(word完整版)市政工程项目合同管理
合同管理办法(完整版)
合同管理办法(完整版)一、引言二、合同管理流程1. 合同签订阶段在本阶段,合同管理团队负责协助各业务部门完成合同的签订。
相关步骤包括:合同起草:根据业务需求和法律法规要求,制定合同文本草案。
合同文本应包含双方当事人的基本信息、合同目的、权利义务、支付方式等内容。
合同审核:合同管理团队负责进行合同审核,确保合同内容符合法律法规和组织的政策规定。
合同谈判:与对方当事人进行合同谈判,商讨合同的具体条款和条件,并达成一致意见。
合同签订:经过双方协商一致后,执行合同文件的签署程序,包括合同签字、盖章等。
2. 合同履行阶段在本阶段,合同管理团队负责监督合同的执行情况,确保各方履行合同义务。
相关步骤包括:履行跟踪:对合同履行进程进行跟踪和监控,及时发现并解决可能出现的问题。
付款管理:根据合同约定的支付方式和时间节点,负责对合同款项进行管理和支付。
变更管理:对可能发生的合同变更进行评估和管理,确保变更符合法律法规和合同约定。
风险管理:及时发现、评估和应对合同履行过程中的各类风险,并采取有效的措施进行风险控制和管理。
3. 合同终止阶段在本阶段,合同管理团队负责监督合同的终止情况,确保合同的合规终止。
相关步骤包括:合同到期提醒:根据合同约定的终止条件和时间,提醒相关部门及时处理合同终止事宜。
合同终止审核:对合同终止申请进行审核,确保合同终止符合法律法规和合同约定。
合同结案:在合同终止后,进行合同结案工作,包括资料整理、归档等。
三、合同管理责任与义务1. 合同管理团队的责任与义务负责制定和完善合同管理相关制度和流程;监督合同签订、履行和终止的环节,确保合同管理的规范和有效;提供合同管理相关法律法规和政策的咨询和支持。
2. 各部门的责任与义务业务部门:积极配合合同管理团队,提供合同相关信息和文件;财务部门:按时支付合同款项,确保合同的财务履行;法务部门:提供合同法律事务咨询和风险评估支持;采购部门:负责合同的招标和供应商管理工作。
(完整word版)房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法
房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法(征求意见稿)第一章总则第一条(制定目的、依据)为规范房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包活动,提升工程建设质量和效益,根据相关法律法规,制定本办法。
第二条(适用范围)从事房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包活动,实施对房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包(以下简称工程总承包)活动的监督管理,适用本办法。
第三条(工程总承包的内容)本办法所称工程总承包,是指承包单位按照与建设单位签订的合同,对工程项目设计、采购、施工或者设计、施工等阶段实行总承包,并对工程的质量、安全、工期和造价等全面负责的工程建设组织实施方式。
第四条(基本原则)工程总承包活动应当遵循合法、公平、诚实守信的原则,合理分担风险,保证工程质量和安全,节约能源,保护生态环境,不得损害社会公共利益和他人的合法权益。
第五条(监督管理部门)国务院住房和城乡建设主管部门对全国房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包活动实施指导和监督。
国务院投资主管部门依据投资项目审批、核准、备案的相关法律法规履行相应监督管理职责。
县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门负责本行政区域内房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包活动的监督管理。
县级以上地方人民政府投资主管部门依据投资项目审批、核准、备案的相关法律法规履行相应监督管理职责。
第二章工程总承包项目的发包和承包第六条(工程总承包方式的适用项目)建设单位应当根据项目情况和自身管理能力等,合理选择建设项目组织实施方式。
装配式建筑原则上采用工程总承包方式。
鼓励政府投资项目采用工程总承包方式。
第七条(发包阶段和条件)建设范围、建设规模、建设标准、功能要求等前期条件明确的项目,适宜采用工程总承包方式。
建设单位应当在发包前完成项目审批、核准或备案程序。
企业投资项目应当在核准或备案后,进行工程总承包项目发包。
政府投资项目原则上应当在初步设计审批完成后进行工程总承包项目发包;按照国家有关规定简化报批文件和审批程序的政府投资项目,应当在完成投资决策审批后进行工程总承包项目发包。
合同管理制度(详细完整版)
合同管理制度(详细完整版)合同管理制度是指企业为了规范合同的签订、执行和管理过程,提高合同管理的效率和准确性,确保合同的合法性和有效性而建立的一套规章制度。
一、合同管理的基本原则:1. 合法性原则:合同必须符合法律法规的规定,符合国家政策和法律的要求。
2. 真实性原则:合同内容必须真实、准确,不得有虚假陈述或隐瞒重要事实。
3. 自愿性原则:合同的签订必须是双方自愿的行为,不得强迫、欺骗或利用不公平的手段迫使他人订立合同。
4. 公平交易原则:合同的内容和条款应当公平合理,保护各方利益的均衡。
5. 诚实信用原则:合同的签订和履行双方应当保持诚实守信的态度,信守承诺,遵守合同约定。
二、合同管理的主要内容:1. 合同的签订与审核:合同签订前,需对合同进行审核,包括合同的合法性、内容的真实性等进行审查,确保合同的合规性,并由合同相关人员签名确认。
2. 合同的备案与归档:签订完成的合同需进行备案并及时归档,确保合同的存储安全和易于检索。
3. 合同的变更与解除:合同变更或解除时,需按照合同的约定进行操作,经过相应程序和部门的审批,并及时通知相关人员。
4. 合同的履行监督:对已签订的合同进行履行的监督,确保合同各方按照约定履行合同义务,及时沟通解决可能出现的问题。
5. 合同纠纷的解决:对于合同纠纷的处理,应当根据合同的约定和法律法规进行操作,寻求和解或进行法律诉讼等方式解决。
三、合同管理的流程步骤:1. 合同需求提出:根据业务需要,提出合同需求,并明确合同的基本内容和要求。
2. 合同起草:由相关人员起草合同草案,包括合同的条款和附件等。
3. 合同审核:由法务、财务等部门对合同进行审核,确保合同的合法性和合规性。
4. 合同谈判:由双方进行合同的谈判,明确双方的权益和责任。
5. 合同签订:经过双方协商一致后,由双方代表签署合同,并盖章确认。
6. 合同备案与归档:签订完成的合同进行备案,并按照规定进行归档,确保合同的存储安全和易于检索。
合同管理制度及流程 完整版doc(带详尽场合)
合同管理制度及流程完整版doc(带详尽场合)合同管理制度及流程完整版doc一、前言1.1为加强合同管理,规范合同签订、履行、变更和解除等行为,确保合同的真实性、合法性、合规性和有效性,降低合同风险,根据《合同法》、《公司法》等相关法律法规,制定本制度。
1.2本制度适用于公司与外部单位签订、履行、变更和解除各类合同的行为。
1.3本制度所称合同,是指公司与其他单位或个人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
二、合同管理机构及职责2.1合同管理机构2.1.1公司设立合同管理领导小组,负责公司合同管理的领导、协调和监督工作。
2.1.2合同管理领导小组下设合同管理办公室,负责合同管理的日常工作。
2.2合同管理职责2.2.1合同管理领导小组职责:(1)制定、修改合同管理制度及流程;(2)审批重大合同及合同变更、解除事项;(3)监督、检查合同签订、履行、变更和解除情况;(4)处理合同纠纷及合同违约行为;(5)其他合同管理相关工作。
2.2.2合同管理办公室职责:(1)起草、修订合同管理制度及流程;(2)负责合同签订、履行、变更和解除的日常管理工作;(3)组织合同签订前的风险评估和合同履行中的监督检查;(4)负责合同档案的收集、整理、归档和保管工作;(5)协助处理合同纠纷及合同违约行为;(6)其他合同管理相关工作。
三、合同签订流程3.1合同立项3.1.1合同立项申请单位应向合同管理办公室提交合同立项申请,包括合同类型、合同对方单位、合同金额、合同期限等基本信息。
3.1.2合同管理办公室对合同立项申请进行审核,提出审核意见,报合同管理领导小组审批。
3.2合同谈判3.2.1合同立项审批通过后,合同立项申请单位与合同对方单位进行合同谈判,明确合同条款。
3.2.2合同谈判过程中,合同立项申请单位应充分了解合同对方单位的资信状况、履约能力等情况。
3.3合同文本起草3.3.1合同立项申请单位根据合同谈判结果,起草合同文本,报合同管理办公室审核。
(完整版)合同管理规范管理制度
(完整版)合同管理规范管理制度一、背景和目的为了规范和优化合同管理流程,提高合同管理的效率和准确性,确保公司和合作方之间的权益得到保护,并有效降低合同风险,特制定本《合同管理规范管理制度》。
本制度的制定旨在规范合同管理流程,明确各相关方的职责和权责,确保合同的签订、履行和变更等环节合规、有序。
二、适用范围本制度适用于公司内所有合同的管理,包括但不限于与供应商、客户、合作方签订的各类合同。
三、管理原则1.契约精神:各方应本着平等互利、合作共赢的原则签订合同,并诚实守信地履行合同义务。
2.法律合规:合同的签订、履行和变更等全部环节必须遵守当地法律法规和公司相关规定。
3.透明公正:合同管理流程应公开透明,各方权益得到公正保护,合同信息应真实、准确,禁止偷税漏税和其他违法行为。
4.风险控制:合同管理流程需要通过风险评估、控制措施等手段,降低合同风险。
四、合同管理流程1. 合同签订1.确定需签订合同的原因和目的,明确双方权益和责任。
2.确定合同的风险和重要性,进行风险评估和控制。
3.编制合同草案,明确合同内容、条款和附件。
4.将合同草案提交给法务部门审核,确保合同的合法性和完整性。
5.经法务部门审核无误后,由合同申请人与对方签订正式合同。
2. 合同履行1.合同申请人应按照合同的约定履行合同义务,并及时记录履行情况。
2.合同履行过程中如遇到任何问题,应及时向法务部门汇报并寻求解决方案。
3.合同履行结束后,申请人应向法务部门提交相关履行材料,包括但不限于履行报告、履行证明等。
3. 合同变更1.合同申请人在合同履行过程中如发生变更需求,应向法务部门提出变更申请。
2.法务部门根据实际情况审核合同变更的必要性和合规性,确认变更方案。
3.双方协商一致后,按照变更方案执行,同时对合同进行相应的修订和补充。
4. 合同归档和管理1.合同申请人在合同履行结束后应及时向法务部门提交相关履行材料和证明文件。
2.法务部门负责对合同进行归档和管理,确保合同的保存和保密。
工程合同管理规范
工程合同管理规范一、合同准备阶段在合同签订之前,必须对工程项目进行全面的评估和规划。
这包括工程的规模、成本预算、时间表、质量要求、风险评估等。
同时,应当选择有能力履行合同义务的承包商,并对其进行资质审查。
二、合同签订阶段合同文本应当由双方共同商定,内容包括但不限于:1. 工程的详细描述和范围;2. 工程的进度计划和完成日期;3. 合同价格及支付方式;4. 质量保证和验收标准;5. 变更和调整的程序;6. 违约责任和解决争议的方式;7. 保险和担保的要求。
合同签订时,应当确保所有的条款都清晰明了,避免模糊不清的表述,以减少未来的争议。
三、合同执行阶段在工程实施过程中,应当严格按照合同约定执行。
任何变更都应当经过双方协商一致,并按照合同中规定的程序进行。
同时,应当定期对工程进度和质量进行检查,确保符合合同要求。
四、合同结算阶段工程完成后,应当及时进行结算。
结算应当根据实际完成的工作量和合同约定的价格进行。
如有争议,应当按照合同中的争议解决机制进行处理。
五、合同变更与调整在工程实施过程中,可能会出现需要变更或调整的情况。
此时,应当遵循以下原则:1. 变更或调整必须基于合理的原因;2. 变更或调整不得违反法律法规和行业标准;3. 变更或调整应当经过双方协商一致,并形成书面文件;4. 变更或调整可能影响合同价格、进度等其他条款的,应当相应调整。
六、争议解决合同执行过程中如出现争议,应当首先通过协商解决。
协商不成的,可以按照合同约定的仲裁或诉讼方式解决。
在任何情况下,都不应采取非法手段解决争议。
七、结束语工程合同管理规范是保障工程顺利进行的基础。
通过上述规范范本的实施,可以有效地规范双方的行为,确保工程顺利完成。
在实际操作中,还需要根据具体情况灵活运用,不断完善和优化合同管理流程,以达到最佳的管理效果。
工程合同管理(完整版)
工程合同管理(完整版)一、合同策划与签订合同策划是合同管理的起点,需要明确合同的目的、范围、内容和形式。
在签订合同前,应进行充分的市场调研和风险评估,确保合同条款符合法律法规和行业标准。
同时,合同双方应就合同条款进行充分沟通,达成一致意见。
二、合同履行与监督合同签订后,双方应按照合同约定履行各自义务。
合同履行过程中,应加强沟通协调,及时解决合同执行中的问题。
同时,应建立合同履行监督机制,对合同执行情况进行定期检查和评估,确保合同目标的实现。
三、合同变更与调整在合同履行过程中,可能会出现一些不可预见的情况,导致合同内容需要变更或调整。
此时,双方应按照合同约定进行协商,达成一致意见后,签订变更或调整协议。
变更或调整协议应明确变更或调整的内容、原因和影响,并作为合同附件进行保存。
四、合同争议与解决在合同履行过程中,可能会出现一些争议或纠纷。
此时,双方应按照合同约定进行协商,寻求解决方案。
如果协商不成,可以采取调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。
在解决争议过程中,应遵循公平、公正、合法的原则,保护双方合法权益。
五、合同管理与培训合同管理是一项专业性较强的工作,需要具备一定的法律、经济和管理知识。
因此,应加强对合同管理人员的培训,提高其专业素质和业务能力。
同时,应建立完善的合同管理制度,规范合同管理流程,提高合同管理效率。
六、合同归档与保管合同履行完毕后,应将合同及其相关文件进行归档和保管。
归档文件应包括合同文本、变更或调整协议、履行记录、争议解决文件等。
归档文件应按照一定的顺序和格式进行整理,便于查阅和管理。
工程合同管理是一项系统工程,需要全过程的参与和管理。
只有加强合同管理,才能确保工程项目的顺利进行,实现项目目标。
八、合同风险管理1. 风险识别:通过分析合同条款、市场环境、法律法规等因素,识别合同履行过程中可能出现的风险。
2. 风险评估:对识别出的风险进行评估,确定其发生的可能性和影响程度,以便采取相应的控制措施。
工程施工项目合同管理规定
工程施工项目合同管理规定合同编号:[填写合同编号]甲方(业主):[填写甲方名称]乙方(承包商):[填写乙方名称]一、合同目的与范围本合同旨在规定甲乙双方在[具体工程项目名称]施工项目中的权利、义务和责任,确保工程质量、安全和进度符合约定标准。
合同涵盖从工程开工到竣工验收的全过程管理。
二、合同金额与支付方式合同总金额为[填写金额]元人民币,支付方式按照以下结构进行:- 预付款:合同签订后10日内支付总金额的[百分比]%。
- 进度款:根据实际完成的工程量及进度,按月支付。
- 竣工款:工程竣工验收合格后支付剩余的[百分比]%。
三、工程进度与质量要求乙方应按照合同约定的时间表推进工程进度,确保各个阶段的工作按时完成。
工程质量必须符合国家及行业标准,甲方有权对工程质量进行监督检查。
四、变更与索赔管理如遇设计变更或其他不可抗力因素导致工程内容或进度需调整,应及时书面通知对方,并协商确定变更后的方案和费用。
任何一方因违约造成另一方损失的,应按合同约定承担赔偿责任。
五、安全生产与环境保护乙方负责施工现场的安全生产管理,遵守相关法律法规,采取有效措施保障工人安全。
同时,应实施环境保护措施,减少施工对环境的影响。
六、争议解决合同执行过程中如发生争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至合同约定的仲裁机构进行仲裁,或依法向人民法院提起诉讼。
七、其他条款本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
八、合同生效与期限本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效,至工程竣工验收合格且结清所有款项后终止。
九、附件本合同的附件包括工程技术规范、图纸、进度计划等,作为合同不可分割的一部分,具有同等法律效力。
十、签字盖章本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。
甲方代表(签字):__________ 日期:____年__月__日乙方代表(签字):__________ 日期:____年__月__日。
工程部合同文件的管理制度
工程部合同文件的管理制度第一条综述为规范工程部合同文件的管理工作,提高合同执行效率,确保工程项目顺利进行,制定本管理制度。
第二条适用范围本管理制度适用于工程部所有合同文件的管理工作,包括合同的签订、备案、归档等各个环节。
第三条合同文件的保管1. 合同文件应当按照合同的签订顺序进行编号,并归档存放在指定的文件柜中。
2. 合同文件应当加盖单位公章,并按照规定的保存期限进行归档管理。
3. 合同文件应当定期进行备份,确保合同文件数据的安全存档。
第四条合同文件的签订1. 工程部在签订合同前应认真审查合同内容,确保合同条款合法、合理,并符合国家相关政策法规。
2. 合同签订过程中,应当严格按照程序进行,确保双方合同意志明确。
3. 合同签订后,应当及时告知相关部门,并按照规定进行备案。
第五条合同文件的履行1. 合同执行过程中,工程部应严格按照合同约定的内容和期限履行。
2. 如在履行过程中出现问题,工程部应及时向相关部门汇报,并协商解决。
3. 如需要修改合同内容,应当经双方协商一致,并进行合同补充协议的签订。
第六条合同文件的归档管理1. 合同文件归档管理应当由专人负责,保证合同文件的整齐有序。
2. 合同文件的归档管理应当遵循“先进先出”的原则,确保合同文件的时效性。
3. 合同文件的销毁应当按照规定流程进行,不能擅自销毁。
第七条合同文件的监督1. 工程部应当建立健全的合同文件管理监督机制,定期对合同文件管理工作进行检查。
2. 如发现不合格的合同文件管理情况,应当及时进行整改,并追究相关责任。
第八条法律责任如针对工程部合同文件的管理工作存在严重失职、渎职等情况,应依法追究相关责任人的法律责任。
第九条附则1. 本管理制度自发布之日起生效。
2. 工程部可根据需要对本管理制度进行调整和完善。
以上为工程部合同文件管理制度,希望各部门能够认真执行,确保工程项目的顺利进行。
工程建设相关合同管理制度
工程建设相关合同管理制度一、总则1. 为了加强工程建设项目的合同管理,保障工程质量和投资效益,根据相关法律、法规,结合实际情况,特制定本制度。
2. 本制度适用于所有参与工程建设项目的甲方、乙方及其他相关方。
3. 合同管理工作应坚持公开、公平、公正的原则,确保合同的合法性、合理性和有效性。
二、合同签订1. 合同签订前,应对工程的需求、标准、预算等进行全面审查,确保合同内容的准确性和完整性。
2. 合同文本应明确工程的范围、质量要求、进度计划、价款支付方式、违约责任等关键条款。
3. 合同签订应遵循自愿、平等的原则,任何一方不得强制对方接受不合理条件。
4. 签订合同时,双方应指定专门的合同管理人员,负责合同的履行监督和管理。
三、合同履行1. 合同生效后,各方应严格按照合同约定履行自己的义务,不得擅自变更合同内容。
2. 如遇特殊情况需变更合同,必须经过双方协商一致,并按照法律规定的程序进行。
3. 合同执行过程中,应定期召开协调会议,及时解决合同履行中出现的问题。
4. 对于合同履行过程中出现的争议,应优先通过协商或调解解决;协商不成时,可依法申请仲裁或诉讼。
四、合同变更与解除1. 合同变更应当基于工程项目的实际需要,经双方协商一致后,以书面形式确认。
2. 合同解除应当有充分的法律依据,包括但不限于不可抗力、严重违约等情况。
3. 合同解除后,应及时清算双方的权利义务,妥善处理遗留问题。
五、监督管理1. 建立合同管理档案,记录合同的签订、履行、变更、解除等全过程信息。
2. 对合同执行情况进行定期检查和评估,发现问题及时整改。
3. 加强对合同管理人员的培训和考核,提升其专业能力和管理水平。
4. 鼓励使用信息化手段,提高合同管理的效率和透明度。
六、附则1. 本制度自发布之日起实施,由项目管理部分负责解释。
2. 对于本制度未尽事宜,按照国家有关法律法规执行。
3. 本制度如有更新,应及时通知所有相关人员并做好培训工作。
在工程项目实施过程中主要的合同管理工作
在工程项目实施过程中主要的合同管理工作下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改,请根据实际需要进行相应的调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,如想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by the editor. I hope that after you download them, they can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!在工程项目实施过程中,合同管理是至关重要的一环。
工程项目经济合同管理制度
工程项目经济合同管理制度一、总则为了规范工程项目经济合同管理行为,保障合同当事人的合法权益,确保工程项目工期、质量、成本的顺利实施,特编制本制度。
二、合同签订1. 工程项目经济合同应当符合国家法律法规的规定,具备法律效力。
2. 签订合同前,双方应当进行充分的协商和沟通,明确双方的权利与义务,并在合同中明确约定。
3. 合同签订后,双方应当及时进行公证、备案等手续,确保合同的有效性。
三、合同履行1. 双方应当严格按照合同约定履行各自的义务,遵守合同规定的时间节点、质量标准、成本限额等。
2. 如遇到不可抗力等特殊情况,应当及时通知对方,并协商解决方案,保证工程项目的顺利实施。
3. 在履行合同过程中,如有任何争议,应当尽快协商解决,如无法达成一致意见,可向有关部门申请仲裁或诉讼解决。
四、合同变更1. 在合同履行过程中,如需变更合同内容,应当经过双方协商一致,并以书面形式作出变更协议。
2. 变更合同内容时,应当明确变更的原因、变更的内容、变更后的时间节点、成本等,确保变更的合法性和合理性。
3. 变更后的合同内容应当重新公证、备案,保证变更的有效性。
五、合同结算1. 工程项目经济合同的结算应当按照合同约定的结算方式进行,确保结算的公正合理。
2. 结算过程中,双方应当认真核对工程项目的实际情况,尽快确定结算金额,并及时支付或收取款项。
3. 如有任何争议,应当协商解决或向有关部门申请仲裁或诉讼解决。
六、合同终止1. 合同期满,合同自动终止。
2. 在合同期间,如有违约行为,应当按照合同约定的方式进行追责,并赔偿相应的损失。
3. 在合同期间,如有合同终止的情况,应当按照合同约定的方式进行处理,保障合同当事人的合法权益。
七、附则1. 本制度由公司制定,由公司总经理负责解释。
2. 本制度自颁布之日起施行,如有违反,按公司相关规定进行处理。
3. 其他未尽事宜,参照公司其他相关规定处理。
以上即为《工程项目经济合同管理制度》,该制度经公司董事会讨论通过,自颁布之日起施行。
市政工程合同管理制度
市政工程合同管理制度一、总则1. 本制度依据国家有关法律、法规和标准,结合本市实际情况制定,旨在规范市政工程合同的签订、履行、变更、解除及争议解决等各个环节,保障工程质量和投资效益。
2. 市政工程合同管理制度适用于本市行政区域内所有市政工程建设项目的合同管理活动。
二、合同签订1. 合同签订前,双方应充分沟通协商,明确工程范围、质量标准、工期要求、合同价款及支付方式等关键条款。
2. 合同文本应包括但不限于工程概况、技术标准、施工图纸、材料设备、工期与进度、质量保证、安全生产、环境保护、变更与索赔、违约责任等内容。
3. 合同签订应当遵循公开、公平、公正的原则,确保招投标活动的透明度和合同条款的合理性。
三、合同履行1. 施工单位应按照合同约定的时间、质量和成本要求,组织施工并确保工程按期完成。
2. 监理单位应对施工过程进行监督,确保工程质量符合国家标准和设计要求。
3. 业主单位应按照合同约定及时支付工程款项,并提供必要的技术和管理支持。
4. 双方应建立有效的沟通机制,及时处理合同履行过程中出现的问题。
四、合同变更与解除1. 因不可抗力或市场变化等特殊情况需要变更合同的,双方应协商一致后签署书面变更协议。
2. 合同解除应严格遵守法律规定,任何一方提出解除合同时,应及时通知对方并说明理由。
五、争议解决1. 合同执行过程中发生争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可依法申请调解、仲裁或向人民法院提起诉讼。
2. 争议解决期间,除争议事项外,双方应继续履行各自的合同义务。
六、附则1. 本制度自发布之日起实施,由市建设行政主管部门负责解释。
2. 各相关单位应根据实际情况,制定具体的实施细则,并报市建设行政主管部门备案。
(完整版)合同管理规范管理制度
(完整版)合同管理规范管理制度(完整版)合同管理规范管理制度1. 引言合同是企业经营活动中常见的经济法律文件,合同的管理对于企业的运营至关重要。
为了规范合同管理流程,优化合同管理效率,确保合同履行的安全和有效性,制定本合同管理规范管理制度。
2. 目的和范围本制度的目的在于规范合同管理流程,明确合同管理的责任和权限,保证合同的合规性和执行效果。
本制度适用于公司内部所有与合同管理相关的部门和人员,包括但不限于合同起草、签订、履行、变更和终止等环节。
3. 合同管理流程3.1 合同起草1. 合同起草由合同管理部门负责,合同管理部门应根据业务需求和法律法规准确填写合同内容;2. 合同起草时,应征求涉及部门的意见,并在合同中明确各方的权益和责任;3. 起草人应确保合同的语言简明清晰,避免使用模糊、不明确的词句;4. 起草人应将合同模板及起草说明提交给合同管理部门备案。
3.2 合同签订1. 合同签订由合同管理部门负责,合同管理部门应核实各方的签约资质和合法性;2. 合同签订前,应向相关部门和人员征求意见,并据此修改合同内容;3. 合同签订应由双方当事人亲自签字并加盖公章,必要时可以采用电子签名;4. 合同签订后,应将合同存档备案,并及时通知相关部门和人员。
3.3 合同履行1. 合同履行由合同管理部门监督和管理,负责监督合同执行情况,并及时跟踪合同履行进度;2. 监督内容包括但不限于合同履行的时间、质量、数量、成本等方面的事项;3. 合同履行过程中,如出现相关变更,应按照变更管理流程进行处理。
3.4 合同变更1. 合同变更应经合同管理部门批准,并在合同变更前重新核实各方的签约资质和合法性;2. 合同变更应记录变更原因和内容,并及时通知相关部门和人员;3. 合同变更后,应存档备案并及时通知相关部门和人员。
3.5 合同终止1. 合同终止应由合同管理部门监督和管理,确保合同终止的合规性和效果;2. 合同终止前,应征求相关部门和人员的意见,并进行终止协商;3. 合同终止应由双方当事人亲自签字并加盖公章,必要时可以采用电子签名。
施工工程项目合同管理办法
施工工程项目合同管理办法一、合同的订立合同的订立应当基于平等自愿的原则,由甲方(业主)和乙方(承包商)共同协商确定。
合同内容应包括但不限于工程概况、工程质量、工期要求、合同价款及支付方式、违约责任等关键条款。
二、工程进度管理乙方应根据合同约定的工期,制定详细的施工进度计划,并在项目实施过程中严格执行。
如遇不可抗力因素导致工程延期,应及时与甲方沟通,双方协商解决。
三、质量控制质量是施工项目的生命线。
乙方必须按照国家相关建筑工程质量标准和规范进行施工,确保工程质量符合合同约定。
甲方有权对施工过程进行监督和检查,对发现的问题,乙方应及时整改。
四、合同价款与支付合同价款应根据工程量清单和双方协商确定的价格计算得出。
支付方式应明确具体的时间节点和支付比例,确保乙方有足够的资金流维持工程的正常运作。
五、变更与索赔管理在施工过程中,如需变更设计或增减工程量,应及时签订书面变更协议,并明确变更后的工程价款和工期调整。
对于因甲方原因导致的乙方损失,乙方有权提出索赔。
六、违约责任合同应明确双方的违约责任,包括违约金的计算方式、赔偿范围等。
一旦发生违约行为,应按照合同约定进行处理。
七、争议解决合同执行过程中如发生争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
八、附则合同的附件和补充协议是合同不可分割的一部分,具有同等法律效力。
任何对合同内容的修改和补充,均需以书面形式确认。
以上提供的是一个基本的施工工程项目合同管理办法范本,具体项目可能需要根据实际情况进行调整和完善。
在签订合同之前,建议由专业法律人士进行审核,以确保合同的合法性和可操作性。
合同管理制度(完整版)-合同制度管理
合同管理制度(完整版)-合同制度管理第一节合同管理制度总则第一条为了规范合同管理,提高合同管理的效率和规范性,保障公司合法权益,制定本合同管理制度。
第二条本制度适用于公司内部所有涉及合同管理的部门和人员。
第三条合同管理应遵循公开、公平、公正原则,确保各方利益均能得到保障。
第二节合同管理的职责与权限第四条公司应设立专门的合同管理部门,负责制定合同管理制度,协调各部门之间的合同管理工作。
第五条合同管理部门应对公司内部涉及合同的各个环节进行监督和管理,并提供相关的培训和指导。
第六条合同管理部门应建立合同档案,妥善保管合同文件和相关证据材料。
第三节合同的签订和变更第七条签订合同应经过合同管理部门审核,确保符合公司政策和法律法规的要求。
第八条合同签订前,必须明确合同的主要条款和义务,并征得相关部门的意见。
第九条合同的变更应经过双方协商一致,并经合同管理部门批准。
第四节合同的履行和管理第十条合同的履行应按照约定条款和期限进行,如有特殊情况需变更或解除合同,应及时通知相关部门。
第十一条合同管理部门应定期进行合同履行情况的跟踪和督促,并及时向上级汇报。
第五节合同的评估和纠纷解决第十二条公司应建立合同评估机制,对合同进行风险评估,并制定合理的风险控制措施。
第十三条合同纠纷应及时进行调解协商,如无法达成一致,可通过仲裁、诉讼等方式解决。
第六节合同管理的监督和检查第十四条公司应设立合同管理监督检查机构,对合同管理工作进行监督和检查,发现问题及时纠正。
第十五条对于合同管理中的违规行为和失职行为,公司应依法追究相应的责任。
第七节附则第十六条本制度的解释权归公司所有,如有需要修改,须经公司领导审批。
第十七条本制度自发布之日起正式执行,各部门应严格按照制度要求进行合同管理工作。
以上为合同管理制度(完整版)-合同制度管理,共1500字。
(完整版)合同管理办法
合同管理办法第一章总则第一条为加强合同管理, 维护本单位的合法权益, 防范和化解交易风险, 确保经济活动交易安全, 根据《中华人民共和国合同法》(中华人民共和国第九届全国人民代表大会第二次会议于1999年3月15日通过)等相关规定, 制定本办法。
第二条本《办法》所称合同, 是指本单位与各企业(单位)和自然人在生产经营活动中签订的具有民事权利义务关系的协议。
劳动合同和集体合同、廉政协议、安全协议, 不适用本办法。
第三条合同管理应遵循下列原则:1.依法订立合同, 保证合同的合法性;2.切实履行合同, 提高合同的履约率;3.及时处理合同纠纷, 维护单位单位的合法权益;4、保存合同档案, 科学管理合同。
第四条单位法定代表人为合同管理工作第一责任人;财务部门按照授权范围对合同管理工作负责。
第二章合同管理的机构、职能第五条单位实行逐级负责的二级合同管理模式, 即单位合同管理委员会, 合同管理委员会下设合同管理办公室。
第六条合同管理委员会由班子成员及相关各部负责人组成。
主要职责是:1、根据国家法规和上级规定, 制定和完善合同管理相关的工作制度、实施细则、考核奖惩办法等, 并监督执行。
2、研究、批准权限范围内的合同签约、履行、变更、终止等事项;审核需要上报审批的各类合同签约、履行、变更、终止等事项。
3、研究、决定和上报所属单位发生纠纷的合同的调解、仲裁、诉讼的方案。
4.调查违反合同管理规定的情况和问题, 提出处理意见和建议。
第七条合同工作实行首问负责制。
各项合同的履行过程中, 主要经办人应对合同的履行过程和结果全过程负责。
合同经办人员的主要职责是:1.依法提出签订、变更和解除合同的建议;2、报请合同管理部门(法律顾问)审查其起草、经办的合同;3、及时向主管领导通报合同履行中发生的问题, 并提出建议;4、妥善保管合同资料, 及时交合同专管员归档;5、工作岗位变动时, 必须对经办的未完全履行合同与继任者办理交接。
第三章合同经济事项的确立第八条经济事项的确立, 要做到公开透明, 杜绝暗箱操作。
(完整word版)合同管理办法实施细则4篇
(完整word版)合同管理办法实施细则4篇篇1合同管理办法实施细则第一条总则为规范合同管理工作,加强合同管理,保护各方合法权益,提高合同的操作性和实用性,特制定本办法。
第二条适用范围本办法适用于本单位所有涉及合同管理的工作。
第三条合同管理机构本单位设立合同管理办公室,负责本单位的合同管理工作。
合同管理办公室的主要职责包括:1. 负责起草、审核、签订、履行合同等工作;2. 组织开展相关合同管理培训;3. 协调解决各类合同纠纷;4. 统计、汇总、分析合同管理情况,提出相关改进建议。
第四条合同管理流程1. 合同流程包括合同起草、审核、签订、履行和结算等环节。
在合同管理过程中,应做到严格按照规定流程和程序办事,确保合同的合法性和合规性。
2. 合同的起草应由相关部门负责,内容清晰明确,不能含糊其词。
合同中的各项条款应合法合规,不得违反相关法律法规。
3. 合同签订前需经过严格的审核程序,确保合同内容的准确性和完整性。
签订后需及时归档备查。
4. 合同履行的过程中,双方应按照合同约定履行各自的责任,并按时履行付款和提供服务。
若出现变更需双方协商一致并书面确认。
5. 合同结束后,应按照合同内容结算,并做好相关档案整理工作。
第五条合同管理原则1. 诚实信用原则。
双方当事人应本着诚实信用的原则签订合同,履行合同义务。
2. 平等自愿原则。
双方当事人签订合同应基于平等自愿原则,不得利用强势地位对弱势方施加压力。
3. 公平合理原则。
合同内容应合乎公平和合理,不得损害任何一方的利益。
4. 保密原则。
合同涉及的相关信息应妥善保密,不得泄露给未经授权的第三方。
5. 诚实守信原则。
双方当事人应本着诚实守信的态度履行合同,不得违背合同内容。
第六条合同管理工作要求1. 加强内部沟通协调,做好各环节的衔接工作,确保合同管理工作的顺利进行。
2. 提高工作效率,规范办事流程,减少工作中的重复劳动,提高工作效率。
3. 完善档案管理,建立健全合同档案管理制度,确保每一份合同文件的完整性和真实性。
市政施工合同wps
合同编号:_______合同名称:_______市政工程施工合同_______签订日期:_______年_______月_______日甲方(发包方):乙方(承包方):根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行_______市政工程施工的事宜,经友好协商,达成以下合同条款:第一条工程概况1.1 工程名称:_______市政工程1.2 工程地点:_______1.3 工程内容:根据施工图纸及工程量清单,包括但不限于土建、装饰、水电、安装等工程。
1.4 工程承包范围:乙方应按照施工图纸及工程量清单的要求,完成工程的施工、设备材料的采购、安装、调试、验收等全部工作。
第二条合同价格2.1 合同总价:人民币(大写):_______元整(小写):_______元。
2.2 合同价格包括乙方完成工程所需的全部费用,包括但不限于人工费、材料费、设备费、管理费、利润等。
2.3 合同价格采取固定价格方式,除非双方另有约定,不得因任何原因调整。
第三条合同工期3.1 开工日期:_______年_______月_______日。
3.2 竣工日期:_______年_______月_______日。
3.3 乙方应按照甲方的要求,提前_______天提交工程进度计划,并按照计划完成工程。
第四条质量标准4.1 乙方应按照施工图纸、工程量清单、国家及地方相关标准、规范和甲方的要求进行施工,保证工程质量。
4.2 工程验收合格标准:工程应达到甲方要求,并通过相关政府部门验收。
第五条付款方式5.1 甲方支付乙方工程款项,采取分期付款方式。
具体付款比例和时间,双方另行约定。
5.2 乙方完成工程后,甲方应按照约定支付尾款。
5.3 甲方支付的工程款项,乙方应开具相应金额的正规发票。
第六条违约责任6.1 乙方未按照约定时间完成工程,甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金,违约金计算方式为:合同总价×0.5‰×逾期天数。
工程建设合同管理制度
工程建设合同管理制度第一章总则第一条为了加强工程建设合同管理,保障工程建设项目的顺利进行,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规,结合我国实际情况,制定本制度。
第二条本制度适用于我国境内的各类工程建设合同的订立、履行、变更、解除和终止等管理工作。
第三条工程建设合同管理应当遵循合法、公平、公正、诚实信用的原则。
第四条各级建设行政主管部门负责工程建设合同的管理工作。
第二章工程建设合同的订立第五条工程建设合同应当采用书面形式。
合同的内容应当包括工程项目的名称、地点、规模、建设内容、建设标准、建设工期、工程质量、工程造价、付款方式、违约责任等条款。
第六条工程建设合同的订立应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则。
合同当事人应当具有相应的民事权利能力和民事行为能力。
第七条工程建设合同的订立应当遵守法律法规的规定,不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。
第八条工程建设合同的订立应当明确双方的权利和义务,合同条款应当明确、具体、完整。
第三章工程建设合同的履行第九条工程建设合同当事人应当按照约定履行合同义务。
合同履行过程中,当事人应当遵循诚实信用原则,根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第十条工程建设合同履行过程中,发生合同变更、解除或者终止的,当事人应当依法办理合同变更、解除或者终止手续。
第十一条工程建设合同当事人应当履行合同约定的付款义务。
付款方式、付款时间、付款金额等事项应当按照合同约定执行。
第十二条工程建设合同当事人应当保证工程质量。
工程质量符合国家有关标准和规定的,应当按照约定支付工程款。
工程质量不符合国家有关标准和规定的,当事人可以要求修复或者重新建设,并有权要求赔偿损失。
第十三条工程建设合同当事人应当遵守安全生产法律、法规,采取措施保障施工安全。
因施工安全事故造成他人损害的,当事人应当依法承担赔偿责任。
第四章工程建设合同的变更、解除和终止第十四条工程建设合同的变更、解除和终止,应当遵循法律法规的规定,符合合同的约定。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
项目合同管理一、一般规定1、施工项目的合同管理应包括施工合同的订立、履行、变更、终止和解决争议。
2、施工合同的主体是发包人和承包人,其法律行为应由法定代表人行使。
项目经理应按照承包人订立的施工合同认真履行所承接的任务,依照施工合同的约定,行使权利,履行义务。
3、发包人和承包人应按《合同法》的规定,确定施工合同的各项履行规则。
4、项目合同管理应包括相关的分包合同、买卖合同、租赁合同、借款合同等的管理。
5、承包人在投标前应按质量管理体系文件的要求进行合同评审。
6、施工合同和分包合同必须以书面形式订立。
施工过程中的各种原因造成的洽商变更内容,必须以书面形式签认,并作为合同的组成部分。
二、施工项目投标1、投标人应具有工程要求的相应的建筑业企业资质等级及招标文件规定的资格条件。
2、投标人在取得招标文件后应由企业法定代表人确定项目经理及主要技术、经济及管理人员。
3、投标人应组织有关人员全面、深入地分析和研究招标文件,着重掌握招标人对工程的实质性要求与条件、分析投标风险、工程难易程度及职责范围,确定投标报价策略,按照招标文件的要求编制投标文件。
4、投标文件应由下列文件组成:⑴、协议书。
⑵、投标书及其附录。
⑶、合同条件 (含通用条件及专用条件)。
⑷、投标保证金 (或投标保函)。
⑸、法定代表人资格证书或其授权委托书。
⑹、具有标价的工程量清单及报价表。
⑺、辅助资料表。
⑻、资格审查表 (已进行过资格预审的除外)。
⑼、招标文件规定应提交的其他文件。
5、投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止日期前,将密封的投标文件送达投标地点。
6、中标通知书对招标人和中标人均具有法律效力。
招标人和中标人应自中标通知书发出之日起30日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面施工合同。
中标通知书发出后,招标人改变中标结果的,或者中标人放弃中标项目的,应承担法律责任。
三、合同的订立21、订立施工合同应符合下列原则:⑴、合同当事人的法律地位平等。
一方不得将自己的意志强加给另一方。
⑵、当事人依法享有自愿订立合同的权利,任何单位和个人不得非法干预。
⑶、当事人确定各方的权利和义务应当遵守公平原则。
⑷、当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则。
⑸、当事人应当遵守法律、行政法规和社会公德,不得扰乱社会经济秩序,不得损害社会公共利益。
2、订立施工合同的谈判,应根据招标文件的要求,结合合同实施中可能发生的各种情况进行周密、充分的准备,按照"缔约过失责任原则"保护企业的合法权益。
3、承包人与发包人订立施工合同应符合下列程序:⑴、接受中标通知帮。
⑵、组成包括项目经理的谈判小组。
⑶、草拟合同专用条件。
⑷、谈判。
⑸、参照发包人拟定的合同条件或施工合同示范文本与发包人订立施工合同。
⑹、合同双方在合同管理部门备案并缴纳印花税。
- 3 -在施工合同履行中,发包人、承包人有关工程洽商、变更等书面协议或文件,应为本合同的组成部分。
4、施工合同文件组成及其优先顺序应符合下列要求:⑴、协议书。
⑵、中标通知书。
⑶、投标书及其附件。
⑷、专用条款。
⑸、通用条款。
⑹、标准、规范及有关技术文件。
⑺、图纸。
⑻、具有标价的工程量清单。
⑼、工程报价单或施工图预算书。
5、承包人经发包人同意或按照合同约定,可将承包项目的部分非主体工程、非关键工作分包给具备相应的资质条件的分包人完成,并与之订立分包合同。
分包合同应符合下列要求:⑴、分包人应按照分包合同的各项规定,实施和完成分包工程,修补其申的缺陷,提供所需的全部工程监督、劳务、材料、工程设备和其他物品,提供履约担保、进度计划,不得将分包工程进行转让或再分包。
⑵、承包人应提供总包合同 (工程量清单或费率所列承包人的价格细节除外)供分包人查阅。
4⑶、分包人应当遵守分包合同规定的承包人的工作时间和规定的分包人的设备材料进出场的管理制度。
承包人应为分包人提供施工现场及其通道;分包人应允许承包人和监理工程师等在工作时间内合理迸人分包工程的现场,并提供方便,做好协助工作。
⑷、分包人延长竣工时间应根据下列条件:承包人根据总包合同延长总包合同竣工时间;承包人指示延长;承包人违约。
分包人必须在延长开始昭天内将延长情况通知承包人,同时提交一份证明或报告,否则分包人无权获得延期。
⑸、分包人仅从承包人处接受指示,并应执行其指示。
如果上述指示从总包合同来分析是监理工程师失误所致,则分包人有权要求承包人补偿由此而导致的费用。
⑹、分包人应根据以下指示变更、增补或删减分包工程:监理工程师根据总包合同作出的指示再由承包人作为指示通知分包人;承包人的指示。
6、分包合同文件组成及优先顺序应符合下列要求:⑴、分包合同协议书。
⑵、承包人发出的分包中标书。
⑶、分包人的报价书。
⑷、分包合同条件。
⑸、标准规范、图纸、列有标价的工程量清单。
⑹、报价单或施工图预算书。
- 5 -四、合同文件的履行1、项目经理部必须履行施工合同,并应在施工合同履行前对合同内容、风险、重点或关键性问题做出特别说明和提示,向各职能部门人员交底,落实根据施工合同确定的目标,依据施工合同指导工程实施和项目管理工作。
项目经理部在施工合同履行期间,应注意收集、记录对方当事人违约事实的证据,作为索赔的依据。
2、项目经理部履行施工合同应遵守下列规定:⑴、必须遵守《合同法》规定的各项合同履行原则。
⑵、项目经理应负责组织施工合同的履行。
⑶、依据《合同法》规定进行合同的变更、索赔、转让和终止"⑷、如果发生不可抗力致使合同不能履行或不能完全履行时,应及时向企业报告,并在委托权限内依法及时进行处置。
3、履行分包合同时,承包人应就承包项目(其中包括分包项目),向发包人负责,分包人就分包项目向承包人负责。
由于分包人的过失给发包人造成了损失,承包人承担连带责任。
4、企业与项目经理部应对施工合同实行动态管理,跟踪收集、整理、分析合同履行中的信息,合理、及时地进行调整。
对合同履行应进行预测,及早提出和解决影响合同履行的问题,以回避或减少风险。
五、合同的变更61、项目经理应随时注意下列情况引起的合同变更:⑴、工程量增减。
⑵、质量及特性的变更。
⑶、工程标高、基线、尺寸等变更。
⑷、工程的删减。
⑸、施工顺序的改变。
⑹、永久工程的附加T作,设备、材料和服务的变更等。
2、合同变更应符合下列要求:⑴、合同各方提出的变更要求应由监理工程师进行审查,经监理工程师同意,由监理工程师向项目经理提出合同变更指令。
⑵、项目经理可根据接受的权利和施工合同的约定,及时向监理工程师提出变更申请,监理工程师进行审查,并将审查结果通知承包人。
6、违约、索赔、争议1、当事人违约责任包括下列情况:⑴、当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合合同约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等责任,而不论违约方是否有过错责任。
⑵、当事人一方因不可抗力不能履行合同的,应对不可抗力的影响部分 (或者全部)免除责任,但法律另有规定的除外。
当事人延迟履行后发生不可抗力的,不能免除责任。
不可抗力不是当然的免责条件。
- 7 -⑶、当事人一方因第三方的原因造成违约的,应要求对方承担违约责任。
⑷、当事人一方违约后,对方应当采取适当措施防止损失的扩大;否则不得就扩大的损失要求赔偿。
2、承包人应掌握索赔知识,依法进行索赔。
3、索赔应当按下列要求进行:⑴、有正当的索赔理由和充足的证据。
⑵、按施工合同文件中有关规定办理。
⑶、认真、如实、合理、正确地计算索赔的时间和费用。
4、施工项目索赔应具备下列理由之一:⑴、发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失。
⑵、因工程变更 (含设计变更、发包人提出的工程变更、监理工程师提出的工程变更,以及承包人提出并经监理工程师批准的变更)造成的时间、费用损失。
⑶、由于监理工程师对合同文件的歧义解释、技术资料不确切,或由于不可抗力导致施工条件的改变,造成了时间、费用的增加。
⑷、发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加。
⑸、发包人延误支付期限造成了承包人的损失。
⑹、合同规定以外的项目进行检验,且检验合格,或非承包人的原因导致项目缺陷的修复研发生的损失或费用。
8⑺、非承包人的原因导致工程暂时停工。
⑻、物价上涨,法规变化及其他。
5、当事人应执行施工合同规定的争议解决办法。
七、合同终止和评价1、合同终止应具备下列条件之一:⑴、施工合同已按约定履行完成。
⑵、合同解除。
⑶、承包人依法将标的物提存。
2、合同终止后,承包人应进行下列评价:⑴、合同订立过程情况评价。
⑵、合同条款的评价。
⑶、合同履行情况评价。
⑷、合同管理工作评价。
以上内容摘自:《建设工程项目管理规范 GB/T50326》第十二章- 9 -。