分布式光伏发电项目EPC总包合同

合集下载

分布式光伏总承包合同6篇

分布式光伏总承包合同6篇

分布式光伏总承包合同6篇篇1合同编号:XXXX甲方(发包方):____________乙方(承包方):____________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方分布式光伏项目工程总承包事宜,经友好协商,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:分布式光伏项目工程。

2. 工程地点:_____________。

3. 工程规模:_____________。

4. 工程内容:包含但不限于光伏组件安装、逆变器安装、配电系统安装等。

二、承包范围及方式1. 乙方负责完成本工程的设计、采购、施工、调试等全部工作,承担工程总承包责任。

具体内容包括但不限于:设计优化、材料采购与运输、设备供货与安装、施工协调管理、试验与验收等。

2. 乙方应按照甲方要求,完成本工程的所有技术要求和性能指标。

三、合同工期及进度安排1. 工程开工日期:XXXX年XX月XX日。

2. 工程竣工日期:XXXX年XX月XX日。

如有特殊情况需调整工期,双方应友好协商解决。

3. 乙方应按照甲方制定的进度计划组织施工,确保工程进度和质量。

若因乙方原因导致工期延误,乙方应承担违约责任。

四、工程质量及验收标准1. 乙方应确保工程质量符合国家相关标准和甲方的要求。

施工过程中应采用符合国家和行业标准的工艺和材料。

如有不合格产品,乙方应及时进行整改和更换。

合同编号:XXXX-GHHT-XXXX年-XXX号篇2甲方(发包方):___________________乙方(承包方):___________________鉴于甲、乙双方经友好协商,就甲方分布式光伏项目工程总承包事宜达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:分布式光伏项目。

2. 工程地点:___________________。

3. 工程内容:光伏发电系统的建设,包括光伏组件、逆变器、配电系统、电缆等设备的安装与调试。

二、工程承包范围1. 乙方负责甲方分布式光伏项目的全部工程内容,包括但不限于设计、采购、施工、调试、验收等。

分布式光伏发电项目EPC总包合同模板

分布式光伏发电项目EPC总包合同模板

分布式光伏发电项目EPC总包合同模板
一、编号
(二)乙方同意的合同编号:
二、合同标的
本合同的标的是乙方提供分布式光伏发电项目EPC总包服务。

三、标的项目简介
乙方愿意按照合同约定,为甲方提供分布式光伏发电项目EPC总包服务,主要包括:
1、工程设计:因地制宜施工及设计,根据甲方提供的项目及建设地形概况,提供分布式光伏发电项目项目方案,给予甲方建议,并根据最后的项目进度安排
2、施工:乙方必须承担分布式光伏发电项目EPC总包服务,包括施工组织结构设计,施工的组织协调,管理及安全施工等;
3、设备采购:乙方负责根据项目要求,采购发电设备及其它必须的设备,把采购成本纳入到本项目投资中,必须按照合同的要求,认真执行合同约定的采购质量技术标准;
4、安装调试:乙方必须按照《施工图纸》执行项目安装,并负责安装前的检查,负责安装调试,负责制定安装调试计划,保证设备安装调试顺利,保证安装、调试、运行和试运转符合项目规格要求;
5、技术管理:乙方需负责整个项目的技术管理工作,包括对整个项目的技术参数进行监管。

2024年分布式光伏发电系统项目EPC总承包合同模板

2024年分布式光伏发电系统项目EPC总承包合同模板

合同编号:【2024】XX号光伏发电项目总承包合同甲方:【甲方名称】地址:【甲方地址】传真:【甲方传真】乙方:【乙方名称】地址:【乙方地址】传真:【乙方传真】鉴于,甲方拟在【项目所在地】建设分布式光伏发电系统,包括光伏发电设备的采购、安装及调试等工作;乙方具备相关的技术和经验,愿意为甲方提供相应的工程总承包服务,双方本着互利共赢的原则,经友好协商,达成如下合同:第一条合同目的及范围1.1合同目的:本合同旨在确认双方在2024年进行分布式光伏发电系统项目的总承包关系,明确责任和义务,保证工程质量和工期。

1.2合同范围:1.2.1甲方委托乙方负责光伏发电系统项目的全过程工程总承包工作,包括但不限于光伏设备采购、安装调试、运营维护等。

1.2.2乙方按照甲方的要求进行工程施工,并确保工程达到甲方的要求和标准。

1.2.3乙方负责工程期间的安全生产管理,确保工人的安全。

第二条工期2.1工期约定:2.1.1工程开始日期:2024年2.1.2工程完成日期:2024年年底2.1.3工期计算方式:自合同生效之日起计算,至工程完成验收之日止。

2.1.4若因甲方原因导致工期延误,乙方有权要求相应延长工期。

2.1.5若因乙方原因导致工期延误,乙方应按双方约定向甲方支付违约金。

2.2工期保证:乙方承诺按照工期约定完成工程,确保工程质量和工期。

第三条合同价款及支付方式3.1合同价款:根据乙方提供的工程方案,甲方支付给乙方的总价款为【合同价款】。

3.2价款支付方式:3.2.1甲方按照以下方式与乙方达成价款支付约定:(1)在合同签订生效之日,甲方支付合同价款的【百分之二十】(20%)作为预付款;(2)工程按照进度完成后,甲方支付合同价款的【百分之六十】(60%);(3)工程最终竣工并经甲方验收合格后,甲方支付合同价款的【百分之二十】(20%)。

3.3付款期限:3.3.1甲方预付款应在合同签订之日起【五个工作日】内支付至乙方指定账户;3.3.2乙方提出付款申请后,甲方应在【五个工作日】内支付款项至乙方指定账户。

分布式光伏总承包合同5篇

分布式光伏总承包合同5篇

分布式光伏总承包合同5篇篇1分布式光伏总承包合同一、甲方:______________公司(以下简称“甲方”)地址:______________法定代表人:______________ (以下简称“甲方经办人”)联系电话:______________二、乙方:______________公司(以下简称“乙方”)地址:______________法定代表人:______________ (以下简称“乙方经办人”)联系电话:______________鉴于,为了进一步推动太阳能光伏发展,促进可再生能源利用,推动清洁能源发展,依据国家相关政策法规,经甲、乙双方友好协商,特订立本合同,共同遵守。

第一章总则第一条项目背景甲方是一家具有光伏项目运营资质的公司,拥有丰富的光伏项目实施经验;乙方是一家具有光伏项目建设资质的公司,具备光伏项目工程承包经验。

甲、乙双方根据国家有关政策规定的条件,就共同开发、运营一个分布式光伏项目,遵照诚信、平等互利原则,友好协商,达成如下协议。

第二条项目名称本项目名称为“__________光伏项目”。

第三条项目地点本项目地点位于______________________。

第四条项目规模本项目总规模为____________kW。

第五条项目工期合同自双方签署之日起生效,至本项目投运之日止。

第六条项目费用本项目总投资约为________元,具体费用细则另行约定。

第七条各方权利与义务1.甲方权利与义务(1)甲方应协调相关部门,为本项目提供必要的扶持和协助;(2)甲方应按照约定支付工程款项;(3)甲方应协助乙方解决项目实施过程中遇到的各种问题。

2.乙方权利与义务(1)乙方应严格按照技术方案和合同要求完成本项目建设任务;(2)乙方应按照约定的时间节点推进项目进度;(3)乙方应确保项目质量,确保项目安全。

第二章项目建设第八条项目设计乙方应委托专业设计单位为本项目进行设计。

第九条项目建设乙方按照设计要求,组织项目建设,确保工程进度、工程质量。

分布式光伏发电项目EPC总包合同

分布式光伏发电项目EPC总包合同

公司 MW屋顶分布式光伏发电项目设计、采购、施工合同合同编号:项目名称:项目地点:总发包方:总承包方:合同签署时间:年月日合同签署地点:公司 MW屋顶分布式光伏发电项目发包方:(以下简称甲方)总承包方:(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、政策,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲、乙双方就公司 MW 屋顶分布式光伏发电项目工程勘测、设计、设备和材料采购、安装施工、项目管理、设备监造、并网调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程和设备质量保证期限的服务过程的总承包,经发包人和总承包人充分协商一致,以综合单价¥元/Wp,总价¥总价¥元(人民币大写:壹仟玖佰贰拾万元整)的价格达成以下合同条款(合同总价以双方确认的实际施工的装机容量为准,总价=装机容量×综合单价)。

一、工程概况1.1.工程名称:1.2.工程地点:1.3.工程内容:本项目的乙方是由负责在厂房屋顶上安装分布式光伏系统,包含项目备案、电力批复、工程勘测、设计、设备和材料采购、安装施工、项目管理、设备监造、并网调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程和设备质量保证期限的服务过程等有关事项。

1.4.光伏电站装机面积:公司厂屋顶总面积约为㎡,实际使用面积根据光伏装机容量确定。

1.5.光伏电站总装机容量: MWp(具体装机容量以系统设计施工图容量为准)1.6.乙方承包范围:1.6.1.根据发包方提供的相关手续、资料及相应参数,对分布式光伏并网发电工程深化设计;1.6.2 乙方负责根据甲方提供的资料完成该项目的申报备案、并网接入等必要项目手续。

1.6.3.提供本工程建设所需全部设备和材料的采购、安装、改造等工程建设,包含多晶硅太阳电池组件的采购及安装、多晶硅太阳电池组件及支架(含基础)的安装、光伏逆变器的采购及安装、汇流箱(根据系统设计确定)、配电箱(柜)的改造、采购并安装、电缆安装、各小区块内的避雷、接地等;1.6.4乙方须负责保证本项目中厂房荷载符合铺设光伏组件的承重要求;负责停车场棚和发电设施的整体施工,并对此承担质量保证责任。

山东光伏分布式发电项目EPC总承包合同 (1)

山东光伏分布式发电项目EPC总承包合同 (1)

合同编号:XXXXXXX光伏分布式发电项目EPC总承包合同二〇一六年【】月【】日合同编号:签订地点:签订时间: 2016 年月日甲方:有限公司乙方:有限公司鉴于:甲方拟建 (项目名称)光伏分布式发电项目(以下简称“光伏电站项目”),截至本协议签署之日,甲方已取得项目备案文件,已取得接入电网意见函、环评批复及开工许可等文件。

甲方将光伏电站项目交由乙方实施,乙方作为EPC总承包。

建成后甲乙双方共同协作将项目抵押给银行。

项目抵押前,乙方负责代建部分归乙方所有,如发生纠纷乙方有权自行处理该部分资产。

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规并结合本工程的具体情况,遵循平等自愿公平和诚实信用的原则,双方就本工程EPC总承包事宜协商一致,达成如下协议。

一、工程概况工程名称:光伏分布式发电项目工程地点:工程承包范围:乙方作为本项目的EPC总承包商负责本项目的全部勘测、设计、设备和材料采购、建筑安装工程施工、项目管理、设备监造、调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证和工程质量保修期限的服务过程,电力申请接入和相关验收工作,电力接入费用和验收费用由乙方承担。

光伏组件及电器元器件部分由甲方指定厂家,乙方进行采购。

二、工程日期合同期限:从合同签订之日起到工程质保期满之后12个月。

工程总期限:项目于年月日前全部工程并网发电,并通过竣工验收。

如果由于供电局或天气原因导致无法按照约定完工,可提前告之,工期顺延,其他事项双方协商解决。

三、工程质量标准工程质量标准:满足技术文件要求,以山东当地供电局的入网验收为准。

四、合同金额及项目款支付方式:(一)本合同价格人民币(大写):小写:元)。

(二)付款方式:日期以当地供电部门并网验收后签署的购电协议日期为准。

剩余10%为工程质量保证金,质保期满18个月后,工程无重大质量问题,甲方付给乙方。

因主要光伏组件及逆变器等主要设备出现质量问题,由厂家出具质保函或保证金承担质量责任,乙方负责采购的部分如出现重大质量问题,做为EPC总包方应对此负责并承担此风险。

分布式光伏发电项目EPC总包合同

分布式光伏发电项目EPC总包合同

公司 MW屋顶分布式光伏发电项目设计、采购、施工合同合同编号:项目名称:项目地点:总发包方:总承包方:合同签署时间:年月日合同签署地点:公司 MW屋顶分布式光伏发电项目发包方:(以下简称甲方)总承包方:(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、政策,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲、乙双方就公司 MW 屋顶分布式光伏发电项目工程勘测、设计、设备和材料采购、安装施工、项目管理、设备监造、并网调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程和设备质量保证期限的服务过程的总承包,经发包人和总承包人充分协商一致,以综合单价¥元/Wp,总价¥总价¥元(人民币大写:壹仟玖佰贰拾万元整)的价格达成以下合同条款(合同总价以双方确认的实际施工的装机容量为准,总价=装机容量×综合单价)。

一、工程概况1.1.工程名称:1.2.工程地点:1.3.工程内容:本项目的乙方是由负责在厂房屋顶上安装分布式光伏系统,包含项目备案、电力批复、工程勘测、设计、设备和材料采购、安装施工、项目管理、设备监造、并网调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程和设备质量保证期限的服务过程等有关事项。

统工程验收基本要求》等,达到甲方要求验收通过并通过当地电力公司的并网验收,系统正常投入运行。

甲乙双方确定以下列方式对功能性完工进行验收:4.1.1项目建设期间的关键验收点:4.1.1.1 在光伏电池组件安装前,对屋顶状况验证。

4.1.1.2 光伏电池组件全部安装完成后,对光伏电池组件安装情况进行验收,对屋顶状况验证。

4.1.1.3光伏电站并网并试运行10天后,立即对项目进行整体验收,验收通过后项目正式投运。

4.1.2项目验收程序:4.1.2.1 验收由乙方负责通知和组织,并落实会议场地,提供必要的会议环境。

4.1.2.2验收前2天乙方须以书面形式通知甲方和其他相关方。

4.1.2 .3项目验收完成后,各方应在验收单上签署验收意见。

2024年光伏发电站项目EPC总包合同

2024年光伏发电站项目EPC总包合同

20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方:XXX乙方:XXX2024年光伏发电站项目EPC总包合同本合同目录一览1. 合同主体及定义1.1 合同双方1.2 项目地点1.3 项目内容2. 合同范围及工作内容2.1 工程设计2.2 设备供应2.3 施工安装2.4 调试及验收3. 合同价格及支付方式3.1 合同总价3.2 支付条件3.3 支付方式4. 合同履行期限4.1 设计及设备供应期限4.2 施工安装期限4.3 调试及验收期限5. 质量标准及要求5.1 设计质量5.2 设备质量5.3 施工质量5.4 验收标准6. 合同的变更与解除6.1 变更条件6.2 解除条件7. 违约责任7.1 合同双方的违约责任7.2 违约赔偿方式8. 争议解决8.1 争议解决方式8.2 仲裁地点及机构9. 合同的生效、终止与解除9.1 合同生效条件9.2 合同终止条件9.3 合同解除条件10. 保密条款10.1 保密内容10.2 保密期限11. 不可抗力11.1 不可抗力事件11.2 不可抗力事件的处理12. 合同的转让12.1 转让条件12.2 转让程序13. 税款及费用13.1 税费承担13.2 其它费用14. 附则14.1 合同附件14.2 合同修改及补充第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1 合同双方1.2 项目地点项目地点位于X省X市X县,具体位置详见附件一。

1.3 项目内容本合同项下的项目内容为2024年光伏发电站项目的EPC总包,包括但不限于工程设计、设备供应、施工安装、调试及验收等全部工作。

第二条合同范围及工作内容2.1 工程设计乙方负责本项目的设计工作,包括但不限于光伏发电站的设计、电气设计、土建设计等,并按照甲方的要求提交设计文件及图纸。

2.2 设备供应乙方负责提供本项目所需的全部设备,包括但不限于光伏板、逆变器、支架、电缆等,并保证设备的质量和技术参数符合项目要求。

2.3 施工安装乙方负责本项目的施工安装工作,包括但不限于设备安装、电气安装、土建施工等,并保证施工质量符合项目要求。

epc光伏项目合同范本三篇

epc光伏项目合同范本三篇

epc光伏项目合同范本三篇篇一甲方(发包方):名称:______________________法定代表人:________________地址:____________________联系方式:________________乙方(承包方):名称:______________________法定代表人:________________地址:____________________联系方式:________________鉴于甲方拟建设光伏项目,乙方具备光伏项目工程总承包(EPC)的能力和资质,双方经友好协商,就甲方委托乙方承担光伏项目的设计、采购、施工等工作达成如下协议:一、项目概况1. 项目名称:______________________2. 项目地点:____________________3. 项目规模:______MW(兆瓦)二、项目范围及工作内容1. 乙方负责本项目的工程设计,包括但不限于光伏系统、电气系统、接入系统等的设计。

2. 乙方负责本项目所需设备及材料的采购、运输、保管。

3. 乙方负责本项目的施工安装,包括但不限于光伏组件安装、支架安装、电气设备安装、线路敷设等。

4. 乙方负责本项目的调试、试运行及验收工作。

三、项目工期1. 本项目的工期自合同生效之日起计算,预计为______天,具体工期以双方确认的项目进度计划为准。

2. 如因不可抗力、甲方原因或其他非乙方原因导致工期延误,经甲方书面确认后,工期相应顺延。

四、项目质量1. 乙方应按照国家及行业相关标准、规范以及双方约定的质量标准进行设计、采购和施工,确保项目质量合格。

2. 本项目的质量保修期为自项目竣工验收合格之日起______年。

在质量保修期内,如发现质量问题,乙方应负责免费维修或更换。

五、项目价款及支付方式1. 本项目的总价款为人民币______元(大写:______________________),此价款为固定总价,不因任何因素而调整。

分布式光伏发电系统项目EPC总承包合同模板

分布式光伏发电系统项目EPC总承包合同模板

分布式光伏发电系统项目EPC总承包合同模板【题记】
本合同双方为XXX公司(以下简称“乙方”)与XXX(以下简称“甲方”),为明确双方的权利义务,就以下项目的设计、施工、调试以及运行服务等事宜,经双方友好协商,达成协议如下:
一、项目概况
二、乙方责任
1、乙方负责设计、施工、调试以及运行服务等项目,并负责相应设备的采购、安装、调试以及维护保养等工作;
2、乙方须承担该项目的整体责任,组织实施项目的全部工作,并确保所提供设备和服务质量符合项目甲方之规定;
3、乙方应确保项目在规定时间内顺利完工,同时乙方承诺按照甲方规定的项目进度要求实施该项目;
4、乙方负责任何和项目有关的行政审批,并确保取得有效的许可,保障项目的顺利实施;
5、乙方需提供保证项目的设计、施工、调试以及运行服务的有效性和质量,负责项目的安全生产,确保项目的正常运行;。

分布式光伏发电系统项目EPC总承包合同(word版本)

分布式光伏发电系统项目EPC总承包合同(word版本)

分布式光伏发电系统项目EPC总承包合同(word版本)分布式光伏发电系统项目EPC总承包合同合同编号:分布式光伏发电系统项目EPC总承包合同发包人:承包人:合同签订地:年月日第一部分:合同协议书本协议由发包人和承包人于年月日商定并签署。

鉴于发包人拟建设位于kW光伏发电系统工程,发包人接受承包人以人民币圆整(¥元)承担本工程勘测、设计、设备和材料采购、建筑安装工程施工、项目管理、设备监造、调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程质量保修期限的服务。

经发包人和承包人充分协商一致,特签订本合同,以便双方遵照执行。

1、合同工程总承包范围本项目的全部勘测、设计、设备和材料采购、建筑安装工程施工、项目管理、设备监造、调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证和工程质量保修期限的服务过程,承包人协助发包人申请电力接入和相关验收工作,电力接入费用和验收费用由承包人承担。

承包人不承担项目监理费用和项目本身的财产等保险类费用。

2、合同由下列文件构成1)合同协议书;2)合同条款及合同附件;3)其他有关文件。

3、总承包合同总价合同固定总价为人民币圆整(¥元)。

4、安全目标杜绝人身死亡事故;杜绝重大机械设备事故;杜绝重大火灾事故;杜绝主要设备的损坏事故;杜绝负主要责任的重大交通事故;杜绝重大环境污染事故;杜绝重大垮(坍)塌事故;避免和严格控制一般安全事故。

5、质量目标本工程质量标准达到行业合格标准。

6、工期目标承包人收到发包人的预付款后,30个工作日内完成本项目施工安装调试工作。

发包人(盖章):承包人(盖章):发包人法定代表人(或代理人):承包人法定代表人(或代理人):签字:地址:开户银行:帐号:联系人:传真:日期:年月签字:地址:开户银行:帐号:联系人:传真:日期:年月日第二部分合同条款按照《中华人民共和国合同法》和《建筑法》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。

第一条词语定义下列词语除双方另有约定外,应具有本条所赋予的定义:1.1合同:编号为总承包工程合同,包括合同协议书、合同条款及附件、双方同意的技术资料、图纸、变更、补充协议、会议纪要等文件及可能明确列入协议书中的此类进一步的补充文件。

分布式光伏发电项目承包合同5篇

分布式光伏发电项目承包合同5篇

分布式光伏发电项目承包合同5篇篇1甲方(发包方):___________________乙方(承包方):___________________鉴于甲乙双方共同达成关于分布式光伏发电项目的合作意向,根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上,就甲方分布式光伏发电项目的承包事宜,特订立本合同。

一、项目概述1. 项目名称:分布式光伏发电项目。

2. 项目地点:___________________。

3. 项目内容:乙方负责在甲方指定地点建设、安装、运营分布式光伏发电系统,并承担相关费用和风险。

甲方享有光伏系统所发电力的使用权。

二、承包范围及内容1. 乙方负责完成光伏系统的全部设计、采购、施工、安装、调试、运行维护等工作。

2. 乙方需确保光伏系统的安全、稳定、高效运行,并符合国家和地方的相关法规标准。

3. 乙方负责办理光伏项目的全部合法手续,包括但不限于项目备案、电力接入等。

三、合同金额及支付方式1. 本项目总金额为人民币______元(大写:______元整)。

2. 支付方式:甲方应按以下比例支付款项:(1)合同签订后______日内支付总金额的______%作为预付款;(2)光伏系统施工完成后支付总金额的______%;(3)系统运行一年后支付剩余的______%。

四、项目期限1. 本项目开工日期为______年______月______日,竣工日期为______年______月______日。

2. 如遇不可抗力因素导致项目无法按时完成,乙方应及时通知甲方,并协商确定新的完成期限。

五、质量保证及售后服务1. 乙方应保证光伏系统的质量符合国家及行业标准,保修期为______年。

2. 在保修期内,如因乙方原因导致光伏系统出现故障,乙方应负责免费维修。

3. 乙方应向甲方提供必要的售后服务,包括系统使用培训、技术支持等。

六、违约责任及赔偿1. 若因乙方原因造成项目无法按时完成或质量不符合约定,乙方应承担违约责任,并赔偿甲方因此造成的损失。

光伏发电项目EPC总承包合同5篇

光伏发电项目EPC总承包合同5篇

光伏发电项目EPC总承包合同5篇篇1合同编号:XXXX-EPCC-XXXX甲方(发包方):XXXX光伏发电有限公司地址:XXXX市XXXX区XXXX街XXXX号法定代表人:XXXX 总经理乙方(承包方):XXXX电力工程有限公司地址:XXXX市XXXX区XXXX街XXXX号法定代表人:XXXX 董事长鉴于甲方拟建设的光伏发电项目需要EPC总承包服务,乙方具备相应的资质和能力,愿意提供EPC总承包服务,双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,经协商一致,签订本合同。

一、项目概况项目名称:XXXX光伏发电项目项目地点:XXXX市XXXX区XXXX街XXXX号项目规模:XXXX MWp二、合同范围本合同的范围包括但不限于以下内容:1. 光伏发电项目的工程设计;2. 光伏发电项目的设备采购与供应;3. 光伏发电项目的施工安装;4. 光伏发电项目的调试与试运行;5. 光伏发电项目的竣工验收及保修服务。

三、履约期限本合同的履约期限自合同签订之日起至项目竣工验收并保修期满之日止。

四、付款方式1. 本合同总金额为人民币XXXX元(大写:XXXX元整);2. 甲方在合同签订后支付合同总金额的XX%作为预付款;3. 乙方按合同约定完成相应阶段的工作内容后,提交相应阶段的验收报告,甲方在验收合格后支付该阶段的剩余款项;4. 保修期满后,甲方支付合同总金额的XX%作为质量保证金。

五、违约责任1. 甲方未按照合同约定支付款项的,每逾期一日,需向乙方支付合同总金额XX%的违约金;2. 乙方未按照合同约定完成工作内容的,每逾期一日,需向甲方支付合同总金额XX%的违约金;3. 若一方违约给另一方造成损失的,违约方需赔偿守约方的全部损失。

六、争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均可将争议提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。

七、其他约定1. 双方在履行本合同过程中,需严格保密对方的商业秘密及技术秘密;2. 双方在履行本合同过程中,需遵守中华人民共和国的法律、法规及行业规定;3. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

分布式光伏发电项目EPC总包合同范本

分布式光伏发电项目EPC总包合同范本

公司MW屋顶分布式光伏发电项目设计、采购、施工合同合同编号:项目名称:项目地点:总发包方:总承包方:合同签署时间:年月日合同签署地点:公司MW屋顶分布式光伏发电项目发包方:(以下简称甲方)总承包方:(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、政策,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲、乙双方就公司MW 屋顶分布式光伏发电项目工程勘测、设计、设备和材料采购、安装施工、项目管理、设备监造、并网调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程和设备质量保证期限的服务过程的总承包,经发包人和总承包人充分协商一致,以综合单价¥元/Wp,总价¥总价¥元(人民币大写:壹仟玖佰贰拾万元整)的价格达成以下合同条款(合同总价以双方确认的实际施工的装机容量为准,总价=装机容量×综合单价)。

一、工程概况1.1.工程名称:1.2.工程地点:1.3.工程内容:本项目的乙方是由负责在厂房屋顶上安装分布式光伏系统,包含项目备案、电力批复、工程勘测、设计、设备和材料采购、安装施工、项目管理、设备监造、并网调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程和设备质量保证期限的服务过程等有关事项。

1.4.光伏电站装机面积:公司厂屋顶总面积约为㎡,实际使用面积根据光伏装机容量确定。

1.5.光伏电站总装机容量:MWp(具体装机容量以系统设计施工图容量为准)1.6.乙方承包范围:1.6.1.根据发包方提供的相关手续、资料及相应参数,对分布式光伏并网发电工程深化设计;1.6.2 乙方负责根据甲方提供的资料完成该项目的申报备案、并网接入等必要项目手续。

1.6.3.提供本工程建设所需全部设备和材料的采购、安装、改造等工程建设,包含多晶硅太阳电池组件的采购及安装、多晶硅太阳电池组件及支架(含基础)的安装、光伏逆变器的采购及安装、汇流箱(根据系统设计确定)、配电箱(柜)的改造、采购并安装、电缆安装、各小区块内的避雷、接地等;1.6.4乙方须负责保证本项目中厂房荷载符合铺设光伏组件的承重要求;负责停车场棚和发电设施的整体施工,并对此承担质量保证责任。

光伏EPC总承包合同6篇

光伏EPC总承包合同6篇

光伏EPC总承包合同6篇篇1合同编号:XXXX-EPC-XXXX甲方(委托方):XXXX有限公司乙方(承包方):XXXX有限公司根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规,为明确甲乙双方的权利和义务,经双方协商一致,特签订本光伏EPC总承包合同(以下简称“本合同”)。

一、项目概况项目名称:XXXX光伏发电项目项目地点:XXXX项目内容:光伏发电系统的设计、采购、施工及安装二、合同双方的权利和义务1. 甲方的主要权利和义务(1)甲方应向乙方提供必要的设计资料,包括但不限于场地平面图、建筑图纸等。

(2)甲方应协助乙方办理相关审批手续,确保项目合法合规。

(3)甲方应按照合同约定支付相关款项。

2. 乙方的主要权利和义务(1)乙方应按照合同约定完成光伏发电系统的设计、采购、施工及安装工作。

(2)乙方应确保所提供的产品质量和性能符合国家标准和行业标准。

(3)乙方应提供必要的售后服务和技术支持。

三、合同价款及支付方式1. 合同总价款为人民币XXXX元(大写:XXXX元整)。

2. 甲方应按照以下方式支付合同款项:(1)合同签订后,甲方支付合同总价款的XX%作为预付款。

(2)乙方完成设计工作并经甲方确认后,甲方支付合同总价款的XX%作为设计款。

(3)乙方完成采购工作并经甲方确认后,甲方支付合同总价款的XX%作为采购款。

(4)乙方完成施工及安装工作并经甲方确认后,甲方支付合同总价款的XX%作为施工及安装款。

3. 乙方应提供相应的发票,否则甲方有权拒绝支付。

四、履约保证金乙方应在合同签订后XX日内向甲方支付履约保证金人民币XXXX 元(大写:XXXX元整)。

履约保证金在合同履行完毕后退还给乙方,但若乙方存在违约行为,甲方有权扣除部分或全部履约保证金。

五、验收及保修1. 项目完成后,乙方应向甲方提交验收申请,甲方应在收到申请后XX日内组织验收。

2. 验收标准按照国家及行业标准执行。

3. 乙方提供一年的免费保修服务,保修期满后,双方可协商续签维修合同。

光伏项目epc总承包合同范本

光伏项目epc总承包合同范本

光伏项目EPC总承包合同甲方(发包方):_____________________________________地址:_______________________________________________联系电话:___________________________________________乙方(承包方):_____________________________________地址:_______________________________________________联系电话:___________________________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,甲乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则,就光伏发电项目的设计、采购、施工总承包(EPC)事宜达成协议,签订本合同,明确双方的权利与义务。

一、合同总则1.1 项目名称:_______________________________________1.2 项目地点:_______________________________________1.3 工程规模:_______________________________________1.4 项目概况:本项目为光伏发电项目,乙方负责设计、采购、施工(EPC)总承包。

二、合同范围2.1 乙方负责本项目的全部设计、设备和材料的采购、施工、安装、调试、验收,直至项目竣工验收合格并交付甲方使用,具体包括:2.1.1 工程设计:光伏发电系统的初步设计、施工图设计及优化设计;2.1.2 设备和材料采购:采购符合项目要求的设备、材料,并保证其质量;2.1.3 施工安装:包括设备安装、调试、运行测试、并网接入等;2.1.4 工程竣工验收:完成所有工程后,配合甲方进行竣工验收。

三、合同金额及支付方式3.1 合同总金额:本合同总金额为人民币________元整(¥________)。

分布式光伏发电项目EPC总包合同范本

分布式光伏发电项目EPC总包合同范本

分布式光伏发电项目EPC总包合同范本分布式光伏发电项目EPC总包合同甲方:_______________乙方:_______________签订日期:_______年______月______日发包方:(以下简称甲方)总承包方:(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规、政策,甲、乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就公司MW屋顶分布式光伏发电项目工程勘测、设计、设备和材料采购、安装施工、项目管理、设备监造、并网调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程和设备质量保证期限的服务过程的总承包,以综合单价¥元/Wp,总价¥总价¥元(人民币大写:壹仟玖佰贰拾万元整)的价格达成以下合同条款(合同总价以双方确认的实际施工的装机容量为准,总价=装机容量×综合单价)。

一、工程概况1.1.工程名称:1.2.工程地点:1.3.工程内容:本项目的乙方负责在公司厂房屋顶上安装分布式光伏系统,包含项目备案、电力批复、工程勘测、设计、设备和材料采购、安装施工、项目管理、设备监造、并网调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程和设备质量保证期限的服务过程等有关事项。

1.4.光伏电站装机面积:公司厂屋顶总面积约为㎡,实际使用面积根据光伏装机容量确定。

1.5.光伏电站总装机容量:MWp(具体装机容量以系统设计施工图容量为准)1.6.乙方承包范围:1.6.1.根据甲方提供的相关手续、资料及相应参数,对分布式光伏并网发电工程深化设计;1.6.2.乙方负责根据甲方提供的资料完成该项目的申报备案、并网接入等必要项目手续。

1.6.3.提供本工程建设所需全部设备和材料的采购、安装、改造等工程建设,包含多晶硅太阳电池组件的采购及安装、多晶硅太阳电池组件及支架(含基础)的安装、光伏逆变器的采购及安装、汇流箱(根据系统设计确定)、配电箱(柜)的改造、采购并安装、电缆安装、各小区块内的避雷、接地等。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

分布式光伏发电项目EPC总包合同
公司 MW屋顶分布式光伏发电项目
设计、采购、施工合同
合同编号:
项目名称:
项目地点:
总发包方:
总承包方:
合同签署时间:年月日
合同签署地点:
公司 MW屋顶
分布式光伏发电项目
发包方:(以下简称甲方)
总承包方:(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、政策,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲、乙双方就公司 MW 屋顶分布式光伏发电项目工程勘测、设计、设备和材料采购、安装施工、项目管理、设备监造、并网调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程和设备质量保证期限的服务过程的总承包,经发包人和总承包人充分协商一致,以综合单价¥元/Wp,总价¥总价¥元(人民币大写:壹仟玖佰贰拾万元整)的价格达成以下合同条款(合同总价以双方确认的实际施工的装机容量为准,总价=装机容量×综合单价)。

一、工程概况
1.1.工程名称:
1.2.工程地点:
1.3.工程内容:本项目的乙方是由负责在厂房屋顶上安装分布式光伏系统,包含项目备案、电力批复、工程勘测、设计、设备和材料采购、安装施工、项目管理、设备监造、并网调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程和设备质量保证期限的服务过程等有关事项。

1.4.光伏电站装机面积:公司厂屋顶总面积约为㎡,实际使用面积根据光伏装机容量确定。

1.5.光伏电站总装机容量: MWp(具体装机容量以系统设计施工图容量为准)
1.6.乙方承包范围:
1.6.1.根据发包方提供的相关手续、资料及相应参数,对分布式光伏并网发电工程深化设计;
1.6.2 乙方负责根据甲方提供的资料完成该项目的申报备案、并网接入等必要项目手续。

1.6.3.提供本工程建设所需全部设备和材料的采购、安装、改造等工程建设,包含多晶硅太阳电池组件的采购及安装、多晶硅太阳电池组件及支架(含基础)的安装、光伏逆变器的采购及安装、汇流箱(根据系统设计确定)、配电箱(柜)的改造、采购并安装、电缆安装、各小区块内的避雷、接地等;
1.6.4乙方须负责保证本项目中厂房荷载符合铺设光伏组件的承重要求;负责停车场棚和发电设施的整体施工,并对此承担质量保证责任。

1.6.5.负责本工程的调试,试运行,和协助各相关单位完成项目的并网验收,取得并网验收的各项文件,确保项目正式商业化运营;
1.6.6.光伏并网发电系统运营管理人员培训及光伏电站的移交。

二、承包方式
本合同甲乙双方一致同意实行包工、包料、包工期、包质量、包施工安全、确保通过竣工验收及售后服务。

三、合同及施工期限
3.1.合同期限:合同有效期自签订之日开始,合同各方履行完合同约定的全部义务时合同终止。

(工程质保期为项目竣工验收后壹年)
3.2.项目工期:项目工期为60日历天(含前期备案、后期并网时间,其中首次并网时间必须保证2017年10月30号之前完成),具体开工日期以甲方书面通知为准。

四、工程质量:合格,并达到甲方要求验收通过。

4.1项目验收标准:北京鉴衡认证中心认证技术规范CGC/GF003.1:2009《并网光伏发电系
统工程验收基本要求》等,达到甲方要求验收通过并通过当地电力公司的并网验收,系统正常投入运行。

甲乙双方确定以下列方式对功能性完工进行验收:
4.1.1项目建设期间的关键验收点:
4.1.1.1 在光伏电池组件安装前,对屋顶状况验证。

4.1.1.2 光伏电池组件全部安装完成后,对光伏电池组件安装情况进行验收,对屋顶状况验证。

4.1.1.3光伏电站并网并试运行10天后,立即对项目进行整体验收,验收通过后项目正式投运。

4.1.2项目验收程序:
4.1.2.1 验收由乙方负责通知和组织,并落实会议场地,提供必要的会议环境。

4.1.2.2验收前2天乙方须以书面形式通知甲方和其他相关方。

4.1.2 .3项目验收完成后,各方应在验收单上签署验收意见。

4.2多晶硅光伏组件要求
乙方确保选用多晶硅光伏组件等主设备,厂家应对产品生产的全部流程均有可靠的控制;组件品牌需得到发包人的认可。

五、合同价款及支付
5.1.合同总价款:¥元(人民币大写: )。

综合单价¥元/Wp。

本合同的综合单价为固定单价,合同总价根据实际装机容量乘以综合单价进行调整,合同价款包括全部工程直接费(含装置性材料费)、间接费、利润、税金、风险及所有不可预见费等以及政府相关部门规定乙方缴纳的各种费用。

在合同有效期内不因市场行情变化等任何原因而调整综合单价。

5.2.付款方式
1、预付款:合同生效后3个工作日内甲方支付给乙方发包合同总额的20%作为本项目的设备预付款;
2、光伏支架、组件安装合格后七个工作日内甲方支付合同总额的50%给乙方;
3、项目竣工甲乙双方整体验收合格并且并网发电后十个工作日内办理结算手续,其后十个。

相关文档
最新文档