承包商履约保函(新版)

合集下载

2024版承包商履约保函合同范本

2024版承包商履约保函合同范本合同编号：__________合同各方：甲方：（全称）乙方：（全称）鉴于甲方与乙方之间存在合同关系，为确保乙方按照约定履行合同义务，甲方要求乙方提供履约保函。

经双方协商一致，特订立本保函合同，共同遵守。

第一条定义1.2 本合同中下列术语的含义如下：（1）甲方：指承担保证责任的合同一方。

（2）乙方：指接受保证的合同一方。

（3）合同：指甲方与乙方之间签订的编号为__________的合同。

（4）赔偿金：指乙方未按照合同约定履行义务时，甲方应向甲方支付的金额。

第二条保函金额及有效期2.1 本保函的金额为人民币__________元整。

2.2 本保函的有效期为自保函开具之日起至合同到期之日止。

第三条保函的履行3.1 乙方应按照合同约定履行义务。

如乙方未能按照合同约定履行义务，甲方有权向乙方要求赔偿金。

3.2 在本保函有效期内，如乙方未按照合同约定履行义务，甲方在收到甲方要求赔偿的书面通知后__________个工作日内，向甲方支付赔偿金。

3.3 甲方在支付赔偿金后，有权依法追偿乙方应支付的赔偿金。

第四条保函的变更和解除4.1 在本保函有效期内，如甲方、乙方双方协商一致，可以变更本保函的金额、有效期等条款。

变更事项应当签订书面协议，并经双方盖章确认。

4.2 在本保函有效期内，如甲方、乙方双方协商一致，可以解除本保函。

解除事项应当签订书面协议，并经双方盖章确认。

第五条保密条款5.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

5.2 本合同及双方在履行本合同过程中获知的对方商业秘密和机密信息，双方应当予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。

5.3 本合同的终止、解除或者履行完毕，并不意味着双方保密义务的终止。

双方仍应继续履行保密义务，直至双方书面同意解除保密义务。

第六条法律适用和争议解决6.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

6.2 凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。

工程施工合同中的履约保函

工程施工合同中的履约保函
【履约保函范本】
致：（业主名称）
根据（承包商名称）与贵方签订的关于（工程项目名称）施工合同（以下简称“合同”），我方作为担保人，特此向贵方出具本履约保函。

一、保证事项
1. 我方保证承包商将严格按照合同约定的时间、质量、标准完成工程施工任务。

2. 我方保证承包商将按照合同约定支付工程款项，并承担相应的违约责任。

3. 我方保证承包商将遵守相关法律法规和安全生产规定，确保工程质量和安全。

4. 我方保证承包商将积极配合贵方的工作安排，及时处理可能出现的问题和纠纷。

二、保证金额
本保函的保证金额为人民币（大写）（小写），占合同总价的（比例）。

三、保证期限
本保函自合同生效之日起生效，至工程竣工验收合格并结清所有款项之日止。

四、索赔条件及程序
1. 如果承包商未能按照合同约定履行义务，或存在违约行为，贵方有权向我方提出索赔要求。

2. 贵方应向我方提供书面索赔通知，说明索赔原因、金额及证明材料。

3. 我方收到索赔通知后，应在（时间）内进行核实，并与贵方协商解决。

如果双方无法达成一致，贵方可依法向有管辖权的法院提起诉讼。

五、其他条款
1. 本保函一经签署，即具有法律效力。

2. 本保函的解释和争议解决均适用中华人民共和国法律。

3. 本保函正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

工程施工合同履约保函范本

工程施工合同履约保函范本甲方（以下简称“承包商”）：乙方（以下简称“业主”）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方承担乙方所委托的工程施工项目（以下简称“本项目”），经充分协商，达成一致，签订本工程施工合同。

为确保双方合法权益，甲乙双方同意按照本工程施工合同的约定，由甲方提交履约保函，保证甲方按合同约定履行施工义务。

现甲乙双方就履约保函相关事宜达成如下协议：一、履约保函的金额1. 甲方在本工程施工合同项下的履约保函金额为人民币【】元整（大写：【】元整）。

2. 履约保函的担保方式为：【担保方式，如：银行保函、担保公司保函等】。

3. 履约保函的有效期为自本工程施工合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。

二、履约保函的提交1. 甲方在本工程施工合同签订后【】个工作日内，向乙方提交履约保函。

2. 履约保函由甲方按照乙方提供的格式进行制作，并确保履约保函的内容符合本工程施工合同的约定。

3. 甲方应确保履约保函的提交不得违反相关法律法规和政策规定。

三、履约保函的解除1. 在本工程施工合同约定的工程竣工验收合格后，甲方按照乙方要求提供相关证明材料，履约保函即行解除。

2. 履约保函解除后，甲方应按照乙方的要求，将履约保函原件退还乙方。

四、履约保函的赔偿1. 在履约保函有效期内，如甲方未能按照本工程施工合同的约定履行施工义务，乙方有权向甲方追偿，并有权要求甲方支付违约金。

2. 乙方在向甲方追偿时，应向甲方发出书面索赔通知，并提供相关证据。

甲方在收到乙方索赔通知后【】个工作日内，应按照本工程施工合同的约定履行赔偿义务。

3. 甲方在履行赔偿义务后，有权向实际责任方追偿。

五、其他约定1. 本履约保函一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2. 本工程施工合同及履约保函的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律法规。

3. 如本工程施工合同的任何条款与履约保函的条款发生冲突，以履约保函的条款为准。

担保合同承包商履约保函

担保合同承包商履约保函甲方（担保方）：___________地址：_______________________联系方式：_____________________乙方（委托方）：___________地址：_______________________联系方式：_____________________鉴于乙方作为承包方与业主方签署了一项工程承包合同，为确保乙方按照合同约定履行其义务和责任，甲方愿意为乙方提供履约担保，并出具本履约保函。

经甲、乙双方友好协商，达成如下协议条款：一、担保事项及范围甲方同意就乙方履行工程承包合同约定的各项义务和责任提供履约担保。

担保的范围包括但不限于工程进度、工程质量、工程安全、文明施工、工程款项支付等方面。

二、担保期限本履约保函的有效期限为工程承包合同的履行期限，自合同签订之日起至工程竣工验收合格并完成所有合同义务止。

三、担保金额本履约保函的担保金额为工程承包合同约定的合同总价的一定比例，具体比例根据双方约定确定。

如乙方未履行合同义务或履行合同义务存在违约情况，甲方将在担保金额范围内承担担保责任。

四、担保方式及责任承担1. 甲方在担保期限内对乙方的履约情况进行监督，发现乙方存在违约行为时，应及时通知乙方并要求其纠正违约行为。

2. 若乙方未按照合同约定履行其义务和责任，造成业主方损失时，甲方应在收到业主方的索赔请求后，按照本保函的约定及时履行担保责任，向业主方支付索赔款项。

3. 甲方承担担保责任后，有权向乙方追偿因履行担保责任而产生的全部损失和费用。

五、乙方的陈述和保证乙方在此向甲方陈述和保证如下：1. 乙方已完全了解和接受工程承包合同的全部内容和条款。

2. 乙方将按照工程承包合同的约定全面履行其义务和责任。

3. 乙方在本保函项下的所有陈述和保证均为真实、准确、完整。

六、保密条款甲、乙双方应对本保函的内容予以保密，未经对方同意，不得向第三方透露本保函及相关信息。

七、争议解决因本保函发生的任何争议，甲、乙双方应友好协商解决。

担保合同承包商履约保函

担保合同承包商履约保函编号：[合同编号]甲方（担保方）：[公司名称]（以下简称甲方）地址：[地址]法定代表人：[法定代表人姓名]联系方式：[联系电话/邮箱等联系方式]营业执照注册号：[营业执照注册号]资质证明文件编号：[相关资质证明文件编号]乙方（委托方）：[公司名称]（以下简称乙方）地址：[地址]法定代表人：[法定代表人姓名]联系方式：[联系电话/邮箱等联系方式]营业执照注册号：[营业执照注册号]鉴于乙方作为承包商与业主方签署工程承包合同，为确保乙方全面履行合同约定，甲方应乙方请求，同意为乙方的履约行为提供担保，并出具本履约保函。

甲乙双方根据平等、自愿、公平的原则，经友好协商，达成如下协议：一、担保事项甲方为乙方按照与业主签订的合同条款及承诺全面履行工程承包合同提供履约担保。

担保金额为本工程承包合同总金额的百分之XX （XX%）。

担保期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格并完成所有约定事项为止。

担保方式为连带责任保证。

担保范围包括但不限于工程进度款支付、工程完成质量保障等合同约定事项。

二、甲方义务和责任1. 甲方应按照本保函约定承担担保责任，确保乙方履行合同义务。

2. 甲方应监督乙方的履约行为，发现问题及时向乙方提出并敦促其整改。

3. 在本保函有效期内，如出现业主因乙方违约而向甲方索赔情况，甲方应依据业主的合理请求及时赔付，保障业主权益。

4. 本保函在签署后即具有法律效力，甲方无权要求撤销或更改担保内容。

如乙方不履行合同约定义务或存在违约行为时，甲方须承担相应的法律责任和违约责任。

同时乙方对甲方所受损失承担全部赔偿责任。

三、乙方义务和责任1. 乙方应严格遵守与业主签订的合同条款及承诺，全面履行工程承包责任和义务。

2. 乙方应按照合同约定按时向业主支付工程进度款并按时完成工程建设任务。

如出现延误情况应及时向业主报告情况并采取有效措施进行补救。

如因乙方原因导致工程无法按期完成或存在质量问题时，应承担违约责任并赔偿业主相应损失。

2024版施工合同中的履约保函

2024版施工合同中的履约保函甲方(承包商):____________________乙方(业主):____________________鉴于甲乙双方在2024年签订了《2024版施工合同》(以下简称“本合同”),为确保工程质量、工期和安全等方面的约定得到有效执行，特订立本履约保函。

第一条保函内容1.1 本保函保证乙方按照本合同的约定向甲方支付工程款，并保证甲方按照本合同的约定完成工程施工任务。

1.2 本保函还保证甲方在施工过程中遵守国家法律法规、地方规定以及行业惯例，保证工程质量、工期和安全等方面的要求。

1.3 如甲方未按照本合同的约定履行义务，乙方有权要求甲方承担违约责任，并有权根据本保函的规定向甲方索赔。

第二条保函期限本保函自签署之日起生效，至工程竣工验收合格并交付使用之日止。

第三条保函金额本保函的金额为人民币____元整(大写：___________________________)。

第四条保函免责条款4.1 因不可抗力事件导致的工程延误、质量问题等，甲方不承担赔偿责任。

但因不可抗力事件导致的损失，甲方应在扣除已支付的相关费用后，将剩余部分退还给乙方。

4.2 甲方在施工过程中如因自身原因导致工程质量、工期等问题，应自行承担相应的赔偿责任。

4.3 如乙方未按照本合同的约定支付工程款，甲方有权暂停施工直至乙方支付欠款。

在此期间发生的相关费用和损失，由乙方承担。

第五条争议解决如甲乙双方在本合同履行过程中发生争议，应首先友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

第六条其他条款6.1 本保函一式两份，甲乙双方各执一份。

6.2 本保函自签署之日起生效，至工程竣工验收合格并交付使用之日止。

本保函的有效期内，如甲乙双方变更合同内容，应同时签订书面协议，并对本保函作出相应修改或补充。

6.3 本保函未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议明确。

补充协议与本保函具有同等法律效力。

2024年最新版承包商守信履约保函范例

2024年最新版承包商守信履约保函范例本合同目录一览1. 承包商守信履约保函定义与范围1.1 守信履约保函的含义1.2 守信履约保函的有效期1.3 守信履约保函的金额2. 承包商义务与责任2.1 承包商的基本义务2.2 承包商的项目管理义务2.3 承包商的质量与安全责任3. 守信履约保函的启用与终止3.1 守信履约保函的启用条件3.2 守信履约保函的终止条件3.3 守信履约保函的启用与终止程序4. 守信履约保函的赔付4.1 赔付条件4.2 赔付流程4.3 赔付金额与方式5. 守信履约保函的监督与检查5.1 监督与检查机构5.2 监督与检查内容5.3 监督与检查结果的处理6. 守信履约保函的违约处理6.1 违约行为的认定6.2 违约处理措施6.3 违约责任的分担7. 守信履约保函的权益保护7.1 承包商的权益保护7.2 发包商的权益保护7.3 第三方权益的保护8. 守信履约保函的适用法律与争议解决8.1 适用法律8.2 争议解决方式8.3 争议解决机构9. 守信履约保函的修改与补充9.1 修改的条件与程序9.2 补充的内容与方式9.3 修改与补充的生效条件10. 守信履约保函的附件10.1 附件的内容与格式10.2 附件的启用与终止10.3 附件的保管与使用11. 守信履约保函的生效、失效与解除11.1 生效条件11.2 失效条件11.3 解除条件与程序12. 守信履约保函的转让与继承12.1 转让的条件与程序12.2 继承的条件与程序13. 守信履约保函的甲方（发包商）义务与责任13.1 发包商的基本义务13.2 发包商的项目管理义务13.3 发包商的质量与安全责任14. 守信履约保函的乙方（承包商）义务与责任14.1 承包商的基本义务14.2 承包商的项目管理义务14.3 承包商的质量与安全责任第一部分：合同如下：第一条承包商守信履约保函定义与范围1.1 守信履约保函的含义守信履约保函是指承包商为了保证在合同约定的期限内，按照合同约定的方式、质量和标准完成工程，向发包商提供的，由担保机构出具的，具有法律效力的书面担保文件。

担保合同承包商履约保函

担保合同承包商履约保函甲方（担保机构）：_________________________地址：_____________________________________法定代表人：_____________________________联系方式：_______________________________乙方（业主）：_____________________________地址：___________________________________法定代表人：_____________________________联系方式：_______________________________丙方（承包商）：___________________________地址：__________________________________法定代表人：_____________________________联系方式：_______________________________鉴于丙方与乙方签订的工程承包合同，为确保丙方按照合同约定履行其义务和责任，甲方作为担保机构，愿意为丙方提供履约担保。

经甲、乙、丙三方友好协商，达成如下担保合同承包商履约保函协议：一、担保事项及范围甲方对丙方在履行工程承包合同过程中，按照合同约定应当履行的全部义务和责任进行担保。

包括但不限于工程质量、工程进度、工程安全、文明施工等方面。

担保金额以工程承包合同总价为限。

若因丙方原因造成乙方损失，甲方将承担连带责任，并按照本保函的规定履行赔偿责任。

二、担保期限及终止条件担保期限自本保函生效之日起至工程竣工验收合格并完成缺陷修复责任期满为止。

若丙方在合同履行过程中发生违约行为，乙方应在知道违约事实后书面通知甲方，甲方将在收到通知后尽快核实情况并履行担保责任。

若丙方按照合同约定履行全部义务，本保函自动失效。

若发生工程承包合同解除或终止情况，则本保函随之失效。

建设工程承包合同履约保函模板

建设工程承包合同履约保函模板致：[受益人全称]根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》等相关法律法规的规定，我方（以下称“担保人”）愿为您方（以下称“受益人”）与[承包人全称]（以下简称“承包人”）签订的《[建设工程合同名称]》（以下简称“基础合同”）提供履约保证，以确保承包人按约履行合同义务。

现双方达成一致，特制定本履约保函（以下简称“本保函”）：第一条担保范围本保函担保范围包括承包人未按照基础合同的约定履行义务，应当向受益人承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

第二条担保金额本保函担保金额为人民币：[具体金额]元整（大写：[具体金额]元整）。

第三条保函有效期本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的承包人履行完毕合同义务之日止，最长不超过[具体期限]年。

第四条赔付条件在保函有效期内，若承包人未按基础合同约定履行义务，担保人承诺在收到受益人发出的书面索赔通知后[具体期限]日内，无条件向受益人支付本保函担保范围内的金额。

书面索赔通知应满足以下要求：1. 通知到达的日期在本保函的有效期内；2. 载明要求支付的金额；3. 载明承包人违反合同义务的条款和内容；4. 声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除承包人或担保人责任的事由。

第五条保函的撤销与退还1. 在保函有效期内，若承包人按约履行了基础合同义务，受益人应向担保人出具书面通知，申请撤销本保函。

担保人在收到通知后[具体期限]日内，无条件退还受益人本保函。

2. 本保函在有效期满后自动失效，担保人不再承担任何责任。

第六条争议解决本保函项下发生的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第七条其他约定1. 本保函一式两份，担保人和受益人各执一份，具有同等法律效力。

2. 本保函未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本保函具有同等法律效力。

3. 本保函自双方签字（或盖章）之日起生效。

承包商履约保函(2021新版)

STANDARD CONTRACT SAMPLE(合同范本)甲方：____________________乙方：____________________签订日期：____________________编号：YB-BH-021138承包商履约保函(2021新版)承包商履约保函(2021新版)编号：（工字）第号（业主）：________________________鉴于贵方与_______________（以下简称“承包商”）就_______________项目于_______年_______月_______日签订编号为______________的《建设工程施工合同》（以下简称主合同），应承包商申请，我方愿就承包商履行主合同约定的义务以保证的方式向贵方提供如下担保：一、保证的范围及保证金额我方的保证范围是承包商未按照主合同的约定履行义务，给贵方造成的实际损失。

我方保证的金额是主合同约定的合同总价款_______%，数额最高不超过人民币______________元（大写：______________）。

二、保证的方式及保证期间我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程竣工日期_______后_______日内。

贵方与承包商协议变更工程竣工日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证责任：（1）由我方提供资金及技术援助，使承包商继续履行主合同义务，支付金额不超过本保函第一条规定的保证金额。

（2）由我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿贵方的损失。

四、代偿的安排贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包商未履行主合同约定义务的证明材料。

索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明承包商违反主合同造成贵方损失情况的证明材料。

贵方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。

建设工程承包合同履约保函模板

建设工程承包合同履约保函模板---建设工程承包合同履约保函致：[业主单位名称]根据[承包商名称]与贵单位签订的关于[具体工程项目名称]的建设工程承包合同（以下简称“合同”），我方作为承包商的担保人，特此向贵单位出具不可撤销的履约保函。

1. 保函金额：本保函的保证金额为人民币[具体金额]元整（¥[金额大写]），该金额相当于合同总价的[百分比]%。

2. 保函有效期：自本保函签发之日起至合同约定的工程竣工验收合格之日止。

3. 保函条件：若承包商未能按照合同约定履行其义务，包括但不限于工程质量、工期、安全等方面的要求，或未能及时支付工程款项给分包商、供应商等第三方，造成工程无法正常进行或产生其他违约情形，贵单位有权在通知我方后，直接从本保函中扣除相应的违约金或损失费用。

4. 保函的解除：当工程竣工验收合格，且承包商已完全履行合同约定的所有义务，包括支付所有应付款项给分包商、供应商等第三方，无任何争议和索赔时，本保函自动解除。

5. 保函的转让：未经我方书面同意，贵单位不得将本保函项下的权利转让给任何第三方。

6. 法律适用：本保函受[国家名称]法律的管辖并依其解释。

7. 争议解决：因本保函引起的或与本保函有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，任一方可提交[国家名称]有管辖权的法院诉讼解决。

8. 其他条款：本保函的任何修改、补充均需双方协商一致，并以书面形式确认。

本保函一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

担保人（盖章）：____________________法定代表人（签字）：____________________日期：____年____月____日---。

工程施工总承包履约保函范本

工程施工总承包履约保函范本工程施工总承包履约保函一、保函编号：GB2022-001二、保函签发日期：2022年1月1日三、保函义务人：甲方（发包人）四、保函受益人：乙方（承包商）五、保证金额：人民币500,000元整六、保函有效期：从签发之日起至乙方完工并交付甲方验收合格之日止，最长不超过一年。

七、保函责任范围：1. 乙方承包了甲方的工程项目，保函用于履行乙方在合同中规定的总承包履约义务和保证金义务。

2. 如果乙方未能根据合同约定按时履行其工程施工总承包责任，导致甲方遭受任何损失，甲方有权向保函受益人乙方提出索赔要求。

3. 乙方在承包期间未能按照约定完成工程，并经甲方认可的进度延误，甲方有权要求乙方承担违约责任。

4. 乙方在工程施工中出现质量问题或安全事故，导致甲方赔偿第三方或遭受行政处罚的，甲方有权从保函中扣除相应金额。

八、保函的索赔和支付：1. 甲方提出索赔后，乙方应在收到甲方索赔通知书后10个工作日内支付赔偿金或提供相应担保。

2. 乙方未能按时支付赔偿金或提供相应担保的，甲方有权直接向保函签发银行提出支付请求。

3. 保函签发银行收到支付请求后，应在10个工作日内，根据甲方的请求支付相应金额给甲方。

九、保函的解除与变更：1. 若乙方完成工程并经甲方验收合格，且无任何争议纠纷产生时，保函自动解除。

2. 若合同变更导致保证金额发生变动，双方应重新协商、调整本保函的保证金额，并办理相关变更手续。

3. 本保函在有效期内不得变更、撤销或解除，除非经双方书面协议同意。

十、保函法律适用和争议解决：1. 本保函的解释与适用应按照中国法律进行。

2. 如发生争议，双方应先友好协商解决。

协商不成的，应提交至保函签发银行所在地的人民法院进行解决。

十一、其他事项：1. 本保函的任何修改、补充或附件须经双方书面协议，并于修改、补充或附件签署之日起生效。

2. 本保函仅适用于乙方在本次工程施工总承包合同中的履约义务，不得用于其他用途。

2024年最新版承包商义务履行保函协议样式版

20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年最新版承包商义务履行保函协议样式版本合同目录一览1. 承包商义务履行保函协议概述1.1 定义与解释1.2 协议的组成1.3 协议的有效期2. 承包商的义务2.1 工程执行与维护2.2 质量保证2.3 安全标准遵守2.4 合规性3. 保函的种类与金额3.1 保证金的金额3.2 履约保函的金额3.3 预付款保函的金额4. 保函的出具与交付4.1 保函的出具4.2 保函的交付4.3 保函的续期5. 保函的生效与失效5.1 保函的生效条件5.2 保函的失效条件5.3 保函的终止6. 承包商义务履行的情况6.1 义务履行的情况6.2 不履行义务的处理6.3 保函的索赔与赔付7. 保函的修改与撤销7.1 修改保函的条件7.2 撤销保函的条件8. 争议解决8.1 争议的解决方式8.2 仲裁机构的选择8.3 法律适用9. 保函的转让9.1 保函的转让条件9.2 转让的程序9.3 转让的有效性10. 合同的变更10.1 变更的条件10.2 变更的程序10.3 变更的效力11. 违约责任11.1 违约的情形11.2 违约的责任11.3 违约的赔偿12. 保密条款12.1 保密信息的定义12.2 保密的义务12.3 保密信息的例外13. 不可抗力13.1 不可抗力的定义13.2 不可抗力的影响13.3 不可抗力的后果14. 一般条款14.1 适用法律14.2 争议解决14.3 合同的生效与终止第一部分：合同如下：第一条承包商义务履行保函协议概述1.1 定义与解释（1）承包商：指与甲方签订合同并承担合同中规定义务的法人或其他组织。

（2）甲方：指与承包商签订合同并享有合同中规定权益的法人或其他组织。

（3）工程：指甲方与承包商签订合同约定的施工项目。

（4）保函：指由承包商开具，向甲方保证承包商履行合同义务的书面担保。

1.2 协议的组成（1）协议；（2）承包商提交的保函；（3）甲乙双方签署的合同；（4）与本协议有关的附件。

承包商履约保函（精选3篇）

承包商履约保函（精选3篇）承包商履约保函篇1承包商履约保函编号：(工字)第号(业主)：鉴于贵方与 (以下简称“承包商”)就项目于______年______月______日签订编号为的《建设工程》(以下简称主合同)，应承包商申请，我方愿就承包商履行主合同约定的义务以保证的方式向贵方提供如下担保：一、保证的范围及保证金额我方的保证范围是承包商未按照主合同的约定履行义务，给贵方造成的实际损失。

我方保证的金额是主合同约定的合同总价款 %，数额最高不超过人民币元(大写： )。

二、保证的方式及保证期间我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程竣工日期后日内。

贵方与承包商协议变更工程竣工日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证责任：(1)由我方提供资金及技术援助，使承包商继续履行主合同义务，支付金额不超过本保函第一条规定的保证金额。

(2)由我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿贵方的损失。

四、代偿的安排贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包商未履行主合同约定义务的证明材料。

索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明承包商违反主合同造成贵方损失情况的证明材料。

贵方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。

我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在______工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

五、保证责任的解除1、在本保函承诺的保证期间内，贵方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2、承包商按主合同约定履行了义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3、我方按照本保函向贵方履行保证责任所支付的金额达到本保函金额时，自我方向贵方支付(支付款项从我方帐户划出)之日起，保证责任即解除。