合同管理知识培训考试题库及答案
2023年监理工程师之合同管理通关考试题库带答案解析
2023年监理工程师之合同管理通关考试题库带答案解析单选题（共30题）1、关于《标准施工招标文件》合同文本及条款的说法，正确的是（）。
A.通用合同条款和专用合同条款应当不加修改地引用B.通用合同条款可以约定专用合同条款补充、细化时，允许与通用合同条款不一致C.各行业编制的标准施工招标文件的通用合同条款，可结合施工项目的具体特点进行补充、细化D.通用合同条款与专用合同条款相互矛盾时，合同无效【答案】 B2、在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是（）招标。
A.施工B.设备采购C.设计D.材料采购【答案】 C3、在设计施工合同履行过程中，关于承包人提交实施项目的计划说法正确的是（）。
A.发包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划B.发包人应在专用条款约定的期限内批复C.批准的计划作为“合同进度计划”D.监理人未在约定的时限内批准，计划不能实施【答案】 C4、下列施工合同文件中，解释顺序优先的是( )。
A.中标通知书B.投标书C.施工合同专用条款D.规范【答案】 A5、《标准施工招标文件》中，有关综合评估法评标的说法中，不正确的是（）。
A.投标人投标报价明显低于成本，且不能合理说明的，不能成为中标人B.评审的综合评分，最接近标底的优先C.评标委员会按照评标办法所列分值构成与评分标准进行打分，按得分从高到低顺序推荐中标人D.适用于招标人对招标项目的技术、性能有专门要求的招标项目【答案】 B6、胶体和β葡聚糖含量的增多对GI值的影响是（）。
A.使之升高B.使之降低C.无变化D.先升高，后降低【答案】 B7、下列设计施工总承包合同文件中，解释顺序最为优先的是（）。
A.中标通知书B.投标函C.专用合同条款D.承包人建议书【答案】 A8、投标保证的有效期至（）。
A.开标B.定标C.发出中标通知书D.由招标文件确定【答案】 D9、下列情况中，投标保证金予以退还的是（）。
A.投标人在投标有效期内撤销投标文件B.按照招标文件要求提交投标保证金，未中标的投标人C.中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同D.在签订合同时向招标人提出附加条件【答案】 B10、根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察费用实行（）制度。
监理工程师合同管理考试题及答案
监理工程师合同管理考试题及答案篇1:监理工程师合同管理考试题及答案2015年《监理工程师合同管理》考试真题及答案(完整版)一、单项选择题(共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)1．工程建设涉及的合同中，采用定金担保的合同是（）。
A．施工合同B．监理合同C．勘察合同D．仓储合同2.在借款合同中，货币表现为合同法律关系的（）。
A．主体B．客体C．权利D．义务3.下列合同法律关系的客体中，属于行为的是（）。
A．建筑材料B．建筑设备C．勘察设计D．知识产权4.招标代理过程中，由于代理行为过程产生的后果，应由（）承担责任。
A．招标代理机构B．招标监管部门C．投标人D．招标人5.根据《担保法》，不能作为质押担保的是（）。
A．建设用地使用权B．股权C．注册商标专用权D．专利权6.某工程施工招标，合同估算价为3000万元，招标人要求提交的投标保证金额度应不超过（）万元。
A．60B．80C．350D．3007.下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（）。
A．台风导致脚手架坍塌B．雷电引起火灾C．建筑材料运输车在工地被吊袋砸坏D．洪灾引起的沉降8.关于标准施工招标文件的说法，错误的是（）。
A．标准施工招标文件能够完整的约束招标投标主体行为B．标准施工招标文件是施工的示范本本，招标人应优先选用C．标准施工招标文件规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为 D．标准施工招标文件具有强制性9.技术复杂的项目可分两阶段招标，关于两阶段招标的说法，错误的是（）。
A．两阶段招标可采用公开招标，也可采用邀请招标B．第一阶段招标属于工程项目实施方案选择阶段C．第一阶段投标的实施方案允许附带报价D．第一阶段招标开标时，可以请投标人各自讲解递交的投标方案 10.关于招标项目标底或投标限价的说法，正确的是（）。
A．若招标项目设有标底，开标时应当公布B．设有最高投标限价地，应规定最低投标限价C．评标时可以投标报价是否接近标底作为中标条件D．可以投标报价超过标底上下15%作为否定投标的条件11.工程投标时，投标保证金对投标人具有约束力的期限是（）。
大学《招投标与合同管理》试题库及答案
收藏
A.
中标书
B.
协议条款
C.
合同条件
D.
协议书
回答错误！正确答案：C
《建设工程勘察合同》中，承担违约责任的形式主要是向对方支付违约金和赔 偿金，其中（）是合同必备条款。
收藏
A.
赔偿金
B.
违约金和赔偿金都
C.
违约金
D.
违约金和赔偿金都不
回答错误！正确答案：C
自开标至定标的期限，除特殊情况可适当延长之外，小型工程不得超过10天，
收藏
A.
代理人不可单方面辞去委托
B.
被代理人可单方面取消委托
C.
必须双方协商一致
D.
被代理人丧失民事行为能力
回答错误！正确答案：B
设计阶段监理工程师进行合同管理的权力是由（ ）来确定的收藏
A.
设计合同
B.
设计委托书
C.
监理委托合同
D.
规划部门批示
回答错误！正确答案：C
在勘察设计合同执行中，若委托方不履行合同，则它（）。
收藏
A.
概预算
B.
合同条款
C.
全过程
D.
招标工作
回答错误！正确答案：C
投保建筑工程一切险”后，被保险人实际受到的损害将由保险公司赔偿（）
收藏
A.
规定为工程一切险和人身保险赔偿的损失
B.
规定为除外责任内的损失
C.
在承保责任范围内的全部损失
D.
全部损失
回答错误！正确答案：C
不可抗力事件发生后，承包方应在24小时内向建设单位通报受害情况。灾害继 续发生，承包方应每隔（）向建设单位报告一次灾害情况，直至灾害结束。
建筑工程招投标与合同管理考试试题二级建造师备考题库
建筑工程招投标与合同管理考试试题二级建造师备考题库一、单项选择题：每题的备选答案中,只有一个最符合题意.1分/题,共20分1、业主是指 CA、有一定生产能力、技术装备、流动资金,能够承包工程建设任务的建筑业企业B、能对工程建设提供估算测量、管理咨询、建设监理等智能型服务的机构C、对某项工程建设有需求,又具有该工程建设资金和准建证件,在建设工程市场中发包工程项目的法人、组织和自然人D、不用遵守市场规律的客体2、中华人民共和国招投标法规定,依法必须招标的项目,自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于 .A、20B、30C、10D、153、下列合同文件的表述,不正确的是 .A、专用条款的内容比通用条款更明确、具体B、合同文件中专用条款的解释优先于通用条款C、合同文件之间应能相互解释、互为说明D、专用条款与通用条款是相对立的4、评标委员会成员中,成员人数为人以上单数,其中经济、技术专家不得少于成员总数的 .3,3/4 B、3,2/3 C、5,2/3 D、5,3/45、招标投标活动的公开原则首先要求要公开.A、招标活动信息B、评标委员会成员名单C、工程设计文件D、评标标准6、承包人在索赔事件发生后的 C 天以前,应向工程师正式提出索赔意向通知.A、14B、7C、28D、217、在必须进行招标的工程建设项目中,施工单项合同估算价在人民币以上的,必须进行招标.20万元 B、120万元 C、200万元 D、2000万元8、索赔是指在合同的实施过程中, D 因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而遭受损失后,向对方提出的补偿要求.A、业主B、第三方C、承包商D、合同当事人一方9、下列工程分包说法正确的是 .A、施工总承包人不得将工程主体结构的施工分包给其他单位B、工程分包后,总承包人不再对分包工程承担任何责任C、施工总承包人可以将其承包工程中的专业工程自主分包给分包商D、分包单位可以将其承包的建设工程再分包给其他单位10、某工程投标总价为500万,则投标保证金最高不超过万元.A、10B、20C、50D、10011、招标人采用邀请招标的方式,应当向个以上的具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或其他组织发出投标邀请.A、二B、三C、四D、五12、根据我国招标投标法规定,招标人需要对发出的招标文件进行澄清或修改时,应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少天前,以书面形式通知所有招标文件收受人.A、10B、15C、20D、3013、一般情况下,公开招标的项目资格审查大多采用A、资格预审B、资格后审C、在购买招标文件时审查D、在签订合同时审查14、合同的签订时间为A、中标人确定后15日内B、中标通知书发出30日内C、口头通知中标人后30日内D、中标通知书发出15日内15、开标时间应为 .A、任一时间B、投标截止时间C、评标前的任一时间D、发售招标文件后的15日内16、以下除哪项外,其余都为合同争议处理方式A. 和解B. 调解C. 仲裁D. 申述17、下面评标委员会成员中符合招标投标法规定的是C .A、某甲,由投标人从省人民政府有关部门提供的专家名册的专家中确定B、某乙,现任某公司法定代表人,该公司常年为某投标人提供建筑材料C、某丙,从事招标工程项目领域工作满10年并具有高级职称D、某丁,在开标后,中标结果确定前将自己担任评标委员会成员的事告诉了某投标人18、下列联合体共同投标的说法正确的是 .A、两个以上法人或其他组织可以组成一个联合体,以一个投标人的身份共同投标B、联合体各方只要其中任意一方具备承担招标项目的能力即可C、有同一专业的单位组成的联合体,投标时按照资质等级较高的单位确定资质等级D、联合体中标后,应选择其中一方代表与招标人签订合同19、在施工过程中,由于发包人或工程师指令修改设计、修改实施计划、变更施工顺序,造成工期延长和费用损失,承包商可以提出索赔.这种索赔属于引起的索赔.A、地质条件的变化B、不可抗力C、工程变更D、业主风险20、以下除哪项外,都应该做为无效投标文件处理A. 逾期送达或者未送达指定地点B. 投标文件未按要求密封C. 投标文件中出现少量错误,但不影响投标文件含义D. 投标人名称或组织结构与资格预审时不一致二、多项选择题每题的备选答案中,至少有两个符合题意,2分/题,错选不得分,少选或选对一个每个得0.5分,共20分1、我国招投标法规定,招投标活动应当遵循的原则.A、公开B、公平C、公正D、诚实信用E、平等2、我国招投标法规定,开标时由检查投标文件密封情况,确认无误后当众开封.A、招标人B、评标委员会C、投标人或投标人推选的代表D、地方政府相关行政主管部门E、公正机构3、按照施工合同示范文本的规定,由于等原因造成的工期延误,经工程师确认后工期可以顺延.A、发包人未按约定提供施工场地B、分包人对承包人的施工干扰C、设计变更 D、承包人的主要施工机械出现故障E、发生不可抗力4、招标投标法规定,投标文件的投标人应确定为中标人.A、满足招标文件中规定的各项综合评价标准的最低要求B、最大限度的满足招标文件中规定的各项综合评价标准C、满足招标文件各项要求,并且报价最低D、满足招标文件各项要求,并且经评审的价格最低,但是投标价格低于成本的除外E、满足招标文件各项要求,并且经评审的价格最高5、下列建设工程总承包合同的说法,正确的是 .A、总承包单位可以按合同规定对工程项目进行分包和转包B、建设工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位C、建设工程总承包合同订立后,发包人和承包人双方都应按合同的规定严格履行D、建设工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责E、总承包单位就分包工程对建设单位不承担责任6、投标单位在下列情况,将被没收投标保证金.A、投标有效期内撤回其投标文件B、中标单位未在规定期限内提交履约保证金C、中标单位签订了合同后D、领取招标文件,但未参加投标的E、中标单位未在规定期限内签订合同的7、建设工程索赔按合同的依据不同可分为.A、合同内索赔B、工期索赔C、费用索赔D、合同外索赔E、道义索赔8、下列等特殊情况,不适宜进行招标的项目,按照国家规定可以不进行招标.A、涉及国家秘密B、使用国际组织或者外国援助资金的项目C、国家特许的融资项目D、利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的E、停建或缓建后恢复建设的单位工程,且承包方未发生变更的9、采用公开招标方式, 等都应当公开.A、评标的程序B、评标人的名单C、开标的程序D、评标的标准E、中标的结果10、某省地税局办公楼扩建工程项目招标,十多家单位参与竞标,根据招标投标法联合体投标的规定,下列说法正确的有 .A、A单位资质不够,可以与别的单位组成联合体参与竞标B、B、C两单位组成联合体投标,他们应当签订共同投标协议.C、D、E两单位构成联合体,他们签订的共同投标协议应当提交招标人D、F、G两单位构成联合体,他们各自对招标人承担责任E、H、I两单位构成联合体,两家单位对投标人承担连带责任三、填空题：共10空,每空1分,共10分1、公开招标形式一般对投标人的数量不予限制,故也称之为无限竞争性招标 .2、常见的评标办法为经评审的最低投标价法、综合评估法 .3、合同形式指协议内容借以表现的形式,合同的形式有书面形式、口头形式、其他形式.4、施工合同文本由协议书、通用条款,专用条款三部分组成.四、判断题1分/题,共10分1、一个建设项目报建一般在发布招标公告后进行. F2、由同一专业单位组成的联合体,按照资质等级较高的单位确定资质.F3、依照我国建筑法,国内施工工程可以转包. F4、如果否决不合格投标者后,因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的,评标委员会可以否决全部投标.招标人应当依法重新招标. Y5、要约通知发出后即生效. F6、联合体投标的投标文件未附联合体各方共同投标的协议或联合体章程. F7、投标有效期是指投标文件开始递交之日起至签发中标通知书这段时间. F修改：投标有效期是投标文件截止之日起到发出中标通知书这段时间.8、投标人与中标人签订合同10个工作日内,应当向未中标的投标人退还投标保证金. F 原因：应该是5个工作日内退还未中标人的保证金.9、使用纳入财政管理的各种政府性专项建设资金项目必须进行公开招标. Y10、索赔与反索赔具有同时性. Y五、名词解释题：5分/题,共15分1、建设工程投标报价：2、工程量清单计价：3、工程造价咨询单位：六、简答题：5分/题,共15分1、简单阐述工程项目施工投标程序.2、简述变更价款的确定程序.3、工程建设中业主和承包商遇到的风险主要有哪些方面.七、案例分析题：共10分某建筑公司乙方于某年4月20日与某厂甲方签订了修建建筑面积为3000㎡工业厂房带地下室的施工合同.乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准.该工程的基坑施工方案规定：土方工程采用租赁一台斗容量为1m3的反铲挖掘机施工.甲、乙双方合同约定5月11日开工,5月20日完工.在实际施工中发生如下几项事件：1因租赁的挖掘机大修,晚开工2天,造成人员窝工10个工日；2基坑开挖后,因遇软土层,接到监理工程师5月15日停工的指令,进行地质复查,配合用工15个工日；35月19日接到监理工程师于5月20日复工令,5月20日—5月22日,注意：此处索赔3天因下罕见的大雨迫使基坑开挖暂停,造成人员窝工10个工日；45月23日用30个工日修复冲坏的永久道路,5月24日恢复正常挖掘工作,最终基坑于5月30日挖坑完毕.问题：1建设工程索赔按索赔目的不同分为哪几类2合同文件作为索赔的最主要依据,其内容包括哪些其优先解释顺序如何3每项事件工期索赔各是多少天总计工期索赔是多少天4有关费用索赔方面,可以索赔的共有多少工日一、单项选择题：1、C2、A3、D4、C5、A6、C7、C8、D9、A10、A 11、B 12、B 13、A 14、B 15、B 16、D 17、C18、A 19、C 20、C二、多项选择题：1、ABCD2、CE3、ACE4、BD5、BCD6、ABE7、ADE8、ADE9、ACDE 10、BCE三、填空题：1、无限竞争性招标2、经评审的最低投标价法、综合评估法3、书面形式、口头形式、其他形式4、协议书、通用条款、专用条款四、判断题：1、×2、×3、×4、√5、×6、×7、×8、×9、√ 10、√五、名词解释题：1、建设工程投标报价：是投标文件中经济标的主要内容,它是投标人计算和确定承包该项工程的投标总价格.2、工程量清单计价：使之投标人完成由招标人提供的工程量清单所需的全部费用,包括分部分项工程费,措施项目费,其他项目费和规费,税金.3、工程造价咨询单位：是指接受委托,对建设项目工程造价的确定与控制提供专业服务,出具工程造价成果文件的中介组织或咨询服务机构.六、简答题：1、简单阐述工程项目施工投标程序.1获取招标信息,成立投标班子,决定是否投标2参加资格预审3若通过,则购买招标文件4研究招标文件,踏勘现场,参加标前会议5制定施工方案及计划,决定投标报价策略6确定投标报价7编制及递交投标文件8参加开标会议9接收中标通知书后提交履约保证金,签合同2、变更价款的确定程序：P147设计变更后,承包人在工程设计变更确定后14 天内,提出变更工程价款的报告,经工程师确认后调整合同价款.承包人在确定变更后14 天内不向工程师提出变更价款报告时,视为该设计变更不涉及合同价款的变更.工程师应在收到变更工程价款报告之日起14天内予以确认,工程师无正当理由不确认时,自变更价款报告送达之日起14天后变更工程价款报告自行生效.3、工程建设中业主和承包商遇到的风险有：1政治风险2经济风险3自然风险4业主和承包商资信风险5出具保函风险6合同条款风险7其他风险七、案例题：1、解：1建设工程索赔按索赔目的不同分为工期索赔和费用索赔两类2合同文件的组成内容及优先解释顺序如下：本合同中标通知书投标书及其附件本合同专用条款本合同通用条款标准、规范及有关技术资料图纸工程量清单工程报价单或预算书合同履行中,发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分.3事件1：索赔不成立.因此事件发生原因属承包商自身责任.事件2：索赔成立.因该施工地质条件的变化是一个有经验的承包商所无法合理预见的.索赔工期5天5月15日—5月19日事件3：索赔成立.因特殊反常的恶劣天气造成的工程延误.索赔工期3天5月20日—5月22日事件4：索赔成立.因恶劣的自然条件或不可抗力引起的工程损坏及修复应由业主承担责任.索赔工期1天5月23日所以总计工期索赔是5+3+1=9天415+30=45个工日一、判断题每小题2分,共计20分1．建筑市场的主体是指参与建筑生产交易的各方.其中包括：业主、承包商和工程咨询服务机构. Y2．建设工程交易中心的基本功能：信息服务功能、场所服务功能、监督管理职能修改为：集中办公功能. F3．建设工程的招标投标主体包括：招标人、投标人、招标代理机构.Y4．公开招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标. F5．招标实施阶段是整个招标过程的实质性阶段.主要包括：发布招标公告或投标邀请书,组织资格预审,召开标前会议,开标、评标和定标. Y6．通过资格预审淘汰资格预审文件达不到要求的企业,淘汰总分低的投标者.F7. 投标人收到招标单位的授标通知书,即获得工程承建权,称为中标或得标,表示投标人在投标竞争中获胜. Y8．投标文件必须严格按照招标文件的规定编写,可以对招标文件要求进行修改或提出保留意见. F9．详细评审的内容包括对投标文件的符合性评审、技术性评审、商务性评审、投标文件的澄清和说明、应当作为废标处理的情况. F10．中标通知书对招标人和中标人具有法律效力.中标通知书发出后,招标人改变中标结果的,应当依法承担法律责任. Y二、单项选择题每小题2分,共计20分1．按照规定,招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起日之内订立书面合同.A．20 B．30C．25 D．352．邀请招标是一种由招标人选择位符合招标条件的供应商或承包商,向其发出投标邀请,由被邀请的供应商、供应商投标竞争,从中选定中标者的招标方式.A．2 B．4C. 3 D．53．建设工程标底是指招标人根据国家有关规定计算出来的造价,是建设工程的 .A．计划价格 B．预期价格C．实际价格 D．合同价格4．申请领取施工许可证,应具备的条件之一为：建设工期超过一年的,到位资金原则上不得少于工程合同价的 .A. 30％ B．40％C．50％ D．60％5．施工招标文件的内容一般不包括 .A．工程量清单B．资格预审条件C. 合同条件D．投标须知6．投标报价人员在总价基本不变的情况下可以采用不平衡报价法使中标后企业利益最大化.在清单工程量不准确的情况下,对可能增加的工程量,可以报 .A．高单价B．低单价C．原单价D．市场价7．招标人和中标人按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同后,中标人 .A．应当按照合同约定履行义务,完成中标项目B．可将中标项目分解后分别向他人转让C．可向他人转让中标项目D．可将中标项目中的部分非主体工作分包给他人完成8．建设工程委托监理合同的履行中,监理人因过失造成工程重大事故后,向委托人赔偿的原则是 .A．按工程实际损失计算赔偿B．扣除合同约定的全部监理酬金C．赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额D．应当双倍返还定金9．型设部和国家工商行政管理局联合发布了两个设计合同示范文本,建设工程设计合同二GF一2000一0210与一GF一2000—0209中条款内容差异的主要原因是由于建设工程设计合同二GF一2000一0210委托的工作内容不同,即承包工程项目的任务.A．勘察、设计B．设计、施工C. 专业工程设计D．民用建筑工程设计10．承包商提出的索赔主要包括两个方面,即 .A．单项索赔和总索赔B．工期索赔和费用索赔C．单项索赔和工期索赔D．总索赔和费用索赔三、多项选择题每小题5分,共计10分1．狭义的建筑市场 .A．一般指有形建筑市场B．一般指无形建筑市场C．它是以工程承发包交易活动为主要内容D．它是指承载与建筑业生产经营活动相关的一切交易活动的总称2．工程施工招标一般划分为三个阶段.A．招标准备 B．招标实施C．定标签约 D．屡约E．评标一、判断题每小题2分.共计20分1. √ 2．× 3. √ 4．× 5．√6．× 7．√ 8．× 9．× 10. √二、单项选择题每小题2分,共计20分1．B 2．C 3．B 4．A 5．B6．A 7．A 8．C 9．C 10．B三、多项选择题每小题5分,共计10分1．AC 2．ABC四、简答题每小题5分,共计50分1．什么是建设工程交易中心的三项基本功能答：建设工程交易中心的三项基本功能是：信息服务功能、场所服务功能和集中办公功能.2．建筑工程招标、投标的特点主要表现在哪几方面答：工程招标投标的特点主要表现在以下几个方面：程序规范；多方位开放,透明度高；投标过程统一、有效地监督；公平、客观；双方一次成交.3.中华人民共和国招标投标法是如何规定招标的条件的答：根据中华人民共和国招标投标法第九条规定：“招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的,应当先履行审批手续,取得批准.招标人应当有进行招标项目的相应资金或者资金来源已经落实,并应当在招标文件中如实载明.”4．投标文件的组成一般应包括哪些内容答：投标文件的组成一般应包括：投标书及其附录；投标授权委托书；投标保证金；填有报价的工程量清单；辅助资料表；证明合格资质的材料；其他要求提供的资料.5．影响投标决策的客观因素有哪些答：影响投标决策的客观因素：1业主和监理工程师的情况2竞争对手和竞争形势的分析3法律、法规的情况4风险问题6．建设工程评标程序分为那几个阶段答：建设工程评标程序分为：评标的准备、初步评审、详细评审、编写评标报告.7．建设工程施工合同订立应具备的条件是什么答：建设工程施工合同订立应具备的条件：1初步设计已经批准.2工程项目已经列入年度建设计划.3有能够满足施工需要的设计文件和有关技术资料.4建设资金和主要建筑材料设备来源已经落实.5招标工程中标通知书已经下达.8．简述索赔的原因答：索赔经常发生的原因,主要有：风险分担不均,施工条件变化,工程变更,工期拖延,业主或承包商违约,合同缺陷,国家法令变更与物价波动等.9．建筑工程招投标的主体包括有哪些答：建筑工程招投标的主体包括：招标人、投标人、招标代理机构.10．投标的含义是什么答：投标的含义：投标指承包商根据业主的要求或以招标文件为依据,在规定期限内向招标单位递交投标文件及报价,争取工程承包权的活动.。
招投标与合同管理试题库+答案
招投标与合同管理试题库+答案一、单选题（共40题，每题1分，共40分）1、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。
按照设计范本的规定，设计人应( )A、没收全部定金补偿损失B、要求发包人支付双倍的定金C、要求发包人补偿实际发生的损失D、要求发包人付给合同约定设计费用的50%正确答案：D2、( )不属于合同文件。
A、图纸B、中标通知书C、施工日记D、工程量清单正确答案：C3、合同无效、被撤销或者终止时，合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力为( )。
A、经当事人主张而无效B、有效C、无效D、可撤销正确答案：B4、合同法律关系主要的是由法律规范调整的( )A、经济侵权关系B、刑事法律关系C、民事权利义务关系D、行政法律关系正确答案：C5、按照《FIDIC土木工程施工合同条件》（99版），下列不属于发包人权利的是( )A、指定分包B、批准合同转让C、在特定条件下终止合同D、以上都不是正确答案：A6、根据施工索赔的规定，可以认为索赔是指( )。
A、业主与承包商之间的双向索赔B、不包括承包商与分包商之间的索赔C、只限承包商向业主索赔D、业主无权向承包商索赔正确答案：A7、公开招标邀请的投标人是( )。
A、上级部门规定的B、不特定的C、招标投标管理部门指定的D、特定的正确答案：B8、评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的( )A、3/4B、2/3C、1/3D、1/2正确答案：B9、某村果园长期管理不善，连年无收益，王某以每年上缴500元承包费为条件与村委会签订承包合同，承包期5年。
承包后王某精心管理，当年净收益多达3000元。
村委会主任即要求修改合同，增加承包费，王某不允。
村委会主任便废除原合同，以1200元年承包费的条件承包给他人。
在下述各种意见中，正确的意见应该是( )。
招投标与合同管理考试模拟题(附答案)
招投标与合同管理考试模拟题（附答案）一、单选题（共40题，每题1分，共40分）1、根据《合同法》的规定，要约在( )生效。
A、要约发出时B、受要约人知晓其内容时C、到达受要约人时D、要约规定的时间正确答案：C2、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。
采购方应( )。
A、按照实际交货数量及时付款B、按照订购数量及时付款C、拒付货款并索赔D、待供货方补足数量后再付正确答案：B3、自中标通知书发出( )内，建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同。
A、30天B、15天C、35天D、21天正确答案：A4、下列选项中说法正确的是( )A、承包商可以向业主提出索赔，业主也可以向承包商提出索赔B、索赔发生在工程建设各阶段，但在施工竣工后发生较多C、工程师对索赔的反驳，应该把承包人当作对立面，但应公正D、总索赔比单项索赔要更易处理和解决正确答案：A5、《合同法》第69条规定，当事人依照《合同法》第68条的规定主张不安抗辩权而中止履行的，应当及时通知对方。
对方提供适当担保时，应当( )A、拒绝履行B、恢复履行C、由人民法院裁决D、变更合同正确答案：B6、合同可以变更，但是当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为( )A、变更为可撤销B、已经变更C、部分变更D、未变更正确答案：D7、发包人应在在双方计量确认后( )内，向承包人支付工程款（进度款）。
A、42天B、14天C、28天D、7天正确答案：B8、施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列正确的为( )。
A、中标通知书、专用条款、通用条款、图纸B、专用条款、通用条款、中标通知书、图纸C、中标通知书、协议书、专用条款、通用条款D、中标通知书、投标书、协议书、图纸正确答案：A9、在施工合同中,就支付工程款而言,债权人是 ( ) 。
A、供货单位B、监理单位C、施工单位D、建设单位正确答案：C10、采用银行的有条件保函，在承包人没有实施合同或者未履行合同义务时，由( )对执行合同部分和未执行合同部分加以鉴定。
采购与合同管理考试试题及答案
采购与合同管理考试试题一、案例分析(80分)案例1(10分)：某山区农民赵某家中有一花瓶，系赵某的祖父留下。
李某通过他人得知赵某家有一清朝花瓶，遂上门索购。
赵某不知该花瓶真实价值，李某用1万5千元买下。
随后，李某将该花瓶送至某拍卖行进行拍卖，卖得价款11万元。
赵某在一个月后得知此事，认为李某欺骗了自己，通过许多渠道找到李某，要求李某退回花瓶。
李某以买卖花瓶是双方自愿的，不存在欺骗，拒绝赵某的请求。
经人指点，赵某到李某所在地人民法院提起诉讼，请求撤销合同，并请求李某返还该花瓶。
【问题】(1)赵某的诉讼请求有无法律依据？为什么？(2)法院应如何处理？案例2(10分)：甲公司与乙公司签订一份秘密从境外买卖免税香烟并运至国内销售的合同。
甲公司依双方约定，按期将香烟运至境内，但乙公司提走货物后，以目前账上无钱为由，要求暂缓支付货款，甲公司同意。
3个月后，乙公司仍未支付货款，甲公司多次索要无果，遂向当地人民法院起诉要求乙公司支付货款并支付违约金。
【问题】(1)该合同是否具有法律效力？为什么？(2)法院应如何处理？(1)该合同属于无效合同。
案例3(10分)：某年3月，乙商场欲购进春装，遂向数家服装厂发去传真，称本商场欲购进春装，如有新款，请附图样及说明，本商场将派人前往洽谈。
数家服装厂均给乙商场回电，并寄去图样及说明。
甲服装厂不仅寄去图样及说明，还送了100套服装到乙商场。
乙商场在看货之后，因不满意而决定不购买。
甲服装厂遂诉至法院，认为乙商场向自己发来的传真属要约，自己送货上门的行为属承诺，合同成立。
乙商场拒收服装是违法行为，应承担违约责任。
乙商场则认为自己发出的传真属于要约邀请，甲服装厂的送货行为不是承诺，无权要求自己购买服装，应自负送货的损失。
【问题】(1)乙商场发出的传真是要约还是要约邀请？甲服装厂的送货行为是要约还是承诺？(2)乙商场是否应该承担违约责任？案例4(10分)：甲与乙是好友，甲因扩大店面急需资金向乙借款10万元，乙要求甲提供担保，甲将自己的奥迪车出质给乙，乙因自己不会开车，要求甲将该车开回。
建筑工程招投标及合同管理考试题(含答案)
建筑工程招投标与合同管理考试题及答案一、单项选择题1、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（）。
A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验2、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。
订立合同时约定的合同工期概念应为，从（）的日历天数计算。
A、合同签字日起按投标文件中承诺B、合同签字日起按招标文件中要求C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺D、合同约定的开工日起按招标文件中要求3、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。
采购方应（）。
A、拒付货款并索赔B、按照订购数量及时付款C、按照实际交货数量及时付款D、待供货方补足数量后再付4、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。
承包商（）A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求B、认为要求合理，先行支付后再向业主索要C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告5、合同法律关系主要的是由法律规范调整的（）。
A、行政法律关系B、民事权利义务关系C、刑事法律关系D、经济侵权关系6、经济合同当事人订立的“保证合同”，其法律形式是（）。
A、主合同B、从合同C、独立合同D、无条件地必须履行的合同7、中标的承包商将由（）决定。
A、评标委员会B、业主C、上级行政主管部门D、监理工程师8、业主在（）合同中承担的风险最小。
A、可调总价B、不可调总价C、单价D、成本加酬金9、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以( )为准。
A、招标文件中的规定B、现场考察时招标单位的口头解释C、招标单位在会议上的口头解答D、发给每个投标人的书面质疑解答文件10、下列各项中，( )不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。
2023年监理工程师之合同管理题库及精品答案
2023年监理工程师之合同管理题库及精品答案单选题（共40题）1、某建设项目开标后，评标委员会发现某投标人的工程量清单中，总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致。
请该投标人澄清时，投标授权人经核算后，认为总价、单价都有错误，遂提出新的单价和总价。
该投标书的报价应以()为准。
A.原总价B.原单价与工程量乘积之和C.新总价D.新单价与工程量乘积之和【答案】 B2、合同担保中，关于抵押的说法正确的是（）。
A.应收账款可用于抵押B.抵押物应当移交债权人C.抵押物只能由第三人提供D.扣押的财产不得抵押【答案】 D3、某招标项目开标时，发现投标人未按要求提供合格的投标保函，投标人随即要求撤回投标文件，此时应()A.按无效投标处理B.要求投标人补交投标保函C.进入评标程序后淘汰D.要求投标人赔偿损失【答案】 A4、关于投标限价的说法，正确的是（）。
A.招标文件中可设置最低投标限价的具体金额B.招标文件中应规定投标价低于最高投标限价的幅度C.投标人的投标价超出最高投标限价时，应增加其评标价格D.招标人可在招标文件中仅规定最高投标限价的计算方法【答案】 D5、根据《设计施工总承包合同》，总承包项目的竣工试验，承包人应提前（）将申请竣工试验的通知送达监理人。
监理人应在（）内，确定竣工试验的具体时间。
A.28天，28天B.14天，7天C.21天，14天D.28天，21天【答案】 C6、建设工程勘察合同文本中内容，解释合同文件的优先由先到后顺序正确的是（）。
A.中标通知书>投标函及投标函附录>发包人要求>专用合同条款B.合同协议书>发包人要求>专用合同条款>通用合同条款C.合同协议书>勘察费用清单>勘察纲要>发包人要求D.投标函及投标函附录>专用合同条款>通用合同条款>发包人要求；【答案】 D7、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》，关于缺陷责任期的说法，正确的是（）。
2022年-2023年监理工程师之合同管理考试题库
2022年-2023年监理工程师之合同管理考试题库单选题（共30题）1、除专用合同条款另有约定外，材料采购合同解释合同文件的优先顺序正确的是（）。
A.中标通知书优先于合同协议书B.投标函优先于专用合同条款C.供货要求优先于通用合同条款D.相关服务计划优先于中标通知书【答案】 B2、每百克某品牌奶粉的蛋白质含量为22 g，则500 g该奶粉折合成鲜奶的量是（）g(每百克鲜奶中蛋白质的含量为3 g)。
A.3667B.4210C.5120D.6550【答案】 A3、ECC 共同预警的最重要的机制是（）A.早期警告B.补偿事件C.激励事件D.协调沟通【答案】 A4、根据《标准施工合同》，采用公式法调价方式考虑市场价格浮动对合同价格的影响，仅适用于工程量清单中的（）部分。
A.单价支付B.工程材料费用C.总价支付D.人工费用【答案】 A5、为了明确划分由于政策法规变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任，《标准施工合同》中的通用条款规定的基准日期是指（）。
A.投标截止日前第14天B.投标截止日前第28天C.招标公告发布之日前第14天D.招标公告发布之日前第28天【答案】 B6、在招标投标阶段暂时不能合理确定价格，但在合同履行阶段必然发生的价格，称之为（）。
A.暂估价B.暂列金额C.合同价格D.签约合同价【答案】 A7、关于法律事实的说法，正确的是（）。
A.法律事实不包括事件B.罢工属于法律事实中的行为C.法院判决不属于法律事实中的行为D.合同当事人违约属于法律事实中的行为【答案】 D8、关于建设工程设备采购合同中的安装、调试，说法不正确的是（）。
A.安装.调试中合同设备运行需要的用水.用电应由买方承担B.卖方应承担安装.调试中合同设备运行需要的原材料C.可以由卖方负责完成，也可以由买方或买方安排第三方负责，卖方提供技术服务D.如卖方提供技术服务，则不对因未按照卖方指导导致安装.调试不成功承担责任【答案】 B9、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人的施工安全责任是（）。
监理工程师考试《合同管理》习题附答案
监理工程师考试《合同管理》习题附答案监理工程师考试《合同管理》习题附答案监理工程师考试《合同管理》习题附答案一1、工程建设管理水平的提高体现在工程质量、进度和投资的三大控制目标上，( )能够有效的提高工程建设的管理水平。
A.工程质量管理B.工程投资管理C.工程进度管理D.建设工程合同管理【正确答案】D【答案解析】本题考查的是建设工程合同管理的目标。
工程建设管理水平的提高体现在工程质量、进度和投资的三大控制目标上，这三大控制目标的水平主要体现在合同中。
建设工程合同管理能够有效的提高工程建设的管理水平。
参见教材P1.2、下列合同属于按照承发包的不同范围和数量进行划分的是( )。
A.建设工程勘察合同B.建设工程设计施工总承包合同C.建设工程设计合同D.建设工程施工合同【正确答案】：B【答案解析】：本题考查的是建设工程合同的种类。
选项ACD属于按照完成承包的内容进行划分的。
参见教材P2.3、下列合同属于按照完成承包的内容分类的是( )。
A.工程承包合同B.建设工程设计施工总承包合同C.施工分包合同D.建设工程施工合同【正确答案】：D【答案解析】：本题考查的是建设工程合同的种类。
选项ABC属于按照承发包的不同范围和数量进行划分的。
参见教材P2.4、建设工程合同的承包人必须具备法人资格，并具备相应的承包资质，是由建设工程合同( )决定的。
A.合同主体的严格性B.合同标的的特殊性C.合同履行期限的长期性D.计划和程序的严格性【正确答案】：A【答案解析】：本题考查的是建设工程合同的特征。
合同主体的严格性主要体现在：承包人必须具备法人资格，具有营业执照及相应的资质。
参见教材P2.5、建设工程合同管理的目标包括( )。
A.提高工程建设的管理水平B.发展和完善建筑市场C.培训合同管理人才D.避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪E.推进建筑领域的的改革【正确答案】：ABDE【答案解析】：本题考查的是建设工程合同管理的目标。
《工程招投标与合同管理》考试题库参考答案
《工程招投标与合同管理》考试题库参考答案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN昆明工业职业技术学院《工程招投标与合同管理》考试题库一、单选1.施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（ A ）赔偿。
A、施工企业B、施工企业的法定代表人C、施工企业的项目经理D、具体的施工人员2.下列财产中，（ A ）不得抵押。
A、土地所有权 B土地使用权 C、房屋 D、交通运输工具3.邀请招标的邀请对象的数目不应少于（ B ）家。
A、2、B、3C、5D、74.合同争议的解决顺序为（ A ）A、和解—调解—仲裁—诉讼B、调解—和解—仲裁—诉讼C、和解—调解—诉讼—仲裁D、调解—和解—诉讼—仲裁5.根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（ C ）。
A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验6.工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为（ B ）A、停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期B、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期C、停工责任在承包人，因为工程师不及时做出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任D、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延7.FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”，是指（ A ）。
A、工程保修期B、承包商的施工期C、工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限D、工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间8.由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。
合同管理岗位考试试题库完整
合同管理岗位考试试题库友情特别提示：以下考题考试时请注意审题，考试时（除个别题不在本范围外，大部分考题都在本范围）题目或答案会作个别变动，因此必须理解题意。
否则简单对答案或拷贝粘贴就会出错。
一、判断题：（一级15题，二级10题，黑体字为一级专用题。
对的请在括号内打√，错的打×。
答案正确的得2分，错误的倒扣0.5分、不作答得0分）1、合同实行先签订，后履行的原则；合同生效前，不得实际履行。
（√）2、公司内部机构或职能部门未经法定代表人授权，不得以本单位的名义对外订立合同。
（√）3、公司所有的合同（无论是重大合同还是标的额较小的合同）都必须实行审查会签制度。
（√）4、审查意见应明确、具体，但可以使用“原则同意”、“基本可行”等模糊性语言（×）5、合同订立后，不得因单位名称的变更或法定代表人、授权委托人或合同承办人的变动而不履行合同义务。
（√）6、合同各方当事人协商一致，可以变更或解除合同。
（√）7、变更或解除合同的通知、协议书，应用书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。
(√)8、我公司《法定代表人及其委托代理人身份证明书》及《法定代表人授权委托书》格式文本由办公室负责提供。
(×)9、订立合同应当使用公司合同专用章，也可使用单位公章代替合同专用章。
（√）10、处理合同纠纷的原则：坚持以事实为依据，以法律为准绳的原则。
（√）11、处理合同纠纷的程序只有诉讼或仲裁（×）12、在要式合同中，合同当事人签字的时间即合同成立时间。
（√）13、我公司合同管理实行承办人制度。
每一项合同应当由职能部门确定至少一名承办人，对合同订立至履行完毕的全过程负责。
(√)14、对发生实质性变更的合同，其变更、解除的审批权限、程序及文书的送达，与原合同订立程序相同。
（√）15、订立合同的程序是：意向接触，资信调查；合同谈判；审查会签；合同签订；登记备案、归档等。
（√）16、由代理人订立合同的，应当出具真实、有效的法定代表人身份证明书、授权委托书、代理人身份证明。
监理工程师考试《合同管理》试题及答案(最新)
监理工程师考试《合同管理》试题及答案(最新)1、[选择题]甲建设单位确定乙施工单位为中标单位，于2013年5月1日发出中标通知书，双方最迟应该在()签订书面合同。
A.2013年5月15日B.2013年5月16日C.2013年5月30日D.2013年5月31日【答案】C【解析】“施工招标程序”。
招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30日之内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还;给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
因此，本题的正确答案为C。
2、[选择题]承包人向监理人报送竣工验收申请报告，不需要具备的条件是()。
A.已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料B.已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划C.合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求D.完成了缺陷责任期内的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作【答案】D【解析】2020版教材P114-117当工程具备以下条件时，承包人可向监理人报送竣工验收申请报告:(1)除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作外，承包人的施工已完成合同范围内的全部单位工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求;(2)已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料;(3)已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划;(4)监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作;(5)监理人要求提交的竣工验收资料清单。
3、[多选题]根据《合同法》的规定，承诺必须具备的条件包括()。
A.必须由受要约人作出B.只能向要约人作出C.内容应当与要约的内容一致D.必须在承诺期限内发出。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
精选考试类文档，如果需要，请下载，希望能帮助到你们！
合同管理知识培训考试题库及答案
姓名单位编号
一、单项选择题（每题1分，共10分）
1、电务公司合同管理采用（）的合同管理体制。
A综合管理 B科学管理
C综合管理与专项管理相结合 D专项管理
2、（）是工程类合同专项管理部门，是公司合同专用章管理的主责部门，负责对全公司工程类合同的管理，建立工程类合同管理台帐，对工程类合同进行归档。
并组织对工程类合同的审查、评审、签字、盖章及办理授权委托等事宜，对工程类合同进行交底。
A经营开发中心 B项目成本管理中心
C施工技术部 D法律事务部
3、施工技术部是（）专项管理部门和合同履行监督的主责部门，并负责对公司劳务分包合同的管理，组织对劳务分包合同的审查、评审、签字盖章及办理授权委托事宜。
A劳动合同 B劳务分包合同
C工程施工合同 D劳务用工合同
4、合同监督检查小组有权在检查结束后的（）内向被检查单
位送达检查意见书，被检查单位应当自收到检查意见书之日起（）内，将落实整改情况书面报告监督检查小组。
A 10日 15日
B 5日 10日
C 10日 5日
D 15日 5日
5、因合同纠纷被起诉而需应诉的，合同执行部门（单位）必须
在接到法庭应诉通知起（）内将合同相关资料报公司合同综合管理机构，合同综合管理机构应及时向公司相关领导汇报，并积极准备应诉。
A 1日
B 2日
C 3日 D4日
6、对2万元以上的（含2万元）的物资、设备合同签订前，必须进行合同评审。
A 1万
B 2万
C 3万 D4万
7、内部设备无法调剂或租赁的，方可批准项目部外租。
项目部计
划外租设备时（），需报公司设备管理部门审批后，由使用单位
组织评审并签订租赁合同。
A 单台价值大于5万元，期限超过1个月的
B 单台价值大于4万元，期限超过2个月的
C 单台价值大于10万元，期限超过2个月的
D 单台价值大于5万元，期限超过2个月的
8、依据我国法律规定，职工在下列情形中不能认定为工伤的是（）。
A 患职业病的
B 医护人员在救护“非典”病人过程中感染“非典”
C 因公喝酒导致酒精中毒的
D 在下班途中，受到机动车事故伤害的
9、劳务派遣单位违反《劳动合同法》规定，给被派遣劳动者造成损害的，劳务派遣单位与用工单位承担（）赔偿责任。
A 共同
B 连带
C 按份
D 违约
10、分公司是指公司在其住所以外设立的从事经营活动的机构，分公司（）企业法人资格。
A 具有
B 有的具有，有的不具有
C 不具有
D 根据具体情况判断
二、多项选择题（每题2分，共40分）
1、合同管理工作遵循的原则是（）：
A 依法签订合同，保证合同的合理性；
B 切实履行合同，提高合同的履约率；
C 有效监控合同，保证资料的完整性；
D 及时处理合同纠纷，维护企业的合法权益
2、根据公司《合同管理办法》，哪些是合同综合管理机构的职责（）
A负责监督控制本部门业务范围内合同的履行，随时掌握合同的履行情况，及时向合同综合管理机构通报合同在履行过程中发生的问题及解决方案、建议，负责合同履行过程中的相关资料的收集、保管工作；
B参与本单位重大项目、重大合同的论证、谈判、起草和签订工作，负责对合同的合法性进行审查，依法提出法律意见；
C统一管理本单位合同纠纷的调解、仲裁、诉讼活动，建立合同纠纷中委托代理制度；
D宣传、贯彻执行国家有关合同及合同管理的法律、法规和规章，贯彻执行上级有关合同管理的规定、办法；
3、合同管理员的主要职责是（）
A根据《中铁一局集团电务工程有限公司合同管理办法》，制
订各基层单位相应的合同管理制度；
B组织并指导各基层单位的合同评审及合同上报评审（授权委
托、对方资信证照、合同内容约定）；
C监督各基层单位各类印章的使用、保管；
D督促各基层单位合同文本的归档管理；
4、由代理人代签合同的，应出具那些证明材料（）
A真实、有效的法定代表人（负责人）身份证明、
B授权委托书、。