建设工程合同管理考试模拟试卷
建设工程合同管理考试模拟试卷
建设工程合同管理考试模拟试卷--111．在下列经济法律关系主体中，( )是法人。
A．公司经理B．施工企业C．公司董事长D．施工队[答案]B[解题要点]法人是“……的组织”，不是某一人。
2．不能成为合同保证人的是( )。
A．水泥厂B．建筑公司C．商业银行D．学校[答案]D[解题要点]《担保法》规定不能成为保证人的有：国家机关；学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体；企业法人的分支机构、职能部门。
所以选D。
3．下列关于合同公证与签证的相同点与区别的说法正确的是( )。
A．公证一般实行自愿申请原则，签证反之B．签证属于行政管理行为，公证则属于司法行政行为考试大监理工程师——值得您收藏的好站点！C．公证与签证的效力等同D．公证和签证在我国域内和域外都有法律效力[答案]B[解题要点]公证与签证的异同点应该记忆。
4．根据代理权产生依据的不同，可将代理分为( )。
A．直接代理与间接代理B．无权代理与有权代理C．法定代理、指定代理与委托代理D．显名代理与隐名代理[答案]C[解题要点]法定代理、指定代理与委托代理，根据代理权产生的原因进行划分。
直接代理与间接代理，以是否以被代理人名义为标准区分；显名代理与隐名代理，是根据第三人是否知道代理人与本人之问的代理关系进行划分。
5．当事人订立的下列合同中，不能行使留置权的是( )。
A．借款合同B．运输合同C．承揽合同D．保管合同[答案]A[解题要点]《担保法》第84条规定：“因保管合同、运输合同、加工承揽合同发生的债权，债务人不履行债务的，债权人有留置权。
”《合同法》第264条、第315条、第380条、第395条分别规定承揽合同承揽人、运输合同承运人、保管合同保管人、仓储合同保管人可以依法行使留置权。
6．下列选项中，可以质押的是( )。
A．动产和智力成果B．动产和权利C．智力成果和权利D．人身利益和权利[答案]B[解题要点]质押以转移占有为特征。
智力成果是知识产权的客体，是无形的，不能直接作为质权的客体。
建设工程合同管理考试模拟试卷
建设工程合同管理考试模拟试卷--1、FIDIC施工合同条件中设立的合同争端裁决委员会，是由（）的人员组成。
A、仲裁委员会指定B、政府管理机构指定C、业主与承包商协商选定D、行业协会指定2、FIDIC合同条件规定的“暂定金额”特点之一是（）。
A、该笔费用的金额包括在中标的合同价内B、业主有权根据施工的实际需要控制使用C、此项费用的支出只能用于中标承包商的施工D、工程竣工前该笔费用必须全部使用3、按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按（）顺序解释。
A、施工合同协议书、工程量清单、中标通知书B、中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议C、合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单D、施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书4、设计合同示范文本规定，设计合同在正常履行的情况下，（），设计人为合同项目的服务结束，合同终止。
A、按设计合同要求，完成设计并提交全部图纸B、按设计合同要求，提交最后一部分图纸，发包人结清全部设计费C、工程施工完成竣工验收工作D、工程通过保修期检验5、建设工程合同当事人在合同中约定以仲裁解决争议，发包人认为合同无效，应当由（）确定合同的效力。
A、发包人确认B、工程师确认C、仲裁委员会D、人民法院6、法人的变更是指（）。
A、法人法定存在期限届满B、法人企业改变经营方式C、法人企业转让企业D、企业法人资格被撤销7、依据材料采购合同的约定，供货方对（）承担责任。
A、因使用不当导致的质量下降B、到货检验时采购方提出的质量异议C、因交货后保管不善导致的质量下降D、超过合同约定时间采购方提出的质量异议8、招标人对任何一位投标人所提问题的回答，应（）。
A、发送给提出问题的投标人B、发送给每一位投标人，并注明提出问题的投标人名称C、发送给每一位投标人，但不必说明问题的来源D、作为提出问题的投标人中标后的洽谈内容9、按照招标投标法律和法规的规定，开标后允许（）。
建设工程合同管理考试模拟试卷
建设工程合同管理考试模拟试卷--231.合同成立后，合同中的仲裁条款是（），合同无效、变更、解除、终止，不影响仲裁协议的效力。
如果当事人在施工合同中约定通过仲裁解决争议，不能认为合同无效将导致仲裁条款无效。
A．同时存在的B．独立存在的C．同等存在的D．附加存在的【答案】B22.要约承诺的生效在世界各国规定分别是（）。
A．投递主义B．明确主义C．投邮主义D．到达主义E．了解主义【答案】C D E23.应承担缔约过失的情形是（）。
A．假借订立合同，恶意进行磋商B．故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况C．有其他违背诚实信用原则的行为D．违反缔约中的保密义务E．故意拖延订立合同时间【答案】A B C D24.以下需要承担缔约过失责任的情形有（）。
A．提供格式条款一方免除其责任B．没有得到进口许可证而谎称已取得C．违反缔约中的保密业务D．施工企业不具有相应资质等级而谎称具有E．故意提供与订立合同有关的虚假情况【答案】B C D E25.意思表示真实是合同的（），而非合同的成立条件。
A．生效条件B．首要条件C．重要条件D．存在条件【答案】A26.要约与要约邀请的主要区别在于（）。
A．是否采用书面形式B．在法律上是否须承担责任C．内容是否具体确定D．是否明示希望与他人订立合同E．是否须送达对方【答案】B C D27.如果合同当事人对合同的可变更或可撤销（），只有人民法院或者仲裁机构有权变更或者撤销合同。
可变更或可撤销的合同不同于无效合同，当事人提出请求是合同被变更、撤销的前提。
A．产生非议B．发生纠纷C．产生纠纷D．发生争议【答案】D28.订立合同后分立的，分立的当事人应及时通知对方，并告知合同权利和义务的继承人，双方可以（）的履行方式。
A．确认该合同B．撤销该合同C．重新协商合同D．执行部分合同【答案】C29.某公司与他人订立合同后，分为甲、乙两企业，某公司未告知他人的情况下，他人有权（）。
A．解除合同B．撤销合同C．要求甲、乙两企业对合同承担连带责任D．将标的物提存【答案】C30.合同生效应当具备的条件（）。
建设工程合同管理考试模拟试卷
建设工程合同管理考试模拟试卷--161. 在CM模式中，CM单位对设计单位( )。
A. 有指令权B. 没有指令权C. 有合同关系D. 没有任何关系2. 在下列建设工程组织管理模式中，不能独立存在的是( )。
A. 总分包模式B. 项目总承包模式C. CM模式D. Partnering模式3. 若在施工过程中进行严格的质量控制，发现质量问题及时返工，可能会影响工程局部进度，但却能起到保证进度的作用，这表明在质量目标和进度目标之间存在( )关系。
A. 对立B. 统一C. 既对立又统一D. 既不对立又不统一4. 建设工程的风险识别往往要采用两种以上的方法，但不论采用何种风险识别方法的组合，都必须采用( )。
A. 初始清单法B. 财务报表法C. 经验数据法D. 风险调查法5. 不同等风险量曲线所表示的风险量大小与其与风险坐标原点的距离( )。
A. 成正比B. 成反比C. 无关D. 有多种不同的关系6. 在风险对策中，非保险转移的优点之一是( )。
A. 被转移者处于主导地位B. 可转移所有的风险C. 被转移者能较好地进行损失控制D. 转移代价小7.建立项目监理机构的基本程序是( )。
A.任命总监理工程师，编制监理规划，制定工作流程B.签订监理合同，任命总监理工程师，确定监理机构目标，制定工作流程C.确定监理机构目标，确定监理工作内容，组织结构设计，制定工作流程和信息流程D.选择组织结构形式，确定管理层次与跨度，划分监理机构部门，制定考核标准8.被动控制也可以表述为( )。
A.前馈控制B.反馈控制C.开环控制D.事前控制9.为了适应监理工作的要求，项目监理机构员构成要有合理的专业结构。
如果监理单位将某些专业很强的监测工作另行委托给具有相应资质的单位来承担，则( )人员专业结构合理的要求。
A.难以保证B.可以保证C.应视为违反了D.应视为保证了10.控制可以按照不同的方式进行分类，前馈控制和反馈控制是按照( )划分的控制类型。
建设工程合同管理考试模拟试卷
建设工程合同管理考试模拟试卷--67一、单项选择题（共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.在下列经济法律关系主体中。
（）是法人。
a.公司经理b.施工企业c.公司董事长d.施工队2.建设工程专利合同法律关系的客体是指（）。
a.物b.智力成果c.行为d.财3.代理是代理人在代理权限内，以（）的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。
a.代理人b.被代理人c.第三人d.自己4.施工企业的项目经理是施工企业的代理人，这种代理是（）代理。
a.委托b.法定c.指定d.再5.下列关于保证的说法不正确的是（）。
a.保证法律关系至少必须有三方参加，即保证人、债务人和债权人b.保证法律关系包括保证人和被保证人（债务人）两方当事人c.保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证d.当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任6.依据有关“建筑工程一切险”的规定，下列描述中正确的是（）。
a.保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程b.投保人和被保险人是保险合同的当事人c.发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务d.保险合同的有效期至工程保修期满为止7.要约人要撤销要约，撤销要约通知应在（）到达对方。
a.要约到达对方之前b.对方发出承诺之前c.对方承诺到达要约人之前d.对方承诺生效之后8.对于非受要约人的原因使得受要约人延误的承诺，该承诺（）。
a.有效b.无效c.要约人未表示不接受有效d.要约人虽表示接受也无效9.在下列各种合同中，一般情况下（）的合同有效。
a.限制民事行为能力人订立，未由法定代理人追认b.无代理权人订立，被代理人未作表示c.法定代表人越权订立，相对人不知道其超越权限d.无处分权人处分他人财产订立，未经权利人追认10.可撤销的合同在撤销前，属于（）合同。
a.有效b.无效c.既未成立也未生效d.虽未成立但已生效11.合同一方当事人的法人合并后，原法定代表人签订的合同（）。
建设工程合同管理考试模拟试卷
建设工程合同管理考试模拟试卷--221.《合同法》的基本原则包括（）。
A．平等原则B．自愿原则C．守法诚实原则D．公平原则E．遵守法律法规和公序良俗的原则【答案】A B D E2.合同作为一种协议，其本质是一种合意，必须是两个以上意思表示一致的民事法律行为。
因此，合同的缔结必须由双方当事人协商一致才能成立。
合同当事人做出的意思表示必须合法，这样才能具有（）。
A．约束力B．合同约束力C．有效约束力D．法律约束力【答案】D3.计划合同是依据（）签订的合同；非计划合同则是当事人根据市场需求和自己的意愿订立的合同。
A．建筑单位有关计划B．地方有关计划C．国家有关计划D．行业有关计划【答案】C4.在现代经济生活中，大部分合同都是（）。
这种合同分类的目的在于确立合同的生效时间。
A．诺成合同B．计划合同C．实践合同D．单务合同【答案】A5.某项目在招标投标时，在招标文件中如实说明自己和项目的情况，这体现了《合同法》的（）原则。
A．平等B．自愿C．公平D．诚实信用【答案】D6.合同是（）的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
A．同等主体B．平等主体C．相等主体D．对等主体【答案】B7.《合同法》中的自愿原则有以下含义（）。
A．合同当事人有订立或不订立合同的自由B．当事人无权选择合同相对人C．当事人有权选择合同相对人D．合同当事人有权决定合同的内容E．合同当事人有权决定合同形式的自由【答案】ACDE8.《中华人民共和国合同法》是l999年3月15日通过的，于l999年10月1日起施行的，原有的（）三部合同法律同时废止。
A．《涉外经济合同法》B．《建筑合同法》C．《经济合同法》D．《技术合同法》E．《招标投标法》【答案】A C D9.《合同法》由总则、分则和附则三部分组成，下列属于总则的有（）。
A．合同的订立B．合同的效力C．合同的履行D．合同的变更和转让E．合同的消灭与终止【答案】A B C D10.根据合同形式的产生依据可划分为法定形式和约定形式，属于法定形式的是（）。
建设工程合同管理考试模拟试卷
建设工程合同管理考试模拟试卷--591.下列情况中，( )的合同是可撤销的合同。
A.以欺诈、胁迫的手段订立，损害国家利益B.因重大误解而订立C.在订立合同时显失公平D.以欺诈、胁迫等手段，使对方在违背真实意思的情况下订立E.违反法律、行政法规的强制性规定2.合同的成立必须经过( )。
A.要约邀请B.要约C.承诺D.鉴证E.公证3.邀请招标与公开招标比较，具有( )等优点。
A.竞争更激烈B.不需设置资格预审程序C.节省招标费用D.节省招标时间E.减少承包方违约的风险4.在《担保法》规定的担保方式中，不能作为抵押的财产包括( )。
A.土地使用权B.社会团体的教育设施C.土地所有权D.抵押人所有的交通工具E.依法被监管的财产5.依据《合同法》的规定，当合同履行地点约定不明确，且又不能达成补充协议时( )履行。
A.交付不动产的，在不动产所在地B.给付货币的，在给付货币一方所在地C.交付动产的，在接受动产一方所在地D.设备采购，在采购方所在地E.材料采购，在供货方所在地参考答案：1.BCD 2.BC 3.BCDE 4.BCE 5.AE1.在FIDIC合同条件中，合同工期是指( )。
A.合同内注明工期B.合同内注明工期与经工程师批准顺延工期之和C.发布开工令之日起至颁发移交证书之日止的日历天数D.发布开工令之日起至颁发解除缺陷责任证书止的日历天数2.当事人就特定的技术项目进行技术预测所签订的合同，称之为( )合同。
A.技术开发B.技术转让C.技术咨询D.技术服务3.FIDIC合同条件规定当颁发部分工程移交证书时，( )。
A.不应返还保留金B.应退还一半保留金C.应退还该部分工程占合同工程相应比例保留金的一半D.应全部退还保留金4.按照FIDIC分包合同条件规定，分包商的施工受到业主原因的干扰后向承包商提出索赔要求，承包商收到索赔报告后( )。
A.认为由于不属于自己的责任拒绝索赔要求B.认为索赔成立，自己垫付赔偿款后再向业主索要C.不预先支付任何款项，以自己的名义代替分包商向工程师递交索赔报告D.不预先支付任何款项，向工程师转交分包商的索赔报告5.工程师在处理索赔时应注意自己的权力范围，下列情形中的( )不属于工程师的权力。
建设工程合同管理考试模拟试卷
建设工程合同管理考试模拟试卷--201、建设工程合同当事人在合同中约定以仲裁解决争议，发包人认为合同无效，应当由（）确定合同的效力。
A、发包人确认B、工程师确认C、仲裁委员会D、人民法院2、邀请招标投标阶段是指（）。
A、从发布招标广告开始到投标截止日期为止的期间B、从发出邀请函开始到投标截止日期为止的期间C、从发出邀请函开始到签定合同日期为止的期间D、从发出邀请函开始到定标为止的期间3、属于按索赔处理方式分类的索赔是（）。
A、合同中默示的索赔B、总索赔C、工期索赔D、总承包人与分包人之间的索赔4、抵押与质押的区别主要在于（）。
A、担保财产是否为第三人的财产B、担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人C、担保财产是否转移占有D、债权人是否有优先受偿权5、无标底的综合评分法可以避免因（）造成对某些投标书的报价评分不公平。
A、标底编制得不够合理B、评标标准不合理C、评标委员会的评标过程不合理D、受标底的约束6、在FIDIC合同条件中，工程移交证书的主要作用有（）。
A、指明竣工日期B、转移工程照管责任C、颁发证书日即缺陷责任期起始日D、作为办理竣工结算的依据7、承包人负责采购的材料和设备，应（）。
A、发包人负责检验试验，费用发包人承担B、发包人负责检验试验，费用承包人承担C、承包人负责检验试验，费用承包人承担D、承包人负责检验试验，费用发包人承担8、国际上常用的监理费用的计算方法是（）。
A、委托人和监理人商定B、参照国际标准协商确定C、按监理工程概预算的百分比计收D、按参与监理工作的年度平均人数计算9、政府行政主管部门对招标投标的管理包括（）等工作。
A、批准招标B、查处假招标行为C、指定招标代理机构D、核查招标文件并备案E、追查在评标委员会推荐中标人名单外确定中标人行为的责任10、发包人逾期支付设计费应承担应支付金额（）的逾期违约金。
A、2％B、2‰C、5％D、7％1、C2、B3、B4、C5、A6、A B7、C8、C9、B D E10、B。
建设工程合同管理考试模拟试卷
建设工程合同管理考试模拟试卷--55一、单项选择题1、下列合同不适用合同法的是（）A、买卖合同B、借款合同C、委托合同D、收养合同2、甲公司向乙公司提出购买1000吨钢材，每吨价格3000元，乙公司同意供1000吨钢材，但认为价格太低，要求每吨提高到3200元，甲公司表示同意，乙公司的行为属于（）A、要约B、承诺C、要约邀请D、要约引诱3、行为人没有代理权、超越代理权或代理终止后以被代理人名义订立的合同，属于（）A、无效合同学易网提供B、可撒销或可变更的合同C、效力待定合同D、附生效力合同4、依据《合同法》，合同生效后，当事人就履行费用的负担不明的，应由（）A、履行义务一方负担B、债权人一方负担C、债权人、债务人平均分担D、由监理工程师裁定5、在行使留置权的过程中，债权人所留置的财产（）A、可以是债务人的任何财产B、只能是本债权债务的标的C、债权人合法占有的财产D、必须是处于债权人控制之一的债务人的所有财产6、我国《合同法》规定的违约责任的归责原则是（）A、过借责任原则B、过失责任原则C、公平责任原则D、严格责任原则7、监理工程师有权反对承包商任何不称职的人员，其依据是（）A、FIDIC条款第16条B、FIDIC条款第17条C、FIDIC条款第37条D、FIDIC条款第63条8、如果监理合同中所包括的文件之间出现矛盾，应以（）A、文件所列次序优先为准B、双方最后确认的文件为准C、监理工程师裁定为准D、主导语言为准9、在现场考察时招标单位向投标单位介绍工程情况，投标人由此得出的推论是（）A、由业主负责B、由设计单位负责C、由承包商负责D、由业主与承包商各负一半10、FIDIC条款60条是（）A、支付的核心条款B、工程变更的核心条款C、索赔应遵循的程序D、工程延期应遵循的程序11、担保法规定的担保方式有（）A、保证B、定金C、抵押D、留置权12、公路工程施工合同解除的条件有（）A、合同当事人协商一致B、承包人将其工程全部转包C、因不可抗力因素致使合同无法履行D、发包人不按约定支付工程款使合同无法履行13、证明合同的真实性、合法性的机关是（）A、人民法院B、仲裁机构C、公证机关D、工商行政管理部门14、合同纠纷的处理原则是（）A、诚实信用B、协商为主C、公正、公平D、调解优先15、合同的有效实质要件（）A、主体合格学易网提供B、合同当事人意思表示真实C、合同内容不违反法律和社会公共利益D、合同标的确定和可能16、公路工程施工合同文件主要包括（）A、合同意向书学易网提供B、合同协议书与中标通知书C、合同条件与工程量清单D、技术规范与图纸17、中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的（）分包给他人完成A、部分非主体工作B、全部非主体工作C、部分非关键性工作D、全部非关键性工作18、依据我国《招投标法》的规定，招标分为（）A、委托招标B、议标C、公开招标D、邀请招标19、属于以下情况之一者，资格预审申请文件无效（）A、未按期送达的资格预审申请文件B、未经法定代表人或其授权的代理人签字C、未加盖投标人印章的资格预审申请文件D、内容虚假的资格预审申请文件20、综合评分法适用于（）A、二级公路B、高速公路C、一级公路D、技术复杂的特大桥梁、特长隧道工程21、投标须知应当载明以下内容（）A、评标标准和方法B、工期要求C、提交投标文件的起止时间、地点和方式D、开标的时间和地点22、公路工程施工招标投标活动应当遵循（）的原则A、合法、合理、合情B、合法C、公开、公平、公正D、诚实信用23、评标工作应当遵循（）的原则A、公平、公正B、公开、公平、公正C、科学、择优D、合法、合理、合情24、公路工程施工招标投标管理办法规定，具备下列条件的招标人，可以自行办理招标事宜（）A、具有法人资格学易网提供B、具有与招标项目相适应的工程管理、造价管理、财务管理能力C、有组织编制公路工程施招标文件和标底的能力D、有对投标人进行资格审查和组织评标的能力25、下列哪种说法不正确（）A、工程标底是工程项目的预期价格B、工程标底是工程项目的承包价格C、工程标底是工程项目的工程价格D、工程标底是工程项目的结算价格26、工程变更是指工程在实施期间，监理工程师根据合同规定对部分工程在（）所做的改变A、形式上B、内容上C、质量上D、数量上27、有效合价系不包括（）的合同价格A、净标价B、暂定金额C、计日工D、税金28、FIDIC条件中的“工程”指（）A、永久工程B、临时工程C、仅指永久工程D、视情况为A、B二者之一29、FIDIC条件中的“费用”，包括（）A、管理费B、利润C、利息D、合理分摊的其他费用30、FIDIC条款第4条指的是（）；第59条指的是（）A、转让B、转包C、一般分包D、指定分包31、FIDIC条件中所指的“特殊风险”，包括（）A、战争、敌对行动B、叛乱、革命、内战C、不可抗力D、放射性污染32、工程风险转移的有效途径包括（）A、担保B、保险C、合理分包D、转让33、FIDIC条款63条，承包商的违约是指承包商有下述情况发生（）A、已否认合同有效并放弃合同学易网提供B、无正当理由而拒不执行FIDIC条第41、46、37、39条的规定C、无视工程师的事先书面警告，并固执地或分然地忽视履行合同所规定的义务D、已违反FIDIC条款第4.1款34、FIDIC合同条款的使用条件为（）A、先法人，后项目B、竞争性招标选择承包人C、任命监理工程师监督管理施工合同D、以英文为主导语言35、FIDIC条件（），载明对不合格的工程、材料或工程设备，监理工程师有权拒收，或批示承包人从现场运走A、第36.4款B、第37.4款C、第38.2款D、第39.1款36、在业主与监理工程师之间的索赔程序中有两个重要数据是（）A、3天B、7天C、14天D、29天37、变更工程的单价可以由（）一起磋商，若未能达成一致意见，则（）应确定适当的费率或价格。
建设工程合同管理考试模拟试卷
建设工程合同管理考试模拟试卷--63一、单项选择题(共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.国务院建设行政主管部门( )全国甲级工程监理企业的资质。
A.根据需要每年不定期审批B.每年定期分批审批C.每年定期集中审批一次D.每二年定期集中审批一次2.被动控制也可以表述为( )。
A.前馈控制B.反馈控制C.开环控制D.事前控制3.建设工程数据库对建设工程目标确定的作用，在很大程度上取决于( )。
A.数据库的结构B.数据库中数据的详细程度C.数据库中分类与编码体系的合理性D.数据库中与拟建工程相似的同类工程的数量4.设计产品质量与设计劳动投入量之间( )。
A.为正相关关系B.为负相关关系C.没有必然联系D.毫无关系5.将风险分为纯风险和投机风险是按( )进行的分类。
A.风险产生的原因B.风险的影响范围C.风险造成的后果D.风险分析的依据6.建设工程风险分解常用的组合分解方式是按( )三方面进行风险分解。
A.时间维、目标维和结构维B.时间维、结构维和因素维C.时间维、目标维和因素维D.目标维、结构维和因素维7.在相对比较法中，如果认为风险事件发生的概率为“一定的”，这意味着该风险事件发生的概率( )。
A.几乎为零B.很小C.中等D.较大8.组织结构图作为组织结构简化的抽象模型，它( )。
A.不能完整地表达组织结构B.能表明一个上级对下级所具有的职权的程度C.能说明平等职位之间相互作用的横向联系D.是协调各个分离活动和任务的形式9.对设计或施工总分包模式，业主除了可以委托一家监理单位进行实施阶段全过程监理之外，还可能( )。
A.委托一家监理单位进行设计阶段监理，委托多家监理单位进行施工阶段监理B.委托多家监理单位进行设计阶段监理，委托一家监理单位进行施工阶段监理C.委托一家监理单位进行设计阶段监理，委托一家监理单位进行施工阶段监理D.委托多家监理单位进行设计阶段监理，委托多家监理单位进行施工阶段监理10.对项目总监理工程师质量控制的考核时间为( )。
建设工程合同管理考试模拟试卷
建设工程合同管理考试模拟试卷--15多项选择题(共30题，每题2分。
每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分)1.监理工程师在执业中享有的权利主要包括( )。
A.使用监理工程师名称B.严格依照相关的技术标准和委托监理合同开展工作C.依法自主执行业务D.依法签署工程监理及相关文件并加盖执业印章E.恪守职业道德，维护社会公共利益52.工程监理企业应当建立健全企业的信用管理制度，包括( )。
A.合同管理制度B.与业主的合作制度C.监理服务需求调查制度D.经营管理制度E.企业内部信用管理责任制度53.建设工程的协调分为( )。
A.人员/人员界面B.人员/系统界面C.系统/环境界面D.系统/系统界面E.人员/环境界面54.建设工程投资目标分解方法有( )。
A.按建设工程的投资费用组成分解B.按年度、季度分解C.按建设目标分解D.按建设工程实施阶段分解E.按建设工程组成分解55.快速路径法可在下列模式中采用：( )。
A.平行承发包模式B.总分包模式C.项目总承包模式D.PM模式E.CM模式56.在下列内容中，( )是建设工程信息管理工作的原则。
A.有效性B.定量化C.时效性D.惟一性E.灵活性57.建设工程监理的作用主要表现在：有利于( )。
A.提高建设工程投资决策科学化水平B.促进工程建设领域管理体制的改革C.规范工程建设参与各方的建设行为D.促使承建单位保证建设工程质量和使用安全E.实现建设工程投资效益最大化58.《建设工程监理规范》规定，下列人员中的( )均需具有监理工程师资格。
A.总监理工程师B.总监理工程师代表C.专业监理工程师D.子项目监理工程师E.监理员59.在实践中，建设工程实际投资不超过计划投资可能表现为( )。
A.在投资目标分解的各个层次上，实际投资均不超过计划投资B.在投资目标分解的较低层次上，实际投资在少数情况下超过计划投资，但在投资目标分解的较高层次上，实际投资不超过计划投资C.在投资目标分解的较高层次上，实际投资超过计划投资，但在投资目标分解的较低层次上，实际投资均不超过计划投资D.实际总投资超过计划总投资，但在投资目标分解的各个层次上，都未出现实际投资超过计划投资的情况E.实际总投资未超过计划总投资，但在投资目标分解的各个层次上，都出现实际投资超过计划投资的情况60.在风险管理理论中，将风险因素分为( )。
工程建设合同管理模拟考试试卷(一)
2005年工程建设合同管理模拟考试试卷(一)参考答案一、单项选择题(共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.A2.A3.C4.B5.D6.D7.D8.A9.C 10.B 11.A 12.A 13.A 14.D 15.D16.C17.A 18.C 19.A 20.D 21.C 22.A 23.C24.B25.C 26.D 27.C 28.C 29.A 30.B 31.D32.C33.C 34.A 35.D 36.B 37.D 38.B 39.B40.B41.B 42.D 43.A 44.B 45.C 46.D 47.D48.D49.D 50.D2005年工程建设合同管理模拟考试试卷(一)一、单项选择题(共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.合同法律关系( )，是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。
A.主体B.客体C.内容D.事实2.监理工程师在履行合同义务时工作失误，给施工单位造成损失，施工单位应当要求( )赔偿损失。
A.建设单位B.监理单位C.监理工程师D.项目经理3.下列哪些财产可以抵押( )。
A.土地所有权B.抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权C.抵押人所有的房屋D.有争议的财产4.下列关于合同公证与签证的相同点与区别的说法正确的是( )。
A.公证一般实行自愿申请原则，签证反之B.签证属于行政管理行为，公证则属于司法行政行为C.公证与签证的效力等同D.公证和签证在我国域内和域外都有法律效力5.可撤销的建设工程施工合同，当事人应当请求( )撤销。
A.建设行政主管部门B.设计单位C.监理单位D.人民法院6.在下列几种情形中，( )合同是可变更的合同。
A.损害公共利益的B.以合法活动掩盖非法目的的C.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的D.以欺诈、胁迫等手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的7.在下列解决合同纠纷的方式中，( )是不以双方自愿为前提的。
建设工程合同管理考试模拟试卷
建设工程合同管理考试模拟试卷--3013．工程师判定承包商索赔成立的条件有（）。
A．与合同相比较已经造成了实际的额外费用增加或工期损失B．造成费用增加或工期损失的原因不是承包商的过失C．按合同规定不应由承包商承担的风险考试大论坛D．承包商在事件发生后的规定时间内提出了书面索赔意向通知和索赔报告E．承包商提供的证据足以支持自己的主张。
[答案]ABCD[解题要点]判定索赔成立的三个条件缺一不可，此处注意B、C所表达的意思一致，均为正确选项。
14．FIDIC施工合同条件规定的索赔程序中，（）是承包商应该完成的工作。
A．发出索赔意向通知B．提出索赔报告C．审查索赔报告D．做好现场同期记录E．审查索赔处理[答案]ABD[解题要点]C、E选项是工程师应完成的工作。
15．工程师处理索赔问题的权力包括（）。
A．在承包人提出索赔意向通知以后，工程师有权检查承包人的现场同期记录B．对承包人的索赔报告进行审查分析，反驳承包人不合理的索赔要求C．在工程师与承包人共同协商确定给承包人的工期和费用的补偿量达不成一致时，工程师有权单方面作出处理决定D．对合理的索赔要求，工程师有权将它纳入工程进度付款中，签发付款证书，发包人应在合同规定的期限内支付E．对承包商施工索赔的处理决定，承包商必须执行[答案]ABCD[解题要点]工程师的处理决定不是终局性的，对双方不具有强制性的约束力。
16．工期索赔的计算主要有（）。
A．网络分析法B．比例计算法C．测量法D．比例差值法E．化学法[答案]AB[解题要点]网络分析法是分析网络图中的关键线路，而比例计算法虽简单方便，但有三种不适用的情况。
17．承包商施工中遇到图纸未标明的地下障碍物导致施工成本增加，为此提出l3万元的索赔要求。
工程师与承包商协商并进行施工效率对比后，确认承包商成本的增加额应为10万元。
前期施工中曾遇到过好于合同中说明的条件，承包商在那个部位的施工成本比工程量清单中的该项报价节约了2万元。
建设工程合同管理考试模拟试卷
建设工程合同管理考试模拟试卷--241.债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人，但下列情形债权不可以转让（）。
A．根据工商部门要求不可转让B．根据合同性质不得转让C．根据当事人约定不得转让D．依照法律规定不得转让E．超过合同期限的不可转让【答案】B C D42.合同权利义务的终止也称合同终止，指当事人之间根据合同确定的权利义务在客观上不复存在，据此合同不再对双方具有（）。
A．强制力B．法律效力C．强制约束力D．约束力【答案】D43.合同解除可分为约定解除和（）两类。
A．无效解除B．非约定解除C．协商解除D．法定解除【答案】D44.按照《合同法》的规定，有下列情形之一的，合同的权利义务终止（）。
A．债务已经按照约定履行B．债权人免除债务C．当事人一方不履行合同D．法律规定或者当事人约定终止的其他情形E．债务相互抵销【答案】A B D E45.合同解除的法律后果是（）。
A．尚未履行的，终止履行B．已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失C．尚未履行的，继续履行D．合同的权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力E．合同的权利义务终止，合同中结算和清理条款终止【答案】A B D46.《合同法》规定的承担违约责任是以（）为原则的。
A．补偿性B．惩罚性C．赔偿性D．法定性【答案】A47.因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任。
当事人延迟履行后发生的不可抗力，（）。
A．不能免除责任B．能免除责任C．全部免除责任D．部分免除责任【答案】A48.《合同法》规定，当事人一方不履行金钱债务时，对方可以要求（）。
A．继续履行B．双倍支付定金C．交付替代物D．采取补救措施【答案】A49.当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的，对方也可以要求继续履行，但有下列情形之一的除外：（）。
A．法律上或者事实上不能履行B．事实上不能履行C．债务的标的不适于强制履行或者履行费用过高D．债权人在合理期限内未要求履行E．债权人在合理期限内要求履行【答案】A C D50.承担违约责任的方式（）、定金罚则。
建设工程合同管理考试模拟试卷
建设工程合同管理考试模拟试卷--44单项选择题1、施工合同示范文本通用条款规定，承包人对( )的保修期限应为5年。
答案（）A、地基基础工程B、屋面防水工程C、设备安装工程D、排水管道工程2、材料采购的交货检验，数量验收的方法是( )。
答案（）A、经验鉴别法B、理论换算法C、物理试验法D、化学实验法3、下列对不可抗力发生后，合同责任的描述中错误的是（）。
答案（）A、承包人的人员伤亡由发包人负责B、工程修复费用由发包人承担C、承包人的停工损失由承包人承担D、发包人的人员伤亡由发包人负责4、关于无效合同，下列说法错误的是（）。
答案（）A、违反了法律规定的条件B、自订立起就没有法律效力C、不受到法律保护学易网提供D、自宣布无效之日起无效5、在下列各种合同中，一般情况下( )的合同有效。
答案（）A、限制民事行为能力人订立，未由法定代理人追认B、无代理权人订立，被代理人未作表示学易网提供C、法定代表人越权订立，相对人不知道其超越权限D、无处分权人处分他人财产订立，未经权利人追认6、依据施工合同示范文本通用条款，在施工合同履行中，如果发包人不按时支付预付款，承包人可以( )。
答案（）A、立即发出解除合同通知B、立即停工并发出通知要求支付预付款C、在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知7天后停止施工D、在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知之日起停止施工7、FIDIC施工合同条件规定，业主应在收到( )后21天内，退还承包商履约保函。
答案（）A、最终支付证书B、接收证书C、履约证书副本D、付款证书8、设计合同订立后，尚未开始设计工作，发包人因故解除合同( )。
答案（）A、退还发包人已付的定金B、退还发包人已付的设计费C、不退还发包人已付的定金D、不退还发包人已付的设计费9、FIDIC土木工程施工合同条件规定，工程保险期限应为( )。
建设工程合同管理考试模拟试卷
建设工程合同管理考试模拟试卷--26例题二十一．为了保证工程质量，对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前，需要进行合同约定的物理和化学抽样检验；对于此项检验应由()。
A．承包人负责检验工作，发包人承担检验费用B．承包人负责检验工作，并承担检验费用C．发包人负责检验工作，并承担检验费用D．发包人负责检验工作，承包人承担检验费用[答案]A[解题要点]发包人采购的材料设备，应由承包人负责检验，费用由发包人负责。
例题二十二．由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按工程师要求进行了重新采购，最后达NT标准要求。
处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是()。
A．费用由发包人承担，工期给予顺延B．费用由承包人承担，工期不予顺延C．费用由发包人承担，工期不予顺延D．费用由承包人承担，工期给予顺延[答案]B[解题要点]承包人负责采购的材料设备由承包人负责，耽误的工期不予顺延，这是承包人的责任和义务。
例题二十三．按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括()。
A．协调处理施工现场周围地下管线保护工作B．按工程需要提供非夜间施工使用的照明C．办理临时停电、停水、中断道路申报批准手续D．组织设计交底[答案]B[解题要点]A、C是发包人的义务，D是设计人的义务。
例题二十四．依据施工合同示范文本通用条款，在施工合同履行中，如果发包人不按时支付预付款，承包人可以()。
A．立即发出解除合同通知B．立即停工并发出通知要求支付预付款C．在合同约定预付时问7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知7天后停止施工D．在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知之日起停止施工[答案]C[解题要点]既然约定了预付款，发包人不按时支付就属于违约，承包人有权停工。
例题二十五．在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由()。
建设工程合同管理考试模拟试卷6
建设工程合同管理考试模拟试卷61、施工过程中，承包人负责采购的材料设备，使用前需进行检验或试验，由（）。
A、发包人负责检验，费用由发包人负责B、发包人负责检验，费用由承包人负责C、承包人负责检验，费用由发包人负责D、承包人负责检验，费用由承包人负责2、某工程设计合同，双方约定设计费为10万元，定金为2万元。
当设计人完成设计工作30％时，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步支付设计人（）。
A、3万元B、5万元C、7万元D、10万元3、为了体现公平竞争和便于招标人选择综合能力最强的投标人中标，在邀请招标时，仍要求在投标书内报送表明投标人资质能力的有关证明材料，通常称为（）。
A、资格预审B、资格审查C、资格后审D、资格核查4、监理招标宜采用的招标方式为（）。
A、公开招标B、邀请招标C、议标D、监理规划和大纲竞选5、承包商按照工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露后的重新检验。
该工程部位隐蔽前曾得到工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露、修复和重新隐蔽的费用损失和工期处理为（）。
A、费用和工期损失全部由业主承担B、费用和工期损失全部由承包商承担C、费用由承包商承担，工期给予顺延D、工期不予顺延，但费用由业主给予补偿6、FIDIC施工合同条件中，某项工作由指定分包商负责实施是（）规定。
A、招标公告B、投标文件C、中标通知书D、招标文件7、当事人申请撤销仲裁裁决的，应当自收到裁决书之日起（）内提出。
A、1个月B、3个月C、6个月D、12个月8、在公开招标的评标程序中，初评应当完成的工作是（）。
A、对投标书进行实质性评价B、用“综合评分法”对投标书进行科学量化比较C、用“评标价法”对投标书进行科学量化比较D、审查投标书是否为响应性投标9、订购80m，木材的合同，在合同约定的时间交付了60m3木材。
供货方组织货源再次发货前向采购方发出了继续发货通知，但在合同约定期限内采购方对此发货通知未给予任何答复，则对这20m3木材而言，（）。
建设工程合同管理考试模拟试卷
建设工程合同管理考试模拟试卷--2925．根据《合同法》的规定，既具有对合同未违约方给予补偿，又具有对违约方实行制裁双重性质的是（）。
A．罚金B．赔偿金C．利息D．违约金[答案]D[解题要点]承担违约责任是以补偿性为原则，也具有惩罚性，不能只取其一，所以正确答案只有D。
26．如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求（）承担责任。
A．施工单位B．监理单位C．材料供应商D．项目经理[答案]A[解题要点]当事人不履行或者履行合同不符合约定条件的，就应当承担违约责任。
27．合同当事人约定了违约金，也约定了定金。
合同履行过程中发生违约后（）。
A．未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿B．违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿C．未违约一方可以同时采用定金或违约金要求对方赔偿D．违约金和定金约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任[答案]A[解题要点]定金或违约金都是违约方承担违约责任的方式，可以选择使用，不能合并使用。
28．依据《合同法》的规定，出现（）订立的合同时，当事人可以向仲裁机构请求撤销合同。
A．违反法律法规规定B．当事人恶意串通损害第三人利益C．以合法形式掩盖非法目的D．对方当事人采用欺诈手段[答案]D[解题要点]与无效合同对比记忆，只有概念记清，才能对具体事例的判断不混淆。
此处单选、多选都能出题，要注意。
29．依据《合同法》的规定，当合同履行地点约定不明确，且又不能达成补充协议时（）履行。
A．交付不动产的，在不动产所在地B．给付货币的，在给付货币一方所在地C．交付动产的，在接受动产一方所在地D．设备采购，在采购方所在地E．材料采购，在供货方所在地[答案]AE[解题要点]当合同履行地点约定不明确，“给付货币的，应在接受货币一方所在地”，所以B不正确；“交付不动产的，在不动产所在地”，所以A正确；“其他标的在履行义务一方所在地履行”，题意中的动产、设备、材料均属于这一类，应在履行义务一方所在地，所以E正确。
建设工程合同管理考试模拟试卷
建设工程合同管理考试模拟试卷--121．设计合同的履行管理中，设计人有配合建设项目施工的义务，具体包括( )。
A．设计交底B．设计变更C．保证设计质量D．参加竣工验收E．施工管理[答案]ABD[解题要点]C选项是设计人的责任，与配合施工无关。
2．设计人的违约责任( )。
A．设计错误B．设计人延误完成设计任务C．因设计人原因要求解除合同D．审批工作的延误E．不可抗力[答案]ABC[解题要点]审批工作延误是发包人违约责任。
不可抗力双方协商。
3．在设计合同的执行过程中，委托方因故要求中途停止设计时须( )。
A．书面通知设计人B．按实际完成工程量付设计费C．结束合同关系D．支付违约金E．双倍支付定金[答案]AB[解题要点]选B还是选c，一定要看清题干，在设计合同的执行过程中，委托方因故要求中途停止设计不等同于发包人要求终止或解除合同。
中止不同于终止。
只有合同终止，解除了合同，才适用教材中设计费支付规则。
4．勘察人如遇( )情况，可以相应延长合同工期。
A．勘察设备损坏B．不可抗力影响C．设计变更D．工作量变化E．非勘察人原因造成的窝工[答案]BCDE[解题要点]非勘察人原因情况可以延长工期，面勘察设备损坏明显属于勘察人原因。
5．因勘察成果资料不合格，勘察人应承担的违约责任包括( )。
A．返工勘察费用由勘察人承担B．无权要求返还定金C．延期提交勘察成果资料，每超过1日，应减收1‰勘察费D．发包人可以要求勘察人支付赔偿金E．发包人可以要求勘察人返工[答案]ACDE[解题要点]勘察人的违约责任，注意与发包人的违约责任区别。
勘察人违约减收勘察费的1‰，而设计人减收设计费的2‰。
1．施工图可以由( )。
A．发包人提供B．承包人负责设计C．发包人提供承包人认可D．监理工程师提供E．承包人提供工程师签认[答案]AE[解题要点]部分由承包人负责设计的图纸，如EPC管理模式，应在合同约定的时间内将按规定的审查程序批准的设计文件提交工程师审核，经过工程师签认后才可以使用。
建设工程合同管理考试模拟试卷
建设工程合同管理考试模拟试卷--64一、单项选择题1、施工合同文本规定，承包人要求的延期开工应( )。
A、经工程师批准B、经发包人批准C、由承包人自行决定D、由承包人通知发包人2、工程师直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后实施，但该错误指令导致分包工程返工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人( )。
A、以不属于自己的原因拒绝索赔要求B、认为要求合理，先行支付后再向业主索赔C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告3、工程师在处理索赔时应注意自己的权力范围，下列情形中的( )不属于工程师的权力。
A、检查承包人现场同期的记录B、指示承包人缩短合同工期C、当工程师与承包人就补偿达不成一致时，工程师单方面作出处理决定D、把批准的索赔要求纳入该月的工程进度款中4、在现场考察时招标单位向投标单位介绍工程情况，投标人由此得出的推论是( )。
A、由业主负责B、由设计单位负责C、由承包商负责D、由业主与承包商各负一半5、发包人供应的材料设备运抵现场经过清点后，应当由( )保管。
A、发包人B、承包人C、工程师D、发包人与承包人共同6、因总监理工程师在施工阶段管理不当，给承包人造成了损失，承包人应当要求( )给予补偿。
A、监理人学易网提供B、总监理工程师C、发包人D、发包人和监理人7、驻地监理工程师代表的工作，应直接对( )负责。
A、业主B、监理工程师C、承包商D、分包商8、按施工合同示范文本规定，施工现场内由承包人采购用于工程的材料和待安装设备，应当由( )办理保险。
A、发包人B、承包人C、发包人和承包人共同D、监理人9、颁发接收证书之日即为（）。
A、竣工日B、合同解除日C、缺陷责任期结束日D、完工日10、设计招标应采用（）方式进行招标。
A、公开B、邀请C、询价D、方案竞选11、能够作为保证人的为( )。
A、法人的职能部门B、公司C、学校D、幼儿园12、某订购合同300t水泥的合同内列明第一批供货200t，第二批供货100t，并约定了逾期交货的违约金。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程合同管理考试模拟试卷--54
多选(有两个或两个以上答案)
51.诉讼时效法律制度规定,诉讼时效期间的起算自( )起.
a.权利人的权利受到限制之日
b.权利人义务人订立合同之日
c.权利人知道权利受到侵害之日
d.诉讼时效中断事由消除之日
e.权利人应当知道权利受到侵害之日
52.设计阶段，监理工程师进行合同管理的法律依据是（）。
a.设计阶段的监理委托合同
b.工程设计合同
c.批准的可行性研究报告及设计任务书
d.工程监理规划
e.规划设计方案
53.依据《民法通则》规定，法人成立应具备下列条件（）。
a.依法成立
b.有必要的财产和经费
c.有自己的名称、组织机构和场所
d.有符合法定条件的法定代表人
e.能独立承担法律责任
54.当事人能行使留置权的合同有（）。
a.购销合同
b.加工承揽合同
c.仓储保管合同
d.借款合同
e.运输合同
55.经济合同鉴证和公正的差异是（）不同。
a.实行的原则
b.实施的目的
c.行为的性质
d.证据的效力
e.法律效力的适用范围
56.勘察设计合同的承包方因勘察设计质量低劣引起返工或未按期提交勘察设计文件、拖延工期造成损失时，应由（）。
a.承包方继续完善勘察设计
b.发包方与承包方解除勘察设计合同
c.承担与受损失部分勘察设计费相当的赔偿金
d.视造成损失浪费的大小减收或免收勘察设计费
e.视造成损失浪费的大小赔偿发包方实际损失
57.施工合同示范文本规定，出现不可抗力事件，应由甲方承担费用的情况是（）。
a.工程本身的损害
b.清理修复的费用
c.施工现场的设备、机械的损坏
d.施工现场甲方人员的伤亡
e.施工现场除乙方人员外，第三方人员的伤亡
58.《经济合同法》规定，经济合同依法订立具有法律约束力。
审查经济合同的有效性，应从以下几方面考虑：（）。
a.当事人主体资格
b.形式程序合法
c.合同内容合法
d.合同登记备案
e.合同经过公证
59.工程建设监理合同示范文本规定，建设监理单位服务的内容包括（）。
a.正常的监理工作
b.附属工作
c.附加工作
d.额外工作
e.业主要求的工作
60.监理单位对监理工作承担责任的原则是（）。
a.在监理合同有效期内承担责任学易网提供
b.对有关第三方违反合同规定的质量要求造成的后果承担责任
c.在责任期内，因过失行为造成经济损失要负监理失职责任
d.监理任务因工程进度的推迟或延误而超过议定的责任期，在双方商定的延长责任期内，继续承担责任
e.在监理过程中对有关第三方违反合同规定的交工期限承担责任
61.施工招标中作为一个独立合同包，招标单位依据工程的具体内容，可区分不同情况在（）范围内进行招标。
a.全部工程
b.单位工程
c.特殊工程
d.分部分项工程
e.土建工程和安装工程
62.监理单位的投标书由（）组成。
a.技术建议书
b.承接监理任务意向书
c.投标说明书
d.财务建议书
e.资质资格证书
63.工程施工招标文件，主要由（）组成。
a.招标申请书学易网提供
b.工程综合说明和设计文件
c.单价表和工程量清单
d.投标须知
e.招标邀请书
64.施工合同的发包方对（）承担责任。
a.施工场地的土地征用
b.支付承包商办理施工场地因交通和施工噪音等有关手续发生的费用
c.施工场地地下管线和邻近建筑物的保护工作
d.提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料
e.提前使用后发生损坏的修理费用
65.代理法律制度中的委托代理，代理人因（）承担法律责任。
a.委托授权不明
b.无权代理未经追认
c.与第三人恶意串通
d.完成代理事项，被代理人不接受行为后果
e.复代理行为未经追认
66.勘察设计合同中委托初步设计的，委托方的主要义务有：向承包方提供（）。
a.经批准的设计任务书学易网提供
b.工程项目的选址报告和资源报告
c.满足设计要求的勘察资料
d.有关工程施工条件的资料
e.有关工程设备的技术资料
67.施工合同示范文本中，属于合同文件组成的是（）。
a.合同条件
b.协议条款
c.承包工程投标书
d.施工监理日志
e.工程恰商纪要
68.监理工程师对施工合同履行管理的主要任务是（）。
a.施工招投标工作的监督管理
b.施工工期管理
c.施工费用管理
d.施工质量管理
e.施工过程的档案管理
69.施工合同示范文本规定，甲方出于紧急需要，加快建设进度提前竣工，应与乙方签订提前竣工协议，其内容包括（）。
a.提前竣工的时间
b.为提前竣工而调整的施工进度计划
c.乙方采取的赶工措施
d.赶工措施的经济支出和承担
e.违约责任
70.施工合同示范文本规定，在施工中由于（）原因，造成工期延误，经甲方代表确认，竣工日期可以顺延。
a.不可抗力事件的发生
b.工程量的变化
c.一周内，非乙方原因造成停工累计超过8小时
d.工程设计变更
e.施工机械出现故障
71.监理工程师监督大型设备采购合同履行时，有权根据合同对设备的（）进行检查。
a.制造材料
b.制造进度
c.生产计划
d.制造成本
e.制造工艺
72.下列选项中，属于经济合同的主要条款是（）。
a.合同标的条款
b.合同的违约金条款
c.标的数量和质量条款
d.当事人双方要求写明的条款
e.合同的担保条款
73.经济合同变更或解除后，当事人的责任为（）。
a.由提出变更或解除合同的请求方承担违约责任
b.因一方违约，使合同履行成为不必要时，债权人请求解除合同的，免除对方的责任
c.双方达成变更或解除合同的协议，即当事人双方互不承担责任学易网提供
d.双方达成变更或解除合同的协议，若给对方造成损失，还须由请求方向对方承担赔偿责任
e.不可抗力的原因造成合同的变更或解除，双方当事人不承担责任
74.fidic土木工程施工合同条件规定，监理工程师可以行使下列权力（）。
a.发布工程变更指令
b.审查批准承包商的施工进度计划
c.删减部分工作内容，另行委托完成
d.批准使用暂定金额学易网提供
e.实施竣工所必需的任何种类的附加工作
75.fidic规定，（）的关系不是合同法律关系。
a.业主和指定分包商
b.业主和工程师
c.业主和分包商
d.承包商和指定分包商
e.业主和承包商。