总包与分包单位临时用电协议书

合集下载

临时用电合同协议书

临时用电合同协议书甲方（用电方）：_____________乙方（供电方）：_____________鉴于甲方因工程施工需要临时用电，经双方友好协商，特订立如下合同：一、用电地址及期限1. 用电地址：_________________________________________2. 用电期限：自____年__月__日起至____年__月__日止。

二、用电设施与安装1. 乙方负责提供符合国家标准的临时用电设备，并保证设备的完好无损。

2. 甲方需协助乙方进行现场勘查，并提供必要的安装条件。

3. 安装工作由乙方负责完成，确保所有电气连接正确、安全可靠。

三、电费结算1. 电费标准按照当地相关规定执行，由甲乙双方确认后作为结算依据。

2. 甲方应按月支付电费，逾期未付的，每逾期一日，应向乙方支付千分之五的滞纳金。

四、安全管理1. 乙方应定期检查临时用电设施的安全运行情况，发现问题及时处理。

2. 甲方应遵守安全用电规定，不得擅自改动用电设施。

3. 如遇不可抗力导致电力设施损坏，乙方应及时组织抢修。

五、违约责任1. 若甲方未按约定时间支付电费，乙方有权暂停供电直至收到费用。

2. 若乙方未能保障供电质量或未能及时修复故障，应承担相应赔偿责任。

六、争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过协商解决；协商不成时，可提交至当地仲裁委员会仲裁解决。

七、其他事项1. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

3. 未尽事宜，双方可另行协商补充条款。

甲方（盖章）：_____________ 日期：____年__月__日乙方（盖章）：_____________ 日期：____年__月__日。

临时用电施工合同协议书

临时用电施工合同协议书
甲方（用电方）：_________________
乙方（供电方）：_________________
鉴于甲方需进行___________工程施工，为确保施工期间的电力供应，甲乙双方本着平等自愿、互利互惠的原则，经友好协商，就临时用电事宜达成如下协议：
一、用电地址及容量
甲方施工地点位于_____________，预计用电总容量为____千瓦。

二、用电期限
自____年__月__日起至____年__月__日止。

三、用电费用
1. 电费按照国家相关标准计算，由甲方按时支付给乙方。

2. 如有特殊电价需求，双方另行协商确定。

四、供电设施
1. 乙方负责提供符合国家标准的临时供电设施，并保证其安全可靠。

2. 甲方负责施工现场内的电力线路及设备的安装、维护和保养工作。

五、安全管理
1. 甲方应遵守国家有关电力使用的法律法规，确保用电安全。

2. 乙方有权对甲方的用电情况进行监督检查，并提出合理化建议。

六、违约责任
如一方违反本协议约定，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。

七、其他事项
1. 本协议未尽事宜，由双方协商解决。

2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

3. 本协议自双方签字盖章之日起生效。

甲方代表（签字）：_______ 日期：____年__月__日
乙方代表（签字）：_______ 日期：____年__月__日
注：以上内容仅为范本，具体条款应根据实际情况调整。

在签订正式合同前，建议双方详细阅读并理解所有条款，必要时可咨询法律专业人士。

总包与分包单位临时用电协议书

总包单位与分包单位临时用电管理协议书甲方：项目部乙方：为加强施工现场临时用电安全管理，认真贯彻执行以人为本，坚持安全发展，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，保护职工生产过程中的安全和健康，确保本工程的顺利实施，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46—2005）以及省、市建筑施工安全管理相关规定，签订本协议：一、甲方责任：1.贯彻、执行国家及地方政府有关临时用电安全管理的法律、法规和标准，建立健全施工现场临时用电安全保证体系。

2.负责制定施工现场的安全用电定理制度，定期布置、实施、检查、评价、总结工程的安全用电工作，对总包范围内的施工用电活动进行检查和管理。

3.负责监督乙方管理人员和施工人员的安全用电教育。

负责对乙方的管理人员和施工人员的临时用电情况进行日常监管。

4.负责建立施工现场临时用电安全事故应急救援预案，并定期组织演练。

有权要求乙方建立应急救援体系，落实救援措施，建立救援队伍。

5.甲方应按规定对施工现场的临时用电安全警示标识情况负责监督检查。

6.参与乙方临时用电工程的验收，验收合格后方可使用。

7.施工现场临电总配电箱、二级箱应由甲方负责提供，在合同或承包协议中另有约定的除外。

8.严格执行检查标准，有权对乙方电箱实施检查，对不符合规范的电箱提出整改措施。

9.监督检查乙方所使用的手工电动设备的安全性是否达标。

二、乙方责任：1.负责建立自身的安全用电保证体系，建立健全安全生产规章制度，制定用电安全技术措施并认真组织落实。

2.负责对职工进行临时用电方面的安全教育，并提供合格的临时用电操作人员，并持证上岗。

3.乙方应当服从总承包单位的临时用电安全管理，对其承包工程的安全用电负责。

乙方在使用临时用电过程中发生安全事故的，由乙方承担责任。

4.负责对所属职工在生产过程中的安全用电行为进行管理和监督。

总包、分包单位临时用电供应合同

总包、分包单位临时用电供应合同背景为了满足项目施工过程中总包和分包单位的临时用电需求，特订立本《总包、分包单位临时用电供应合同》（以下简称“合同”）。

1. 定义1.1 总包单位总包单位指项目主办方或授权代表，负责项目总体施工管理和协调的单位。

1.2 分包单位分包单位指被总包单位委托承担项目特定工作内容的单位。

1.3 临时用电设施临时用电设施指为满足项目施工过程中用电需求而设置的临时供电设备和相关设施，包括但不限于发电机、配电箱等。

2. 用电供应2.1 总包单位责任总包单位应按照项目施工进度和分包单位的用电需求，合理安排并提供临时用电设施。

2.2 分包单位要求分包单位应提前向总包单位提出用电需求，并确保其用电需求的合理性和准确性。

2.3 用电设施维护总包单位负责对临时用电设施的维护和保养，确保其正常运行。

3. 付款方式3.1 付款条款双方同意按照以下付款方式进行结算：- 总包单位应按照实际发生用电设施费用，向分包单位开具并支付相应款项；- 分包单位应在收到后的三个工作日内完成支付。

3.2 要求总包单位开具的应包含以下信息：- 抬头；- 编号；- 金额；- 日期。

4. 违约责任4.1 总包单位违约如总包单位未按照合同约定提供临时用电设施，分包单位有权要求返还已付款项，并可以要求额外的赔偿。

4.2 分包单位违约如分包单位未按照合同约定支付费用，总包单位有权暂停或终止临时用电供应，并有权要求分包单位承担相应的违约责任。

5. 争议解决双方在履行本合同过程中发生的争议应通过友好协商解决，协商不成的，提交所在地人民法院解决。

6. 其他本合同自双方签字盖章之日起生效，在履行完毕后自动终止。

---以上为《总包、分包单位临时用电供应合同》的内容摘要，具体细节请查阅实际合同文件。

用电协议模板(精选6篇)

用电协议模板（精选6篇）用电协议模板第1篇为确保工程项目施工顺利进行，保证现场施工人员的人身安全和用电设施安全，经甲乙双方协商，特制定临时用电协议，来约束双方共同坚持的“安全第一，预防为主”的方针，监督管理好施工过程中的各项用电安全工作，预防发生预想不到的安全事故。

甲乙双方不得以任何借口违反本协议条款，以确保安全生产。

协议如下:(一)甲乙双方共同遵循条款1、甲乙双方必须严格执行《建筑工程施工安全防护、场容卫生、环境保护及保卫消防标准》(DBJ01-83-20xx)和《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-20xx)的要求，遵守国家及北京市现行的有关安全生产法律、法规和规范标准。

2、甲、乙双方均对各类施工人员和电工进行安全教育、安全培训的义务，杜绝一切违章行为。

3、甲、乙双方一切工作均以安全第一为出发点，相互采纳安全管理中先进经验和合理化建议，更好的保证施工安全用电安全协议书用电安全协议书。

(二)甲、方的责任及义务1、甲方必须根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-20xx)和《建设工程施工现场安全防护、场容卫生、环境保护及保卫消防标准》(DBJ01-83-20xx)提供合格、有效的a级配电箱,。

2、甲方安全管理的范围为，现场a级配电系统的用电配置，a级配电以下部分由分包单位自行按标准实施安全管理。

(农村山林合作协议书)3、甲方严格检查标准，并有权对乙方区域一切不符合安全要求的配电设施和用电设施实行监督检查，并有权对不符合要求的用电区域实行断电措施，或没收不符合安全用电的设施和设备，有停电权、处罚权和责令整改权。

4、甲方有权对乙方的违章行为，不符合安全要求的电工和不听指令的维修人员给予开除或撤换职务的权利。

5、甲方具有对乙方施工区域用电设施实行工程监控、检查、验收的职责。

(三)乙方责任和义务1、乙方必须严格按《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-20xx)和《建设工程施工现场安全防护、场容卫生、环境保护及保卫消防标准》(DBJ01-83-20xx)对用电设施进行维护和管理2、乙方对临时用电必须由电气工程技术人员负责管理，会同甲方对施工管辖区域内的一、二级配电的管理和维护及检修。

关于安全用电协议书3篇

关于安全用电协议书3篇安全用电协议书篇1甲方：__x建设开发总公司乙方：__x装饰工程股份有限公司为确保工程顺利进行，依据总包与分包安全生产用电协议如下：一、现场临时用电范围：生活区（宿舍、食堂）、施工现场二、甲、乙双方的权力、责任和义务1、甲方负责对现场和生活区的总配电柜二级箱，符合规范标准要求。

2、甲方有权对劳务分包队开关箱（三级箱）以及设施设备进行监督检查，使其设施、设备符合规范要求。

3、生活区配电线路按规范要求做好，保证生活区用电安全。

4、甲方对现场人员和特殊工种的.教育、考核符合实名制管理要求。

三、乙方的权力、责任和义务1、乙方负责在现场使用的二级箱以下线路（三级开关箱）符合甲方以及北京市临电管理规范要求。

2、乙方临电管理人员应符合北京市特殊工行业要求。

3、乙方应对生活区用电管理进行监督、检查、维护。

4、食堂的设施应符合卫生防疫和临电规范要求，电费计量每度为__x元。

5、乙方对现场设置的所有线路、配电箱等不准随意挪动，箱内电气设备禁止随意拆除或损坏，其中包括各类标识签等。

6、活动式动力箱及照明箱必须使用合格的橡套电缆，长度不得超过30米，禁止使用塑铜线或胶紫线，线路不准拖地，严禁使用插线板，手动工具绝缘应良好。

7、禁止非电工压接各类用电设备（如电焊机、振捣棒、打夯机、手提式电动工具及其它设备等）。

8、三级配电箱，配电箱内插座安装牢固，箱体要保持整洁，每次使用完后应及时断电清理，每台用电设备必须有各自的专用开关，严禁用同一个开关控制2台及2台以上的用电设备。

9、行灯局部照明必须采用36V以下安全电压，灯体与手柄应坚固，绝缘良好并耐热耐潮湿。

灯泡必须有金属防护网，线路使用橡套软电缆，手动电动工具应使用Ⅱ类工具和Ⅲ类工具，可不做保护接零，设专用开关箱内设短路，漏电保护装置，开关箱的电源线采用橡套软电缆，敷设与动力活动箱相同。

10、电焊机的一次电源线长度应不大于5米，进线处出必须设置防护罩，二次线宜采用YHS型橡皮护套铜芯多股软电缆，电缆的长度应不大于30米，且双线必须到位，压接应牢固，焊把线应不得有破损、龟裂、断口等现象。

总包、分包单位临时用电管理协议

总包、分包单位临时用电管理协议一、协议背景为了保证工地建设的电力供应和用电安全，确保施工工序的顺利进行，特制定本协议，明确总包单位和分包单位在临时用电管理方面的责任和义务。

二、协议内容1. 临时用电申请和审批1.1 分包单位需要在项目启动前向总包单位提出临时用电申请，并提供详细的用电需求和预计用电负荷。

1.2 总包单位对申请的临时用电进行审批，确认能否满足分包单位的用电需求，并确定分包单位的用电容量限制。

1.3 审批通过后，总包单位和分包单位共同签署临时用电申请表，明确用电容量和使用期限。

2. 电力设备选择和安装2.1 分包单位需要按照总包单位的要求选择并安装符合规范的电力设备，确保安全可靠。

2.2 分包单位必须保证电力设备的合法合规，遵守国家相关电力安全标准和法规。

2.3 分包单位应当委托专业的电工对电力设备进行安装和接线，确保符合电力安全要求。

3. 电力设备管理和维护3.1 分包单位负责电力设备的日常管理和维护，确保设备的正常运行和安全使用。

3.2 分包单位应定期对电力设备进行检查和维修，及时发现和处理电力设备故障。

3.3 分包单位发现电力设备存在安全隐患时，应立即停止使用并及时报告总包单位。

4. 用电安全和防护措施4.1 分包单位必须制定用电安全制度和操作规程，并组织相关人员进行培训和考核。

4.2 分包单位应加强用电安全监督，保证施工现场的用电行为符合规范要求。

4.3 分包单位应采取必要的防护措施，确保电力设备和电线电缆不受损坏和污染。

5. 临时用电费用和计量5.1 总包单位负责临时用电费用的结算和支付，分包单位按照合同约定向总包单位提供用电费用的发票和相关材料。

5.2 临时用电费用的计量方式由总包单位和分包单位协商确定，并在合同中明确记录。

三、协议生效本协议经总包单位和分包单位共同签署并盖章后生效，自（起始日期）起执行。

四、协议变更和解除4.1 本协议的变更须经总包单位和分包单位协商一致，并以书面形式变更协议内容。

总包对分包单位临时用电安全管理协议书

分包单位临时用电安全管理规定项目名称：无锡融创机场路项目总包单位：中兴建设有限公司分包单位：责任人：分包单位严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）、《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB50194-93）及国家、地方、甲方单位等相关法律法规、规范标准、规定等要求，严格执行总包制定的《施工现场临时用电管理规定》并接受总包的监督管理。

1.总包提供施工指定电源点，分包单位负责其二级配电箱以下（包括从二级配电箱接出的电缆）的所有配用电设施，并设置临电负责人，由其负责本单位所有配用电设施的运行、维护、维修管理。

因分包单位配、用电设备、设施、工具、线缆存在缺陷造成的安全事故，由分包单位承担全部责任。

2.分包单位所有配用电设备、设施、工具、线缆必须满足规范及总包要求，如分包单位不按照规定要求配置，总包单位有权禁止入场使用并要求立即整改；如分包单位不按规定要求配置自行提供用电设施而导致的安全事故，由分包单位承担全部责任。

3.分包单位必须在进场前一周必须提交用电申请表，将本单位所需用电总负荷及数量上报总包，经总包单位批准后根据总包制定方案措施由分包单位负责实施。

因未提交用电申请或未经总包批准或批准后不按总包单位制定方案措施实施的，而造成伤亡事故的，由分包单位负全部责任。

4.分包单位在进场后一周内必须负责将本单位临电人员名单及低压电工操作证上报总包方。

分包单位现场所有临电施工人员必须持有效电工操作证上岗，操作证不得作假，不得超过有效期限；无证上岗人员造成的安全事故，由分包单位承担全部责任。

5.未经项目部批准，分包单位不得随意挪动现场临时用电设施，不乱接拉电源。

一经发现，由总包单位按《施工现场临时用电管理规定》处罚。

6.未经项目批准，分包单位不得建筑物、仓库内随意设置220/380V照明、插座等用电设施，如需设置，必须提前向总包单位报请用途及批准后方可设置。

7.分包单位不私自移动、改动现场的一切用电设施、设备和线路。

总包单位与分包单位临时用电管理协议书

总包单位与分包单位临时用电管理协议书
甲方：项目部
乙方：
为加强施工现场临时用电安全管理，认真贯彻执行以人为本，坚持安全发展，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，保护职工生产过程中的安全和健康，
筑法》
（
1.
2.
3.
4.
5.
6.参与乙方临时用电工程的验收，验收合格后方可使用。

7.施工现场临电总配电箱、二级箱应由甲方负责提供，在合同或承包协议中另有约定的除外。

8.严格执行检查标准，有权对乙方电箱实施检查，对不符合规范的电箱提出整改措施。

9.监督检查乙方所使用的手工电动设备的安全性是否达标。

二、乙方责任：
1.负责建立自身的安全用电保证体系，建立健全安全生产规章制度，制定用电安全技术措施并认真组织落实。

2.负责对职工进行临时用电方面的安全教育，并提供合格的临时用电操作人员，并
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.乙方必须加强对宿舍、仓库的临时用电管理并确保安全。

10.乙方的电工作业人员必须配戴合格的劳动防护用品，并懂得正确的佩戴和使用。

11.乙方应当严格执行事故报告制度，发现事故及时向甲方及相关部门报告，并积极组织协调开展救护和工程抢险工作，不得破坏事故现场，隐瞒不报或者延迟报告。

12.乙方人员违反临时用电相关规范及甲方临时用电管理要求，私自接线等造成人身伤害或财产损失的，由乙方承担主要责任。

三、违约：
由于乙方在使用临时用电时引起的火灾、伤亡、物损等临时用电安全事故，造成自身或第三方伤亡和财产损失的，应由乙方承担事故责任和经济赔偿；甲方对发生的
甲方：
时间：。

总包与分包单位临时用电协议规定

总包与分包单位临时用电协议规定1. 背景本协议旨在明确总包与分包单位之间临时用电事宜，确保施工期间用电安全和合理使用。

2. 定义- 总包：指负责整个项目施工的主要承包商。

- 分包单位：指承接总包工程的分部或特定工程范围的承包商。

- 临时用电：指在工地施工期间临时安装的用电设备。

3. 协议内容3.1 用电范围- 总包应提供足够的电力容量以满足分包单位正常施工所需。

- 分包单位应合理使用临时用电，并确保不超过合同规定的用电容量。

3.2 用电安全- 总包和分包单位应共同负责确保临时用电设备的安全使用。

- 临时用电设备应按照相关安全规范进行安装，并定期检查和维护，以确保其正常运行和安全可靠。

3.3 用电费用- 总包对临时用电设备的电费支付负责，包括设备租赁费用和用电消耗的费用。

- 分包单位应按照约定合理使用电力，并配合总包提供用电消耗数据。

3.4 违约责任- 如因分包单位的过度用电或不合理使用而导致电力供应不足或其他事故，分包单位应承担相应的违约责任。

- 如因总包未按时提供足够的电力容量而导致施工延误或其他损失，总包应承担相应的违约责任。

4. 争议解决本协议的解释、执行和争议解决应依照中华人民共和国相关法律法规进行，当事人应友好协商解决。

如协商不成，应提交有管辖权的人民法院解决。

5. 生效和修订- 本协议自双方代表签字盖章之日起生效，并且在项目施工期间持续有效。

- 任何修改和补充都应以书面形式进行，并由双方代表签字确认生效。

以上为总包与分包单位临时用电协议规定内容，双方应严格遵守。

如有违反协议的行为，违约方应承担相应的法律责任。

总包对分包单位临时用电安全管理协议书(2篇)

总包对分包单位临时用电安全管理协议书乙方：为贯彻安全第一、预防为主的方针，明确甲乙双方的临电安全管理责任，切实做好贵安新区贵安小镇中八安置房一期施工二标项目的临电安全管理，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46____25）、《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB50194____93）、地方、公司及本项目的临时用电安全生产管理规定，认真落实安全生产责任制，确保贵安新区贵安小镇中八安置房一期施工二标项目安全管理目标的实现，同时依据甲乙双方合同要求，特签订此临时用电安全管理协议书。

一．说明1.甲乙双方应根据合同及本协议要求，分别认真做好各自的临电安全管理工作，最大限度减少和杜绝各类电气伤亡事故的发生。

2.甲乙双方在履行法律法规要求的安全职责过程中，需要甲乙双方合作共同完成的工作，甲乙双方必须严格按照协议约定的工作程序执行，确保法律法规要求的职责得到落实。

3.甲乙双方依据国家地方法律法规、合同及本协议内容在施工过程中留存的书面记录，做为甲乙双方履行各自安全职责的主要证据。

二．责任划分原则：甲乙双方分别作为独立的法人单位，均必须严格执行有关临电安全的法律、法规、标准、规范要求作为法人单位应当履行的责任，切实加强各自单位临电安全管理工作，健全各自的临电安全管理体系。

三．甲方责任：1.甲方严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46____25）、《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB50194____93）及国家、地方、甲方上级单位等相关法律法规、规范标准、规定等要求，监督现场所有施工单位遵照执行。

2.甲方电气专业人员应熟悉施工现场临时用电的技术、操作、使用、安全等相关知识和要求，定期组织对现场用电线路及设备进行检查。

3.甲方负责提供用电电源及从箱变到二级配电箱的配电系统设施，负责组织临电施工人员按照规范要求安装从箱变到二级配电箱的配电系统，组织其验收并上报电气安全主管部门。

临时用电协议书_1

临时用电协议书临时用电协议书1甲方：乙方：乙方因生产需要，向甲方有偿借电，经甲乙双方协商一致同意，达成以下协议：一、乙方因生产用电借用甲方电源，甲方同意乙方在甲方的配电房接电。

除非双方另有约定，乙方不得擅自改变用途，如有违约甲方可随时单方终止合同。

二、借用期限自年月日起，至年月日止。

若甲方因生产规模扩大或实际用电增加需要，有权以书面形式提前7天通知乙方，可随时解除本合同。

三、乙方不得损坏甲方变电设施设备，不得更改线路，不得另借他人使用。

在借用电期间，乙方需要另行在甲方安装独立电表，另行独立接连电缆电线，电缆电线电表及其他相关设备设施费用均由乙方全部承担。

四、每月号甲方抄记乙方电表并告知乙方，乙方根据用电量按元/度标准及相关电量损耗向甲方交纳电费，缴费日期为。

逾期每日按欠缴金额的5%向甲方交纳滞纳金，在借电期间国家电价标准调整，甲乙双方相应调整借用电费用标准。

五、如乙方超负荷运行或人为操作不当造成变电设备损坏，由乙方承担全部责任，并赔偿甲方经济损失。

六、甲方如因维修、更换变电设备等需要停电，应提前3天通知乙方。

如因不可抗拒因素，而非甲方主观故意停电，造成乙方损失的，甲方不承担任何责任。

七、乙方提交借电保证金元整。

甲方收取保证金后给乙方开收款凭证，保证金用于乙方违约或欠费时抵扣，终止或解除合同时，保证金剩余部分无息退给乙方。

八、借用电期间，综合治理责任及安全等工作，乙方应执行有关部门规定，并承担全部责任和服从甲方监督检查。

乙方所接电线要注意安全，应派专人定期巡查临时用电所存在的安全隐患，并注意用电安全，如发生一切事故均由乙方负责，与甲方无关。

九、如乙方有下列情形之一，甲方可予以停电或单方终止本合同，造成甲乙双方一切损失，均由乙方承担。

（1）擅自转借他人使用；（2）擅自改变变压器的用电用途；（3）欠交电费及乙方应承担费用累计达五日；（4）损坏变压器及附属设备；（5）拒不履行本合同约定义务。

十、本合同未尽事宜，由双方另行协商补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

总包与分包单位临时用电协议协定

总包与分包单位临时用电协议协定该协议协定（以下称为“协议”）由以下签署双方达成，以就临时用电安装和使用事宜进行管理。

1. 介绍在总包单位和分包单位之间进行协作工程时，为确保工程的连续进行，总包单位同意为分包单位提供临时用电，并且双方同意在本协议中规定其权利和义务。

2. 临时用电责任2.1 总包单位同意为分包单位提供必要的临时用电设备和材料，以满足分包单位正常施工所需的电力。

2.2 分包单位有责任负责合理使用临时用电设备，保证其安全和持续运行。

2.3 分包单位在获得临时用电后，应立即进行必要的测试和审核，以确保设备正常工作，并遵守相关法规和标准。

2.4 如发生临时用电设备故障或其他问题，分包单位应立即通知总包单位，并共同协商解决办法。

3. 电费支付3.1 分包单位同意在使用临时用电期间承担相应的电费。

3.2 电费将按照实际使用的电量进行计算，并由总包单位提供相关账单。

3.3 分包单位应在收到账单后的指定时间内支付电费，以保持电力的正常供应。

4. 安全责任4.1 分包单位有责任确保施工现场的临时用电设备和线路符合相关安全要求，以防止电力事故的发生。

4.2 分包单位应提供必要的防护手段和培训，确保员工在使用临时用电设备时安全操作。

4.3 如发生与临时用电相关的事故，分包单位应负起相应的责任，并采取适当的补救措施。

5. 其他条款5.1 本协议从双方签署之日起生效，并在工程完成后自动终止。

5.2 任何一方未能履行本协议的任何规定，应向对方支付相应的违约赔偿。

5.3 双方同意在解决协议争议时通过友好协商解决。

6. 签署本协议由总包单位和分包单位正式授权代表签署，并在签署后生效。

总包单位：签字：____________________日期：____________________分包单位：签字：____________________日期：____________________以上为《总包与分包单位临时用电协议协定》的内容。

总包、分包单位临时用电费用分摊协议

总包、分包单位临时用电费用分摊协议
背景
根据项目需要，总包单位和分包单位需要共同使用临时用电设备，为了明确双方使用临时用电设备所产生的费用分摊责任，特订立本协议。

协议内容
双方同意按照以下条款执行临时用电费用的分摊：
1. 总包单位和分包单位的临时用电设备费用将按照实际用电量进行分摊。

2. 使用临时用电设备期间，双方应共同监测并记录用电量，确保费用分摊准确无误。

3. 费用分摊的周期为每月，费用分摊将在每月底进行结算。

4. 分包单位应按时缴纳其应分摊的费用，如有延迟支付，应支付逾期利息。

5. 如发生临时用电设备故障，导致用电量无法准确记录或产生额外费用，双方应及时协商解决，并根据协商结果进行费用分摊。

6. 本协议的有效期为项目竣工之日起至所有费用结清之日。

附加条款
1. 如其中一方违反本协议的约定，应承担违约责任，并赔偿守约方因此所遭受的损失。

2. 双方同意在协议执行期间保持良好的合作态度，并共同努力解决出现的问题。

本协议一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。

_____________________________
签署日期：___________
总包单位：__________________
分包单位：__________________。

临时用电合同协议书

临时用电合同协议书甲方：（供电方）乙方：（用电方）根据《电力法》、《电力供应与使用条例》、《供电营业规则》等电力法规，为确保临时用电的安全和正常运行，明确双方的权利和义务，经双方协商一致，特订立本临时用电合同协议书。

一、用电项目及期限1.1 乙方因施工需要，向甲方申请临时用电。

1.2 临时用电的期限自____年__月__日至____年__月__日。

二、用电地点及电源2.1 甲方同意在____处向乙方提供临时用电电源。

2.2 乙方应在甲方指定的电源位置进行接电，不得擅自迁移电源。

三、用电负荷及供电方式3.1 乙方临时用电负荷为____千瓦（KW），如有特殊情况需增加负荷，应提前向甲方申请。

3.2 甲方采用____供电方式，确保乙方临时用电的稳定。

四、电费及结算4.1 乙方应按照供电局的标准电价支付临时用电的电费。

4.2 电费的结算周期为一个月，乙方应在每个月的__日前将上一个月的电费支付给甲方。

4.3 乙方逾期不支付电费的，甲方有权停止供电，由此造成的损失由乙方承担。

五、用电安全5.1 乙方应遵守《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）的要求，确保临时用电的安全。

5.2 乙方应定期进行用电设备的检查和维护，确保设备的正常运行。

5.3 乙方在用电过程中发现安全隐患，应立即采取措施予以排除，并及时通知甲方。

六、违约责任6.1 甲方未按照约定提供电源的，应承担违约责任。

6.2 乙方未按照约定支付电费的，应承担违约责任。

6.3 双方违反合同的其他约定，应承担相应的违约责任。

七、争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

八、其他约定8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（供电方）：乙方（用电方）：签订日期：____年__月__日。

施工现场临时用电安全协议书

施工现场临时用电安全协议书在日常生活和工作中，协议与我们的生活息息相关，签订了协议就有了法律依靠。

拟起协议来就毫无头绪？下面是作者整理的施工现场临时用电安全协议书，仅供参考，大家一起来看看吧。

施工现场临时用电安全协议书1总包单位：（以下简称甲方）分包单位：（以下简称乙方）工程名称：为了确保施工现场临时用电安全，防止触电事故的发生，依据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、建设部《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46—20xx）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59—20xx）及《北京市建设工程施工现场安全防护标准》的有关规定。

签定本协议书。

甲方和乙方应当按照各自职责，对建设工程临时用电进行监督管理，严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，保障施工现场临时用电安全。

一、甲方的权利、责任和义务：1、贯彻落实国家及北京市施工现场临时用电的有关规定。

负责对施工现场临时用电进行全面监督、管理，并对施工现场临时用电进行安全检查和指导。

2、甲方对乙方专职电气维护人员进行统一管理，对乙方专职电气维修工作进行监督，甲方有权对违反操作规程和管理规程的行为进行经济处罚。

3、甲方统一组织、安排施工现场中的节约用电工作，对浪费、偷窃电力资源的行为，甲方有权进行经济处罚。

4、负责提供施工电源，并对乙方的使用情况进行监督检查。

5、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备、设施进行监督和检查。

发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方予以整改。

并监督整改落实情况。

6、有权对乙方的特种作业人员的花名册、操作证复印件及培训记录进行存档备案。

未经特种作业培训人员安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。

7、向乙方提供电源时，应与乙方办理交接验收手续。

8、现场发生触电事故时，甲方不负任何责任。

二、乙方的权利、责任和义务：乙方必须指派专职电工，且指派的专职电工的行为代表乙方行为。

1、电气专职人员必须持证上岗，非电气专职人员严禁从事电气作业。

总包对分包单位临时用电安全协议书

总包对分包单位临时用电安全协议书【协议书】甲方：（企业名称）乙方：（企业名称）根据《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规的规定，为确保工作场所临时用电的安全，甲、乙双方经友好协商，达成如下协议：一、协议目的为确保工作场所临时用电的安全，制定本协议，明确各方的权责，预防和减少安全事故的发生。

二、协议范围本协议适用于甲方在施工、装修、维修、检修、设备运输等工作过程中，需要与乙方合作进行临时用电的工地。

三、协议内容1. 甲方在工地上使用临时用电时，应严格按照相关法律法规的规定进行操作，确保临时用电设备的正常运行和用电安全。

2. 甲方应按照规定配备专业电工，并对其进行培训，确保其具备电气安全操作和应急处理的能力。

3. 乙方应按照相关标准和规范，提供符合安全要求的临时用电设备，并在设备启用前进行检查和试运行，确保设备的安全性能。

4. 甲方在启用临时用电设备前，应与乙方进行安全交底，明确电气设备的操作方法、注意事项以及应急处理措施，确保工作人员能够正确操作设备并处理突发状况。

5. 甲方应根据实际需要，合理规划用电负荷，避免过载使用电力设备，防止发生火灾、电击等安全事故。

6. 在临时用电期间，甲方应定期检查和维护设备，及时排除各种可能引发安全事故的隐患，确保设备的正常运行。

7. 甲方和乙方应共同制定应急预案，明确各方在火灾、电气事故等突发情况下的应急处理措施，确保及时、安全地撤离现场和关闭电源。

8. 在使用临时用电期间，甲方和乙方应加强对工地的安全巡查和监督，发现安全隐患应立即采取措施解决，并及时向对方报告。

9. 甲方应将临时用电工作列入安全管理体系，并按要求建立相应的台账和档案，记录用电设备的检查、维护和应急处理情况。

四、协议期限本协议自双方签字之日起生效，有效期为工地临时用电的整个施工、装修、维修、检修、设备运输等工作期间。

五、协议解除1. 甲、乙双方一致同意解除本协议的，应在解除协议前提前书面通知对方。