最新整理电缆沟工程承包合同
电缆沟工程承包合同书（精选13篇）
电缆沟工程承包合同书（精选13篇）电缆沟工程承包合同书篇1合同编号：_____________甲方(发包人)：_________ 乙方(承包人)：______________法定代表人：_____________ 法定代表人：________________联系电话：_______________ 联系电话：__________________鉴于甲方与建设单位签订了工程建设总包合同，其中包括电缆沟施工项目需要专业施工分包人完成;鉴于乙方系具有施工资质的工程建设单位，愿意依照招标文件所规定的质量要求分包电缆沟施工项目并完成;为了按期完成合同段工程，经双方协商，在遵守总合同的基础上，根据《中华人民共和国民法典》和建设工程法律法规中的有关规定，由乙方承包本工程工程项目。
为明确双方的权利、义务，特签订本合同，以共同遵守。
一、工程概况及承包内容1.1工程名称及概况：工程名称：____________概况：____________1.2合同形式：____________________________1.3工程范围内全部电缆沟工程，包括：电缆沟施工：沟底整平夯实、垫层(砂砾、碎石垫层夯实)，钢筋(包括电缆沟盖板钢筋、墙帽钢筋、电缆沟检查井盖板钢筋、墙身预埋钢筋、吊装预埋钢筋、镀锌钢筋等所有部位)的防锈、除锈、制作、绑扎、钢筋的损耗等;施工支架的安装与拆除、模板(钢模)的安装与拆除、预埋件的制作与安装、外露钢板的防腐处理、角钢支架(包含电缆竖架及电缆横架)的制作与安装，砼的浇筑及养生(包括基础、墙帽、沟盖板等)，电缆沟开挖等与此工程范围有关的一切施工项目。
1.4合同单价含所有直接费用、间接费用、利润及税金。
包括为实施和完成本合同工程所需的人工费、材料费、机械设备费、试验检测费以及合同明示或暗示的所有责任、义务。
1.5工程期限：____________日开工，工期共计________天。
二、工程标准及技术要求：2.1招标文件中的合同通用条款、合同专用条款、技术规范，建设单位、监理和甲方要求以及书面或口头指示、工程师通知等。
电缆沟工程承包合同书3篇
电缆沟工程承包合同书3篇篇1电缆沟工程承包合同书甲方：________________________ （以下简称乙方）联系地址：________________________统一社会信用代码：________________________法定代表人：________________________电话号码：________________________传真号码：________________________乙方：________________________（以下简称甲方）联系地址：________________________统一社会信用代码：________________________法定代表人：________________________电话号码：________________________传真号码：________________________鉴于，甲方有意承接乙方的电缆沟工程，双方经友好协商并达成一致意见，特向甲方提出以下条款，作为本合同的内容：一、工程内容1.1 乙方承包给甲方的电缆沟工程包括但不限于电缆沟的设计、挖掘、施工、检测等。
1.2 乙方应按照国家相关规定对电缆沟工程进行验收，并出具合格证明。
二、工程进度2.1 乙方应按照合同约定的工程进度安排，保证项目按时完成。
2.2 若因甲方原因发生工程延误，应由甲方承担相应责任，并赔偿乙方的损失。
三、质量标准3.1 乙方应按照国家相关标准和乙方规定的质量标准进行电缆沟工程施工。
3.2 若发生施工质量问题，乙方应按照甲方要求及时进行整改，确保工程质量。
四、费用支付4.1 乙方应按照合同约定的进度和标准支付工程款。
4.2 如因乙方原因导致工程暂停或延误，甲方有权暂停支付工程款。
4.3 工程结束后，乙方应向甲方提供工程结算清单，并签署确认无异议后方可结清尾款。
五、合同变更5.1 若因不可抗力等原因导致工程无法继续进行，双方应根据实际情况协商解决。
电缆沟工程承包合同书
电缆沟工程承包合同书合同编号：__________一、工程内容1.1 乙方承担甲方电缆沟工程的施工任务，包括沟槽开挖、电缆沟铺设、回填及恢复等工作。
1.2 电缆沟工程的具体施工范围、工程量及工程质量要求等详见附件一。
二、工程进度2.1 乙方应按照双方约定的施工计划进行施工，确保工程按时完成。
2.2 施工过程中，如因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应的违约责任。
三、工程质量3.1 乙方应按照约定的工程质量标准进行施工，确保工程质量符合相关法律法规及行业标准。
3.2 工程完工后，甲方应组织验收，如工程质量不符合约定，乙方应负责返工及修复，并承担相应费用。
四、工程安全4.1 乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和行业标准进行施工，确保施工过程中的安全生产。
4.2 如在施工过程中发生安全事故，乙方应立即采取有效措施防止事故扩大，并按法定程序及时报告甲方及有关部门。
五、工程价款及支付5.1 电缆沟工程的总造价为人民币（大写）：________元整（小写）：￥_________元。
5.2 甲方应按照双方约定的付款进度支付工程价款。
具体支付方式及进度详见附件二。
六、违约责任6.1 任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。
6.2 本合同的违约金计算方式为：违约方应支付给对方合同总价款的____%作为违约金。
七、争议解决7.1 对于因执行本合同而产生的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交我国有管辖权的人民法院解决。
八、其他约定8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
8.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工程完工并验收合格之日止。
甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：_______________代表（签名）：_______________ 代表（签名）：_______________签订日期：_______________ 签订日期：_______________附件一：电缆沟工程详细施工范围、工程量及工程质量要求附件二：工程价款支付方式及进度安排一、附件列表：1. 附件一：电缆沟工程详细施工范围、工程量及工程质量要求2. 附件二：工程价款支付方式及进度安排二、违约行为及认定：1. 乙方未按照约定的工程质量标准进行施工，导致工程质量不符合约定的，视为违约。
挖电缆沟承包合同5篇
挖电缆沟承包合同5篇篇1挖电缆沟承包合同甲方（委托方）：____________________地址：____________________法定代表人：____________________电话：____________________传真：____________________乙方（承包方）：____________________地址：____________________法定代表人：____________________电话：____________________传真：____________________鉴于甲方拟进行电缆沟挖掘工程，现因需委托乙方进行承包作业，特签订本合同：甲乙双方本着互相信任、互惠互利的原则，经友好协商一致，达成如下协议：第一条工程内容1. 甲方向乙方委托挖掘电缆沟工程，包括但不限于：清理、破拆、开挖、整理、填方等工作。
2. 工程地址：____________________3. 工程范围：____________________4. 工程合同金额：人民币____________________（大写：________________________________）第二条工程时间1. 工程交付时间：____________________2. 工程完工时间：____________________3. 工程持续时间：____________________第三条工程质量保证1. 乙方承诺按照国家有关标准和要求进行作业，保证工程质量符合委托方要求。
2. 若因乙方原因造成工程质量问题，乙方应承担相应的维修责任并赔偿甲方的损失。
第四条工程费用1. 甲方应按照合同金额及工程进度支付相应的款项给乙方。
2. 乙方应按照工程进度及质量完成标准按时、保质完成工程。
第五条违约责任1. 若甲方未按约定时间支付款项给乙方，乙方有权暂停工作并要求补偿损失。
2. 若乙方未按照约定时间完成工程或工程质量出现问题，乙方应承担相应的违约责任。
电缆沟工程承包合同书6篇
电缆沟工程承包合同书6篇篇1甲方（发包方）：___________________乙方（承包方）：___________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的原则基础上，就甲方电缆沟工程承包事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：电缆沟工程2. 工程地点：___________________3. 工程内容：电缆沟的设计、施工、验收等二、承包方式及范围1. 承包方式：本工程采用包工包料方式，由乙方负责采购所需材料并施工完成。
2. 承包范围：包括电缆沟的挖掘、混凝土浇筑、砖砌、防水处理、回填等工作，以及为完成上述工作所需的所有辅助工程。
三、工程期限1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日3. 如遇不可抗力因素导致工程延期，乙方应及时通知甲方，并共同协商解决方案。
四、合同价款及支付方式1. 工程总价：人民币__________元（大写：_____________________元整）。
该价款为包干价，包括材料费、人工费、机械费及其他相关费用。
2. 支付方式：甲方在工程竣工并验收合格后一次性支付乙方工程总价款。
五、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家和地方现行的有关电缆沟工程设计、施工及验收规范和质量标准进行设计和施工。
2. 工程验收标准：以国家或地方现行的相关规范和质量标准为依据进行验收。
3. 乙方应确保工程质量，如因乙方原因造成工程质量问题，乙方应承担全部责任。
六、安全施工及文明施工要求1. 乙方应严格遵守安全操作规程，采取必要的安全防护措施，确保施工期间的安全生产。
2. 乙方应遵守文明施工要求，保持施工现场整洁有序，防止对环境造成污染。
3. 如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。
七、违约责任1. 若甲方未能按照合同约定支付工程款项，每逾期一日，甲方应向乙方支付逾期付款违约金，违约金按应付未付款的万分之XX计算。
电缆沟承包合同5篇
电缆沟承包合同5篇篇1电缆沟承包合同一、合同双方甲方（承包方）：________________________乙方（承包方）：________________________二、承包范围1. 甲方承包建设单位要求的电缆沟施工工程。
2. 甲方完成电缆沟的挖掘、铺设、填埋等工作，并保证工程质量。
3. 工程地点：____________________4. 工程周期：从__________年月日至_________年月日。
三、施工要求1. 甲方应按照建设单位提供的施工图纸和规范要求进行施工，确保工程按时完工。
2. 甲方应提供必要的材料和设备，并保证材料的质量符合相关标准。
3. 甲方应按照标准要求对电缆沟进行施工，保证施工过程中的安全，并采取必要的措施确保施工现场环境卫生。
4. 甲方应保证施工队伍具备相关的资质和技术，并确保施工人员遵守相关规章制度。
四、质量保证1. 甲方承诺保证工程质量符合相关标准要求，并在工程验收之后进行保修。
2. 甲方对工程质量负责，如出现质量问题，应及时整改并承担相应责任。
3. 工程质量验收标准：符合《电缆沟施工规范》及建设单位要求。
五、费用结算1. 工程总价：____________ 元（大写：____________）。
2. 结算方式：按照工程进度分批结算，最后一次结算应在工程验收合格后进行。
3. 如因甲方原因延误工期，应按照延期工期的比例扣除相应费用。
六、违约责任1. 若甲方未按时完成工程或工程质量不符合要求，应承担相应责任，乙方有权要求甲方返工或赔偿损失。
2. 若乙方未按合同规定支付工程款或提供必要的支持，应承担相应责任。
3. 如因不可抗力因素导致工程未能按时完成，双方可协商解决。
七、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程验收合格之日终止。
2. 未尽事宜，双方可另行协商解决，变更、解除或终止合同应经双方协商一致。
3. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
电缆沟井承包合同
电缆沟井承包合同甲方（发包方）：姓名：______联系地址：______联系电话：______乙方（承包方）：姓名：______联系地址：______联系电话：______一、工程概况。
1. 工程名称。
咱们就叫这个电缆沟井工程呗。
这工程呢，就在______（具体地点），这个地方大家都熟悉吧。
2. 工程内容。
就是关于电缆沟井的那些事儿啦。
包括挖电缆沟，这个沟得按照要求的深度、宽度来挖哦，可不能马虎。
还有砌电缆井，井的尺寸、结构啥的都得符合标准。
另外呢，那些相关的管道铺设之类的工作也都包含在里面啦。
二、承包方式。
1. 乙方包工包料。
2. 工程总价。
三、工程期限。
1. 开工日期。
咱们定在______年______月______日开工。
这一天啊，就像一个新的开始，大家都要打起精神来。
2. 竣工日期。
然后要在______年______月______日之前竣工。
时间还是比较紧的，不过我相信乙方有这个能力按时完成。
要是因为一些特殊情况，比如说天气特别恶劣，连续下大雨啥的，导致不能施工，那这个工期可以适当顺延。
但是呢，乙方得提前通知甲方，不能到时候才说哦。
四、工程质量。
1. 质量标准。
这个工程质量啊，那必须得符合国家相关标准和行业规范。
电缆沟要挖得笔直，深度均匀，电缆井要砌得结结实实的，就像盖房子一样，基础要打牢。
管道铺设也要顺顺当当的，不能有堵塞或者漏水这些问题。
2. 质量保证。
乙方得对这个工程质量负责呢。
在竣工后的______年内，如果出现质量问题，乙方要负责免费维修。
这就像是给甲方吃了一颗定心丸，不用担心工程质量没保障啦。
五、双方权利和义务。
甲方：1. 甲方要提供施工现场的相关资料，像地下管线的分布情况这些。
要是因为甲方提供的资料不准确，导致工程出现问题，可不能怪乙方哦。
2. 甲方要按照合同约定的时间和方式支付工程款。
这就像我们答应了的事情就要做到一样，不能拖欠乙方的钱呢。
乙方：1. 乙方要按照合同约定的工程内容和质量标准进行施工。
电缆沟工程承包合同书8篇
电缆沟工程承包合同书8篇第1篇示例：电缆沟工程承包合同书甲方（委托方）：地址：法定代表人：电话：鉴于甲方拟进行电缆沟工程项目，为了保证工程质量，双方经友好协商，就项目进行承包合同订立如下：第一条项目内容甲方委托乙方承担电缆沟工程项目，具体包括但不限于场地准备、施工安装、材料选购、验收等工作。
第二条工程周期本次合同工程周期为自年月日开始至年月日结束。
乙方承包该项目的报价为人民币（大写）。
第四条付款方式甲方按照工程进度和质量，分期向乙方支付工程款，具体支付时间和金额双方可根据实际情况协商确定。
乙方承包的工程应符合国家有关技术标准和安全规范，保证电缆沟工程的质量。
第六条材料选购乙方在施工过程中，应选购符合国家标准的建筑材料，杜绝使用劣质或假冒伪劣产品。
第七条安全保障在施工过程中，乙方应加强现场管理，保证施工人员的安全，严格执行施工安全规范。
第八条变更和延期如因不可抗力或其他不可预见的原因导致工程变更或延期，双方应友好协商解决，并签订书面变更合同。
第九条违约责任任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。
第十条法律适用和争议解决本合同的订立、履行和解释均适用中华人民共和国的法律。
因本合同引起的一切争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交至合同签订地的人民法院处理。
本合同未尽事宜，可由双方协商解决，并签订书面补充合同。
第十二条合同生效本合同自双方代表签字盖章之日起生效，至工程竣工并经验收合格之日止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：年月日年月日以上为《电缆沟工程承包合同书》，甲乙双方签字盖章后生效。
第2篇示例：电缆沟工程承包合同书甲方（委托方）：单位名称：___________________法定代表人：_________________地址：________________________联系方式：____________________为了明确双方在电缆沟工程承包过程中的权利和义务，保障工程顺利进行，双方根据自愿、平等、诚实信用的原则，经协商一致，特订立本合同。
电缆沟工程承包合同7篇
电缆沟工程承包合同7篇第1篇示例：电缆沟工程承包合同甲方：（委托方名称）根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方承包电缆沟工程事宜达成如下合同：一、工程内容及范围1.1 甲方委托乙方负责承包电缆沟工程项目，具体包括但不限于：电缆沟的设计、施工、材料采购、验收、调试等全过程的工程管理。
1.2 电缆沟工程的位置及规模：（具体填写电缆沟工程的位置、长度、宽度等相关信息）二、工程价格及支付方式2.1 乙方承包电缆沟工程的总价格为（具体填写金额），不含税。
2.2 工程价格支付方式：甲方应在合同签订后的5个工作日内支付合同总额的30%作为预付款；工程完工验收合格后，甲方应在3个工作日内支付合同总额的70%作为工程竣工款。
2.3 工程价格调整：若工程实际发生变更，乙方应提前向甲方提出书面变更申请。
甲方经审核同意后，双方可协商调整工程价格，并签订书面补充协议。
三、工程进度及验收标准3.1 工程开工日期及竣工日期：乙方应按照合同约定的开工日期开始工程，并保证在约定的竣工日期前完成所有工程内容。
3.2 工程进度款支付：甲方在验收合格后，应按照工程完成情况及时支付乙方工程进度款。
3.3 工程验收标准：电缆沟工程的验收标准应符合国家相关标准及甲方的具体要求。
乙方应保证工程质量达到验收标准，并接受甲方的验收。
四、保修及售后服务4.1 保修期：工程验收合格后，乙方应提供一定期限的售后保修服务，具体保修期限为（具体填写保修期限）。
在保修期内，如工程出现质量问题，乙方应及时进行整改和维修。
4.2 增值税发票：乙方应在工程竣工后提供完整的增值税发票，并在发票加盖公章。
五、违约责任和争议解决5.1 若甲、乙任何一方未能按照合同约定履行义务，构成违约，应向对方承担违约责任。
违约责任包括但不限于赔偿对方因此遭受的一切损失。
5.2 本合同的签订、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
电缆沟承包合同5篇
电缆沟承包合同5篇篇1电缆沟承包合同一、合同双方甲方：（委托方）名称：____________地址：____________法定代表人：____________联系电话：____________乙方：（承包方）名称：____________地址：____________法定代表人：____________联系电话：____________二、合同内容甲方委托乙方对电缆沟进行施工，包括但不限于开挖、铺设、覆土等工作，具体要求如下：1. 工程内容：甲方委托乙方对指定区域内的电缆沟进行施工，包括开挖沟槽、铺设电缆、填埋沟槽等工作。
2. 工程期限：乙方应在签订合同后的____个工作日内完成工程，并保证工程质量符合相关标准和要求。
3. 质量标准：乙方承包的电缆沟工程应符合国家和行业相关标准，保证施工质量，确保工程安全与可靠。
4. 施工安全：乙方应严格遵守施工安全规范，保障施工现场的安全和环境保护，确保人员和设备的安全。
5. 施工费用：甲方应按照双方协商的价格支付工程费用，包括人工、材料、设备等费用。
6. 竣工验收：工程竣工后，甲方有权委托第三方对工程进行验收，乙方应配合并保证合格。
7. 违约责任：若因乙方原因造成工程延期或质量不合格，乙方应承担相应的违约责任，并按合同约定进行赔偿。
8. 合同终止：双方一致同意终止合同的，应书面通知对方，并按约定进行结算处理。
三、其他条款1. 合同变更：双方一致同意变更合同内容的，应签订书面协议并盖章确认。
2. 法律适用：本合同的签订、履行和解释均适用中华人民共和国法律。
3. 争议解决：合同履行过程中如产生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院处理。
四、合同生效本合同自双方盖章确认后生效，至工程竣工并经验收合格之日终止。
甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________签订日期：_________ 签订日期：_________以上为电缆沟承包合同相关内容，双方应严格履行合同约定，确保工程顺利进行并圆满完成。
电缆沟工程承包合同7篇
电缆沟工程承包合同7篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________鉴于甲方需要实施电缆沟工程，乙方具备相关施工资质和能力，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，就本工程达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：电缆沟工程2. 工程地点：__________3. 工程内容：电缆沟的挖掘、砌筑、防水处理、盖板安装等。
二、承包方式乙方采用包工包料的方式承包本工程，包括但不限于提供施工所需的材料、设备、工具以及完成工程施工等。
三、合同工期1. 工程开工日期：__________2. 工程竣工日期：__________3. 乙方应在合同约定的期限内完成工程施工，如遇不可抗力因素导致无法按时完成，应提前通知甲方，并共同协商解决方案。
四、工程质量1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合合同约定。
2. 甲方有权对乙方的施工过程进行监督，如发现质量问题，有权要求乙方进行整改。
五、工程造价及支付方式1. 工程总造价：人民币__________元（大写：__________元整）。
2. 支付方式：工程竣工验收合格后，甲方应向乙方支付工程款项。
3. 乙方需提供正规发票，否则甲方有权拒绝支付款项。
六、工程变更1. 如因甲方原因需要变更工程设计，应提前与乙方协商，并签订书面变更协议。
2. 乙方在接到变更通知后，应按变更后的要求及时完成施工。
七、安全施工1. 乙方应制定完善的安全施工措施，确保施工现场安全。
2. 乙方应对施工人员进行安全教育，避免安全事故的发生。
3. 如因乙方原因导致安全事故，乙方应承担全部责任。
八、保修责任1. 工程竣工验收合格后，乙方应提供一定期限的保修服务。
2. 保修期内，如因乙方原因造成工程质量问题，乙方应负责免费维修。
3. 保修期限：__________年。
九、违约责任1. 如乙方未按合同约定完成工程施工，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
电缆沟承包合同
电缆沟承包合同甲方（发包方）：姓名：[甲方姓名]联系地址：[甲方地址]联系电话：[甲方电话]乙方（承包方）：姓名：[乙方姓名]联系地址：[乙方地址]联系电话：[乙方电话]一、工程概况。
甲方将位于[具体地点]的电缆沟工程承包给乙方。
这个电缆沟工程啊，就像给电缆盖一个小房子似的，特别重要呢。
这电缆沟要按照甲方的要求来建设，它得保证以后电缆能舒舒服服地躺在里面，安全又稳定。
二、工程内容。
1. 乙方负责电缆沟的挖掘工作。
这挖掘可不能随便挖挖就行哦，得按照一定的深度和宽度来，深度大概是[X]米，宽度是[X]米，就像给电缆挖一个量身定制的小床一样。
2. 电缆沟的底部要平整，就像我们睡觉的床得平平整整的，这样电缆才不会磕着碰着。
3. 乙方还要对电缆沟的壁面进行处理，要保证壁面坚固，不能松松垮垮的，不然可会塌方的，那电缆就危险啦。
三、工程期限。
四、工程质量要求。
1. 乙方做的电缆沟必须符合国家相关的工程标准，这可不是闹着玩的。
如果工程质量不过关，以后出了问题，那可就麻烦大了。
2. 挖掘的尺寸要精准，不能偏差太大。
要是挖得太宽或者太窄，太深或者太浅，就像给电缆做了一件不合身的衣服一样，不合适呢。
3. 壁面的处理要牢固，用的材料也要是质量好的。
这就好比我们盖房子，墙壁要是不结实，房子怎么能住得安心呢？五、工程价款及支付方式。
1. 这个工程的总价款是[X]元整。
这个价钱可是经过双方友好协商确定的，都觉得挺合理的呢。
2. 支付方式是这样的。
在工程开始的时候，甲方会先付给乙方工程总价款的[X]%，也就是[X]元，这就像给乙方一个启动资金，让乙方能顺利开工。
然后当工程完成一半的时候，甲方再付[X]%，也就是[X]元。
当整个工程验收合格之后，甲方就会把剩下的钱，也就是[X]元，一次性付给乙方啦。
六、双方的权利和义务。
甲方的权利和义务：1. 甲方有权对乙方的工程进行监督，就像老师看着学生做作业一样，要是发现有不对的地方，可以要求乙方改正。
电缆沟井承包合同6篇
电缆沟井承包合同6篇篇1电缆沟井承包合同合同编号：XXXXX甲方（承包方）：XXXXX公司乙方（发包方）：XXXXX集团有限公司鉴于甲方具有从事电缆沟井承包服务的资质和能力，且乙方有一定数量的电缆沟井需要进行施工及维护管理，为明确双方的权利与义务，特订立本合同。
第一条合同内容甲方接受乙方委托，负责电缆沟井的施工、维护及管线布置等工作，达到乙方规定的标准，并按照乙方的要求进行定期检查和维护。
第二条工作内容1. 甲方负责对乙方所指定的区域内的电缆沟井进行清理、维修、更换等工作，确保电缆沟井的畅通及安全。
2. 甲方负责根据乙方的要求和规定，对电缆沟井进行定期巡检、维护，保持沟井的良好状态。
3. 甲方负责在工作完成后进行汇报及记录，向乙方提交相关工作报告。
4. 甲方应当配备足够的专业技术人员和施工设备，确保施工质量和进度。
第三条合同期限本合同自双方签署之日起生效，合同期为一年。
合同期满前乙方有权终止本合同，合同期满前如需终止合同需提前60天书面通知。
第四条合同价款1. 乙方应按照双方约定的支付方式及金额及时向甲方支付合同价款，具体金额及支付方式详见附件一。
2. 甲方应当按照合同约定的时间及质量要求提供相关服务，确保甲乙双方的合作顺利进行。
第五条违约责任1. 若任何一方未能履行合同项下的义务，应对对方承担相应的违约责任，并赔偿因此导致的损失。
2. 若甲方未按约定进行施工，导致造成乙方损失的，甲方应当承担赔偿责任，并按照乙方的要求进行补救。
3. 若乙方未按约定支付合同价款，导致甲方无法继续履行合同义务的，乙方应当承担相应的经济赔偿责任。
第六条其他约定1. 本合同未尽事宜，按照双方共同商定的原则处理。
2. 本合同一式两份，各方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）乙方（盖章）日期：XXXX年XX月XX日以上为电缆沟井承包合同的正文内容，各项条款需双方认真履行，确保合同的顺利执行。
希望双方能够在本合同的框架下保持密切的合作关系，共同推动电缆沟井工程的顺利进行。
电缆沟井承包合同
电缆沟井承包合同甲方（发包方）：姓名：__________联系地址：__________联系电话：__________乙方（承包方）：姓名：__________联系地址：__________联系电话：__________一、工程概况。
1. 工程名称：电缆沟井工程。
2. 工程地点：就在甲方指定的那片地儿哦，具体的地方甲方会给乙方指清楚哒。
3. 工程内容：这电缆沟井工程啊，可包括从开始挖沟、建造井的结构到最后的一些小修整呢。
就像搭积木一样，一块一块把这电缆沟井给弄好。
二、工程承包范围及方式。
1. 承包范围。
乙方得负责整个电缆沟井工程的全部工作内容哦。
从准备材料，到找工人干活儿，再到工程结束后的清理现场，都得乙方来操心呢。
这就像是乙方要照顾一个小宝贝，从它出生（工程开始）到它打扮得漂漂亮亮（工程结束），都得负责到底。
2. 承包方式。
本工程采取包工包料的方式。
乙方可要有本事把材料都找好哦，要用质量过关的材料，可不能偷工减料呀。
要是用了不好的材料，这电缆沟井要是出了问题，就像小朋友生病了一样，大家都得着急，所以一定要把好质量关。
三、合同工期。
1. 开工日期：咱们就定在______年______月______日开始干这个活儿，就像定好了一个约会日期一样，可不能迟到哦。
2. 竣工日期：要在______年______月______日之前把工程完成。
这个时间是给乙方的一个小挑战，不过我相信乙方有这个能力按时完成。
如果遇到一些特殊情况，像老天爷突然下大雨，下得根本没法干活儿，这种不可抗力的情况呢，乙方要及时和甲方说，咱们可以商量着来调整工期。
四、质量标准。
1. 乙方要按照国家现行的相关工程施工规范和质量验收标准来施工。
这电缆沟井可是很重要的呢，就像房子的地基一样，质量得杠杠的。
2. 工程竣工后，甲方会来检查验收。
如果发现有不符合质量标准的地方，乙方要负责返工哦，而且返工的费用得乙方自己承担。
这就像是考试没考好，得重新再考一次，而且还得自己承担补考的费用呢。
电缆沟工程施工合同（二篇）
电缆沟工程施工合同甲方：（委托方全称）乙方：（承包方全称）鉴于甲方有意将电缆沟工程的施工任务委托给乙方，双方经友好协商，就有关事项达成以下合同：第一条合同目的1.1 甲方依法取得了电缆沟工程的施工许可证，并拥有电缆沟工程的规划设计和相关审批文件。
1.2 乙方具备相应的电缆沟施工经验和技术实力，有能力完成本合同项下的工程。
1.3 甲方将委托乙方按照合同约定进行电缆沟工程的施工，乙方愿意接受委托并承担责任。
1.4 双方共同履行本合同，达到工程施工质量和工期的要求。
第二条合同范围和工程内容2.1 本合同的工程范围包括：电缆沟的开挖、土方回填、排水、沟底垫层、路面修复等全部工程内容。
2.2 乙方应按照甲方的要求进行施工，并严格遵守施工图纸和技术规范要求。
2.3 乙方应保证工程施工的质量和进度，确保工程的安全和环境保护。
2.4 乙方应向甲方提供工程进度报告和施工质量验收报告。
第三条工期及工程进度3.1 本工程的总工期为（具体工期天数）自本合同生效之日起计算。
3.2 工程进度按照甲方和乙方共同商定的施工进度表进行安排。
3.3 如因甲方原因导致工程进度延误，乙方有权要求甲方支付相应的滞期费用。
3.4 如因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担由此给甲方造成的直接损失。
第四条价款及支付方式4.1 本工程的总价款为（具体金额），合计人民币（具体数字）元。
4.2 价款支付方式：（具体支付方式，如阶段性支付，尾款支付等）。
4.3 乙方应提供合格的发票，甲方按合同约定及时支付价款。
第五条质量保证5.1 乙方承诺本工程所用材料符合国家相关标准和技术规范。
5.2 乙方承诺工程施工符合国家相关标准和技术规范要求，并保证施工质量符合设计要求。
5.3 乙方承诺在竣工验收后的质保期内，对因施工原因导致的工程质量问题负责修复。
第六条保险责任6.1 乙方应按照国家法律法规的要求为工程施工人员购买相关的人员意外伤害保险。
6.2 若因乙方过错或疏忽导致工程发生事故，乙方应承担相应的经济赔偿责任，并及时向甲方赔偿。
电缆沟工程承包合同
电缆沟工程承包合同甲方（发包方）：____________________地址：________________________________联系方式：__________________________乙方（承包方）：____________________地址：________________________________联系方式：__________________________鉴于甲方拟对[项目名称]进行电缆沟工程建设，经甲乙双方友好协商一致，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[具体项目名称]2. 工程地点：[详细地址]3. 工程内容及规模：详见附件《工程量清单》二、工期安排-开工日期：____________年_____月_____日-完工日期：____________年_____月_____日-总工期为[总天数]天三、工程质量标准-本工程质量应符合国家现行相关技术规范和设计要求。
-具体质量标准参见附件《技术规格书》。
四、合同价款-合同总价为人民币（大写）________元整。
-支付方式：-预付款：合同总额的[百分比]%作为预付款，在合同生效后[天数]个工作日内支付。
-进度款：按工程进度分期支付。
-尾款结算：剩余款项于工程竣工验收合格并完成最终结算后[天数]日内结清。
五、双方权利与义务-甲方负责办理开工前所需的所有审批手续，并按时向乙方提供必要的工作条件。
-乙方保证按照约定的质量标准及时完成所有工程任务，并承担因自身原因造成的任何延误责任。
六、变更与解除-未经双方书面同意，不得擅自变更本合同条款。
-若因不可抗力导致无法继续履行合同时，可协商终止本合同。
七、违约责任-任何一方违反本合同规定均视为违约，违约方需赔偿守约方因此遭受的一切损失。
-特殊违约情形下的处理办法另行约定。
八、争议解决-对于执行过程中发生的争议，首先通过友好协商解决；如协商不成，则提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
电缆沟工程承包合同书
电缆沟工程承包合同书甲方：（委托方）_____________乙方：（承包方）_____________在甲乙双方协商一致的基础上，甲乙双方签订本合同，共同遵照以下条款履行：第一条：项目名称电缆沟工程承包合同书第二条：工程内容1.安装电缆沟；2.敷设电缆；3.完成电缆井、挖槽、敷张拉、埋设管线等工作；4.龟甲状事项，由甲方进行协调处理。
第三条：竣工时间本合同所指工程按规定于________年____月____日竣工。
第四条：工程质量1.乙方需要保证承包工程符合国家标准，严格按照施工图和工艺流程进行操作；2.乙方要严格遵守有关环境保护和劳动安全卫生的法律法规以及甲方制定的规章制度；3.乙方保证承包工程符合当地的环保及文明施工标准；4.乙方在保质保量的基础上，节约材料，降低人工。
第五条：技术要求以电子版施工图和文本说明为准。
第六条：工程价款1.工程总价款为：________元；2.工程款分期，每期甲方收到工程款应及时结清款项。
第七条：违约责任1.甲方如违反本合同第三条，由甲方负责赔偿乙方因此遭受的经济损失；2.乙方如违反本合同第四条，由乙方向甲方赔偿因此遭受的经济损失。
如果严重违约，甲、乙双方可以解除合同；3.因不可抗力或其他不可预见的原因，本合同未能按照约定完成的，各方不承担违约责任。
第八条：争议解决因履行本合同所发生的争议，各方应本着友好协商的态度解决。
如果协商不成，则可向当地人民法院提起诉讼。
第九条：合同生效经甲、乙双方的签字、盖章和公证后，本合同自________年____月____日生效。
第十条：其他1.合同一式两份，甲、乙双方各持一份；2.本合同自____________________________到____________________________（日期）；3.甲方联系电话：____________________________；4.乙方联系电话：____________________________。
电缆沟井承包合同
电缆沟井承包合同甲方：姓名：[甲方姓名]联系方式：[甲方电话]地址：[甲方地址]乙方：姓名：[乙方姓名]联系方式：[乙方电话]地址：[乙方地址]咱们甲乙双方呢，就电缆沟井承包这事儿，得好好唠唠，达成个协议，这样大家心里都踏实。
二、工程概况。
1. 工程名称。
就是电缆沟井工程呗，这可是个重要的活儿，关系到好多地方的用电呢。
2. 工程地点。
在[具体工程地点]，这个地方您肯定也熟悉啦，周边环境啥的咱都得考虑进去。
3. 工程内容。
这可就包括好多事儿喽。
从电缆沟井的挖掘开始，要挖得规规矩矩的，深度和宽度都得按照要求来，可不能瞎挖。
然后就是电缆沟井的砌墙，要用质量好的砖头，水泥也要抹得平平整整的，就像给小沟井穿上一件漂亮又结实的衣服。
还有啊，里面的电缆支架得安装得稳稳当当的，这就像是给电缆搭个小床，让它们舒舒服服地躺在里面。
最后呢，还得把井口给处理好，盖上盖子，这盖子得盖得严严实实的，就像给沟井戴上一顶小帽子，既安全又美观。
三、工程期限。
这工程得有个时间限制呀，不然拖拖拉拉的可不行。
从[开始日期]开始，到[结束日期]结束。
不过呢，要是中间遇到了一些不可抗拒的因素，像那种特别大的暴雨啦，或者是突然发现地下有啥老古董之类的，需要停工的话，这个时间就得往后顺延一下。
但是这种情况得经过双方同意才行，可不能一方私自就决定了。
四、工程质量。
质量这事儿可重要啦，就像咱们吃饭，得吃健康又美味的一样。
1. 乙方得按照国家相关的标准和规范来施工，那些标准可都是专家们制定的，肯定错不了。
2. 甲方呢，也会时不时地去工地看看，要是发现有啥不符合质量要求的地方，就像墙砌歪了呀，或者是电缆支架安得不稳当之类的，乙方就得马上整改。
这可不是故意挑刺儿，这是为了让工程做得更好嘛。
五、工程价款及付款方式。
1. 工程价款。
咱们商量好了，这个工程的总价款是[X]元整。
这个价格可是综合考虑了各种成本、人工啥的定下来的。
2. 付款方式。
甲方会分阶段给乙方付款。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
最新整理电缆沟工程承包合同
甲方（发包单位）：Party A ( Employer )
乙方（承包单位）：Party B (Contractor )
鉴于甲方与建设单位签订了工程建设总包合同，其中包括电缆沟施工项目需要专业施工分包人完成；
鉴于乙方系具有施工资质的工程建设单位，愿意依照招标文件所规定的质量要求分包电缆沟施工项目并完成；
为了按期完成合同段工程，经双方协商，在遵守总合同的基础上，根据《中华人民共和国合同法》和建设工程法律法规中的有关规定，乙方承包本工程工程项目。
为明确双方的权利、义务，特签订本合同，以共同遵守。
WHEREAS party A have, with the Owner, concluded the general contract of engineering construction which is inclusive of cable trench project needed professional constructor to complete;
WHEREAS party B is the qualified constructor, be willing, in accordance with the quality requirement of bidding documents, to subcontract and complete the project;
This Contract: For the purpose of accomplishment of the contracted engineering, parties hereto, through negotiation and on the basis of complying with the general contract, in accordance with LAW OF CONTRACT and relevant regulations of laws and rules on construction engineering, agree to award this project to party B for completion.
IN FAITH WHEREOF, to specify parties hereof ‘s rights and liabilities, make and enter into this contract hereby for abidance by parties.
一、工程概况及承包内容Project Overview and Contracting Works
1.1工程名称及概况：工程名称：电缆沟工程。
本工程涉及三个变电站，分别是现有的220/35kV A472变电站、现有的35/10kV B301S 变电站以及新建的35/10kV C581变电站。
工作内容为三个变电站之间和从三个变电站接至MV用户的电力电缆、控制电缆、接地电缆敷设所需电缆沟的开挖工程。
Name of Project and Overview: Name of Cable Trench;
The project involves three substations, namely the existing 220/35kV A472 substation, the existing 35/10kV B301S and a new 35/10kV C581 substation. Work contents are the excavation Works of trenches, between three substations and from the locations of three substations to MV user, which are necessary for laying out power cable, control cable, earth cable.
This is the power, control and grounding cable trench excavation project among three substations and for MV users connected to the three substations.
1.2 合同形式：本合同单价为综合单价，采取固定单价承包方式。
固定单价承包单价为乙方在本合同约定工期内完工的结算依据，不作任何调整。
Contracting form: Unit price hereof is subject to the comprehensive unit price, contracted form is fixed unit price. Fixed price of contracted project is the settlement basis of party B’s completion within the work period stipulated hereof, without any adjustment.
1.3 工程范围内全部电缆沟工程，包括：电缆沟施工：沟底整平夯实、垫层（砂砾、碎石垫层夯实），钢筋（包括电缆沟盖板钢筋、墙帽钢筋、电缆沟检查井盖板钢筋、墙身预埋钢筋、吊装预埋钢筋、镀锌钢筋等所有部位）的防锈、除锈、制作、绑扎、钢筋的损耗等；施工支架的安装与拆除、模板（钢模）的安装与拆除、预埋件的制作与安装、外露钢板的防腐处理、角钢支架（包含电缆竖架及电缆横架）的制作与安装，砼的浇筑及养生（包括基础、墙帽、沟盖板等），电缆沟开挖等与此工程范围有关的一切施工项目。
Any and all Works within the scope of cable trench engineering include that trench execution, ditch bottom leveling compaction, cushion (gravel, gravel cushion compaction), steel (including cable channel cover plate reinforced, coping reinforced, cable trench manhole cover plate reinforced, wall body embedded reinforcement, hoisting and pre buried steel, galvanized steel and all other parts)，anti rust, rust removal, making, binding, loss of reinforced steel; installation and removal of formwork support (steel mould), embedded parts of the fabrication and installation；anti-corrosion treatment, angle bracket (contain cable vertical frame and cable cross) production and installation, pouring and curing of concrete (including the foundation, coping, trench cover etc.), cable trench wall masonry, bottom and the inside and outside surface, cable trench cover, trench excavation and other works associated with this project.
1.4 合同单价含所有直接费用、间接费用、利润及税金。
包括为实施和完成本合同工程所需的人工费、材料费、机械设备费、试验检测费以及合同明示或暗示的所有责任、义务。
Contract unit price is conclusive of all costs of direct or indirect expenses, interests and taxes in addition to the cost / payment, which are paid for completion and execution of the project herein, of labor, material, machinery / equipment, test / inspection and all responsibilities and liabilities being express or implied herein.
1.5 工程期限：日开工，工期共计天。
Time limited of Project: Work will commence from the date of , and the total period of work is days.
二、工程标准及技术要求：Project Standard and Technology Requirement
2.1 招标文件中的合同通用条款、合同专用条款、技术规范，建设单位、监理和甲方要求以及书面或口头指示、工程师通知等。