道路协议书
道路维修协议书4篇
道路维修协议书4篇全文共4篇示例，供读者参考篇1道路维修协议书甲方：_________（单位名称）地址：_________法定代表人：_________电话：_________乙方：_________（单位名称）地址：_________法定代表人：_________电话：_________为了保障道路的正常使用，维护市容市貌，促进社会经济的发展，甲乙双方经协商一致，达成以下道路维修协议：一、维修范围甲方将委托乙方对_______（具体道路名称）进行维修，包括但不限于路面修复、排水系统清理、路灯维修等工作。
二、费用关系1、甲乙双方协商确定维修费用为_______元。
2、维修费用由乙方承担，甲方将在维修结束后支付给乙方。
3、若维修过程中发生超支情况，乙方需及时向甲方汇报，并经双方协商确定处理方式。
三、工期安排1、维修工期为_______（具体时间），乙方需在规定的时间内完成道路维修工作。
2、若因不可抗力导致工期延长，乙方需及时通知甲方，并经双方协商确定新的工期。
四、维修质量保证1、乙方需保证维修质量符合相关标准，达到使用要求。
2、在维修完成后，乙方需提供完备的维修报告，甲方进行验收合格后支付费用。
3、维修期间若出现问题，乙方需及时解决，确保道路的正常使用。
五、保密条款双方需严格遵守保密协议，不得对第三方透露双方的合作内容。
六、其他事项1、本协议自双方签字之日起生效，有效期为_______（具体时间）。
2、未尽事宜，由双方协商确定。
甲方（盖章）：_________法定代表人签字：_________日期：_________乙方（盖章）：_________法定代表人签字：_________日期：_________以上是甲乙双方关于道路维修的协议内容，希望双方能够严格执行，共同维护社会公共设施，为城市发展做出贡献。
篇2道路维修协议书甲方：___________(委托方名称)乙方：___________(维修方名称)鉴于甲方拟对【道路名称】进行维修，现委托乙方负责该项目的维修工作。
公路路政管理协议书通用版6篇
公路路政管理协议书通用版6篇篇1公路路政管理协议书通用版甲方（公路管理机构）：_________（名称）、_________（单位性质）、_________（法定代表人）、_________（职务）、_________（联系方式）、_________（地址）乙方（路政服务企业）：_________（名称）、_________（单位性质）、_________（法定代表人）、_________（职务）、_________（联系方式）、_________（地址）鉴于甲方为维护公路管理秩序，提供良好的道路环境，确保公路安全畅通，甲乙双方经友好协商，依据相关法律法规，达成如下协议：第一条协议目的为加强双方之间的合作，明确路政管理责任，规范公路路政管理行为，保障公路交通安全，促进公路交通事业的顺利发展，甲乙双方根据各自职责、权利及义务，达成本协议。
第二条合作内容1. 乙方应按照甲方的要求，承担在指定路段的路政管理工作，包括但不限于巡查、维修、清理路面杂物、标志标线维护等工作。
2. 乙方应按照国家有关规定，确保承担路政管理工作的员工具备相关证件和技术资质，遵守公路交通法规，维护公路交通秩序。
3. 甲方应提供乙方必要的管理指导和技术支持，协助乙方开展路政管理工作。
第三条服务质量标准1. 乙方承诺按照国家相关标准和规定，完成路政管理工作，确保服务质量达到要求。
2. 乙方应建立健全质量管理体系，确保公路路政管理工作的质量和效率。
3. 甲方有权对乙方的服务质量进行评估，如发现问题应及时提出整改要求。
第四条费用支付1. 甲乙双方约定路政管理服务费用为_________（具体金额），支付方式为_________（如：月结、季度结算等）。
2. 如乙方未按时按质完成路政管理工作，甲方有权中止或终止支付管理服务费用。
第五条违约责任1. 任何一方未履行本协议规定的义务，应当承担违约责任，对另一方给予合理补偿。
2. 若乙方因故不能继续履行本协议，应提前通知甲方，并按照约定的程序进行协商解决。
道路协议书范本(精选6篇)
道路协议书范本（精选6篇）道路协议书范本在当今社会生活中，很多地方都会使用到协议，签订协议能够保证双方合作愉快。
协议到底怎么写才合适呢？下面是整理的道路协议书范本，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
道路协议书1甲方：吴忠市xx发电有限公司乙方：宁夏太阳山风电场运达一期、二期工程位于吴忠市太阳山白塔水向西13公里处，工程正在施工。
两期工程所有建设、生产物资需要借用红墩子石料厂自建道路，再经国电进场路运至施工现场。
因红墩子石料厂道路为乙方投资建设，本着互助互利的原则，甲方使用乙方该路段的道路，需承担一部分道路建设费及维护费，根据甲乙双方多次沟通、协商，先达成协议如下，望双方遵守执行：一、道路使用的长度及方位甲方需使用乙方自建道路约0.5公里。
二、道路的现状及今后道路的修复方式道路已具备通车条件，能满足甲方的使用要求。
三、修筑费用的金额及付款方式根据双方确认的甲方使用便道长度为0.5公里，甲方需向乙方支付道路施工、维修费共计人民币捌万元整。
本协议签订后，7个工作日内甲方以银行转账的形式一次性支付给乙方。
四、双方责任本协议签后，乙方收到甲方支付金额后，乙方应及时修整好道路，不得影响甲方使用。
甲方在道路使用期间，乙方不得已任何理由阻止甲方使用，并应为甲方提供良好的道路使用条件。
甲方按时支付道路施工费及维护费，加强文明施工使用。
本次费用为一次包干价，乙方在甲方使用过程中不得以任何理由加价。
五、协议未尽事宜及其它本协议未尽事宜双方协商解决，如协商不成可向当地管辖的人民法院提起诉讼解决。
本协议一式六份，双方签字盖章后生效。
甲方两期项目完工后，便道施工费支付清后，本协议自动失效。
甲方：乙方：甲方代表：乙方代表：xx年xx月xx日 xx年xx月xx日道路协议书2甲方：xx自然村乙方：xx根据乙方要求，经研究，同意乙方使用大尖山脚柏油路至腰落坡段道路，但必须遵守以下各款，否则甲方有权断路，特立此协议：一、乙方在此路段上只限于挖运石头记开采，需用的机械工具，不能用于运木材及其它材料。
道路协议书范文3篇
道路协议书范文一发包人(甲方)：蒲江县鹤山镇朝阳社区居民委员会承包人(乙方)：通过议事会、监事会、党小组长、居组干部会议按公开招投标程序确定了朝阳社区公共服务和社会管理实施项目中基础设施项目承包人。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方通过友好协商达成如下协议：一、工程承包范围和工作内容及要求(一)承包范围：1、朝阳社区四组打水泥路380米、河堤维修60米;2、五组区域内108线高速公路下穿通道硬化，长50米;3、朝阳社区六组(邱亚夫家旁)右干渠道路与驭虹路接口坡道打水泥路;4、朝阳社区飞虎老年协会内围墙(15米)及房屋(30㎡)改造，建彩钢攻蓬一个40㎡;5、朝阳社区八组一条消防通道硬化;6、朝阳社区九组四条消防通道硬化。
(二)工程内容及要求：本工程除飞虎老年协会围墙、批批房和彩钢蓬为包工包料工程，其余工程皆为单包人工工程。
1、朝阳社区四组打混凝土道路一条，长380米，宽3.5米，厚0.18米，标号c25，采用钢模置模，路面压纹每间隔5米切割收缩缝一条，深4㎝。
间距80-100米设间隔缝一条(实际总长440米，其中4社居民一事一议集体筹资自行实施60米。
);河堤长60米，高2米，宽0.3米，采用c15水泥沙灰抹面。
基础采用c25毛石混泥土宽0.8米，厚0.4米。
工期为天，年月日至年月日。
2、五组区域内108线高速公路下穿通道硬化，长50米，宽5米，厚0.15米，标号c25，路面为扫毛路面，每间距5米切割深度为4㎝的收缩缝一条。
工期为天，年月日至年月日。
3、朝阳社区六组(邱亚夫家旁)右干渠道路与驭虹路接口坡道打水泥路，长15米，宽3米，厚0.18米，标号c25。
路面为扫毛路面，每间距5米切割深度为4㎝的收缩缝一条。
工期为天，年月日至年月日。
4、①朝阳社区飞虎老年协会内围墙(15米)及房屋(30㎡)改造，建彩钢攻蓬一个40㎡，先拆除已倾斜的旧围墙后再砌新围墙。
有关公路路政管理协议书(范本)6篇
有关公路路政管理协议书（范本）6篇篇1甲方（路政管理部门）：__________路政支队/分局乙方（合作单位或个人）：______________________________________根据《中华人民共和国公路法》、《公路路政管理条例》等相关法律法规，为确保公路及其附属设施的正常使用和安全，甲乙双方经友好协商，达成以下公路路政管理协议：一、协议目的为加强公路路政管理，保护公路及其附属设施，保障公路畅通，提高公路服务水平，促进公路事业发展，甲乙双方共同签订本协议。
二、协议期限本协议自签订之日起生效，有效期为_____年。
期满后，经双方协商一致，可以续签。
三、协议内容1. 甲方权利和义务（1）甲方负责公路及其附属设施的日常巡查、维护、保养和管理工作。
（2）甲方有权对乙方涉及公路路政管理的行为进行监督检查。
（3）甲方有权对违反公路路政管理法律法规的行为进行处罚。
（4）甲方应按照法律法规和相关规定履行职责，保障公路畅通。
2. 乙方权利和义务（1）乙方应遵守公路路政管理相关法律法规，不得从事损害公路及其附属设施的行为。
（2）乙方应接受甲方的监督检查，配合甲方做好公路路政管理工作。
（3）乙方发现公路及其附属设施损坏或存在安全隐患，应及时向甲方报告。
（4）乙方应按照协议内容履行义务，确保公路安全畅通。
3. 协议事项的具体实施（1）甲乙双方共同制定公路路政管理实施方案，明确管理目标、措施和责任分工。
（2）乙方涉及公路建设的项目，应事先征求甲方意见，并按规定办理相关手续。
（3）甲方应对乙方从事的涉路活动进行监督检查，确保符合法律法规和相关规定。
（4）甲乙双方应建立信息共享机制，及时通报涉及公路路政管理的情况。
（5）乙方应按照协议约定支付公路路政管理相关费用。
四、违约责任1. 甲乙双方应共同遵守本协议，如一方违反协议约定，应承担违约责任。
2. 乙方违反公路路政管理相关法律法规和本协议约定，从事损害公路及其附属设施的行为，甲方有权依法进行处罚。
道路使用协议书5篇
道路使用协议书5篇篇1道路使用协议书甲方：（单位名称）乙方：（单位名称）根据《中华人民共和国道路交通安全法》和相关法律法规规定，为了保障道路交通安全，促进公共交通有序运行，甲、乙双方达成如下道路使用协议：第一条道路使用范围1.1 本协议约定的道路使用范围为___________。
1.2 道路使用范围以《道路使用范围图纸》为准。
第二条道路使用时间2.1 乙方根据日常工作需要使用约定范围的道路。
2.2 道路使用时间为每天_______至_______，具体时间根据实际情况而定。
第三条道路使用条件3.1 乙方在道路使用过程中，需遵守道路交通规则，文明使用道路。
3.2 乙方在使用道路时，不得污染环境，不得随意停放车辆。
3.3 乙方需按照约定的时间使用道路，不得擅自延长使用时间。
第四条保障措施4.1 为了保障道路使用的安全，甲方需做好道路维护工作，确保道路畅通无阻。
4.2 乙方在使用道路时，需做好交通安全管理工作，确保道路使用安全。
4.3 双方需密切配合，及时解决在道路使用过程中出现的问题。
第五条违约责任5.1 如果乙方在道路使用过程中违反本协议规定，甲方有权终止道路使用协议，并保留追究乙方责任的权利。
5.2 甲、乙双方如存在违反协议的行为，违约方应承担相应的经济赔偿责任。
第六条协议变更6.1 本协议自双方盖章之日起生效，如有任何变更或修改，需经双方协商一致，并签署书面协议。
第七条争议解决7.1 因本协议引起的争议，双方应协商解决，协商不成的，提交有管辖权的法院解决。
第八条其他事项8.1 本协议未尽事宜，双方可另行签署补充协议。
8.2 本协议一式两份，分别由甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：____年____月____日日期：____年____月____日以上为道路使用协议书，未尽事宜双方可据此协议进行补充协商，合理维护双方权益。
愿双方共同遵守规定，确保道路使用的安全与有序。
道路维修合同协议书完整版6篇
道路维修合同协议书完整版6篇篇1道路维修合同协议书甲方：（委托人）地址：电话：身份证号码：乙方：（承包人）地址：电话：身份证号码：鉴于道路维修的需要，甲乙双方经友好协商，达成以下协议：一、维修内容及标准1.甲方委托乙方对（具体道路）进行维修，维修标准按照相关要求和规范执行；2.维修内容包括但不限于路面平整、补漏沥青、清理杂物、维修路灯等。
二、维修期限1.甲方委托乙方进行道路维修的时间为（具体时间段）；2.若因不可抗力或其他意外情况导致维修无法按时完成，应提前告知甲方并另行协商确定维修时间。
三、维修费用1.甲方将支付乙方道路维修的费用为（具体金额），支付方式为（现金/银行转账等）；2.如有额外费用产生，应当及时告知甲方并经甲方同意后支付。
四、违约责任1.若甲方违约导致维修工作无法正常进行，甲方应承担因此产生的一切费用和损失；2.若乙方违约导致无法按时完成维修，应当承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
五、保密条款1.双方应对因履行本合同所知悉的相关信息保密，未经对方书面同意不得向第三方透露；2.违反保密条款造成损失的，应承担相应的法律责任。
六、其他事项1.本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章后生效；2.本合同如有未尽事宜，应另行协商确定，并作为本合同的补充。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：以上为道路维修合同协议书，甲乙双方共同遵守执行。
篇2道路维修合同协议书甲方：________（甲方名称）乙方：________（乙方名称）鉴于甲方拟对位于________（道路地址）的道路进行维修，为明确双方权利义务，经双方友好协商，就有关事项达成如下协议：一、维修内容1.甲方委托乙方对上述道路进行维修工作，包括但不限于路面平整、填补路面裂缝、清理道路杂物等。
二、维修范围1.维修范围为________（具体范围），具体工作内容详见维修方案。
2.甲方需提供维修所需的相关材料和设备，乙方负责人员配备及相关工作人员。
道路借用合同协议书5篇
道路借用合同协议书5篇第1篇示例：道路借用合同协议书甲方：（单位名称）地址：（单位地址）法定代表人：（法定代表人姓名）联系电话：（联系电话）为了保障双方的合法权益，明确道路借用事宜，甲乙双方在平等、自愿的基础上，经协商一致，达成如下协议：一、借用内容1. 甲方同意将其位于（地址）的道路，借给乙方作为通行之用。
2. 借用期限为从（起始日期）至（结束日期），共计（天数）天。
二、借用条件1. 乙方在借用期间需保证道路畅通，不得占用道路行车道。
2. 乙方需对借用的道路进行保洁，保持道路卫生整洁。
3. 乙方需承担借用道路的维护和修缮费用。
4. 甲方保留在特殊情况下收回借用道路的权利。
三、借用费用1. 借用道路的费用为（金额）元，乙方需在（日期）前支付给甲方。
2. 如乙方未按时支付借用费用，甲方有权终止借用协议。
四、责任条款1. 甲、乙双方应互相尊重，合作共赢。
2. 甲、乙双方应遵守相关法律法规，不得违法乱纪。
3. 乙方应确保借用道路的安全，不得对他人和公共财产造成损害。
4. 如因乙方使用道路产生损失，乙方需承担相应赔偿责任。
五、违约责任1. 甲、乙双方如发生违约情况，需承担相应的法律责任。
2. 违约一方需支付对方相应的违约金，违约金金额为合同总金额的（百分比）。
六、争议解决本协议如产生争议，应协商解决。
协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。
七、协议变更1. 经双方协商一致，本协议可随时进行变更，变更后的协议具有同等效力。
2. 协议变更需以书面形式确认，并由双方签字盖章生效。
八、其他条款1. 本协议依据中华人民共和国相关法律法规执行。
2. 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签署日期：签署日期：以上为《道路借用合同协议书》具体内容，敬请遵守各项约定，共同维护交通秩序和公共利益。
祝双方合作愉快！第2篇示例：道路借用合同协议书甲方（借用方）：_______（统一社会信用代码：________），法定代表人（负责人）：_______，地址：________鉴于甲方_______需要使用乙方_______中的道路作为通行路线，为维护双方权益，特制订本合同，兹经双方协商，达成如下协议：一、被借用道路的情况1.1 乙方同意将其拥有的_______路段（以下简称“被借用道路”）出借给甲方使用，供其用作_______用途。
道路共用协议书（模板）
道路共用协议书道路共用协议书篇一：共用道路协议书共用道路协议书为邻里和睦相处，经5家共同协商，就从的道路产权、使用权，维护管理等事项达成如下协议： 1、从和共同使用，任何人不得侵占、破坏； 2、道路新建，日常维护的所有费用由四方平均分摊；3、共用通道大家均不得用作建筑地，不得堆放杂物，不得养鸡鸭等其它用途，并保证大家从地下层至空中的垂直平行空间均不得侵犯。
8、从签定协议之日起，恐口无凭，特立此协议为证，双方应共同遵守，和睦相处。
本协议一式四份，每人各持一份。
签字：日期：日期：篇二：道路使用协议道路使用协议甲方：吴忠市五里坡风力发电有限公司（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）宁夏太阳山风电场运达一期、二期工程位于吴忠市太阳山白塔水向西13公里处，工程正在施工。
两期工程所有建设、生产物资需要借用红墩子石料厂自建道路，再经国电进场路运至施工现场。
因红墩子石料厂道路为乙方投资建设，本着互助互利的原则，甲方使用乙方该路段的道路，需承担一部分道路建设费及维护费，根据甲乙双方多次沟通、协商，先达成协议如下，望双方遵守执行：一、道路使用的长度及方位甲方需使用乙方自建道路约0.5公里。
二、道路的现状及今后道路的修复方式道路已具备通车条件，能满足甲方的使用要求。
三、修筑费用的金额及付款方式根据双方确认的甲方使用便道长度为0.5公里，甲方需向乙方支付道路施工、维修费共计人民币捌万元整。
相邻道路通行协议书范本(3篇)
第1篇甲方：（道路产权单位或管理部门名称）乙方：（通行方名称）鉴于：为了维护公共交通安全，保障道路使用者的合法权益，促进相邻道路的合理利用，根据《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，经甲乙双方友好协商，就相邻道路通行事宜达成如下协议：一、协议标的1.1 甲方管理的道路（以下简称“甲方道路”）位于______，道路编号为______，全长______米，宽______米，道路红线范围以内的使用权归甲方所有。
1.2 乙方需要通过甲方道路（以下简称“通行道路”）进行车辆通行，具体通行路段为甲方道路的______至______段。
二、通行条件2.1 乙方在通行甲方道路时，必须遵守国家有关道路交通安全法律法规，服从交通管理，不得违反交通信号，不得超速行驶，不得酒后驾驶，不得疲劳驾驶。
2.2 乙方通行甲方道路时，应保持车辆完好，不得擅自改装车辆，不得携带易燃易爆危险品。
2.3 乙方在通行甲方道路时，应尊重道路两侧的公共设施，不得损坏道路、绿化带、照明设施等。
2.4 乙方在通行甲方道路时，应遵守甲方道路的通行规则，不得占用紧急车道，不得随意停车。
三、通行费用3.1 乙方在通行甲方道路时，应按照甲方规定的收费标准支付通行费用。
3.2 通行费用按年收取，乙方应在每年______月______日前缴纳当年的通行费用。
3.3 甲方道路的收费标准如下：- 车辆类型：______（如小型客车、货车等）- 收费标准：______（如每辆车每年______元）- 计费方式：______（如按年计费、按次计费等）四、通行时间4.1 乙方通行甲方道路的时间为每日______时______分至______时______分。
4.2 甲方道路的通行时间可根据实际情况进行调整，甲方将提前______日通知乙方。
五、责任与义务5.1 甲方责任与义务：- 甲方应保证甲方道路的通行安全，定期对道路进行维护保养，确保道路状况良好。
道路协议书范本(6篇)
道路协议书范本（6篇）道路协议书范本〔精选6篇〕在当今社会生活中，许多地方都会使用到协议，签订协议能够保证双方合作开心。
协议到底怎么写才合适呢？下面是我整理的道路协议书范本〔精选6篇〕，供大家参考借鉴，盼望可以关心到有需要的伴侣。
道路协议书1甲方：吴忠市xx发电有限公司〔以下简称甲方〕乙方：〔以下简称乙方〕宁夏太阳山风电场运达一期、二期工程位于吴忠市太阳山白塔水向西13公里处，工程正在施工。
两期工程全部建设、生产物资需要借用红墩子石料厂自建道路，再经国电进场路运至施工现场。
因红墩子石料厂道路为乙方投资建设，本着互助互利的原则，甲方使用乙方该路段的道路，需承当一部分道路建设费及维护费，依据甲乙双方多次沟通、协商，先达成协议如下，望双方遵守执行：一、道路使用的长度及方位甲方需使用乙方自建道路约0.5公里。
二、道路的现状及今后道路的修复方式道路已具备通车条件，能满足甲方的使用要求。
三、修筑费用的金额及付款方式依据双方确认的甲方使用便道长度为0.5公里，甲方需向乙方支付道路施工、修理费共计人民币捌万元整。
本协议签订后，7个工作日内甲方以银行转账的形式一次性支付给乙方。
四、双方责任本协议签后，乙方收到甲方支付金额后，乙方应准时修整好道路，不得影响甲方使用。
甲方在道路使用期间，乙方不得已任何理由阻挡甲方使用，并应为甲方提供良好的道路使用条件。
甲方按时支付道路施工费及维护费，加强文明施工使用。
本次费用为一次包干价，乙方在甲方使用过程中不得以任何理由加价。
五、协议未尽事宜及其它本协议未尽事宜双方协商解决，如协商不成可向当地管辖的人民法院提起诉讼解决。
本协议一式六份，双方签字盖章后生效。
甲方两期项目完工后，便道施工费支付清后，本协议自动失效。
甲方：乙方：甲方代表：乙方代表：xx年xx月xx日 xx年xx月xx日道路协议书2甲方：xx自然村乙方：xx依据乙方要求，经讨论，同意乙方使用大尖山脚柏油路至腰落坡段道路，但必需遵守以下各款，否则甲方有权断路，特立此协议：一、乙方在此路段上只限于挖运石头记开采，需用的机械工具，不能用于运木材及其它材料。
道路施工协议书5篇
道路施工协议书5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就道路施工事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：道路施工，包括路基、路面、排水及其他附属设施的施工。
二、工程期限1. 工程开工日期：____年____月____日。
2. 工程竣工日期：____年____月____日。
三、工程价款及支付方式1. 工程价款：人民币____元整（￥____元）。
2. 支付方式：甲方应按照合同约定支付工程款项，乙方应按照合同约定完成工程施工。
四、工程质量及验收1. 乙方应按照国家和地方相关工程质量标准进行施工，确保工程质量符合要求。
2. 工程竣工后，乙方应按照相关规定向甲方提交验收申请，甲方应及时组织验收。
3. 若工程质量不符合要求，甲方有权要求乙方返工或修复。
五、工程变更1. 工程施工过程中，若需变更工程内容或设计，双方应协商一致并签订书面变更协议。
2. 变更工程内容或设计导致工程价款变化的，双方应重新确定工程价款。
六、安全施工及文明施工1. 乙方应制定安全施工措施，确保工程施工安全。
2. 乙方应遵守文明施工规范，保持施工现场整洁。
3. 工程施工过程中发生安全事故的，乙方应承担相应责任。
七、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款项的，乙方有权停止施工，并要求甲方支付违约金。
2. 若乙方未按合同约定完成工程施工的，甲方有权要求乙方承担违约责任，并支付违约金。
3. 若因不可抗力因素导致工程无法按时完成的，双方应协商解决。
八、争议解决1. 双方在合同履行过程中发生争议的，应首先协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
合伙修路协议书5篇
合伙修路协议书5篇第1篇示例：合伙修路协议书甲方：_________________（以下简称“甲方”）乙方：_________________（以下简称“乙方”）鉴于甲、乙双方就修建道路事宜达成如下协议，共同遵守并执行：一、合作内容1.1 甲、乙双方共同商议，协商修建_______________（道路名称）道路，并由甲方出资___________元，乙方出资__________元，合计____________元，用于相关费用，包括但不限于材料购买、劳务费用等。
1.2 合作范围为在_____________（具体地点）进行相关道路修建工作，共同出资，共同承担责任。
1.3 修建道路的具体范围、规划、工期、质量等事宜双方协商一致，并签订书面补充协议确认。
二、甲方的权利和义务2.1 甲方应于____________（具体日期）前将所出资款项支付至乙方指定账户。
2.2 甲方有权要求乙方对于所出资款项进行逐项清账，并提供相应的支出明细。
2.4 甲方有权在必要时对工程进行监督，并提出合理的建议和要求。
2.5 甲方应协助乙方协调相关劳务和材料供应等工作，确保工程进展顺利。
3.1 乙方应在收到甲方出资款项后，按照双方约定的修建计划和要求进行工程施工。
3.2 乙方应向甲方及时汇报工程进展情况，包括但不限于施工进度、质量检验报告等。
3.3 乙方应保证工程质量，确保符合相关标准和要求。
3.4 乙方有权要求甲方配合提供所需的资金和支持。
四、双方共同责任4.1 双方在合作过程中应相互信任、充分沟通，共同维护合作关系的良好。
4.2 双方应严格按照合作范围和要求履行各自的职责，确保工程质量和工期。
4.3 双方应就工程问题进行及时有效的沟通和协商，并共同寻求解决方案。
4.4 双方应确保工程施工过程中的安全和环保问题，防止产生任何可能的安全事故和环境污染。
5. 其他事项5.1 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
道路使用协议书5篇
道路使用协议书5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1道路使用协议书甲方：_____(姓名)_____乙方：_____(姓名)_____鉴于甲、乙双方就甲方使用乙方道路的相关事宜达成一致意见，特订立本协议：一、甲方需按照交通法规规定使用乙方道路，不得擅自改变道路使用用途，不得破坏道路设施，不得在道路上随意停车、抛掷垃圾等行为。
二、甲方须全程遵守交通信号，保持车辆安全行驶，不得超速、酒驾等危险行为，必须确保行车安全。
三、甲方在使用乙方道路时，需支付相应的通行费用，具体收费标准如下：1.按照车型不同收取不同费用，具体标准详见附表；2.收费标准不得随意变更，需提前通知甲方。
四、乙方有权对甲方违反本协议的行为进行处理，包括但不限于罚款、暂扣车辆、驾驶证等措施。
五、本协议自双方签署之日起生效，有效期为_____(年/月/日)_____-_____(年/月/日)_____，期满可协商续签。
六、未尽事宜，双方可协商解决，并依法处理。
甲方（签字）：_____乙方（签字）：_____日期：_____(年/月/日)_____附表：收费标准车型通行费用小型车10元/次中型车20元/次大型车30元/次以上为双方达成的协议内容，特此签署。
以上为《道路使用协议书》，希望能对您有所帮助。
篇2道路使用协议书一、甲方：（出借方/承租方）身份证号码：联系地址：联系电话：二、乙方：（借用方/道路使用方）身份证号码：联系地址：联系电话：三、协议内容1. 甲方同意将自己名下的道路进行出租/出借给乙方使用，具体位置为（详细地址）。
2. 出租/出借的时间为从（起始日期）至（结束日期），共计（天数）天。
3. 乙方在道路使用期间，应当自行承担因自身原因造成的损失和责任，并保证不会影响周边居民的正常生活及交通。
4. 乙方在使用道路时，应当按照政府相关法规和规定，合理使用道路资源，不得私自占用、堵塞道路，否则将承担相应的法律责任。
5. 甲方在出租/出借道路时，应当确保道路的通行无阻，不得私自设置障碍物，否则将承担相应的法律责任。
道路借用合同协议书4篇
道路借用合同协议书4篇全文共4篇示例，供读者参考篇1道路借用合同协议书甲方（单位）：____________ 法定代表人：______________地址：__________________________________________________________乙方（单位）：____________ 法定代表人：______________地址：__________________________________________________________鉴于甲、乙双方为了方便各自出入道路，特签订本合同，以明确各项责任义务，共同维护道路交通秩序，本着公平互利的原则，协商一致，达成如下协议：第一条借用场所1.1 乙方借用甲方位于（具体地址）___________________处的道路。
1.2 乙方借用道路的具体时间为___________年____月____日至___________年____月____日。
第二条使用方式2.1 乙方只能在借用的道路上进行正常的行人或者车辆通行活动。
2.2 乙方不得在道路上设置障碍物、堆物、乱摆摊，不得私自设置交通标志等，不得未经甲方同意擅自修改道路等，造成甲方损失的，乙方应当承担赔偿责任。
第三条维护义务3.1 甲方应当妥善保管借用的道路设施，保证乙方的正常使用权。
3.2 乙方应当按照约定的时间、方式归还道路。
3.3 乙方在使用道路的过程中，应当自行维护设施的清洁卫生，保护环境的整洁。
第四条租金及押金4.1 乙方使用甲方道路的，应按协议支付道路使用费用。
4.2 使用费用_________元/月，押金_________元。
第五条违约责任5.1 乙方未按时、未按照约定的方式还道路的，按照日租用费的100%支付滞纳金。
5.2 乙方擅自占用、损坏道路设施的，应当承担修复责任，并且按照甲方规定的标准支付相关费用。
第六条争议解决6.1 因本合同引起的一切争议，由双方友好协商解决。
道路使用协议书5篇
道路使用协议书5篇篇1道路使用协议书甲方：XXXXX（姓名/单位）乙方：XXXXX（姓名/单位）鉴于：为了保障道路交通安全，维护交通秩序，保障行人和车辆通行权益，特订立本协议。
一、甲方和乙方保证，遵守国家有关交通法规，文明驾驶、守法驾驶，不违章驾驶。
二、甲方保证，提供乙方使用权，乙方对所经过的道路及场地负责消除马路上的障碍，确保交通秩序顺畅。
三、乙方使用道路时，应遵守交通规则，停放车辆不得妨碍其他车辆和行人通行。
四、甲方保证，对于道路进行定期维护，确保道路质量符合安全标准。
五、乙方应当对所使用的车辆定期保养检修，保证车辆在良好的行驶状态。
六、甲方有权要求乙方对车辆进行安全检查，确保车辆符合交通安全标准。
七、乙方使用道路时应当尊重其他车辆和行人的通行权益，互相礼让、互相尊重。
八、甲方有权根据交通管理需要对道路进行临时性的管制，乙方应当服从指挥。
九、本协议自双方签字之日起生效，至协议期满终止。
十、甲方和乙方如有任何异议，应当友好协商解决；若协商无果，则提交有关部门处理。
十一、本协议一式两份，甲方和乙方各持一份。
甲方：（签字）乙方：（签字）日期：年月日以上是关于道路使用协议书的内容，希望双方能够遵守相关规定，共同维护道路交通秩序，保障行车安全。
感谢您的合作！篇2道路使用协议书为了保障道路交通安全，维护公共秩序，促进社会和谐发展，特订立本协议书，特此约定双方权利、义务如下：第一条甲方是指道路使用方，乙方是指协议书管理方。
第二条甲方在使用道路时，应当遵守交通法规和道路交通安全保护规定，并主动遵守乙方的管理。
第三条甲方在使用道路时，应当尊重他人权益，不得妨碍、冲突其他道路使用方的合法权益。
第四条甲方在道路上的行车速度不得超过规定的限速，以确保自身和他人的安全。
第五条甲方在使用道路时，应当遵守道路指示标志，不得随意变换车道或违反交通规则。
第六条甲方应当确保车辆状态良好，在道路上行驶时不得有车辆故障或破损。
第七条甲方在道路使用中需谨慎驾驶，不得驾驶醉酒或疲劳状态下的车辆。
道路维修协议书5篇
道路维修协议书5篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________鉴于甲方的道路因长期使用，出现了损坏、裂缝等问题，需要立即进行维修以保证道路的正常使用和安全，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，经过友好协商，就本次道路维修事宜达成如下协议：一、协议目的本协议旨在明确甲乙双方在道路维修过程中的权利和义务，规定双方的责任、工程范围、质量标准、工程期限等事项，以确保道路维修工程顺利进行。
二、工程概况1. 工程名称：__________道路维修工程。
2. 工程地点：__________。
3. 工程内容：对指定道路进行全面维修，包括路面修复、加固、防滑处理等工作。
三、工程期限本协议签订后，乙方应尽快组织施工，工程期限共计XX天。
如遇特殊情况需延期，应得到甲方的书面同意。
四、工程造价及支付方式1. 工程造价：人民币______元（大写：______元整）。
该费用包括但不限于工程材料费、人工费、管理费等。
2. 支付方式：甲方应按以下方式向乙方支付工程款：（1）工程启动前，甲方支付工程总造价的XX%作为预付款；（2）工程完工并经甲方验收合格后，甲方支付剩余款项。
五、工程质量和验收1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在接到通知后的XX天内完成验收。
3. 若工程验收合格，双方签署验收合格证书；若验收不合格，乙方应按要求进行整改，并承担整改费用。
六、双方责任1. 甲方责任：（1）甲方应按约定支付工程款；（2）甲方应为乙方施工提供必要的便利条件。
2. 乙方责任：（1）乙方应按时完成工程，确保工程质量；（2）乙方应确保施工现场安全，防止事故发生；（3）乙方应承担工程保修期内的质量保修责任。
七、违约责任1. 若甲方未按约定支付工程款，乙方有权停止施工，且甲方应承担违约责任。
2. 若乙方未按约定完成工程，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
施工使用道路协议书范本(3篇)
第1篇甲方（道路产权单位）：____________________乙方（施工单位）：____________________鉴于甲方拥有道路的产权，乙方需要在甲方道路范围内进行施工建设，为确保施工顺利进行，保障道路使用者的安全，双方经友好协商，达成如下协议：一、协议双方1. 甲方：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________2. 乙方：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________二、施工项目及范围1. 乙方施工项目：____________________2. 施工范围：____________________具体位置：____________________占用道路面积：____________________三、施工期限1. 施工开始时间：____________________2. 施工结束时间：____________________3. 如遇特殊情况导致施工期限延长，双方应协商解决。
四、施工安全及环保要求1. 乙方在施工过程中必须遵守国家有关安全生产的法律法规，确保施工安全。
2. 乙方应采取有效措施，防止施工过程中对道路及周围环境造成污染。
3. 乙方应制定施工安全及环保措施，经甲方审核批准后执行。
五、施工期间的道路使用1. 乙方在施工期间需占用道路部分路段，具体占用情况如下：- 占用时间：____________________- 占用路段：____________________- 占用长度：____________________- 占用宽度：____________________2. 乙方在占用道路期间，应按照甲方要求设置警示标志、安全防护设施等，确保过往车辆和行人的安全。
道路使用协议书7篇
道路使用协议书7篇篇1甲方（出让方）：_________________________乙方（受让方）：_________________________鉴于甲、乙双方本着互利共赢的原则，就乙方使用甲方所有的道路一事，经友好协商，达成如下协议：一、协议目的本协议旨在明确甲、乙双方在道路使用过程中的权利和义务，确保道路使用的合法性和安全性。
1. 甲方同意将其拥有的道路（以下简称“本道路”）使用权授权给乙方，乙方同意接受该授权并按本协议规定使用本道路。
2. 乙方承诺按本协议约定使用本道路，不得超出约定范围，不得进行任何违反法律、法规及损害甲方利益的行为。
3. 乙方在使用本道路过程中，应遵守国家相关法律法规及政策，遵守公共道德和社会秩序，保证道路安全、畅通。
三、道路使用期限本协议约定的道路使用期限为____年，自____年____月____日起至____年____月____日止。
使用期限届满后，乙方应将本道路完好交还甲方。
四、费用及支付方式1. 乙方应按照约定支付道路使用费用。
费用计算方式为：_________________________。
2. 乙方应在每月的____日前支付当月的道路使用费用给甲方。
3. 如乙方逾期支付费用，应按照约定支付违约金。
五、双方权利和义务1. 甲方的权利和义务：（1）甲方有权按照本协议约定收取道路使用费用。
（2）甲方有权监督乙方使用本道路的情况，确保乙方遵守本协议约定。
（3）甲方有义务保证本道路的合法性和安全性，确保乙方正常、安全使用本道路。
2. 乙方的权利和义务：（1）乙方有权按照本协议约定使用本道路。
（2）乙方应按照约定支付道路使用费用及违约金。
（3）乙方应遵守本协议约定的各项内容，确保本道路安全、畅通。
（4）乙方承担因自身原因导致的损失和责任。
六、协议解除与终止1. 在本协议期限内，未经对方同意，任何一方不得擅自解除本协议。
2. 任何一方违反本协议约定的，对方均有权解除本协议。
道路借用合同协议书6篇
道路借用合同协议书6篇篇1甲方（借用方）：____________________乙方（出租方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为确保双方权益，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方借用乙方的道路事宜，达成以下协议：一、协议目的甲方因建设工程需要，需临时借用乙方的道路进行施工。
为明确双方的权利和义务，特订立本协议。
二、借用道路的位置、面积和期限1. 借用道路位置：_____________________________________。
2. 借用道路面积：_____________________________________。
3. 借用期限：自______年______月______日起至______年______月______日止。
三、借用费用及支付方式1. 借用费用：甲方应按照协议约定向乙方支付道路借用费用。
具体金额和支付方式如下：_____________________。
2. 支付方式：_____________________。
四、道路使用和维护1. 甲方应合理使用借用道路，不得擅自改变道路用途，不得损害道路及其附属设施。
2. 甲方应负责借用道路的日常维护和管理，确保道路安全、畅通。
3. 在借用期间，如发生道路损坏，甲方应承担修复费用。
五、安全责任1. 甲方在借用道路上进行施工时，应严格遵守安全生产的法律法规，确保施工安全。
2. 甲方应制定完善的安全措施和应急预案，防止发生安全事故。
3. 如因甲方原因造成安全事故，甲方应承担全部责任。
六、违约责任1. 甲乙双方任何一方违反本协议的约定，均应承担违约责任。
2. 甲方未按照约定支付借用费用，乙方有权解除本协议并要求甲方承担违约责任。
3. 甲方违反道路使用和维护的约定，乙方有权要求甲方停止违法行为并承担修复费用。
4. 因甲方原因导致安全事故的，乙方有权解除本协议并要求甲方承担全部责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
道路使用协议甲方：吴忠市五里坡风力发电有限公司（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）宁夏太阳山风电场运达一期、二期工程位于吴忠市太阳山白塔水向西13公里处，工程正在施工。
两期工程所有建设、生产物资需要借用红墩子石料厂自建道路，再经国电进场路运至施工现场。
因红墩子石料厂道路为乙方投资建设，本着互助互利的原则，甲方使用乙方该路段的道路，需承担一部分道路建设费及维护费，根据甲乙双方多次沟通、协商，先达成协议如下，望双方遵守执行：一、道路使用的长度及方位甲方需使用乙方自建道路约0.5公里。
二、道路的现状及今后道路的修复方式道路已具备通车条件，能满足甲方的使用要求。
三、修筑费用的金额及付款方式根据双方确认的甲方使用便道长度为0.5公里，甲方需向乙方支付道路施工、维修费共计人民币捌万元整。
本协议签订后，7个工作日内甲方以银行转账的形式一次性支付给乙方。
四、双方责任本协议签后，乙方收到甲方支付金额后，乙方应及时修整好道路，不得影响甲方使用。
甲方在道路使用期间，乙方不得已任何理由阻止甲方使用，并应为甲方提供良好的道路使用条件。
甲方按时支付道路施工费及维护费，加强文明施工使用。
本次费用为一次包干价，乙方在甲方使用过程中不得以任何理由加价。
五、协议未尽事宜及其它本协议未尽事宜双方协商解决，如协商不成可向当地管辖的人民法院提起诉讼解决。
本协议一式六份，双方签字盖章后生效。
甲方两期项目完工后，便道施工费支付清后，本协议自动失效。
甲方：乙方：甲方代表：乙方代表：年月日年月日篇二：共用道路协议书共用道路协议书为邻里和睦相处，经5家共同协商，就从的道路产权、使用权，维护管理等事项达成如下协议：1、从和共同使用，任何人不得侵占、破坏；2、道路新建，日常维护的所有费用由四方平均分摊；3、共用通道大家均不得用作建筑地，不得堆放杂物，不得养鸡鸭等其它用途，并保证大家从地下层至空中的垂直平行空间均不得侵犯。
8、从签定协议之日起，恐口无凭，特立此协议为证，双方应共同遵守，和睦相处。
本协议一式四份，每人各持一份。
签字：日期：日期：篇三：道路合同1 xxx通道路面工程施工合同????发包人：xxxxxxx有限公司承包人： ??经过邀请招标，发包人确定为路面工程施工单位。
依照《中华人民共和国合同法》、及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。
??一、工程项目?? 1.1 工程名称：xxx道路路面工程??1.2 工程地点：位于xxxxxxxxx内1.3 承包范围：总平面图中所示道路路基及路面工程（包括素土夯实、碎石压实、路基排水沟，路基整形，路面铺筑）??1.4 承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。
??1.5 合同价款：合同总价（暂定）元单价（综合单价包干）?? 大写元??1.6 质量标准：合格。
??1.7 工期：工程总日历工期天。
具体开工日期以招标单位书面通知为准。
??二. 技术标准及图纸??2.1 图纸：发包人提供 ??2.2 技术标准：?? 2.2.1 执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、xx州相关技术标准、规范；??2.2.2 质量评定执行相关质量检验评定标准。
所有材料必须有出厂证明质量保证书、合格证及检验报告。
??三. 双方权利和义务??3.1 发包人的权利和义务??3.1.1 发包人委派的业主代表：??姓名：职务： ??对施工阶段质量、进度以及现场工程量签证进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。
?? 3.1.3 发包人主要工作：??3.1.3.1 负责场地三通一平；??3.1.3.2 确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人并进行现场交验；??3.1.3.3提供地下管线布置图、有关隐蔽障碍物资料；??3.1.3.4 负责组织承包人和设计单位及有关部门参加施工图纸会审工作，并作好各方签署的交底会审纪要；??3.1.3.5进行工程协调、管理、验收与及时安排下道工序；?? 3.1.3.6按合同约定支付工程款。
3.2 承包人的权利和义务??3.2.1 项目经理??姓名：职务： ??项目经理代表承包人就此工程项目全权对发包人负责。
??3.2.2承包人主要工作：?? 3.2.2.1本合同签订后收到发包方通知之日起 2 天内，承包人进场完成施工准备。
3.2.2.2严格按照发包人提供的施工图进行施工，不得擅自更改设计要求及工程内容。
??3.2.2.3 负责编制施工组织计划、工程进度计划、用电计划，并报送发包人及业主单位审核批准；??3.2.2.4 负责本工程施工范围内的施工安全工作。
承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用；??3.2.2.5做好现场设备、材料的照管工作。
做好现场施工记录，配合发包人和监理单位进行质量检查；??3.2.2.6工程竣工验收后2周内向工程施工总承包单位提供肆套竣工图及竣工资料；??3.2.2.7??负责所施工工程的验收通过，并保证相关部门的开通。
四、工程价款??4.1 本工程采用综合单价方式，此价格涵盖了完成该工程项目所需的包括所有土建安装费用、质检费用、水电费、管理费、利润、税金、劳务、监督、赶工措施费、开办费、机械进出场费、安全文明施工以及为完成合同约定工作的其他一切费用。
该单价在合同实施期间保持不变，不受市场价格及政策性价格的调整而增减。
4.2 设计变更所增加的费用，有合同单价的按合同单价，没有合同单价的根据伊犁地区有关文件进行编制,设计变更中所增加的材料：报价书中有的按报价书，报价书中没有的承包人应报所需材料的名称、品牌、规格型号、等级、产地、价格，经发包人审定后方可使用，并作为结算依据。
4.3 工程报价单详附件，工程量按实结算??4.4 结算审计承包人付费执行五、工程价款的支付??5.1 工程无预付款,待工程完工后经甲方验收合格并收到合格竣工资料后，乙方提供符合甲方要求的结算总额等额的普通工程发票，甲方向乙方支付至工程结算总价的95%，其余5 %的质量保证金，待质量保期满一年后支付，如保修期内由于承包单位原因产生的质量问题，由承包单位免费维修，如承包单位2天内不到，由发包人处理，所发生费用加10%的管理费由承包人承担；??六、安全文明施工??6.1 承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工；发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。
??6.2 承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均由承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。
????七、竣工验收??7.1 承包人在工程具备竣工验收条件前24小时通知发包人组织竣工验收。
发包人在收到通知后及时组织有关单位进行验收，并在验收后2天内给予认可或提出整改意见。
承包人按要求整改，并承担自身原因造成整改的费用。
7.2 承包人在通过竣工验收合格后7天内向发包人提供符合上海市城市建设档案管理要求的竣工资料肆套。
竣工资料包括文字资料、竣工图、工程照片，并提供相应的电子文档资料。
??八、违约责任??8.1 发包人违约：??8.1.1因发包人原因和不可抗拒原因造成工期延误，工期顺延，费用不计。
8.2 承包人违约：??8.2.1 因承包人原因，未按本合同工期按时竣工，每延误一天，承包人按3000元/天向发包人支付逾期违约金，并承担由此给发包人带来的全部损失。
??8.2.2因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由承包人无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责，并且向发包人赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。
如因承包人工程质量不符合要求，发包人、总承包单位提出整改要求之日起7天内承包人仍未予以完善的，发包人、总承包单位有权另行安排单位完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由承包人承担。
8.2.3 承包人在施工过程中弄虚作假，采用不合格工程材料的，除责令返工并赔偿损失外，每发现一次处违约金5000元的罚则。
8.2.4 如施工完毕后，未能通过相关部门的验收及开通，招标方将不予以支付剩余的工程款，直到验收合格并开通后，发包人无息支付。
????九、争议??9.1 在履行合同过程中产生争议时，双方首先本着友好态度协商解决；若协商不成，可向合同履行地有管辖权的人民法院提起诉讼。
??十、合同生效与终止??10.1本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖法人公章后生效；?? 10.2合同订立时间：年月日；?? 合同订立地点：??10.3发包人、承包人履行合同全部义务，承包人向发包人交付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。
十一、合同附件??11.1 投标文件??11.2 招标文件??11.3 道路平面图??11.4 xxxxxx集团工程预算书十二、合同份数??12.1本合同正本贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力；12.2副本陆份，双方各执叁份。
??本合同其它未尽事宜双方可另行签订补充协议明确。
????发包人：（公章）委托代理人：电话：传真：签订地点：??承包人：（公章）?? 委托代理人：?? 电话：传真：?? 签订时间：??工程质量保修书发包方（全称）：xxxxxxxxxx 承包方（全称）：xxxxxxxx有限公司xxx道路路面工程在合理使用期内正常使用，双方协商一致签订工程质量保修书，承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容质量保修范围包括：承包方对本工程承包范围内的所有工程项目承担工程质量保修责任。
二、质量保修期根据有关约定，本工程的保修期如下：自工程竣工验收合格之日起计算，本工程涉及的全部内容保修期为壹年。
其他项目保修期限约定如下： / 。
三、质量保修责任１．属于保修范围、内容的项目，承包方应当在接到保修通知之日起三天内派人保修。
承包方不在约定期限内派人保修的，发包方可以委托其他单位修理，费用由承包方承担。
２．发生紧急抢修事故的，承包方在接到事故通知后，应在八小时内到达事故现场进行抢修。
承包方不在约定期限内派人保修的，发包方可以委托其他单位修理，由此产生的费用及损失均由由承包方承担。
公司篇四：道路工程施工合同书(范本) 问安镇郑家井村新农村建设公路维修工程施工合同发包人：（简称甲方）承包人：（简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律和行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就我村新农村建设道路维修工程建设的有关事项协商一致，订立本合同如下。
一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容：二、合同工期1、开工日期：年月日2、竣工日期：年月日3、合同工期：天。