工程招投标概论
精品《工程招投标概论》多项选择题及参考答案3
《工程招投标概论》多项选择题及参考答案331.《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目包括(BCD )等。
A.生态环境保护项目B.供水、供电、供气、供热等市政工程项目C.商品住宅，包括经济适用住房D.科技、教育、文化等项目E.铁路、公路、管道、水运、航空等交通运输项目32.《招标投标法》第66条规定：( ACD )等特殊情况，不适宜进行招标的项目，按国家规定可以不进行招标。
A.涉及国家安全、国家秘密B.使用国际组织或者外国政府资金的项目C.抢险救灾D.利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工E.生态环境保护项目33.《工程建设项目招标范围和规模标准规定》第8条规定：建设项目(CDE )，经项目主管部门批准，可以不进行招标。
A.与科技、教育、文化相关的B.涉及生态环境保护的C建筑艺术造型有特殊要求的 D.勘察、设计采用特定专利的E.勘察、设计采用专有技术的34.国家发展和改革委员会等7部委令第38号发布的《工程建设项目施工招标投标办法》第12条规定(ABCE )项目可不进行招标。
A.施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的B.施工企业自建自用的工程，该施工企业资质等级符合工程要求的C.在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，原中标人仍具备承包能力的D.使用国际组织或者外国政府资金的项目E.涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾而不适宜招标的35.计划招标的项目在招标之前需向政府主管机构提交招标申请书。
招标申请书的主要内容包括(ABDE )等。
A.招标单位的资质B.招标工程具备的条件C.招标工程设计文件D.拟采用的招标方式E.对投标人的要求36.招标文件应当包括(BCDE )等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款.A.招标工程的报批文B.招标项项目的技术要求C.对投标人资格审查的标准D.投标报价要求E. 评标标准37.投标邀请书的内容应载明( ABCD )等事项。
国家开放大学河北51286《工程招投标概论》形成性考核一作业资料
国家开放大学河北51286《工程招投标概论》形成性考核一作业资料d.三、六个月认真研究课本知识，并分析作答上述题号]参考答案：一、三个月工程招投标概论-形成性考核一复题（附答案）说明：请在下载前核对题号是否正确，因为每个学期的题号可能会更改！以下是关于建筑市场的问题：1.下列关于建筑市场的表述，哪一个是错误的？a。
狭义的建筑市场没有固定的交易场所。
b。
广义的建筑市场是工程建设生产和交易关系的总和。
c。
广义的建筑市场包括有形建筑市场和无形建筑市场。
d。
狭义的建筑市场一般是指有形建筑市场。
参考答案：狭义的建筑市场没有固定的交易场所。
2.建筑市场的主体有哪些？a。
参与建筑生产交易过程的各方。
b。
工程设施与设备、构配件。
c。
各种图纸和报告等非物化的劳动。
d。
各种形态的建筑产品。
参考答案：参与建筑生产交易过程的各方。
3.我国的建设工程交易中心是按照以下哪三大功能进行构建的？a。
信息服务功能、场所服务功能、集中办公功能。
b。
建筑规划功能、场所服务功能、集中办公功能。
c。
信息服务功能、场所服务功能、审批功能。
d。
信息服务功能、监督管理功能、集中办公功能。
参考答案：信息服务功能、场所服务功能、集中办公功能。
4.下列哪一个不属于建筑市场的主体？a。
工程咨询服务机构。
b。
业主。
c。
承包商。
d。
建设工程交易中心。
参考答案：建设工程交易中心。
5.除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程外，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地的哪个级别的人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证？a。
省级以上。
b。
县级以上。
c。
市级以上。
d。
国务院。
参考答案：县级以上。
6.工程监理人员如发现工程设计不符合建筑工程质量或者合同约定的质量要求，应当报告哪个单位令设计单位改正？a。
所在地省级以上人民政府建设行政主管部门。
b。
所在地市级以上人民政府建设行政主管部门。
c。
建设单位。
d。
所在地县级以上人民政府建设行政主管部门。
国开作业工程招投标概论-在线测试（形成性考核）二（占30%）48参考（含答案）
题目：下列关于工程量清单的理解哪一个是不正确的？（）选项A：工程量清单适用于招投标及签订合同阶段。
选项B：工程量清单描述的对象是拟建工程，其内容涉及拟建项目的性质、数量，表现形式为表格。
选项C：工程量清单是将拟建工程的全部项目和内容，按照“08规范”五统一的原则编制的一套表格。
选项D：工程量清单是招标文件的组成部分，经过招投标选定施工单位、签订施工合同后，即为合同的组成部分。
答案：工程量清单适用于招投标及签订合同阶段。
题目：其他项目清单宜按照下列内容列项：（）选项A：暂列金额、暂估价、计日工单价、定额测定费选项B：暂列金额、已完工程及设备保护、计日工单价、总承包服务费选项C：暂列金额、暂估价、施工排水费、总承包服务费选项D：冬雨季施工费、暂估价、计日工单价、总承包服务费答案：冬雨季施工费、暂估价、计日工单价、总承包服务费题目：下面哪一项（）不包括在建筑安装工程造价内的税金中？选项A：教育费附加选项B：城市维护建设税选项C：营业税选项D：工程排污费答案：工程排污费题目：如果招标人由于特殊原因，需要改变开标时间和地点，应当在投标文件截止时间至少（）日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。
选项A：30选项B：25选项C：15选项D：20答案：15题目：下面哪一项不是作为评标专家的条件？（）选项A：熟悉有关招标投标的法律法规，并具有与招标项目相关的实践经验选项B：能够认真、公正、诚实、廉洁地履行职责选项C：是项目主管部门或者行政监督部门的人员选项D：从事相关专业领域工作满8年并具有高级职称或者同等专业水平答案：是项目主管部门或者行政监督部门的人员题目：评标是指由（）根据招标文件规定的评标标准和评标方法，通过对投标文件的分析和评审，向招标人提出书面评标报告并推荐中标候选人的过程。
选项A：经济、技术方面的专家选项B：依法组建成的评标委员会选项C：当地招标管理部门选项D：公证机关答案：依法组建成的评标委员会题目：下面哪一项不属于监理招标的特点？（）选项A：监理招标宗旨是对监理企业能力的选择选项B：监理招标中，报价在选择中居于次要地位选项C：监理招标的评标过程相对简单选项D：邀请的投标人数量应适宜，以3～5家为宜答案：监理招标的评标过程相对简单题目：在《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中，关于工程监理必须招标的规模是这样说的：勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在（）万人民币以上。
工程招投标与合同管理基本知识概论(共 46张PPT)
（1）该建筑企业的做法是否符合我国对建设工程市场的管理规定？ （2）建设工程交易中心是怎样运作的？ （3）政府部门对建设工程市场是如何管理的？
1.3 建设工程市场
1.3.1 建设工程市场的概念
1.建设工程市场的含义
建设工程市场是指以建设产品承发包交易活动为 主要内容的市场。包括与工程建设有关的技术、租赁、 劳务等各种要素市场，为工程建设提供各种服务的中 介组织通过招投标等多种方式成交的交易活动，还包 括建设商品生产过程及流通过程中的经济联系和 经济关系。
1.1 建设工程招投标概述
1.1.1 建设工程招投标的分类
5.按工程涉外因素分类
国内工程招标投标
国际工程招标投标
1.1 建设工程招投标概述
1.1.2 建设工程中常见的招投标
1. 土地使用权招投标 5.工程建设监理招 投标 6.政府采购与设备（ 材料）采购招投标
2.建设工程勘察招 投标 3.建设工程设计招 投标
1.1 建设工程招投标概述
1.1.1 建设工程招投标的分类
1.按照基本建设程序分类
根据建设过程内容的不同，可以将建设工程 招投标分为项目可行性研究招标投标、项目勘察 设计招标投标、项目工程施工招标投标、项目设 备采购招标投标。
1.1 建设工程招投标概述
1.1.1 建设工程招投标的分类
2.按专业分类
1.2 建设工程发包
1.2.1 建设工程承发包的概念
建设工程发包与承包是指发包方通过合同委托承包方为其 完成某一工程的全部或其中一部分工程的交易行为。工程发包 方一般为建设单位或工程总承包单位；工程承包方一般为工程 勘察设计单位、施工单位、工程设备供应及设备安装制造单位 等。双方在平等互利的基础上签订承包合同，明确各自的经 济责任、权利和义务，以保证工程任务在合同造价内按期、 按质、按量、全面地完成。
工程招标投标
工程招标投标引言概述：工程招标投标是指在工程建设项目实施过程中，由业主通过公开招标的方式，邀请符合条件的承包商参与投标，以选择最合适的承包商来完成工程项目。
招标投标过程中，涉及到的各个环节和要素都需要严格遵守相关法规和规定，以确保公平、公正、公开的原则得以贯彻。
一、招标文件准备1.1明确项目需求：在招标文件准备阶段，首先要明确项目的具体需求和目标。
这包括项目的规模、工期、技术要求、质量标准等方面的详细说明，以便吸引符合条件的承包商参与投标。
1.2编制招标文件：招标文件是项目招标的重要依据，需要详细说明项目的背景、要求、条件和程序等内容。
招标文件应包括招标公告、投标文件要求、合同草案等，以确保投标人能够充分了解项目的情况，并按要求提交相关文件。
1.3确定评标标准：评标标准是评价投标人能力和方案优劣的依据，需要根据项目的具体情况确定。
评标标准可以包括技术方案、施工组织设计、工期安排、质量控制措施等方面，以确保选择到最具竞争力的承包商。
二、招标公告发布2.1确定发布渠道：招标公告的发布渠道需要根据项目的特点和范围进行选择。
一般可以通过报纸、网络、行业协会等途径发布招标公告，以便吸引更多的潜在投标人参与。
2.2明确公告内容：招标公告需要明确项目的基本信息、招标文件获取方式、投标截止时间、评标标准等内容。
公告内容应简明扼要，清晰明确，以便投标人能够准确理解和参与。
2.3公开透明原则：招标公告的发布应遵循公开透明的原则，确保所有潜在投标人都能够平等获取招标信息，并有机会参与投标。
同时，公告的发布应遵守相关法规和规定，确保信息的真实性和准确性。
三、投标文件准备3.1全面准确的文件编制：投标文件是投标人展示自身实力和方案的重要材料，需要全面准确地编制。
投标文件应包括企业资质证明、技术方案、施工组织设计、工期安排、质量控制措施等内容，以便能够全面评估投标人的能力和方案的可行性。
3.2合理的报价策略：投标文件中的报价是投标人与业主之间的重要议价依据，需要根据项目的实际情况进行合理的报价策略。
工程招投标讲座课件
第二部分 工程招投标—招标
又称为无限竞争招标，是由招标单位通过报刊、广 播、电视等方式发布招标广告，有意的承包商均可 参加资格审查，合格的承包商可购买招标文件，参 加投标的招标方式。 优点：投标的承包商多、范围广、竞争激烈，业主 有较大的选择余地，有利于降低工程造价，提高工 程质量和缩短工期。 缺点： 由于投标的承包商多；招标工作量大，组 织工作复杂，需投入较多的人力、物力，招标过程 所需时间较长。 适用范围：公开招标方式主要用于政府投资项目或 投资额度大、工艺、结构复杂的较大型工程建设项 目。
第二部分 工程招投标—投标
企业近几年的业绩 • 近三年已完工程一览表 （附已完工程中标通知书、合同协议书、竣工验收合格证明 书等文件复印件） • 近三年在建工程一览表 （附已完工程中标通知书、合同协议书等文件复印件）
第三部分 工程投标决策和投标策略
title
投标策略的含义： 是指承包商在投标竞争 中的指导思想与系统工 作部署及其参与投标竞 争的方式和手段。
建设工程投标，指投标人（或承 包人）根据所掌握的信息，按照 招标人的要求，参与投标竞争， 以获得建设工程承包权的法律活 动
第二部分 工程招投标—招标
•依法核查必须采用招标方式的选择承包单位的建设项目： （1）必须招标的范围 （2）可以不进行招标的范围 •招标备案：（1）前期准备应满足的要求 （2）对招标人的招标能力要求 （3）招标代理机构的资质条件 •对招标有关文件的核查备案： （1）对投标人资格审查文件的核查 （2）对招标文件的核查 •对投标活动的监督 •查处招标投标活动中的违法行为
第二部分 工程招投标—投标
项目班子的配备 • 项目经理 （附身份证、毕业证书、职称证、建造师等证书复印件） • 项目技术负责人 （附身份证、毕业证书、职称证、其他资格证书复印件） • 施工工长（附施工员证书复印件） • 技术员（附相应的资格证书复印件） • 试验检测员（附试验员证书复印件） • 质检员（附质检员证书复印件） • 安全员（附安全员证书复印件） • 材料员（附材料员证书复印件） • 预算员（附造价员证书复印件）
精品《工程招投标概论》多项选择题及参考答案3
《工程招投标概论》多项选择题及参考答案331.《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目包括(BCD )等。
A.生态环境保护项目B.供水、供电、供气、供热等市政工程项目C.商品住宅，包括经济适用住房D.科技、教育、文化等项目E.铁路、公路、管道、水运、航空等交通运输项目32.《招标投标法》第66条规定：( ACD )等特殊情况，不适宜进行招标的项目，按国家规定可以不进行招标。
A.涉及国家安全、国家秘密B.使用国际组织或者外国政府资金的项目C.抢险救灾D.利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工E.生态环境保护项目33.《工程建设项目招标范围和规模标准规定》第8条规定：建设项目(CDE )，经项目主管部门批准，可以不进行招标。
A.与科技、教育、文化相关的B.涉及生态环境保护的C建筑艺术造型有特殊要求的 D.勘察、设计采用特定专利的E.勘察、设计采用专有技术的34.国家发展和改革委员会等7部委令第38号发布的《工程建设项目施工招标投标办法》第12条规定(ABCE )项目可不进行招标。
A.施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的B.施工企业自建自用的工程，该施工企业资质等级符合工程要求的C.在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，原中标人仍具备承包能力的D.使用国际组织或者外国政府资金的项目E.涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾而不适宜招标的35.计划招标的项目在招标之前需向政府主管机构提交招标申请书。
招标申请书的主要内容包括(ABDE )等。
A.招标单位的资质B.招标工程具备的条件C.招标工程设计文件D.拟采用的招标方式E.对投标人的要求36.招标文件应当包括(BCDE )等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款.A.招标工程的报批文B.招标项项目的技术要求C.对投标人资格审查的标准D.投标报价要求E. 评标标准37.投标邀请书的内容应载明( ABCD )等事项。
国开《工程招投标概论》终考2020版
【多项选择题】《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目包括( )等。
选择一项或多项：a. 生态环境保护项目b. 道路、桥梁、地铁和轻轨交通、污水排放及处理、垃圾处理、地下管道、公共停车场等城市设施项目c. 用于食品加工的饮食基地建设项目d. 邮政、电信枢纽、通信、信息网络等邮电通讯项目e. 防洪、灌溉、排涝、引(洪)水、滩涂治理、水土保持、水利枢纽等水利项目正确答案是:防洪、灌溉、排涝、引(洪)水、滩涂治理、水土保持、水利枢纽等水利项目,道路、桥梁、地铁和轻轨交通、污水排放及处理、垃圾处理、地下管道、公共停车场等城市设施项目,生态环境保护项目,邮政、电信枢纽、通信、信息网络等邮电通讯项目【单项选择题】A建设单位的一个施工项目由于资金困难而停工，但按照合同约定，B施工单位仍有该项目的照管责任，该地区突遇山洪暴发，与该项目相邻的C单位在未与A、B单位联系的情况下主动帮助抗灾抢险，C单位为此行为付出了一定的资金，该笔资金应当由（）选择一项：a. C单位b. A单位c. 监理单位d. B单位正确答案是：B单位【判断题】依法必须进行招标的项目的招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的，或者泄露标底的，给予警告，可以并处1～10万元的罚款。
( )选择一项：对错正确的答案是“对”。
【单项选择题】货物运输合同的客体是（）。
选择一项：a. 运输行为b. 运输人c. 运输的货物d. 运输工具正确答案是：运输行为【判断题】投标人拿到招标文件后，应进行全面细致的调查研究。
若有疑问或不清楚的问题需要招标人予以澄清和解答的，应在收到招标文件后的一定期限内以书面形式向招标人提出。
（）选择一项：对错正确的答案是“对”。
【单项选择题】无效合同从（）时起就没有法律效力。
选择一项：a. 谈判b. 被确认无效c. 订立d. 履行正确答案是：订立【判断题】提交投标文件的投标人少于5个的，招标人应当依法重新招标。
工程招招投标概论习题与答案
《工程招投标概论》复习题及参考答案一:填空1、我国招标投标法规定,开标时间应为( A、)。
A、提交投标文件截止时间B、提交投标文件截止时间的次日C、提交投标文件截止时间的7日后D、其她约定时间2、我国招标投标法规定,开标地点应为( )。
A、招标人办公地点B、招标文件中预先确定的地点C、政府指定的地点D、招标代理机构办公地点3、根据我国招标投标法的有关规定,下列不符合开标程序的就是( )。
A、开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行B、开标地点应当为招标文件中预先确定的地点C、开标由招标人主持,邀请部分投标人参加D、开标时都应当当众予以拆封、宣读4、我国招标投标法规定,开标应由( )主持。
A、地方政府相关行政主管部门B、招标代理人C、招标人D、中介机构5、我国招标投标法规定,评标应由( )依法组建的评标委员会负责。
A、地方政府相关行政主管部门B、招标代理人C、中介机构D、招标人6、关于评标委员会成员的义务,下列说法中错误的就是( )。
A、评标委员会成员应当客观公正地履行职务B、评标委员会成员不得接触投标人C、评标委员会成员不得透露对投标文件的评审情况D、评标委员会成员不得透露中标候选人的推荐情况7、评标委员会中,技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的( )。
A、五分之三B、五分之四C、三分之一D、三分之二8、招标文件未对汇率标准与汇率风险作出规定的,汇率风险由( )。
A、招标人B、投标人C、招标人与投标人D、银行9、投标文件中的大写金额与小写金额不一致的,应( )。
A、以小写金额为准B、以大写金额为准C、由投标人确认D、由招标人确认答案:1、我国招标投标法规定,开标时间应为( )。
2、我国招标投标法规定,开标地点应为( C )。
3、根据我国招标投标法的有关规定,下列不符合开标程序的就是( C )。
4、我国招标投标法规定,开标应由( C )主持。
5、我国招标投标法规定,评标应由( D )依法组建的评标委员会负责。
工程招投标与合同管理教材(PPT-43张)可修改文字
招标代理机构的条件 有从事招标代理业务的营业场所和相应资金 有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量 有符合招投标法规定条件、可以作为评标委员会 成员人选的技术、经济等方面的专家库
四、行政监管机关
§2.3 建设工程招投标主体
监管机关——同级行政主管的建设工程招标投标办公室，代表政府行使监管职能的事业单位。
§2.3 建设工程招投标主体
招标代理机构组织招标：招标人代表进入评标组织，对评标、定标活动进行监督
招标人具有对投标资格审查的权利 招标人具有择优选定中标人的权利
二、投标人
投标人的资质——对已取得的相应等级的资质证书进行验证，确认为相应的投标资质。
§2.3 建设工程招投标主体
勘察设计企业资质等级及业务范围见教材32页
§2.2 建设工程招投标的适用范围
（1）工程建设项目必须招标范围
关系社会公共利益、公共安全的基础设施项目
能源
交通运输
邮电通讯
水利
城市设施
生态环保
其他
§2.2 建设工程招投标的适用范围
大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；
关系社会公共利益、公共安全的公用事业项目
市政
科、教、文
一、事故基本情况 上海市静安区胶州路728号公寓大楼 所在的胶州路教师公寓小区 于2010年9月24日开始实施节能综合改造项目施工 建设单位为上海市静安区建设和交通委员会 总承包单位为上海市静安区建设总公司 设计单位为上海静安置业设计有限公司 监理单位为上海市静安建设工程监理有限公司 施工内容主要包括外立面搭设脚手架、外墙喷涂聚氨酯硬泡体保温材料、更换外窗等。
签约和履约 签约是指中标人与招标人签订合同，确立承发包关系。履约是指工程的承发包双方互相配合，根据合同的约定，双方履行权利、责任和义务，承包人完成工程项目，业主结清全部工程价款，结束承发包关系。
工程招投标概论习题与答案
《工程招投标概论》复习题及参考答案一：填空1.我国招标投标法规定，开标时间应为( A. )。
A.提交投标文件截止时间B.提交投标文件截止时间的次日C.提交投标文件截止时间的7 日后D.其他约定时间2.我国招标投标法规定，开标地点应为( )。
A.招标人办公地点B.招标文件中预先确定的地点C.政府指定的地点D.招标代理机构办公地点3.根据我国招标投标法的有关规定，下列不符合开标程序的是( )。
A.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行B.开标地点应当为招标文件中预先确定的地点C.开标由招标人主持，邀请部份投标人参加D.开标时都应当当众予以拆封、宣读4.我国招标投标法规定，开标应由( )主持。
A.地方政府相关行政主管部门B.招标代理人C.招标人D. 中介机构5.我国招标投标法规定，评标应由( )依法组建的评标委员会负责。
A.地方政府相关行政主管部门B.招标代理人C. 中介机构D.招标人6.关于评标委员会成员的义务，下列说法中错误的是( )。
A.评标委员会成员应当客观公正地履行职务B.评标委员会成员不得接触投标人C.评标委员会成员不得透露对投标文件的评审情况D.评标委员会成员不得透露中标候选人的推荐情况7.评标委员会中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的( )。
A.五分之三B.五分之四C.三分之一D.三分之二8.招标文件未对汇率标准和汇率风险作出规定的，汇率风险由( )。
A.招标人B.投标人C.招标人和投标人D.银行9.投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，应( )。
A. 以小写金额为准B. 以大写金额为准C. 由投标人确认D. 由招标人确认答案：1.我国招标投标法规定，开标时间应为( )。
2.我国招标投标法规定，开标地点应为( C )。
3.根据我国招标投标法的有关规定，下列不符合开标程序的是( C )。
4.我国招标投标法规定，开标应由( C )主持。
5.我国招标投标法规定，评标应由( D )依法组建的评标委员会负责。
工程招投标概论复习题及参考答案
⼀、单项选择题1.法⼈的意志是由法⼈的[ D ]实现的。
A．名称 B．场所 C．、上级机关 D．组织机构2.在下列法律关系主体中，[ A ]是法⼈。
A．施⼯企业 B．施⼯企业经理 C.个体⼯商户 D．施⼯企业的分公司3.经济法律关系的[ A ]是指经济法律关系的参加者或者当事⼈。
A．主体 B．客体 C．内容 D．对象4.买卖合同关系的客体是[ D ]。
A．买卖的⾏为 B．运输⼯具 C．智⼒成果 D．买卖的货物5.施⼯企业的项⽬经理由于管理不当，具体施⼯⼈员在施⼯中产⽣了⼀些问题，导致本应顺利完成的施⼯任务延误，监理单位履⾏了合同规定的职责，建设单位应当向[ B ]提出赔偿要求。
A．监理单位 B．施⼯单位 C．项⽬经理 D.具体施⼯⼈员6.对于合同当事⼈⽽⾔，所在国爆发战争是⼀种[ D ]。
A．合法⾏为 B．违法⾏为 C．⾃然事件 D.社会事件7.在⼯程施⼯期间，施⼯⼯程的占有权属于[ B ]。
A．建设单位 B．施⼯企业 C．监理单位 D.国家8.⾯、最充分的物权是[ A ]。
A．所有权 B．抵押权 C．经营权 D.留置权9.施⼯企业与项⽬经理之间的代理关系是⼀种[ A ]代理。
A．委托 B．法定 C．指定 D.再10.未成年⼈与其⽗母之间的代理关系是⼀种[ B ]代理。
A．委托 B．法定 C．指定 D.再11.在所有权的各项权能中，[ D ]是核⼼。
A．占有权 B．使⽤权 C．收益权 D．处分权12.在项⽬施⼯过程中，由于设计单位没有按期提供施⼯图纸，导致监理⼯程师未按期向施⼯企业提供图纸，给施⼯企业造成了损失，施⼯企业应当向[ A ]提出赔偿要求。
A．建设单位 B．监理单位 C．监理⼯程师 D．设计单位13.A建设单位的⼀个施⼯项⽬由于资⾦困难⽽停⼯，但按照合同约定，B施⼯单位仍有该项⽬的照管责任，该地区突遇⼭洪暴发，与该项⽬相邻的C单位在未与A、B单位联系的情况下主动帮助抗灾抢险，C单位为此⾏为付出了⼀定的资⾦，该笔资⾦应当由[ B ]A．A单位 B．B单位 C.C单位 D.监理单位14.A单位与B单位于1996年10⽉6⽇订⽴了⼀个买卖合同，B单位应于1997年2⽉18⽇付货款，但B单位未按期付款。
建筑工程招标投标
建筑工程招标投标建筑工程的招标投标过程是一个重要的环节，它涉及到合同的订立、工程的设计和施工方案的评审等多个方面。
本文将依次从招标、投标、合同订立和施工方案评审等几个方面来阐述建筑工程招标投标的流程和注意事项。
一、招标招标是指业主单位通过发布招标公告，邀请符合条件的承包商参与项目竞标。
招标公告应包括项目的基本信息、投标要求、评标标准、开标时间和地点等内容。
在招标过程中，应确保公平公正原则的执行，避免对某一特定承包商造成偏好。
二、投标投标是指承包商根据招标文件的要求，向业主单位提交投标文件，并按照相关程序进行资格审查。
投标文件应包括企业资质、施工方案、工期计划、价格报价等内容。
在投标过程中，承包商应准确理解招标文件的要求，确保投标文件的真实可行性。
三、合同订立在评标结束后，业主单位将与中标承包商进行合同的签订。
合同应明确双方的权利和义务，包括工程范围、工期安排、工程质量要求、付款方式等内容。
合同的订立需要双方充分协商，并注重合同的合法性和有效性。
四、施工方案评审施工方案评审是确保工程质量和安全的重要环节。
中标承包商应提交施工组织设计方案，包括施工流程、安全措施、材料选用、施工设备等。
业主单位应对施工方案进行评审，确认其合理性和可行性。
在整个招标投标过程中，各方应遵循公平公正的原则，确保各方的利益得到保障。
同时，应注意遵守法律法规，尊重合同规定，确保工程的顺利实施。
投标者应细致阅读招标文件，确保理解其中的要求，并按要求准备投标文件。
业主单位应认真评审投标文件，确保选择合适的承包商。
中标后应注意合同的履行，确保工程按期按质完成。
综上所述，建筑工程招标投标是一个复杂的过程，需要各方的密切配合和规范操作。
通过遵守相关规定和程序，确保各方的权益得到保护，才能实现工程的顺利进行。
只有在互信、公平、公正的基础上，才能实现建筑工程的优质完成。
2021年国开电大《工程招投标概论》形成任务2答案
2021年国开电大《工程招投标概论》形成任务2答案题目为随机抽题请用CTRL+F来搜索试题形考任务二【单项选择题】合同标的物提存后，债权人领取提存物的权利自提存之日起（）年内不行使而消灭。
正确答案是：5【单项选择题】若权利人在诉讼时效期间内不行使权利，法律规定消灭其（）正确答案是：胜诉权【多项选择题】下列有关招标投标签订合同的说明，正确的是( )正确答案是：应当在中标通知书发出之日起30天内签订合同, 招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议, 如果招标文件要求中标人提交履约担保，招标人应向中标人提供同等数额的工程款支付担保【单项选择题】在合同权利义务终止的原因中，（）是最主要和最常见的原因。
正确答案是：债务清偿【单项选择题】诉讼时效期间发生中断事由之后，诉讼时效（）。
正确答案是：重新计算【单项选择题】建设工程合同纠纷的诉讼时效为（）正确答案是：2年【单项选择题】A公司授权其采购员甲到B公司购买一批计算机，并交给甲已经盖公司公章的空白合同书，甲用此合同书与B公司订立了购买一批电视机的合同，发生纠纷后，应当（）。
正确答案是：要求甲支付电视机的贷款【判断题】评标委员会成员应当客观公正地履行职务，且评标委员会成员不得透露对投标文件的评审情况。
( )正确答案是：“对”。
【多项选择题】公开招标设置资格预审的目的是（）正确答案是：减少评标的工作量, 优选最有实力的承包商参加投标【多项选择题】《施工合同文本》由（）组成。
正确答案是：《施工合同协议书》, 《施工合同专用条款》, 《施工合同通用条款》【单项选择题】建设项目应当在领取施工许可证后的（）个月内开工。
正确答案是：3【单项选择题】建设项目施工许可证的申请者是（）。
正确答案是：建设单位【单项选择题】一个施工合同的当事人在合同中未选择协议管辖，发生纠纷后，施工企业应当向（）人民法院提出诉讼申请。
正确答案是：工程所在地【多项选择题】依法必须进行招标的项目的招标人出现( )行为的，给予警告，可以并处1万元以上10万元以下的罚款；对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
国开作业工程招投标概论-在线测试（形成性考核）一（占30%）38参考（含答案）
题目：对于建筑市场的表述，下面那个是错误的（）。
选项A：广义的建筑市场是工程建设生产和交易关系的总和选项B：狭义的建筑市场一般是指有形建筑市场选项C：狭义的建筑市场没有固定的交易场所选项D：广义的建筑市场包括有形建筑市场和无形建筑市场答案：狭义的建筑市场没有固定的交易场所题目：建筑市场的主体有（）。
选项A：各种图纸和报告等非物化的劳动选项B：各种形态的建筑产品选项C：参与建筑生产交易过程的各方选项D：工程设施与设备、构配件答案：参与建筑生产交易过程的各方题目：我国的建设工程交易中心是按照以下哪三大功能进行构建的（）？选项A：建筑规划功能、场所服务功能、集中办公功能选项B：信息服务功能、场所服务功能、审批功能选项C：信息服务功能、场所服务功能、集中办公功能选项D：信息服务功能、监督管理功能、集中办公功能答案：信息服务功能、场所服务功能、集中办公功能题目：下列（）不属于建筑市场的主体。
选项A：建设工程交易中心选项B：承包商选项C：业主选项D：工程咨询服务机构答案：建设工程交易中心题目：除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程外，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地（）申请领取施工许可证。
选项A：县级以上人民政府建设行政主管部门选项B：国务院建设行政主管部门选项C：省级以上人民政府建设行政主管部门选项D：市级以上人民政府建设行政主管部门答案：县级以上人民政府建设行政主管部门题目：工程监理人员如发现工程设计不符合建筑工程质量或者合同约定的质量要求的，应当报告（）令设计单位改正。
选项A：建设单位选项B：所在地省级以上人民政府建设行政主管部门选项C：所在地市级以上人民政府建设行政主管部门选项D：所在地县级以上人民政府建设行政主管部门答案：建设单位题目：因故不能按期开工的，应向发证机关申请延期，延期以次为限，每次不超过（）。
选项A：一、三个月选项B：一、一个月选项C：两、三个月选项D：两、一个月答案：两、三个月题目：从事危险作业的职工须办理意外伤害保险，该保险费应由（）支付。
2021年XXX《工程招投标概论》终考答案
2021年XXX《工程招投标概论》终考答案2021年XXX《工程招投标概论》终考答案如下：合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流传过程中形成的权利与义务关系。
在工程建设监理活动中，监理单位是业主的代理人。
施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。
订立合同时约定的合同工期概念应为，从合同约定的开工日起按投标文件中承诺的日历天数计算。
XXX作出裁决后，合同当事人应当按裁决自觉执行。
在进度控制中，向有关部门递交竣工申请不属工程师的任务。
根据专用条款约定的内容和时间，提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表不属于发包人的工作范畴。
设备安装工程具有联动无负荷试车条件的，应由建设单位组织试车。
合同法律关系主要的是由法律规范调整的民事权利义务关系。
在工程施工中由于承包方的设备损坏原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任。
根据施工索赔的规定，可以认为索赔是指业主与承包商之间的双向索赔。
施工合同中，承包人按照工程师提出的施工进度计划修改建议进行了修改，由于修改后的计划不合理而导致的窝工损失应当由工程师承担。
业主在不可调总价合同中承担的风险最小。
监理招标的宗旨是指对监理单位能力的选择。
经济合同当事人订立的“保证合同”，其法律形式是从合同。
施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应给予工期顺延但不给费用补偿。
由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。
承包商不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告。
下列财产中，土地所有权不得抵押。
由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于附加工作。
监理招标主要是对监理单位能力的选择。
根据《注册造价工程师注册管理办法》的规定，属于造价工程师执业范围的工作包括：工程造价咨询、工程造价咨询管理、工程造价咨询培训、工程造价咨询质量监督、工程造价咨询技术服务。
国家开放大学《工程招投标概论》形考任务1-4参考答案
国家开放大学《工程招投标概论》形考任务1-4参考答案形考任务11.（）是对通用条款的必要的修改和补充，它与通用条款共同成为承发包双方统一意愿的表现。
A.标准条款B.协议书C.质量保修书D.专用条款2.（）也成为经济索赔，是承包商要求取得合理的经济补偿。
A.工期索赔B.总索赔C.单项索赔D.费用索赔3.承包商提出的索赔主要包括两个方面，即（）。
A.单项索赔和工期索赔B.单项索赔和总索赔C.工期索赔和费用索赔D.总索赔和费用索赔4.造成工期延误或乙方经济损失的事件发生后（）天内，承包商向工程师发出索赔意向通知。
A.30B.26C.27D.285.总费用法一般是在（）的情况下才采用的计算索赔款的方法。
A.单项索赔B.费用索赔C.总索赔D.单项索赔6.（）通常其只适用于一些紧急工程项目、新型工程项目或对项目工程内容及技术经济指标未确定的项目和一些风险较大的项目。
A.分包合同B.总价合同C.单价合同D.成本加酬金合同7.（）是指每一件索赔事件发生后，索赔管理人员就针对该事件，在规定的索赔有效期内向工程师提出索赔要求，要求单项解决支付，不与其他的索赔事件混在一起。
A.工期索赔B.单项索赔C.总索赔D.费用索赔8.属于按索赔的合同依据分类的索赔是( ?)。
A.合同中默示的索赔B.工期索赔C.总承包人与分包人之间的索赔D.总索赔9.（）又称为一揽子索赔，是指对整个工程中发生的索赔事件，综合在一起进行索赔。
A.费用索赔B.总索赔C.工期索赔D.单项索赔10.投标文件中的（），但单价金额小数点有明显错误的除外。
A.大写金额和小写金额不一致的，以小写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准B.大写金额和小写金额不一致的，以小写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以总价金额为准C.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以总价金额为准D.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准11.评标委员会成员在正式对投标文件进行评审前，应当认真研究招标文件，评标委员会成员应当重点了解招标文件规定的（）。
新疆电大一体化工程招投标概论期末综合试卷
一、单选题（共15题，共30分）得分：30分1、抢险救灾紧急工程应采用( )方式选择实施单位。
A :公开招标B :邀请招标C :议标D :直接委托得分：2分本题分值：2分您的答案： D2、应当招标的工程建设项目，根据招标人是否具有( )，可以将组织招标分为自行招标和委托招标两种情况。
A :招标资质B :招标许可C :招标的条件与能力D :评标专家得分：2分本题分值：2分您的答案： C3、诚实信用是民事活动的一项基本原则，招标投标活动是以( )为目的的民事活动，当然也适用这一原则。
A :承揽工程任务B :签订承包合同C :确定中标企业D :订立采购合同得分：2分本题分值：2分您的答案： B4、下列不属于招标文件内容的是( )。
A :投标邀请书B :设计图纸C :合同主要条款D :财务报表得分：2分本题分值：2分您的答案： D5、招标文件、图纸和有关技术资料发放给通过资格预审获得投标资格的投标单位。
投标单位应当认真核对，核对无误后以( )形式予以确认。
A :会议B :电话C :口头D :书面得分：2分本题分值：2分您的答案： D6、在所有权的各项权能中，( )是核心。
A :占有权B :使用权C :收益权D :处分权得分：2分本题分值：2分您的答案：7、我国招标投标法规定，评标应由（）依法组建的评标委员会负责。
A :地方政府相关行政主管部门B :招标代理人C :中介机构D :招标人得分：2分本题分值：2分您的答案：8、投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，应（）。
A :以小写金额为准B :以大写金额为准C :由投标人确认D :由招标人确认得分：2分本题分值：2分您的答案：9、开标是指（）。
A :给所有投标者打分B :当众宣布中标者名单C :把投标文件当众启封揭晓D :打开投标文件得分：2分本题分值：2分您的答案：10、工程投标属于（）。
A :要约B :承诺C :要约邀请D :反要约得分：2分本题分值：2分您的答案：11、在工程施工期间，施工工程的占有权属于（）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
试卷编号：8337 座位号
浙江广播电视大学2006年秋季学期期末考试
《工程招投标概论》试题
2007年1月
一、填空题（每小题1分，共10分）
1.广义的建筑市场则是指与有关的一切供求关系的总和。
2.自然人自出生时起到死亡时止都具备能力。
3.合同成立和合同生效是两个法律概念。
4.保证的方式有一般保证和两种方式。
5.建筑法规定建设工程开工前必须向建设行政主管部门领取证。
6.根据《工程建设项目招标范围和规模的规定》施工单项合同结算价在万元人民币以上必须进行招标。
7.由同一专业的单位组成的联合体投标，其资质等级以的单位确定资质等级。
8.在确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、等实质性内容进行谈判。
9.施工合同中是《施工合同文本》中总纲性文件。
合同条件由通用合同条件和合同条件两部分构成。
二、单项选择题（每小题1分，共10分）
1. 对于合同当事人而言，所在国爆发战争是一种( )。
A．合法行为B．违法行为C．自然事件 D.社会事件
2. A建设单位的一个施工项目由于资金困难而停工，但按照合同约定，B施工单位仍有该项目的照管责任，该地区突遇山洪暴发，与该项目相邻的C单位在未与A、B单位联系的情况下主动帮助抗灾抢险，C单位为此行为付出了一定的资金，该笔资金应当由( )。
A．A单位B．B单位单位 D.监理单位
3. 诉讼时效期间从权利人( )之日起算。
A．权利受到侵害B．提起诉讼
C.知道或者应当知道其权利受到侵害D．被告知其权利受到侵害
4. 订立合同必须经过一定的程序，不同的合同其订立的程序可能不同，但其中( )是每个合同都必须经过的程序。
A．担保和承诺B．要约和担保C．要约和承诺 D.承诺和公证
5. 在下列合同中，( )合同是可变更的合同。
A．一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益的
B．以合法活动掩盖非法目的的
C．因重大误解而订立的
D．损害社会公共利益的
6. 仲裁委员会的仲裁裁决做出以后，当事人应当履行。
当一方当事人不履行仲裁裁决时，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向( )申请执行。
A当地人民政府B．人民法院C．仲裁委员会 D.调解委员会
7. 招标人对已发出的招标文件进行必要的修改或者澄清，应当在招标文件要求提交投标文
件截止时间至少( )日前，以书面形式通知所有招标文件收受人
A．5 B．15 C．20 D．30
8. 《招标投标法》第19条规定，招标人应当根据招标项目的( )编制招标文件。
A投资B．建设规模
C．占地面积D．特点和需要
9. 《招标投标法》第24条规定：“依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发放之日起
至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于( )日”。
A．10 B．15 C．20 D．7
10. 招标人以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人的，对潜在投标人实行歧视待遇的，
强制要求投标人组成联合体共同投标的，或者限制投标人之间竞争的，责令改正，可以处( )万元的罚款。
A．1 B．1～5 C．5～10 D．10
三、多项选择题（每小题2分，共20分。
每题的各选项中，有2个或2
个以上符合题意。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选题得分）
1. 法律事实按是否包含当事人的意志分为事件和行为两类。
其中，行为通常表现为( )。
A.民事法律行为B．行政行为
C.违法行为D．自然行为
E．司法行为
2. 法律关系的终止，分为( )。
A．权利终止B．自然终止
C．义务终止D．违约终止
E.协议终止
3. 工程建设项目招标范围包括( )。
A.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目
B.施工单项合同估算价在100万元人民币以上的
C.关系社会公共利益、公众安全的大型基础设施项目
D.使用国际组织或者外国政府资金的项目
E.关系社会公共利益、公众安全的大型公用事业项目4. 《工程建设项目招标范围和规模标准规定》第8条规定：建设项目( )，经项目主管部门批准，可以不进行招标。
A.与科技、教育、文化相关的B．涉及生态环境保护的
C建筑艺术造型有特殊要求的D．勘察、设计采用特定专利的
E．勘察、设计采用专有技术的
5. 参加投标竞争的投标人，应当具备( )条件。
A.具有相应能力来承担招标项目
B.满足国家有关的对投标人资格条件的规定
C．满足招标文件对投标人资格条件的规定
D．是法人或者其他组织
E．具有一定数量的注册建造工程师
6. 在我国解决争议的方式主要有( )
A.和解
B.斡旋
C.调解
D.仲裁
E.诉讼
7. 根据我国《合同法》和《招投标法》的规定从招标人发布招标公告或向投标人发出投标邀请函到签订工程承包合同的全过程具体表现为订立合同过程的( )。
A．邀约邀请B．邀约
C．承诺邀请D．承诺
E．履行承诺
8. 1999年版《施工合同示范文本》是由( )组成。
A．协议书B．通用条款
C．专用条款D．特殊条款
E．普通条款
9. 在以下( )情况下工期索赔是合理的
A．不利的现场条件
B．非承包商原因造成的停电
C．业主延误支付工程款
D．设计变更工程量增大
E．租赁的施工设备有故障
10. 施工索赔的依据应包括( )。
A.业主认可的施工组织设计
B.图纸变更
C．工程现场气候记录 D.施工定额
E．承包人内部的劳务合同
四、简答题（每小题6分，共30分）
1.导致委托代理关系终止的原因是什么
2.要约和要约邀请的区别
3.定金的含义和特点是什么
4.中标无效的情况有哪些
5.什么是索赔索赔的特征是什么
五、案例分析题（每小题15分，共30分）
1. 某建设单位经当地主管部门，自行组织某项建设项目施工公开招标工作，招标程序下：成立招标工作小组；发出招标邀请书；编制招标文件；编制标底；发放招标文件；投标单位现场踏勘和招标答疑；接收投标文件；开标；确定中标单位；发出中标通知书；签订承包合同。
该工程有A、B、C、D、E五家经资格审查合格的施工企业参加投标。
经招标小组确定的评标指标及评分方法为：评标指标包括报价、工期、企业信誉和施工经验四项，
权重分别为50％、30 9／6、10％、10％；报价以所有投标书中报价最低者为标准(该项满
分)，在此基础上，其他各家的报价比标准值每上升1％扣5分；工期比定额工期(600天)
提前15％为100分，在此基础上，每延后10天扣3分。
五家投标单位的投标报价及有关评分如下表：
问题：
(1)该工程的招标工作程序是否妥当为什么
(2)招标人对投标人进行资格预审的要求有哪些
2. 1997年1月8日，某市光明百货公司与富华家具厂签订了一份购销合同。
合同规定，
由富华家具厂在1997年10月1日前，分二批供应光明百货公司家具经营部豪华沙发500
套，货款总计40万元，并规定了沙发的样式和质量标准。
合同中还规定定金条款，由光明
百货公司交付富华家具厂10万元定金，并约定不履行的违约金比例为愈期部分货款的3％。
合同订立后，光明百货公司支付10万元作为定金。
第一批货已如期交付，第二批交货时间
已过，不见富华家具厂交货。
原来富华家具厂因人员有限，且又忙于履行与另外几家商场
订立的家具购销合同，就没有履行同光明百货公司的沙发购销合同。
光明百货公司于是向
人民法院起诉，要求富华家具厂双倍返还其接受的定金共20万元，交纳违约金，并继续履
行合同。
问题：
（1）.请问法院应如何受理此案。