含答案及解析建设工程法规及相关知识复习题集第二章第一节施工许可
二建法规及相关知识建设施工许可制度39道(含答案解析)
二建法规及相关知识第 31题：多选题(本题2分)根据《建筑工程施工许可管理办法》的规定，下列选项中符合施工许可证法定批准条件的有（）。
A.在城市、镇规划区的建筑工程，已取得规划许可证B.需要征收用地范围内房屋的，其进度满足施工要求C.有满足开工需要的施工图纸和技术资料D.依法确定了施工企业和监理单位E.建设工期超过1年的，到位资金不少于该工程合同价的30%【正确答案】：ABDE【答案解析】：新版教材P47，建筑法》规定，申请领取施工许可证，应当具备下列条件：（2）在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证，所以A选项正确；（5）有满足施工需要的施工图纸及技术资料。
C选项为“开工”，实际应为满足施工需要，故C选项错误。
建筑工程施工许可证管理办法，原文就是“满足施工需要的技术资料，施工图设计文件已按规定审查合格”《建筑工程施工许可管理办法》进一步规定，建设单位申请领取施工许可证，应当具备下列条件，并提交相应的证明文件：（3）施工场地已经基本具备施工条件，需要征收房屋的，其进度符合施工要求。
所以B选项正确；（4）已经确定施工企业与（7）按照规定应当委托监理的工程已委托监理。
所以D选项正确。
新版教材P50，《建筑工程施工许可管理办法》明确规定，建设工期超过1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的30%。
所以E选项正确。
故，本题正确答案ABDE。
第 32题：单选题(本题1分)按照《建筑法》的规定，建设工程未办理施工许可证或开工报告审批手续即开始施工，主管部门适当的处理为（）。
A.责令停止施工B.责令其改正，对不符合开工条件的责令停止施工【正确答案】：B【答案解析】：新版教材P52。
《建筑法》规定，违反本法规定，未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的，责令改正，对不符合开工条件地责令停止施工，可以处以罚款。
第 33题：单选题(本题1分)规避办理施工许可证应承担的法律责任是（）。
A.责令停止施工，对建设单位处以罚款B.责令停止施工，对建设单位和施工单位分别处以罚款C.对不符合开工条件的，责令停止施工，处合同价1%以上2%以下的罚款D.对责任者追究刑事责任【正确答案】：B【答案解析】：新版教材P52。
2021二建法规章节练习第2章(有答案)
2021二建《法规》章节练习第2章施工许可法律制度【2-1】根据《建筑工程施工许可管理办法》，下列建设工程开工前建设单位应当申请领取施工许可证的是（）。
A.投资额为25万元的公共厕所B.建筑面积为325平方米的公园管理用房C.建筑面积为600平方米的地铁施工临时办公室D.农民自建低层住宅【答案】B【解析】工程投资额在30万元以下或建筑面积在300平方米以下的建筑工程可以不申请办理施工许可证，抢险救灾及共他时性房屋建筑和农民自建低层住宅的建筑活动也不用办理施工许可证【2-2】根据《建筑工程施工许可管理办法》，下列建设工程中，不需要办理施工许可证的有（）A.抢险救灾及其他临时性房屋建筑B.农民自建低层佳宅C.按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程D.工程投资额在50万元以下的建筑工程E.建筑面积在500平方米以下的建筑工程【答案】ABC【2-3】某建设项目于6月7日领取施工许可证，开工后因地震导致该工程在次年3月23 日中止施工。
建设单位应当向发证机关报告中止施工的最迟期限是次年（）。
A.3月28日B.4月7日C.4月23日D.6月23日【答案】C【2-4】关于核验施工许可证的说法，正确的是()A.中止施工经核验符合条件期间，由建设单位做好建设工程的维护管理工作B.在建的建设工程因故中止施工的，施工企业应当自中止之日起3个月内报发证机关核验C.中止施工满6个月的，在建设工程恢复施工前，应当报发证机关核验施工许可证D.经核验不符合条件的，不允许其恢复施工，待条件具备后再申请核验【答案】A【解析】A是正确的。
D经核验不符合条件的，收回施工许可证，此证就作废了。
待条件成熟时，重新申请施工许可证。
不是再次申请核验。
【2-5】建筑工程应当自领取施工许可证之日起（）个月内开工。
A.1B.3C.2D.6【答案】B【2-6】关于规划许可证的说法正确的是（）。
A.在乡村规划区进行公益事业建设无需办理规划许可B.出让土地的建设用地规划许可证由县级以上人民政府审批C.以划拨方式取得土地后应当办理用地规划许可D.建设工程规划类许可证可以向省级人民政府确定的镇人民政府申请办理【答案】D【解析】A在乡、村庄规划区内进行乡镇企业、乡村公共设施和公益事业建设的，须核发乡村建设规划许可证。
2024一建《建设工程法规及相关知识》真题答案及解析
2024一建《建设工程法规及相关知识》真题答案及解析1、根据《仲裁法》，下列纠纷中,能够约定仲裁的是（）A、婚姻纠纷B、融资租赁合同纠纷C、继承纠纷D、监护纠纷【答案：B】解析：下列纠纷不能仲裁:①婚姻、收养、监护、扶养、继承纠纷;②依法应当由行政机关处理的行政争议。
2、根据《建筑法》，以欺骗手段取得建筑业企业资质证书的，应当承担的法律责任是()A、注销资质证书B、罚金C、行政拘留D、吊销资质证书【答案：D】解析：《建筑法》规定，以欺骗手段取得资质证书的，吊销资质证书，处以罚款;构成犯罪的，依法追究刑事责任。
3、根据《消防法》，单位的消防安全责任人是()A、单位实际控制人B、单位安全部门负责人C、单位行政部门负责人D、单位主要责任人【答案：D】解析：《消防法》明确规定了单位的主要责任人是本单位的消防安全责任人，对本单位的消防安全工作全面负责。
4、根据《水污染防治法》禁止设置排污口的是( )。
A、风景名胜区水体B、货运码头C、饮用水水源保护区内D、具有特殊经济文化价值的水体【答案：C】解析：根据《水污染防治法》在饮用水水源保护区内，禁止设置排污。
5、下列文物中，可以属于私人所有的是( )。
A、文化遗址B、古墓葬C、祖传的字画D、石窟寺【答案：C】解析：根据《文物保护法》,中华人民共和国境内地下、内水和领海中遗存的一切文物，属于国家所有。
文化遗址、古墓葬、石窟寺属于国家所有。
6、建设工程竣工后,应当及时组织验收的主体是()。
A、总承包单位B、建设单位C、监理单位D、质量监督机构【答案：B】解析：《民法典》规定，建设工程竣后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施I验收规范和质量检验标准及时进行验收。
验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。
7、关于居住权的说法，正确的是( )。
A、当事人应当采用书面形式订立居住权合同B、居住权自居住权合同生效时设立C、居住权可以继承D、居住权人有权出租设立居住权的住宅【答案：A】解析：A正确，设立居住权，当事人应当采用书面形式订立居住权合同。
建设工程法规及相关知识考试试题及答案解析
建设工程法规及相关知识考试试题及答案解析一、单项选择题1. 以下关于法律法规效力的说法中，不正确的是（）。
A. 法律的效力大于行政法规的效力B. 地方性法规效力大于地方政府规章C. 一般情况下，同一事项的新法优先于旧法D. 行政法规的效力大于地方性法规的效力2. 关于建设活动中的民事商事法律关系的说法，正确的是 ( )。
A. 建设活动中的民事商事法律关系不是平等主体之间的关系B. 建设活动中的民事商事关系主要是非财产关系C. 惩罚性责任是建设活动中的民事商事关系的主要责任形式D. 在建设活动中，建设单位与施工企业之间的合同关系属于民事商事法律关系3. 根据《民法总则》, 我囯法人的分类不包括 ( )。
A. 营利法人B. 非营利法人C. 企业法人D. 特别法人4. 下列属于特别法人的是 ( )。
A. 事业单位B. 社会团体C. 社会服务机构D. 小区居委会5. 关于代理的说法，正确的是 ( )。
A. 经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任B. 同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人C. 作为委托人的法人、非法人组织终止的，委托代理终止D. 表见代理是有权代理6. 某总承包单位将工程主体结构施工分包给具有相应资质的分包单位。
该工程施工过程中，分包单位发生了安全生产事故。
关于双方责任的说法，错误的是 ( )。
A. 总承包单位应对该工程施工现场的安全生产负总责B. 总承包与分包单位就该安全事故承担连带责任C. 如果发生的安全事故情节特别严重，构成犯罪的，应当追究总承包单位主要责任人责任D. 分包单位只承担民事赔偿责任7. 关于物权的说法，正确的是 ( )。
A. 同一物的担保物权人与所有权人应当为同一人B. 用益物权人可以是该物的所有权人C. 未经农村土地承包经营者同意，土地所有权人不得在该地块设立地役权D. 物权的变动只能基于合同关系8. 甲、乙两单位相邻，甲需经过乙的厂区道路出入，甲乙之间约定甲向乙支付一定的费用。
含答案及解析建设工程法规及相关知识复习题集第二章第一节 施工许可
建设工程法规及相关知识复习题集第二章第一节1Z302000 施工许可法律制度1Z302010 建设工程施工许可制度1.我国对建设工程开工条件的审批，存在着领发施工许可证和批准开工报告两种形式。
多数工程由建设单位依法向工程所在地县级以上人民政府建设主管部门申请领取施工许可证。
对未取得施工许可证擅自开工的建设项目都将被责令改正;对不符合开工条件的，责令停工，可以处以罚款。
工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程以及抢险救灾工程、临时性房屋建筑和农民自建低层住宅工程，不需要办理施工许可证。
按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程不重复办理施工许可证。
2.《建筑法》规定，申请领取施工许可证，应当具备下列条件：(1)已经办理该建筑工程用地批准手续;(2)在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证;(3)需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求;(4)已经确定建筑施工企业;(5)有满足施工需要的施工图纸及技术资料;(6)有保证工程质量和安全的具体措施;(7)建设资金已经落实;(8)法律、行政法规规定的其他条件，例如新增的依法实行强制性监理和消防设计审核的规定等。
此外，审批开工报告的工程，主要是审查：(1)资金到位情况;(2)项目的市场预测情况;(3)设计图纸是否满足施工要求;(4)现场条件。
3.建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工，否则应向发证机关申请延期，延期以两次为限，每次不超过3个月。
在建工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告;中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
实行开工报告审批的工程因故不能按期开工超过6个月的，应重新办理开工报告审批手续。
4.建设单位为规避办理施工许可证将工程项目分解发包擅自施工，或者采用虚假证明骗取施工许可证，或者伪造、涂改施工许可证，均应承担法律责任。
2024年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识通关考试题库带答案解析
2024年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识通关考试题库带答案解析单选题（共40题）1、根据《建设工程质量管理条例》，关于工程监理职责和权限的说法，错误的是（）。
A.未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用B.隐蔽工程验收未经监理工程师签字，不得进入下一道工序C.未经监理工程师签字，建设单位不得拨付工程款D.未经总监理工程师签字，建设单位不进行竣工验收【答案】 C2、甲欠乙50万元工程款，乙又欠丙20万元货款。
因乙怠于行使到期债权，又不能清偿对丙的欠款，为此丙起诉甲要求支付欠款。
下列说法正确的是()。
A.丙不能以自己的名义起诉甲B.丙起诉甲是在行使代位权C.丙的主张应当以50万元为限D.丙必要的诉讼费用由自己承担【答案】 B3、施工合同当事人向人民法院主张的诉讼请求中，可以得到支持的是（）。
A.继续履行并解除合同B.支付违约金和双倍返还定金C.解除合同并赔偿损失D.确认合同无效并支付违约金【答案】 C4、下列关于用益物权的说法中，正确的是（）。
A.用益物权的权能是占有、处分、收益B.不动产租赁权属于用益物权C.住宅建设用地使用权届满的，自动续期D.不动产征收后，用益物权人可以获得适当补偿【答案】 C5、根据《历史文化名城名镇名村保护条例》，可以申报历史文化名城、名镇、名村的是（）。
A.保存文物比较丰富的城市B.能够反映本地区建筑的文化特色的镇C.历史上建设的工程对本地区的发展产生较大影响的城市D.保留着传统格局和历史风貌的村庄【答案】 D6、关于民事诉讼普通程序举证期限的说法，正确的是（）。
A.举证期限只能由法院指定B.举证期限可以由当事人协商确定，不需要法院认可C.人民法院应当在审理前的准备阶段确定当事人的举证期限D.当事人在举证期限内提交证据确有困难的，可以在举证期限届满后申请延长【答案】 C7、下列争议中，属于劳动争议的是（）。
A.企业职工张某与某地方劳动保障行政部门因工伤认定结论发生的争议B.公司股东李某因股息分配与该公司产生的争议C.退休职工王某与社会保险经办机构因发生退休费用发生的争议D.进城务工的黄某与劳务分包企业因支付工资报酬产生的争议【答案】 D8、水处理构筑物满水试验（）之后进行。
二级建造师建设工程法规及相关知识施工许可法律制度建设工程施工许可制度综合练习与答案
二级建造师建设工程法规及相关知识2Z202000 施工许可法律制度2Z202010 建设工程施工许可制度综合练习与答案一、单选题1、关于建筑工程施工许可管理的说法，错误的是（）A.申请施工许可证是取得建设用地规划许可证的前置条件B.保证工程质量和安全的施工措施须在申请施工许可证前编制完成C.法律和行政法规有权设定施工许可证的申请条件D.消防设计审核不合格的，不予颁发施工许可证【参考答案】：A【试题解析】：只有取得规划许可证之后，方可自请办理施工许可2、建设单位申请施工许可证时，向办证机关提供的施工图纸及技术资料应当满足（）。
A.施工需要并通过监理单位审查B.施工需要并按规定通过了审核C.编制招标文件的要求D.工程竣工验收备案的要求【参考答案】：B【试题解析】：本题考查的是施工许可证的申请主体和法定批准条件。
申领施工许可证时，要有满足施工需要的施工图纸及技术资料，施工图设计文件已按规定审查合格。
3、建设单位领取了施工许可证，因故不能在3个月内开工，但又未申请延期。
该施工许可证（）。
A.自行废止B.重新核验C.继续有效D.自动延期【参考答案】：A【试题解析】：本题考查的是施工许可证延期开工.核验和重新办理批准的规定。
《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。
因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。
既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。
4、在城市规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程项目，建设单位在办理用地批准手续前，必须先取得该工程的（）。
A.施工许可证B.建设工程规划许可证C.质量安全报建手续D.建设用地规划许可证【参考答案】：D【试题解析】：本题考查的是施工许可证的申请主体和法定批准条件。
在城市.镇规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，经有关部门批准.核准.备案后，建设单位应当向城市.县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请，经县级以上人民政府审批后，由土地主管部门划拨土地。
2024年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识通关考试题库带答案解析
2024年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识通关考试题库带答案解析一、单选题（每题1分，共30分）1. 以下哪项不属于《建筑法》规定的基本建设程序？A. 项目建议书B. 可行性研究C. 施工许可证D. 竣工验收答案：C解析：根据《建筑法》第十二条，建设单位在开工前应当向建设行政主管部门申请领取施工许可证。
施工许可证是开工前的一个程序，不属于基本建设程序。
2. 下列哪种情形下，监理人可以要求施工企业暂停施工？A. 施工企业未按照合同约定履行安全生产义务B. 施工企业未按期完成工程进度计划C. 施工企业未按照设计文件施工D. 施工企业未及时支付工程款答案：C解析：根据《建设工程质量管理条例》第四十条，监理人发现施工企业未按照设计文件施工，有权要求施工企业暂停施工，并及时报告建设单位。
3. 建设项目安全生产责任制的核心是？A. 安全生产管理B. 安全生产投入C. 安全生产规章制度D. 安全生产教育培训答案：C解析：建设项目安全生产责任制的核心是安全生产规章制度，通过建立健全安全生产规章制度，明确各方的安全生产责任，确保项目安全生产。
4. 以下哪种情况不属于工程监理的职责？A. 对施工现场安全生产进行监督检查B. 对施工企业安全生产费用进行审查C. 对工程进度进行监控D. 对工程质量进行检验答案：B解析：根据《建设工程监理规范》，工程监理的职责包括对施工现场安全生产进行监督检查，对工程进度进行监控，对工程质量进行检验等，但不包括对施工企业安全生产费用的审查。
5. 建设单位与施工企业签订的合同中，以下哪项不属于合同的主要内容？A. 工程范围B. 工程质量C. 工程造价D. 工程进度答案：D解析：根据《建设工程施工合同》，合同的主要内容包括工程范围、工程质量、工程造价、工程款支付、合同解除、违约责任等，不包括工程进度。
二、多选题（每题2分，共20分）6. 以下哪些属于《建筑法》规定的基本建设程序？A. 项目建议书B. 可行性研究C. 设计D. 施工许可证答案：ABCD解析：根据《建筑法》第十一条，基本建设程序包括项目建议书、可行性研究、设计、施工许可证等。
2020年二级建造师《建设工程法规及相关知识》例题及答案解析-第二章施工许可法律制度
第二章 2Z202000 施工许可法律制度01节 2Z202010 建设工程施工许可制度【例题1·多选题】根据《建筑工程施工许可管理办法》，不需要办理施工许可证的建筑工程有（ ）。
A.建筑面积200平方米的房屋B.城市大型立交桥C.抢险救灾工程D.实行开工报告审批制度的建筑工程E.城市居住小区【例题2·多选题】2018年1月15日，某建设单位为其工程领取了施工许可证，因未能按期开工，建设单位于2018年3月10日、5月10日两次向发证机关报告了工程准备的进展情况，直到2018年7月1日开工建设。
关于该工程施工许可证的说法，正确的有( )。
A.该工程施工许可证自行废止B.延期开工未超过6个月，施工许可证继续有效C.应当在2018年4月15日前申请延期D.不能按时开工，应当在1个月内报告E.2018年7月1日开工之前，需要重新申领施工许可证【例题3·多选题】关于建筑工程项目申请领取施工许可证条件的说法，正确的有（ ）。
A.工期不足1年，到位不少于工程合同价50%B.已经委托了监理单位C.应当经公安机关消防机构进行设计审核的建设工程消防设计已经审核合格D.施工图设计文件已通过审查E.有保证工程质量的具体措施【例题4·单选题】关于施工许可制度和开工报告制度的说法，错误的有（ ）。
A.实行开工报告批准制度的工程，必须符合国务院的有关规定B.建设单位领取施工许可证后因故不能近期开工的，最多可延期3个月C.建设工程因故中止施工满一年的，恢复施工前应报发证机关核验施工许可证D.实行开工报告批准制度的工程，因故不能近期开工超过6个月的工程，应当重新办理开工报告审批手续【答案】01节 2Z202010 建设工程施工许可制度1-4：ACD、ACE、CDE、B02节2Z202020 施工企业从业资格制度【例题1·单选题】下列关于建筑业企业资质的表述错误的是（ ）。
A.有符合国家规定的净资产B.有符合规定的已完成工程业绩C.有相关建筑活动应有的技术装备D.除二级及以下资质外，取消关于注册建造师、中级以上职称人员持有岗位证书的现场管理人员、技术工人的指标考核【例题2·单选题】根据《建筑业企业资质管理规定》，建筑业企业资质分为（ ）。
建设工程施工许可制度——一级建造师考试辅导《建设工程法规与相关知识》第二章第一节讲义
一级建造师考试辅导《建设工程法规与相关知识》第二章第一节讲义
建设工程施工许可制度
5.施工许可证的申请主体
■申请主体是建设单位（业主或项目法人）,不是施工单位
■建设行政主管部门自收到申请之日起15日内，对符合条件的颁发施工许可证6.施工许可证的法定批准条件（8个）
【2012年真题】建设单位申请施工许可证时，向发证机关提供的施工图纸及技术资料应当满足（）。
A.施工需要并通过监理单位审查
B.施工需要并按规定通过了审查
C.编制招标文件的要求
D.工程竣工验收备案的要求
【答案】B
【解析】本题考查的是申请主体和法定批准条件。
施工图纸是实行建设工程的最根本
的技术文件。
根据《建设工程质量管理条例》规定，施工图纸及技术资料应当满足施
工需要，并已按规定进行了审查。
参见教材P52。
【2011年真题】某建设工程施工合同约定，合同工期为18个月，合同价款为2000万元。
建议单位在申请领取施工许可证时，应当到位的建设资金原则上不得少于（）万元。
A.100
B.200
C.1000
D.600
【正确答案】D
【答案解析】申请施工许可证时，资金落实的标准，工期超过一年的，到位资金不少
于工程合同价的30%；工期不足一年的，到位资金不少于工程合同价的50%。
参见教材。
建设工程法规及相关知识2真题含答案解析
建设工程法规及相关知识2(总分100, 做题时间130分钟)单项选择题（共70题，每题的备选项中只有一个最符合题意）1.某施工单位法定代表人授权市场和约部经理赵某参加某工程招标活动,这个行为属于( )SSS_SINGLE_SELA 法定代理B 委托代理C 指定代理D 表见代理该题您未回答:х该问题分值: 1答案:B2.某施工单位以电子邮件的方式向某设备供应商发出要约，该供应商铬镍钢部了三个电子邮箱，并且没有特别指定，则此要约的生效时间是( )SSS_SINGLE_SELA 该要约进入任一电子邮箱的首次时间B 该要约进入三个电子邮箱的最后时间C 该供应商获悉该要约收到的时间D 该供应商理解该要约内容的时间该题您未回答:х该问题分值: 1答案:A3.某施工单位分别对两个建设单位的工程项目投标，但是，在提交标书时，不慎将两个项目的投标文件互相错投。
则此施工单位的两个投标文件均不构成要约，其原因是( )SSS_SINGLE_SELA 要约内容不明确B 要约人不特定C 受要约人错误D 无订立合同的意思表示该题您未回答:х该问题分值: 1答案:C4.根据法的效力等级，《建设工程质量管理条例》属于( )SSS_SINGLE_SELA 法律B 部门规章C 行政法规D 单行条例该题您未回答:х该问题分值: 1答案:C5.表见代理导致的纠纷主要属于施工合同( )纠纷。
SSS_SINGLE_SELA 主体B 客体C 质量D 变更该题您未回答:х该问题分值: 1答案:A6.发包人与承包人约定按照固定价结算工程款，因合同履行过程中材料价格上涨，承包人请求进行造价鉴定，则人民法院对承包人的请求应( )SSS_SINGLE_SELA 予以支持B 不予支持C 征求发包人意见D 要求承包人提供证据该题您未回答:х该问题分值: 1答案:B7.甲发包人与乙承包人订立建设工程合同，并由丙公司为甲出具工程款支付担保，担保方式为一般保证。
建设工程法规及相关知识-施工许可法律制度(二)-2_真题(含答案与解析)-交互
建设工程法规及相关知识-施工许可法律制度(二)-2(总分100, 做题时间90分钟)一、单项选择题1.根据《建筑法》，领取施工许可证后因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，关于申请延期的说法，正确的是______。
• A.延期每次不超过3个月• B.应当由施工企业提出申请• C.延期没有次数限制• D.超过延期时限但在宽限期内的施工许可证仍有效SSS_SIMPLE_SINA B C D该题您未回答:х该问题分值: 2答案:A[解析] 该题考查的是申请施工许可延期的规定，延期是由建设单位提出，故B 选项错误；延期以两次为限，故C选项错误；超过延期时限，施工许可证自行废止，故D选项也错误，所以正确答案选A。
2.某建设工程施工合同约定，合同工期为18个月，合同价款为2000万元。
建设单位在申请领取施工许可证时，应当到位的建设资金原则上不得少于______万元。
•**•**•****SSS_SIMPLE_SINA B C D该题您未回答:х该问题分值: 2答案:D[解析] 该题考查的是施工许可证的法定批准条件中的建设资金落实，《建筑工程施工许可证管理办法》明确规定，建设工期不足1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的50%，建设工期超过1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的30%，该题合同工期为18个月，超过一年，故建设资金不得少于2000万元的30%，即600万元，故答案选D。
3.建筑施工企业确定后，在建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取______。
• A.建设用地规划许可证• B.建设工程规划许可证• C.施工许可证• D.安全生产许可证SSS_SIMPLE_SINA B C D该题您未回答:х该问题分值: 2答案:C4.某大型体育馆项目申请领取施工许可证前，建设单位应当事先取得的批准文件不包括______。
• A.建设用地批准书• B.建设工程规划许可证• C.安全生产许可证• D.消防设计审核批准文件SSS_SIMPLE_SINA B C D该题您未回答:х该问题分值: 2答案:C5.某施工项目，工程合同价300万元，建设工期6个月，则开工前，建设单位到位资金不得少于______万元。
二级建造师《法律法规》习题及参考答案第2章
第二章施工许可法律制度【考情分析】本章涉及到三方面的资格准入制度（施工许可、企业资质、建造师执业），内容体系清晰，考点突出，在学习的时候，企业资质是一个记忆难点，建议进行分类别对比记忆。
从历年考试情况看，本章分值较少，考点恒定，属于一般章节。
预计2014年分值在5分左右。
答疑编号：NODE95093100020100000101答疑编号：NODE95093100020100000102【2Z202010】建设工程施工许可制度【★】【知识点一】施工许可证和开工报告的适用范围（无）【例题多选题】根据《建筑工程施工许可管理办法》，不需要办理施工许可证的建筑工程有（）。
A.建筑面积200平方米的房屋B.城市大型立交桥C.抢险救灾工程D.实行开工报告审批制度的建筑工程E.城市居住小区【答案】ACD【解析】参见教材P45。
答疑编号：NODE95093100020100000103【提示】不需办理施工许可证的有：1.限额以下的小型工程（投资额在30万元或建筑面积在300平方米以下的建筑工程）2.抢险救灾工程；3.农民自建低层住宅；4.军用房屋建筑；5.按规定领取施工报告的工程。
答疑编号：NODE95093100020100000104【例题单选题】下列需要申领施工许可证的是（）。
A.开工报告已获得批复B.某工厂建设食堂，建筑面积280平方米C.军队建设宿舍，建筑面积3000平方米D.学校建设教学楼，建筑面积3000平方米【答案】D【解析】排除法，选项ABC都属于不需要办理施工许可证的工程。
参见教材P45。
答疑编号：NODE95093100020100000105【2Z202010】建设工程施工许可制度【★ ★ ★ 】【知识点二】申请主体和批准条件（11单选；13多选）【例题单选题】建设单位申请领取施工许可证应具备的法定条件中，包括（）。
A.已经办理了建筑工程用地申请B.依法确定了建筑施工企业C.已经办理了规划许可证的申请D.建设资金已经到位【答案】B【解析】施工许可证应当具备下列条件：（1）已经办理该建筑工程用地批准手续；（2）在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证；（3）需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；（4）已经确定建筑施工企业；（5）有满足施工需要的施工图纸及技术资料；（6）有保证工程质量和安全的具体措施；（7）建设资金已经落实；（8）法律、行政法规规定的其他条件。
《建设工程法规及相关知识》真题及答案
2007年二级建造师考试《建设工程法规及相关知识》真题及答案一、单项选择题（共60题，每题1分。
每个备选项中，只有1个最符合题意。
）L （）是建筑生产中最基本的安全管理制度，是所有安全规章制度的核心。
a、质量事故处理制度b、质量事故统计报告制度c、安全生产责任制度d、安全生产监督制度2、建设工程安全生产管理基本制度中，不包括（）。
a、群防群治制度b、伤亡事故处理报告制度e事故预防制度d、安全责任追究制度3、《建设工程安全生产管理条例》第10条规定，依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起（）内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
a、30 日b、60Bc、15 日d、90 B4、工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。
施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向（）报告。
a、建设单位b、有关主管部门c、建设行政部门d、当地人民政府5、《建设工程安全生产管理条例》规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的,分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。
总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担（）。
a、各自相应的责任b、连带责任c、按份责任d、补充责任6、总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的,分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担（）。
a、全部责任b、次要责任c、主要责任d、同等责任7、施工现场暂时停止施工的,施工单位应当做好现场防护，所需费用由（）承担，或者按照合同约定执行。
a、施工单位b、责任方c、建设单位d、暂停决定方8、施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离；办公、生活区的选址应当符合（）。
职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合（）。
二建法规-第二章施工许可法律制度--知识点总结+例题解析
第二章施工许可法律制度第01讲施工许可法律制度（一）【知识框架】第一节建设工程施工许可制度知识点一：施工许可证和开工报告知识点二：申请主体和批准条件知识点三：延期、核验和重新批准★★知识点一：施工许可证和开工报告【 15、14单选】一、基本要求1.掌握施工许可证的办理及适用范围；2.了解项目开工报告和监理开工报告区别。
二、重点内容回顾建筑工程开工前，建设单位应当向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。
【提示】不需办理施工许可证的有：1.限额以下的小型工程（投资额在30万元或建筑面积在300平方米以下的建筑工程）；2.抢险救灾工程；3.农民自建低层住宅；4.军用房屋建筑；5.按规定领取施工报告的工程。
2.开工报告和建设监理开工报告的区别主体不同建设单位向政府申报施工单位向监理单位提交内容不同审核建设单位具备开工条件审核施工单位具备开工条件三、典型题目演练【例题·单选题】建筑施工企业确定后，在建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取（）。
A.建设用地规划许可证B.建设工程规划许可证C.施工许可证D.安全生产许可证『正确答案』C『答案解析』本题考查的是施工许可证和开工报告的适用范围。
建筑工程开工前，建设单位应当向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。
参见教材P45。
【例题·多选题】根据《建设工程施工许可管理办法》，下列工程项目无需申请施工许可证的是（）。
A.北京故宫修缮工程 B.长江汛期抢险工程 C.工地临时职工宿舍 D.某私人投资工程 E.部队导弹发射塔『正确答案』ABCE『答案解析』本题考查的是施工许可证和开工报告的适用范围。
不需办理施工许可证的有：1.限额以下的小型工程（投资额在30万元或建筑面积在300平方米以下的建筑工程）；2.抢险救灾工程；3. 农民自建低层住宅；4.军用房屋建筑；5.按规定领取施工报告的工程。
二级建造师考试建设工程法规及相关知识试题及答案指导
二级建造师考试建设工程法规及相关知识复习试题(答案在后面)一、单项选择题（本大题有60小题，每小题1分，共60分）1、根据《中华人民共和国建筑法》，下列哪项不属于建筑工程施工许可制度的内容？A、建筑工程开工前，建设单位应当向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证B、建筑工程开工前，建设单位应当向设计单位申请设计文件审查C、建筑工程开工前，建设单位应当向施工单位提交设计文件和相关技术资料D、建筑工程开工前，建设单位应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内地下管线资料2、在施工过程中，施工单位发现设计文件和图纸存在错误，以下哪种做法是正确的？A、施工单位可以自行修改设计文件和图纸，并继续施工B、施工单位应当立即停止施工，并向建设单位提出书面报告，要求设计单位进行修正C、施工单位可以与设计单位协商修改设计文件和图纸，但不需通知建设单位D、施工单位应当通知设计单位，但可以继续施工，待设计文件修正后再进行后续施工3、关于工程分包，以下哪项说法是错误的？A、施工单位可以将工程分包给具有相应资质条件的分包单位B、分包单位应当具备与分包工程相适应的技术、经济实力C、分包单位不得再次分包工程D、分包单位应当与施工单位签订分包合同，并明确各自的责任和义务4、根据《中华人民共和国建筑法》，下列关于施工许可制度的说法正确的是：A. 所有建筑工程开工前都必须申请领取施工许可证。
B. 施工许可证由建设单位向县级以上人民政府住房城乡建设主管部门申请领取。
C. 在建工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并做好建设工程的维护管理工作。
D. 建设工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
5、依据《中华人民共和国招标投标法》，依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的：A. 三分之一B. 三分之二C. 四分之三D. 二分之一6、按照《中华人民共和国安全生产法》，施工单位的主要负责人对本单位的安全生产工作：A. 负有领导责任B. 全面负责C. 部分负责D. 没有直接责任7、关于施工合同管理，以下哪项说法是错误的？A. 施工合同是施工企业与建设单位之间明确双方权利和义务的协议B. 施工合同管理是对施工合同履行过程中的监督、检查和控制C. 施工合同管理是对施工合同签订后的履行情况进行评估和总结D. 施工合同管理是对施工合同签订前的审查和谈判8、根据《中华人民共和国合同法》，以下哪种情况不属于违约责任？A. 合同当事人一方未按合同约定履行义务B. 合同当事人一方未按合同约定履行义务，给对方造成损失C. 合同当事人一方未按合同约定履行义务，但对方未提出异议D. 合同当事人一方未按合同约定履行义务，但履行义务的方式不符合合同约定9、在施工过程中，施工单位发现设计图纸存在错误，以下哪种做法是正确的？A. 不提出任何意见，直接按照设计图纸施工B. 向设计单位提出修改意见，但无需通知建设单位C. 向设计单位提出修改意见，并通知建设单位D. 向监理单位提出修改意见，无需通知建设单位10、《建筑法》规定，建设单位在领取施工许可证前，应当完成以下哪项工作？A. 施工图设计文件审查B. 工程招标C. 工程造价估算D. 施工现场临时设施建设13、根据《建筑法》，下列关于建筑工程质量责任的说法，正确的是：A、施工单位对施工中出现的不合格工程应自行整改，并承担全部责任B、设计单位对设计质量负责，但施工中出现的问题由施工单位承担C、建设单位对工程的质量负责，但施工过程中的质量问题由施工单位自行承担D、监理单位对施工过程中的质量问题负责，并有权要求施工单位整改16、在建设工程施工合同中，以下哪项不属于合同的主要条款？A、工程范围B、工程质量要求C、合同价格D、工期及进度19、根据《中华人民共和国建筑法》规定，下列关于建筑工程监理的说法正确的是（）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程法规及相关知识复习题集第二章第一节
•1Z302000 施工许可法律制度
1Z302010 建设工程施工许可制度
1.我国对建设工程开工条件的审批，存在着领发施工许可证和批准开工报告两种形式。
多数工程由建设单位依法向工程所在地县级以上人民政府建设主管部门申请领取施工许可证。
对未取得施工许可证擅自开工的建设项目都将被责令改正;对不符合开工条件的，责令停工，可以处以罚款。
工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程以及抢险救灾工程、临时性房屋建筑和农民自建低层住宅工程，不需要办理施工许可证。
按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程不重复办理施工许可证。
2.《建筑法》规定，申请领取施工许可证，应当具备下列条件：(1)已经办理该建筑工程
用地批准手续;(2)在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证;(3)需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求;(4)已经确定建筑施工企业;(5)有满足施工需要的施工图纸及技术资料;(6)有保证工程质量和安全的具体措施;(7)建设资金已经落实;(8)法律、行政法规规定的其他条件，例如新增的依法实行强制性监理和消防设计审核的规定等。
此外，审批开工报告的工程，主要是审查：(1)资金到位情况;(2)项目的市场预测情况;(3)设计图纸是否满足施工要求;(4)现场条件。
3.建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工，否则应向发证机关申请延期，
延期以两次为限，每次不超过3个月。
在建工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告;中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
实行开工报告审批的工程因故不能按期开工超过6个月的，应重新办理开工报告审批手续。
4.建设单位为规避办理施工许可证将工程项目分解发包擅自施工，或者采用虚假证明骗
取施工许可证，或者伪造、涂改施工许可证，均应承担法律责任。
一单项选择题
1.建设工程实行施工许可制度，主要是为了( )。
A.调控同期开工项目的数量
B.调控同期在建项目的规模
C.防止施.工单位违法转包工程
D.确保工程项目符合法定的开工条件
2.建设工程施，工许可证的申请主体是( )。
A.施工单位
B.建设单位
C.监理单位
D.项目管理服务单位
3.施工许可证的法定审批条件中，对施工图设计文件的要求是应当满足( )。
A.施工需要并按规定通过审查
B.施工进度的要求
C.主要设备材料订货的要求
D.施工安全的要求
4.建设单位申请领取施工许可证时必须有已经落实的建设资金。
建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的( )。
A.20% B。
30%
C.40% D。
50%
5.在城市规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程，建设单位在依法办理用地批准手续前，必须先取得该工程( )。
A.施工许可证
B.建设工程规划许可证
C.拆迁许可证
D.建设用地规划许可证
6.下列关于建设单位申请领取施工许可证应具备的法定条件的表述中，正确的是( )。
A.需要拆迁的，已取得房屋拆迁许可证
B.施工企业编制的施工组织设计中，有保证工程质量和安全的具体措施
C.工程所需的消防设计满足施工要求
D.建设.工期超过1年的，到位资金不得少于工程合同价的20%
7.某工程符合法定开丁条件，但因工期紧未办理施工许可证或开工报告审批手续即开始施工，对此，主管部门适当的处理为( )。
A.责令停止施.工
B.责令其改正
C.只对建设单位罚款
D.只对施工单位罚款
8.建设工程因故中止施工一年者，恢复施工时，该建设单位应当( )。
A.报发证机关核验施工许可证
B.重新领取施工许可证
C.向发证机关报告
D.向发证机关备案
《建筑法》第10条规定：建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告;中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
9.建设丁程应当自领取施工许可证之日起( )个月内开工。
A.1
B.2
C.3
D.6
10.某工程按国务院规定于2008年6月1日办理了开工报告审批手续，由于周边关系协调问题一直没有开工，同年12月7日准备开工时，建设单位应当( )。
A.向批准机关申请延续
B.报批准机关核验开工报告
C.重新办理开工报告审批手续
D.改办开工报告
11.某建设单位欲新建一座大型综合市场，于2006年3月20日领到工程施工许可证。
开工后因故于2006年10月15日中止施工。
根据建筑法施工许可制度的规定，该建设单位向施工许可证发证机关报告的最迟期限应是2006年( )。
A.10月15日
B.10月22日
C.11月14日
D.12月14日
《建筑法》第10条规定：在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告。
12.实行开工报告制度的建设工程，其开工报告是指( )。
A.施工单位向监理工程师提交的开工报告
B.建设单位向政府主管部门提交的开工报告
C.限额以下可以不办理施工许可证的工程由施工单位向建设单位提交的开工报告
D.施工单位项目部向公司总部提交的报告
开工报告制度是国务院规定的政府主管部门的一种行政许可制度，性质上与施工许可证审批制度相同，主要是审查建设单位应具备的开工条件，由建设单位向政府主管部门申报，选项B是正确的。
13.建设单位领取施工许可证后因故不能开工又不申请延期超过时限的，施工许可证( )。
A.自行废止
B.应报发证机关核验
C.应由发证机关收回
D.由施工单位重新申办
14.建设单位领取施工许可证后因故不能正常开工可以申请延期，延期以两次为限，每次不得超过( )个月。
A.1
B.2
C.3
D.6
15.需要办理施工许可证的建设工程，建设行政主管部门应在收到建设单位申请之日起的( )日内，对符合条件的申请颁发施工许可证。
A.7
B.15
C.20
D.30
16.按规定批准开工报告不再办理施工许可证的建设工程，必须符合( )的规定。
A.施工许可证发证机关
B.省市人民政府
C.国务院
D.建设项目主管部门
17.对采用虚假证明文件骗取施工许可证尚未构成犯罪的，应由发证机关( )。
A.责令停止施工，对建设单位和施工单位分别处以罚款
B.收回施工许可证法，责令停止施工，对责任单位处以罚款
C.宣布该施工许可证无效，责令停止施工，没收非法所得
D.责令停止施工，有违法所得的，处以5000元以上10000元以下的罚款
二多项选择题
1.以下建设工程中，需要办理施工许可证的有( )。
A.投资额30万元以上的建筑装修工程
B.建筑面积300平方米以上的民用建筑工程
C.实行开工报告审批制度的建筑工程
D.农民自建低层住宅工程
E.抢险救灾工程
2.下列选项中不符合法规规定颁发施工许可证条件的有( )。
A.已经领取了拆迁许可证，准备开始拆迁
B.没有建设工程规划许可证，但已经有了建设用地规划许可证
C.有满足开工需要的施工图纸及技术资料
D.已经依法确定了施工企业，但尚未按规定委托监理企业
E.办理了建设工程质量、安全监督手续
A选项未表明拆迁进度，不能确认施工现场是否具备施工条件;B选项中，建设工程规划许可证和建设用地规划许可证，分别是申请用地和确认有关建设工程符合城市规划要求的法律凭证，缺一不可;C选项中满足开工需要不正确，且未表明是否审查合格;D选项中，按规定委托监理是新增的办理施工许可证的法定条件。
因此，A、B、C、D选项为正确选项。
3.实行开工报告制度的建设工程，开工报告审查的主要内容包括( )。
A.建设用地征用情况
B.资金到位情况
C.投资项目市场预测
D.设计图纸是否满足施工要求
E.施工现场是否具备“三通一平”等要求
4.某开发公司开发的商住楼工程，建筑面积6万平方米，为赶在雨期前完成土方工程，在尚未完全具备法定开.工条件的情况下破土动工。
对此，建设行政主管部门可作出的处罚包括( )。
A.责令停止施工，限期改正
B.对建设单位处以工程合同价款1%以上2%以下罚款
C.没收非法所得
D.责令施工单位停业整顿
E.吊销监理单位营业执照
5.下列关于施工许可制度和开工报告制度的有关表述中，正确的有( )。
A.实行开工报告批准制度的工程，必须符合建设行政部门的规定
B.建设单位领取施工许可证后既不开工又不申请延期或延期超过时限的，施工许可证自行废止
C.建设工程因故中止施工满一年的，恢复施工前应报发证机关核验施工许可证
D.按有关规定批准开工报告的工程，因故不能按期开工满6个月的工程，应重新办理开工报告审批手续
E.实行开工报告批准制度的工程，开工报告主要反映施工单位应具备的条件
6.下列选项中，符合颁发施工许可证法定条件的有( )。
A.已经办理了建设工程用地批准手续
B.建设工期不足一年的，银行出具的到位资金证明达到工程合同价款的30%
C.经公安机关消防机构依法审查工程消防设计合格
D.施工单位编制的施工组织设计中有根据工程特点制定的保证工程质量、安全的措施
E.需要拆迁的，其拆迁进度符合建设工程开工的要求。