监理合同补充协议范本
工程监理补充协议合同范本
工程监理补充协议合同范本工程监理是建筑工程建设过程中的非常重要的一个环节。
其职责包括监察、检查和指导建筑工程。
监理工作的重要性不言而喻，但是在实际运作中，监理人员和业主之间往往会出现意见不统一的情况。
为了避免这种情况的发生，补充协议合同就显得非常必要了。
本文将为各位读者提供一份工程监理补充协议合同范本，以供参考。
【第一部分】：总则本工程监理补充协议合同是在已签订《工程监理合同》的基础上，对监理内容、工作任务、监理责任等方面的约定进行补充，是合同的组成部分。
【第二部分】：监理服务内容本补充协议合同约定以下监理服务内容：1. 建立监理工程文件，包括管理文件、勘测文件、设计文件和施工文件等，并加强复核和审核。
2. 对施工单位提出建议和意见，并监督其有关质量、技术、安全、进度等方面的实施情况。
3. 指导施工单位做好施工现场和周边环境保护。
4. 组织施工单位进行现场检查，发现问题及时处理。
5. 协助业主处理工程纠纷及施工过程中的其他问题。
【第三部分】：补充协议合同期限1. 本补充协议合同期限为自监理合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
2. 如发生工程变更，双方应根据实际情况修改补充协议合同期限。
【第四部分】：补充协议合同的费用1. 本补充协议合同的监理费按监理服务内容收取，具体收费标准双方协商确定。
2. 本补充协议合同的费用应在监理完成后的15日内，由业主向监理方全额支付。
【第五部分】：补充协议合同的违约责任1. 如果业主在监理进行期间未按照监理补充协议合同规定向监理方支付监理费用或拖欠监理费用，应承担违约责任。
2. 如果监理方在工程监理过程中未按照监理补充协议合同规定或双方共同约定执行其监理职责，应承担相应的违约责任。
【第六部分】：争议解决方式双方如发生争议，应友好协商解决。
如协商无法解决，应提交仲裁解决。
【第七部分】：附件本补充协议合同共附以下附件：1. 工程监理合同一式两份。
2. 监理文件存档管理书、监理月报、监理日志等。
监理合同补充协议书
监理合同补充协议书
甲方：监理单位
乙方：施工单位
签订日期：XXXX年XX月XX日
一、协议或合同的目的和背景
为了明确监理单位与施工单位在监理合同中未明确的事项，特制定本监理合同补充协议书。
二、具体的条款和条件
1. 甲方应按照相关法律法规和监理合同的规定，对施工单位的施工过程进行监督和检查，确保施工质量和进度；
2. 乙方应配合甲方的工作，提供必要的资料和信息，并按时整改甲方提出的问题；
3. 双方应保持良好的沟通和合作关系，共同完成监理工作。
三、保密事项
双方在履行本协议过程中涉及到的商业秘密和技术资料，应予以保密，未经对方同意不得向第三方透露。
四、不可抗力因素的处理
若因不可抗力因素导致监理工作无法继续，双方应及时通知对方，并协商解决方案。
五、协议终止的条件
1. 双方经协商一致决定终止协议；
2. 一方违约，经对方提出书面通知后仍未改正。
六、违约和争议解决方式
若一方违约，应承担相应的法律责任；若双方发生争议，应首先通过友好协商解决，协商不成的，可向有关部门申请调解或仲裁。
七、其他附加条款
1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，至监理工作结束之日止；
2. 本协议未尽事宜，双方可另行协商补充。
本监理合同补充协议书一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
监理单位（盖章）：__________ 日期：__________
施工单位（盖章）：__________ 日期：__________。
监理合同补充协议
监理合同补充协议日期：[填写日期]1. 合同背景监理合同是为了保障建设工程施工质量、工期及合同约定的其他内容，由监理方对施工过程进行监督、检查，并向甲方提供相关意见和建议。
然而，在实际操作中，由于各种原因可能会出现一些未曾预料到的情况，因此需要对监理合同进行补充以满足特定的需求。
2. 补充内容2.1 变更管理甲方有权根据施工需要对工程范围、设计方案等进行变更。
监理方应及时、明确地提供评估和意见，并协助甲方与施工方协商达成一致。
变更后的费用及工期应重新进行评估并记录在变更通知书中。
2.2 工期延误若工程出现不可抗力或其他不可预见的情况，导致工期延误的，甲乙双方应密切配合，通过协商解决，并尽量减少工期影响。
监理方有责任及时向甲方报告延误情况，并提供解决方案和建议。
2.3 质量控制监理方应加强对工程施工中质量控制的监督，确保其符合相关法规和标准，及时提出修改意见并配合甲方与施工方进行整改。
如因工程质量问题引起纠纷，甲方有权要求监理方提供相应的技术支持和协助。
2.4 费用结算甲方应按照合同约定的支付方式及时支付监理费用，并提供相应的支付凭证。
如因甲方拖延支付导致监理方无法按时履行监理职责的，甲方应承担相应的违约责任。
3. 协议生效本协议一式两份，甲方和监理方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
本协议对监理合同具有完整的补充效力，与监理合同具有同等法律效力。
4. 双方确认甲方：_________________________（签字）监理方：_________________________（签字）日期：____________________________注：本补充协议一式两份，甲方和监理方各执一份，具有同等效力。
建设工程监理合同补充协议
建设工程监理合同补充协议根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》和相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲乙双方于____年____月____日签订的《建设工程监理合同》（以下简称“原合同”）未尽事宜，经友好协商，达成以下补充协议：一、监理范围及内容的补充1.1 除原合同约定的监理范围和内容外，增加以下监理范围和内容：（1）对建设工程项目的施工安全进行监督管理；（2）对建设工程项目的环境保护进行监督管理；（3）对建设工程项目的进度进行监督管理；（4）对建设工程项目的投资控制进行监督管理。
1.2 监理工程师有权对建设工程项目的施工过程进行现场检查，并要求施工单位按照合同约定和国家相关法律法规进行施工。
二、监理人员的补充2.1 乙方向甲方增派如下监理人员：（1）总监理工程师：____（姓名）（2）专业监理工程师：____（姓名）2.2 乙方应确保增派的监理人员具备相应的资质和经验，能够胜任监理工作。
三、监理时间的补充3.1 监理期限自原合同约定的监理开始之日起至工程竣工验收合格日止。
3.2 乙方应按照工程进度合理安排监理人员的工作时间，确保监理工作不受影响。
四、监理费用的补充4.1 甲方应按照原合同约定的支付方式，向乙方支付监理费用。
4.2 因增加的监理范围和内容导致的监理费用增加，甲方应按照乙方提交的合理费用清单予以支付。
五、违约责任的补充5.1 乙方未按照约定增派监理人员，或增派的监理人员未按照约定履行职责的，甲方有权要求乙方承担违约责任。
5.2 甲方未按照约定支付监理费用，或未按照约定履行合同义务的，乙方有权要求甲方承担违约责任。
六、其他6.1 本补充协议自甲乙双方签字盖章之日起生效，与原合同具有同等法律效力。
6.2 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________法定代表人：________________法定代表人：________________签约日期：________________签约日期：________________根据以上补充协议，甲乙双方应严格按照原合同和本补充协议的约定履行各自的权利和义务，共同确保建设工程项目的顺利进行。
监理合同补充协议范本
监理合同补充协议范本
监理合同补充协议
甲方：（委托人）
地址：
联系人：
电话：
乙方：（监理人）
地址：
联系人：
电话：
鉴于甲、乙双方就为对原监理合同进行补充协议达成一致意见，特订立本监理合同补充协议。
第一条补充内容
1.根据原监理合同规定的监理范围和内容，本补充协议内容为对原监理合同的补充和修改。
2.双方在原监理合同基础上增加以下补充内容：
第二条具体内容
（详细描述本次补充内容，包括但不限于任务分工、监理费用、监理期限等）
第三条费用支付
1.本补充协议项下的费用由甲方承担。
费用支付方式和时间以双方另行协商确定，并附于本补充协议中。
2.甲方应在约定的时间内支付应付款项，逾期支付的，乙方有权暂停工作。
第四条生效及时限
1.本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2.本补充协议自双方签字盖章之日起生效，有效期自（起始日期）至（结束日期），期满后终止。
3.补充协议如有修订、修改或终止，应当经双方书面协商一致并签署补充协议，既往权不影响后续权利。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签字：签字：
日期：日期：。
监理合同补充协议范本6篇
监理合同补充协议范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1监理合同补充协议范本甲方：（甲方单位名称）乙方：（乙方单位名称）经甲、乙双方友好协商达成如下补充协议：一、监理服务内容及标准1.甲方要求乙方按照原监理合同的要求，对工程进度、质量、安全等进行全面监理服务。
2.乙方要对工程进行每周至少一次的现场指导，确保工程施工质量符合相关规定。
3.乙方要对施工过程中出现的问题及时提出整改意见，协助解决施工难题。
4.乙方要对施工单位进行监督，确保其严格按照设计图纸和施工标准进行工作。
二、监理服务费用1. 根据原合同，乙方监理服务费用为（具体数额），甲方应于每月（具体日期）向乙方支付。
2. 本补充协议中如有其他费用产生，将在双方协商一致后进行支付。
三、监理服务期限1. 本补充协议自双方签字生效，服务期限至原合同规定的工程完工验收之日止。
2. 若工程延期，乙方需与甲方协商延长监理服务期限。
四、违约责任1. 如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担相应的违约责任，并进行赔偿。
2. 如因甲方原因导致监理服务无法继续，甲方应承担相应的违约责任。
五、其他事项1. 本补充协议未尽事宜，可由双方协商修改，修改后以书面形式确认才生效。
2. 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为监理合同补充协议范本，供参考使用。
如需具体操作，请咨询相关法律专业人士。
篇2监理合同补充协议范本甲方：监理单位（全称）乙方：建设单位（全称）为进一步明确监理工作责任、加强监理服务质量管理，经甲、乙双方友好协商，特制定本监理合同补充协议。
一、监理单位应依法独立、公正地履行监理职责，对工程施工过程进行全程监理，保障工程质量，促进工程平稳进行。
二、监理单位应指导建设单位及施工单位严格按照施工图纸、招标文件和监理计划等相关规定进行施工。
对不符合工程标准的施工行为及时提出整改意见。
三、监理单位应制定监理计划、监理报告等相关文件，及时向建设单位提交，做好相关记录和归档工作。
监理合同补充协议范本6篇
监理合同补充协议范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1监理合同补充协议范本甲方（监理单位）：__________乙方（被监理单位）：__________为明确监理工作的责任、义务和权利，甲、乙双方经友好协商，就监理合同补充协议事宜达成一致如下：一、监理工作范围1. 甲方应按照国家有关法律法规的要求，对乙方的工程（项目名称、地点）进行监理工作，并及时发现问题，进行处理。
2. 乙方应积极配合甲方的工作，提供必要的信息和协助，确保监理工作的顺利进行。
二、监理工作内容根据监理合同，甲方应负责的监理工作内容包括但不限于：1. 监督工程施工过程，确保按照设计要求和施工规范进行施工。
2. 检查工程进度，提出合理建议，并及时报告工程进展情况。
3. 对工程材料、设备进行质量检验，并提出合理意见。
4. 对工程设计、施工方案进行审核，确保合理性和可行性。
三、监理费用根据监理合同约定，监理费用为__________元，乙方应在合同签订后的______天内一次性支付给甲方。
四、其他约定事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，至监理工作结束止。
2. 如果在监理工作中发生争议，双方应友好协商解决；如果协商不成，应提交有关部门仲裁处理。
3. 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，均具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________签订日期：__________ 签订日期：__________本协议自双方签字盖章之日起生效。
篇2监理合同补充协议范本甲方（监理单位）：__________（以下简称甲方）乙方（项目施工单位）：__________（以下简称乙方）为了明确双方在监理合同中的权利、义务及责任，制定本监理合同补充协议，供双方签订。
一、监理范围：监理单位应对工程施工进行全过程的监理，包括但不限于施工图纸审查、质量检验、进度控制、安全管理等工作。
二、监理费用：甲方监理费用为_______元，作为本次监理工作的报酬。
监理合同补充协议完美版
监理合同补充协议完美版监理合同补充协议项目一特征：一个地级市的多层小区，总建筑面积6万左右，取费仅有总造价的%附加协议条款：1、监理人受委托人委托，根据国家规定按照“四控、两管、一协调”的工作内容对本工程进行全方位监理2、非委托人原因造成监理人的服务时间延长均不计取附加及额外工作报酬3、监理人必须按照投标文件中承诺的人员组建监理部，并不得擅自变更人员，总监及总监代表如需更换必须提前向委托人提出书面申请，经委托人书面同意后方可更换；其他监理人员的更换必须保证新进人员的技术能力水平不低于退场人员，同时须经委托人书面认可后方可更换4、对于委托人认为不服从管理、不称职的监理人员委托人有权要求更换，监理人必须在接到通知后一周内给与更换5、监理人应确保本工程监理部所有监理人员的廉洁性，不允许对施工单位及其它参建单位进行吃、拿、卡、要，如有违反，委托人除勒令监理人立即更换违纪人员外，将视情节轻重核减监理人监理费用~元，直至解除监理合同，触犯法律者将移送司法机关处理6、委托人要求并鼓励监理人积极对本工程提出合理化降造措施，如因监理人的合理化建议使本工程造价降低，经委托人确认，将按照工程费用节省额的10%对监理人进行奖励7、监理人对派出的所有监理人员的行为负责，如因任何监理人员的失职、失误及其他行为给委托人造成的损失均由监理人承担责任8、所有施工单位上报的资料未经监理工程师和总监理工程师审核签字不得上报委托人9、对于监理人向施工单位下达的重大决定必须经委托人同意方可下达10、监理人应采取必要的措施保证派驻本工地监理人员的人身安全，监理人员在本工地发生的任何人身伤亡事故委托人不承担任何责任 11、其他未尽事宜，双方协商解决项目二特征：省会城市工程，三层26层高层，总建筑面积5万左右监理费44万元，元/㎡；第三部分专用条件第一条本合同适用的法律及监理依据：适用法规：1、国家的有关法律、法规及有关规定； 2、省的有关法规、规章及规定；3、市建筑市场管理条例监理依据：1、国家、省市制定的有关监理方面的法律、法规及建设工程监理规范；2、国家颁布的施工质量验收统一标准、有关的施工质量验收规范及有关的技术规范、规程、设计条件；3、与项目有关的各种报批手续及技术资料；4、委托人与监理方签订的合同及有关与第三方签订的各种合同；5、委托人与监理方以及有关第三方的书面文件和信息第二条监理范围和监理工作内容：监理范围：桩基工程、土方工程、支护降水工程、室外管网、土建、给排水、电气、弱电、通风排烟、采暖、智能化、消防、景观、精装修等施工阶段的全过程监理及施工图所包括的其他内容并协助委托人进行工程预决算工作监理工作内容：1、质量控制；2、进度控制；3、投资控制；4、安全及现场文明施工控制； 5、合同管理；6、信息管理；7、现场的工作关系组织协调；8、组织图纸会审，对图纸设计提出可行性建议；9、协助委托人进行施工合同及其它合作单位谈判及审核第三条监理人有义务协助委托人完成以下工作： 1、该工程的有关报批手续； 2、当地有关关系的协调；3、各项竣工验收及备案手续的办理第四条委托人应在 3 天内对监理人书面提交并要求做出决定的事宜作出书面答复第五条委托人的常驻代表为第六条委托人免费向监理机构提供如下设施：提供办公用房及桌椅，资料柜1个，电话1部，电话费用每月限额报销元第七条在监理期间，委托人免费向监理机构提供 0 名工作人员，由总监理工程师安排其工作，凡涉及服务时，此类职员只应从总监理工程师处接受指示并免费提供 0 名服务人员监理机构应与此类的提供者合作，但不对此类人员及其行为负责第八条监理人在责任期内如果失职，同意按以下办法承担责任，承担赔偿责任，赔偿损失[累计赔偿额不超过监理报酬总数]；赔偿金=直接经济损失×报酬比率监理人因失职给委托人造成的损失按直接经济损失向委托人支付赔偿金第九条为保证本合同履行，在合同签订生效后两日内，监理方应向委托人支付人民币伍万元作为履约保证金第十条委托人与监理人共同协商确定支付监理人的报酬：1、本项目监理费为一次性包死价人民币肆拾肆万元；2、合同签订生效后两日内，监理方应向委托人支付伍万元作为履约保证金3、支付办法：基础筏板混凝土浇注完毕并经委托人认可后7日内，委托人向监理方支付万元监理费；出±并经委托人认可后7日内，委托人向监理方支付万元监理费；主体15层施工完毕并经委托人认可后7日内，委托人向监理方支付万元监理费；主体结顶并经委托人认可后7日内，委托人向监理方支付总合同价款的万元监理费；装修及安装工程完工并经委托人认可后，委托人向监理方支付万元监理费；竣工验收通过并备案完成后7日内，委托人向监理方支付万元监理费，如无任何违约责任发生7日内无息退还监理方伍万元的履约保证金；室外及景观工程完工并且总承包单位工程决算完成后7日内，委托人向监理方支付万元；剩余万元作为监理保修期费用，自竣工验收通过一年后如无任何违约责任发生7日内全额支付4、以上付款均以转账方式支付，付款前监理方应向委托人提供合法发票第十一条附加工作报酬的计取：按照施工总承包合同约定的竣工日期延期在4个月以内，不计取任何附加工作报酬，超过4个月的，按照超过部分的月数，按照实际工作人员计取附加工作报酬，每个人的计取标准为：总监理工程师元/月，监理工程师元/月，监理员元/月第十二条奖励办法：1、监理人提出合理化建议为委托人节约资金时，委托人应给予监理人奖励，奖励金额按节约资金的10%计算；2、在监理人管理下，如本工程按照约定工期保质保量的完成主体结顶，委托人给予监理人项目部总计五千元的奖励；如本工程按照约定工期保质保量的完成竣工验收，委托人给予监理人项目部总计五千元的奖励3、如果本工程达到省优标准，委托人将给予监理人不低于总监理费用5%的奖励第十三条本合同在履行过程中发生争议时，当事人双方应及时协商解决协商不成时，双方同意由郑州仲裁委员会仲裁补充协议条款1、监理人派驻工地的人员详见后附表，委托人按该人员名单进行现场管理2、总监理工程师每周到现场工作时间不得低于5个工作日，且每次到场必须签到，如遇特殊情况必须在接到委托人电话通知后的2个小时内赶到，总监代表不低于6个工作日，其他监理人员应以委托人认可的监理方阶段人员配备计划为考核依据，保证该阶段到岗人员每人每周工作时间不低于6个工作日，监理人在休息日或节假日合理安排休息时间，不得出现2人以上同时休息的情况3、每阶段监理人员不得在其他工程项目从事监理工作，总监不得同时监理二个以上的工程项目4、委托人对派驻工地现场的监理人员进行考勤，按照委托人工程部现场管理细则进行管理，出勤少于规定天数的，每人次罚款元，夜班脱岗缺勤的每次罚款元5、监理人委派的人员应当遵守委托人制定的工作制度，相应的处罚规定构成监理人的违约责任6、总监及总监代表要保证24小时联络畅通7、委托人每次抽查监理人的资料必须完整，如发现缺项的，每次罚款元 8、监理方在监理期间未经委托方同意，不得随意更换监理人员，如若发现每更换一人，监理方需向委托人支付元作为违约金，总监及总监代表每更换一人，监理人需向委托人支付元作为违约金，同时承担由此给委托人造成的损失9、委托人有权更换不符合委托人要求的监理人员，且监理方应在3日内将不符合委托人要求的人员更换完毕，且新工作人员应同时到岗，如监理人违反本条约定，则每逾期一天应承担元的违约责任10、如委托人发现并证实监理人人员对施工单位有“吃、拿、卡、要”等行为，可责令监理人更换涉及人员，同时监理人应向委托人支付元/次作为违约金11、标准条件中第八条不适用于本合同12、监理人在合同约定工程项目中应对其所派遣人员的人身及财产安全负责，且相关的保险费用由监理人交纳 13、违约责任1）任何一方违反协议应当按照本合同约定支付违约金针对重大违约行为守约方并有权解除合同2）违约金不足损失的应当补足守约方损失，包括但不限于直接损失、间接损失、对第三人的责任、寻找替代方的损失、处理争议的交通通讯人工、仲裁费用、律师费用等3）监理人在工程施工过程中或竣工后提供的监理资料不及时、不齐全完备，委托人有权自行扣履约保证金作为监理人支付给委托人的违约金14、未经加盖委托人公章，任何人员的行为或表示均对委托人无约束力 15、本合同任何内容均不适用默认条款，一切行为均需明示做出，本条款之前的任何默认条款均告作废16、关于本合同的通知均可按照合同载明地址送达，任一方变更地址应当通知对方，否则按照原地址寄出后3日即视为送达17、如果委托人不按合同约定时间支付监理方监理费用及保证金，委托人应承担违约责任如因客观原因委托人未按时支付监理费用及保证金，委托人应在24小时内通知监理方且不承担违约责任18、委托人相关指示及指令应以书面形式下发，对于监理方提交的要求业主做出决定的事宜，委托人应按合同约定时间答复，否则承担违约责任 19、委托人更换现场的常驻代表及专业工程师，应书面通知监理方虽然在学习的过程中会遇到许多不顺心的事，但古人说得好——吃一堑，长一智多了一次失败，就多了一次教训；多了一次挫折，就多了一次经验没有失败和挫折的人，是永远不会成功的快乐学习并不是说一味的笑，而是采用学生容易接受的快乐方式把知识灌输到学生的大脑里因为快乐学习是没有什么大的压力的，人在没有压力的情况下会表现得更好青春的执迷和坚持会撑起你的整个世界，愿你做自己生命中的船长，在属于你的海洋中一帆风顺，珍惜生命并感受生活的真谛！老师知道你的字可以写得更漂亮一些的，对吗智者千虑，必有一失；愚者千虑，必有一得学习必须与实干相结合学习，就要有灵魂，有精神和有热情，它们支持着你的全部！灵魂，认识到自我存在，认识到你该做的是什么；精神，让你不倒下，让你坚强，让你不畏困难强敌；热情，就是时刻提醒你，终点就在不远方，只要努力便会成功的声音，他是灵魂与精神的养料，它是力量的源泉。
(完整版)监理补充协议(两篇)
(完整版)监理补充协议（二）监理补充协议（二）一、引言本监理补充协议（下文简称“本协议”）是监理方与业主方就项目的监理工作作出的一份补充协议。
本协议的目的是明确双方在项目实施过程中的责任、义务和权利，确保项目的顺利推进和高质量完成。
二、背景根据原监理合同的要求，监理方已经开始履行监理工作。
然而，在实践中，发现原监理合同的内容可能存在一些不完善或不足之处，为了更好地实施监理工作，双方协商决定签订本监理补充协议。
三、补充内容1. 工作范围的调整原监理合同中的工作范围可能不够清晰或不够全面，为此，监理方提出了进一步完善工作范围的要求。
经双方协商一致，对原监理合同进行如下调整：（1）对监理方的工作范围进行具体明确，包括但不限于工程质量监督、现场巡查、工程变更管理、工程进度控制等内容；（2）明确业主方在监理工作中的协助义务，包括提供工程施工相关资料、配合监理方开展巡查工作等。
2. 监理费用的调整原监理合同对监理费用的约定需要进一步调整，以确保监理方能够得到合理的报酬。
双方经过充分沟通和协商，确定如下监理费用调整方案：（1）显著增加监理费用的情况下，监理方有权提出相应调整的要求，并提交相关预算和证明材料；（2）业主方同意审慎评估监理费用的调整申请，并与监理方进行充分沟通，确保费用的合理性。
3. 效果实现的补充约定原监理合同对效果实现的要求相对模糊，为此，监理方提出了明确约定的建议。
经双方商讨，达成如下补充约定：（1）监理方应根据合同约定的目标和要求，对工程的实际效果进行评估和确认；（2）监理方有权提出相应的改进意见和建议，以确保工程的质量和效果符合预期。
四、其他条款1. 争议解决本补充协议如发生争议，双方应友好协商解决。
如协商不成，可依法向相关司法机关提起诉讼。
2. 协议变更与解除本补充协议如需进行任何变更或解除，双方应经过书面协商并达成一致意见。
3. 法律适用本补充协议的解释、执行和争议解决适用中华人民共和国相关法律法规。
工程监理补充协议合同范本最新最新通用
工程监理补充协议合同范本最新最新通用合同编号：__________甲方（委托方）：__________地址：__________联系电话：__________乙方（监理方）：__________地址：__________联系电话：__________一、监理范围和内容1.1 本补充协议监理范围包括：__________1.2 本补充协议监理内容主要包括：__________二、监理依据2.1 本项目的工程建设法律、法规、标准和规范；2.2 本项目的批准文件、设计文件、施工图纸及相关技术文件；2.3 本项目合同文件及双方协商确定的其他监理依据。
三、监理工作方式和方法3.1 乙方应根据本补充协议约定的监理范围和内容，采取日常现场检查、定期巡查、不定期专项检查等方式，对甲方的施工过程进行全面监理；3.2 乙方应按照监理工作计划和监理流程，对甲方的施工过程进行实时监控，发现问题及时提出，并跟踪整改情况，确保问题得到有效解决；3.3 乙方应定期向甲方提交监理报告，对本项目施工过程中的质量、安全、进度等方面进行全面分析，为甲方提供合理化建议；3.4 乙方应在本项目验收阶段，对甲方的施工质量、进度、安全等方面进行综合评价，并向甲方提供验收报告。
四、监理人员配备4.1 乙方根据本项目规模、特点及监理范围和内容，承诺配备具有相应资质和经验的监理人员；4.2 乙方应确保监理人员熟悉本项目相关法律法规、工程建设标准、设计文件和合同约定，具备较强的业务能力和沟通协调能力；4.3 乙方应为本项目监理人员提供必要的培训和指导，确保监理人员在本项目中的业务水平。
五、监理费用5.1 双方确认，本补充协议监理费用为人民币__________元整（大写：__________元整）；5.2 乙方应按照双方约定的时间和方式向甲方提交监理费用支付申请，甲方应在收到申请后及时支付；5.3 乙方应为本项目监理工作提供真实、完整的监理资料，以便甲方对监理工作进行核查。
监理合同补充协议范本5篇
监理合同补充协议范本5篇篇1甲方（业主）：____________________乙方（监理单位）：____________________根据甲乙双方签订的监理合同，现就合同履行过程中的相关事宜，经双方友好协商，达成以下补充协议：一、协议背景鉴于甲乙双方共同签订的主监理合同已明确双方的权利和义务，为进一步完善合同内容，确保工程顺利进行，特制定本补充协议。
本协议旨在明确双方职责、义务和权利保护，以确保工程质量和进度的稳定提升。
二、工程概况及监理范围调整1. 工程名称：____________________。
2. 工程地点：____________________。
3. 监理服务范围调整：_____________。
（具体调整内容根据实际情况填写）三、服务内容与期限调整1. 乙方应提供的服务内容增加/减少部分（具体根据实际项目需求填写）。
2. 监理服务期限根据工程进度进行相应调整，截止日期延长至______年______月______日。
四、责任与义务1. 甲方责任：（1）按照合同约定支付监理费用；（2）提供乙方履行监理职责所需的资料和信息；（3）确保工程现场的安全与秩序。
2. 乙方责任：（1）按照合同约定提供优质的监理服务；（2）确保监理人员的专业素质和职业操守；（3）及时向甲方报告工程进展情况和问题。
五、费用调整及支付方式1. 根据监理服务范围的调整，监理费用进行相应的调整。
具体金额和支付方式双方另行商定。
2. 甲方应按照合同约定的时间和方式支付监理费用，逾期支付应支付滞纳金。
六、保密条款及知识产权归属1. 双方应对在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密承担保密义务。
2. 涉及工程项目的知识产权归属，按照国家和地方的法律法规执行。
七、违约责任及解决纠纷方式1. 若甲乙双方中任何一方违反本协议的约定，应承担违约责任，并赔偿因违约给对方造成的损失。
2. 本协议履行过程中发生的纠纷，双方应首先友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁机构仲裁或向人民法院起诉。
监理合同补充协议范本8篇
监理合同补充协议范本8篇第1篇示例：监理合同补充协议范本甲方：（监理单位名称）乙方：（甲方名称）鉴于甲方与乙方于（具体日期）签订了《监理合同》，在履行合同过程中，为了明确双方责任，特就相关事宜达成以下补充协议：一、施工单位承诺1. 施工单位应按照国家相关法律法规，严格遵守建筑工程质量标准，保证工程质量符合相关标准和规定；2. 施工单位应按照施工图纸和监理方要求的技术规范，进行施工，并及时处理监理方提出的合理变更意见；3. 施工单位应及时报告工程进度、质量状况等相关信息，确保监理方对工程进展有清晰的了解；4. 施工单位应协助监理方对工程过程进行监督检查，并配合完成工程竣工验收工作；5. 施工单位应遵守合同约定的其他相关内容，确保工程顺利进行。
三、费用支付1. 费用标准：监理单位按照合同约定的费用标准和支付方式，对监理工作进行报酬；2. 费用支付期限：甲方应按照合同约定的时间节点，及时支付监理单位的监理费用；3. 超出费用：如因工程变更等原因产生额外费用，应由甲方与监理单位协商确定，并及时支付。
四、保密责任1. 双方在履行合同过程中，应严格遵守保密协议，不得泄露对方的商业秘密、技术机密等相关信息；2. 在合同终止后，双方仍应继续履行保密责任，确保相关信息不外泄。
五、违约责任1. 如一方违反合同约定，应负相应的违约责任，并赔偿对方因此而产生的损失；2. 如双方均存在违约行为，应协商解决，如协商不成，可向有关部门申请仲裁或诉诸法律途径解决。
六、其他事项1. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效，具有合同法律效力；2. 本补充协议如有未尽事宜，可另行协商决定，并以书面形式确认。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：以上为监理合同补充协议范本，双方应认真履行协议内容，确保工程顺利进行。
第2篇示例：监理合同是建筑工程中非常重要的一部分，它保证了工程质量的监督和控制。
在执行监理合同过程中，有时可能会出现一些意外情况或者双方需要对合同进行补充协商的情况。
2024年度监理补充协议：工程延期与赔偿细则
2024年度监理补充协议：工程延期与赔偿细则本合同目录一览1. 协议范围1.1 协议主体1.2 协议范围说明2. 工程延期2.1 延期情况说明2.2 延期申请流程2.3 延期批准流程2.4 延期相关责任3. 工程赔偿3.1 赔偿情况说明3.2 赔偿申请流程3.3 赔偿审批流程3.4 赔偿金额计算方式4. 延期与赔偿计算方式4.1 延期天数计算4.2 赔偿金额计算5. 工程进度管理5.1 工程进度报告5.2 工程进度监控5.3 工程进度调整6. 合同变更6.1 变更情况说明6.2 变更申请流程6.3 变更批准流程7. 违约责任7.1 延期违约责任7.2 赔偿违约责任8. 争议解决8.1 争议解决方式8.2 争议解决机构9. 合同解除9.1 解除条件9.2 解除流程10. 合同效力10.1 合同生效条件10.2 合同有效期11. 保密条款11.1 保密内容11.2 保密期限12. 法律适用12.1 适用法律12.2 法律解释13. 合同签署13.1 签署日期13.2 签署地点13.3 签署主体14. 附件14.1 附件清单14.2 附件内容说明第一部分：合同如下：1. 协议范围1.1 协议主体甲方：工程有限公司乙方：监理有限公司1.2 协议范围说明本补充协议适用于2024年度监理合同，主要内容包括工程延期与赔偿细则。
2. 工程延期2.1 延期情况说明工程延期指因乙方原因导致工程进度延期的情况。
2.2 延期申请流程乙方应在延期情况发生后的5个工作日内向甲方提出书面延期申请。
2.3 延期批准流程甲方应在收到乙方延期申请后的10个工作日内审批，并将审批结果通知乙方。
2.4 延期相关责任乙方应承担因延期导致的直接经济损失，并向甲方支付违约金。
3. 工程赔偿3.1 赔偿情况说明工程赔偿指因乙方原因导致工程质量、安全等问题，需要向甲方支付的赔偿。
3.2 赔偿申请流程乙方应在赔偿情况发生后的5个工作日内向甲方提出书面赔偿申请。
关于2024监理项目额外服务补充协议版
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX关于2024监理项目额外服务补充协议版本合同目录一览1. 协议范围1.1 额外服务内容1.1.1 监理项目范围1.1.2 额外服务时间1.1.3 额外服务地点2. 额外服务说明2.1 服务内容2.1.1 监理项目新增服务2.1.2 服务人员的配备2.1.3 服务质量和标准3. 协议期限3.1 开始日期3.2 结束日期4. 费用和支付4.1 额外服务费用4.1.1 费用的计算方式4.1.2 费用的支付方式4.1.3 费用的支付时间5. 双方责任5.1 甲方责任5.1.1 提供必要的支持和配合5.1.2 负责额外服务的指导和监督6. 乙方责任6.1 完成额外服务6.2 保持服务质量和标准6.3 遵守甲方的规章制度7. 违约责任7.1 违约行为的界定7.2 违约责任的处理方式8. 争议解决8.1 争议解决的方式8.2 争议解决的地点8.3 争议解决的时间9. 合同的变更和解除9.1 变更和解除的条件9.2 变更和解除的程序10. 保密条款10.1 保密信息的界定10.2 保密信息的保护措施11. 法律适用和争议解决11.1 法律适用11.2 争议解决12. 合同的生效、变更和终止12.1 合同的生效条件12.2 合同的变更条件12.3 合同的终止条件13. 其他条款13.1 通知和送达13.2 合同的副本14. 签署页14.1 甲方签署页14.2 乙方签署页第一部分：合同如下：第一条：协议范围1.1 额外服务内容1.1.1 监理项目范围（1）对监理过程中的关键环节进行重点监控和评估；（2）对监理人员的工作进行不定期的检查和指导；（3）对监理项目的进度、质量、安全等方面进行全面的审查和评估。
1.1.2 额外服务时间本协议额外服务时间自 __年__月__日起至__年__月__日止，共计__天。
1.1.3 额外服务地点额外服务地点为 __省__市__区（县）__路__号。
通用范文(正式版)工程监理补充协议范本
工程监理补充协议范本1. 引言本补充协议是基于原工程监理合同的补充协议，在双方协商一致的情况下签订。
补充协议的目的是明确原合同中未涉及或不完善的事项，以确保工程监理的顺利进行。
2. 补充内容根据原工程监理合同，双方在特定事项上进行补充协议：2.1 工期延长考虑到项目施工中可能出现的不可抗力因素，包括但不限于自然灾害、政府行为等，导致工程进度延误的情况。
为保证工程的顺利进行，双方同意在具体情况下延长施工工期：1.自然灾害造成工期延误，需额外延长的天数：2.政府行为（如政策调整、征地拆迁等）导致工期延误，需额外延长的天数：在工期延长期间，双方应根据实际状况进行合理调整，以确保后续工作的顺利进行。
2.2 付款方式调整考虑到工程监理过程中可能出现的额外工作或费用，双方同意在情况下进行付款方式的调整：1.在不影响原监理费支付计划的前提下，特定增加的监理工作费用：2.在原监理费支付计划无法覆盖的情况下，需要额外支付的费用（具体费用及支付方式与金额调整由双方协商确定）：付款方式调整应在书面协议中明确，在双方签订补充协议后，按新的付款方式执行。
2.3 工程变更在工程实施过程中，如发生工程变更的情况，包括但不限于设计变更、施工方案调整等，双方同意在具体情况下进行工程变更：1.设计变更导致的工程额外工作量及费用变动：2.施工方案调整导致的工程额外工作量及费用变动：工程变更应经由项目管理机构审批后进行，并在补充协议中明确变更事项、工作量及费用的调整。
双方应在协商一致的前提下，进行变更的实施。
3. 其他条款3.1 生效与终止本补充协议自双方签字盖章之日起生效，自工程监理合同终止之日起终止。
3.2 争议解决双方在履行本补充协议过程中如发生争议，应协商解决。
协商不成的，可根据原工程监理合同中的约定，提交给有关仲裁机构进行仲裁，并遵守其仲裁裁决。
3.3 适用法律本补充协议适用相关法律法规。
4. 签署双方确认已充分阅读并理解本补充协议的内容，并同意执行。
增加工程监理合同补充协议
增加工程监理合同补充协议甲方（建设单位）：乙方（监理单位）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲乙双方于____年____月____日签订的《工程监理合同》（以下简称“原合同”）中约定的工程监理范围、服务内容、服务期限、费用等内容进行补充，订立本补充协议。
一、增加工程监理范围1.1 鉴于工程项目的需要，甲方同意增加以下工程监理范围：（1）新增工程的施工方案、施工图纸的审核；（2）新增工程的质量、安全、进度、投资控制等方面的监督管理；（3）新增工程的材料、设备采购和验收；（4）新增工程的竣工验收和移交使用。
1.2 乙方应根据甲方的要求，及时调整监理团队，确保新增工程监理工作的顺利开展。
二、增加服务内容2.1 乙方应根据国家相关法律法规、工程建设标准、甲方的要求，对新增工程进行全面监理，确保工程质量、安全、进度、投资控制等目标的实现。
2.2 乙方应定期向甲方报告监理工作进展、存在的问题及建议，及时沟通、协调解决工程监理过程中的问题。
2.3 乙方应根据工程实际情况，制定合理的监理计划，确保监理工作的有序进行。
三、增加服务期限3.1 鉴于新增工程的特点和进度要求，乙方同意将原合同约定的服务期限延长至____年____月____日。
3.2 乙方应根据工程进度，合理安排监理人员的工作时间，确保监理工作的连续性和完整性。
四、费用调整4.1 甲乙双方同意，根据新增工程监理范围、服务内容、服务期限等因素，对原合同约定的监理费用进行调整。
具体费用双方协商确定。
4.2 乙方应按照双方约定的费用标准和支付方式，及时向甲方提供监理费用发票。
五、其他约定5.1 本补充协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，与原合同具有同等法律效力。
5.2 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。
5.3 本补充协议的签订，不代表原合同的解除或变更，原合同仍然有效。
工程监理补充协议合同范本最新-2篇
工程监理补充协议合同范本最新甲方（委托方）：__________乙方（监理方）：__________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担工程监理的补充协议，达成如下条款：一、工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：__________1.4 工程总投资：__________1.5 工程监理期限：自本补充协议签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
二、监理范围及内容2.1 监理范围：甲方委托乙方对工程项目的施工全过程进行监理，包括但不限于施工质量、安全、进度、合同、信息、环保等方面的监理。
2.2 监理内容：乙方应按照甲方的要求和工程项目的实际需要，制定监理规划和监理实施细则，对工程项目进行全面监理，确保工程项目的质量、安全、进度等符合法律法规、合同要求和甲方的要求。
三、监理费用及支付方式3.1 监理费用：本补充协议的监理费用为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
3.2 支付方式：监理费用分__________期支付，每期支付人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
支付时间为每期监理工作完成后__________日内。
四、甲乙双方的权利和义务4.1 甲方权利和义务4.1.1 甲方有权对乙方的监理工作进行监督和检查，对乙方的工作提出意见和建议。
4.1.2 甲方应按照本补充协议的约定支付监理费用。
4.1.3 甲方应提供必要的监理工作条件，包括但不限于提供监理场所、监理资料等。
4.2 乙方权利和义务4.2.1 乙方有权对工程项目的施工进行全面监理，对施工质量、安全、进度等方面进行监督和检查。
4.2.2 乙方应按照本补充协议的约定和甲方的指示，认真履行监理职责，确保工程项目的质量、安全、进度等符合法律法规、合同要求和甲方的要求。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
STANDARD AGREEMENT SAMPLE
(协议范本)
甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________
编号：YW-BH-003414
监理合同补充协议范本
监理合同补充协议范本
甲方：安徽佳诚置业有限公司
乙方：合肥南巽建设项目管理咨询有限公司
本次协议是对《鼎盛时代广场8#9#公寓2#3#商铺建设工程委托监理合同》《鼎盛时代广场3#4#5#6#楼建设工程委托监理合同》《鼎盛时代广场1#2#7#楼2号地下室、人防车库工程建设工程委托监理合同》的补充，本补充协议如与此工程施工合同有相冲突处以本补充协议为准。
经过甲乙双方协商，乙方取得鼎盛时代广场工程1、2、3、4、5、6、7、8、9#楼、2#地下室及人防地下室工程的建设监理任务，为了更进一步的明确甲乙双方在鼎盛时代广场整体工程监理过程中的权力和义务，有利于整体工程监理工作的正常开展，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程监理工作事项经协商一致，订立本补充协议作为建设工程委托监理合同的补充并共同遵守执行。
一、工程内容：鼎盛时代广场整体工程，包含小区所有结构、建筑、装饰、水电、通风、智能化、绿化、道路等配套设施。
（到签订本协议之日未开工项目为10#楼）。
二、工程计量基数规定范围确认：鼎盛时代广场小区内所有建筑物的建筑面积总
和，本期约22平方米（含10#楼面积）。
三、工期：鼎盛时代广场整体工程总工期为5.5年，工期从2020年7月1日至2020年12月31日（含10#楼）
四、合同范围工程监理费用及支付方法：经确认的建筑面积7元/平方米。
○1鼎盛时代广场整体工程在合同规定的总工期内，甲方每月支付给乙方22000元监理费用，乙方在每月的25日提供足额的税务发票，报监理费用支付申请表，甲方在接到申请后5日内按程序办理转款事项，工程结束一月内付清全部工程款。
○2如在合同工期内部分工程未能竣工验收，监理公司工作对工程进度计划实施没有特别大的影响，在规定合同工期之外按未竣工工程建筑面积再补助2元/平方米，乙方无条件按合同工期内的管理模式对甲方项目实施监理工作。
五、合格工程竣工奖:工程顺利竣工，无质量、安全事故，工程资料合肥市档案馆备案合格，一次性奖励1.5元/平方米，工程结束一月内付清全部奖励。
六、项目监理机构
监理单位履行施工阶段的委托监理合同时，在施工现场建立项目监理机构，乙方配备监理人员：项目总监按原大合同，总监代表1人，监理工程师4人（其中水电工程师1人），以上人员均需持证上岗，报甲方备案，不能随意变动，如确需变动，须书面申请由甲方同意批准，上岗人员月出勤不少于25日历天，双休日安排值班，如出勤及出岗数量达不到上述约定，甲方有权扣除乙方管理费用500元/天，并且在情况在甲方书面通知后仍然等不到改正的第20天后甲方有权解除合同，其一切费用停止支付。
七、本协议为监理大合同补充条款，未尽事宜，双方可协商再作补充，协议发生争议时，双方可协商解决或向合肥市中级人民法院起诉。
八、本补充协议一式四份，双方各执贰份，经双方签字盖章后生效。
甲方单位（盖章）：监理单位（盖章）：
法定代表人或法定代表人或
委托代表人：委托代表人：
年月日年月日
XX网络科技有限公司
YunBo Network Technology Co., Ltd.。