北京市建设工程施工劳务分包合同示范文本
2024年北京市建设工程劳务分包合同
2024年北京市建设工程劳务分包合同甲方:(发包单位)(全称),住所地(地址)乙方:(承包单位)(全称),住所地(地址)鉴于甲方拟委托乙方对(工程项目名称)进行分包施工,经双方协商达成如下合同:第一条项目基本情况1.1 项目名称:(工程项目名称)1.2 项目位置:(具体地址)1.3 项目范围及内容:(详细描述)1.4 项目工期:(具体时间)第二条分包内容2.1 乙方承担的工程分包内容包括:(详细描述)2.2 分包工程的质量要求、安全要求和文明施工要求需符合国家相关标准和法规。
第三条人员安排3.1 乙方需配备符合相关资格要求和技能要求的人员参与分包工程,保证施工质量和工期完成。
3.2 乙方需确保分包工程的各项人员遵守相关安全规定,避免工程安全事故发生。
第四条施工安全4.1 乙方需制定详细的施工安全计划,并有效实施,确保工程施工过程中的安全。
4.2 乙方需配合甲方及有关部门进行安全检查,发现问题及时改正,确保施工安全。
第五条工程质量5.1 乙方在进行分包施工过程中,需按照相关标准和规范进行施工,确保工程质量符合要求。
5.2 乙方需配合甲方或第三方进行验收,合格后方可交付使用或交付甲方。
第六条工程款支付6.1 甲乙双方约定的工程款支付方式为:(详细描述)6.2 工程款支付期限为:(具体时间)第七条违约责任7.1 任何一方违反合同规定,给对方造成损失的,应承担相应的违约责任。
7.2 如因不可抗力等原因导致合同无法履行,应及时协商解决,并尽力减少损失。
第八条合同解除8.1 甲乙双方如需解除合同,应提前(具体时间)书面通知对方,并协商解决相关事宜。
8.2 合同解除后,乙方应按照相关规定办理交接手续,返还甲方相关资料。
第九条其他约定9.1 本合同未尽事宜,双方可协商后签订补充协议。
9.2 本合同一式两份,双方各执一份,自签订之日起生效。
甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:签订日期:。
建设工程施工劳务分包合同(示范文本)
建设工程施工劳务分包合同(示范文本)全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:建设工程施工劳务分包合同甲方:(全称)鉴于甲方拟在(项目名称)工程中委托乙方承担建设工程劳务分包任务,双方经友好协商一致,就相关事宜达成如下合同:一、合同工程名称:(项目名称)二、合同工程内容:1.工程地址:(具体地址)2.工程范围:(工程范围描述)3.工程内容:(施工内容描述)三、乙方承包的劳务内容及费用:1.劳务内容:乙方承担(具体劳务内容描述)2.劳务费用:(劳务费用明细)四、工作期限:1.本合同工期为(具体工期时限)。
2.如因特殊原因需要变更工期,双方须经协商一致后签署书面变更协议。
五、质量标准:1.本合同工程应符合国家有关法律法规和工程质量标准要求,达到设计要求和技术规范。
2.甲方享有对乙方工作过程和成果的监督和检验权利,乙方应积极配合,并对甲方提出的整改要求予以认真处理。
六、支付劳务费用:1.甲方应按约定的劳务分包费用及验收合格后的工程支付乙方劳务费用。
2.支付劳务费用的进度和方式:(按合同约定的支付方式)3.如工程质量验收不合格,应按照实际承包情况进行对应扣款或者补偿。
七、违约责任:1.甲方如未按期支付劳务费用,应按未支付劳务费用金额的(日/月)支付相应的违约金给乙方。
2.乙方不按约定工期及质量要求完成工程的,应按损失及违约金给予赔偿。
八、保密条款:双方在履行本合同过程中所知悉的对方的商业秘密、技术秘密及其它保密信息均应保密。
九、争议解决:1.本合同履行中如发生争议,双方应友好协商解决;如协商不成,应提交至(争议解决机构)进行调解或仲裁。
2.争议解决地点:(具体地点)十、其他事项:(其他事项的约定)十一、合同生效及变更:1.本合同自双方签字盖章之日起生效。
2.如需变更本合同,双方应经协商一致后签署书面变更协议,变更协议与本合同具有同等法律效力。
十二、合同解除:1.本合同如需解除,应经双方协商一致后签订解除协议。
北京市建设工程施工劳务分包合同范本
北京市建设工程施工劳务分包合同范本一、合同双方甲方:(公司名称)地址:(公司地址)法定代表人:(甲方代表姓名)联系电话:(甲方联系电话)乙方:(公司名称)地址:(公司地址)法定代表人:(乙方代表姓名)联系电话:(乙方联系电话)二、合同目的和背景本合同旨在明确双方在北京市建设工程施工劳务分包过程中的权利和义务,规范施工劳务分包合作关系。
三、合同内容1. 工程名称:(工程名称)2. 工程地点:(工程地点)3. 工程规模:(工程规模)4. 工程进度:(工程进度)5. 施工劳务分包内容:乙方将根据甲方的要求,负责完成工程的(具体工作内容),包括但不限于(列举具体工作内容)。
6. 分包价款:甲方将根据工程的实际情况,按照双方协商确定的分包价款支付给乙方。
7. 分包价款支付方式:(具体支付方式,如分期支付、一次性支付等)8. 工期:乙方应按照双方协商确定的工期完成工程,并保证工程质量。
9. 质量保证:乙方应按照国家相关法律法规和标准要求,确保工程质量符合甲方的要求,并承担因质量问题引起的责任。
10. 进度管理:甲方有权要求乙方按照工期进度表进行施工,并及时向甲方汇报工程进展情况。
11. 安全管理:乙方应按照国家相关法律法规和标准要求,制定安全施工方案,并采取必要的安全措施,确保施工过程中的安全。
12. 合同变更:如需对本合同内容进行任何变更,双方应书面协商一致,并签订变更协议。
13. 合同终止:本合同在以下情况下终止:a. 工程完成并经甲方验收合格;b. 双方协商一致终止;c. 发生不可抗力事件,且影响工程无法继续进行;d. 一方违约,经催告后仍未改正。
四、违约责任1. 如乙方未按照合同约定的工期完成工程,甲方有权要求乙方按照约定支付违约金。
2. 如乙方未按照国家相关法律法规和标准要求完成工程质量,甲方有权要求乙方承担相应的违约责任,并要求乙方进行整改。
3. 如甲方未按照合同约定支付分包价款,乙方有权要求甲方支付相应的违约金。
北京市建设工程劳务分包合同 示范文本
北京市建设工程劳务分包合同示范文本《北京市建设工程劳务分包合同示范文本》甲方(以下简称“发包方”):乙方(以下简称“分包方”):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《北京市建设工程施工分包管理暂行规定》等有关法律、法规的规定,经双方平等协商,达成一致,签订本劳务分包合同。
第一条工程概况1.1 工程名称:____________________1.2 工程地点:____________________1.3 工程内容:____________________1.4 工程规模:____________________1.5 工程价款:人民币(大写):____________________元整(小写):____________________元。
第二条劳务分包范围2.1 乙方承担本合同第一条所述工程的劳务分包工作,包括但不限于:____________________。
2.2 乙方应按照甲方的要求,完成劳务分包范围内的各项工作,并保证工程质量、安全、进度等指标的达到。
第三条合同价格及支付3.1 本合同工程价款为固定价格,均为不含税金的价格。
3.2 甲方应按照本合同约定的付款节点和付款比例支付乙方工程价款。
3.3 甲方支付给乙方的工程价款,乙方应按国家相关法律法规规定缴纳税费。
第四条合同履行4.1 乙方应按照甲方的要求,按时提供合格的劳务人员,并保证劳务人员的工资、福利、保险等合法权益。
4.2 乙方应严格按照国家有关法律法规和甲方的管理制度,做好施工现场的安全生产、文明施工等工作。
4.3 乙方应确保工程质量,不得出现质量问题,如出现质量问题,乙方应承担相应的维修、返工等费用。
4.4 甲方应按照合同约定,及时向乙方支付工程价款,否则乙方有权暂停施工。
第五条违约责任5.1 双方应严格履行本合同的约定,如一方违约,应承担违约责任。
5.2 乙方未按照约定完成劳务分包工作的,甲方有权解除合同,并要求乙方支付违约金。
北京市劳务分包范本(标准版)
北京市劳务分包范本(合同、协议书范本)甲方:**单位或个人乙方:**单位或个人签订日期: **年**月**日签订地点: **省**市**地北京市劳务分包范本发包方(甲方):_________________注册地址:_________________法定代表人:_________________委托代理人:_________________电话:_________________传真:_________________邮政编码:_________________开户银行:_________________帐号:_________________承包方(乙方):_________________注册地址:_________________单位地址:_________________法定代表人:_________________委托代理人:_________________电话:_________________传真:_________________邮政编码:_________________开户银行:_________________帐号:_________________甲、乙双方经对烧结机工程范围内的烧结冷却系统建筑安装工程的施工协商一致,签订本分包合同,以资共同遵守。
第一条工程概况1.1综合情况:_________________1.1.1工程名称:_________________烧结机工程--烧结冷却等系统(a标段)的建安工程。
1.1.2工程地点:_________________1.1.3项目业主:_________________1.1.4施工内容和范围:_________________(1)包括烧结冷却室、机头电除尘、主抽风机室及控制室、电气楼、设备组装平台、循环水泵站及水池、混合加水泵站、、机电设备安装、材料采购、给排水、通风除尘、压气等工程施工。
(2)全厂电气、自动化仪表、计算机、通讯工程(下称"三电"工程)的施工。
北京市建设工程专业劳务分包合同6篇
北京市建设工程专业劳务分包合同6篇篇1甲方(总承包商):____________________地址:____________________法定代表人:____________________联系方式:____________________乙方(劳务分包商):____________________地址:____________________法定代表人:____________________联系方式:____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方在北京市的某建设工程中的劳务分包事宜,经友好协商,达成如下协议:一、工程概况及分包范围(一)工程名称:____________________(二)工程地点:____________________(三)分包范围:____________________ (具体劳务事项需明确)。
二、分包工期(一)开工日期:按照甲方的进度计划进行,确保按期开工。
(二)竣工日期:按照甲方要求完成全部工作内容,确保工程按期竣工。
三、劳务报酬及支付方式(一)劳务报酬计算方式:按照实际完成的工作量计算。
(二)支付周期及方式:双方约定每______个月结算一次,以________方式支付。
四、质量保证与安全责任(一)乙方应保证所提供的劳务质量符合国家和地方相关标准。
(二)乙方在施工过程中应严格遵守安全操作规程,确保施工现场安全。
(三)如因乙方原因造成工程质量问题或安全事故,乙方应承担相应法律责任和经济赔偿。
五、材料管理(一)工程所需材料由甲方提供,乙方应妥善保管,如有损坏或丢失,乙方应承担相应损失。
(二)乙方在施工过程中应注意节约材料,避免浪费。
六、工程变更及调整(一)如因设计变更或其他原因需要调整工程内容或工期,双方应协商一致并签订书面变更协议。
(二)如因甲方原因导致工程停工,甲方应承担乙方因此产生的损失。
北京市建设工程劳务分包合同(官方范本)
北京市建设工程劳务分包合同(官方范本)第一章总则第一条本合同是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他相关法律法规的规定,为规范北京市建设工程劳务分包活动,保护劳动者合法权益,加强劳动关系管理,促进建设工程的质量和安全,制定的标准合同文本。
第二条本合同适用于北京市范围内的建设工程劳务分包活动,包括但不限于建筑施工、安装工程、装饰工程等。
第三条劳务分包单位应当具备相应的资质、技术实力和管理能力,并按照国家规定登记注册。
第四条劳务分包单位应当遵守国家有关劳动法律法规,保障劳动者的权益,确保工程质量和安全。
第五条本合同的订立应当遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则。
第二章合同的内容第六条劳务分包单位应当按照工程总承包单位的要求,提供相应的劳务分包服务。
第七条劳务分包单位应当按照合同约定的工程范围、工程量、工程质量、工程进度和工程安全要求,完成分包工程。
第八条劳务分包单位应当按照合同约定的工程报价和结算方式,与工程总承包单位进行结算。
第九条劳务分包单位应当按照国家有关劳动法律法规,合理安排劳动者的工作时间和休息休假,确保劳动者的合法权益。
第十条劳务分包单位应当按照国家有关劳动法律法规,为劳动者购买社会保险和住房公积金,并按时足额缴纳。
第十一条劳务分包单位应当确保劳动者的工资支付准时、准确,不得拖欠、克扣工资。
第十二条劳务分包单位应当为劳动者提供必要的劳动保护和安全防护设施,确保劳动者的人身安全。
第三章合同的履行第十三条劳务分包单位应当按照合同约定的工程进度和质量要求,按时、优质地完成分包工程。
第十四条工程总承包单位应当按照合同约定的工程报价和结算方式,及时支付劳务分包单位的工程款项。
第十五条劳务分包单位应当按照国家有关法律法规和合同约定,保障劳动者的合法权益,不得违法用工、拖欠工资、克扣工资等。
第十六条工程总承包单位应当按照国家有关法律法规和合同约定,保障劳务分包单位和劳动者的合法权益,不得违法用工、拖欠工程款项等。
北京市建设工程劳务分包劳动合同(2篇)
北京市建设工程劳务分包劳动合同甲方:(以下简称甲方)住所:法定代表人:联系电话:乙方:(以下简称乙方)住所:法定代表人:联系电话:鉴于:1. 甲方为一建设工程总承包单位,具有相应的资质和设备;2. 乙方为一建设工程劳务分包单位,具有相应的技能和劳务。
根据《中华人民共和国劳动法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿的基础上,经协商一致,签订本劳动合同,共同遵守和履行以下条款:第一条合同的目的和事项1.1 甲方聘请乙方作为建设工程劳务分包单位,提供相应的劳务服务,用人数量、工作内容、工作期限等具体事项见《劳动合同附件1》。
1.2 乙方接受甲方聘用,提供合同约定的劳务服务,并保证完成质量合格的工作。
第二条工作报酬和支付方式2.1 根据双方约定,甲方每月按约定的时间向乙方支付劳务报酬。
2.2 乙方应当按照甲方的要求开具发票,并按照甲方的帐期要求提供相关的发票资料。
第三条工作时间和休假3.1 乙方工作时间为每周六天,每天工作时长为8小时,共计48小时。
3.2 乙方享有法定的国家公假、婚假、丧假、产假、病假等假期待遇。
具体假期管理参照中华人民共和国劳动法和其他相关法律法规的规定执行。
第四条劳动保护和安全4.1 甲方有义务为乙方提供良好的劳动条件和工作环境,保证乙方在工作中的生命安全和身体健康。
4.2 甲方应当按照国家相关法律法规的要求为乙方购买社会保险,并按时、足额缴纳相关的社会保险费用。
4.3 乙方在工作过程中应当严格遵守安全操作规程,确保安全生产。
第五条试用期和解除合同5.1 合同生效后,乙方享有一个月的试用期。
试用期期间,甲方有权根据乙方的工作表现决定是否正式聘用乙方。
5.2 如乙方在试用期内工作表现良好且甲方决定正式聘用乙方,则本合同自试用期满后自动转为无固定期限劳动合同。
5.3 如乙方在试用期内工作表现不佳或甲方决定不继续聘用乙方,则本合同于试用期满后自动终止。
甲方无需支付乙方经济补偿。
2024年北京市建设工程劳务分包合同模板(二篇)
2024年北京市建设工程劳务分包合同模板编号:_____发包人:_____承包人:_____分包工程名称:_____施工地址:____区(县)北京市建设委员会____年印制发包人(全称):_____承包人(全称):_____根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。
第一条工程概况及承包工作内容11工程名称:_____12工程概况:_____13分包工作内容:_____范围包括:_____14工程监理单位(全称):__________第二条作业人员承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_____名。
第三条合同工期开工日期____年____月____日,完工日期____年____月____日,工期为____天。
第四条合同价款41合同价款为:_____ 元(人民币)大写:____元42合同价款的确定原则(在确认的方式前划"√"):经过招投标确定或虽未经招投标程序,由承、发包双方协商一致,确认:(_____)421本合同价款为固定价格,在约定的风险范围内合同价款不再调整。
(_____)422以(_____)年施工预算或(_____)年施工概算定额为依据:①定额工资单价为:瓦工____元/工日;结构木工____元/工日;装修木工____元/工日;钢筋工____元/工日;2024年北京市建设工程劳务分包合同模板(二)尊敬的合作伙伴:感谢贵公司对我方的信任与支持,我方荣幸地成为贵公司在北京市建设工程劳务分包项目中的合作伙伴。
为了确保双方合作的顺利进行,特拟定以下劳务分包合同,供贵公司参考:第一章总则第一条合同目的本合同旨在明确双方当事人在北京市建设工程劳务分包项目中的权利与义务,规范双方的合作行为,以确保项目顺利进行。
第二条合同订立本合同由甲方(劳务分包方)和乙方(劳务接包方)共同订立。
北京市建设工程劳务分包劳动合同通用
北京市建设工程劳务分包劳动合同北京市建设工程劳务分包劳动合同通用现今很多公民的维权意识在不断增强,合同出现在我们生活中的次数越来越多,合同能够促使双方正确行使权力,严格履行义务。
那么问题来了,到底应如何拟定合同呢?以下是小编为大家收集的北京市建设工程劳务分包劳动合同通用,欢迎大家分享。
北京市建设工程劳务分包劳动合同通用1签订合同双方:建设单位:施工单位:为明确甲、乙双方在施工过程中的权利义务,促使双方互相创造条件,搞好配合协作,按时、按质、按建筑工程项目完成任务,经甲、乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。
第一条:总则一、工程名称:大酒店建设工程大酒店劳务分包。
二、工程地点:昭阳区海楼路下段水文站旁。
三、工程范围:模板安装、拆除,泥工,钢筋加工安装。
四、工程造价:模板安装每平方米53.00元,泥工每平米75.00元,钢筋加工安装每平米32.00元预算造价,建筑面积21600平方米,合计单价160.00元/平方米。
合计工程总价3456000.00元对该工程劳务包干。
工程管理人员由甲方按月支付工资,乙方只负责完成该工程主体结构劳务施工。
所有建筑所需材料由甲方自行采购。
第二条:工程期限本合同全部工程自__年__月__日开工至__年__月__日竣工。
在组织施工过程中,如遇下列情况,得顺延工期,双方应及时进行协商,并通过书面形式确定顺延期限:一、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者;二、因甲方提出更变计划或更变施工图而不能继续施工者;第三条:物资供应一、本合同全部所需材料按下列供应方式办理:1、所用材料由加方自行采购。
2、所采购材料必须按照国家有关标准、规范验收合格,方可使用。
二、工程所需材料如因供应部门的规格品种或材质不能满足工程所需要求,必须以其他规格品种代替或加工处理时,应事先取得甲乙双方的同意,在办理有关手续后实行,由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费,由负责供应的甲方负担。
三、凡应附有合格证明的材料,在进入施工现场时,必须验证。
北京市建设工程专业劳务分包合同6篇
北京市建设工程专业劳务分包合同6篇篇1北京市建设工程专业劳务分包合同一、总则为规范北京市建设工程专业劳务分包合同的签订和履行,保障各方合法权益,根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规,特制定本合同。
本合同分为乙方雇佣甲方和甲方承接乙方工程两部分。
二、合同签订1. 甲乙双方在合同签订之日起10日内,应当在北京市规定的相关部门办理登记手续。
2. 本合同自双方签署之日起生效。
三、合同内容1. 甲方的职责和义务:(1)严格按照乙方的要求执行工程任务;(2)保证专业技术力量符合国家规定,并提供相应的证明文件;(3)保障工程的质量和进度,确保工程完成时间与乙方的要求一致;(4)负责工程所需材料的采购和管理;(5)负责工程过程中员工的安全教育和管理。
2. 乙方的职责和义务:(1)及时向甲方提供工程计划和需求;(2)支付甲方按照合同规定的报酬;(3)配合甲方工程的进展,提供必要的协助;(4)对甲方提供的工程材料和设备进行验收。
四、工程规格1. 本合同中的工程规格详细列出了工程的具体要求,包括工程的范围、标准、质量要求、工程周期等。
2. 甲方和乙方在签订合同之前应当就工程的规格达成一致意见,并在合同中明确列出。
五、合同报酬1. 甲方为乙方提供工程劳务,乙方应当按照约定的时间和方式支付报酬。
2. 报酬计算方式:按照工程的完成情况或者按照工程进度支付,具体金额在合同中规定。
3. 在工程过程中,如发生额外费用,乙方应当及时与甲方协商解决问题。
六、合同变更1. 如有需要修改合同内容,必须经甲乙双方协商一致,并在书面形式上作出修改。
2. 修改后的合同须按照《合同法》的要求重新登记。
七、合同违约和解除1. 任何一方未按照合同规定履行义务,即构成违约。
违约方应当承担相应的经济赔偿责任。
2. 在以下情况下,合同可以被解除:(1)甲方故意或者重大过失超过3次;(2)乙方未按照规定支付甲方报酬超过3个月。
(3)经相关部门认定的其他违约情形。
北京市建设工程劳务分包合同 示范文本
北京市建设工程劳务分包合同示范文本示例文章篇一:《北京市建设工程劳务分包合同示范文本:我的独特理解》我呀,是个对周围事情都充满好奇的小学生。
今天呢,就想和大家聊聊这个听起来有点复杂的“北京市建设工程劳务分包合同示范文本”。
你可能会想,这东西和咱们小学生有啥关系呀?哎,你可别这么想。
这就像是一场超级大的游戏里的规则手册,只不过这个游戏是建设工程。
我有个叔叔呀,他就在建筑工地上干活。
有一次我去工地找他玩,那场面可壮观了。
到处都是高高的塔吊,像一个个大巨人一样伸着长长的手臂。
工人们呢,就像一群勤劳的小蚂蚁,跑来跑去忙个不停。
叔叔跟我说,在这个大工地上,大家做什么活儿,能拿多少钱,都得按照一定的规则来,这个规则就有点像这个劳务分包合同示范文本。
我当时就特别好奇,啥叫劳务分包呀?叔叔就跟我解释说,就好比一个大蛋糕,这个大蛋糕就是整个建设工程。
这个工程呢,有个大老板,他不可能自己把所有的活儿都干了呀。
于是呢,他就把这个蛋糕分成好多小块,分给不同的小老板,这些小老板就是劳务分包商。
比如说,有专门负责砌墙的小老板,有专门负责安装水电的小老板。
那这个劳务分包合同示范文本呢,就是告诉大家,这些小老板和大老板之间应该怎么分这个蛋糕,哦,不,是怎么安排活儿和给钱的事儿。
我就问叔叔,那这个合同里面都写啥呢?叔叔挠挠头说,哎呀,那可复杂了。
里面得写清楚要干的活儿是啥样的。
比如说砌墙,得写清楚要砌多高、多厚的墙,用什么样的砖,砖的质量得达到啥标准。
这就像我们做数学题一样,每一个条件都得规定得清清楚楚的,不然到时候大家都糊涂了。
要是砌墙的工人随便砌,砌得歪歪扭扭的,那房子可就不结实了,就像搭积木搭歪了一样,一下子就倒了,那可不行啊。
我又问,那工钱怎么算呢?叔叔笑着说,这合同里也得写明白呀。
是按照砌了多少墙算工钱呢,还是按照干了多少天算工钱呢?就像我们在学校,有时候考试是按照答对多少题给分,有时候是按照平时的表现给分。
这工钱的算法要是不清楚,那工人叔叔们辛辛苦苦干活,最后拿不到该拿的钱,得多委屈呀。
北京市建设工程施工劳务分包合同(范本)
北京市建设工程施工劳务分包合同(范本)北京市建设工程施工劳务分包合同(范本)第一章总则第一条本合同是依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设法》、《中华人民共和国劳动法》及相关法律、法规的规定,为明确分包双方的权利和义务,保障双方的合法权益,规范分包工程的施工管理,特订立的协议。
第二条分包工程的内容、范围、工期、质量要求等,由分包双方在本合同中约定,并应当符合国家有关法律、法规的规定。
第三条分包双方应本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则订立本合同,并共同履行合同义务。
第四条分包双方应当遵守国家有关法律、法规的规定,尊重合同精神,保持良好的合作关系。
第二章分包工程的内容和范围第五条分包工程的内容和范围详见附件一《分包工程清单》,该清单是本合同的组成部分。
第六条分包工程的范围包括但不限于:施工人员的招募、培训和管理;施工现场的搭建和维护;施工材料的采购和管理;施工设备的租赁和维修等。
第三章分包工程的工期和质量要求第七条分包工程的工期为自本合同生效之日起,至分包工程竣工验收合格之日止。
第八条分包工程的质量要求应符合国家有关建设工程质量标准的规定,并按照相关技术规范进行施工。
第九条分包双方应共同制定并实施质量控制措施,确保分包工程的质量符合要求。
第四章分包工程的报酬和支付方式第十条分包工程的报酬为人民币(以下简称“元”)。
第十一条分包工程的报酬支付方式为按照工程进度和质量验收情况进行阶段性支付。
第十二条分包工程的报酬支付期限为自分包工程竣工验收合格之日起,经甲方确认后的十个工作日内支付。
第五章分包工程的安全和保险责任第十三条分包工程的安全责任由乙方承担,乙方应制定并严格执行安全生产管理制度,确保施工过程中的安全。
第十四条乙方应为施工人员购买工伤保险,确保施工人员在工作中发生意外时得到及时的医疗和赔偿。
第六章合同的变更和解除第十五条本合同生效后,如有需要变更合同内容的,分包双方应协商一致,并按照法定程序进行变更。
北京市建委劳务分包合同范本
北京市建委劳务分包合同范本中方(劳务作业发包人):乙方(劳务作业承包人):依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就劳务分包事项协商达成一致意见,特订立本合同,以资共同遵照执行。
第一条劳务承包内容1、工程项目名称:2、工程项目地点:3、劳务承包范用:4、劳务承包方式:承包人以包人工、包周转材料(除钢筋、混凝土、水泥、砂、砖、钢丝网、预埋件、构配件材料、止水钢板、石灰膏、防滑地砖、内墙瓷砖、外墙面砖、抗裂材料、大理石、内外墙面油漆涂料、铝合金门、窗、玻璃、成品栏杆、防水材料、临时设施、地面主电线及二级电箱、地面主给水管外)、包机械、包质量、包安全(安全、文明施工主要材料、标识、消防器材)、包工期、包文明施工、包配合施工资料,包所承包范围的验收合格的中包方式承包。
第二条劳务承包工程款1、本合同项下劳务承包工程款(暂定)为:____________ 元(大写: ________________________ 元整)。
2、劳务承包工程款的计价方式及调整:(1) ±程施工过程中如遇屮方认可的变动,可按实际发生工程量及单价相应增减工程造价,以双方签订的工程变更单为准。
施工中承包人不得对原工程设计进行变更•因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的损失,由承包人承担,延误的工期不予顺延。
(2)本合同结算超出部分可根据中乙双方的约定参照以下规范予以调整:建筑工程按《湖北省建筑工程消耗量定额及统一基价表》(鄂建[]214号文),土石方工程按《湖北省土石方工程消耗量定额及统一基价表》(鄂建[]214号文),安装工程按《湖北省安装工程消耗量定额及单位估价表》(鄂建[]214号文),缺项部分套用相似或相近定额项II。
取费按《湖北省建筑安装工程费用定额》(鄂建[]216号文)。
3、履约保证金:甲乙方一致同意,为保障施工过程中工程进度、质量、安全及其他合同义务的履行,在本合同签订后日内,乙方须向屮方提供合同包干工程总价的10% (采用银行保函形式)作为本合同的履约保证金,根据屮方现场丄程师过程记录,如出现进度延误、质量缺陷、安全事故等施工问题,则或部分没收该履约保证金,乙方对此无异议。
2024年北京市建设工程劳务分包合同电子版
2024年北京市建设工程劳务分包合同电子版甲方:______________(简称甲方)
乙方:______________(简称乙方)
鉴于,甲乙双方本着平等互利的原则,为了明确双方在建设工程劳务分包方面的权利和义务,特签订本合同,并共同遵守相关法律法规,达成如下协议:
第一条甲方同意将工程(项目名称、地址)的劳务分包给乙方,乙方接受劳务分包,按照双方约定的条件和标准提供劳务。
第二条乙方应按照甲方的要求和有关规定,按时完成工程劳务分包任务,确保工程质量和工期的达到。
第三条乙方应按照约定的劳务报酬标准,准确计算、结清工程劳务分包款项。
若有争议,应协商解决。
第四条乙方在承揽工程劳务分包过程中,应确保施工安全,遵守有关劳动保护和安全生产的规定,确保劳务人员的安全和健康。
第五条乙方应及时向甲方报告工程进度、质量和安全情况,并保证甲方及时了解工程进展。
第六条乙方应保管好工程材料和设备,妥善使用,不得私自挪用或乱放,确保任何物资设备不受损坏。
第七条乙方应按照双方约定的期限和程序,提供工程竣工结算手续和资料,确保工程的正常竣工和结算。
第八条双方如有分歧,应友好协商解决;协商不成,可向有关部门申请调解或通过法律途径解决。
第九条本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程劳务分包完成之日终止。
特此签订本合同,供双方共同遵守。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
日期:年月日。
北京建委劳务分包合同
合同编号:__________甲方(发包人):__________乙方(承包人):__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规,遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,甲乙双方就建设工程劳务分包事项,经友好协商,达成如下协议:第一条工程概况及承包工作内容1.1 工程名称:__________1.2 工程地点:__________1.3 工程概况:(此处详细描述工程概况,包括建筑面积、结构类型、工期等)1.4 分包工作内容及范围:(此处详细描述分包工作内容及范围,包括劳务作业、材料供应、机械设备等)第二条合同工期2.1 开工日期:__________2.2 竣工日期:__________第三条合同价款3.1 合同价款:人民币__________元整(大写:__________)3.2 合同价款支付方式:(此处详细描述合同价款支付方式,包括预付款、进度款、结算款等)第四条合同价款的结算和支付4.1 结算资料:4.1.1 乙方应按照甲方要求,及时提供相关结算资料,包括施工图纸、工程量清单、工程量计算书等。
4.1.2 甲方应在收到乙方提供的结算资料后,进行审核,并在规定时间内完成结算。
4.2 合同价款支付:4.2.1 预付款:合同签订后__________日内,甲方支付乙方合同价款的__________%作为预付款。
4.2.2 进度款:甲方根据乙方完成的工程量,每月支付合同价款的__________%作为进度款。
4.2.3 结算款:工程竣工后,乙方提交竣工结算报告,甲方在收到报告后__________日内完成结算,支付结算款。
第五条质量要求5.1 乙方应严格按照国家有关质量标准和施工图纸进行施工,确保工程质量达到国家标准。
5.2 甲方有权对工程质量进行监督检查,乙方应予以配合。
第六条安全生产6.1 乙方应严格按照国家安全生产法规和操作规程进行施工,确保施工安全。
北京市建设工程劳务分包合同(官方范本)(2篇)
北京市建设工程劳务分包合同(官方范本) 编号: _____发包人:_____承包人:_____分包工程名称:_____施工地址:_____ 区(县)发包人(全称):_____承包人(全称):_____根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。
第一条工程概况及承包工作内容1·1工程名称:_____1·2工程概况:_____1·3分包工作内容:_____范围包括:_____1·4 工程监理单位(全称):_____第二条作业人员承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_____名。
第三条合同工期开工日期_____年_____月_____日,完工日期_____年_____月_____日,工期为_____天。
第四条合同价款4·1合同价款为:_____元(人民币)大写:_____元4·2合同价款的确定原则(在确认的方式前划\’√\’):经过招投标确定或虽未经招投标程序,由承、发包双方协商一致,确认:(____)4·2·1本合同价款为固定价格,在约定的风险范围内合同价款不再调整。
(____)4·2·2以(____)年施工预算或(____)年施工概算定额为依据:①定额工资单价为:瓦工_____元/工日;结构木工_____元/工日;装修木工_____元/工日;钢筋工_____元/工日;砼工_____元/工日;油工_____元/工日;抹灰工_____元/工日;架子工_____元/工日;水暖工_____元/工日;电工_____元/工日;壮工_____元/工日;_____;_____;_____ ;② 按建筑面积确定承包价_____元/平方米;其中,地上结构:_____元/M2;地下结构:_____元/M2;初装修:_____元/M2;水电:_____元/M2;_____; _____;③分项工程承包:外墙面砖:_____ 元/M2;屋面防水:_____元/M2;水磨石地面:_____ 元/M2;水泥砂浆:_____元/M2;内墙普通抹灰:_____元/M2;_____;_____;_____.(____)4·2·3定额工以外发生的零星用工单价_____元/工日;(以实际发生,书面签证资料为准)(____)4·2·4因不可抗力、一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时等原因造成的停工、窝工累计超过八小时的按_____标准补偿。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
北京市建设工程施工劳务分包合同示范文本In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent DisputesAnd Achieve The Effect Of Common Interests某某管理中心XX年XX月北京市建设工程施工劳务分包合同示范文本使用指引:此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益,经过共同商量最终得出一致意见,特意签订成为文书材料,从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。
合同编号:北京市房屋建筑和市政基础设施工程劳务分包合同二○○九年四月第一部分协议书劳务作业发包人:(以下简称发包人)劳务作业承包人:(以下简称承包人)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方协商达成一致,订立本合同。
1、工程名称:2、分包合同内容:2.1本合同分包范围:2.2本合同劳务作业内容:3、工程地点:建筑面积:4、合同价款总额元(人民币),大写元。
5、分包工作期限开工日期:xx年xx月xx日竣工日期:xx年xx月xx日总日历天数为:天6、劳务作业人数:人。
7、组成本合同的文件及优先解释顺序如下:(1)本合同;(2)中标通知书(如有);(3)投标书及其附件(如有);(4)专用条款;(5)通用条款;(6)标准、规范及有关技术文件;(7)图纸及工程量清单;(8)合同履行过程中,发包人和承包人协商一致的其它书面文件;8、合同生效:本合同自发包人、承包人双方签字盖章后生效。
合同订立时间:xx年xx月xx日合同订立地点:发包人:(合同专用章)承包人:(合同专用章)地址:住址:法定代表人:法定代表人:委托代理人:______ 委托代理人:______联系电话:______ 联系电话:______第二部分通用条款9、发包人义务9.1自收到承包人依照约定提交的结算资料之日起28日内完成审核并书面答复承包人;逾期不答复的,视为发包人同意承包人提交的结算资料。
9.2结算程序完成后,发包人应当自结算完成之日起28日内支付全部结算价款。
合同价款的支付应当以银行转帐的形式办理。
9.3负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,编制施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工,计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
9.4统筹安排、协调解决非承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。
9.5按时提供图纸,及时交付应供材料、设备,所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。
9.6随时对承包人实施的劳务作业进行监督检查,确保工程质量,对存在的质量隐患及时提出整改要求。
9.7及时签认劳务作业变更洽商及确认承包人停工、窝工损失。
9.8认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,制定安全防护措施,提供安全防护设备,确保施工安全。
9.9不得允许承包人未获得相应资格证书的工人进入施工现场。
9.10在发现承包人存在未按照约定履行本合同行为时,应自发现之日起60日内书面告知承包人并提出明确要求,逾期不行使告知权利的,视为放弃此项权利。
9.11行使依照本合同约定的对承包人行使扣款权利时,应当采用书面方式并获得承包人有相应委托权限的人员的书面认可。
9.12按照行政主管部门相关规定的要求为本项目作业人员办理工伤保险。
9.13承包人按约定完成劳务作业,必须由发包人或施工场地内的第三方进行配合时,发包人应配合承包人工作或确保承包人获得该第三方的配合。
9.14其它发包人应当承担的义务。
10、承包人义务10.1组织具有相应资格证书的工人(持证上岗率100%)投入工作;自觉遵守法律法规及有关规章制度。
10.2按照相关法律法规的要求,按时足额支付劳动者工资。
10.3按发包人要求提交施工计划,以及与完成施工计划相应的劳动力安排计划,经发包人批准后实施。
10.4按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工;投入足够的人力,确保工期;服从发包人安全施工管理,自备劳动保护用品,确保施工安全。
10.5承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场管理不符合规定造成的损失及各种扣款。
10.6自觉接受发包人及有关部门的管理、监督和检查;接受发包人随时检查其设备、材料的保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况。
10.7按发包人统一规划堆放材料、机具,按发包人标准化工地要求设置标牌,搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作。
10.8做好成品保护工作。
10.9妥善保管、合理使用发包人提供的承包人使用的机具、周转材料及其他设施。
10.10收到分包合同价款后首先支付工人劳动报酬。
10.11承包人保证与施工管理、作业人员签订有书面劳动合同,并每月向发包人提供上月本企业在本项目上所有施工管理、作业人员的劳动合同签署情况、出勤情况及工资核算及支付情况的盖章书面记录。
除此书面记录的用工行为外,承包人在本项目不存在其他用工行为。
10.12配合发包人按工程发包人或行政主管部门要求进行的涉及承包人工作内容、施工场地的检查;配合发包人对隐蔽工程、工程竣工的验收工作。
10.13发包人或施工场地内第三方的工作必须由承包人配合时,承包人应按发包人的指令予以配合。
10.14在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时,承包人应立即保护好现场并以书面形式通知发包人。
10.15劳务作业全部内容经验收合格后,承包人应当按照劳务分包合同的约定及时将该劳务作业交付发包人,不得以双方存在争议为理由拒绝将该劳务作业交付发包人。
10.16在发现发包人存在未按照约定履行本合同行为时,应自发现之日起60日内书面告知发包人并提出明确要求,逾期不行使告知权利的,视为放弃此项权利。
10.17其它承包人应当承担的义务。
11、对于以下原因造成完工日期推迟的,工期相应顺延。
(1)不可抗力;(2)设计变更和工程量增加;(3)发包人未能按合同约定日期支付劳务费,致使施工不能正常进行;(4)承包人以书面形式提出申请,但仍未能从发包方获得施工必需的指示、工程材料、图纸等,致使施工不能正常进行;(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时造成停工、窝工累计超过8小时。
12、由于以下原因造成承包人发生窝工的,承包人应在上述情况发生后7日内,就延误内容和因此产生的经济支出向发包人提出书面报告,发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。
承包人逾期未提出书面报告的,视为其放弃此项权利;发包人逾期未答复也不提出修改意见,视为其承认此事实。
(1)发包人未能按合同约定日期支付劳务费,致使施工不能正常进行;(2)承包人以书面形式提出申请,但仍未能从发包方获得施工必需的指示、工程材料、图纸等,致使施工不能正常进行;(3)一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时造成停工、窝工累计超过8小时;(4)发包人同意的其他情况。
13、不可抗力13.1不可抗力事件发生后,承包人应立即通知发包人,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,发包人应协助承包人采取措施。
发包人认为承包人应当暂停工作的,承包人应暂停工作。
不可抗力事件结束后48小时内承包人应向发包人通报受害情况和损失情况,及预计清理和修复的费用;不可抗力事件持续发生时,承包人应每隔7天向发包人通报一次受害情况。
13.2不可抗力结束后14天内,承包人应向发包人提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。
13.3因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任。
13.4承包人承担因不可抗力事件导致的自身财产损失。
14、送达本合同履行过程中的相关书面文件的送达方式为:一方应当以书面方式将本方的明确要求送达至对方本合同协议书中注明的地址,对方应当在收到之日起7日内予以书面答复,逾期未答复或无人接收、拒收的,视为同意对方要求。
一方本合同协议书中注明的地址发生变更时,应当在7日内书面告知对方,逾期告知或不履行告知义务的,由过错方承担相应责任。
15、事故处理15.1发生重大伤亡及其他安全事故,发包人应按有关规定立即上报有关部门,同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。
15.2承包人要积极配合发包人做好事故处理工作,及伤亡人员家属的安抚工作,避免过激行为的发生。
16、施工变更16.1施工中如需对原工作内容进行变更(工程发包人和工程承包人双方书面确认并经监理签认的变更可作为劳务价款结算的依据),发包人应提前7天以书面形式向承包人发出变更通知,并提供变更的相应图纸和说明。
承包人按照发包人发出的变更通知及有关要求,进行下列需要的变更:16.1.1更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸;16.1.2增减合同中约定的工程量;16.1.3改变有关的施工时间和顺序;16.1.4其他有关工程变更需要的附加工作。
16.2由非承包人原因造成的变更导致合同价款的增加及造成的承包人损失,由发包人承担,延误的工期相应顺延;因变更减少工程量,合同价款应相应减少,工期相应调整。
16.3由承包人原因造成的变更费用和由此导致发包人的直接损失,由承包人承担(损失补偿总额不能超出分包合同价款的5%),延误的工期不予顺延。
17、发包合同价款支付的手续为:承包人应向发包人出据合法有效的收款发票,发包人须将填写齐全的、收款人为承包人全称的支票或汇票交给承包人。
承包人应指定专人负责与发包人办理付款手续。
发包人将合同价款支付给承包人在25.2款中指定的合同价款收取负责人,并索要收款凭证18、由于发包人安全施工方案不完善、安全施工投入不足造成的安全事故,责任由发包人承担。
由于承包人不能落实安全施工方案或不服从发包人安全施工管理所造成的安全事故责任由承包人承担。
19、争议发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工作成果:①单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同;②调解要求停止合同工作,且为双方接受;③仲裁机构要求停止合同工作;④法院要求停止合同工作。
20、合同解除20.1承包人和发包人协商一致的,可以解除劳务分包合同。
20.2发包人的承包合同解除的。
20.3发包人不按照本合同的约定支付合同价款,承包人可以停止工作。
停止工作超过28天,发包人仍不支付合同价款,承包人可以向发包人发出通知解除合同。