甲供材施工合同
工程合同甲供材
工程合同甲供材我们需要明确什么是“甲供材”。
在建筑行业中，“甲供材”指的是由甲方（即业主方）负责提供的建筑材料、设备和其他相关物资。
这些物品通常是工程项目的关键部分，比如钢材、水泥、装饰材料等。
我们来看一个典型的甲供材条款范本：1. 甲方应按照合同约定的品牌、规格、型号、数量和质量要求，提供以下建筑材料及设备： - 钢筋混凝土结构用钢材- 高强度等级水泥- 外墙装饰材料- 室内装修用瓷砖- 其他双方约定的材料和设备2. 甲方应在乙方（即承包方）施工前【具体时间】天内将上述材料及设备交付至施工现场，并保证其符合国家及行业标准。
3. 若甲方提供的材料及设备存在质量问题或不符合合同约定，乙方有权要求甲方更换或修复，直至满足合同要求为止。
4. 如因甲方提供的材料及设备延迟交付导致工程延期，甲方应承担由此产生的一切责任和费用。
5. 对于甲供材的数量和质量，甲乙双方应在交付时进行共同验收，并签署相应的验收记录。
6. 甲方未按约定时间提供材料及设备的，应按日支付违约金，违约金的计算方式为：每延误一日，支付合同总价款【具体百分比】%的违约金。
7. 本合同项下的甲供材条款是工程合同不可分割的一部分，甲乙双方应严格按照本条款执行。
通过以上范本，我们可以看到甲供材条款通常包含材料的详细描述、供应的时间要求、质量标准、验收程序以及违约责任等内容。
这些条款的目的是为了确保甲方提供的材料和设备能够满足工程建设的需求，同时也为乙方提供了一定的保障。
在实际运用中，甲乙双方应根据具体的项目特点和需求，对范本中的条款进行适当的调整和补充。
例如，可以增加对特殊材料的技术参数要求，或者对交付时间和地点做出更详细的规定。
甲供材施工合同
甲供材施工合同合同编号：________________甲方（发包方）：________________地址：________________法定代表人：________________联系电话：________________乙方（承包方）：________________地址：________________法定代表人：________________联系电话：________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方提供材料（以下简称“甲供材”）并由乙方进行施工的有关事项达成如下协议，以资共同遵守：一、工程概况1. 工程名称：________________2. 工程地点：________________3. 工程范围：________________二、甲供材供应1. 甲供材清单：________________2. 甲供材交接：甲方应按约定的时间、地点和方式将甲供材交付给乙方，乙方应组织人员及时验收并在验收单上签字确认。
3. 甲供材损耗：乙方应合理使用甲供材，损耗率不得超过国家及行业规定的标准。
超出部分由乙方承担费用。
三、施工要求1. 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术要求及国家相关施工规范进行施工。
2. 乙方应确保工程质量，达到合格标准。
3. 乙方应遵守安全生产规定，确保施工过程中的安全。
四、工期与进度1. 工期：自本合同签订之日起至________________止。
2. 进度：乙方应按照约定的施工进度进行施工，并及时向甲方报告进度情况。
五、价款与支付方式1. 合同价款：________________2. 支付方式：________________六、验收与保修1. 验收：工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
验收合格后，双方应签署验收报告。
2. 保修：乙方应对其施工部分承担保修责任，保修期限及保修范围按照国家规定执行。
工程施工甲供材合同范本
工程施工甲供材合同范本甲方（施工单位）：________________________乙方（供应商）：________________________根据《中华人民共和国合同法》有关规定，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方提供工程施工所需的甲供材料事宜达成如下合同：一、甲方要求乙方根据工程施工的实际需求，提供以下甲供材料：1. 品名：__________________规格：__________________数量：__________________单价：__________________总价：__________________2. 品名：__________________规格：__________________数量：__________________单价：__________________总价：__________________注：以上仅为部分材料清单，具体清单详见附件。
二、供货期限：乙方应在甲方通知提货后，按双方约定的时间和地点交付甲供材料。
三、交付方式：乙方应将甲供材料运至指定的地点，由甲方自行接收。
如有质量问题，由乙方负责修补或更换。
四、付款方式：甲方应按照乙方提供的发票金额及付款条件及时支付甲供材料的费用。
如有其他特殊约定，双方另行协商。
五、违约责任：若一方违反合同约定，应承担违约责任。
违约方应赔偿对方因此造成的一切损失。
六、合同变更：如有需要变更合同条款的情况，应经双方协商一致后签订书面变更协议。
七、争议解决：因履行本合同所引起的争议，双方应协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至甲供材料全部交付并验收合格后终止。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）签订日期：__________________ 签订日期：__________________签订地点：__________________ 签订地点：__________________。
主材甲供分包合同8篇
主材甲供分包合同8篇篇1甲方（总包方）：____________________乙方（分包方）：____________________鉴于甲方为工程项目总承包方，需向乙方采购部分主材，乙方同意供应相应材料并负责安装施工，经双方友好协商，达成如下协议：一、合同背景及目的本合同依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，明确甲、乙双方在工程项目中的主材供应及分包施工事宜的权利与义务。
旨在保障双方权益，促进项目顺利进行。
二、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：甲方供应主材，乙方负责安装施工。
三、材料供应1. 甲方负责提供的材料包括但不限于：钢筋、水泥、混凝土、砖瓦等。
具体材料种类、规格、数量及供应时间按照附件一《甲供材料清单》执行。
2. 乙方应严格按照甲方提供的材料进行施工，不得擅自更换。
如有特殊情况需更换材料，应提前书面通知甲方并获得批准。
四、分包工程内容乙方负责的施工内容包括但不限于：基础工程、主体结构、装饰装修等。
具体工程内容、技术要求及验收标准按照附件二《分包工程内容及要求》执行。
五、工程期限1. 工程开工日期：______年______月______日。
2. 工程竣工日期：______年______月______日。
3. 乙方应严格按照约定的工期进行施工，确保工程按时竣工。
如遇不可抗力因素导致工期延误，应及时通知甲方并共同协商解决方案。
六、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币______元（大写：______元整）。
具体价格及金额按照附件三《工程报价清单》执行。
2. 支付方式：甲方应按照合同约定及时向乙方支付工程款项。
支付节点、比例及支付方式按照附件四《支付条款》执行。
七、质量及验收标准1. 乙方应严格按照国家相关质量标准和规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，双方应按照国家相关验收标准共同进行验收。
甲供材工程施工合同
甲供材工程施工合同---甲供材工程施工合同甲方（建设方）：_____________________乙方（施工方）：_____________________鉴于甲乙双方就工程项目的施工达成合作意向，现依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，本着平等自愿、诚实守信的原则，就甲供材事宜达成如下合同：第一条工程概况1.1 工程名称：_______________________1.2 工程地点：_______________________1.3 工程内容：_______________________1.4 工程规模：_______________________1.5 工程造价：_______________________第二条甲供材料范围2.1 甲方负责提供的材料包括但不限于钢材、水泥、砂石、砖瓦、装饰材料等主要建筑材料。
2.2 甲供材料的规格、型号、数量和质量标准应符合工程设计要求和国家相关标准。
第三条施工期限3.1 施工开始日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日。
3.2 如遇不可抗力因素影响工程进度，双方应协商确定延期事宜。
第四条工程质量4.1 乙方必须按照国家有关工程建设质量标准和规范进行施工，确保工程质量达到合同约定的标准。
4.2 甲方有权对施工过程进行监督，并对工程质量进行检查。
第五条材料供应5.1 甲方应按照合同约定的时间、地点和方式提供材料，并保证材料的质量符合标准。
5.2 乙方应负责材料的验收，并在发现问题时及时通知甲方进行处理。
第六条合同价款与支付6.1 合同总价款为人民币（大写）_____________元整（￥___________）。
6.2 付款方式：_________________________6.3 付款时间：_________________________第七条违约责任7.1 任何一方未履行或不完全履行本合同约定的义务，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
建设工程施工合同甲供材
建设工程施工合同甲供材甲方（建设单位）：________乙方（施工单位）：________鉴于甲乙双方就________项目（以下简称“本项目”）的建设工程施工事宜达成一致，特订立本合同，以资信守。
第一条工程概况1.1 工程名称：________1.2 工程地点：________1.3 工程规模：________1.4 工程内容：________1.5 工期要求：________第二条甲供材料的范围与标准2.1 甲供材料包括但不限于以下范围：（1）主要结构材料：如钢材、水泥、砖瓦等；（2）装饰装修材料：如瓷砖、地板、涂料等；（3）电气管道材料：如电线、管材、开关插座等；（4）水暖材料：如管材、阀门、卫浴设备等；（5）其他双方约定的材料。
2.2 甲供材料应符合国家及行业相关标准，并提供相应的质量合格证明文件。
第三条甲供材料的供应与验收3.1 甲方应按照合同约定的时间、地点和数量供应材料，并负责材料的运输和卸货。
3.2 乙方应在材料到达现场后及时进行验收，对不符合质量要求的材料有权拒收，并通知甲方更换或修复。
3.3 材料的验收应依据合同约定的标准执行，验收合格后方可用于工程施工。
第四条材料的价格与结算4.1 甲供材料的价格应根据市场行情合理确定，并在合同中明确。
4.2 材料价格的调整应经双方协商一致，并以书面形式确认。
4.3 材料款项的支付应按照合同约定的进度分期支付，具体支付方式由双方协商确定。
第五条违约责任5.1 如甲方未能按约定时间供应材料，导致工程延误，应承担违约责任。
5.2 如乙方未按约定时间完成工程进度，应承担违约责任。
5.3 违约方应赔偿因违约给对方造成的损失，具体赔偿金额由双方协商确定。
第六条争议解决6.1 本合同在履行过程中，如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至合同签订地的仲裁委员会进行仲裁，或依法向人民法院提起诉讼。
第七条附则7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲供材施工合同
甲供材施工合同合同范本。
甲供材施工合同。
合同编号，【编号】。
甲方（供应商），【甲方名称、地址、联系方式】。
乙方（施工方），【乙方名称、地址、联系方式】。
鉴于甲方具有供应【材料名称】的能力和资质，乙方具有进行【施工项目名称】的施工能力和资质，双方经协商一致，就【施工项目名称】的甲供材料施工事宜达成如下合同：第一条供应材料内容。
1.1 甲方应按照乙方的要求，供应符合国家标准和相关规定的【材料名称】，包括但不限于【具体材料规格、数量、质量要求等】。
1.2 甲方应保证所供应的材料具有合法的质量认证和检测报告，并承担因材料质量问题引起的责任。
第二条施工内容。
2.1 乙方应按照甲方供应的材料，进行【施工项目名称】的施工工作，保证施工质量符合国家相关标准和规定。
2.2 乙方应按照甲方的要求，合理使用甲方供应的材料，确保施工进度和质量。
第三条价格和支付方式。
3.1 甲方供应的材料价格为【价格】，支付方式为【支付方式】。
3.2 乙方的施工费用为【费用】，支付方式为【支付方式】。
第四条交付和验收。
4.1 甲方应按照双方约定的时间和地点，将材料交付给乙方。
4.2 乙方应在收到材料后，及时进行验收，对材料的质量和数量进行核对，如有问题应及时通知甲方。
第五条违约责任。
5.1 若甲方未按时供应材料或供应的材料不符合质量要求，应承担违约责任，赔偿乙方因此造成的损失。
5.2 若乙方未按时进行施工或施工质量不符合要求，应承担违约责任，赔偿甲方因此造成的损失。
第六条法律适用和争议解决。
6.1 本合同的签订、履行和解释适用中华人民共和国法律。
6.2 若因本合同引起争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同约定管辖法院提起诉讼。
第七条其他事项。
7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至【日期】终止。
7.2 本合同一式【份】，甲、乙双方各执【份】，具有同等法律效力。
甲方（盖章），______________ 日期，______________。
甲供材施工合同
项目施工合同建设单位：施工单位：第一部分协议书发包人(全称)：承包人(全称)：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：资金来源：二、工程承包范围承包范围：图纸清单的全部工作内容三、合同工期开工日期： 2018年月日竣工日期：2018年月日四、质量标准工程质量标准：合格合同价款: 元；大写：元项目经理：五、本工程的工程款结算以实际完成工程量为准，合同价即为中标价。
六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：l、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分(通用条款)中分别赋予它们的定义相同。
为确保原材料质量，加快工程施工进度，进一步推进矿井建设，经甲乙双方友好协商，根据乙方需要，在甲方可能的范围内，甲方可为乙方提供所需的部分材料。
甲供材料包括的范围为：水电、防尘网，石砂、碎石等其他材料，此依据作为甲供材缴税依据。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项十、合同生效合同订立时间： 2018年月日合同订立地点：本合同双方约定法定代表人签字盖章后生效。
发包人(签字盖章)：承包人（签字盖章）：年月日第二部分：通用条款（按九部委56号令规定）第三部分专用条款一、词语定义及合同文件1.合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：l、本合同协议书；2、本合同专用条款；3、本合同通用条款；4、招投标相关文件(包括询价文件、投标承诺书、中标通知书、投标补充说明等等)；5、国家及河南省、商丘市的现行标准、规范及有关技术文件；6、设计图纸、设计修改图、设计变更单；7、工程联系单、备忘录、通知、任命、函告、补充协议、承诺书、洽谈纪要等等书面文件。
甲供材工程施工合同范本
甲供材工程施工合同范本甲方（供应方）：__________乙方（施工方）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规的规定，经双方友好协商，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲方提供材料，乙方进行施工的事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：__________1.4 工程单价：__________1.5 工程总价：__________二、甲方供应材料2.1 甲方供应的材料品种、规格、型号、质量等应符合国家现行有关标准、规范和设计要求。
2.2 甲方供应的材料应按时、按量送达乙方施工现场，确保施工进度不受影响。
2.3 甲方应保证供应的材料具备出厂合格证、质保书、检验报告等有效证件，并按照合同约定进行检验。
2.4 甲方应对供应的材料负责，确保材料在施工过程中出现质量问题，及时予以解决。
三、乙方施工3.1 乙方应按照甲方提供的材料进行施工，确保工程质量符合国家现行有关标准、规范和设计要求。
3.2 乙方应妥善保管甲方供应的材料，防止材料丢失、损坏、变质等情况发生。
3.3 乙方应按照合同约定的工期完成施工，如有延期，应承担相应的违约责任。
3.4 乙方应对施工过程中的安全、环保等方面负责，确保工程施工顺利进行。
四、工程价款及支付4.1 双方同意按照工程量清单及综合单价进行结算。
4.2 工程进度款支付：按照工程进度，甲方应按照约定的比例支付工程进度款。
4.3 工程验收合格后，甲方应支付剩余工程价款。
4.4 甲方支付工程价款时，应扣除乙方应缴纳的税金、费用等。
五、违约责任5.1 甲方未按照约定时间、数量供应材料的，乙方有权要求甲方支付违约金。
5.2 乙方未按照约定工期完成施工的，甲方有权要求乙方支付违约金。
5.3 双方因履行合同发生争议的，应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
甲供材施工合同范本(精选5篇)
甲供材施工合同范本（精选5篇）甲供材施工合同范本第1篇发包方：_________建筑施工有限责任公司（以下简称甲方）承包方：_________（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及公司《关于工程项目劳务承包管理暂行规定》。
甲方决定将××公司××工程项目部的劳务分包给乙方，为规范管理，明确职责，经双方协商一致，特签订本合同，以资共同遵守。
一、甲方发包给乙方的劳务施工项目内容范围如下：该工程项目施工蓝图中所有砖、石砌筑及抹灰分项工程；钢筋制作、绑扎分项工程；模板制作、安装分项工程；脚手架搭设作业。
二、本合同期限：从20___年__月__日起至20___年__月__日止。
三、工程质量标准：所有分项工程质量确保优良四、劳务管理费的上缴及付款方式：1、上缴标准：该工程项目劳务管理费为人民币壹拾万元整，由乙方上缴，如乙方能达到按该项目部与建设方所签订的合同中的质量、进度要求，则甲方按管理费的返回乙方作为奖励。
付款方式：上缴劳务管理费按两次付清，即主体完工前付____，装修完工前付____。
五、乙方的职责1、乙方提供相关的证件及资质，配合乙方办理相关手续。
协调处理施工过程中的劳务纠纷及工伤事故。
六、乙方的职责：1、全面履行××公司与××建筑施工有限责任公司签订的项目施工合同。
并承担该合同条款中乙方应承担的全部责任与义务。
2、确保所有分项工程的质量、进度、安全达到项目部与建设方签订的合同要求。
如达不到则按管理费的50进行处罚。
七、本合同未尽事宜，双方通过协商，可另签订补充条款，与本合同具有同等法律效力。
八、本合同一式六份，甲乙双方各执三份，经双方签字生效，至工程完工，双方结清劳务管理费后失效。
甲方：____乙方：____甲方代表：____乙方代表：____甲供材施工合同范本第2篇总包方：分包方：根据双方签订的赛格三星扩建工程分包合同原则，SSG主厂房工程的所有工程用钢筋、商品砼材料由甲方提供，乙方须向甲方办理限额领料手续并负责材料在施工现场的妥善保管、节约使用，经甲乙双方协商一致，订立本甲供材协议条款如下：一、钢材供应1、甲方供应钢材到工程施工现场仓储地，甲乙双方进行车板交货，货量以车载重量磅单为准；由乙方负责材料到场后不分昼夜的随到随卸，并负责钢材入库堆放整齐，统一挂牌标识，妥善保管，严防丢失，其人力资费等均由乙方自行承担。
工程施工合同甲供材
工程施工合同甲供材一、合同基本信息合同名称：XX项目工程施工合同合同编号：_______________签订日期：____年____月____日签订地点：_______________甲方（供应方）：_______________地址：_______________联系人：_______________电话：_______________乙方（施工方）：_______________地址：_______________联系人：_______________电话：_______________二、材料供应条款1. 甲方应按照合同约定的种类、规格、数量和时间向乙方供应材料。
2. 所供材料应符合国家相关质量标准及工程设计要求，并提供相应的质量检验报告。
3. 材料的运输费用由甲方承担，直至送达乙方指定施工现场。
4. 如发生材料短缺或不符合规定标准的情况，甲方应及时补充或更换，保证工程进度不受影响。
三、施工责任与要求1. 乙方应严格按照施工图纸和技术规范进行施工，确保工程质量满足约定标准。
2. 乙方需合理安排施工进度，确保按期完成施工任务。
3. 对于由甲方提供的材料，乙方应在使用前进行检验，确认无质量问题后方可使用。
4. 如遇不可抗力因素导致施工延期，乙方应立即通知甲方并协商解决。
四、价格与支付方式1. 施工价格应根据实际完成的工程量结算，甲乙双方应共同核定工程量。
2. 支付方式可采取分期付款形式，具体比例和时间节点由双方协商确定。
3. 任何变更或追加的工程项目，其价格应经双方协商一致后进行调整。
五、违约责任1. 若甲方未能按时提供合格材料，导致乙方无法正常施工，甲方应当赔偿因此给乙方造成的损失。
2. 若乙方施工质量未达到约定标准或未按计划完成施工任务，乙方应承担相应责任，并赔偿甲方损失。
3. 双方均应严格履行合同，任何一方违约均应承担相应的法律责任。
六、争议解决机制1. 合同执行过程中出现争议，双方应首先通过友好协商解决。
施工合同甲供材(实用11篇)
施工合同甲供材（实用11篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!施工合同甲供材（实用11篇）施工合同甲供材第1篇建设单位： (以下简称甲方)施工单位： (以下简称乙方)依据《中华人·民共·和国经济合同法》《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲乙双方协商一致，甲方愿把儋州市天湖花园住宅小区经济适用房工程承包给乙方施工，为明确双方责任，确保工程顺利完成，特订立如下合同条款，以致共同遵守：一、工程项目1、工程名称：儋州天湖花园经济适用房。
甲供材施工合同
甲供材施工合同合同范本。
甲供材施工合同。
合同编号，【编号】。
甲方（供应商），【甲方名称】。
地址，【地址】。
电话，【电话】。
法定代表人，【法定代表人姓名】。
乙方（施工方），【乙方名称】。
地址，【地址】。
电话，【电话】。
法定代表人，【法定代表人姓名】。
鉴于甲方具有【材料名称】的供应能力，乙方具有相应的施工能力，双方经友好协商，就甲方供应材料并由乙方进行施工的事宜，达成如下协议：一、供应材料。
1.1 甲方应按照合同约定的时间和数量，向乙方供应【材料名称】，并保证材料的质量符合国家标准和合同约定。
1.2 乙方应在收到材料后进行验收，如发现材料存在质量问题，应立即通知甲方并要求更换或退货。
1.3 材料的运输和保管由甲方负责，乙方在收到材料后应妥善保管，如有损坏或丢失，由乙方承担相应责任。
二、施工要求。
2.1 乙方应按照合同约定的时间和质量要求进行施工，确保施工过程安全、高效、符合相关法律法规和技术标准。
2.2 施工过程中如需调整材料使用量或施工方法，应经双方协商一致后进行调整，并及时通知甲方。
2.3 乙方应保证施工过程中不损坏甲方提供的材料，如有损坏应承担相应赔偿责任。
三、付款方式。
3.1 甲方供应材料的付款方式为【付款方式】，具体金额和时间由双方协商确定。
3.2 乙方施工的付款方式为【付款方式】，具体金额和时间由双方协商确定。
四、违约责任。
4.1 如一方未能按照合同约定履行义务，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
4.2 如因不可抗力因素导致无法履行合同，双方可协商解决或解除合同，但应及时通知对方并尽力减少损失。
五、其他条款。
5.1 合同的变更和解释应经双方协商一致，并以书面形式确认。
5.2 本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的履行完毕之日止。
甲方（盖章），____________________。
法定代表人签字，____________________。
乙方（盖章），____________________。
甲供材施工工程合同
甲供材施工工程合同合同编号：_______甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方提供材料，乙方进行施工的事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概述1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程规模：_______1.4 工程内容：根据甲方的要求，乙方负责对上述工程进行施工。
二、甲供材料2.1 甲方同意向乙方提供施工所必需的材料，包括但不限于：_______。
2.2 甲方应按照乙方施工进度计划及时提供材料，确保工程顺利进行。
2.3 甲方提供的材料应符合国家及行业相关标准、规范要求，并保证材料质量。
2.4 甲方应提供材料的有效合格证明、检测报告等相关资料。
三、乙方施工3.1 乙方应按照甲方的要求和国家及行业相关标准、规范进行施工，确保工程质量。
3.2 乙方应严格按照施工组织设计、施工方案进行施工，确保工程安全。
3.3 乙方应对施工过程中出现的问题及时与甲方沟通，共同协商解决。
3.4 乙方应保证工程在规定工期内完成。
四、工程款项4.1 甲方应按照乙方实际完成的工程量支付工程款项。
4.2 工程款项的支付方式为：_______。
4.3 工程款项的支付时间为：_______。
五、违约责任5.1 任何一方违反合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任。
5.2 甲方未按约定时间提供材料的，乙方有权要求甲方支付违约金。
5.3 乙方未按约定时间完成工程的，甲方有权要求乙方支付违约金。
六、争议解决6.1 对于因执行本合同而产生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。
6.2 如果协商不成，任何一方均有权将争议提交_______仲裁委员会进行仲裁。
七、其他7.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且款项结清之日终止。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2024年甲供材施工合同
2024年甲供材施工合同甲方（委托方）：______________（以下简称甲方）乙方（承包方）：______________（以下简称乙方）鉴于甲、乙双方均具备签订本合同的权利和能力，经友好协商一致，就_______项目进行施工合同的约定如下：一、项目概况1. 项目名称：_______2. 项目地点：_______3. 项目规模：_______4. 项目工期：_______5. 交付时间：_______6. 施工内容：_______二、双方权利义务1. 乙方应按照约定的施工图纸、技术要求和规范，按时、保质、保量完成施工工作，确保工程质量符合国家相关标准。
2. 甲方应按照约定的工程款支付进度，按时足额支付施工款项。
3. 双方应保持密切沟通，及时协商解决工程中出现的问题和变更。
三、质量要求1. 乙方应严格按照国家标准和技术要求进行施工，确保工程质量达到合同约定的要求。
2. 甲方有权对乙方的施工进度和质量进行监督和检查，乙方应积极配合完成相关验收工作。
四、支付方式1. 工程款支付分为预付款和进度款两部分，支付比例与规定进度对应，具体支付方式双方另行约定。
五、违约责任1. 在合同履行过程中，任何一方违约导致合同无法顺利履行的，应承担相应的违约责任。
2. 如因不可抗力导致工程无法按时完工或质量出现问题，双方可协商解决，如协商不成，可依法解决。
六、其他约定1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收并办理相关手续结束后终止。
2. 本合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
七、争议解决1. 因本合同引起的任何争议，双方应友好协商解决，如协商不成，提交_______仲裁机构仲裁，仲裁裁决为终局裁决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：。
甲供部分主材施工合同范本
甲供部分主材施工合同范本
合同编号：【】
甲方（甲供方）：【单位名称】
乙方（承包方）：【单位名称】
经双方协商一致，甲方同意向乙方提供以下主材，并委托乙方对主材进行施工：
1. 甲供主材清单：
（具体列明主材名称、品牌、规格、数量等）
2. 施工范围：
乙方将按照甲方提供的主材清单进行施工，确保施工质量，符合相关标准和规定。
3. 价格及付款方式：
（1）甲方提供的主材总价为【总价】，乙方应按照实际施工情况进行主材的使用，不得浪费或挪用；
（2）乙方应按照施工进度进行阶段性付款，合同约定的总工程款支付完毕后，方可交付使用。
4. 竣工验收：
（1）乙方完成施工后，甲方有权对施工质量进行验收，如发现质量问题，乙方应及时整改；
（2）甲方应按时支付尾款，并签署竣工验收合格证明。
5. 风险责任：
在施工期间，如果因甲方提供的主材出现质量问题导致工程质量问题，由甲方承担责任；如果因乙方施工不当导致主材损坏，由乙方承担责任。
6. 违约责任：
如果一方违约未履行合同规定的义务，应支付对方违约金，并赔偿因此造成的损失。
7. 合同生效：
本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签订日期：签订日期：。
施工合同关于甲供材
施工合同关于甲供材一、定义与解释1.1 本合同中的“甲供材”指的是甲方根据施工图纸、施工规范和合同约定，向乙方提供的用于施工的材料。
1.2 本合同中的“甲方”指的是具有材料供应能力的法人、其他组织或个人。
1.3 本合同中的“乙方”指的是承担施工任务的法人、其他组织或个人。
1.4 本合同中的“施工图纸”指的是施工过程中所依据的图纸、设计文件和施工规范。
1.5 本合同中的“合同金额”指的是甲方按照合同约定向乙方支付的施工费用总额。
二、甲供材的供应2.1 甲方应按照施工进度和施工图纸的要求，按时提供甲供材。
2.2 甲方应保证甲供材的质量，符合国家相关标准和规定。
2.3 甲方应提供甲供材的出厂合格证、检验报告等相关证明材料。
2.4 甲方应对甲供材的质量和数量负责，确保施工过程中乙方正常使用。
三、甲供材的验收与保管3.1 乙方应按照施工图纸和合同约定，对甲方提供的甲供材进行验收。
3.2 乙方应建立健全甲供材的保管制度，确保甲供材的安全、完整和有效使用。
3.3 乙方应对甲供材进行妥善保管，防止甲供材的丢失、损坏或变质。
3.4 乙方发现甲供材存在质量问题或数量不足时，应及时通知甲方，由甲方负责处理。
四、甲供材的支付4.1 甲方应按照合同约定，向乙方支付甲供材的价款。
4.2 甲方应按照乙方提供的甲供材实际使用量，计算甲供材的价款。
4.3 甲方应按时支付甲供材的价款，逾期支付的，应按照合同约定支付逾期利息。
五、甲供材的违约责任5.1 甲方未按照合同约定提供甲供材的，应按照合同约定承担违约责任。
5.2 甲方提供的甲供材不符合质量要求的，应承担相应的质量责任。
5.3 乙方未按照施工图纸和合同约定使用甲供材的，应承担相应的责任。
5.4 乙方未按照合同约定保管甲供材的，应承担相应的责任。
六、争议解决6.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
6.2 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
工程施工合同甲供材
工程施工合同甲供材center工程施工合同甲供材范本/center第一条甲供材定义与范围1.1 甲供材指由甲方负责采购并供应给乙方（即施工单位）用于本工程施工的所有材料、设备和构件等。
1.2 包括但不限于以下主要材料：钢材、水泥、砂石料、预拌混凝土、电缆、管线、装饰材料等。
第二条甲供材的标准与质量2.1 所有甲供材必须符合国家相关标准及行业标准，同时满足设计文件和施工规范的要求。
2.2 甲方应保证供应的材料具有良好的品质，不得出现劣质或假冒伪劣产品。
第三条甲供材的交付与验收3.1 甲方应根据施工进度计划，合理安排材料供应时间和批次，确保不影响施工进度。
3.2 材料到场后，乙方应对其规格、数量、质量进行检验，并在满足要求的前提下签收入库。
第四条甲供材的保管与使用4.1 材料一经乙方签收，其保管责任即转移至乙方，乙方应妥善保管，防止损坏和丢失。
4.2 乙方应合理使用甲供材，严格按照施工规范操作，减少浪费。
第五条违约责任5.1 如甲方供应的材料不符合约定标准，应及时更换或修复，并承担由此造成的延期损失。
5.2 若乙方未按约定保管或使用甲供材，导致材料损坏或浪费，应赔偿相应损失。
第六条争议解决6.1 双方因甲供材问题发生争议时，应首先协商解决；协商不成时，可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
通过上述范本，我们可以看出，甲供材条款是工程施工合同中不可或缺的一部分，它涉及到材料的质量、供应、验收、保管以及违约责任等多个方面。
一个详细明确的甲供材条款能够为甲乙双方提供清晰的指导，有助于预防和解决可能出现的纠纷，保障工程顺利进行。
施工建筑甲供材合同范本
施工建筑甲供材合同范本甲方（供应商）：___________（单位名称）乙方（施工方）：___________（单位名称）根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲、乙双方在平等自愿的基础上，就甲方向乙方提供建筑材料一事达成如下协议：一、供材内容及数量：1. 甲方同意向乙方供应以下建筑材料：___________（具体材料名称），总数量为___________。
2. 材料价格为___________，总计金额为___________，乙方应当在___________日内支付全部款项。
二、交付方式：1. 甲方应当在____________（具体时间）内将所需材料交付至乙方指定地点。
2. 材料交付后，乙方有权对材料进行检验，如发现质量问题，乙方有权要求退换或者补偿。
三、质量保证：1. 甲方向乙方供应的建筑材料应符合国家规定的质量标准，并提供相应的质量保证书。
2. 如出现质量问题，甲方应当承担相应的退换或者补偿责任。
四、违约责任：1. 若由于甲方原因未能按时提供建筑材料，甲方应当承担相应违约责任，并赔偿乙方因此遭受的一切损失。
2. 若由于乙方原因未能按时支付货款或者提供必要协助，乙方应当承担相应违约责任。
五、争议解决：本合同发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院诉讼解决。
六、其他事项：1. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同履行完毕止。
甲方（供应商）：乙方（施工方）：签字：__________ 签字：__________日期：___________ 日期：___________。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
甲供材施工合同篇一：新版施工合同解读之(四) 关于甲供材料与设备20XX版《建设工程施工合同》（示范文本）解读之（四）——关于甲供材料与设备一、材料与设备的含义本文所述材料与设备，是指建设工程施工中所需的建筑材料和机械设备。
建筑材料如：钢材、木材、水泥等；机械设备如：吊机、挖土机、垂直运输机等。
材料和设备，可以由承包人自行采购，也可以由发包人提供。
发包人提供的材料与设备，称“甲供材料”。
对于甲供材料与设备，进场时应由承包方和发包方代表共同取样验收，经验收合格后方能用于工程上。
由于发包人将工程项目发包给承包人，工程的工期和质量由承包人负责，但发包人提供的材料与设备也将影响到工程的工期和质量。
因此，为了进一步明确承、发包人各自的责、权、利关系，双方在签订《建设工程施工合同》时，应当对甲供材料与设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量、期限、违约责任等进行具体的可操作性的约定，并须附有详细的甲供材料与设备清单。
二、13版合同《通用条款》中对材料与设备的规定发包人自行供应材料、工程设备的，应在签订合同时在专用合同条款的附件《发包人供应材料设备一览表》中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级和送达地点。
承包人应提前30天通过监理人以书面形式通知发包人供应材料与工程设备进场。
承包人按照第项〔施工进度计划的修订〕约定修订施工进度计划时，需同时提交经修订后的发包人供应材料与工程设备的进场计划。
承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。
合同约定由承包人采购的材料、工程设备，发包人不得指定生产厂家或供应商，发包人违反本款约定指定生产厂家或供应商的，承包人有权拒绝，并由发包人承担相应责任。
发包人应按《发包人供应材料设备一览表》约定的内容提供材料和工程设备，并向承包人提供产品合格证明及出厂证明，对其质量负责。
发包人应提前24小时以书面形式通知承包人、监理人材料和工程设备到货时间，承包人负责材料和工程设备的清点、检验和接收。
发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照第款〔发包人违约〕约定办理。
承包人采购的材料和工程设备，应保证产品质量合格，承包人应在材料和工程设备到货前24小时通知监理人检验。
承包人进行永久设备、材料的制造和生产的，应符合相关质量标准，并向监理人提交材料的样本以及有关资料，并应在使用该材料或工程设备之前获得监理人同意。
承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。
发包人供应的材料和工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用由发包人承担，但已标价工程量清单或预算书已经列支或专用合同条款另有约定除外。
因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿；监理人未通知承包人清点的，承包人不负责材料和工程设备的保管，由此导致丢失毁损的由发包人负责。
发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责检验，检验费用由发包人承担，不合格的不得使用。
承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。
法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按监理人的要求进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担，不合格的不得使用。
发包人或监理人发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时，有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。
监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。
监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，承包人应按照监理人的指示立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量等要求均应在专用合同条款中约定。
样品的报送程序如下：（1）承包人应在计划采购前28天向监理人报送样品。
承包人报送的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。
（2）承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留监理人批复意见栏。
监理人应在收到承包人报送的样品后7天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。
（3）经发包人和监理人审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工程相关部分的标准之一。
承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。
（4）发包人和监理人对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。
如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。
经批准的样品应由监理人负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。
出现下列情况需要使用替代材料和工程设备的，承包人应按照第项约定的程序执行：（1）基准日期后生效的法律规定禁止使用的；（2）发包人要求使用替代品的；（3）因其他原因必须使用替代品的。
承包人应在使用替代材料和工程设备28天前书面通知监理人，并附下列文件：（1）被替代的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；（2）替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；（3）替代品与被替代产品之间的差异以及使用替代品可能对工程产生的影响；（4）替代品与被替代产品的价格差异；（5）使用替代品的理由和原因说明；（6）监理人要求的其他文件。
监理人应在收到通知后14天内向承包人发出经发包人签认的书面指示；监理人逾期发出书面指示的，视为发包人和监理人同意使用替代品。
发包人认可使用替代材料和工程设备的，替代材料和工程设备的价格，按照已标价工程量清单或预算书相同项目的价格认定；无相同项目的，参考相似项目价格认定；既无相同项目也无相似项目的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第款〔商定或确定〕确定价格。
承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。
进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。
承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。
除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。
发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。
承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
承包人运入施工现场的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临时设施，包括备品备件、安装工具与资料，必须专用于工程。
未经发包人批准，承包人不得运出施工现场或挪作他用；经发包人批准，承包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。
三、13版合同《专用合同条款》中对材料与设备栏的填写建议发包人供应的材料设备的保管费用的承担：按发包人供应的材料与设备总价的 %提取。
样品的报送与封存。
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：（1）承包人应在计划采购前28天向监理报送样品，且提供材料的实际产地、规格、数量、质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征；（2）监理在收到承包人报送的样品后7天内向承包人回复发包人签认的样品审批意见；（3）经发包人和监理人确认的样品，按约定的方法封样；（4）如封存的样品修改或改变合同的约定，承发包人双方应当以书面协议予以确认。
发包人供应的材料与设备，若不符合施工图纸要求的范围、品种、数量、质量、型号、规格等规定，或不及时供货，或发包人所供货物质量瑕疵，导致工期延误，工程质量不合格所造成的法律责任和经济损失，全部应当由发包人承担。
承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施，发包人承担承包人配置施工设备和修建临时设施的实际费用。
修建临时设施需要占地的，由发包人办理申请手续并承担相应费用。
试验设备。
施工现场需要配置的试验场所：承包人应根据监理指示和施工需要进行配置，发包人承担相应费用。
施工现场需要配备的试验设备：承包人应根据监理指示和施工需要进行配置，由发包人承担相应费用。
施工现场需要具备的其他试验条件：承包人应根据监理指示和施工需要进行配置，由发包人承担相应费用。
现场工艺试验。
现场工艺试验的有关约定：承包人应根据监理提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报监理批准后实施，由发包人承担相应费用。
四、13版合同签订时，对甲供材料与设备约定中应当注意的问题1、在签订13版《建设工程施工合同》时，附件《发包人供应材料设备一览表》中，必须明确发包人提供的建筑材料、工程设备的名称和品种、规格、型号、数量、单价、质量等级、供货期限、运输装卸、验收测试，以及必须送货至工程现场承包人指定地点的要求。
2、承包人应提前30天通过监理人以书面形式通知发包人供应材料与工程设备进场。
承包人按照第项〔施工进度计划的修订〕约定修订施工进度计划时，需同时提交经修订后的发包人供应建筑材料与工程设备的进场计划。
3、13版《专用合同条款》栏可以另行约定，故应填写清楚。
即：施工需要的施工设备和临时设施由承包人提供，发包人承担所需实际费用；施工需要临时占地的，由发包人办理申请手续并承担相应费用。
4、发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照第款〔发包人违约〕约定办理。
为确保正常施工，防止发包人违约，具体还可在《专用合同条款》第二款中约定，如：发包人供应的材料、设备，若不符合施工图纸要求的范围、数量、质量、型号、规格等规定，不及时供货，以及发包人所供货物质量瑕疵，导致工期延误，工程质量不合格所造成的法律责任和经济损失，全部应当由发包人承担。
5、对于发包人供应的材料设备的保管费用的承担，必须填写。
如：按发包人供应的材料设备总价的%提取。