解除工程施工合同协议书
施工终止协议书6篇
施工终止协议书6篇第1篇示例:施工终止协议书甲方:(委托方)地址:电话:乙方:(承包方)地址:鉴于甲、乙双方在(具体项目名称)项目上签订了施工合同,但因以下原因,甲、乙双方协商一致决定终止合同,特制作本终止协议书,以资备案。
一、终止原因经双方协商,由于以下原因,甲、乙双方决定终止施工合同:1. 合同约定的工程无法按期完成的。
2. 因双方协商一致,甲方要求终止合同。
3. 其他原因:_______(请在此处具体说明终止合同的其他原因)二、终止协议的生效1. 本终止协议书经双方签字盖章后生效。
2. 本终止协议书一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
三、其他约定1. 在合同终止之日起七日内,乙方应将已经收取的工程款项退还给甲方。
2. 乙方应对因合同终止而产生的损失承担相应的责任。
3. 关于合同终止后的其他补偿事宜,双方可另行协商,再签订书面补充协议。
4. 本终止协议书的签订、履行及争议解决,均适用中华人民共和国法律。
甲方(盖章):乙方(盖章):日期:日期:签署地点:_________签署地点:_________本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,自签字盖章之日起生效。
特此协议。
以上就是关于施工终止协议书的范本,希望对您有所帮助。
在签署协议书之前,请务必与法律顾问进行确认,以确保协议的合法性和有效性。
第2篇示例:《施工终止协议书》甲方:(公司名称或个人姓名)乙方:(公司名称或个人姓名)鉴于甲方与乙方于(具体施工合同签订日期)签订了《施工合同》,并按照合同约定开始履行合同义务。
经协商一致,就终止合同事宜达成如下协议:一、合同终止的原因因(列明合同终止原因,如严重违约、双方协商一致等)二、合同终止的方式经双方协商一致,决定以友好协商的方式终止合同。
甲方应向乙方支付违约金(如有)并在终止合同后的(具体时间,如10个工作日内)将尚未支付的施工款项支付给乙方。
三、责任的划分1. 终止合同后,双方应做好项目交接工作,乙方应向甲方交付已完成的施工内容,并提供相关技术资料。
工程施工合同纠纷和解协议书范文6篇
工程施工合同纠纷和解协议书范文6篇篇1甲方:[甲方公司名称]法定代表人:[甲方法人姓名]地址:[甲方公司地址]联系方式:[甲方公司联系电话]乙方:[乙方公司名称]法定代表人:[乙方法人姓名]地址:[乙方公司地址]联系方式:[乙方公司联系电话]鉴于甲乙双方因工程施工合同产生纠纷,本着公平、公正、和谐的原则,经双方友好协商,达成如下和解协议:一、纠纷概述双方确认,本纠纷涉及工程名称:[具体工程名称],合同编号:[具体合同编号]。
纠纷主要事项为[具体事项描述],双方对此已充分沟通并达成共识。
二、协议目的本协议旨在通过友好协商方式解决双方之间的纠纷,避免进一步的法律诉讼,维护双方的合法权益,实现共赢。
三、解决方案与补偿措施1. 工程款项结算:双方确认已完成的工程量及应支付的款项,具体结算方案如下:[结算方案细节]。
2. 违约责任:双方同意对各自在合同履行过程中的违约行为予以谅解,并共同确认责任归属及赔偿金额。
具体违约责任认定和处理如下:[违约责任细节]。
3. 后续工程安排:对于未完成的工程部分,双方重新商定工期、质量标准及后续合作细节,确保工程顺利进行。
具体安排如下:[后续工程安排细节]。
4. 双方同意,为解决本次纠纷,甲方应向乙方支付以下补偿款项:[补偿款项细节]。
上述款项支付后,双方应签署书面文件确认。
双方对本次和解涉及的商业秘密、技术秘密及协议内容负有保密义务,未经对方许可,不得向第三方泄露。
五、履行与监督本协议自签署之日起生效。
双方应严格遵守本协议的各项约定,共同确保协议顺利履行。
为监督协议履行情况,双方可设立专项小组进行沟通协调。
六、争议解决方式本协议履行过程中如再次发生争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、法律适用与管辖本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
因本协议引起的任何争议,双方同意提交[具体法院名称]法院管辖。
建设工程解除协议书范本(3篇)
第1篇甲方(建设单位):地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________乙方(施工单位):地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________鉴于甲方与乙方于____年__月__日签订的《建设工程施工合同》(以下简称“合同”),合同编号为:______。
现因以下原因,双方经友好协商一致,决定解除合同。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,双方达成如下协议:一、解除合同的原因1. 甲方原因:(1)甲方未按照合同约定提供施工场地、施工资料、施工图纸等;(2)甲方未按照合同约定支付工程款;(3)甲方违反合同约定,擅自变更工程设计;(4)甲方其他违约行为。
2. 乙方原因:(1)乙方未按照合同约定进行施工,存在质量问题;(2)乙方未按照合同约定按时完成工程;(3)乙方违反合同约定,擅自停工;(4)乙方其他违约行为。
3. 其他原因:(1)不可抗力因素,如自然灾害、政策调整等;(2)合同约定的其他解除情形。
二、解除合同的程序1. 双方应于本协议签订之日起__日内,将本协议书面通知对方,并提交相关证明材料。
2. 双方应在本协议签订之日起__日内,对已完成的工程进行验收,并办理工程交接手续。
3. 双方应在本协议签订之日起__日内,办理工程结算手续,甲方应按照合同约定支付乙方已完成的工程款。
4. 双方应在本协议签订之日起__日内,办理相关手续,解除合同关系。
三、解除合同后的处理1. 双方应在本协议签订之日起__日内,对已完成的工程进行验收,并办理工程交接手续。
2. 甲方应按照合同约定支付乙方已完成的工程款,包括但不限于材料费、人工费、机械费等。
3. 乙方应退还甲方已支付的预付款、保证金等款项。
4. 双方应在本协议签订之日起__日内,办理相关手续,解除合同关系。
2024年解除施工合同协议书范本推荐5篇
2024年解除施工合同协议书范本推荐5篇篇1解除施工合同协议书甲方:[甲方公司名称]乙方:[乙方公司名称]鉴于甲乙双方之前签订了关于[项目名称]的施工合同,因某些原因,经双方友好协商,决定提前终止该施工合同的执行,为明确双方权益,特订立本协议。
一、合同信息甲乙双方于XXXX年XX月XX日签署了关于[项目名称]的施工合同(下称“原合同”)。
合同编号为:[合同编号]。
现经双方协商一致,决定于XXXX年XX月XX日提前终止该合同的履行。
二、解除合同的背景及原因经甲乙双方充分协商,由于[具体原因,如市场环境变化、不可抗力因素、甲乙双方战略规划调整等],双方同意提前终止原合同的执行。
双方均认可此举出于友好协商和公平交易的原则,不涉及任何法律纠纷。
三、解除合同的条款和条件1. 合同解除后,乙方应立即停止在[项目地点]的所有施工活动,并确保现场安全。
2. 原合同中有关工程进度、工程款支付等相关条款不再执行。
但对于已经完成的工程量部分,双方将根据原合同条款进行结算。
3. 对于乙方已采购的材料和已完成的工程量,甲方将根据原合同及实际发生额进行核实并支付相应款项。
具体支付时间和方式将在双方结算后另行约定。
4. 合同解除后,乙方应配合甲方完成现场移交工作,包括但不限于技术资料交接、现场清理等。
5. 双方应共同确认并签署解除施工合同的确认书,明确解除事宜及双方权益。
四、违约责任及赔偿1. 除因不可抗力因素导致合同无法履行外,如因一方违约导致合同提前解除,违约方应承担相应的违约责任。
2. 双方同意在解除合同过程中,对于因违约造成的损失,应根据实际情况进行友好协商解决。
五、争议解决本协议在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、保密条款双方对本次解除合同事宜及后续处理均应保持高度保密,未经对方许可,不得向任何第三方泄露。
七、其他事项1. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
解除工程合同协议书3篇
解除工程合同协议书解除工程合同协议书精选3篇(一)甲方(委托方):____乙方(承包方):____地址:____联系电话:____鉴于甲方与乙方于____年____月____日签订了工程合同,合同编号为____,涉及的项目为____。
现因____原因,双方经过充分沟通和协商,同意解除该工程合同,并达成如下协议:第一条合同解除的原因1.1 经双方协商一致,同意解除工程合同。
1.2 解除合同的具体原因为:。
第二条合同解除的条件2.1 甲方同意按照合同约定和实际情况,向乙方支付至解除合同之日止的工作报酬,总计人民币____元。
2.2 乙方同意在收到上述报酬后,停止所有与本工程相关的工作,并在____天内撤离施工现场。
第三条已完成工程的交接3.1 乙方应保证已完成工程部分的质量符合合同要求。
3.2 双方应共同对已完成工程进行检查,并办理交接手续。
第四条材料和设备的处理4.1 对于乙方已采购的材料和设备,甲方同意按照市场价进行回购。
4.2 乙方应提供所有材料和设备的详细清单,并保证其完好无损。
第五条违约责任5.1 如甲方未能按时支付工作报酬,应向乙方支付违约金,违约金为未支付金额的%。
5.2 如乙方未能按时撤离施工现场或保证已完成工程质量,应向甲方支付违约金,违约金为合同总价的____%。
第六条争议解决6.1 本协议在履行过程中,如发生争议,双方应首先通过协商解决。
6.2 如协商不成,任何一方均可向工程所在地的人民法院提起诉讼。
第七条协议的生效7.1 本协议自双方签字盖章之日起生效。
7.2 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
第八条附加条款8.1 双方在此确认,本协议的签订是基于双方的自愿和平等协商,不存在任何强迫或欺诈行为。
8.2 双方在此确认,本协议的签订是双方真实意愿的表达,双方均已充分理解本协议的内容和后果。
(此处可以继续添加其他具体条款,如保密条款、知识产权归属、后续服务等)甲方(签字):____乙方(签字):____签订日期:____年____月____日解除工程合同协议书精选3篇(二)由于您的请求中包含了创建一个解除建设工程合同协议书范本,但同时要求总字数必须超过1500字,这与您提供的660字的指示相矛盾。
解除施工合同协议书3篇
解除施工合同协议书3篇全文共3篇示例,供读者参考篇1解除施工合同协议书甲方:(甲方名称)乙方:(乙方名称)为了依法规范解除双方之间签订的施工合同,保护双方的合法权益,经双方友好协商达成如下解除协议:一、根据甲方和乙方签订的《施工合同》,双方约定乙方为甲方提供施工服务。
但因太多不可控因素干扰施工进程,导致乙方无法按时完工,严重影响甲方的正常生产经营,甲方在经过充分沟通和协商后决定解除该施工合同。
二、解除合同的原因为不可抗力因素导致施工无法按时完工。
根据双方签订的合同法律条款,甲方有权解除该合同,乙方应立即停止施工,并清理现场。
三、甲方应承担乙方在合同约定期限内实际发生的施工费用,不得支付额外的违约金。
乙方应当按照甲方的要求,将施工现场交接给甲方,并提供相关材料和施工记录。
四、双方保证协商解除合同的过程公平公正,不存在任何勒索、胁迫等不正当手段。
如有一方未履行本协议产生的义务,应承担相应的法律责任。
五、本协议解释权归双方所有,并自双方签字生效。
协议签署地点为(签署地点),签署日期为(签署日期)。
甲方(盖章):乙方(盖章):(甲方授权代理人签字)(乙方授权代理人签字):篇2解除施工合同协议书甲方:(委托方)乙方:(承包方)鉴于,甲乙双方于____年____月____日签订了《施工合同》,约定乙方承担甲方的某项目施工工作;经甲、乙双方友好协商,甲方提出解除施工合同。
为明确解除合同的具体事宜,现达成如下协议:一、解除合同的原因鉴于______(具体情况),甲方提出解除《施工合同》,乙方同意解除。
二、解除合同的方式1. 甲方提出解除,乙方同意解除,解除合同生效。
2. 乙方应按照现有进度,做好交接工作,并对已进度的工程进行交地、交权交料等相关事宜。
三、违约责任1. 根据合同解除的原因,不会对一方或双方产生违约责任。
2. 如果因为合同解除,给对方造成损失的,由违约方承担全部责任。
四、变更合同鉴于合同解除,原有的合同约定无效。
解除建筑施工合同协议书3篇
解除建筑施工合同协议书3篇篇1解除建筑施工合同协议书甲方(委托方):______________乙方(承包方):______________鉴于甲、乙双方签订的建筑施工合同(以下简称“合同”),因___________(具体原因),经双方友好协商,一致决定解除该合同,并达成如下协议:一、合同解除1. 甲方同意解除由双方签订的建筑施工合同。
2. 解除合同的具体原因为_______________。
3. 合同解除后,甲、乙双方均不再承担相应的合同义务和责任。
二、解除补偿1. 甲方应向乙方支付合同解除补偿费用___________元,作为解除合同的经济补偿。
2. 甲方应在解除合同之日起______个工作日内将解除补偿费用支付至乙方指定的账户。
三、其他约定1. 本协议自双方签署之日起生效,至双方完成各项协议约定的义务履行之日止。
2. 本协议如有争议,应协商解决;协商不成的,应依法解决。
甲方(委托方):______________签字:年月日乙方(承包方):______________签字:年月日备注:本协议一式两份,甲、乙双方各持一份,具有同等法律效力。
篇2解除建筑施工合同协议书甲方:(委托方名称)乙方:(承包方名称)根据《中华人民共和国合同法》及双方签订的建筑施工合同,协商一致解除以下约定:一、解除原因因双方合作期间发生以下事由,导致无法继续履行原合同,经双方友好协商,作出如下决定:1. 在施工过程中,双方出现分歧和纠纷,致使合作关系恶化,无法达成合作共识,影响项目进展;2. 由于市场行情、政策法规等因素的变化,导致原合同无法继续履行或达到预期效果;3. 双方发现原合同存在漏洞或不具备履行条件,协商解除合同,避免日后产生更大的损失;4. 由于不可抗力因素(如战争、自然灾害等)导致无法按原约定进行建筑施工,需解除合同。
二、解除条件1. 双方一致同意解除原建筑施工合同,互不需要对方承担任何违约责任;2. 解除合同后,双方应公平合理地分配已经支付的款项及未完成的工程款;3. 双方应在解除合同后的15个工作日内,完成相关款项的清算及结算工作;4. 双方应协商确定相应的解除合同手续及文件。
施工终止合同协议书范本(3篇)
第1篇合同编号:________________________甲方(建设单位):________________________乙方(施工单位):________________________鉴于以下情况,甲乙双方经友好协商,一致同意终止施工合同,现达成如下协议:一、合同终止原因1. 甲方原因:(1)因甲方提供的施工图纸、设计变更等原因导致施工进度严重滞后,影响工程按时交付。
(2)甲方未能按时支付工程进度款,导致乙方资金周转困难。
(3)甲方未按合同约定提供施工场地、材料、设备等,影响施工进度。
2. 乙方原因:(1)乙方施工质量不达标,经甲方验收不合格。
(2)乙方施工过程中出现重大安全事故,导致停工整改。
(3)乙方未能按合同约定完成施工任务。
3. 其他原因:(1)因不可抗力因素导致施工无法继续进行。
(2)双方协商一致,认为继续履行合同已无意义。
二、合同终止后的处理事项1. 乙方应立即停止施工,将施工现场清理干净,确保施工场地安全。
2. 乙方应将剩余工程材料、设备等移交给甲方或指定的第三方。
3. 乙方应将施工过程中产生的废弃物、垃圾等清理干净,并按照规定进行处理。
4. 乙方应将施工过程中产生的债权债务关系进行清算,确保无遗留问题。
5. 甲方应按照合同约定支付乙方已完成的工程款项,并承担乙方在施工过程中产生的合理费用。
6. 甲方应将乙方已完成的工程部分进行验收,确认工程质量合格。
7. 双方应就合同终止后的其他事宜进行协商,达成一致意见。
三、合同终止后的责任承担1. 甲方责任:(1)按照合同约定支付乙方已完成的工程款项。
(2)承担乙方在施工过程中产生的合理费用。
(3)对乙方在施工过程中产生的债权债务关系进行清算。
2. 乙方责任:(1)将施工现场清理干净,确保施工场地安全。
(2)将剩余工程材料、设备等移交给甲方或指定的第三方。
(3)对施工过程中产生的废弃物、垃圾等清理干净,并按照规定进行处理。
(4)对施工过程中产生的债权债务关系进行清算。
解除施工合同协议书9篇
解除施工合同协议书9篇第1篇示例:解除施工合同协议书尊敬的合作方:根据双方原先签订的施工合同,经过双方沟通协商,自愿解除施工合同,并达成以下协议:一、解除原因经双方协商一致,由于项目计划变更,资金问题等原因,双方自愿解除原先签订的施工合同。
双方经过充分沟通,认为解除合同是符合双方利益最大化的选择。
二、解除方式根据双方协商一致,本合同自双方签字盖章之日起生效。
双方工作人员应立即停止相关施工活动,并做好交接工作。
三、解除后责任1.施工方应将已经完成且符合标准的施工部分及时交付给业主方,并做好相关验收工作。
四、解除后补偿经双方协商一致,对于因解除合同而导致的经济损失,双方按照合同约定进行补偿或赔偿。
五、解除合同文件处理1.解除合同后,双方应做好关于合同解除的文件处理,保留相关证据材料以备查验。
2.解除合同后,解除合同书及相关文件由双方各自保存,并不得对外泄露。
六、其他事宜本协议经双方共同签字盖章后生效,对双方具有法律约束力。
在共同遵守协议的基础上,双方友好解除合同,共同维护双方合作关系,维护双方声誉。
【业主方签字及盖章】日期:特此协议!以上就是关于解除施工合同协议书的内容,希望双方能够理解并遵守协议内容,达成双方满意的结果。
感谢合作!第2篇示例:解除施工合同协议书甲方:(甲方公司名称)乙方:(乙方公司名称)根据双方签订的《施工合同》(合同编号:),经协商一致,自愿解除该合同。
具体事宜如下:一、解除合同的原因双方经过充分沟通和协商,由于某种原因导致无法继续履行该合同,为避免造成更大损失,双方一致同意解除合同。
二、解除合同的方式双方一致同意以书面方式解除合同,不再继续履行合同内容。
三、解除合同的效力自双方签字盖章之日起,本协议立即生效。
自协议生效之日起,双方不再具有相互义务和责任。
四、解除合同后的处理1.乙方应在解除合同后的7个工作日内,将已发生的工作和费用进行结算,并做好相关归档工作。
2.双方应共同保管好已签订的合同文件,确保相关资料的完整性和保密性。
2024年解除施工合同协议书范本推荐5篇
2024年解除施工合同协议书范本推荐5篇篇1解除施工合同协议书甲方:[甲方公司名称]乙方:[乙方公司名称]鉴于甲乙双方于XXXX年XX月XX日签署了关于[项目名称]的施工合同(以下简称“原合同”),现因某些原因,双方在平等、自愿、协商一致的基础上,决定解除原合同。
为明确双方权益,特订立本解除施工合同协议书(以下简称“本协议”)。
一、协议目的双方一致同意解除原合同,并达成以下协议条款,以明确解除原合同的相关事宜及后续安排。
二、解除原因双方经过充分协商,确定解除原合同的原因是:[具体原因,如工期延误、成本超出预算、不可抗力因素等]。
三、解除日期本协议自双方签署之日起,原合同即行解除。
双方确认解除日期为XXXX年XX月XX日。
四、已完成的工程及付款1. 截至解除日期,乙方已完成的工程量及其对应的款项,经双方确认无误后,甲方应按原合同约定进行支付。
2. 对于已完成的工程,双方应提供详细的结算报告和验收证明。
五、未完成的工程及后续处理1. 对于原合同中未完成的工程部分,双方应共同确认并列出详细清单。
2. 双方就未完成的工程部分达成新的协议或按甲方要求进行处置。
3. 因解除原合同导致的未完工程损失,双方应按照公平、合理的原则协商解决。
六、担保与索赔1. 双方同意,除本协议明确约定的外,互不追究对方的违约责任及赔偿责任。
2. 任何一方不得就原合同的履行或解除向对方提出任何形式的担保或索赔要求。
七、保密条款双方应严格履行本协议涉及的保密义务,对于本协议内容及相关资料,除法律规定的必要披露外,不得向第三方泄露。
八、争议解决因本协议的解释、履行或与本协议有关的争议,双方应首先通过友好协商解决。
协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
2. 本协议是原合同的补充和修改,与原合同具有同等法律效力。
如有未尽事宜,双方可另行签订补充协议。
解除施工合同协议书5篇
解除施工合同协议书5篇篇1解除施工合同协议书甲方:(委托方)乙方:(承包方)经双方友好协商,自愿解除施工合同,达成如下协议:一、协议解除施工合同的原因因甲方与乙方在合同履行过程中,存在一定的分歧和矛盾,影响了双方的合作关系和施工进度,经双方协商一致,决定解除原合同,另行协商重新签订合同。
二、解除合同的方式及时间1.本协议自双方签字生效之日起,原合同即告终止;2.乙方应在签订本协议后15个工作日内,完成原合同下的所有施工工作,并做好工程结算和交接工作。
三、双方权利义务1.原合同终止,甲方无需再向乙方支付原合同约定的施工款项;2.乙方应将已完工的施工项目如实如数交付给甲方,并如实披露原合同下各类费用的清单;3.双方应保持友好合作关系,在遵守法律法规和合同约定的前提下,共同完成解除合同后的相关手续和工作。
四、任何争议解决双方如对本协议的解释和履行发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可提交有管辖权的仲裁机构进行仲裁。
五、其他1.本协议自双方签字生效;2.本协议一式两份,甲方和乙方各执一份,具有同等法律效力。
3.本协议所涉及的其他事项,双方另行协商确定。
甲方(盖章):乙方(盖章):签署日期:签署日期:以上为解除施工合同协议书,双方应严格按照协议的约定执行,共同维护双方的合法权益。
希望双方在解除合同后能够和平分手,共同期待未来更好的合作机会。
篇2解除施工合同协议书甲方:______________(委托方名称)乙方:______________(施工方名称)根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,经甲、乙双方友好协商,就解除施工合同事宜达成如下协议:一、甲方委托乙方进行______________工程项目的施工,双方于______________签订了《施工合同》,合同编号为______________。
二、因______________原因,甲方与乙方就施工合同的解除事宜进行协商,双方一致同意解除上述合同。
解除施工合同协议书5篇
解除施工合同协议书5篇篇1甲方(发包方):_________________________乙方(承包方):_________________________鉴于甲乙双方就位于____________区域的工程签订了施工合同,因某种原因需解除该施工合同,双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,经过友好协商,达成如下协议:一、协议目的双方同意解除原签订的施工合同,明确各自的责任和义务,妥善处理相关事宜,维护双方的合法权益。
二、解除合同的背景和原因双方同意在此明确解除合同的背景和原因,包括但不限于:_________________________(此处可根据实际情况填写具体原因)。
三、解除合同的法律条款及依据1. 双方确认解除合同的合法性,符合《中华人民共和国合同法》第XXX条规定。
2. 施工合同的解除不影响双方在此之前已完成的履行及已产生的权利与义务。
四、工程现状的处理1. 工程进度及已完成的工程量:双方确认工程当前进度及已完成的工程量,并办理相关结算手续。
2. 未完成的工程量:双方就未完成的工程量进行协商,确定处理方式。
可以选择由甲方寻找新的施工方继续完成,或者由乙方按照甲方要求进行整改等。
3. 乙方已购材料、设备处理方式:对于乙方已采购的材料和设备,双方应协商处理,明确各自的权益。
4. 工程款项支付:双方应就已完成工程量的款项进行结算,确保款项支付完毕。
五、违约责任及赔偿事宜1. 双方确认在解除合同过程中,如一方存在违约行为,应承担相应的违约责任。
2. 违约方应按照合同约定的违约金标准支付违约金,并赔偿对方因此造成的损失。
3. 如因不可抗力因素导致合同无法继续履行,双方均免于承担违约责任。
六、保密条款及知识产权归属1. 双方在合同履行过程中接触到的商业秘密、技术资料等应予以保密,未经对方同意,不得向第三方泄露。
2. 工程成果的知识产权归属按照原施工合同的约定执行。
合同解除后,双方应妥善处理好知识产权问题,避免产生纠纷。
工程施工合同纠纷和解协议书7篇
工程施工合同纠纷和解协议书7篇第1篇示例:工程施工合同纠纷和解协议书甲方:(委托方名称)乙方:(承包方名称)鉴于在工程施工合同履行过程中,因双方在合同约定事项上产生分歧,发生纠纷,为维护双方的合法权益,经双方友好协商,就纠纷解决事宜达成如下协议:一、纠纷的事实和处理过程1. 甲、乙双方应以友好协商的方式解决工程施工合同纠纷,共同维护双方的合法权益。
2. 甲、乙双方应就工程施工合同争议项进行充分的沟通和协商,积极寻求解决方案,尽快达成共识。
3. 如果无法就纠纷事项在规定的时间内达成共识,双方愿意接受相关部门的调解或仲裁,以加速纠纷解决的进程。
4. 在解决纠纷期间,甲、乙双方应保持充分的合作和配合,避免因争议影响原合同履行及新的业务合作。
二、纠纷解决的原则和方式1. 纠纷解决的原则:公平、合理、公开、互利原则。
2. 纠纷解决的方式:协商、调解、仲裁。
三、解决纠纷的具体措施1. 协商解决纠纷:双方应以平等和诚信原则进行协商,就纠纷事项进行深入交流和沟通,寻求双方可以接受的解决方案。
2. 调解解决纠纷:如果协商无法达成一致意见,双方愿意接受独立的第三方调解,对争议进行公正的裁决,达成双方都可以接受的解决方案。
3. 仲裁解决纠纷:如果调解无法达成一致意见,双方愿意接受相关部门的仲裁裁决,尊重仲裁裁决的结果,并依法执行。
四、协议的效力和执行本协议经甲、乙双方签字确认后生效,并对双方具有约束力。
若双方有其他约定,参照其他约定执行。
本协议一式两份,甲、乙双方各持一份,自签字之日起生效。
甲方(盖章):乙方(盖章):签字日期:签字日期:第2篇示例:工程施工合同纠纷和解协议书甲方(委托方):__________(单位名称)乙方(承包方):__________(单位名称)鉴于甲、乙双方就__________项目的工程施工合同发生纠纷,经双方友好协商,特签订本协议,达成如下解决纠纷的协议:一、纠纷的确认1. 甲方和乙方确认工程施工合同纠纷的事实和性质,即__________。
解除施工协议书(3篇)
解除施工协议书(3篇)解除施工协议书(精选3篇)解除施工协议书篇1发包方:以下简称甲方承包方:以下简称乙方由于甲方对其发包的工程项目,现因乙方施工队账户问题,使甲方无法支付其工程进度款,使双方签定的施工合同无法得到有效的履行。
现应乙方要求,解除双方于_____年_____月_____日签定的《_______________》。
依照《中华人民共和国合同法》双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就该施工合同解除事项协商一致,订立本协议如下:一、工程概况:1、工程地点:2、工程内容:3、工程造价:二、协议内容:1、甲乙双方同意解除年》及其它相关协议。
自合同解除之日起,甲乙双方彼此之间的权利、义务关系自行消除。
2、本协议生效后甲乙双方相互不再以任何形式追究对方的违约等责任。
3、鉴于合同未能履行是因客观问题造成的且双方未发生实际资金往来,甲乙双方同意不收取对方任何费用。
4、本协议由双方签字或盖章后,立即生效。
协议书一式_____份,由双方各收执_____份。
甲方:乙方:解除施工协议书篇2发包方:以下简称甲方承包方:以下简称乙方由于甲方对其发包的工程项目,现因乙方施工队账户问题,使甲方无法支付其工程进度款,使双方签定的施工合同无法得到有效的履行。
现应乙方要求,解除双方于_____年_____月_____日签定的《_______________》。
依照《中华人民共和国合同法》双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就该施工合同解除事项协商一致,订立本协议如下:一、工程概况:1、工程地点:2、工程内容:3、工程造价:二、协议内容:1、甲乙双方同意解除年》及其它相关协议。
自合同解除之日起,甲乙双方彼此之间的权利、义务关系自行消除。
2、本协议生效后甲乙双方相互不再以任何形式追究对方的违约等责任。
3、鉴于合同未能履行是因客观问题造成的且双方未发生实际资金往来,甲乙双方同意不收取对方任何费用。
4、本协议由双方签字或盖章后,立即生效。
工程施工合同纠纷和解协议书范文8篇
工程施工合同纠纷和解协议书范文8篇篇1甲方(发包方):[甲方公司名称]地址:[甲方公司地址]法定代表人:[甲方法人姓名]乙方(承包方):[乙方公司名称]地址:[乙方公司地址]法定代表人:[乙方法人姓名]鉴于甲乙双方在本工程施工过程中产生的纠纷,为妥善解决争议并保障双方合法权益,经友好协商,达成如下和解协议:一、纠纷概述双方确认,本次纠纷主要涉及工程款的支付、工程进度、质量标准、设计变更及违约责任等争议事项。
经过充分沟通和评估,双方同意以本和解协议的方式解决上述问题。
二、协议目的本协议旨在解决甲乙双方之间的施工合同纠纷,确立双方的合作与互信关系,确保工程顺利进行,维护双方的合法权益。
三、协议条款1. 工程款支付:甲方确认欠付乙方的工程款金额,并承诺在XX年XX月XX日前支付完毕。
同时,双方应明确后续工程款的支付时间、方式和金额。
2. 工程进度:双方应重新确认工程进度计划,并明确时间节点和完成标准。
乙方需确保按照新的进度计划执行,甲方将进行监督和检查。
3. 质量标准:双方应严格执行国家及地方的相关施工规范和质量标准。
如因乙方原因造成工程质量问题,乙方应承担相应责任。
4. 设计变更:对于工程中的设计变更,双方应提前沟通并达成一致意见。
任何变更都应书面确认,并作为合同附件保存。
5. 违约责任:双方应明确各自在合同履行过程中的违约责任,包括违约金、赔偿损失等事项。
如发生违约情况,应按照约定承担相应的法律责任。
6. 争议解决:双方在本协议执行过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。
7. 其他约定:双方可在此添加其他与工程施工相关的约定和条款。
四、保证措施1. 为确保本协议的有效履行,甲乙双方应指定专人负责协调工作,并及时沟通工程进展情况。
2. 双方应建立监督检查机制,定期对工程进展和质量进行检查,确保工程按协议要求进行。
3. 双方应共同遵守本协议的各项条款,如一方违约,应承担相应的法律责任。
解除施工合同协议书6篇
解除施工合同协议书6篇第1篇示例:解除施工合同协议书尊敬的甲方(施工方):鉴于双方在XX年XX月XX日签订了施工合同,就有关项目进行合作,经过一段时间的合作,双方发现存在以下问题:1. 甲方对工程进度的控制不力,导致工期延误;2. 甲方提供的施工人员技术水平不符合合同要求;3. 甲方未按照合同规定提供足够的施工材料和设备。
鉴于上述问题严重影响了工程的进展和质量,为了避免进一步损害双方利益,经双方协商一致,决定解除原施工合同,特制作此解除施工合同协议书,约定如下:一、解除施工合同1. 双方同意自本协议签署之日起,解除原施工合同,终止合同约定的各项义务和责任。
2. 双方不再有任何施工和合作义务,双方解除原合同后,各自承担自己的费用和损失。
二、解除的方式1. 双方经协商一致决定解除施工合同,双方不再继续履行原合同内容。
2. 双方解除后,对原合同的纠纷和争议一律按照本协议的约定进行处理。
三、其他约定1. 本协议自双方签字盖章之日起生效,至解除合同之日止。
2. 若双方因解除合同造成损失,由双方各自承担相应的责任和赔偿。
3. 本协议一式两份,双方各持一份,具有同等法律效力。
签署人:(甲方)(乙方)日期:XXXX年XX月XX日特此协议书与行。
以上就是关于解除施工合同协议书的内容,双方经过充分协商,并达成一致意见,为了避免进一步的纠纷和损失,特制作此协议书,希望双方能够友好解决问题,共同维护双方的合法权益。
希望双方以此次协议为新出发点,开展更加良好的合作关系。
第2篇示例:解除施工合同协议书尊敬的合作方:根据双方之间签订的《施工合同》,因我方的特殊情况,不得已决定解除该合同。
现就解除合同事宜,特向贵公司告知,并达成以下协议:一、解除合同原因由于我方项目资金预算不足,无法继续按照合同约定付款给贵公司,因此决定解除合同。
我方项目进度滞后,无法保证按照合同约定的时间节点完成施工任务,为避免给贵公司造成不必要的损失,故决定解除合同。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
可编辑可修改,欢迎下载
解除工程施工合同协议书
甲方:
乙方:
由于甲方对其发包的大连开发区海溢小区35#3-3号的家装工程项目现因甲方与乙方施工工队发生材料搬运费的协商问题,甲方不认可乙方施工工队提出的搬运费金额,使双方签定的施工合同无法得到有效的履行。
现应甲方要求,解除双方2011年11月15日签定的《住宅室内装饰装修施工合同》。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就施工合同解除事项协商一致,订立本协议书。
一、工程概况:
1、工程地点:大连开发区海溢小区35#3-3号。
2、工程内容:房屋间数2室2厅;总建筑面积89平方米。
3、承包范围:室内装饰装修。
4、工程造价:元(大写):元。
二、协议内容:
1、甲乙双方同意解除2011年11月15日签订的大连开发区海溢小区35#3-3号《住宅室内装饰装修施工合同》及其它相关协议。
自合同解除之日起,甲乙双方彼此之间的权利、义务关系自行消除。
甲乙双方相互不再以任何形式追究对方的违约等责任。
2、甲乙双方同意对于合同订立、执行过程中各自的任何形式的损失自行负责担。
3、鉴于合同未能履行是由于客观形势变迁造成的,乙方同意不收取甲方任何费用。
4、本协议签订之日乙方将一次性退还甲方已经交纳的预付工程款共计:201000 元(大写)贰拾万零壹仟元整。
本协议由双方签字盖章后,立即生效。
协议书一式份,由双方各收执份。
甲方:乙方:
年月日
合同协议模板。