高低压电力工程施工合同协议书范本

合集下载

高低压电力施工合同

甲方（订货方）：甲的名称乙方（承包商）：乙的名称本合同是甲乙双方本着平等、自愿、公正、诚实信用的原则，就高低压电力施工各项事宜达成的协议。

第1条（合同成立）甲方委托乙方承担高低压电力设备的安装、调试、试验及维护等业务。

第2条（工程概要）工程名称：工程名称施工地点：施工地点工程内容：高低压电力线路施工、电力设备安装及调试等。

第3条（施工期限）施工开始日期：XXXX年XX月XX日工程完工日期：XXXX年XX月XX日第4条（合同金额及支付方式）合同总额：金额圆(大特写：金额的汉字表示元)2.付款方式：分期付款，付款时间及金额根据工程进度确定。

*预付款：签订合同后XX天内支付合同总额的XX %。

*中间付款：主要设备及材料进场及验收后，支付合同总额的XX %。

*调整完成及试验合格后：甲方初检及当局验收合格后，支付合同总额的XX %。

*提交技术资料后：支付剩余XX %（不包括保修费）。

*保修金：金额元，保修期间（1年）期满后支付。

第5条（工程质量）乙方按照国家标准和规范施工，保证工程质量。

工程完工后，乙方向甲方申请验收，并提交必要的技术资料和验收资料。

第6条（安全责任）乙方保证施工现场安全，遵守安全规定。

因乙方原因造成的事故或损失由乙方负责。

第7条（甲方责任）甲方按期支付工程费用，保证工程进度。

第8条（违约责任）甲方逾期付款的，向乙方支付违约金。

乙方延迟施工时，向甲方支付违约金。

乙方施工质量有问题的，乙方无偿返修并赔偿其损失。

第9条（争议解决）履行本合同过程中发生纠纷的，双方应先通过协商解决。

不能达成协议的，可以向缔约国人民法院提起诉讼。

第10条（合同有效期限及变更解除）本合同双方签字盖章之日起生效。

本协议的变更和解除，应根据双方同意签订书面变更或解除协议。

第11条（其他）本契约双方各持有一份，具有同等法力。

本合同中未记载的事项，可以根据双方同意签订补充协议。

甲（印章）：甲的印章乙（印章）：乙的印章代表（签名）：甲方代表签名代表（签名）：乙方代表签名日期：XXXX年XX月XX日。

高低压配电工程合同范本

高低压配电工程合同范本甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方高低压配电工程项目的施工事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程内容1.1 工程名称：________高低压配电工程项目1.2 工程地点：________1.3 工程规模：________1.4 工程性质：新建/改建/扩建1.5 工程内容：主要包括高低压配电柜、变压器、电缆敷设、母线槽安装、接地系统、保护装置等设备供应、安装、调试及验收等。

二、合同金额2.1 本工程合同总金额为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。

2.2 合同金额包括：设备供应、安装、调试、验收等全部费用，以及乙方为完成本工程所需的人工、材料、设备、交通、住宿等费用。

三、合同工期3.1 合同约定的工期为____个月，自双方签订合同之日起计算。

3.2 乙方应按照约定的工期完成本工程的施工，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担因此产生的违约责任。

四、质量标准4.1 乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求，保证工程质量。

4.2 工程验收合格后，乙方应提供完整的工程技术资料和质保书。

4.3 工程质量保修期为____年，自工程验收合格之日起计算。

五、合同的履行5.1 甲方应按照合同约定的时间和金额支付乙方工程款项。

5.2 乙方应按照合同约定的时间和质量要求完成本工程的施工。

5.3 甲方应提供乙方施工所需的现场条件，包括但不限于施工场地、临时设施、施工用水电等。

5.4 乙方应按照合同约定的工程内容和质量标准，完成本工程的施工。

六、违约责任6.1 乙方未按照约定的时间和质量要求完成本工程的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总金额的____%。

6.2 甲方未按照约定时间支付乙方工程款项的，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的____%。

七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

高低压配电工程施工合同

高低压配电工程施工合同甲方：XXX公司乙方：YYY公司签订日期：XXXX年XX月XX日为了明确双方在高低压配电工程施工方面的权利和义务，甲方与乙方在平等自愿的基础上达成如下协议：一、协议或者合同的目的和背景甲方为了完成某项目的高低压配电工程施工，特邀请乙方承担该项目的施工任务。

二、具体的条款和条件1. 乙方应按照甲方提供的施工图纸和要求，按时按质完成高低压配电工程施工。

2. 施工期限为XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日，如有延期情况，需提前与甲方商议并获得书面允许。

3. 施工过程中如发现任何质量问题，乙方应即将停工整改，直至问题得到解决。

三、保密事项双方应对在合作过程中获取的商业秘密和技术资料进行保密，未经对方书面允许不得泄露。

四、不可抗力因素的处理若因不可抗力因素导致工程施工无法继续，双方可以商议解决，延期期限由双方商定。

五、协议终止的条件1. 双方经商议一致允许解除合同。

2. 任何一方严重违反合同条款，经书面通知后仍未改正。

六、违约和争议解决方式如一方违反合同规定，应承担相应违约责任。

如发生争议，双方应友好商议解决；商议不成的，提交XXX仲裁委员会仲裁。

七、其他附加条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日终止。

甲方（盖章）：XXX公司乙方（盖章）：YYY公司签订人：（甲方）_____________ （乙方）_____________以上为高低压配电工程施工合同内容，双方应严格按照合同执行，确保工程施工顺利进行。

高低压配电工程合同5篇

高低压配电工程合同5篇篇1合同编号：XXXX甲方（发包方）：XXXX乙方（承包方）：XXXX根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行高低压配电工程事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：高低压配电工程2. 工程地点：XXXX3. 工程内容：设计、采购、安装、调试高低压配电设备4. 工程规模：XXXX二、工程期限1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日3. 工程总工期：XX天三、工程造价及支付方式1. 工程总造价：人民币XX元（大写：XX元整）2. 支付方式：银行转账3. 付款节点：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的XX%作为预付款；（2）设备到货后，甲方支付乙方工程总造价的XX%；（3）工程竣工并调试合格后，甲方支付乙方工程总造价的XX%。

四、工程质量及验收标准1. 工程质量标准：符合国家标准及行业标准，确保设备安全运行；2. 验收标准：按照国家标准及行业标准进行验收，确保设备正常运行。

五、双方权利义务1. 甲方权利与义务：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定进行高低压配电工程的设计、采购、安装、调试；（2）甲方有权监督乙方的施工过程，确保施工质量符合标准要求；（3）甲方应支付乙方相应的工程款项；（4）甲方应提供必要的工作条件和支持，确保乙方能够顺利进行施工。

2. 乙方权利与义务：（1）乙方有权获得相应的工程款项；（2）乙方应按照合同约定进行高低压配电工程的设计、采购、安装、调试；（3）乙方应确保施工质量符合标准要求；（4）乙方应提供必要的技术支持和服务，确保设备正常运行。

六、违约责任及赔偿标准1. 甲方违约责任：如甲方未按照合同约定支付工程款项，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金为欠款金额的XX%；2. 乙方违约责任：如乙方未按照合同约定完成施工任务，乙方应支付违约金，违约金为合同总金额的XX%。

室外高低压配电工程施工合同书（精选4篇）

室外高低压配电工程施工合同书（精选4篇）室外高低压配电工程书篇1发包方：__________有限公司承包方：__________有限公司依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及《电力法》等相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就·供配电工程建设施工事项协商一致，签订本合同。

一、工程概况1、工程名称：_____________供配电工程。

2、工程地点：_______________。

3、工程内容：施工图范围内供配电工程的敷设、安装、调试及验收。

二、承包范围和内容1、承包范围：详见双方确认的施工图、工程量清单报价(工程费用汇总表和工程预算表)。

2、承包内容：4台箱变、外部高压电缆、内部低压电缆及相应的管沟开挖及回填;电缆穿越地下室的开孔及修复;高压驳接设备的安装调试;低压电缆的路径从箱变到始端箱的上端接线点(含进线端的电缆头);高低压系统调试;本工程施工范围内一切技术资料;办理供电工程报建报审及验收过程中所有手续、电力部门报验及相关送电手续。

三、工期1、开工日期：发包方签署开工通知单次日开始计算。

2、竣工日期：1#、3#号楼于年月日完成临时供电条件，1#、2#、3#、4#、5#号楼和所有商铺于年月日竣工并正式通电。

四、质量要求质量要求达到国标《电气装置安装工程施工及验收规范》(GBJ232-82)、《建筑电气安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300-88)为合格。

五、合同价款1、本工程合同总价为人民币：叁佰玖拾玖万贰仟陆佰元整(￥：3992600.00元整)。

合同总价签订后，除非双方协商一致，否则任何一方不得擅自改变。

本合同价格为工程施工完毕验收合格，送电后的价格。

包括：材料及设备的采购、运输、保管(合同约定的全部材料设备)、施工安装、垃圾清运、与其他单位的配合费用、工程验收及各项相关手续办理费用、施工用水用电费、社保费用、利润、税金等。

本工程价款为固定总价合同，合同总价一次性包干。

高低压配电工程施工合同

高低压配电工程施工合同一、合同双方甲方：XXX公司（以下简称甲方）法定代表人：XXX地址：XXX电话：XXX营业执照号码：XXX乙方：XXX工程有限公司（以下简称乙方）法定代表人：XXX地址：XXX电话：XXX营业执照号码：XXX二、工程概况1. 工程名称：高低压配电工程2. 工程地点：XXX3. 工程范围：根据甲方要求，乙方负责设计、采购、施工、调试及验收高低压配电工程的全部内容。

4. 工程期限：自合同生效之日起，至XXX年XX月XX日止。

三、合同价格及支付方式1. 合同价格：XXX元（大写：人民币XXX元整）2. 付款方式：1）甲方应在合同签订之日起，支付工程总价款的XX%作为预付款；2）乙方完成工程的XX%后，甲方应支付工程总价款的XX%作为第二期款；3）乙方完成工程的XX%后，甲方应支付工程总价款的XX%作为第三期款；4）乙方完成工程的XX%后，甲方应支付工程总价款的XX%作为尾款。

四、工程质量和验收标准1. 工程质量：乙方应按照国家相关标准和技术规范进行设计、施工，并保证工程质量符合相关法律法规的要求。

2. 验收标准：工程验收应符合国家相关标准和技术规范，经甲方验收合格后，方可交付使用。

五、工期延误和违约责任1. 工期延误：若乙方未按合同规定的工期完成工程，应按照每延误一天支付合同总价款的XX%作为违约金。

2. 违约责任：若甲方或乙方违反合同约定，应承担相应的违约责任，包括赔偿损失等。

六、保修期1. 工程保修期：自工程竣工验收合格之日起，保修期为XXX个月。

2. 保修责任：在保修期内，乙方负责免费修理因施工质量问题引起的故障，并承担相应的责任。

七、争议解决1. 本合同的解释和执行均适用中华人民共和国法律。

2. 双方因履行本合同发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

八、合同变更和解除1. 双方一致同意，在工程施工过程中，若需要变更合同内容，应书面协商并签订变更协议。

高低压电力工程合同

高低压电力工程合同乙方（承包方）：________________鉴于甲方拟进行高低压电力工程的施工，乙方具有相应的资质和经验，双方经友好协商，就高低压电力工程的施工事宜达成如下协议：第一条工程内容1.1 工程名称：_________________1.2 工程地点：_________________1.3 工程规模：_________________1.4 工程内容：_________________1.5 工程标准：_________________1.6 工程工期：_________________第二条工程质量2.1 乙方应按照国家及行业相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合设计要求。

2.2 乙方应对施工过程中出现的质量问题负责，及时整改并承担相应的责任。

第三条工程价款3.1 工程总价款为人民币____元整（大写：人民币____________________元整）。

3.2 付款方式：甲方应按以下方式向乙方支付工程价款：（1）预付款：甲方在合同签订后____天内支付乙方预付款人民币____元整（大写：人民币____________________元整）；（2）进度款：甲方根据工程进度，按月支付乙方进度款，每月支付金额为人民币____元整（大写：人民币____________________元整）；（3）竣工款：甲方在工程竣工验收合格后____天内支付乙方竣工款人民币____元整（大写：人民币____________________元整）。

第四条工程保修4.1 乙方应对所施工的高低压电力工程提供质量保证期，质量保证期为自工程竣工验收合格之日起计算，为期____个月。

4.2 在质量保证期内，如发现工程质量问题，乙方应在接到甲方通知后____天内进行维修，并承担相应的费用。

第五条违约责任5.1 若甲方未按照合同约定支付工程价款，乙方有权暂停施工，直至甲方支付完毕为止。

因此造成的工期延误由甲方承担。

高低压配电工程施工合同(模板)

高低压配电工程施工合同1. 合同背景本合同由甲方（简称“业主”）与乙方（简称“承包方”）就高低压配电工程施工达成协议。

2. 项目范围本合同所涉及的高低压配电工程施工范围包括但不限于：•配电系统设计与规划•配电设备及材料采购•配电线路铺设与连接•配电箱和配电柜安装•配电设备的调试与试运行•配电设备的运维与保养3. 工程时间本合同所规定的工程开始日期为________________，完工日期为_ _______________。

工程竣工后，业主有权进行验收，承包方应确保工程质量符合相关法规和标准，且符合双方事先约定的要求。

4. 价格与支付方式项目总价款为人民币____________________（大写）。

支付方式为_________________________，具体细则为：•第一次付款：在签订合同后的三个工作日内，业主向承包方支付合同总价款的__________%作为预付款。

•第二次付款：在工程正式开工后的_____________日内，业主向承包方支付合同总价款的__________%作为第二次付款。

•第三次付款：工程完工前_____________日内，业主向承包方支付合同总价款的__________%作为第三次付款。

•最后一次付款：工程竣工验收合格、经双方签字确认后，业主将在收到验收报告后_____________日内向承包方支付合同总价款的____ ______%作为最后一次付款。

5. 工程质量与保修承包方在本工程中提供的设备、材料及施工质量应符合国家有关标准和规定，如有不符，承包方应承担整改费用。

工程竣工后，承包方应提供一年的免费维修保养期，对因质量问题造成的故障和损害，承包方负责修复或赔偿。

6. 变更和解除若因不可抗力等特殊原因，无法继续履行本合同，双方应及时协商解决。

如需变更本合同的内容，双方应签订书面变更协议，并经双方授权代表签字确认。

7. 争议解决若双方因合同履行产生争议，应先友好协商解决。

高压电工作业施工合同4篇

高压电工作业施工合同4篇篇1高压电工作业施工合同甲方（施工单位）：____________________乙方（施工单位）：____________________为了明确高压电工作业的施工内容、责任和义务，保障电力设施的安全和正常运行，经双方协商一致，达成如下合同：一、合同目的：本合同旨在规定甲乙双方在高压电工作业施工过程中的权利和义务，确保施工过程安全可靠、高效顺利进行。

二、合同内容：1. 本合同内容包括合同签订后的高压电工作业施工计划、设计方案、工程量清单、工程预算和验收标准等。

2. 甲方应按照乙方的施工要求和设计方案进行施工，并保证施工质量符合国家标准和相关规定。

3. 甲方有权要求乙方提供施工所需的材料、设备、图纸等资料，并按照双方约定的时间和质量要求提供。

4. 乙方应配合甲方进行施工操作，保证施工现场的安全和秩序。

如有特殊情况需要调整施工计划，应提前与甲方协商一致。

5. 乙方应按时支付甲方施工费用，并按照双方约定的验收标准进行工程验收。

6. 双方应共同维护施工现场的秩序和环境，确保施工过程中的工程质量和安全。

三、合同履行：1. 甲方应指派专业技术人员负责本合同的履行，保证施工过程中的技术工艺符合规范要求。

2. 乙方应配合甲方进行现场施工，保证施工进度符合合同约定，并按时支付施工费用。

3. 双方应共同监督施工过程，如发现问题及时协商解决，并记录施工过程中的重要事项。

4. 施工结束后，双方应进行工程验收，确认工程质量符合合同约定。

5. 若因不可抗力导致本合同无法履行，双方应及时通知对方，并协商解决方案。

若无法达成一致，可根据法律规定进行处理。

四、合同变更：本合同一经签订，如需变更内容，须经甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。

未经协商一致不得擅自变更本合同内容。

五、合同解除：1. 若甲乙双方任何一方未履行本合同规定的义务，导致无法继续进行施工，对方有权解除本合同。

2. 若因不可抗力导致本合同无法继续履行，双方应协商解决。

高低压配电工程施工合同(3篇)

第1篇甲方（采购方）：____________________乙方（施工方）：____________________鉴于甲方需要乙方为其施工高低压配电工程，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程规模：____________________4. 工程内容：高低压配电设备安装、调试及验收等。

5. 工程总投资：人民币_______元整。

二、工期1. 施工工期：自合同签订之日起_______天内完成。

2. 乙方应严格按照甲方要求，确保工程质量、进度和安全。

三、工程质量1. 乙方应按照国家相关标准和规范施工，确保工程质量符合国家标准。

2. 乙方应保证施工过程中，施工质量、安全及环境保护等符合国家及地方相关法律法规。

四、施工进度1. 乙方应按照甲方要求，制定详细的施工进度计划，并报送甲方备案。

2. 乙方应按照施工进度计划，按时完成各阶段工程任务。

五、工程验收1. 工程完工后，乙方应组织自检，确保工程质量符合要求。

2. 甲方应在接到乙方验收通知后_______天内组织验收。

3. 验收合格后，甲方应向乙方支付合同约定比例的工程款。

六、工程款支付1. 乙方在合同签订后_______天内，向甲方提供施工图纸、施工组织设计等资料。

2. 甲方在收到乙方提交的资料后_______天内，支付合同总价款的_______%作为预付款。

3. 工程完工并验收合格后，甲方在_______天内支付合同总价款的_______%。

4. 乙方在工程完工并验收合格后_______天内，向甲方提交竣工资料。

七、违约责任1. 乙方未按合同约定工期完成工程，每延迟一日，应向甲方支付合同总价款的_______%作为违约金。

2. 甲方未按合同约定支付工程款，每延迟一日，应向乙方支付_______%的违约金。

低压电力施工协议书

低压电力施工协议书甲方（发包方）：姓名：____________________住址：____________________乙方（承包方）：姓名：____________________住址：____________________一、工程概况。

1. 工程名称：低压电力施工工程。

2. 工程地点：____________________3. 工程内容：包括但不限于低压电力线路的铺设、电力设备的安装、调试等相关工作，具体施工内容以双方协商确定为准。

二、工程期限。

本工程自______年______月______日开始施工，至______月______日竣工。

如遇特殊情况（比如恶劣天气、不可预见的施工阻碍等），经双方协商一致后，工程期限可适当顺延。

三、工程价款及付款方式。

1. 工程价款。

本工程总价款为人民币______元（大写：____________________）。

这个价格可是我们双方经过友好协商，考虑到各种成本、人工、材料啥的定下来的哦。

2. 付款方式。

甲方将按照以下方式向乙方支付工程款：(1) 预付款：在合同签订后的______个工作日内，甲方向乙方支付工程总价款的______%，即人民币______元（大写：____________________），作为预付款。

这预付款就像是给乙方的一颗定心丸，让乙方能安心准备材料和设备啥的。

(2) 工程进度款：当工程完成______%时，甲方向乙方支付工程总价款的______%，即人民币______元（大写：____________________）。

乙方要好好干活，达到这个进度就可以拿到这笔钱啦。

(3) 竣工款：工程竣工并经甲方验收合格后的______个工作日内，甲方向乙方支付工程总价款的______%，即人民币______元（大写：____________________）。

这可是对乙方辛苦劳动的最终认可呢。

(4) 质保金：工程总价款的______%，即人民币______元（大写：____________________）作为质保金。

高低压电力施工合同8篇

高低压电力施工合同8篇篇1合同编号：[编号]甲方（发包方）：[甲方名称]乙方（承包方）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就高低压电力施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：包括高低压电力设备的安装、调试、试验及维修等。

二、工程期限1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日。

2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。

三、工程价款及支付方式1. 工程总价：[工程总价]。

2. 支付方式：分期支付，具体支付时间和金额按照工程进度进行。

四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家标准及规范进行工程施工，保证工程质量。

2. 工程完工后，乙方应按照合同约定进行验收，并提交相应的验收资料。

五、双方权利和义务1. 甲方有权监督乙方的施工过程，确保工程质量和进度。

2. 乙方应按照合同约定进行施工，保证工程进度和质量。

3. 乙方应保证施工现场安全，遵守安全规定。

4. 甲方应按时支付工程款项，确保工程进度。

六、违约责任1. 若甲方未按约定支付工程款项，应向乙方支付违约金。

2. 若乙方未按约定完成工程，应向甲方支付违约金。

3. 若因乙方施工质量问题导致工程无法正常运行，乙方应承担相应的赔偿责任。

七、解决争议的方式及途径1. 合同履行过程中发生争议，双方应协商解决。

协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

2. 合同履行过程中发生争议，双方可以提请电力行业协会进行调解。

八、其他约定事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

篇2合同编号：[编号]甲方（发包方）：[甲方名称]乙方（承包方）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就高低压电力施工事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：包括高低压电力设备的安装、调试、试验及运行维护等。

高低压配电施工合同

高低压配电施工合同合同编号：_______甲方（供电方）：_______乙方（施工方）：_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方高低压配电工程的施工事宜，达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：_______高低压配电工程1.2 工程地点：_______1.3 工程内容：根据甲方提供的施工图纸及技术要求，乙方负责高低压配电工程的施工、设备安装、调试及验收等工作。

第二条施工期限2.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸及技术要求，保证工程按时完工。

施工期限自双方签订合同之日起至工程验收合格之日止。

2.2 乙方如因特殊情况需要延长施工期限，应提前向甲方提出申请，经甲方同意后方可延长。

延长的期限及费用双方协商确定。

第三条工程质量3.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸及技术要求进行施工，保证工程质量符合相关法律法规及行业标准。

3.2 乙方应严格按照施工方案、操作规程进行施工，确保工程安全、可靠、稳定运行。

3.3 工程验收合格后，乙方应提供完整的施工资料、技术文件及操作手册等。

第四条施工费用4.1 乙方向甲方提供的施工报价为：_______元（大写：__________________________元整）。

4.2 甲方应按照双方约定的付款方式及时间向乙方支付施工费用。

4.3 乙方应开具正规发票，按照国家相关税收政策缴纳税费。

第五条付款方式及时间5.1 双方约定采用以下第_______种付款方式：（1）施工完成后一次性支付；（2）按施工进度分阶段支付；（3）其他方式：_______。

5.2 甲方应在合同约定的付款时间内支付乙方施工费用。

逾期支付的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：逾期付款金额×日利率（日利率为_______‰）。

第六条违约责任6.1 乙方未按照约定时间完成工程的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金计算方式为：未完成工程金额×日违约金利率（日违约金利率为_______‰）。

电力施工合同（4篇）

电力施工合同（4篇）电力施工合同1发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，为明确合同双方权利、义务和经济责任，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商一致，订立本合同。

一、工程概况1.1工程名称：ddd1.2工程地点：金dd1.3工程内容：小区全部配电工程1、小区所有箱变的安装调试2、小区内高低压电缆敷设、制作、接线。

3、小区内接地敷设、制作、安装、调试。

4、小区内高压计量和分支箱、低压分箱、楼洞表箱、计量表箱制作安装。

5、小区配电工程图纸设计的其他内容。

并将已安装的1000KVA箱变迁移到图纸设计的指定位置。

二、承包方式及合同价款2.1承包方式：包工、包料、包工期、包安全、包质量。

2.2合同价款：本合同的一次性固定总承包价款为人民币￥2400000元。

金额（大写）：贰佰肆拾万元整元该合同价款为固定价格，不因国家政策、市场因素变动其他因素而调整，由乙方包干使用。

阳光花园开工前期先上的一台1000KVA箱变，含高压配电系统及计量装置，作为甲方临时施工用电使用，施工结束后由乙方负责按设计要求迁移到指定位置，费用包含在本合同总承包价中。

2.3付款方式：付款方式为银行支票或现金，货币种类为人民币。

1、一期1000KVA箱变工程造价为397270元，由甲方在一期工程结束后一次性支付给乙方。

2、二期工程在人员进场，小区东区电缆沟开挖完成、箱变基础完成、东区主设备（箱变）入场后甲方付给乙方剩余款项的20%。

3、二期工程在小区东区电缆敷设完成、高低压分支箱和分电箱安装完成甲方付给乙方剩余款项的30%；小区西区电缆敷设完成、高低压分支箱和分电箱安装完成后甲方付给乙方剩余款项的20%。

4、二期工程工程安装调试完成甲方支付乙方剩余款项的10%。

5、二期工程竣工由供电管理部门验收合格后，乙方向甲方提供合格证明文件，并在得到供电管理部门明确的同意接收小区配电工程书面文件后20日内由甲方支付到本合同全部工程款的90%，剩余10%作为保证金，待全部配电工程接收后一次性付给乙方。

高低压配电工程施工合同

高低压配电工程施工合同甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）为了明确双方在高低压配电工程施工过程中的权利和义务，经甲方与乙方友好协商，依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，特订立本合同。

第一条合同基本情况1. 项目名称：高低压配电工程施工2. 项目地址：（施工地址）3. 甲方和乙方的联系方式：（联系方式）第二条项目范围1. 本项目施工范围包括但不限于：高低压配电线路的架设、开挖、埋设、接线、设备安装等工程。

2. 乙方承诺按照项目设计图纸和相关规范要求进行施工，并保证施工质量符合国家标准和行业规范。

第三条工程标准1. 本项目的施工标准应符合国家相关规范和标准，严格按照项目设计要求进行施工。

2. 乙方应确保施工过程中的质量、安全、文明施工等工作，做到合理施工，节约材料，保护环境。

第四条施工期限1. 乙方应在双方签订本合同后开始工程施工，并尽快完成工程。

2. 工程施工期限为（具体天数），如遇特殊情况需要延长施工期限，乙方应提前书面通知甲方并经过甲方同意。

第五条价款支付1. 本项目总价款为人民币（具体金额）元，甲方应在乙方完成工程并经过验收合格后按照双方协商的付款比例进行付款。

2. 乙方完成工程后，应向甲方提供相应的发票、结算单等财务文件。

3. 如工程延期或者质量不合格需要返工，由乙方承担相应的费用。

第六条保修期1. 乙方完成工程并经过验收合格后，应提供（具体天数）的免费维修保养服务，包括工程设备的保修。

2. 保修期内，如设备出现故障或质量问题，乙方应立即派人员进行维修，并承担相应费用。

第七条违约责任1. 如乙方未按照本合同规定完成工程施工，导致工程延期或者质量问题，应承担相应的违约责任。

2. 如甲方未按时支付相应款项，也应承担相应的违约责任。

3. 如双方因不可抗力等特殊情况无法履行合同，应及时通知对方并协商解决方案。

第八条争议解决1. 双方如在合同履行过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，应提交有关部门进行仲裁或者诉讼解决。

电力施工协议书范本4篇

电力施工协议书范本4篇篇1电力施工协议书范本甲方：（单位名称）乙方：（单位名称）为了明确双方在电力施工过程中的责任和义务，保证项目的顺利进行，特签订本协议。

依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，经双方友好协商，达成如下协议：第一条合同目的为了安全、高效、顺利地完成电力施工项目，甲乙双方在本合同签订之后，共同遵守该协议中的规定，保证项目顺利进行。

第二条合同内容1.乙方责任：乙方将按照甲方要求，负责全面、细致地制定电力施工的工程计划，并且承担工程建设过程中的安全、质量等方面的责任。

2.甲方责任：甲方提供必要的施工条件和协助，确保乙方工程施工的顺利进行。

3.项目范围：本次电力施工项目的具体内容和范围详见附件一。

第三条合同履行1.签订日期：本协议自甲、乙双方签字盖章之日生效。

2.履行期限：甲、乙双方在本协议签订后，应按照约定的工程计划进行施工，并按照约定的时间完成。

3.违约责任：任何一方违反本协议的规定，应承担相应的违约责任。

第四条保密条款1.甲乙双方在合作期间应保守对方的商业秘密，未经对方允许不得向任何第三方透露。

2.如因一方违反保密义务造成损失的，应承担相应的责任。

第五条争议解决本协议如有争议，甲、乙双方应通过友好协商解决；如协商不成，应提交仲裁机构解决。

第六条其他事项1.本协议以书面形式签署，附件与本文具有同等法律效力。

2.本协议自双方签字盖章之日起生效，至工程施工完成之日终止。

3.本协议未尽事宜，应经双方友好协商解决。

甲方（盖章）：日期：年月日乙方（盖章）：日期：年月日附件一：电力施工项目内容及范围1.项目名称：XXX电力施工项目2.施工地点：地点详见附件一地图3.施工内容：包括但不限于线路建设、设备安装、调试等工作。

4.项目周期：计划工期为XX个月，具体时间安排详见附件一工程计划表。

以上为电力施工协议书范本内容，甲、乙双方应严格按照协议的规定履行各自的责任，确保项目的安全、质量和进度。

高低压电力工程施工合同协议书范本

高低压电力工程施工合同协议书范本编号：_______________ 高低压电力工程合同甲方：___________________________乙方：___________________________签订日期：_____ 年_____ 月_____ 日甲方：乙方：结合本工程具体情况，为明确双方的权利、义务和责任，便于合同的实施，经双方协商一致，本着长期合作的意愿达成如下协议：一、工程名称：甲方公司范围内的所有电缆、高低压柜等工程的维修、维护、安装、调试、定值输入等。

接箱，箱式变压器、环网柜的安装、调试，施工图、竣工图、竣工资料的提供等）。

三、工程价款：根据工程实际进展情况结算（包含本工程施工所需的全部费用）。

四、施工工期：乙方在甲方规定的时间内竣工通电，供电手续完备。

工程施工完毕，乙方必须提请当地电力部门对本工程进行验收（验收合格），此费用由乙方承担。

五、使用材料要求：本工程必须按双方确认的施工材料要求施工，材料规格及材质必须符合国家相应标准。

六、质量要求：本工程必须经供电局验收合格。

乙方严格按照设计要求和国家施工及验收规范要求施工，所用设备及材料必须为正规厂家产品，符合设计要求，并应附出厂合格证或材质证明。

如因所供设备、材料不合格等原因造成的损失，全部由乙方承担。

七、工程保修期：工程保修期为两年。

自工程经当地电力部门等有关部门整体验收合格交付甲方并正式送电之日起开始计算，保修期内如出现质量问题，乙方应负责在甲方指定的期限内无偿修复。

凡属保修范围内经乙方保修过的项目或部位，其保修期为该应修项目或部位修复完好并通过甲方验收之日另行起算两年保修期。

八、工程款支付：1、工程完工，乙方提交相关证明资料，整套竣工资料及电力部门验收合格证明移交甲方且提供相应数额的发票后，甲方支付乙方工程价款的90%。

2、自送电之日起满两年无质量问题后，甲方无息支付工程价款的10%。

九、甲方的责任：甲方及时支付工程款。

高低压工程施工合同

高低压工程施工合同合同编号：[填写合同编号]甲方（业主）：[填写甲方名称]乙方（承包商）：[填写乙方名称]签订日期：[填写签订日期]签订地点：[填写签订地点]一、工程概况本合同涉及的高低压工程施工项目位于[详细地址]，包括高压配电室建设、低压配电系统的铺设与调试等。

工程预计开工日期为[具体日期]，竣工日期为[具体日期]。

二、合同金额合同总金额为人民币[大写金额]，包含所有材料费、人工费、机械使用费及其他相关费用。

三、质量要求乙方必须按照国家相关标准及行业规范进行施工，确保工程质量达到国家规定的合格标准。

四、工期要求乙方应严格遵守合同约定的工期，如遇不可抗力因素导致工期延误，应及时通知甲方并协商解决。

五、付款方式甲方将根据工程进度分阶段支付工程款，具体支付比例和时间由双方另行约定。

六、违约责任如一方违反合同规定，需承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿对方因此造成的损失。

七、争议解决因执行本合同所产生的一切争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至[指定的仲裁机构]进行仲裁。

八、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方代表（签字）：_________________乙方代表（签字）：_________________以上合同范本仅供参考，实际合同内容应根据具体情况进行调整。

在签订合同之前，建议由专业法律人士进行审核，以确保合同的合法性和有效性。

在实际操作中，高低压工程施工合同应当注重细节，明确各项技术指标和验收标准，同时对于可能出现的风险和问题应有预见性的规划和应对措施。

合同的公正性和客观性也是保护双方利益的基础，因此在制定合同时要充分考虑到双方的实际情况和合理需求。

高低压电力施工合同

高低压电力施工合同甲方（发包方）：名称：_________法定代表人：_________地址：_________联系电话：_________乙方（承包方）：名称：_________法定代表人：_________地址：_________联系电话：_________鉴于甲方希望对位于_________（工程地点）的高低压电力系统进行施工，并委托乙方负责该工程的设计、施工、安装、调试及相关工作，经双方友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：______________________2. 工程地点：______________________3. 工程内容：包括但不限于高低压电力系统的设备采购、安装、调试及验收，具体见附件《工程明细表》。

二、工程期限1. 开工日期：________年____月____日2. 竣工日期：________年____月____日3. 如遇不可抗力因素导致工期延误，双方应协商解决。

三、工程造价与付款方式1. 工程总造价：人民币________元整（￥________）2. 付款方式：-预付款：合同签订后____日内支付总造价的____%；-进度款：按工程进度支付，具体支付节点见附件《付款计划表》；-尾款：工程验收合格后____日内支付剩余款项。

四、工程质量与验收1. 乙方应按照国家相关标准及本合同约定完成工程施工。

2. 工程完成后，由甲方组织验收，验收标准依据国家相关规范执行。

五、违约责任1. 若乙方未按期完工，每逾期一天，应向甲方支付总造价的____%作为违约金。

2. 若甲方未按约定支付工程款，每逾期一天，应向乙方支付应付金额的____%作为滞纳金。

六、争议解决双方因履行本合同发生争议时，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

七、其他1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

3. 未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。