工程建设合同管理模拟试题培训讲学
建设工程合同管理模拟卷
![建设工程合同管理模拟卷](https://img.taocdn.com/s3/m/b91210341fd9ad51f01dc281e53a580216fc5027.png)
建设工程合同管理模拟卷一、单项选择题(每题2分,共40分)1. 建设工程合同的法律性质属于:A. 销售合同 . 服务合同 C. 加工承揽合同 D. 租赁合同2. 以下哪项不是建设工程合同的主要内容?A. 工程范围 . 工程质量 C. 工程投资 D. 工程进度3. 在建设工程合同中,通常由甲方负责的是:A. 提供施工图纸 . 提供施工场地 C. 提供施工资金 D. 所有选项4. 如果乙方未能按合同约定完成工程,应当承担的责任是:A. 违约金 . 损失赔偿 C. 解除合同 D. A和5. 建设工程合同争议解决的首选方式是:A. 协商 . 调解 C. 仲裁 D. 诉讼二、多项选择题(每题3分,共30分)6. 建设工程合同管理的主要任务包括:A. 合同谈判 . 合同签订 C. 合同履行监控 D. 合同变更管理7. 以下哪些情况可能导致建设工程合同的变更?A. 设计变更 . 材料价格波动 C. 施工方法改变 D. 法律法规更新8. 在建设工程合同中,对于违约责任的描述应当包括:A. 违约方 . 违约行为 C. 违约后果 D. 违约责任的免除条件三、判断题(每题1分,共10分)9. 建设工程合同一经签订,任何一方都不得擅自变更或解除。
(错)10. 在合同履行过程中,如果遇到不可抗力事件,双方应当按照合同约定和相关法律规定处理。
(对)四、案例分析题(共20分)11. 某建筑公司与开发商签订了一份建设工程合同,但在施工过程中由于地质条件不符合预期,导致工程延期。
请分析建筑公司应当如何依法处理此事,并说明理由。
五、论述题(共20分)12. 论述建设工程合同管理的重要性,并结合实际案例说明如何有效进行合同管理以提高项目管理效率。
六、实务操作题(共20分)13. 假设你是一名建设工程项目经理,你需要为一项即将开工的项目起草一份合同管理计划。
请列出该计划的主要组成部分,并对每个部分进行简要说明。
建设工程合同管理模拟考试
![建设工程合同管理模拟考试](https://img.taocdn.com/s3/m/eeaec198a0c7aa00b52acfc789eb172dec639978.png)
建设工程合同管理模拟考试一、选择题(每题1分,共20分)1. 建设工程合同管理的核心目的是:A. 降低工程成本. 保证工程质量C. 确保工程进度D. 控制合同风险2. 下列哪项不是合同变更的一般程序?A. 提出变更请求. 评估变更影响C. 签订书面协议D. 直接执行变更3. 在建设工程中,索赔通常发生在以下哪种情况?A. 设计变更. 材料价格上涨C. 施工延期D. 所有以上情况4. 合同争议解决的方式不包括:A. 协商解决. 调解C. 仲裁D. 强制执行5. 工程保险的主要类型包括:A. 施工全过程保险. 第三方责任保险C. 货物运输保险D. 人身意外伤害保险二、判断题(每题1分,共10分)6. 合同一旦签订,任何情况下都不得变更。
(错)7. 工程量清单是合同文件的重要组成部分。
(对)8. 索赔必须以书面形式提出。
(对)9. 违约责任只能通过经济补偿来实现。
(错)10. 合同的履行过程中,双方应保持沟通和协调。
(对)三、简答题(每题10分,共30分)11. 请简述建设工程合同管理的基本流程。
12. 如何处理合同中的争议和纠纷?13. 描述在建设工程合同中,如何有效进行风险管理。
四、案例分析题(每题20分,共40分)14. A公司与公司签订了一份建筑工程施工合同。
在施工过程中,由于设计变更导致工程量增加,A公司向公司提出了索赔。
请分析A公司应如何进行索赔,并说明理由。
15. C公司承包了D公司的办公楼建设项目。
在施工期间,由于不可抗力事件导致工程延期。
C公司担心会承担违约责任,请为C公司提供合理的建议和措施。
监理工程师《建设合同管理》训练模拟试题及答案
![监理工程师《建设合同管理》训练模拟试题及答案](https://img.taocdn.com/s3/m/5c49cd4d2bf90242a8956bec0975f46527d3a7f9.png)
监理工程师《建设合同管理》训练模拟试题及答案一、单项选择题(每题2分,共20分)1. 监理工程师在建设合同管理中的主要职责是()。
A. 签订合同B. 审核合同C. 监督合同执行D. 协调合同履行2. 建设合同管理的核心环节是()。
A. 合同签订B. 合同履行C. 合同变更D. 合同终止3. 下列属于合同履行原则的是()。
A. 公平原则B. 诚实信用原则C. 合同自由原则D. 强制履行原则4. 合同的订立应遵循()。
A. 合法、公平、公正、公开的原则B. 自愿、平等、诚实信用的原则C. 公平、公正、公开、强制原则D. 合法、自愿、平等、诚实信用的原则5. 合同的生效要件包括()。
A. 合同当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力B. 合同当事人意思表示真实C. 合同标的明确、可能D. 合同符合法律、行政法规的规定6. 合同的履行原则不包括()。
A. 适当履行原则B. 全面履行原则C. 加速履行原则D. 顺序履行原则7. 监理工程师在合同管理中,对合同的监督主要包括()。
A. 监督合同的签订B. 监督合同的履行C. 监督合同的变更D. 监督合同的终止8. 下列不属于合同的担保方式的是()。
A. 保证B. 抵押C. 定金D. 委托9. 下列属于合同纠纷解决方式的是()。
A. 协商解决B. 调解解决C. 仲裁解决D. 诉讼解决10. 下列不属于合同管理的基本程序的是()。
A. 合同签订B. 合同履行C. 合同变更D. 合同审批二、多项选择题(每题3分,共30分)11. 建设合同管理的主要内容包括()。
A. 合同签订管理B. 合同履行管理C. 合同变更管理D. 合同终止管理E. 合同纠纷处理12. 合同签订的基本程序包括()。
A. 准备合同文件B. 协商合同条款C. 审核合同D. 签订合同E. 审批合同13. 合同履行过程中,监理工程师应监督的事项包括()。
A. 合同条款的执行情况B. 合同变更的合法性C. 合同纠纷的处理D. 合同终止的程序E. 合同履行的进度和质量14. 合同的担保方式包括()。
2024年监理工程师考试《建设工程合同管理》全真模拟卷及答案解析(一)【适用24版新教材】
![2024年监理工程师考试《建设工程合同管理》全真模拟卷及答案解析(一)【适用24版新教材】](https://img.taocdn.com/s3/m/bcb6f873492fb4daa58da0116c175f0e7dd1196d.png)
2024年监理工程师考试《建设工程合同管理》全真模拟卷及答案解析(一)【适用24版新教材】一、单项选择题(共50题,每题1分。
每题的备选项中,只有1个最符合题意)1.根据标准文本编制招标文件和合同条件的作用在于()。
A.确保了建设工程招标和合同文件中各项内容的独立性B.有助于增加交易成本,保证交易安全C.有助于仲裁机构或人民法院裁判纠纷D.增加了合同条款协商和谈判缔约工作的复杂性2.法定代表人因执行职务造成他人损害,应由()向权利人承担民事责任。
A.法人B.法定代表人C.法人或者法定代表人D.法人和法定代表人3.被担保的债权既有物的担保又有人的担保,当事人对债权实现未做约定,当物保由第三人提供时,下列关于债权人实现债权的方式说法正确的是()。
A.应当先物保后人保B.应当先人保后物保C.可以任意选择物保或者人保优先受偿D.与债务人协商确定4.关于工程设计招标投标特点的说法,正确的是()。
A.设计招标文件无法提出技术经济指标B.设计投标文件应按工程量清单填报报价C.设计评标应按投标报价高低排定次序D.设计评标时主要关注设计方案优劣5.工程设计招标中,审查投标人资格时,属于经验审查的内容有()。
A.企业资质B.同类工程设计经历C.项目设计负责人的资格和能力D.各类设计人员的专业覆盖面6.根据《标准设计招标文件》,投标人或者利害关系人对招标文件有异议时,下列做法正确的是()。
A.应当在投标截止时间15日前提出B.可以以口头形式提出C.招标人应当在收到异议之日起5日内作出答复D.招标人作出答复前,应当暂停招标投标活动7.设计招标中,评标委员会推荐中标候选人的做法正确的是()。
A.推荐能够最低限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标人为中标候选人C.按综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人D.综合评分相等时,以设计方案得分高的优先推荐中标候选人8.招标代理机构应具备的条件中错误的是()。
A.有从事招标代理业务的营业场所B.有从事招标代理业务的相应资金C.有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量D.有符合规定条件,可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库9.招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间,自资格预审文件停止发售之日起不得少于()日。
监理工程师《建设工程合同管理》考试试题模拟训练含答案【3套练习题】
![监理工程师《建设工程合同管理》考试试题模拟训练含答案【3套练习题】](https://img.taocdn.com/s3/m/62048a6d326c1eb91a37f111f18583d049640ff7.png)
监理工程师《建设工程合同管理》考试试题模拟训练含答案【3套练习题】答题时间:120分钟试卷总分:100分姓名:_______________ 成绩:______________第一套一.单选题(共20题)1.【真题】施工合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成影响时,是否允许调整合同价格要视()来决定。
A.合同工期长短B.材料价格浮动幅度C.合同计价方式D.劳动办价格浮动幅度2.【真题】根据《标准施工合同》,因承包人原因逾期竣工时,承包人应支付的逾期竣工违约金最高限额为签约合同价的()。
A.1%B.2%C.3%D.5%3.【真题】《建设工程设计合同(示范文本)》规定,设计合同的设计期限为()。
A.从订立合同之日起,至交付全部设计文件之日止B.从订立合同之日起,至完成工程验收之日止C.从设计人收到定金之日起,至交付全部设计文件之日止D.从设计人收到定金之日起,至完成工程验收之日止4.【真题】根据《标准施工合同》,工程保险可以采用不足额投保方式,即工程受到保险事件损害时,保险公司赔偿损失后的不足部分,按合同约定由()责任补偿。
A.发包人B.承包人C.事件的风险责任人D.监理人5.下列关于对建设工程项目重新检验的表述,错误的是()。
A.无论工程师是否参加了验收,当其对某部分的工程质量有怀疑时,均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验B.承包人接到通知后,应按要求进行剥离或开孔,并在检验后由工程师组织重新覆盖或C.重新检验表明质量合格,发包人承担由此发生的全部追加合同价款,赔偿承包人损失,并相应顺延工期D.重新检验不合格,承包人承担发生的全部费用,工期不予顺延6.工程建设项目招标人自行办理招标事宜,须具备()和组织评标的能力。
A.编制招标文件B.委托招标代理机构C.编制招标标底D.编制招标公告7.项目监理机构组织设计过程中,应在考虑影响管理跨度的各种因素后,根据具体情况确定()。
A.管理目标B.管理层次C.管理权限D.管理效益8.在施工合同履行中,发包人按合同约定购买了玻璃,现场交货双方共同清点检验接收后交承包人的仓库保管员保管,当施工需要使用时发现部分玻璃丢失,则应由()。
工程建设合同管理模拟试题
![工程建设合同管理模拟试题](https://img.taocdn.com/s3/m/5ddae15f53ea551810a6f524ccbff121dc36c547.png)
工程建设合同管理模拟试题1. 合同的订立应当遵循哪些基本原则?请列举至少三个,并简要解释。
- 平等原则:合同双方在法律地位上是平等的,任何一方不得强迫另一方。
- 自愿原则:合同的订立应基于双方的真实意愿,不得有欺诈或胁迫行为。
- 公平原则:合同的内容应当公正,不偏袒任何一方,确保双方权益的平衡。
2. 如何理解“合同的效力”?请结合实际案例说明。
- 合同的效力指的是合同一旦成立,就具有约束力,各方必须按照约定履行义务。
例如,如果甲方与乙方签订了建设工程合同,甲方就必须按时支付工程款,乙方也必须保证工程质量和进度,否则将承担违约责任。
3. 当出现合同变更情形时,应当遵循哪些程序?- 变更需得到双方当事人的同意;变更内容应以书面形式确认;对于变更后可能影响的其他条款,双方应重新协商一致。
4. 描述在合同结算过程中,如何确保结算的公正性和透明性。
- 结算过程中,应当依据合同约定和实际完成的工作量来进行。
所有的结算材料应当真实、完整,并且双方应有机会对结算结果进行核对。
如有异议,应及时提出并协商解决。
5. 如何处理合同争议?请列举两种常见的争议解决方式。
- 常见的争议解决方式包括协商解决和仲裁或诉讼。
协商解决是指双方通过友好协商达成一致意见;仲裁或诉讼则是在协商无果的情况下,依法向仲裁机构或法院申请解决。
6. 在工程建设项目中,如何预防合同风险?- 预防合同风险可以通过以下几个方面:详细审查合同条款,确保权利和义务明确;加强合同履行过程中的监督管理;建立有效的沟通机制,及时处理合同履行中出现的问题;进行风险评估,制定应对措施。
7. 请简述在合同终止后,应当如何处理遗留问题。
- 合同终止后,应根据实际情况处理遗留问题。
如果有未完成的工作,应按照合同约定或相关法律规定进行处理;对于已经产生的费用和损失,应根据责任归属进行清算;还应对合同文档进行归档保存,以备后续查询或参考。
建设工程合同管理模拟试卷
![建设工程合同管理模拟试卷](https://img.taocdn.com/s3/m/6053bd6bbc64783e0912a21614791711cd797962.png)
建设工程合同管理模拟试卷一、选择题1.建设工程合同管理的主要职责是什么?– A. 协调项目各方的关系– B. 完成建设工程的规划和设计– C. 监督施工过程– D. 建立项目管理团队2.建设工程合同管理中,建设工程合同主要包括哪些方面?– A. 合同签订和履行– B. 质量管理– C. 物资采购– D. 工期控制3.建设工程合同管理中,施工单位的主要责任是什么?– A. 提供施工设备和材料– B. 安排具备相应资质的施工人员– C. 编制施工计划并按时完成工程– D. 协调监理单位的工作4.在建设工程合同管理中,如何保证质量符合合同要求?– A. 严格执行施工方案和施工工艺– B. 加大人员和材料投入– C. 增加施工时间– D. 扩大工程规模5.在建设工程合同管理中,如何有效控制工程进度?– A. 提前采购材料和设备– B. 加大施工人员投入– C. 合理安排施工顺序和进度计划– D. 增加施工费用和工期二、填空题1.建设工程合同管理的目标是确保建设工程的质量、安全、工期和成本符合合同要求。
2.建设工程合同管理中,项目的设计、施工和监理应符合国家标准和相关法律法规的要求。
3.施工单位必须按照合同约定的工期和质量要求,安全、经济地完成建设工程。
4.监理单位在施工过程中应对施工单位的工作进行监督和检查,确保施工符合合同要求。
5.在建设工程合同管理中,合同变更必须经甲、乙、丙三方协商一致,并办理相关手续。
三、简答题1.请简述建设工程合同管理的基本流程。
建设工程合同管理的基本流程包括合同签订、履行和验收三个阶段。
首先,在合同签订阶段,甲方和乙方根据项目需求和合同要求进行协商,并达成合同意向,最终签订建设工程合同。
其次,在合同履行阶段,施工单位按照合同约定的工期、质量和安全要求进行施工,监理单位对施工单位的工作进行监督和检查。
最后,在合同验收阶段,甲方对建设工程进行验收,确保工程达到合同约定的要求,并支付相应的款项。
工程建设合同管理模拟考试试卷
![工程建设合同管理模拟考试试卷](https://img.taocdn.com/s3/m/594d849f88eb172ded630b1c59eef8c75fbf9591.png)
工程建设合同管理模拟考试试卷一、单选题(每题2分,共20分)1. 下列关于工程建设合同的说法,正确的是()。
A. 合同双方必须是法人B. 口头协议具有同等法律效力C. 合同内容必须合法D. 任意一方都可以随时解除合同2. 在工程建设合同中,对于变更工程量的约定,应当()。
A. 口头通知即可B. 书面通知对方C. 无需通知,直接执行D. 只需告知监理单位3. 若工程建设合同的一方未按照约定时间支付款项,则()。
A. 无需承担任何责任B. 应按合同约定的违约金支付C. 只需支付剩余款项D. 对方无权要求支付4. 工程建设合同的终止方式不包括()。
A. 履行完毕B. 合同解除C. 双方协商D. 单方声明5. 在处理工程建设合同纠纷时,应当优先适用()。
A. 国家法律B. 地方性法规C. 企业内部规定D. 行业惯例6. 关于工程建设合同的违约责任,下列说法错误的是()。
A. 违约方应当赔偿对方损失B. 违约方可以免除赔偿责任C. 违约方应当继续履行合同D. 违约方可能面临罚款7. 工程建设合同中的索赔条款,主要用于()。
A. 奖励优秀单位B. 处理合同变更C. 解决工程延期D. 处理损失赔偿8. 工程建设合同中的不可抗力条款,主要是为了()。
A. 约束双方行为B. 明确双方责任C. 应对突发事件D. 确保工程质量9. 在签订工程建设合同时,双方应当明确()。
A. 合同总价款B. 双方家庭住址C. 各自兴趣爱好D. 合同签订地点10. 关于工程建设合同的解释权,下列说法正确的是()。
A. 解释权归发包方所有B. 解释权归承包方所有C. 由双方共同协商确定D. 由法院或仲裁机构确定二、多选题(每题4分,共20分)1. 工程建设合同的主要内容包括()。
A. 工程范围B. 工程期限C. 双方权利和义务D. 违约责任和解决争议的方式2. 工程建设合同的特点包括()。
A. 合同内容复杂B. 合同周期长C. 合同风险高D. 合同涉及法律多3. 在签订工程建设合同时,双方应当注意的事项有()。
建设工程合同管理模拟
![建设工程合同管理模拟](https://img.taocdn.com/s3/m/7851ec0fbf1e650e52ea551810a6f524ccbfcbf2.png)
建设工程合同管理模拟一、背景介绍随着我国经济的快速发展,建设工程项目的数量和规模不断扩大,建设工程合同管理的重要性日益凸显。
为了提高合同管理水平和防范合同风险,本文将结合一道建设工程合同管理模拟试题进行分析和解答。
二、模拟试题1. 甲公司(以下简称“委托人”)委托乙公司(以下简称“承包人”)承担一项建设工程项目。
根据合同约定,委托人应负责建设工程的所有外部关系的协调工作,满足开展监理工作所需提供的外部条件。
下列选项中,不属于委托人义务的是:A. 与承包人做好协调工作B. 为了不耽搁服务,委托人应在合理的时间内就监理人以书面形式提交并要求做出决定的一切事宜做出书面决定C. 为监理人顺利履行合同义务,做好协助工作D. 负责建设工程的所有外部关系的协调工作2. 监理酬金的直接成本具体包括以下哪些内容:A. 管理人员、行政人员、后勤服务人员的工资B. 经营业务费,包括为招揽业务而支出的广告费等C. 监理人员和监理辅助人员的工资,包括津贴、附加工资、奖金等D. 其他行政活动经费3. 下列关于建设工程合同生效时间的说法,正确的是:A. 合同施工之日B. 合同起草之日C. 合同交换之日D. 合同签字之日4. 为了保证工程项目的建设质量达到预期的投资目的,实施过程必须遵守项目建设的:A. 一般规律B. 基本规律C. 内在规律D. 外在规律5. 不属于建设工程设计合同范本主要条款的内容是:A. 订立合同依据的文件B. 工程概况C. 委托设计任务的范围和内容D. 发包人应提供的有关资料和文件6. 合同签订后多少天内,发包人应向勘察人支付预算费的20%作为定金?A. 3天B. 5天C. 10天D. 15天7. 发包人和设计人必须共同保证施工图设计满足条件。
下列选项中,错误的是:A. 设计的施工图达到规定的设计深度B. 存在质量问题C. 满足施工要求D. 符合国家标准8. 施工过程中因承包人原因导致工程实际进度滞后于计划进度,承包人按工程师要求采取赶工措施后仍未按合同规定的工期完成施工任务,则此延误的责任应由谁承担?A. 工程师B. 承包人C. 工程师和承包人D. 发包人9. 工程竣工验收未能通过,经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。
监理工程师《建设工程合同管理》考试试题模拟训练含答案
![监理工程师《建设工程合同管理》考试试题模拟训练含答案](https://img.taocdn.com/s3/m/0dfa8ffe27fff705cc1755270722192e44365856.png)
监理工程师《建设工程合同管理》考试试题模拟训练含答案答题时间:120分钟试卷总分:100分姓名:_______________ 成绩:______________第1卷一.单选题(共10题)1.下列关于工程项目总承包合同,说法不正确的是()。
A.建设工程项目总承包是指对工程项目的设计、采购、施工、试运行的全过程或部分过程进行承包。
B.在项目实施阶段,发包人负责项目的筹资、建设过程重大问题的决策。
C.在项目实施阶段,由承包人承担实施过程的主要风险。
D.部分工程进行设计施工总承包经常出现在大型工业工程对在建或已建工程的单位工程或分部工程使用承包人的专利技术实施。
2.施工过程中,因承包人的原因施工进度滞后于计划进度,承包人按照工程师的要求修改了进度计划并提出了相应措施,经工程师确认后执行。
但执行中由于措施有问题导致损失,此损失应由()负责。
A.承包人B.发包人C.工程师D.设计人3.根据《建设工程设计合同》示范文本,关于初步设计应满足的深度要求说法,错误的是()。
A.满足主要材料订货的需要B.满足设备材料采购的需要C.满足编制施工招标文件的需要D.满足编制施工图设计文件的需要4.建设工程勘察合同履行期间,应发包人要求解除合同时,下列关于勘察费结算的说法中,正确的是()。
A.勘察工作尚未进行,应全额退还已经支付的定金B.勘察工作已经进行了25%,发包人应按实际完成的工作量支付勘察费C.勘察工作已经进行了40%,发包人应支付预算额100%的勘察费D.勘察工作已经进行了80%,发包人应支付预算额100%的勘察费5.【真题】根据《担保法》,关于留置的说法,正确的是()。
A.能够留置的财产仅限于动产B.材料采购合同可以采用留置担保C.施工合同可以采用留置担保D.留置的财产不限于按照合同约定占有的财产6.设计施工总承包合同模式下,承包人只可以索赔费用的是()。
A.发包人要求中的错误B.监理人的指示延误、错误C.为他人提供方便D.发包人原因影响设计进度7.在项目招标中,中标通知书发出后,中标人拒绝与招标人订立书面合同时()。
《建设工程合同管理》模拟试题 附答案
![《建设工程合同管理》模拟试题 附答案](https://img.taocdn.com/s3/m/cadce48fa0116c175f0e480d.png)
《建设工程合同管理》模拟试题一、单项选择题(每题的备选项中,只有1个最符合题意)1合同法律关系( A ),是参加合同法律关系,享有相应权利、承担相应义务的当事人。
A主体B客体C内容D事实2企业法人( D )取得法人资格。
A成立之日B注册资金到位后C建立组织机构后D经工商行政管理机关核准登记后3合同法律关系内容包括( B )。
A行为B权利C当事人D智力成果4在下列经济法律关系主体中,( B )是法人。
A公司经理B施工企业C公司董事长D施工队5能够引起合同法律关系、产生、变更和消灭的客观现象是( B )。
A法律关系主体B法律事实C法律关系客体D法律关系内容6法人是指具有权利能力和民事行为能力,依法独立享有民事权力和承担民事义务的( D )。
A自然人B公民C领导者D组织7违约是法律事实中的( A )。
A违法行为B合法行为C自然事件D社会事件8对于合同当事人而言,所在国爆发战争是一种( D )。
A合法行为B违法行为C自然事件D社会事件9对于合同当事人而言,所在国爆发罢工是一种( D )。
A合法行为B违法行为C自然事件D社会事件10代理是代理人在代理权限内,以( B )的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。
A代理人和被代理人B被代理人C第三人D自己11监理工程师在履行合同义务时工作失误,给施工单位造成损失,施工单位应当要求( A )赔偿损失。
A建设单位B监理单位C监理工程师D项目经理12在下列各项中,符合代理特征的是( C )。
A代理人不应仅限于代理权限内实施代理行为B代理人以自己的名义实施代理行为C代理人在授权范围内独立地表现自己的意志D代理行为的民事责任由代理人承担13工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由( B )承担。
A乙项目经理B甲施工企业C建设单位D具体施工人员14施工企业的项目经理指挥失误,给建设单位造成损失的,建设单位应当要求( A )赔偿。
A施工企业B施工企业的法定代表人C施工企业的项目经理D具体的施工人员15施工企业的项目经理是施工企业法定代表人的代理人,这种代理是( A )代理。
监理工程师《建设工程合同管理》考试题库模拟训练含答案(1)
![监理工程师《建设工程合同管理》考试题库模拟训练含答案(1)](https://img.taocdn.com/s3/m/9ecc230242323968011ca300a6c30c225901f03f.png)
监理工程师《建设工程合同管理》考试题库模拟训练含答案答题时间:120分钟试卷总分:100分姓名:_______________ 成绩:______________第一套一.单选题(共20题)1.下列关于建设工程施工合同履行过程中安全防护的说法中,不正确的是()。
A.承包人在动力设备、输电线路、地下管道附近施工的,施工开始前应向工程师提出妥全防护措施B.承包人在密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工的。
施工开始前应向工程师提出安全防护措施C.实施爆破作业,在放射、毒害性环境中施工,经工程师认可后实施,由承包人承担安全防护措施费用D.使用毒害性、腐蚀性物品施工时,承包人应在施工前l4d内以书面形式通知工程师,并提出相应的防护措施2.按照FIDIC《施工合同条件》规定,施工中遇到()不属于业主应承担的风险。
A.不利的外界自然条件B.不利的气候条件C.招标文件未提供的地质条件D.图纸未标明的地下障碍物3.下列选项中,不属于必须实行公开招标的是()。
A.对于单项合同估算价在30万元人民币以上的设计服务的采购B.全部使用国有资金投资的工程建设项目设计服务招标C.国务院发展和改革部门确定的国家重点项目D.省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目4.国家强制监理招标宜采用的招标方式为()。
A.公开招标B.邀请招标C.议标D.监理规划和大纲竞选5.在FIDIC施工合同中,工程师或助手通常采用书面形式向承包商作出指示,特殊情况可以在施工现场发出口头指示,事后应当及时补发书面指示。
如果工程师没有及时补发书面指示,承包人将工程师口头指示书面记录,并要求工程师确认该指示的函件,在2个工作日内工程师没有做出确认或拒绝答复,则()。
A.该口头指示无效B.默认工程师拒绝答复C.需要工程师补发书面指示D.以承包商的书面函件作为对口头指示的书面确认6.【真题】根据《建设工程施工合同(示范文本)》,当组成合同的文件出现矛盾时,应按合同约定的优先顺序进行解释,合同中没有约定的,优先顺序正确的是()。
建设工程合同管理模拟试题
![建设工程合同管理模拟试题](https://img.taocdn.com/s3/m/05ab1acaf605cc1755270722192e453610665bfe.png)
建设工程合同管理模拟试题建设工程合同管理是一个复杂而又高效的过程。
在实际工作中,我们需要保证合同的执行,遵守工程规范和合法法律法规。
为了帮助大家更好地掌握建设工程合同管理的知识和技能,现在我发布了以下的模拟试题,希望对大家有所帮助。
一、基础知识题1.下列哪一项不属于建设工程合同管理的基本原则?A、公开、公正、公平、诚实信用B、合法合规、公开透明、竞争自由、诚实信用C、公开透明、自由竞争、推崇诚信、防止决策失误D、严谨规范、有据可查、依法合规、增信释疑2.以下哪项不是加强建设工程合同管理有效性的关键要素?A、保证合同的合法性和完整性B、严格履行合同义务C、建立健全的施工质量控制和安全生产活动D、确保资金安全和合同资金支付3.建设工程合同履行的质量、进度和费用等方面均需依据合同条款确定,否则会违反下列哪一项法律法规?A、《物权法》B、《合同法》C、《建设工程质量管理条例》D、《建筑安全生产管理条例》二、案例题某工程项目采用了总包套餐的方式进行,总包方虽未出现违约情况,但由于其未能按时履行付款义务,导致工程质量受到了影响。
建设方根据合同条款,即时向总包方发出催缴请求,并对其进行了责令履行和违约赔偿等制裁。
该案例要求回答下列问题:1、建设方可否对总包方提出违约处罚,有何法律依据?2、总包方对该工程配合不力,是否应该被评为违约方?3、建设方可否隔断支付总包方相应工程款项?三、应用题某工程项目标书出现了两个利益冲突较为明显的投标人,其中甲方的价格虽略低于乙方,但行业口碑及施工技术更为优越,建设方不知如何下决定。
该案例要求回答下列问题:1、建设方需依据以下哪一项法律法规进行选择?A、《物权法》B、《合同法》C、《建设工程质量管理条例》D、《建筑安全生产管理条例》2、建设方需重点考虑下列哪一点进行权衡决策?A、价格B、施工技术C、行业口碑D、服务质量3、建设方做出决策后,是否应该向所有投标人公布结果?上述试题是关于建设工程合同管理模拟试题,其中涵盖了基础知识题、案例题和应用题三个部分,希望能够帮助大家更好地理解和掌握建设工程合同管理的知识和技能,从而为实际工作中的顺利展开提供保障。
建设工程合同管理模拟试题
![建设工程合同管理模拟试题](https://img.taocdn.com/s3/m/bc124a6bcdbff121dd36a32d7375a417876fc155.png)
建设工程合同管理模拟试题以下是一份建设工程合同管理的模拟试题:一、选择题(每题2分,共10分)1. 下列哪项不是建设工程合同中常见的风险类型?A. 设计变更风险. 施工技术风险C. 市场价格波动风险D. 自然灾害风险2. 在建设工程合同管理中,以下哪个环节不属于合同履行阶段的管理内容?A. 工程进度控制. 质量监督C. 合同变更管理D. 项目前期策划3. 若承包商未能按照合同约定时间完成工程,以下哪种做法不符合民法典律规定?A. 要求承包商支付违约金. 直接解除合同C. 与承包商协商延期事宜D. 对延误原因进行调查后再做决定4. 在建设工程合同中,索赔通常是指:A. 发包人向承包人提出的额外费用要求. 承包人因合同变更向发包人提出的额外费用要求C. 任何一方因对方违约而提出的损失补偿要求D. 第三方因工程影响向双方提出的损害赔偿要求5. 关于合同争议解决方式,下列说法正确的是:A. 只能通过诉讼解决. 只能通过仲裁解决C. 可以通过协商、调解、仲裁或诉讼等多种方式解决D. 必须首先通过协商解决二、案例分析题(每题10分,共40分)案例一:某建筑工程项目,在施工过程中遇到了不可预见的地质条件,导致工程进度严重滞后。
承包商向发包人提出了工期延长和额外成本的索赔。
6. 作为项目经理,你会如何处理这一索赔请求?请简述处理流程。
案例二:在一项基础设施项目中,由于设计单位提供的图纸存在错误,导致施工单位返工,增加了大量成本。
7. 根据民法典的相关规定,施工单位应如何进行合理索赔?请列出具体的步骤和方法。
案例三:在一次大型商业综合体建设项目中,由于市场原材料价格大幅上涨,原定的合同金额已无法满足实际需要,双方需要重新协商合同条款。
8. 作为业主代表,你会如何启动合同重新协商的过程?在协商过程中应该注意哪些问题?案例四:某工程项目在竣工验收阶段,发现部分工程质量不符合合同规定的标准。
9. 作为项目管理团队的一员,你应该如何协调发包人和承包人之间的关系,以确保问题得到妥善解决?三、论述题(每题15分,共30分)10. 试述在建设工程合同管理中,如何有效识别和控制合同风险?11. 结合你的工作经验,谈谈你认为在建设工程合同管理中最容易出现的问题有哪些,并提出相应的解决策略。
第六章 建设工程施工合同管理模拟题含答案解析
![第六章 建设工程施工合同管理模拟题含答案解析](https://img.taocdn.com/s3/m/4c4be246b42acfc789eb172ded630b1c59ee9b82.png)
第六章建设工程施工合同管理模拟题含答案解析一、选择题1.合同管理是指对工程合同项目进行全过程的、全方位的方法和手段的管理。
根据《中华人民共和国建设部关于组织实施工程合同暂行规定》的规定,下列不属于合同管理范畴的是()。
A.合同签订与解除B.合同履约与验收C.合同谈判与投标D.合同变更与索赔正确答案:C.合同谈判与投标解析:合同管理除了合同谈判与投标外,涵盖了合同签订与解除、合同履约与验收、合同变更与索赔等全过程的管理。
2.在合同的履行过程中,下列不属于合同履行管理范畴的是()。
A.合同约定工期的控制B.工程施工的质量控制C.施工组织设计的调整D.合同签订与解除正确答案:D.合同签订与解除解析:合同履行管理主要包括合同约定工期的控制、工程施工的质量控制、施工组织设计的调整等内容,而合同签订与解除属于合同管理的范畴。
3.合同的变更是指在合同履行过程中由于工程建设的需要,根据双方协商一致,对合同约定条款进行修改或补充。
下列关于合同变更管理的说法中,不正确的是()。
A.变更前应征得有关权力机构的批准B.变更费用应当有法定依据C.变更范围应当与变更事项相适应D.变更后应签订书面的补充协议正确答案:A.变更前应征得有关权力机构的批准解析:合同变更并不需要征得有关权力机构的批准,只需要双方协商一致即可,但变更后应签订书面的补充协议。
4.下列关于合同索赔管理的说法中,不正确的是()。
A.索赔的期限为合同竣工验收后一年内B.索赔内容应当与索赔事实相符C.索赔申请应当向合同的另一方提出D.索赔的方式可以是口头或书面形式正确答案:C.索赔申请应当向合同的另一方提出解析:索赔申请应当向合同的服务另一方提出。
5.工程建设合同的解除是指合同双方因不可抗力等原因,在工程建设过程中解除合同的行为。
下列关于合同解除管理的说法中,不正确的是()。
A.解除合同前应当进行协商B.解除合同应当及时通知对方C.解除合同后应当进行索赔D.解除合同后不影响合同另一方的权益正确答案:D.解除合同后不影响合同另一方的权益解析:解除合同后,解除合同一方必须补偿对方的损失,以保障合同另一方的权益。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
一。
单选1.初步设计经审查后,发现需要在原定委托设计范围内进行必要的修改,如果不是属于依据资料错误原因,则修改资料责任应由()来承担。
a.委托方b.设计单位c.监理工程师d.主管部门2.监理工程师超过授权范围发布指令,承包商执行后导致成本增加,这项额外费用应由()。
a.业主承担b.业主从监理费中扣除,转付给承包方c.承包方承担,因他执行的是无效指令d.监理单位给予支付3.采用fidic合同条件的施工合同,计入合同总价内的暂定金额使用权由()控制。
a.业主b.监理工程师c.总包商d.分包商4.监理合同内约定,业主免费提供给监理机构的测量设备,监理工作完成后,监理单位()。
a.向业主支付使用费并归还业主b.将设备免费带走c.向业主支付折旧费后带走d.不须向业主支付费用将设备归还业主5.合同履行过程中,因一方当事人的违约导致对方收到1万元损失。
按合同内约定方法计算的违约金为4万元,则违约方应支付对方的金额为()。
a.1万元b.2万元c.3万元d.4万元6.经济合同一方当事人在规定期限内不履行仲裁裁决时,()。
a.另一方可请求法院强制执行b.仲裁机构可强制执行c.另一方可以请求公安机关强制执行d.另一方可要求对方开户银行从其帐户内强行拨款7.设计工作正式开始前,委托方预先支付给设计承包商的一笔拨款在合同规定为定金,合同履行过程中进行阶段支付时,()。
a.按已完成设计工作的价值占合同总价的比例扣回b.按订金总额以合同约定的阶段支付次数的平均数扣回c.每次阶段支付时均不许扣减定金d.每次阶段支付时可将一定比例定金充抵部分设计8.初步设计完成后即开始进行土建施工招标的大型工程,采用的合同类型应为()。
a.总价合同b.单价合同c.成本加酬金合同d.成本加奖惩合同9.进行施工中间验收后,在合同约定的时间内,监理工程师即未在验收记录上签字,也未提出任何不合格的意见,则承包商()。
a.可继续施工b.应等待监理工程师进一步指示后在施工c.要求监理工程师再次检验d.可报请业主作出决定10.一方当事人要求变更经济合同,经双方协商达成一致。
但由于合同变更导致对方的经济损失应由()。
a.提出变更方承担b.对方承担c.平均分担d.提出变更方按较大的比例承担11.承包商的施工期应从协议条款约定的工程开工日开始计算,至()止所经过的日历天数。
a.合同约定的竣工日b.竣工验收合格的提交竣工验收报告之日c.办理竣工结算之日d.工程保修期满之日12.监理单位需要调换监理机构的总监理工程师人选时,()a.同质业主后即可调换b.无需通知业主即可调换c.取得业主书面同意后才能调换d.合同签订后不允许再调换13.分包商在施工现场的协调管理工作,应由()负责。
a.业主b.监理工程师c.总包商d.分包商自己14.招标准备阶段编制的标底,应是反映招标工程项目的()。
a.施工图预算价格b.当前建筑市场价格c.初步概算价格d.预计的可能最第投标价格15.监理工程师通知承包商进行工程计量后,承包商在约定时间未派人参加计量,则()。
a.监理工程师应推迟计量时间b.监理工程师单独计量无效c.监理工程师单独计量有效d.监理工程师可不必在计量16.施工合同文本中,属于不可抗力被迫终止合同的事件不包括()。
a.建设项目依据国家计划被取消b.战争c.动乱d.协议条款内约定等级以上的地震18.当承包商部分的施工质量未达到合同规定的要求时,监理工程师()。
a.不承担责任b.承担连带责任c.承担全部责任d.同意扣除一定数量的酬金19.fidic合同条件规定,某种自然力的作用致使施工受到损害时,该自然力的作用是否属于有经验的承包商无法预测和防范的条件,由()来判断。
a.业主b.监理工程师c.承包商d.政府主管部门20.要求分包商实施新增工程项目施工的变更指令应由()签发。
a.业主b.监理工程师c.总包商d.分包商21.fidic合同条件内规定,承包商自有的施工机具运入工地后,若其他承包工程项目施工需要用时,()。
a.可自行运出工地b.应经业主批准后才能运出工地c.经监理工程师批准后才能运出工地d.不能运出工地22.工程项目中,使用的大型永久工程设备制造完成后,应得到()书面同意方可运至现场。
a.业主b.监理工程师c.施工承包商d.设备供应商23.担保与所担保合同的关系属于()。
a.平等关系b.从属关系c.相对独立关系d.无关系24.经济合同履行原则要求按合同规定的()履行。
a.时间b.标的c.价款d.地点25.fidic合同条件规定,当组成合同个文件的约定有矛盾或歧义时,应由()解释。
a.业主b.监理工程师c.承包商d.业主与承包商26.驻地监理工程师代表的工作,应直接对()负责。
a.业主b.监理工程师c.承包商d.分包商27.建设工程施工合同文本规定,业主收到承包商递送的索赔通知后的10天内未作出任何答复,则()。
a.该项索赔视为已经批准b.视为已被拒绝c.尚待批准d.承包商应进一步提交索赔证据28.fidic合同条件规定,若业主延误移交施工现场,导致承包商不能按合同约定时间开工时,新的合理开工时间应由()提出。
a.业主b.监理工程师c.业主与监理工程师协调d.承包商29.一方当事人发生()时,允许变更经济合同主要条款的约定内容。
a.法定代表人变更b.企业法人隶属关系变更c.企业法人名称变更d.违约行为30.需要对施工图设计进行修改时,应经()批准。
a.监理工程师和业主b.监理工程师和初步设计原批准单位c.监理工程师和上级主管部门d.监理工程师和原设计单位31.无责任方依据合同中的约定行使留置权时,所留置的财产应当是()。
a.违约方向第三方抵押的财产b.不属于该合同范围内的违约方财产c.合同标的物d.违约方关系人的财产32.违反经济合同的当事人支付了违约金和赔偿金后,对方仍要要求继续履行合同时,违约方()。
a.应在对方同意变更合同约定的违约责任条款后再继续履行合同b.在继续履行过程中可更换标的c.必须按合同条款继续履行合同d.可拒绝继续履行合同33.招标过程中进行决标前答辩时,招标单位可与被选中标单位就()加以澄清,并允许其补充和修正。
a.投标工期b.投标报价c.工程质量标准d.施工组织设计34.施工期间,按合同约定已办理分阶段移交手续的单位工程,应由()承担该部分永久工程的照管责任。
a.业主b.监理工程师c.承包商d.业主与承包商共同35.合同一方当事人提出变更合同要求,在双方就变更内容协商期间,合同应()。
a.立即停止执行b.继续有效c.宣告无效d.对要求变更的条款部分无效36.某单位受业主委托与供货商签订钢材供应合同时,事先必须从委托单位获得()后,签订的供货合同才对委托单位直接产生权利和义务。
a.委托授权书b.订货单c.履约保证书d.钢材需求计划37.工程竣工验收合格后,业主在合同约定的时间内,无合法理由而不办理竣工结算,承包商可()保护自己合法权益。
a.自动撤场b.要求变更合同c.宣布合同终止d.拒绝移交工程38.建设工程施工合同属于()。
a.劳务性合同b.工作性合同c.财产转移合同d.要物合同39.订购500吨水泥的合同价为300元/吨。
在履约期间,交付200吨后水泥涨为320元/吨,供货方要求变更单价,采购方不同意,此时供货方()。
a.可单方宣布解除合同b.必须按原单价交付剩余水泥c.有权拒绝按原单价供应水泥d.可单方面修改价格条款强制采购方执行40.业主与承包商的关系是()。
a.购销合同关系b.经济委托关系c.法律上的平等关系d.委托与被委托的关系41.某水泥厂因技术问题使水泥质量达不到国家标准,该厂用其他厂家生产的水泥换上自己包装后,作为样品与采购方签订合同,则该合同属于()。
a.采取欺诈手段b.采取胁迫手段c.超越经营范围d.无效代理42.fidic合同条件规定的“合同有效期”,是指从双方签署合同协议书之日起,至()止。
a.工程移交证书指明的竣工日b.颁发工程移交证书日c.颁发接触缺陷责任证书日d.承包商提交的结清单生效日43.工程项目建设工程中,监理单位、设计单位、施工单位之间是()关系。
a.经济管辖b.经济合同c.经济合伙d.经济协作44.施工中,因经过监理工程师审查后发放给承包商的设计图纸错误,导致承包商受到损害,则承包商应()递交索赔通知。
a.业主b.监理工程师c.以业主和承包商的共同名义向设计单位d.监理工程师和承包商的共同名义向设计单位45.fidic合同条件规定,当业主与承包商发生合同争议时,提出争议方应首先将自己的要求()。
a.通知对方并与他协商b.提交监理工程师请他作出决定c.自己提交仲裁d.直截提请诉讼46.业主应对()原因,导致施工放线错误造成的返工承担费用。
a.监理工程师提供的水准点高程有误b.承包商使用的测量仪器有误差c.承包商放线有误而监理工程师未差出d.承包商放线后监理工程师未进行复测47.采用()方式选择承包商时,通常都要设置对申请投标单位的资格预审程序。
a.公开招标b.邀请招标c.议标d.比价招标48.施工承包合同中的经济法律关系客体是指()。
a.业主b.承包商c.合同标的d.合同条款49.经济合同必须由()签署。
a.法人b.企业组织内部的办事人员c.没有书面授权的企业外部代理人d.法定代表人书面授权的委托人50.业主应在监理工程师签发()后的14天内退还承包商履约保函。
a.单位工程移交证书b.合同工程移交证书c.解除缺陷责任证书d.最终支付证书1.b2.a3.b4.d5.d6.a7.c8.b9.a 10.a 11.b 12.c 13.c 14.b 15.c 16.a 17.c 18.a 19.b 20.b 21.c 22.b 23.b 24.b 25.b 26.b27.a 28.d 29.d 30.d 31.c 32.c 33.d 34.a 35.b 36.a 37.d 38.b 39.b 40.c 41.a 42.d 43.d 44.b 45.b 46.a 47.a 48.c 49.d 50.c二。
多选(有两个或两个以上答案)51.诉讼时效法律制度规定,诉讼时效期间的起算自()起。
a.权利人的权利受到限制之日b.权利人义务人订立合同之日c.权利人知道权利受到侵害之日d.诉讼时效中断事由消除之日e.权利人应当知道权利受到侵害之日52.设计阶段,监理工程师进行合同管理的法律依据是()。
a.设计阶段的监理委托合同b.工程设计合同c.批准的可行性研究报告及设计任务书d.工程监理规划e.规划设计方案53.依据《民法通则》规定,法人成立应具备下列条件()。
a.依法成立b.有必要的财产和经费c.有自己的名称、组织机构和场所d.有符合法定条件的法定代表人e.能独立承担法律责任54.当事人能行使留置权的合同有()。