定时间支付用电费用的,应按照逾期付款金额的日息向甲方支付违约金。
5.3 甲方未按照约定提供合格的电力供应的,乙方有权要求甲方立即改正,并按照乙方实际损失向乙方支付违约金。
六、争议解决本合同履行过程中发生的争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。
水电施工承包合同(4篇)
水电施工承包合同甲方乙方依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就工程施工承包事宜协商达成一致。
订立本合同。
第一条工程概况工程名称工程地点:建筑面积:平方米第二条工程承包范围图纸所示内容(水电、避雷)、高低压电缆及其桥架安装、双电源、高压电施图二次设计中除应供电局施工以外的全部施工内容、施工现场临时水电、公共部位灯具,图纸会审纪要、甲方变更、甲方安排的其他零星安装工程,下水管至化粪池安装,均含在内不增加费用。
第三条工程工期1.与土建同步2.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。
第四条工程质量标准所承包工程范围内的工程质量必须达到《现行国家工程质量验收标准》的要求。
固乙方原因,产生质量不合格造成返工损失的材料、人工等均由乙方自行承担。
第五条标准规范本合同适用标准规范:《现行国家工程质量验收标准》第六条乙方责任和义务1.负责统一制定各项管理目标,组织编制施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
2.根据工程情况满足施工人数,满足施工生产需要。
对施工质量低劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。
3.乙方施工机械设备、均自行负责购置。
4.遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度,做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。
5.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准,对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据业主或甲•方的计划要求(包括调整后的计划),合理组织,科学安排作业计划,投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。
6.服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理:接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;7.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。
临电施工合同7篇
临电施工合同7篇篇1甲方(发包方):_________________________乙方(承包方):_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定,为确保临电施工项目的顺利进行,甲乙双方经友好协商,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:临电施工工程2. 工程地点:_________________________3. 工程内容:包括临时电力设施的设计、安装、调试、运行、维护及拆除等工作。
二、合同范围1. 乙方应按照甲方的要求,完成临电施工工程的设计、采购、施工、调试、验收、交付等全部工作。
2. 乙方需确保所提供设备材料的质量,符合国家相关标准及甲方的要求。
3. 乙方在施工过程中应遵守国家和地方的相关法律法规,确保施工现场的安全、文明施工。
三、工程期限1. 工程开工日期:_________________________2. 工程竣工日期:_________________________3. 如因乙方原因造成工期延误,乙方应承担相应的违约责任。
四、工程价款及支付方式1. 工程总价:人民币________元(大写:_________元整)。
2. 支付方式:甲方应按照合同约定,在工程开工前支付乙方工程总价的一定比例作为预付款,工程竣工后支付剩余款项。
具体支付比例及时间如下:(1)工程开工前,甲方支付乙方工程总价的_____%作为预付款;(2)工程竣工并经甲方验收合格后,支付剩余款项。
五、工程质量及验收1. 乙方应确保工程质量符合国家相关标准及甲方的要求。
2. 工程竣工后,乙方应通知甲方进行验收,并提供相应的技术资料和验收资料。
3. 如甲方认为工程存在质量问题,可要求乙方进行整改,乙方应按照甲方的要求进行整改并承担相应费用。
六、安全责任1. 乙方在施工过程中应严格遵守安全施工规范,确保施工现场的安全。
2. 如因乙方原因造成安全事故,乙方应承担全部责任。
电力施工承包合同书5篇最新
电力施工承包合同书5篇最新电力施工承包合同书1甲方:乙方:甲乙双方本着自愿、平等、互利的原则,经友好协商,就乙方承接甲方电力(电器)安装工程劳务工程所涉及的双方权利与义务等事项签订合同,双方共同遵守:第1条工程概况1.1工程名称: 北回归线项目户表巡检1.2 工程地点:第2条工程范围:2.1主要内容为:第3条合同金额3.1经甲乙双方共同商定,本分包工程的合同包干价为:(大写) (小写¥ .00元)。
第4条付款方式1、本合同无预50%付款。
2、工程竣工且送电后,30日内甲方向乙方一次性支付工程款。
第5条甲方权利和义务1甲方负责乙方在施工现场与建设单位的协调工作。
2按本合同规定支付乙方工程价款。
第6条乙方权利和义务1 负责工程图纸的现场技术交底。
2 乙方进入安装现场前,应勘察施工现场,熟悉场地,做好与土建单位的配合工作。
3 严格按施工图要求、国家现行施工安装规范、技术交底的要求施工,确保工期和质量。
4精心组织施工,若发现设计及施工存在问题应及时向建设单位或甲方提出,并确保工程衔接及质量。
5严格执行安全措施和操作规程,防止事故特别是人身事故的发生,做好安全防护工作。
施工中属于乙方责任造成的安全事故由乙方负责。
6办理相关的市政规划手续。
第7条安全措施及责任1施工期间,乙方应加强现场工作人员的安全教育,做好安全措施,严格按《安全生产工作规定》开展各项工作。
在施工过程中发生安全事故由责任方负责。
第8条工程验收质量标准及保修期1 工程验收质量标准:按设计图纸、安装验收规范、成都电业局有关规定为依据。
2鉴于本工程为高低压变配电改造工程,经双方同意,以项目送电及工程竣工资料交付完毕视为甲方验收合格。
3保修期:从设备正式投运之日起壹年内属乙方安装质量保修期。
4 保修期内若发生事故,属于乙方安装质量问题由乙方免费修复或更换。
第9条违约责任解决合同纠纷的方式:甲、乙双方发生本合同纠纷时,可协商、调解。
协商、调解不成时,由所在地人民法院提起诉讼。
临时水电施工合同6篇
临时水电施工合同6篇篇1临时水电施工合同甲方(承包方):_____________(以下简称甲方)乙方(用户):_____________(以下简称乙方)为了保证施工的顺利进行,双方经友好协商,达成如下临时水电施工合同:一、项目基本情况甲方承诺按照乙方的要求,在___________年__________月__________日至___________年__________月__________日期间,在___________(具体地址)进行水电改造施工工作。
二、工作内容1. 水电改造工程包括但不限于水管、电线路径的设计整改、设备更换、维修等工作。
2. 甲方需根据乙方的具体需求和要求,制定施工方案,并报乙方审核确认后执行。
3. 施工期间,甲方必须保证施工现场的安全,避免对周边居民或单位造成不便。
4. 施工期间,甲方需保持施工现场的整洁,减少噪音和扬尘等环境影响。
5. 施工过程中,如有增加或变更工程内容,须经乙方书面确认后方可进行。
三、工程质量1. 甲方承诺施工过程中保证工程质量,确保水电设施的安全、稳定。
2. 合同履行期间,如有发现质量问题,甲乙双方应及时协商解决,保证施工质量符合相关标准和要求。
四、施工期限1. 施工期限自___________年__________月__________日起,至___________年__________月__________日为止,期间不少于__________个工作日(以实际施工情况为准)。
2. 如因不可抗力因素导致无法按期完成工程,甲方需提前通知乙方并延长工期,延期工期按照双方协商确定。
五、施工费用1. 本次水电改造工程的施工费用为__________元整(大写),由乙方支付。
2. 施工过程中如有新增费用,须经乙方书面确认后方可支付。
六、合同解除1. 若因甲方原因无法按合同约定完成工程,视为违约,乙方有权解除合同,并申请追究甲方的违约责任。
2. 若因乙方原因停止或中断合同履行,视为违约,乙方需承担相关违约责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
施工临时用电工程承包合同工程名称:甲方:乙方:施工临时用电工程承包合同发包方(全称):(以下简称甲方)承包方(全称):(以下简称乙方)为明确甲乙双方在工程承包施工中的权利和义务,根据《中华人民共和国合同法》等规定,甲乙双方依自愿平等诚实原则,经协商一致,签订本合同。
第一条承包工程概况:一、工程名称:二、工程地点:三、工程范围和内容:第二条工程质量及技术要求:乙方工程施工质量必须符合《城乡电网建设与改造施工及验收标准》。
第三条合同价款:一、价款结算方法(依据):本工程按乙方工程预算书及甲方要求的内容施工,固定总价为193.5572万元包干(含税金),价格不随市场及其他因素而改变。
乙方需向甲方提供足额合法发票。
二、合同价款的结算方式:三、合同价款的支付方式:本工程支付方式采用转账方式,工程预付款为58万元,在乙方全部设备、材料进场后再进行支付58万元,乙方按工期节点完成全部工程,并通过验收及送电使用正常后15天支付剩余40%工程款。
第四条工程期限:乙方必须在2011年3月10日前保质保量完成全部工程内容,配电室及变压器场地在2月6日前由甲方提供给乙方。
第五条功程承包方式为下列方式一、包工包科,总价包干。
二、乙方不得将本工程转包他人,否则,甲方有权单方终止本合同,乙方应承担相应责任及由此给甲方造成的损失。
第六条材料设备供应乙方进场使用的设备、材料必须是正规厂家出厂的合格产品,附有产品合格证。
第七条乙方的职责:一、根据工程进度的要求,统筹安排,组织协调地方和相关部门之间的关系,以保证工程进度顺利进行。
二、及时组织工程设计及图纸会审和施工技术交底,解决施工过程中出现的问题。
三、组织有关人员编制施工组织设计措施,施工总进度计划等各项准备工作。
四、根据国家、行业有关标准、本合同的约定以及本工程设计要求组织施工,确保工程质量达到合格,并接受甲方派出的代表的监督。
五、在施工中如遇到变更后超出原设计标准或规模时,需甲乙双方办理有关手续后方可施工,在设计变更尚未批准前,乙方不得施工。
六、在施工中如遇中途停建、缓建,乙方对在建工程应做好保护管理工作。
七、在施工过程中,由于乙方自身原因导致停工、返工;材料、构建的倒运及机械二次进场等而造成损失,均由乙方自行承担。
八、乙方在工程竣工前,应清除施工现场所遗留的废弃物,做好施工现场卫生工作,费用由乙方自行承担。
如乙方未按要求清理施工现场卫生,则甲方有权在乙方工程款中扣回相应款项,委托他人代为清理。
乙方在清除废弃物中违反地方环保要求,由此产生的后果由乙方负责。
施工中乙方应负责现场地下管线和邻近建筑保护工作并承担施工不当造成的损失的责任和费用。
否则甲方有权在结算时扣回相应的款项。
九、必须做到文明施工,遵守地方政府和甲方对工程文明施工的各项规定并承担相应的费用。
十、按本合同约定和有关规定的要求办理其应办的其他事项。
第八条安全责任:乙方应严格执行《国家电网公司安全工作规程》及有关安全生产规定。
安全责任以甲乙双方根据有关规定,就本工程施工安全责任问题另行签订《工程施工安全责任合同》。
第九条竣工验收一、竣工验收以国家、行业相关标准等有关规定、本合同的决定为依据。
二、为确保本工程质量符合设计和规范要求,隐蔽工程在隐蔽前,乙方应自检后及时通知甲方,并会同甲方检查验收,办理有关隐蔽验收签证手续。
如乙方不履行此项检查验收程序而擅自继续施工,甲方对此项工程作不合格处理。
三、某项工程中的单项工程,如需单独移交给甲方,在移交时,双方应办理中间验收手续,作为该单项竣工工程验收的依据。
四、工程已基本竣工,如遇某种材料或设备双方均无法解决,致使该工程不能全部按期竣工,经甲方研究同意,可做减项竣工,并对已完工的工程进行竣工验收和办理移交手续。
五、在工程竣工验收过程中,如发现工程质量部符合合同约定和有关规定,乙方应负责无偿修理或返工,并按甲方要求和期限内完成,经验收合格后,再行移交。
由此造成工程延期交付的,乙方应承担逾期交付违约责任及由此给甲方造成的损失。
六、已竣工工程未验收前,乙方应做好保护工作。
若在该期间工程发生损坏,由乙方负责。
七、乙方应在工程竣工2天内通知甲方及相关部门验收,并保证通过验收及送电使用正常。
第十条质量保证一、工程质量保修范围:乙方承包施工的全部内容二、乙方对工程质量保证期为12个月,自工程竣工验收合格之日起计算。
在保修期内,若发生因乙方责任造成的工程质量问题,乙方应负责无偿修理,并承担由此给甲方造成的损失。
第十一条工地项目负责人甲方负责人:乙方负责人:第十二条违约责任一、乙方未在2011年3月10日前竣工并通过验收、送电使用正常,每逾期一天,应偿付给甲方本合同价款1%/天的逾期违约金(若因大雨天气无法施工,工期顺延)。
第十三条争议解决方式:执行本合同发生的一切争议,由双方当事人协商解决。
协商不能解决的,双方可向本合同签订地的人民法院起诉。
第十四条双方决定的其他事项:一、乙方必须严格执行地方政府和甲方的有关规定及规章制度,若违反,所发生的一切责任有乙方负责。
二、本合同未尽事宜,双方通过协商解决。
第十五条合同效力:本合同一式叁份甲方贰份,乙方壹份。
本合同自双方签字盖章之日(签订日期)期生效,至本合同条款全部履行完毕时失效。
本合同未尽事宜经双方协商可另行签订补充协议。
甲方:乙方:法定代表人法定代表人或委托代理人:或委托代理人:签约地点:签订日期:工程施工安全责任合同发包方(全称):(以下简称甲方)承包方(全称):(以下简称乙方)甲乙双方根据中铁二十二局沈海复线高速公路漳州段A7标电力工程施工合同,为贯彻“安全第一,预防为主”方针,明确双方的安全责任,确保施工中人身、电网和设备安全,根据国家有关法律法规,经协商一致,签订本合同。
第一条工程项目内容及范围:隧道进口端:拌合站800KVA;碎石场500KV A;隧道进洞口800KV A、630KVA;隧道出口端:隧道出洞口800KV A+800KV A;拌合站800KVA;坑仔大桥500KVA;共计8台变压器及线路,包括配电室等土建工程及沿线路所需的青苗及用地补偿。
电线路工程施工图纸、设计修改通知书范围内相关工程量的施工。
第二条施工地点:第三条甲方安全责任1、甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定,对乙方不符合安全文明施工的行为有权制止、纠正并发出安全整改通知书,要求其在限期内整改。
2、甲方指派同志负责与乙方联系安全生产方面的工作。
工程施工中由甲方派到现场的质检人员对施工质量负责检查、督促,对施工不负安全责任。
第四条乙方安全责任乙方作为工程项目的承包单位,对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏等事故承担安全责任。
乙方应切实履行以下安全责任:1、乙方应将其资质证书、企业法人营业执照、授权委托人、施工简历、近3年安全施工记录等资料在签订施工合同前交由甲方核对审查。
乙方保证所提供的承包工程要求的相关资质证明材料真实、合法、有效。
2、乙方应认真贯彻执行国家《安全生产法》、《劳动法》等有关的法律法规,应根据工程制定相应的安全管理制度;严格执行《国家电网公司电力安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》、《电力设备典型消防规程》等有关电力安全生产规程和其他安全规定、制度等,确保施工安全。
3、在施工中,乙方应遵守国家和地方关于劳动安全、劳务用工法律法规,保证其用工的合法性,确保农民工工资的足额按时发放。
必须按国家有关规定,为有关施工人员进行人身保险,配备合格的劳动防护用具、安全用具,确保施工人员的人身安全。
4、乙方应保证工作负责人及参加施工人员已经乙方安监部门安全教育并经考试合格,施工队伍超过30人必须配备专职安全员;30人及以下必须配备兼职安全员。
乙方指派胡志承作为安全工作联系人。
5、乙方的一切施工活动均应编制安全施工技术措施,施工前应对全体施工人员进行全面的安全技术交底,并在整个施工过程中正确、完整地执行。
无措施或未进行技术交底的严禁布置施工。
6、开工前,乙方应切实做好如下工作:(1)组织全体施工人员分工种进行安全教育和安全规程考试,考试合格后方能上岗。
特种作业人员必须持有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。
乙方对其真实性负责。
(2)乙方应组织人员对施工区域、作业环境及使用甲方提供的设施设备、工器具等进行检查,确认符合安全要求且已处于安全状态。
7、乙方应在施工范围装设临时围栏和警告标示,不得超越指定的施工范围进行施工,禁止无关人员进入施工现场。
8、乙方在施工过程中应做到工完即料尽、场地清,确保安全文明施工。
9、乙方接受甲方的监督、检查,对甲方所提出的安全整改意见应及时组织整改落实。
10、乙方在施工过程中发生人身伤亡、电网和设备事故或出现危及生产安全等情况时,应立即按规定向有关部门及甲方报告,并积极配合调查。
乙方应将事故调查组的事故调查报告及乙方事故处理意见提交甲方备案。
11、施工中因乙方施工组织不周或违反安全规程和有关规定造成事故,责任由乙方承担。
12、乙方施工负责人、工程技术人员的技术水平必须符合本工程要求。
施工所需的机械、工器具、安全防护设施、安全用具必须满足安全施工的要求。
第五条施工安全保证金乙方在施工中若发生违章作业,甲方有权按《漳州电业局违章考核管理办法》等有关规定及本合同约定相应扣除安全施工保证金。
若施工过程中乙方因违章作业造成一般电网、设备事故,除赔偿甲方损失及承担所有费用外,每发生一起处罚20000元;造成人员重伤事故,每重伤一人处罚20000元;造成人身死亡事故、一般电网、设备事故,除赔偿甲方损失外,每发生一起处罚50000元。
其他处理规定见《漳州电业局工程承发包及临时工安全管理规定》、《漳州电业局外来施工队伍违章处罚规定》及《漳州电业局违章考核管理办法》。
第六条由于施工安全问题造成的返工,其一切损失由乙方负责。
第七条违约责任1、合同履行中,由于乙方所提供的有关资质材料无效而导致施工合同解除的,乙方应承担由此造成的一切损失。
2、乙方现场作业人员有违章行为的,乙方应承担《漳州电业局违章考核管理办法》中规定的违章行为。
3、乙方未设置安全管理机构,未能正确、全面执行安全技术措施及施工组织设计,施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施,用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不能满足施工需要的,甲方有权要求向乙方立即停工进行整改,由此引起的后果及损失由乙方承担。
4、对甲方提出的安全整改意见为及时整改的,每逾期一天,乙方向甲方付5000元的违约金。
第八条甲乙双方约定的其它事项:无。
第九条争议解决办法本合同执行过程中,如发生争议,由双方协商解决;协商不成的,任何一方可以向本合同签订地的人民法院起诉。
第十条甲乙双方必须严格执行本合同,本合同的法律效力独立于主合同。
第十一条本合同有效期限:自年月日起至工程保质期满无质量问题止。