(合同知识)FIDIC合同——索赔条件和案例分析
FIDIC合同——索赔条件和案例分析
FIDIC合同——索赔条件和案例分析FIDIC合同——索赔条件和案例分析FIDIC合同的框架关系是业主、咨询工程师、承包商之间的三位一体。
咨询工程师在业主与承包商之间起着过滤器和筛子的作用，他应该在业主与承包商之间独立地按照合同秉公决断，马上有关的合同条款套用到发生的具体事件上，公平无倚地监督项目实施。
咨询工程师并不作为合同中的任何一方，因而为了项目实施，他有权作为中间人对业主和承包商发出指令并约束双方，行使法律上准仲裁人的权益，业主无权阻碍甚至干涉咨询工程师的决定。
同时，承包商应该切记：业主为咨询工程师所提供的服务支付薪水。
在那个意义上，能够讲业主又是咨询工程师的主人。
作为承包商，履约过程中日常工作要紧是与咨询工程师交往，许多具体事宜在实施前需先获其认可及举荐。
要专门注意，与咨询工程师和业主的一切往来必须采纳书面形式，函件中应尽量引据合同条款及有关事实，并建立发文的签收制度，做到有理有据。
中国土木工程公司在某国承建的一个公路项目系采纳FIDIC合同1977年第三版，合同额为981万美元，工期24个月，咨询工程师来自英国一家老牌咨询公司。
项目在实施过程中，遇到该国与邻国发生争端，邻国单方面关闭两国边境，停止向那个内陆国家提供燃油，造成项目主体工程停工9个多月，为合同工期的37%强，属于重大风险。
我方依合同有关条款，据理力争，通过一年多的困难交涉，最后获得燃油危机索赔成功。
索赔金额达429万美元，是合同额的44%，并就此顺延工期29个月。
该项目在燃油危机发生后，在与咨询工程师及业主的索赔交涉中，通过认真研读标书，我们要紧运用了FIDIC合同以下有关条款。
第2款咨询工程师的权益和义务业主一样在合同专门条款中加入限定：“关于给承包商增加额外费用、核定索赔金额、确认延长工期等将导致工程追加开支的决定，咨询工程师必须事先报经业主批准”。
中国土木工程公司承建的该项目即加列专门条款第2.3款，增加对咨询工程师的权力限制。
fidic合同条件下的施工索赔
在1989年1月正式发布的FIDIC土木工程施工合同条件第4版中，施工索赔（Construction claim）被作为一个独立的主题——索赔程序（Procedure for claims），以5个分条款（53.1～53.5）的篇幅加以详细的规定。
对于欲在国际工程承包领域取胜盈利的承包商（Contractor）来说，施工索赔工作十分关键。
笔者以FIDIC合同条件的原文为基础，借鉴国内一些承包商在国际工程承包施工中的实践经验，对FIDIC合同条件下的施工索赔进行探讨。
1、索赔的发生和分类1.1索赔的起因在施工过程中，引起索赔的原因是很多的，主要如下所列：（1）风险分担不均。
这是国际工程承包业受“买方市场”现状制约这一客观事实所决定的。
在这种情况下，中标的承包商只有通过施工索赔来适度地减少风险，弥补各种风险引起的损失。
这就是工程索赔中承包商（Constractor）的索赔案数远远超过业主（Employer）反索赔案数的原因。
（2）施工条件变化。
土建工程施工与地质条件密切相关，如地下水、断层、溶洞、地下文物遗址等。
这些施工条件的变化即使是有经验的承包商也无法事前预料。
因此施工条件的异常变化必然会引起施工索赔。
（3）工程变更（Variations）。
承包商施工时完成的工程量超过或少于工程量表（BOQ—Bill of quantities）中所列工程量的15%以上时，或者在施工过程中，工程师（Engineer）指令增加新的工作、改换建筑材料、暂停或加速施工等变更必然引起新的施工费用，或需要延长工期。
所有这些情况，承包商都可提出索赔要求，以弥补自己不应承担的经济损失。
（4）工期拖延（Construction delay）。
施工过程中，由于受天气、地质等因素影响，经常出现工期拖延。
如果工期拖延的责任在业主方面，承包商就实际支出的计划外施工费提出索赔；如果责任在承包商方面，则应自费采取赶工措施，抢回延误的工期，否则应承担误期损害赔偿费（Liquidated damages for delay）。
关于国际工程承包中FIDIC合同条款的研究——以工程索赔进行分析
关 于国 际工程承 包 中 Ｆ Ｉ Ｄ Ｉ Ｃ合 同条 款 的研 究
— —
以工程索赔进行分 析
张鲲 翔 金 菊花
吉林 １ ３ ２ ０ ２ ２ ）
（ 中油 吉林化建工程有 限公 司， 吉林
【 摘
要】 在 国际承 包市场上 ， 索赔 已经成为众多承 包商的经营策略之 一 ， 并作为保护其 自身正 当权益及提 高经济效益的重要
．
Ｃ ＋ Ｐ
Ｃ
４
、
２ ０ ｌ ３ ． １ 变更权 ２ １ ｌ ３ ． ２ 价值工程 ２ ２ ｌ ３ ． ５ 暂定金额 ２ ３ １ ３ ． ７ 因法律改变的调整 ２ ４ ｌ ３ ． ８ 因成本改变的调整 ２ ５ ｌ ５ ． ５ 雇主终止的权利 ２ ６ ｌ ６ ． １ 承包商暂停工作 的权利 ２ ７ ｌ ６ ． ２ 、 由承包商终止 ； 终止时的付款
３ ３ ｌ ９ ． ７ 根据法律解除履约
三、 结 语
Ｃ
Ｃ
６ ４ ． １ ２ 不可预见 的物质条件 ８
９
Ｃ ＋ Ｔ
Ｃ ＋ Ｔ
７ ． ２ 样 品
７ ． ４ 试 验
Ｃ ＋ Ｐ
Ｃ ＋ Ｐ ＋ Ｔ
成功的索赔是承包商提高经营管理水平的有力手段 ： 适时
１ ３
９ ． ２ 延 误 的试 验
Ｃ ＋ Ｐ ＋ Ｔ
Ｆ Ｉ ＤＩ Ｃ合 同条件下索赔的实质是指，通过施工合 同条款 的 相关规 定 ， 为 了弥补承包商 或业主不应 承担 的损 失， 对 合 同价 款进 行适当 、 公平 的调整 ， 使施 工合 同的风 险分担趋 于平衡和 合理 。在 国际工程 界实践习惯上， 通 常把承 包商向业 主提 出的
FIDIC合同条件中索赔条款应用案例分析
1. 介绍国际工程承包商（FIDIC）合同条件是一种广泛使用的标准合同条件，用于管辖国际工程建设领域的合同关系。
其中，索赔条款是重要的一部分，它规定了工程承包商可以要求发起索赔的主要原因和方式。
在本文中，我们将分析一些常见的索赔条款案例，以便更好地了解这些条款的具体应用。
2. 索赔条款的主要内容首先，让我们简要介绍一下FIDIC合同条件中索赔条款的主要内容。
索赔条款可以分为三个部分：2.1 索赔的主要原因第一部分规定了工程承包商可以要求发起索赔的主要原因，包括以下内容：•业主的不当行为，如变更勘测或者其他技术专业事项；•业主违反合同规定，如未按时支付款项或者未提供必要的设计或图纸；•不可预见的事件，如天气影响或政府行为。
2.2 提交索赔的要求第二部分规定了工程承包商应该如何提交索赔的要求：•在发现问题之后，应该尽快通知业主；•应该书面提交索赔请求，并附带合适的证据；•索赔请求必须包括估计损失和补救措施。
2.3 处理索赔请求的程序第三部分规定了处理索赔请求的程序：•索赔请求应该由业主尽快处理，并以书面形式给予回应；•如果业主拒绝索赔请求或者没有提供满意的解决方案，工程承包商可以提起仲裁程序。
3. 案例分析3.1 变更设计不合理在一项国际工程建设项目中，业主在执行过程中变更设计，但是这些变更的设计并不合理，导致工程承包商需要投入额外资金和时间来完成工程。
根据FIDIC合同条件中的索赔条款，工程承包商可以要求发起索赔并赢得一定的赔偿。
要提交索赔请求，工程承包商需要提供论证证据，包括设计变更的文件、变更对工程造成的影响、增加的费用以及延误的时间等信息。
3.2 免责条款适用在另一项国际工程建设项目中，工程承包商在建设过程中出现了一些问题，导致工程无法按照合同规定的进度完成。
然而，根据合同中的免责条款，业主可以不承担责任。
在这种情况下，工程承包商需要注意如何处理索赔请求，以避免过多的损失。
他们可以在合同签订之前仔细审查免责条款，并在合同中注明有关索赔请求的条款，以确保他们有权要求赔偿。
工程施工合同索赔案例分析(5篇)
【案例一】埃及建设部项目工期延误及其费用索赔。
中建公司承建的埃及住宅十月六日城3000套工程，萨拉特城4000套工程和萨达特城2000套工程，萨达特城二区工程3000套和玛利娜旅游村工程等，总建筑面积100余万m2，总工程合同价为124898640埃磅。
在实施合同过程中，由于业主拖欠工程进度款，这是因为按合同规定对钢筋、水泥、木材、玻璃应由业主负责供应的指标迟迟不到位、工程变更频繁、地基承载力需作土质处理、砂暴等恶劣自然气候及非公司的过失等其他各种因素，造成合同工期在幅度延误和巨大的成本外额外开支，使公司蒙受重大经济损失。
据此，中建公司邀请英国高级律师于1992年元月向埃及建设部提出索赔报告。
1．工期延误一览表（见表4）表42．索赔项目和费用构成（见表5）3．索赔费用计算⑴人员往来机票费。
因工期延误，为完成工程余额，5个项目共新来人员总数341人。
北京至开罗往返机票为8030埃磅，该项索赔总金额为2738230埃磅。
其计算公式为：人数×往返机票费＝机票费索赔金额。
⑵保函延期费。
包括履约保函保证金利息损失、履约保函和机械保函的延期损失和机械保函延期上交税收费用损失。
履约保函为合同额的5%，中建公司向中国人民银行提供履约保函额度的25%无息抵押金，利息为18%，下面分别进行计算：①履约保函保证金利息损失计算式为：履约保函额×无息抵押金（%）×年息（%）×延期（年）＝履约保函保证金损失索赔金额②履约保函和机械保函延期费用损失计算式为：已发生的实际费用（埃磅）部分＋（美元）部分＋预计将发生的部分③机械设备保函延期时上交的海关税损失计算式为：机械设备保函费×海关税率（%）×延期次数（次／年）⑶劳动证、居住证办理延期费用。
埃及政府规定，新办理劳动证、居住证的费用标准为：①劳动证：新办费用为209埃磅，延期费用为106埃磅。
②居住证：新办费用为42埃磅，延期费用为42埃磅。
fidic合同条款的施工案例
fidic合同条款的施工案例话说有这么一个项目，要在一条大河上建一座大桥。
施工方按照FIDIC合同条款来进行这个大工程。
一、招标与合同签订阶段。
业主发布招标公告的时候，那要求写得就像一个超级详细的购物清单。
根据FIDIC合同条款的模式，把工程的范围、质量标准、工期要求啥的都写得明明白白。
比如说，这桥的长度得是精确到厘米，混凝土的强度标准得按照国际通用的那一套严格执行，工期嘛，就定了两年，一天都不能多（合同里也有关于不可抗因素可以顺延工期的条款，这就像个保险一样）。
有几家施工企业来竞标，就像一群勇士争夺宝藏。
其中一家施工企业A，他们仔细研究了FIDIC合同条款，在投标文件里把自己的施工方案、人员配备、设备清单等都按照合同要求列得清清楚楚。
他们的项目经理就像是一个超级大厨，根据业主给出的“菜单”（招标要求）精心准备了一份完美的“菜谱”（投标文件）。
施工企业A 成功中标，和业主签订了合同。
这合同啊，就像两个人之间的一本超级规则手册，每一页都写满了该怎么做、不能怎么做，以及出了问题怎么办。
二、施工前期准备阶段。
施工企业A签了合同后，就开始按照FIDIC合同条款的规定进行施工前期的准备。
首先是工地现场的勘察，这就像探险家探索新大陆一样。
他们发现现场有一些软土地基，这可有点麻烦。
不过根据FIDIC合同条款里关于工程变更的规定，如果遇到和原始地质报告不一样的情况，可以向业主提出变更请求。
于是，施工方赶紧整理资料，把软土地基的情况详细记录，附上处理方案（比如打桩加固之类的），提交给业主和工程师。
工程师呢，就像一个严格的裁判，按照FIDIC合同条款来审核这个变更请求。
他得看看施工方提出的方案是不是合理，是不是符合工程的整体利益，价格是不是公道。
经过一番审查，工程师批准了这个变更请求，同时在合同文件里做了相应的记录，就像在账本上记了一笔账一样。
然后施工方开始搭建临时设施，像工人宿舍、材料堆放场之类的。
按照FIDIC合同条款，这些临时设施的搭建位置、规模等都得符合一定的要求，不能影响周边环境，也不能干扰后续工程的开展。
FIDIC合同条件应用案例分析
FIDIC合同条件应用案例分析一、引言FIDIC，即国际工程咨询工程师协会（Fédération Internationale desIngénieurs-Conseils），是一个国际性的工程咨询师和工程承包商协会，该协会制定了FIDIC合同条件。
FIDIC合同条件是国际上广泛应用的工程建设合同标准之一。
本文将通过两个案例来分析FIDIC合同条件的应用。
二、案例一：某国际水电工程某国际水电工程是中国公司与外国业主合作的一个大型水电项目。
在工程施工过程中，由于各种原因导致了一系列的工程变更和索赔问题。
根据FIDIC合同条件，工程变更必须按照合同约定进行，否则可能导致赔偿责任的产生。
1. 工程变更管理根据FIDIC合同条件，工程变更应该通过书面的变更通知来提出，并经双方商定确定变更后的价格和工期。
在该案例中，中国公司采取了及时提交变更通知的措施，并与业主商讨了变更后的价格和工期。
这些变更都按照合同约定进行了记录和批准，从而确保了工程变更管理的合规性。
2. 索赔处理工程变更所引发的索赔问题在该案例中是不可避免的。
按照FIDIC 合同条件，索赔必须按照合同的索赔程序进行处理，包括及时提交索赔通知、提供充分的证据材料、经过双方的协商和评审等环节。
中国公司在该案例中采取了积极的行动，按照FIDIC合同条件的要求进行了索赔处理，最终取得了一定的经济补偿。
三、案例二：某国际公路建设项目某国际公路建设项目是一项由中国公司承建的跨国道路工程。
在施工过程中，由于土地征用、环保要求等问题，工程面临了较大的困难和风险。
根据FIDIC合同条件，业主有责任提供给予施工方的必要支持，同时也对施工方的责任和义务作出了明确规定。
1. 土地征用问题在该案例中，由于土地征用程序繁琐、时限拖延等原因，中国公司遭遇了较大的施工困难。
根据FIDIC合同条件，土地征用问题属于业主责任范畴，中国公司提出了书面通知并要求业主尽快解决问题。
建筑工程合同管理和索赔+案例分析
建筑工程合同管理和索赔案例分析(二) 案例七背景:某建设工程系外资贷款项目,业主与承包商按照FIDIC《土木工程施工合同条件》签订了施工合同。
施工合同《专用条件》规定:钢材、木材、水泥由业主供货到现场仓库,其他材料由承包商自行采购。
当工程施工至第五层框架柱钢筋绑扎时,因业主提供的钢筋未到,使该项作业从10月3日至10月16日停工（该项作业的总时差为零）。
10月7日至10月9日因停电、停水使第三层的砌砖停工(该项作业的总时差为4天）。
10月14 至10月17因砂浆搅拌机发生故障使第一层抹灰迟开工(该项作业的总时差为4天）。
为此，承包商于10月20日向工程师提交了一份索赔意向书,并于10月25日送交了一份工期、费用索赔计算书和索赔依据的详细材料。
其计算书的主要内容如下:1。
工期索赔：a。
框架柱扎筋10月3日至10月16 停工，计14天b。
砌砖10月7日至10月9日停工,计3天·c.抹灰10月14日至10月17日迟开工，计4天总计请求顺延工期：21天2.费用索赔：a.窝工机械设备费：一台塔吊14×234=3276元一台混凝土搅拌机14×55=770元一台砂浆搅拌机7×24=168元小计:4 214元b。
窝工人工费:扎筋35人×20。
15×14=9873.50元砌砖30人×20。
15×3=1813。
50元抹灰35人×20。
15×4=2 821。
00元小计：14 508。
00元c.保函费延期补偿：（1 500×10%×6％o÷365）×21=517。
81元d.管理费增加:(4 214+14508。
00+517.81)×15％=2885.9775e.利润损失：(4 214+14 508.00+517。
81+2 885.97)×5%=1 106。
29元经济索赔合计：23 232。
FIDIC合同的索赔程序的案例分析
FIDIC合同的索赔程序的案例分析2000年5月，中国水利电力对外公司与毛里求斯公共事业部污水局签订了承建毛里求斯扬水干管项目的合同。
该项目由世界银行和毛里求斯政府联合出资，合同金额477万美元，工期两年，监理工程师是英国GIBB公司。
该项目采用的是FDIC合同条款。
按照该项目的合同条款的规定，用于项目施工的进口材料，可以免除关税，我方认为油料也是进口施工材料，据此向业主申请油料的免税证明，但毛里求斯财政部却以柴油等油料可以在当地采购为由拒绝签发免税证明。
我们对合同条款进行了仔细研究，认为这与合同的规定不相一致，因此我方提出索赔，要求业主补偿油料进口的关税。
一、索赔通知按照FDIC条款53.1条的规定，如果承包商决定根据合同某一个条款要求业主支付额外费用(即向业主提出索赔),承包商应在这个事件最初发生之日起的28天内，通知监理工程师承包商将提出索赔要求，并将该通知抄送业主。
我方按照上述规定，在2000年9月15日正式致函监理工程师，就油料关税提出索赔，索赔报告将在随后递交，并将该函抄送了业主。
二、索赔记录按照FDIC条款第53.2的规定，在递交了索赔通知之后，承包商应将与该索赔事件有关的、必要的事项记录在案，以作为索赔的依据或证据。
而理工程师在收到索赔通知后，不论业主是否对该项目的索赔承担责任，都要检查这些记录并且可以指示承包商记录他认为合理而重要的其他事项。
因此，我方在每月的月初向监理工程师递交上个月实际采购油料的种类和数量，并将有我方与供货商双方签字的交货单复印附后，以便作为计算油料关税金额的依据。
监理工程师肯定了我们的做法，要求我们继续保持记录并按月上报。
三、索赔报告按照FDIC合同条款53.3的规定，在递交索赔通知的28天或监理工程师认为合理的期限内，承包商应该将每一项索赔金额的详细计算过程和所依据的理由递交给监理工程师并抄送给业主。
在索赔事件对承包商的影响没有终止之前，这个索赔金额应该被认为是一个时段的索赔金额，承包商应该按照监理工程师要求，继续递交各个时段的索赔金额以及计算这些金额所依据的理由。
国际工程索赔案例及索赔策略分析
国际工程索赔案例及索赔策略分析在国际工程承包中，承包商的索赔涉及经济、法律、商务、管理、工程技术、谈判技巧等方面的综合知识，更包括一系列的决策活动。
承包商应当重视并认清工程索赔的原则和程序，严格按照国际惯例采取有效方法来实施索赔，提高合同意识、风险意识和索赔意识。
本文通过典型案例，阐述国际工程项目实施过程中，开展索赔工作的注意事项和要点，供对外承包工程企业学习参考。
南亚某国工程索赔案例一、工程概况南亚某国的水电站工程，利用13km河段上的95m水头，修建拦河堰和引水隧洞发电站。
水电站装机3台，总装机容量6.9万kw，年平均发电量4.625亿度。
首部混凝土拦河堰长102m，高23.5m，蓄水量为625万立方米。
堰顶安装弧形闸门5扇，控制发电站进水口的水位。
当5扇闸门全部开启时，可宣泄洪水9100立方米／秒。
电站引水洞经过岩石复杂的山区，洞长7119m，直径6.4m，全部用钢筋混凝土衬砌。
在施工过程中，承包商遇到了极不利的地质条件。
在招标文件中，地质资料说明：6％的隧洞长度通过较好的A级岩石，55％的隧洞长度通过尚好的B级岩石，在恶劣状态的岩石(D．E．F级岩石)中的隧洞长度仅占隧洞全长的12％，其余27％隧洞长度上是处于中间强度的C级岩石。
事实上，通过开挖过程中的鉴定。
D级岩石占隧洞全长的46％，E级岩石段占22％，F级岩石段占15％，中间强度的C级岩石段占17％，根本没有遇到B级和A级岩石。
因此，在施工过程中出现塌方40余次，塌方量达340余立方米，喷混凝土支护面积达62486平方米，共用钢锚杆25689根。
水电站厂房位于陡峭山坡之脚，在施工过程中发现山体可能滑坡的重大威胁。
因此，出现了频繁的设计变更。
调压井旁山体开挖边坡的过程中，先后修改坡度6次，使其实际明挖工程量达到标书工程量表(BOQ)的322％。
厂房工程岩石开始中，修改边坡设计3次，增加工程量23000立方米。
虽然遇到了上述诸多严重困难，但在承包商联营体的周密组织管理下，采取了先进的施工技术，使整个水电站工程优质按期地建成，3台发电机组按计划满负荷地投入运行，获得了业主和世界银行专家团的高度赞扬。
(完整版)FIDIC施工合同条件中承包商向业主索赔的条款
①FIDIC施工合同条件中承包商向业主索赔的条款②FIDIC施工合同条件中业主向承包商索赔的条款某建筑施工合同，合同总价6000万元，合同工期为6个月，合同签订日期为1月初,从当年2月份开始施工.1．合同规定：（1）预付款按合同款的20%支付，支付预付款及进度款累计达总合同价40％时，开始抵扣，在下月起各月平均扣回。
（2）保留金按5%扣留，从第1个月开始按月结算工程款的10％扣留，扣完为止，竣工结算时返还。
(3)工程提前1天，奖励10000元，推迟1天罚20000元。
(4）当物价比签订合同时上涨≥5％时（单项上涨幅度＜5%者,不予调整，其他情况均予以调整)，依据当月应结算价款的实际上涨幅度，按如下公式调整(其中0。
15为人工费在合同总价中比重；0。
60为材料费在合同总价中比重）；)25.060.015.0(000++⨯=B BA A P P （5）非承包人责任的人工窝工损失费为800元/ 天，机械闲置损失费为600元/天。
2．工程如期开工,施工过程中，某一关键工作面上发生了以下几种原因造成临时停工： （1）5月10日至5月16日承包商的施工设备出现了前所未有的故障; （2)应于5月14日交给承包人的后续图纸直到6月1日才交给承包人;（3）5月28日至6月3日施工现场下了该季节罕见的特大暴雨，造成了6月1日至6月5日该地区的供电全面中断。
同时由于暴雨使施工单位进场的正在施工的机械设备受到损坏，造成损失1万元；清理现场需费用1万元，上述费用由施工单位垫付。
（4)为了赶工期，施工单位采取赶工措施,因赶工实际增加措施费5万元。
3．工程比合同工期提前10天完成。
4．该工程各月实际完成产值（不包括索赔费用）和各月造价指数分别见表5-1、表5-2.万元【问题】1．不可抗力风险承担责任的原则是什么?2．施工单位可索赔的工期为多少?可索赔的费用为多少？2．该工程预付款为多少？预付款起扣点为多少？保留金为多少？3．每月实际应结算工程款为多少？【参考答案】问题1因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方分别按以下方法承担:（1)工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工现场用于施工的材料和待安装的设备的损害,由发包人承担；(2）承发包双方人员的伤亡损失,分别由各自承担；(3)承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；（4）停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；（5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担；（6)延误的工期相应顺延。
FIDIC合同条件应用案例分析
FIDIC合同条件应用案例分析 —FIDIC合同条件条款基本架构
• the Particular Conditions; • these General Conditions; • the Employer's Requirements; • the Schedules; and • the Contractor's Proposal and any other documents forming part of the Contract.
FIDIC合同条件应用案例分析 —FIDIC合同条件起草方法-示范起草方法
• 例二：如果您对FIDIC银皮书中承包商代表的语言 做出要求，参考的专用条款如下： At the end of Sub-Clause 4.3, add: The Contractor’s Representative and all these persons shall also be fluent in _____. Otherwise, the Contractor shall make competent interpreters available during all the working hours.
FIDIC合同条件应用案例分析 —FIDIC合同条件起草方法
FIDIC合同条件起草方法
FIDIC合同条件应用案例分析 —FIDIC合同条件起草件 直接将通用条件修改为专用条件 基于FIDIC标准通用条件起草符合公司或具体项 目需求的通用条件+专用条件
FIDIC合同条件应用案例分析 —FIDIC合同条件起草方法-示范起草方法
FIDIC合同条件应用案例分析 —FIDIC合同条件条款基本架构
• FIDIC New Yellow- Conditions of Contract for Plant and Design-Build(1st Edition 1999) – 20条153款 – General Conditions + Particular Conditions – 合同文件组成 • the Contract Agreement (if any); • the Letter of Acceptance; • the Letter of Tender;
fidic索赔案例分析
FIDIC索赔案例分析国际工程索赔案例（FIDIC）案例一多工程项目工期延误的费用综合索赔×××公司承建的某国建设部项目工期延误的费用索赔[索赔背景]××公司先后承建了×国建设部的十月六日城1000套住宅、十月六日城3000套住宅、萨达特城4000套住宅、萨达特城2000套住宅、萨达特城第二区工程、玛丽娜旅游村等六项工程。
由于非承包商的原因，工期均有不同程度的延误，给××公司带来了巨大的额外损失。
××公司以前的索赔，只是一些变更单项的索赔，而对工程延误引起的费用索赔，却很少进行，特别是对同一个业主的多工程的索赔更缺乏经验，因此，××公司聘请了英国高级律师参与此项索赔工作。
截止到1992年元月，××公司承建的×国建设部项目除十月六日城3000套住宅工程中的990套住宅和萨达特城第二区工程外，其余工程均已完工。
由于××公司在萨达特城第二区工程中产生了亏损，要减少亏损，必须减少合同额，但是又没有充分的合同依据。
于是，××公司通过全面布局，综合考虑，利用同一业主（×国建设部）的其他工程延误的费用索赔作为突破口，以要求赔偿额外损失来达到减少萨达特城第二区工程合同工作量的目标。
承包商向业主提出的工程延期的费用索赔报告如下：一、引言××公司在十月六日城成功地完成了最早的1000套经济住宅工程，并在此基础上又承建了十月六日城3000套住宅工程、萨达特城4000套住宅工程、萨达特城2000套住宅工程。
另外，承建了萨达特成第二区工程，在阿拉曼地区承建了玛丽娜旅游村工程。
在这些合同实施过程中，由于非××公司的过失，工期严重拖延，使××公司遭受了重大损失。
业主已经同意××公司延长工期，但对延期后实施这些工程所蒙受的损失至今没有任何补偿。
FIDIC合同条件中索赔条款应用案例分析
FIDIC合同条件中索赔条款应用案例分析FIDIC合同条件中索赔条款应用案例分析-------- 索赔工作的重要步骤之一就是合同条款的选择，承包商应根据具体合同文本，参考其它案例的审议资料或权威书刊，选择最适合的条款，在对条款含义理解不明确之前，多选择几条条款，把最后的决定权留给工程师。
除此之外，还应认识到条款是合同条件的组成部分，各条款间又存在含义交叉，因此，在分析索赔条款时，应交叉分析各有关条款的含义，并参考合同其它组成部分，如工程量清单、技术规范等，然后作岀最佳选择。
本文将通过具体的事件，对不同事件下的合同条款的选择进行分析，这些事件都是作者在实际工作中遇到的，并且经过向业主索赔成功的案例。
为了便于读者对照FIDIC条款，将事件以合同条款先后顺序进行排列。
实例1:某工程项目的合同条件第二部分第70条款规定：施工过程中岀现当地材料的差价时，承包商可从业主处得到以当地货币支付的材料补差。
但是承包商不能获取利润”。
这些规定意味着承包商只能以当地货币收取补差。
但是协议书上暗示业主支付给承包商的部分美元来自于当地材料补差，合同文件间相互矛盾，且合同协议书较合同条件有解释优先权，承包商就此提出索赔。
索赔目的：要求业主支付给承包商的当地材料差额以官价(银行兑奂挂牌价)折成美元支付。
合同依据：FIDIC 条款第111 (g) (i) 条；FIDIC 条款第512条。
合同分析：在索赔费用时，应注意合同条款的实质含义，“费用”一词应被认为包括管理费用，而管理费又反过来包括财政费用，但此词的定义不包括利润。
在审理索赔时，有些工程师认为索赔的价格水平应与承包商的投标价格水平一致，这种看法是不成立的，因为承包商的索赔是针对业主的风险而言，因此在索赔时，承包商没有义务受制于自己的风险------- 投标单价水平的限制，只要是合理的有证明材料的费用承包商皆可据实索赔。
FIDIC条款第111(g) (i) 条规定费用”一词不包括利润，但是FIDIC条款对于由业主直接责任或变更令造成的索赔费用中规定应包括利润，是否能够索赔到利润，最好在具体索赔时根据不同的情况而定。
FIDIC合同条件及其索赔条款解析
费编写建议书〕，假设建议采纳后将加快竣工，降低业主的施工、 维护或运行费用，提高业主的竣工工程的效率和价值，或给业主带 来其他利益的建议，那么承包商应得到一定的费用补偿。
国际工程合同与合同管理 2024/6/10
张水波博士讲稿
第 三章 FIDIC合同条件及其索赔条款解析
第三节 1999版FIDIC施工合同条件的变更与索赔条款解析 一、 FIDIC 1999版施工合同条件变更条款解析 1.变更
FIDIC条款款：根据第13条[变更和调整]的规定，经指示或批准作 为对工程的任何修改。 通常指合同文件中“设计图纸〞或“技术标准〞的改变。 包括：设计变更、进度方案变更、施工条件变更以及原招标文件和工程 量清单中未包括的“新增工程〞。
18
‹#›
第 三章 FIDIC合同条件及其索赔条款解析
一、 FIDIC 1999版施工合同条件变更条款解析 6.构成变更的条款分析 〔6〕删减构成变更 第12.4款[删减]：如果删减的任何工作构成一项变更，而且双方对删减
(3) 承包商的有些管理费如总部管理费等费用总是固定不变的 , 但这笔 费用通常成比例地分摊到了工程量清单的各永久工程工程的单价中, 因此随着变更后工程量的变化, 在计价时这些管理费会存在着增加 或减少的现象而需要重新进行调整。
国际工程合同与合同管理 2024/6/10
张水波博士讲稿
11
‹#›
第 三章 FIDIC合同条件及其索赔条款解析
案例3-2
国际工程合同与合同管理 2024/6/10
张水波博士讲稿
12
‹#›
第 三章 FIDIC合同条件及其索赔条款解析
FIDIC合同条件下的索赔与仲裁
• 参见《FIDIC合同条件应用实务》一书pp1~40，中国 建筑工业出版社。
• 要证明事实与条款相符（Fait Accompli），螺丝~螺 母咬合原则。
FIDIC合同条件下的 索赔与仲裁
(若干海外项目的实例分析)
一、国际工程承包的原则 (价责对筹)
The Contractor gets paid for the work he performs and the Employer gets the work he is paying for.
• “承包商工作得到支付，业主付款获得工程”。 • 承包商与咨询工程师并无直接的合同关系，但普通法认报价技巧
Gaps and Loopholes Front Loading 要注意掌握适度
(利之所至，弊亦随之）
• Tendermanship • Riders/Qualifications（中国人在汉译英时常翻为
Conditions, 欠妥）vs Responsive/Conforming Tender。 • 参见《FIDIC合同条件应用实务》一书pp93~99， 中国建筑工业出版社。
1999年版
2007版
五、FIDIC合同条件的强制性和严肃性
• 奥地利经济学家Friedrich A. von Hayek（诺贝尔经济 学奖得主）说：
“从好人假设出发，只会设计出坏制度；从坏人假设 出发，才会设计出好制度”。因此，需要假设人人都 坏的好制度。英国人也有类似的说法。
• 强制性，第63款 vs 第69款/99版第15款 vs 第16款 （银皮书第15款 vs 第16款）。
FIDIC合同的索赔程序的案例分析
FIDIC合同的索赔程序的案例分析FIDIC合同（Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils/国际工程咨询工程师联合会）是一种广泛应用于国际工程建设项目中的标准合同。
按照FIDIC合同规定，当发生合同变更或争议时，各方需要遵循特定的索赔程序。
本文通过一个案例分析，介绍FIDIC合同的索赔程序流程和关键步骤。
案例背景以一条海底油气管道建设项目为例，该项目为一家中国石油公司委托一家欧洲承包商负责设计、采购、施工和调试等全过程。
该项目采用FIDIC合同，约定了一系列的索赔程序和规定。
在施工期间，由于项目施工地点相对较深的海域中，季节影响明显，海洋气象恶劣，给项目的施工周期带来了很大的不稳定因素。
施工期间，由于受到气象因素的不利影响，虽然承包商采取了多种技术措施，但依然给临近的海上造成了一定的影响，如漏水、沉降等问题。
当施工准备完成后，发现土壤的沉降程度大于预期，导致施工造成的影响加剧，并使得下一步项目的建设遇到了更多的挑战，最终导致工期延误，成本超支，承包商提出了索赔。
本案例以该索赔案例为主线，分析FIDIC合同的索赔程序。
FIDIC合同的索赔程序总体上看，FIDIC合同的索赔程序分为以下几个步骤：第一步：通知索赔方当承包商发现施工过程中存在索赔问题时，应该立即知会业主或业主代表，并在书面形式下提交索赔申请。
根据FIDIC合同规定，该通知应该包括以下内容：•对索赔异议的详细描述；•异议引起的项目影响；•对异议的现实脉络和量化效应的估计。
第二步：业主处理索赔业主应在合同规定的期限内（28天通常是主动暗示得最好，没有FIDIC索赔管理程序将无法进一步使用公共越是好）对索赔进行审查，正式答复承包商。
如果业主确定需要通过技术委员会对索赔进行审查，应该通过书面形式通知承包商。
在此期间，承包商不得采取应对变更或索赔行动的其他行动。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
（合同知识）FIDIC合同——索赔条件和案例分析FIDIC合同——索赔条件和案例分析网址：http:///3498/index_4.html编辑整理：中国注册监理师考试网文章日期：2008-2-268:46:53打印FIDIC合同的框架关系是业主、咨询工程师、承包商之间的三位壹体。
咨询工程师于业主和承包商之间起着过滤器和筛子的作用，他应该于业主和承包商之间独立地根据合同秉公决断，即将有关的合同条款套用到发生的具体事件上，公正无倚地监督项目实施。
咨询工程师且不作为合同中的任何壹方，因而为了项目实施，他有权作为中间人对业主和承包商发出指令且约束双方，行使法律上准仲裁人的权利，业主无权影响甚至干涉咨询工程师的决定。
同时，承包商应该切记：业主为咨询工程师所提供的服务支付薪水。
于这个意义上，能够说业主又是咨询工程师的主人。
作为承包商，履约过程中日常工作主要是和咨询工程师交往，许多具体事宜于实施前需先获其认可及推荐。
要特别注意，和咨询工程师和业主的壹切往来必须采用书面形式，函件中应尽量引据合同条款及有关事实，且建立发文的签收制度，做到有理有据。
中国土木工程公司于某国承建的壹个公路项目系采用FIDIC合同1977年第三版，合同额为981万美元，工期24个月，咨询工程师来自英国壹家老牌咨询公司。
项目于实施过程中，遇到该国和邻国发生争端，邻国单方面关闭俩国边境，停止向这个内陆国家提供燃油，造成项目主体工程停工9个多月，为合同工期的37%强，属于重大风险。
我方依合同有关条款，据理力争，经过壹年多的艰苦交涉，最后获得燃油危机索赔成功。
索赔金额达429万美元，是合同额的44%，且就此顺延工期29个月。
该项目于燃油危机发生后，于和咨询工程师及业主的索赔交涉中，经过认真研读标书，我们主要运用了FIDIC合同以下有关条款。
第2款咨询工程师的权利和义务业主壹般于合同特殊条款中加入限定：“对于给承包商增加额外费用、核定索赔金额、确认延长工期等将导致工程追加开支的决定，咨询工程师必须事先报经业主批准”。
中国土木工程公司承建的该项目即加列特殊条款第2.3款，增加对咨询工程师的权力限制。
所以，应该注意于努力做好咨询工程师疏导工作的同时，切不可忽视业主于决定索赔、延长工期时的重要作用。
于索赔过程中，咨询工程师多次引用此款的限定，推托无权决定对项目增加额外费用。
因此，要随时协调且处理好业主、咨询工程师和承包商之间的三角关系第12款标书的完备性这是承包商于遇到不利的外界障碍或条件时，保护自己、防范风险而经常使用的条款之壹，属FIDIC合同核心条款，是各类索赔的理论依据。
于工程施工过程中，如果遇到外界条件或人为重障碍，而这些又是壹个有经验的承包商于报价和编制标书时无法合理预见到的，此时承包商能够根据该条款和第52.5款向业主提出索赔，或者要求咨询工程师按第40.1款发出暂时停工令，追加额外费用。
中国土木工程公司于项目实施中所遇燃油危机显然是“壹个有经验的承包商无法合理预见到的”，咨询工程师和业主对此均无异议，承认属于“人为障碍”。
第13.1款应遵照合同工作该款明确规定承包商应严格按合同施工直至竣工，以达到咨询工程师的满意为标准。
可是，开宗明义地将这壹规定限制于“除法律或实际上做不到”的条件之下。
因此，如果签约后发生重大风险事件致使合同中途受阻，承包商可根据这壹限定及第66款而解除履约。
燃油危机的发生，使中国土木工程公司的履约“实际上做不到”——道理很简单：没有燃油，无法施工。
因而，我方于燃油危机中采取的策略是：要么和业主终止合同，要么使其支付令人满意的索赔款，逼业主俩者取壹，以终止合同为有力手段，促成巨额索赔第20.2款意外风险发生意外风险的同时也伴随有创收机遇，如果控制和利用得好，能够争取到对我有利的经济索赔。
该款属FIDIC合同核心条款，应和第12款、第52.5款、第65.5款共同使用。
中国土木工程公司认为这俩个国家的关系紧张构成敌对行为，由此导致的燃油危机是混乱，属于意外风险和特殊风险，阻碍了我方正常履约，因而我方有权为此获得业主的经济赔偿，且得到了咨询工程师的认可和支持。
这是我们索赔成功的理论基础。
请注意，FIDIC合同1988年第四版对此做了修改，改称“业主的风险”，明确如遇这类风险时由业主承担经济损失，主要是由于意外风险的说法且非十分清楚，而且容易误解——有人可能争辩说自然力的所有风险均能够预见，不应算做意外，所以很难检验。
第40.1款暂时停工燃油危机发生后，中国土木工程公司即壹再致函咨询工程师，要求按此款规定发出暂时停工令，以便作为经济索赔及下步工作的法律依据。
尽管该款授予咨询工程师暂停工程进展的权力，可是，如果他出于某种目地而借口第2.3款限权拒绝下停工令，则于仲裁时仲裁人将了解当时的实际情况，确认是否发生了第20.2款的风险情形。
若属实，仲裁人即可纠正咨询工程师的错误，补下停工令且具有法律效力。
发生重大风险事件后，对业主和承包商最经济的解决办法就是暂时停工，以减少双方费用。
如果这时承包商即不能施工又没有合法停工令，势必造成所有人员、设备和材料等耗于工地，同时不断发生未知费用，而业主应为此承担全部经济损失，只能增大业主的赔偿金额。
尽管工程师管理合同的权力可能有限，但如果所遇情形确需工程暂时停工，则为了项目本身和业主、承包商双方的利益，咨询工程师无疑应该发出停工令。
第40.2款暂时停工超过90天该项目因缺乏燃油供应，停工达270多天。
于实际停工的第31天时，我方致函咨询工程师要求继续施工，而当时根本没有燃油供应，复工仅是壹句空话。
于第90+28天后即又按此款规定提出和业主终止合同，且要求业主支付第69款业主违约项下的索赔款。
于交涉中应特别注意做到有理、有利、有节。
由于这条公路是进出该国首均的生命线，当业主和咨询工程师壹再拒绝终止合同后，我公司提出若业主不愿终止合同，也可根据该款规定进行合同部分删除，删掉对我不利的已经停工超过90+28天之全部工程，将原合同视为无效合同，仅保留利润丰厚的已有道路养护，因为该部分工程计价付款是采用很保守的英国点工标准。
如果业主仍要求我公司实施原工程，则属于合同翻新，双方必须协商调高有关单价。
第44款竣工期限的延长延长工期对于国际承包工程至关重要：既可避免合同罚款，又可索赔延期管理费。
对于正常的工期延长，承包商享有获得补偿延期管理费的合法权益。
根据合同壹般条款，咨询工程师确认延长工期即有法律效力。
可是，业主通常于第2.3款的特殊条款中再限制咨询工程师的权力，包括对因延长工期而可能造成项目增加费用等，把最终的决定权掌握于业主手中。
如遇业主或咨询工程师无理拒绝延期，承包商有权为此索赔赶工费。
该项目原合同工期为2 4个月。
经过交涉，迄今我方已就各类风险因素如燃油危机、罢工骚乱和业主征地延误等，获得咨询工程师及业主正式书面确认延长35个月，其中燃油危机延长29个月，罢工骚乱延长2个月，业主征地延误4个月。
第51.2款书面变更令该款和第1.2(3)款合用对承包商自我保护非常有用。
若遇咨询工程师对事件不给予书面确认，承包商可于7天内书面确认，而咨询工程师对这壹确认于14天内不做出书面反驳，则承包商的书面确认即被认为是咨询工程师的指令，因为根据第1.2(3)款之规定且不局限于变更令。
燃油危机发生后，咨询工程师拖而不发停工令，我方即按此条款书面确认实际停工，而咨询工程师又根本无法否认停工的事实，从不反驳我方发函。
因而根据此条款，可认为咨询工程师已经发出暂时停工令，且成为我方引用其他合同条款进行交涉的基础。
第52.5款索赔这是FIDIC合同核心条款。
风险出现的同时也就形成了索赔环境，承包商应于任何引起索赔事件发生后的28天内提出经济索赔，且可就以下条目进行索暗：1.直接费，如工费、料费、机械折旧费或机械闲置费；2.管理费；3.赶工费；4.额外发生的工、料、机费；5.延长工期及延期管理费；6.资金回收(Recapmlization)，于索赔时应注意避免使用“利润”的提法；7.业主拖延支付索赔而致使承包商损失的利息；8.整理索赔时发生的费用(据实报销)；等等。
承包商的任何索赔均应为书面的，且注意做好现场日志，及时提交索赔详单和依据。
中国土木工程公司于有关索赔的函件中均反复引用该款，且按月提交索赔方案及证据。
于交涉索赔时应避免给人以借机敲索的印象，否则可能适得其反。
索赔金额要有合同条款及事实依据，合情合理，证明承包商确有经济损失，以争取咨询工程师的同情和支持。
第60款验工证书和支付这是壹条关键性条款，能够充分防范业主付款能力的风险，避免业主寻找各种借口拖延支付。
但业主通常于特殊条款中取消对其付款的天数限制或将期限改为60天或90天。
对于前者，因属原则问题，承包商不应接受，否则对业主付款失控。
承包工程这壹商务活动的核心正是付款，验工计价资金的周转快慢对顺利实施整个项目有着直接影响。
如果业丰于合同规定期限内不能按约付款，根据第69款属严重违约，承包商就有提出终止合同的主动权。
理论上，于终止原合同后如果业主要求承包商继续履约，则属合同翻新，这时就要重新议标且协商价格，届时承包商将处于十分有力的地位。
若承包商于综合考虑各种因素后不准备和业主终止合同，也可据此条款向业主索要拖期利息。
中国土木工程公司于项目实施过程中，遇业主几次拖延若干天付款，即按该款规定致函且出示证据，均获咨询工程师推荐，批复支付拖期利息。
第65.5款特殊风险应该和第12款、第20.2款、第52.5款等合用。
发生这类风险后，应由业主承担有关经济损失，因为承包商不可能于投标时将各种重大风险折算成价格放入总标价。
这种于报价时预列过多的特殊风险基金之做法，且不经济且无疑将加大业主的项目成本。
FIDIC合同条款的合理之处就于于如遇各类风险情况，业主将以索赔的形式赔偿承包商因此造成的经济损失。
第66款合同中途受阻当履约过程中发生双方无法控制的任何情况，灾难性地改变了签约时的条件，这时能够抓住时机，利用该款排除重大风险，解除已签不利合同。
中国土木工程公司所遇燃油危机就属于这种情况，因而能够充分引用此款，借终止合同促成索赔，变风险事件为创收良机，尽可能减少承包商的风险损失。
第67款争端的解决该条款对于排除重大风险具有特别意义，是承包商防范风险的主要措施之壹。
签约前对于这壹合同条款应该特别注意，不宜接受对我不利的仲裁条款和机构。
因为壹旦签约，承包商只有履约的义务，几乎无法否认已签法律文件，要想摆脱困境、解除合同，只有求助于仲裁。
我方合同采用的是较公正的、国际通用的联合国国际贸易UNCITRAL仲裁规则。
起初，咨询工程师的准仲裁是按线性回归的纯数学模式，根据我方燃油危机前的验工计价总额及有关曲线，向业主推荐支付我公司175万美元索赔款。