工程项目银行履约保函格式
工程合同履约保函开具形式
工程合同履约保函开具形式【工程合同履约保函】致:(业主单位名称)关于(工程项目名称)根据(承包商名称)与贵单位签订的编号为(合同编号)的《建设工程施工合同》(以下简称“合同”),我们(银行或保险公司名称),作为(承包商名称)的担保人,特此开立本履约保函,以保证承包商按照合同的规定履行其义务。
一、保函金额本保函的担保金额为人民币(大写)(金额数字),即合同总价的(百分比),用于担保承包商履行合同项下的义务。
二、保函有效期本保函自(开具日期)起生效,至(截止日期)止,除非贵单位提前终止或解除合同,或承包商履行完毕合同项下全部义务。
三、担保范围1. 工程质量:承包商应确保工程质量符合合同要求及相关国家标准。
2. 工程进度:承包商应按合同约定的时间节点完成工程进度。
3. 安全生产:承包商应遵守安全生产法律法规,确保施工现场安全。
4. 环境保护:承包商应执行环境保护标准,减少施工对环境的影响。
5. 其他义务:承包商应履行合同中的其他约定义务。
四、索赔程序如承包商未能履行上述担保范围内的任何一项义务,贵单位有权向我们提出索赔。
索赔时应提供书面索赔通知及相应的证明材料。
我们在收到索赔通知后,将在(时间期限)内进行核实并作出赔付。
五、其他条款1. 本保函一经开立即具有法律效力,任何修改或补充需经双方书面同意。
2. 本保函适用中华人民共和国法律。
3. 因本保函引起的争议,双方应友好协商解决;协商不成时,可提交承包商所在地人民法院诉讼解决。
六、保函失效条件在下列情况下,本保函自动失效:1. 承包商完全履行了合同规定的所有义务。
2. 保函有效期届满且未发生索赔事件。
3. 贵单位书面确认不再需要本保函的担保。
七、签字盖章本保函由我方负责人签字并加盖公章后生效。
担保人:(银行或保险公司全称)法定代表人:(签字)地址:联系电话:日期:。
工程合同履约保函模板范本
工程合同履约保函模板范本【】在工程项目实施过程中,为保证工程质量和进度,甲方(发包方)通常会要求乙方(承包商)提交一份由第三方金融机构出具的履约保函。
这份保函是对乙方履行合同义务的一种担保。
以下是一个典型的工程合同履约保函模板:【范本标题】工程合同履约保函【范本内容】致:[甲方全称]根据[甲方]与[乙方]之间于[合同签订日期]签署的[工程合同名称及编号],我们[金融机构名称](以下简称“担保人”)特此向[甲方](以下简称“受益人”)开立不可撤销的履约保函,保证事项如下:一、保函数量:本保函的担保金额为[具体金额]元人民币,用于确保[乙方]按照[工程合同名称]的规定履行其合同义务。
二、责任范围:若[乙方]未能履行其在上述合同项下的任何义务,包括但不限于工程质量、工期延误等违约情形,[甲方]有权在不事先通知[乙方]和我们的情况下,直接向我们提出索赔,并无需提供其他证明文件。
三、有效期:本保函自[起始日期]起至[终止日期]止有效。
在有效期内,如发生上述担保范围内的索赔事件,受益人可随时向我们提出索赔。
四、索赔处理:我们承诺在收到受益人的书面索赔通知后[规定天数,例如:7个银行工作日]内无条件支付不超过担保金额的款项。
五、其他条款:本保函适用[国家或地区]的法律,并受[国家或地区]法院的管辖。
任何因本保函引起的争议均应提交至[国家或地区]法院解决。
六、附加信息:本保函可通过支付相应的担保费用进行延期,具体事宜须双方另行协商确定。
本保函一经签署,即表明[乙方]同意上述所有条款,并承认本保函是其履行[工程合同名称]义务的有力保证。
担保人:[金融机构全称]法定代表人(签字):地址:[金融机构地址]联系电话:[金融机构电话]传真:[金融机构传真]日期:[保函出具日期]以上模板仅供参考,实际使用时应根据具体情况对条款内容进行适当调整。
保函的格式和内容可能受到所在国家或地区的法律法规影响,因此在撰写保函时应咨询法律专业人士,确保符合当地法律规定。
银行履约保函格式
发包人银行履约保函
致:
鉴于(以下简称“发包人”)已与(以下简称“承包人”)就签订了合同(下称“合同”);
鉴于你方在合同中要求承包人向你方提交下述金额的银行开具的履约保函,作为承包人履行本合同责任的保证,本银行同意为承包人出具本保函。
根据本保函,本银行向你方承担支付人民币(大写)元(RMB ¥元)的责任,并无条件受本担保书的约束。
承包人在合同履行过程中,由于资金、技术、质量或非不可抗力等原因给你方造成经济损失时,在你方以书面形式提出要求得到上述金额内的任何付款时,本银行于日内给予支付,不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明或说明背景、理由。
本银行放弃你方应先向承包人要求赔偿上述金额然后再向本银行提出要求的权力。
本银行还同意在你方和承包人之间的合同条款、合同项下的工程或合同文件发生变化、补充或修改后,本银行承担本保函的责任也不改变,有关上述变化、补充和修改也无须通知本银行。
本保函直至工程竣工验收合格后28天内一直有效。
银行名称:(盖章)
银行法定代表人或负责人:(签字或盖章)
地址:
邮政编码:
日期:年月日。
银行履约保函格式
银行履约保函格式
建设单位名称:
鉴于(下称“承包单位”)已保证下称“建设单位”)工程合同施工、竣工和保修该工程(下称“合同”)。
鉴于你方在上述合同中要求承包单位向你方提交下述金额的银行开具的保函,作为承包单位履行本合同责任的保证金;
本银行同意为承包单位出具保函:
本银行在此代表承包单位向你方承担支付人民币万元的责任,承包单位在履行合同中,由于资金、技术、质量或非不可抗力等原因给你方造成经济损失时,在你方以书面提出要求得到上述金额内的任何付款时,本银行即予支付,不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明背景、理由。
本银行放弃你方应先向承包单位要求赔偿上述金额然后在向本银行提出要求的权力。
本银行进一步同意在你方和承包单位之间的合同条件、合同项下的工程或合同发生变化、补充或修改后本银行承担本保函的责任也不改变,有关上述变化、补充和修改也无须通知本银行。
本保函直至发包人批准竣工移交报告之日一直有效。
银行名称:(公章)
银行法定代表人:(签字、公章)
地址:邮政编码:
日期:年月日。
工程合同履约保函范本
工程合同履约保函范本【工程合同履约保函】致:(甲方名称)敬启者:根据贵公司与(乙方名称)签订的工程合同(合同编号:________),我们(银行或担保机构名称)作为担保人,特此向贵公司提供无条件且不可撤销的履约保证。
本保函是对乙方履行其在上述合同项下的全部责任和义务的一种担保。
一、保函数量:本保函的担保金额为人民币(大写)____________元整(¥___________)。
二、保函有效期:本保函自签发之日起生效,有效期至合同约定的工程竣工验收合格之日后的____天止,或者至贵公司提出索赔通知并由我行确认接受索赔之日止,以先到之日为准。
三、责任范围:在本保函的有效期内,如乙方未能按照合同约定履行其任何一项或多项义务,包括但不限于工程质量、工期延误、支付工程款等,贵公司有权书面通知我行并提出索赔,我行将在收到符合要求的索赔通知后____个工作日内,无条件地向贵公司支付不超过担保金额的款项。
四、保函的变更和终止:本保函未经贵公司和我行双方书面同意,不得擅自变更或终止。
在不影响已提出索赔的条件下,贵公司可以书面通知我行解除或减少保函数量,该通知应当由我行确认接受后方可生效。
五、其他条款:1. 本保函适用中华人民共和国法律。
2. 本保函项下的争议,首先应通过友好协商解决,协商不成的,可提交我行所在地人民法院诉讼解决。
3. 本保函的任何修改、补充均须以书面形式经双方确认后方为有效。
4. 本保函的签发、生效、修改、终止及索赔等相关事宜,均不影响合同其他条款的独立效力。
六、签字盖章:本保函经我行授权代表签字并加盖公章后生效。
担保人:(银行或担保机构全称)法定代表人:(签字)公章:日期:____年____月____日。
建设工程款项履约保函格式
编号:__________建设工程款项履约保函格式第一篇:通用版范文第二篇:中介版范文第三篇:甲方主导版范文第四篇:乙方主导版范文第五篇:纯商业化应用场景版范文甲方:___________________乙方:___________________签订日期:_____年_____月_____日建设工程款项履约保函格式本合同目录一览1. 保函定义与范围1.1 定义1.2 范围2. 保证人信息2.1 保证人名称2.2 保证人地址2.3 保证人联系方式3. 被保证人信息3.1 被保证人名称3.2 被保证人地址3.3 被保证人联系方式4. 保函金额4.1 保函金额数额4.2 保函金额计算方式5. 保函有效期5.1 保函起始日期5.2 保函终止日期6. 保函的启用与暂停6.1 启用条件6.2 暂停条件7. 保函的履行7.1 保证人履行义务7.2 被保证人履行义务8. 保函的修改与终止8.1 修改条件8.2 终止条件9. 保函的索赔与赔付9.1 索赔条件9.2 赔付程序10. 保证人的权利与义务10.1 权利10.2 义务11. 被保证人的权利与义务11.1 权利11.2 义务12. 争议解决方式12.1 协商解决12.2 调解解决12.3 仲裁解决12.4 法律诉讼13. 保函的保管与传递13.1 保管人13.2 传递方式14. 其他条款14.1 违约责任14.2 合同的变更与解除14.3 法律适用14.4 合同的签署与生效第一部分:合同如下:1. 保函定义与范围1.1 定义本保函是由保证人向被保证人发出的,用以保证被保证人在建设工程合同履行过程中,按约定支付款项的书面担保文件。
1.2 范围本保函适用于保证人在工程合同约定的期限和范围内,按合同约定的金额和方式向被保证人支付款项的义务。
2. 保证人信息2.1 保证人名称保证人全称:X工程有限公司2.2 保证人地址保证人地址:X省X市X区X路X号2.3 保证人联系方式保证人电话:3. 被保证人信息3.1 被保证人名称被保证人全称:X建设有限公司3.2 被保证人地址被保证人地址:X省X市X区X路X号3.3 被保证人联系方式被保证人电话:4. 保函金额4.1 保函金额数额保函金额为人民币万元整。
履约银行保函格式
履约银行保函
致:(业主全称)
鉴于(承包人全称)(以下简称“承包人”)与(业主全称)(以下简称“业主”)签订修建(公路项目名称)第合同段合同协议书,并保证按合同规定承担该合同段工程的实施和完成及其缺陷修复,我行愿意出具保函为承包人担保,担保金额为人民币(大写)元(¥元)。
本保函的义务是:我行在接到业主提出的因承包人在履行合同过程中未能履约或违背合同规定的责任和义务而要求索赔的书面通知和付款凭证后的天内,在上述担保金额的限额内向业主支付任何数额的款项,无须业主出具证明或陈述理由。
在向我行提出要求前,我行将不坚持要求业主应首先向承包人索要上述款项。
我们还同意,任何对合同条款所作的修改或补充都有不能免除我行按本保函所应承担的义务。
本保函在担保金额支付完毕,或业主向承包人颁发交工证书之日起失效。
担保银行:(银行全称)(盖章)
法定代表人
或
其授权的代理人:(职务)
(姓名)
(签章)
年月日
1。
工程项目合同银行保函
工程项目合同银行保函[银行名称]保函编号:[编号]日期:[日期]致 [业主公司名称]:关于 [工程项目名称] 的银行履约保函根据 [承包商公司名称](以下简称“承包商”)与贵公司于 [合同签订日期] 签署的编号为[合同编号] 的工程项目合同(以下简称“合同”),我们 [银行名称](以下简称“银行”)特此开立本银行保函,以保证承包商按合同约定履行其义务。
本银行保函的金额为 [保函金额],该金额相当于合同总价的 [百分比]%。
本保函自 [生效日期] 起生效,至 [到期日期] 止,除非根据下文规定提前终止。
在本保函有效期内,如果承包商未能履行合同中的任何义务,包括但不限于工程质量、工期、支付条件等,且经贵公司提出书面索赔,我行将在收到索赔通知后的 [银行处理时间] 个工作日内,无条件地向贵公司支付不超过上述保函金额的款项,以补偿因承包商违约而给贵公司造成的损失。
本保函项下的索赔必须通过以下方式之一提交:1. 贵公司的书面索赔通知,注明索赔原因及索赔金额;2. 法院或仲裁机构的判决书或裁决书副本,以及贵公司的书面索赔通知。
本保函不得转让,未经我行书面同意,贵公司不得将本保函项下的权利和义务转让给任何第三方。
除非贵公司书面同意,本保函的任何修改、补充均需得到我行的书面确认。
本保函的任何修改、补充一经确认,即成为本保函不可分割的一部分,并对双方具有同等的法律效力。
如果承包商完全履行了合同项下的所有义务,本保函将在到期日自动失效。
如果在此之前合同提前终止,本保函也将相应终止,但前提是贵公司应向我行提供解除保函责任的书面证明。
请贵公司妥善保管本保函原件,如有丢失或损坏,我行有权要求贵公司提供相应的证明文件,以便进行补发或其他处理。
此致敬礼![银行名称][银行授权签字人] [银行授权签字人职位] [银行印章]。
银行保函格式(建设工程履约保函)
银行保函格式(建设工程履约保函)第一篇:银行保函格式(建设工程履约保函)建设工程履约保函开具日期:年月日致地址::鉴于贵方与承包人于年月日就工程签订的编号为号的建设工程合同(下称“主合同”)履行需要,应承包人的申请,我行特开立以贵方为受益人、金额不超过人名币(币种)(大写)的履约保函:一、本行无条件地且不可撤销地承诺:一旦贵方向本行提出书面索偿通知,本行将在收到该索偿通知后七个银行工作日内无条件地将贵方索偿的款项一次性付给贵方。
二、三、本保函不得转让,我行对除贵方以外的任何组织或个人不承担担保责任。
本保函自主合同生效之日起生效,有效期至工程竣工验收合格后一个月止。
书面索赔通知必须在上述期限内送达我行,否则我行在该保函项下的责任自动解除。
四、本保函的效力以及本行在本保函项下对贵方承担的义务和责任是完全独立的,并不取决于任何交易、合同/协议、承诺(包括但不限于主合同)的存在或有效性,也不取决于本保函中未列明的任何条款或条件,并且不受对主合同及/或贵方与申请人之间的任何协议所作的任何变更、补充、终止或提前/延迟终止的影响。
工程承包合同按期履行完毕、保函超过有效期或我行的承担义务履行完毕,保函即行失效,请将本保函退回我行注销。
出证银行名称:签公字:_________ 章:银行经办人:联系电话:第二篇:银行工程履约保函格式履约保函编号:致受益人:因(下称“保函申请人”)与你方签订了编号为 /的(合同或协议名称),我行接受保函申请人的请求,愿就保函申请人履行上述合同或协议约定的义务向你方提供如下保证:一、本保函项下我行承担的保证责任最高限额为(币种、金额、大写)元整(下称“保证金额”)。
二、我行在此不可撤销且无条件地为保函申请人在主合同下的所有责任和义务向受益人承担连带担保责任。
三、本保函有效期为以下第 1 种: 1.本保函有效期至年月 2.日止。
/。
四、在本保函的有效期内,如保函申请人违反上述合同或协议约定的义务,我行将在收到你方提交的本保函原件索赔通知后五个工作日内,按照索赔金额但不超出上述保证金额为限向你方进行支付。
工程合同履约保函的格式
工程合同履约保函的格式【标题】工程合同履约保函【】致:[业主公司全称]根据[承包方公司全称](以下简称“承包方”)与贵公司于[合同签订日期]签订的[工程名称]工程合同(合同编号:[合同编号]),我们[担保机构全称](以下简称“担保人”),作为一家依法设立并有效存续的[金融机构类型,如商业银行/保险公司],特此向贵公司提供无条件且不可撤销的履约保证。
1. 保证范围本保函的保证范围包括但不限于以下几个方面:a) 工程质量:承包方应确保工程质量符合合同规定的标准和要求。
) 工程进度:承包方应按合同约定的时间节点完成工程进度。
c) 工程造价:承包方应控制工程成本,确保不超出合同约定的造价。
d) 法律法规遵守:承包方在施工过程中应遵守所有相关的法律法规。
2. 保证金额本保函的保证金额为[保证金额]元人民币,该金额是根据合同约定的履约保证金比例确定的。
3. 有效期本保函自签发之日起生效,有效期至工程竣工验收合格并满足合同约定的所有条件后终止,但最长不超过[保函有效期天数]天。
4. 索赔一旦承包方未能履行合同中的任何一项或多项义务,贵公司有权向我们提出书面索赔。
我们将在收到索赔通知后的[处理时间]个工作日内,无条件地向贵公司支付不超过保证金额的款项。
5. 其他条款a) 本保函适用[国家名称]的法律。
) 本保函的任何修改、补充均须以书面形式经双方同意后方为有效。
c) 本保函项下的权利和义务可以转让,但需得到我们的书面同意。
d) 本保函的解释权归[担保机构全称]所有。
6. 签署本保函由[担保机构全称]的法定代表人或授权代表签字盖章后生效。
[担保机构全称]法定代表人或授权代表签字:盖章:日期:[保函签发日期]。
工程施工履约保函(3篇)
第1篇编号:[保函编号]致:[受益人名称]鉴于[承包人名称](以下简称“承包人”)与[业主名称](以下简称“业主”)于[签订日期]就[项目名称](以下简称“本工程”)签订的施工承包合同(以下简称“基础合同”),为维护基础合同的合法、有效执行,保障业主权益,现由[担保人名称](以下简称“担保人”)向业主出具本工程施工履约保函。
一、担保范围本保函担保金额为人民币[大写]元整(小写:[金额]元),用于担保承包人在本工程实施过程中,严格按照基础合同约定,履行以下义务:1. 按时、按质、按量完成本工程的建设任务;2. 遵守国家有关法律法规和行业标准;3. 维护施工现场的安全、文明施工;4. 严格按照合同约定支付相关费用;5. 其他合同约定的义务。
二、担保期限本保函自[开立日期]起至[基础合同约定完工日期]止,最迟不超过[保函到期日]。
三、担保责任1. 在担保期限内,若承包人未能履行上述义务,导致业主遭受经济损失,担保人将无条件承担相应的赔偿责任;2. 担保人承担的赔偿责任最高不超过本保函担保金额;3. 担保人承担赔偿责任后,有权向承包人追偿。
四、担保条件1. 本保函不得转让、抵押或作为其他担保物的权利凭证;2. 未经业主同意,担保人不得免除或变更本保函的担保责任;3. 业主应在本保函到期前,向担保人提出解除担保的通知。
五、其他1. 本保函的出具和执行,适用中华人民共和国法律;2. 本保函一式两份,承包人和业主各执一份,具有同等法律效力。
担保人(盖章):法定代表人(签字):[日期]第2篇编号:[保函编号]致:[受益人名称]鉴于[承包人名称](以下简称“承包人”)与[业主名称](以下简称“业主”)于[签订日期]签订的[项目名称]施工承包合同(以下简称“合同”),合同编号为[合同编号],根据合同约定,为确保承包人全面、按时、按质完成合同约定的工程内容,现向贵方出具本工程施工履约保函。
一、担保范围1. 本保函担保范围包括但不限于承包人在合同履行过程中,因以下原因导致业主遭受经济损失或合同约定工期延误时,业主根据合同约定要求承包人承担的违约责任和赔偿损失:(1)承包人未按合同约定的时间、质量、数量完成工程内容;(2)承包人未按合同约定进行工程变更、停工、复工等事宜;(3)承包人违反合同约定,导致工程安全事故发生;(4)承包人违反合同约定,导致工程环境污染或生态破坏;(5)承包人违反合同约定,导致工程不符合设计要求或质量标准;(6)承包人违反合同约定,导致工程延期或成本超支;(7)其他因承包人违约导致业主遭受经济损失或合同约定工期延误的情况。
国际工程履约保函格式(银行)简洁版样书
国际工程履约保函格式(银行)简洁版样书一、保函编号:【编号】二、保函签发日期:【日期】三、保函有效期:【有效期限】四、保函金额:【金额】五、受益人:【受益人名称】六、保函申请人:【申请人名称】七、保函开立行:【开立行全称】八、国际工程履约保函内容:尊敬的【受益人名称】:根据【申请人名称】的申请,本行特此开立国际工程履约保函,以保证【申请人名称】按照合同要求履行其在【工程名称】项目中的义务。
一、保函金额:本保函金额为【金额】,以确保【申请人名称】在项目履约过程中的履约义务。
保函金额将根据实际履约情况逐步减少,直至项目完工并受到【受益人名称】的验收。
二、保函有效期:本保函自签发之日起生效,有效期为【有效期限】。
在有效期内,【申请人名称】有义务按照合同要求履行其在【工程名称】项目中的责任。
三、保函责任:1. 本保函适用于【工程名称】项目,保证【申请人名称】履行合同约定的义务,包括但不限于按时交付工程成果物、提供符合要求的材料和设备等。
2. 若【申请人名称】未能按照合同要求履行其义务,【受益人名称】有权向本行提出索赔请求,并提供相关证明文件及合同条款支持。
3. 本行收到【受益人名称】的索赔请求后,将立即调查核实相关情况。
若确认【申请人名称】存在违约行为,本行将根据索赔金额扣除相应保函金额,并在【受益人名称】提供的账户上进行支付。
四、保函索赔程序:1. 【受益人名称】在发现【申请人名称】存在违约行为时,应立即书面通知本行,并提供相关证明文件和合同条款支持。
2. 本行将在收到通知后立即启动调查程序,核实【申请人名称】的违约情况。
3. 若核实结果证明【申请人名称】存在违约行为,本行将根据索赔金额扣除相应保函金额,并在【受益人名称】提供的账户上进行支付。
五、保函解除:1. 在以下情况下,本保函将被解除:a) 【受益人名称】书面通知本行解除保函;b) 【申请人名称】提供了满足【受益人名称】要求的其他担保方式;c) 【工程名称】项目完工并受到【受益人名称】的验收。
工程项目银行履约保函格式精选文档
工程项目银行履约保函格式精选文档TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-履约保函致:黄河勘测规划设计有限公司(以下简称“受益人”)地址:郑州市金水路109号本保函是黄河明珠水利水电建设有限公司(以下简称“承包方”)将与受益人就黄藏寺水利枢纽工程施工第8标段(1号道路工程施工)签订合同(以下简称“合同”)项下的履约担保。
中国银行股份有限公司河南省分行 (以下简称“我行”)以及他的继承人、受让人无条件地、不可撤销地并放弃追索权地,保证支付受益人金额为CNY2248212.74(大写:贰佰贰拾肆万捌仟贰佰壹拾贰元柒角肆分)的款项,并以此约定如下:(1)当承包方未能忠实地履行合同项下的义务及此后合同双方同意的对合同的有效修改、补充和变动(以下简称“违约”),我行将在收到受益人签署并加盖公章的声明承包方违约的书面索赔通知纸质原件及本保函正本纸质原件后,按受益人要求的方式支付给受益人累计总额不超过上述担保金额的款项。
(2)按上述约定支付的金额将是净数,不得扣除现在或将来应付的任何税捐、关税、费用、手续费或任何性质的由任何人加予的保留款。
(3)本保函的规定是我行无条件的、不可撤销的直接义务。
合同条款的修改以及受益人所允许的时间改变或其它任何让步,除非此项变更会减轻我行担保责任,否则不能改变我行在本保函项下的责任。
(4)本保函自开立之日起至受益人颁发缺陷责任期届满通知前一直有效(以下简称“有效期”)。
本保函项下的任何书面索赔通知纸质原件及索赔时需提交的本保函正本纸质原件必须在本保函有效期内我行营业时间结束前送达我行。
(5)本保函不可转让。
担保人:中国银行股份有限公司河南省分行地址:河南省三门峡市崤山东路15号年月日。
工程类合同履约银行保函
工程类合同履约银行保函当然,我可以为你提供一个工程类合同履约银行保函的基本模板。
请注意,这只是一个示例,具体条款应根据实际情况和当地法律进行调整,并且在使用之前应由法律专业人士进行审查和修改。
[银行名称][银行地址][城市,州,邮编][电话][日期][受益人名称][受益人地址][城市,州,邮编]主题:履约银行保函尊敬的 [受益人名称],本函作为 [承包商名称](以下简称“承包商”)与 [项目业主名称](以下简称“业主”)之间签订的 [项目名称] 工程合同(合同编号:[合同编号],以下简称“合同”)的履约保证。
根据合同条款,承包商需向业主提供履约保函,以确保承包商将按照合同规定履行其义务。
因此,我们 [银行名称],作为承包商的担保银行,在此无条件地、不可撤销地向业主保证,如果承包商未能履行合同中的任何条款和条件,我们将在收到业主的书面违约声明后,支付不超过 [保证金额](大写:[保证金额大写])的金额。
本保函的有效期限自 [保函开始日期] 起至 [保函结束日期] 止。
在此期间,未经业主事先书面同意,本保函不得被修改或撤销。
请在以下地址向我们发送任何关于承包商违约的书面声明:[银行联系信息]本保函在上述有效期限结束后自动失效,除非在此之前业主提出了违约声明。
此致,[银行官员姓名][银行官员职位][银行名称]请确保在实际使用前,根据具体合同的细节和要求,对上述模板进行适当的修改和补充。
此外,可能还需要包括一些法律条款,如适用法律、争议解决方式等。
在最终确定保函内容之前,务必咨询法律顾问。
工程合同履约保函
工程合同履约保函---[银行名称][银行地址][联系电话][日期]致:[业主或发包方名称][业主或发包方地址]主题:工程合同履约保函敬启者:鉴于 [承包方名称](以下简称“承包方”)与贵方就[工程项目名称](以下简称“工程”)签订了编号为[合同编号]的工程合同,我们[银行名称](以下简称“担保人”)根据承包方的申请,特此向贵方开立不可撤销的履约保函,具体内容如下:一、保函金额本保函的担保金额为[具体金额]元人民币,用于确保承包方按照工程合同约定的条件和期限完成工程。
二、责任范围1. 如果承包方未能履行合同规定的工程质量、工期等任何义务,导致贵方遭受损失,我们将在收到贵方书面索赔通知后的[具体天数]个工作日内,无条件地向贵方支付不超过保函金额的款项。
2. 如果承包方未能按照合同规定修复或替换不合格的工程,我们也将按照上述条款承担赔偿责任。
三、有效期本保函自[开始日期]起生效,至[结束日期]止,除非贵方在保函有效期内提出书面终止通知,否则本保函将自动失效。
四、索赔程序贵方在发现承包方违约时,应立即书面通知承包方,并给予合理期限以便承包方纠正违约行为。
如果在通知后的[具体天数]天内承包方未能纠正违约行为,贵方可向我们提交书面索赔。
五、其他条款1. 本保函项下的任何支付均不视为承包方对贵方的其他义务的解除。
2. 本保函适用[国家或地区]的法律,并由[管辖法院或仲裁机构]解决任何争议。
3. 本保函未经我们书面同意,不得转让或修改。
请贵方确认本保函内容,并在确认无误后签字盖章。
此致敬礼!担保人:[银行名称]授权代表:[授权代表姓名]签字:______________盖章:______________附件:承包方与业主或发包方签订的工程合同副本---。
工程合同履约金保函样板
工程合同履约金保函样板---[银行名称]地址:[银行详细地址]电话:[银行联系电话]邮编:[银行邮编]保函编号:[编号]日期:[开立日期]致 [业主公司名称]:关于贵公司与 [承包方公司名称](以下简称“承包方”)就 [工程项目名称] 项目签订的工程合同(合同编号:[合同编号]),我们 [银行名称](以下简称“担保人”)根据承包方的申请,特此向贵公司开立不可撤销的履约金保函,具体内容如下:一、保函数量本保函的担保金额为人民币 [担保金额] 元整(大写:[大写金额])。
二、保函有效期本保函自 [保函生效日期] 起至 [保函失效日期] 止有效。
若贵公司与承包方协商一致并书面通知我行延长保函有效期的,我行将予以配合。
三、担保责任1. 我行承诺,如承包方未能履行上述工程合同中的任何义务,导致贵公司遭受损失,贵公司有权向我行提出索赔,我行将在收到贵公司的书面索赔通知后的 [赔付时限] 工作日内,无条件地向贵公司支付不超过担保金额的赔偿金。
2. 贵公司的索赔应当附有证明承包方违约事实的书面材料。
3. 本保函项下的赔偿责任一经履行完毕,本保函自动失效。
四、其他条款1. 本保函项下的任何争议,应首先通过友好协商解决,协商不成的,可提交 [管辖法院或仲裁机构] 解决。
2. 本保函适用中华人民共和国法律。
3. 本保函的任何修改、补充均需以书面形式经双方同意并加盖公章后方为有效。
4. 本保函未经我行书面同意,不得转让。
五、特别声明本保函是根据承包方的申请开立,我行仅承担本保函项下的担保责任,对工程合同的其他条款及履行情况不承担任何责任。
兹此保函,以资凭证。
担保人:[银行名称]法定代表人(或授权签字人):[签字]公章:[银行公章]---。
工程履约保函合同模板
工程履约保函合同模板【工程履约保函合同】甲方(业主):_____________________乙方(承包方):_____________________丙方(担保银行):_____________________鉴于甲方与乙方就__________项目(以下简称“该项目”)达成合作意向,并签订相关建设合同(合同编号:______),为保证乙方履行该合同项下的义务,乙方同意向甲方提交由其开户银行出具的履约保函。
现根据《中华人民共和国担保法》及其他相关法律法规,甲乙丙三方就该履约保函事宜达成如下协议:一、保函数量及金额丙方应乙方申请,同意向甲方出具金额不超过人民币______万元的工程履约保函。
该保函数量应足以覆盖合同约定的履约保证金。
二、保函有效期本保函自签发之日起生效,有效期至该项目竣工验收合格且保修期满后的____天止。
如遇特殊情况需延长保函有效期,应由甲乙双方协商一致后书面通知丙方。
三、保函条件本保函为无条件不可撤销的担保函。
在保函有效期内,一旦甲方提出索赔,丙方应在收到甲方书面索赔通知后的____个工作日内,无条件地向甲方支付不超过保函金额的款项。
四、保函的解除乙方在该项目竣工验收合格后,可向丙方申请解除保函责任。
丙方在确认乙方已履行完毕其在建设合同中的所有义务后,应当解除保函责任。
五、违约责任如乙方未能按照建设合同的规定履行义务,导致甲方提出索赔,丙方未按照本合同约定支付相应款项的,应当承担违约责任,赔偿甲方因此遭受的一切损失。
六、其他条款1. 本合同一式三份,甲、乙、丙各执一份,具有同等法律效力。
2. 本合同自三方签字盖章之日起生效。
3. 因本合同引起的任何争议,三方应友好协商解决;协商不成时,可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
甲方(盖章):_________________ 日期:____年____月____日乙方(盖章):_________________ 日期:____年____月____日丙方(盖章):_________________ 日期:____年____月____日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
工程项目银行履约保函格
式
The following text is amended on 12 November 2020.
履约保函
致:黄河勘测规划设计有限公司(以下简称“受益人”)
地址:郑州市金水路109号
本保函是黄河明珠水利水电建设有限公司(以下简称“承包方”)将与受益人就黄藏寺水利枢纽工程施工第8标段(1号道路工程施工)签订合同(以下简称“合同”)项下的履约担保。
中国银行股份有限公司河南省分行 (以下简称“我行”)以及他的继承人、受让人无条件地、不可撤销地并放弃追索权地,保证支付受益人金额为
CNY2248212.74(大写:贰佰贰拾肆万捌仟贰佰壹拾贰元柒角肆分)的款项,并以此约定如下:
(1)当承包方未能忠实地履行合同项下的义务及此后合同双方同意的对合同的有效修改、补充和变动(以下简称“违约”),我行将在收到受益人签署并加盖公章的声明承包方违约的书面索赔通知纸质原件及本保函正本纸质原件后,按受益人要求的方式支付给受益人累计总额不超过上述担保金额的款项。
(2)按上述约定支付的金额将是净数,不得扣除现在或将来应付的任何税捐、关税、费用、手续费或任何性质的由任何人加予的保留款。
(3)本保函的规定是我行无条件的、不可撤销的直接义务。
合同条款的修改以及受益人所允许的时间改变或其它任何让步,除非此项变更会减轻我行担保责任,否则不能改变我行在本保函项下的责任。
(4)本保函自开立之日起至受益人颁发缺陷责任期届满通知前一直有效(以下简称“有效期”)。
本保函项下的任何书面索赔通知纸质原件及索赔时需提交的本保函正本纸质原件必须在本保函有效期内我行营业时间结束前送达我行。
(5)本保函不可转让。
担保人:中国银行股份有限公司河南省分行
地址:河南省三门峡市崤山东路15号
年月日。