三通一平工程施工合同协议范本
三通一平施工合同协议书
![三通一平施工合同协议书](https://img.taocdn.com/s3/m/0523d05177c66137ee06eff9aef8941ea66e4b7f.png)
甲方(建设单位):_________________________乙方(施工单位):_________________________根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方拟建项目的三通一平工程(即通水、通电、通路、平整场地)达成如下协议:第一条工程建设内容1.1 通水工程:1.1.1 乙方负责提供潜水泵(5寸18米扬程)一台;1.1.2 乙方负责铺设输水管,总长度为______米。
1.2 通电工程:1.2.1 乙方负责架设线路,总长度为______米;1.2.2 乙方负责提供(型号)变压器一台。
1.3 通路工程:1.3.1 乙方负责新修道路,总长度为______米,包括修整路基、夯实路面;1.3.2 乙方负责整修道路,总长度为______米,包括修整填补旧路基、夯实路面。
1.4 平整场地:1.4.1 乙方负责修整路面,铺筑填充料;1.4.2 乙方负责整平夯实,厚度为______米。
第二条承包方式2.1 合同价款:2.1.1 本合同采用固定单价承包方式,含人工、材料、机械、安全、措施、赶工、深化设计等所有费用;2.1.2 合同总价暂定人民币(大写)______元。
2.2 付款方式:2.2.1 乙方在工程开工前,甲方支付合同总价款的______%作为预付款;2.2.2 工程完工后,经甲方初验合格,支付合同总价款的______%;2.2.3 剩余部分在工程质保期满后无息退还,甲方将上述款项支付到本合同约定的对公账户。
第三条合同工期及进度3.1 开工日期:自______年______月______日起至______年______月______日止;3.2 合同工期历时天数:______天;3.3 乙方应按甲方要求,合理安排施工进度,确保工程按期完工。
第四条双方责任4.1 甲方责任:4.1.1 甲方负责提供施工图纸、施工场地及必要的施工条件;4.1.2 甲方负责办理施工所需的各种审批手续;4.1.3 甲方负责解决施工过程中遇到的问题,确保工程顺利进行。
建设工程施工三通一平合同范本(两篇)2024
![建设工程施工三通一平合同范本(两篇)2024](https://img.taocdn.com/s3/m/a298fa446d85ec3a87c24028915f804d2b1687a2.png)
建设工程施工三通一平合同范本(二)一、总则二、施工范围和要求1.本合同所指建设工程施工三通一平工作包括道路、排水、供水和电力工程。
2.甲方委托乙方进行上述工程的施工,乙方应根据甲方的要求和相关法律法规进行施工,并以高质量、高效率完成工程。
三、施工期限1.乙方应按照工程规划和合同要求,合理安排施工工期,并在合同约定的期限内完成工程。
2.若因甲方原因或不可抗力因素导致工期延误,双方应友好协商,合理延长工期或以其他方式进行补偿。
四、合同价款1.合同价款由甲方根据工程量和价格确定,并在合同签订之日起的五个工作日内支付给乙方。
2.若发生变更或增加工程范围的情况,双方应及时进行价款的调整,并在调整后依照约定的期限内支付。
3.甲方预付给乙方的价款为总价款的百分之二十,剩余价款在工程完工验收后十个工作日内支付。
五、质量保证和验收1.乙方应按照合同约定的质量标准进行施工,确保工程质量符合相关法律法规的要求,并及时修复在质量保修期内出现的质量问题。
2.工程完工后,甲方有权组织专业人员对工程进行验收,验收合格方可支付尾款。
若发现质量问题,乙方应承担相应的修复责任。
六、安全和环保1.乙方施工过程中应严格遵守安全规范,保障施工人员的安全,防止事故的发生。
2.乙方应采取措施保护环境,防止污染,按照相关法规进行环境监测和治理。
七、违约责任1.若任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任,并赔偿对方由此产生的损失。
2.若乙方未按合同约定完成工程或质量不达标,甲方有权解除合同,并要求乙方承担相应的违约责任。
八、争议解决双方在履行本合同过程中发生争议时,应优先通过友好协商解决。
如果协商不成,则可向有管辖权的仲裁机构申请仲裁,最终解决方案应当受到执行。
九、其他本合同自双方盖章之日起生效,终止于工程验收合格并支付最后一笔款项之日。
本合同正本一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):日期:乙方(盖章):日期:建设工程施工三通一平合同范本一、合同背景建设工程施工三通一平合同是在进行建筑工程施工时,为规范各方的权益、明确各方责任以及建立合作关系而签订的法律文件。
三通一平工程施工合同协议范本
![三通一平工程施工合同协议范本](https://img.taocdn.com/s3/m/c36fdd6ff011f18583d049649b6648d7c0c7087e.png)
5.1工程造价为人民币(大写):____元整(小写):¥_____元。
5.2乙方应按照双方确认的工程量清单和单价进行结算。
六、付款方式
6.1甲方分期支付工程款,具体支付方式和时间由双方在补充协议中约定。
6.2乙方完成施工后,经甲方验收合格,甲方应在验收报告出具后____天内支付剩余工程款。
三、工程期限
3.1乙方应按照双方确认的施工计划进行施工,确保本工程在____年__月__日前完工。
3.2乙方如因特殊情况无法按期完工,应提前向甲方提出延期申请,经甲方同意后方可延期。
四、工程质量
4.1乙方应严格按照双方确认的施工图纸、技术规范和标准进行施工,确保工程质量。
4.2工程验收合格后,乙方应承担工程质量保修责任,保修期限按国家相关规定执行。
七、违约责任
7.1乙方如未按期完成工程,应向甲方支付违约金,违约金计算方式为:违约金=工程总价×违约天数×0.1%。
7.2甲方如未按约定时间支付工程款,应向乙方支付滞纳金,滞纳金计算方式为:滞纳金=应付款项×逾期天数×0.1%。
八、争议解决
8.1双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
九、其他约定
9.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
9.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至工程验收合格之日止。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
签订日期:____年__月__日
(注:本合同仅供参考,具体条款请根据实际情况和双方需求进行调整,并在签订前征求法律人士的意见。)
一、工程内容
1.1本工程包括但不限于:场平整、道路铺设、排水系统建设、供水供电设施安装等。
三通一平施工合同范本
![三通一平施工合同范本](https://img.taocdn.com/s3/m/7b46a1685b8102d276a20029bd64783e09127d2a.png)
1.3工程内容:主要包括场地平整、排水工程、供电工程、通信工程等“三通一平”施工内容。
1.4工程规模:__________
1.5工程预算:__________
二、合同金额
2.1本合同的合同金额为人民币(大写):__________元整(小写):__________元。
三通一平施工合同范本
甲方:__________
乙方:_____Байду номын сангаас____
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行三通一平施工的相关事宜,达成如下协议:
一、工程概况
1.1工程名称:__________
10.2本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):__________
乙方(盖章):__________
签订日期:__________
6.3乙方应按照约定时间向甲方提供完整的工程资料。
七、甲方的义务
7.1甲方应按照约定的时间向乙方支付合同价款。
7.2甲方应提供施工所需的相关手续和场地。
八、违约责任
8.1乙方未按照约定的工期完成工程的,应当按照约定的违约金比例向甲方支付违约金。
8.2乙方提供的材料不符合国家及行业相关标准、规范要求的,乙方应承担相应的法律责任。
4.2工程验收合格标准:按照__________(填列的规范、标准等)执行。
五、材料供应
5.1乙方应按照甲方的要求,采购施工所需的材料。
5.2乙方提供的材料应符合国家及行业相关标准、规范要求。
六、乙方的义务
6.1乙方应按照约定的工期完成工程,并保证工程质量。
建设工程施工三通一平合同
![建设工程施工三通一平合同](https://img.taocdn.com/s3/m/adb3d88677a20029bd64783e0912a21614797fd6.png)
建设工程施工“三通一平”合同甲方(发包方):乙方(承包方):根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,经双方友好协商,本着平等、自愿、公平、诚信的原则,就甲方委托乙方进行建设工程施工“三通一平”工程的事宜,达成如下协议:一、工程概况1.1 工程名称:____建设工程施工“三通一平”工程1.2 工程地点:____1.3 工程内容:包括但不限于通水工程、通电工程、通路工程、平整场地等施工内容。
具体工程量及施工要求详见施工图纸及工程量清单。
二、合同价格2.1 本工程合同价格为人民币____元(大写:____元整),包括但不限于人工、材料、机械、安全、措施、赶工、深化设计等所有的费用。
2.2 合同价格内乙方已充分考虑各种环境及技术因素,如因设计变更、工程量增减等导致合同价格变动,双方应按照实际情况进行调整,并签订补充协议。
三、合同的履行3.1 乙方应按照施工图纸、工程量清单及甲方要求进行施工,保证工程质量符合国家及行业标准。
3.2 乙方应按照合同约定的工期完成工程施工。
如因乙方原因导致工程延期,乙方应承担相应的违约责任。
3.3 乙方应严格按照国家及地方有关安全生产的法律、法规和规章进行施工,确保工程施工安全。
3.4 乙方应按照甲方要求提供工程进度报告、工程质量报告等相关资料。
四、合同价款的支付4.1 工程完工后,经甲方初验合格,甲方应支付合同总价款的95%。
4.2 剩余的5%作为质保金,质保期为1年。
质保期结束后,如工程无质量问题,甲方将质保金无息退还乙方。
4.3 甲方支付价款时,应支付到本合同约定的对公账户。
乙方要求付款时,应按照甲方的要求提供合法的正式发票。
五、违约责任5.1 任何一方违反本合同的约定,导致合同无法履行或者造成对方损失的,应承担违约责任,向对方支付违约金,并赔偿因此给对方造成的损失。
5.2 若乙方施工过程中出现质量问题,乙方应负责修复并承担由此产生的费用。
若因乙方原因导致工程安全事故,乙方应承担全部责任。
住宅小区三通一平合同范本
![住宅小区三通一平合同范本](https://img.taocdn.com/s3/m/3a298d75182e453610661ed9ad51f01dc2815734.png)
住宅小区三通一平合同范本《住宅小区三通一平工程合同》甲方(发包方):名称:______________________法定代表人:________________地址:____________________联系方式:________________乙方(承包方):名称:______________________法定代表人:________________地址:____________________联系方式:________________一、工程概况1. 工程名称:[住宅小区名称]三通一平工程2. 工程地点:[具体地点]3. 工程内容:通水:负责将市政供水管道接入小区,并在小区内设置合理的供水设施,确保小区内各用水点正常供水。
通电:负责将市电接入小区,并在小区内设置配电室和配电箱,确保小区内各用电点正常供电。
通路:负责修建小区与外部市政道路连接的道路,以及小区内的主要道路和次要道路,道路标准符合相关规范要求。
场地平整:负责对小区建设用地进行平整,达到设计标高和坡度要求。
二、工程期限1. 开工日期:[预计开工日期]2. 竣工日期:[预计竣工日期]3. 总工期:[工期天数]天三、工程质量及验收1. 工程质量标准:符合国家及地方相关标准和规范要求,确保工程质量合格。
2. 验收方式:工程竣工后,乙方应提交书面验收申请,甲方组织相关部门和人员进行验收。
验收合格后,双方签署验收报告。
四、工程价款及支付方式1. 工程价款:本工程总价款为人民币[大写金额]元(小写:¥[具体金额]元),此价款为固定总价,不因任何因素而调整。
2. 支付方式:合同签订后[具体时间]内,甲方向乙方支付工程价款的[百分比]作为预付款;工程进度达到[具体节点]时,甲方向乙方支付工程价款的[百分比];工程竣工验收合格后[具体时间]内,甲方向乙方支付工程价款的[百分比];剩余工程价款的[百分比]作为质量保证金,在质保期届满后无质量问题时一次性无息支付。
2024版建设工程施工三通一平合同范本
![2024版建设工程施工三通一平合同范本](https://img.taocdn.com/s3/m/833b8a1a30b765ce0508763231126edb6f1a76dc.png)
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方:XXX乙方:XXX2024版建设工程施工三通一平合同范本本合同目录一览1. 合同主体及定义1.1 发包方1.2 承包方1.3 监理方1.4 施工地点1.5 施工内容2. 合同金额2.1 合同总价2.2 预付款2.3 进度付款2.4 竣工结算2.5 价格调整3. 合同工期3.1 开工日期3.2 竣工日期3.3 工期延误3.4 工期提前4. 施工质量4.1 工程质量标准4.2 质量控制4.3 质量异议4.4 质量修复5. 施工安全5.1 安全标准5.2 安全防护措施5.3 安全事故处理5.4 安全生产责任6. 材料设备6.1 材料设备供应6.2 材料设备验收6.3 材料设备保管6.4 材料设备损耗7. 技术交底与变更7.1 技术交底7.2 设计变更7.3 变更费用7.4 变更工期8. 合同的暂停和终止8.1 暂停施工8.2 合同终止8.3 合同解除8.4 违约责任9. 争议解决9.1 协商解决9.2 调解解决9.3 仲裁解决9.4 诉讼解决10. 合同的生效、修改和解除10.1 合同生效10.2 合同修改10.3 合同解除11. 合同的附件11.1 施工图纸11.2 技术规范11.3 材料设备清单11.4 其他附件12. 其他约定12.1 保密条款12.2 知识产权保护12.3 不可抗力12.4 税法规定13. 合同的监督与检查13.1 监理职责13.2 承包方自检13.3 发包方检查13.4 检查结果处理14. 合同的终止与解除14.1 合同终止14.2 合同解除14.3 解除后的权利义务14.4 解除后的结算第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1 发包方为本合同项目的业主或其合法授权的代表,负责项目的投资、组织、管理和监督。
1.2 承包方为本合同项目的施工总承包方或分包方,负责按照合同约定完成施工任务。
1.3 监理方为发包方指定的负责对施工过程进行监督管理的专业机构或个人。
三通一平合同(2篇)
![三通一平合同(2篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/90330c57f011f18583d049649b6648d7c1c708bb.png)
三通一平合同甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________鉴于甲方需进行项目开发,需要乙方完成项目的三通一平工作,甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,经友好协商,达成以下协议:第一条项目内容及范围1.1通路:指按照甲方要求,实现项目区域内道路的铺设或改造,满足项目建设的交通需求。
1.2 通水:指实现项目区域内给水管道的铺设,满足项目建设的用水需求。
1.3 通电:指实现项目区域内供电线路的铺设,满足项目建设的电力需求。
1.4 平整场地:指对项目区域内的土地进行平整,达到项目建设所需的地质条件。
第二条工程期限乙方应按照合同约定的时间节点完成三通一平工作,具体时间双方另行约定。
第三条费用及支付3.1 甲方应支付乙方三通一平的费用,具体金额双方另行约定。
3.2甲方支付费用的方式为:合同签订后支付一部分预付款,工程进度达到约定节点后支付进度款,工程验收合格后支付余款。
第四条工程质量及验收4.1 乙方应确保工程质量符合国家标准和甲方要求。
4.2 工程完成后,甲乙双方应共同组织验收,验收合格后支付余款。
第五条违约责任5.1乙方未能按照约定时间完成工程的,应承担违约责任,具体违约金双方另行约定。
5.2 乙方未能确保工程质量的,应承担修复责任,并赔偿甲方因此造成的损失。
第六条争议解决本合同履行过程中发生的争议,甲乙双方应友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
第七条其他7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
7.2 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(盖章):____________________乙方(盖章):____________________代表(签名):____________________代表(签名):____________________签订日期:____________________三通一平合同(二)甲方(委托方):_______地址:_______联系人:_______联系电话:_______乙方(承包方):_______地址:_______联系人:_______联系电话:_______鉴于甲方需要乙方完成某项目地块的“三通一平”工作,甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,经友好协商,达成以下协议:第一条工程内容1.1 乙方负责完成甲方指定地块的以下工作:(1)水通:接入城市供水管网,确保供水正常;(2)电通:接入城市供电管网,确保供电正常;(3)路通:修建通往地块的道路,确保交通便利;(4)场地平整:对地块进行平整,满足项目施工要求。
2024年度三通一平工程建设项目详细施工协议
![2024年度三通一平工程建设项目详细施工协议](https://img.taocdn.com/s3/m/8533f86b773231126edb6f1aff00bed5b8f37330.png)
2024年度三通一平工程建设项目详细施工协议本合同目录一览1. 工程概述1.1 项目名称1.2 项目地点1.3 工程规模1.4 工程内容2. 合同主体2.1 甲方名称2.2 乙方名称2.3 丙方名称3. 合同金额3.1 合同总价3.2 付款方式3.3 付款时间表4. 施工期限4.1 工程开工日期4.2 工程竣工日期4.3 延期条款5. 施工质量5.1 质量标准5.2 质量监督5.3 质量保修6. 施工材料6.1 材料供应6.2 材料验收6.3 材料储存7. 施工安全7.1 安全措施7.2 安全事故处理7.3 安全培训8. 施工变更8.1 变更程序8.2 变更费用8.3 变更时间9. 合同解除9.1 解除条件9.2 解除程序9.3 解除后的责任10. 违约责任10.1 甲方违约10.2 乙方违约10.3 丙方违约11. 争议解决11.1 争议解决方式11.2 争议解决机构11.3 诉讼管辖12. 合同的生效、变更和终止12.1 合同生效条件12.2 合同变更程序12.3 合同终止条件13. 其他条款13.1 保密条款13.2 知识产权保护13.3 不可抗力14. 合同的附件14.1 工程设计文件14.2 施工图纸14.3 相关法律法规第一部分:合同如下:第一条工程概述1.1 项目名称:2024年度三通一平工程建设项目1.2 项目地点:具体项目实施地点1.3 工程规模:根据实际项目规模进行描述1.4 工程内容:包括道路、供水、供电和土地平整等工程内容的具体描述第二条合同主体2.1 甲方名称:甲方全称2.2 乙方名称:乙方全称2.3 丙方名称:丙方全称第三条合同金额3.1 合同总价:合同总金额,包括各项费用明细3.2 付款方式:支付方式,如银行转账、现金支付等3.3 付款时间表:按照工程进度分阶段付款的具体时间安排第四条施工期限4.1 工程开工日期:具体工程开工日期4.2 工程竣工日期:具体工程竣工日期4.3 延期条款:工程延期的相关规定,包括延期费用、延期时间等第五条施工质量5.1 质量标准:工程质量应符合的国家标准、行业标准和地方标准5.2 质量监督:质量监督机构的名称和监督方式5.3 质量保修:工程质量保修期、保修范围和保修方式等第六条施工材料6.1 材料供应:甲方供应的材料名称、数量、质量标准等6.2 材料验收:乙方对甲方供应的材料进行验收的方式和时间6.3 材料储存:材料的储存条件和储存方法等第七条施工安全7.1 安全措施:施工中的安全措施,包括施工现场的安全防护、消防等7.2 安全事故处理:安全事故的报告程序、处理方式等7.3 安全培训:对施工人员进行安全教育和培训的方式和时间第八条施工变更8.1 变更程序:变更申请的流程,包括申请主体、审批主体、审批时间等8.2 变更费用:变更产生的费用承担方式,如乙方承担、甲方承担等8.3 变更时间:变更施工的时间安排和影响范围等第九条合同解除9.1 解除条件:合同解除的条件,如违约、不可抗力等9.2 解除程序:合同解除的程序,包括解除通知、解除确认等9.3 解除后的责任:合同解除后的责任承担,包括已付款项的处理、已完成的工程等第十条违约责任10.1 甲方违约:甲方违反合同的违约责任,包括违约金、赔偿责任等10.2 乙方违约:乙方违反合同的违约责任,包括违约金、赔偿责任等10.3 丙方违约:丙方违反合同的违约责任,包括违约金、赔偿责任等第十一条争议解决11.1 争议解决方式:争议解决的途径,如协商、调解、仲裁等11.2 争议解决机构:争议解决机构的名称和联系方式11.3 诉讼管辖:诉讼管辖的法院名称和所在地第十二条合同的生效、变更和终止12.1 合同生效条件:合同生效的条件,如双方签字盖章、政府部门批准等12.2 合同变更程序:合同变更的程序,包括变更协议的签订、政府部门批准等12.3 合同终止条件:合同终止的条件,如工程竣工、合同到期等第十三条其他条款13.1 保密条款:合同双方的保密义务、保密内容、保密期限等13.2 知识产权保护:合同中涉及的知识产权的保护措施和责任13.3 不可抗力:不可抗力的定义、处理方式、责任承担等第十四条合同的附件14.1 工程设计文件:附件中包括的工程设计文件的名称、数量、交付时间等14.2 施工图纸:附件中包括的施工图纸的名称、数量、交付时间等14.3 相关法律法规:附件中包括的相关法律法规的名称、数量、交付时间等第二部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件1:工程设计文件详细要求:包括工程项目的平面图、立面图、剖面图、细部图等,需符合国家标准和行业标准。
三通一平的工程合同范本
![三通一平的工程合同范本](https://img.taocdn.com/s3/m/2f0739083a3567ec102de2bd960590c69ec3d8f3.png)
三通一平的工程合同范本第一条工程内容及范围1. 供水:乙方负责将水源引至施工现场,并保证水质、水量满足施工需求。
2. 供电:乙方需确保施工现场有稳定的电力供应,包括临时用电设施的搭建和安全使用。
3. 通路:乙方负责修建连接主要道路至施工现场的道路,确保材料、设备运输畅通无阻。
4. 场地平整:乙方需对施工现场进行必要的平整工作,以满足施工设备的布置和操作。
第二条工程质量标准所有三通一平工作必须符合国家及地方相关法规和行业标准,确保工程质量达到设计要求。
第三条工程进度要求1. 乙方须在合同签订后XX天内完成三通一平工作。
2. 如遇不可抗力因素导致延误,乙方应及时通知甲方,双方协商解决。
第四条合同价款及支付方式1. 合同总价为人民币XXXX元,包含所有三通一平工作的费用。
2. 甲方在合同签订后XX天内支付预付款XX%,即XXXXX元。
3. 剩余款项在三通一平工作完成并经甲方验收合格后XX天内支付。
第五条双方权利与义务1. 甲方有权监督乙方的工作进度和质量,并提出合理建议。
2. 乙方必须按照合同约定的时间、质量完成工程,并对所承担的工作负责。
3. 双方应遵守国家法律法规,不得损害对方利益。
第六条违约责任1. 如乙方未按合同约定完成工作,需支付违约金给甲方,并承担由此造成的损失。
2. 如甲方未按时支付工程款项,应向乙方支付滞纳金,并承担由此造成的损失。
第七条争议解决合同执行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成时,可提交仲裁机构或法院解决。
第八条其他约定本合同未尽事宜,双方可另行协商补充。
第九条生效与终止本合同自双方签字盖章之日起生效,至三通一平工程验收合格且双方结清所有款项后终止。
建设工程施工三通一平合同【范本模板】(二)
![建设工程施工三通一平合同【范本模板】(二)](https://img.taocdn.com/s3/m/7f47304817fc700abb68a98271fe910ef12dae99.png)
建设工程施工三通一平合同【范本模板】(二)一、合同背景本合同约定了建设工程施工三通一平的相关要求和条款,旨在确保施工过程的合规性、安全性和质量保证。
本合同适用于建设工程承包商和业主之间的合作关系,并具有法律效力。
二、合同主要条款2.1 合同双方本合同由建设工程承包商(以下称为乙方)和业主(以下称为甲方)双方共同签订,并且双方均应严格遵守合同条款。
2.2 工程概况甲方已委托乙方进行建设工程施工三通一平项目,包括(具体工程名称和地址)。
2.3 工程内容乙方将按照甲方的要求和设计图纸,完成以下工程内容:(1)三通:指给排水工程,包括给水和排水管线的布置、安装、连接和试压等工作。
(2)一平:指地面平整工程,包括土方开挖、填筑、压实和场地平整等工作。
2.4 工程期限乙方应在本合同生效后的(具体工期)内完成施工工作,并按时交付甲方验收。
2.5 质量要求乙方应保证施工工程符合国家建筑标准和相关法律法规的要求,确保施工质量和安全。
乙方应配备合格的人员和设备,采用符合标准的材料和工艺进行施工。
2.6 施工费用及支付方式甲方应按照合同约定的工程进度和质量验收,按阶段向乙方支付相应的施工款项。
具体的支付方式和金额将在双方签订合同的附件中明确规定。
2.7 违约责任(1)乙方迟延交付工程的,甲方有权要求乙方按照每延期一天支付违约金的方式承担违约责任。
(2)甲方不按时支付施工款项的,应承担相应的责任并支付逾期付款的违约金。
2.8 工程变更和索赔(1)如甲方需要变更工程内容或工期,应提前与乙方协商一致,并签订书面变更协议。
(2)如乙方因甲方的原因无法按时完成施工,甲方应与乙方协商解决,并根据实际情况支付相应的索赔费用。
2.9 质量验收(1)乙方竣工后,甲方有权对工程进行质量验收,验收合格后方可进行结算和交付。
(2)如果发现工程存在质量问题,甲方有权要求乙方进行整改,并参与或委托第三方进行质量检测。
2.10 合同解除(1)如因不可抗力等原因,导致施工无法继续进行,双方可以协商解除合同。
三通一平工程执行细则:2024年施工合同范本
![三通一平工程执行细则:2024年施工合同范本](https://img.taocdn.com/s3/m/48d1839eab00b52acfc789eb172ded630b1c9826.png)
编号:__________三通一平工程执行细则:2024年施工合同范本甲方:___________________乙方:___________________签订日期:_____年_____月_____日三通一平工程执行细则:2024年施工合同范本合同编号_________一、合同主体名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:________________名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:________________二、合同前言2.1 背景和目的鉴于甲方拟实施三通一平工程,为确保工程顺利进行,甲乙双方经友好协商,达成一致,签订本合同。
本合同的目的是明确双方在三通一平工程中的权利和义务,确保工程按照约定的时间、质量和安全标准完成。
2.2 合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规,以及甲乙双方的真实意愿,签订而成。
三、定义与解释3.1 专业术语三通一平:指水、电、路三通及场地平整。
工程:指甲方委托乙方施工的三通一平工程。
3.2 关键词解释(1)水通:指工程范围内的给水、排水系统畅通,满足施工及甲方使用需求。
(2)电通:指工程范围内的电力系统畅通,满足施工及甲方使用需求。
(3)路通:指工程范围内的道路畅通,满足施工及甲方使用需求。
(4)场地平整:指工程范围内的场地达到设计要求的平整度,满足甲方使用需求。
四、权利与义务4.1 甲方的权利和义务(1)甲方负责提供工程所需的资料、图纸、设计文件等,并对资料的准确性、完整性负责。
(2)甲方有权对工程进度、质量、安全等进行监督,并提出合理建议。
(3)甲方应按合同约定支付工程款。
(4)甲方应协调与工程相关的政府部门、企事业单位及个人的关系,确保工程顺利进行。
三通一平工程施工作业合同范本2024
![三通一平工程施工作业合同范本2024](https://img.taocdn.com/s3/m/8cb668f4d0f34693daef5ef7ba0d4a7302766ce6.png)
三通一平工程施工作业合同范本2024本合同目录一览1. 工程概况1.1 工程名称1.2 工程地点1.3 工程规模1.4 工程内容2. 合同双方2.1 甲方名称2.2 甲方地址2.3 甲方联系人2.4 乙方名称2.5 乙方地址2.6 乙方联系人3. 合同工期3.1 计划开工日期3.2 计划竣工日期3.3 工期延误及赔偿4. 工程质量4.1 质量标准4.2 质量监督4.3 质量争议解决5. 工程安全5.1 安全措施5.2 安全事故处理5.3 安全生产责任6. 材料供应6.1 材料种类6.2 材料供应时间6.3 材料质量要求7. 施工费用7.1 工程总价7.2 付款方式7.3 工程变更费用8. 施工设备8.1 设备种类8.2 设备数量8.3 设备保管与维护9. 施工人员9.1 人员数量9.2 人员资质9.3 人员管理10. 合同的变更和解除10.1 变更条件10.2 解除条件10.3 变更和解除的程序11. 违约责任11.1 甲方违约11.2 乙方违约11.3 违约赔偿12. 争议解决12.1 争议解决方式12.2 争议解决机构12.3 诉讼地点13. 合同的生效、变更和解除13.1 合同生效条件13.2 合同变更程序13.3 合同解除程序14. 其他约定14.1 保密条款14.2 知识产权保护14.3 不可抗力14.4 合同的转让14.5 附件第一部分:合同如下:第一条工程概况1.1 工程名称:三通一平工程1.2 工程地点:位于市区街道1.3 工程规模:占地面积平方米,建筑面积平方米1.4 工程内容:包括但不限于土地平整、道路铺设、供水供电设施建设、排水系统建设等第二条合同双方2.1 甲方名称:房地产开发有限公司2.2 甲方地址:市区街道2.3 甲方联系人:X2.4 乙方名称:建筑安装工程有限公司2.5 乙方地址:市区街道2.6 乙方联系人:X第三条合同工期3.1 计划开工日期:2024年X月X日3.2 计划竣工日期:2024年X月X日3.3 工期延误及赔偿:如乙方原因导致工期延误,应按合同总价的 daily 向甲方支付违约金,具体金额双方协商确定。
三通一平工程施工合同协议范本
![三通一平工程施工合同协议范本](https://img.taocdn.com/s3/m/6ab5eeab50e79b89680203d8ce2f0066f53364a4.png)
三通一平工程施工合同协议范本合同名称:“三通一平”工程施工合同甲方:(公司名称),法定代表人:XXX乙方:(公司名称),法定代表人:XXX为了实施工程项目,特提前实施“三通一平”工程。
在签署本合同前,乙方已自行踏勘现场。
本合同价格为固定单价合同,合同价格内乙方已充分考虑各种环境及技术因素。
为此,根据《合同法》及有关法律法规的规定,经双方协商一致达成以下条款供双方共同遵守:第一条:工程建设内容1、三通一平1)通水工程:包括一台潜水泵(5寸18米扬程)和输水管。
2)通电工程:包括架设线路和(型号)变压器一台。
3)通路工程:a、新修道路:包括修整路基、夯实路面。
b、整修道路:包括修整填补旧路基、夯实路面。
4)平整场地:包括修整路面,铺筑填充料,整平夯实,厚度为。
第二条:承包方式1、合同价款承包方式:固定单价承包,含人工、材料、机械、安全、措施、赶工、深化设计等所有的费用。
2、合同总价暂定人民币(大写)(¥元)。
3、工程完工后经甲方初验合格付95%,剩余部分1年质保期后无息退还。
甲方将上述款项支付到本合同约定的对公账户,乙方要求付款时应当按照甲方的要求提供合法的正式。
第三条:合同工期及进度1、开工日期:自年月日起至年月日止。
2、合同工期历时天数:天。
3、为满足本工程工期的要求,乙方承诺采取一切有效措施,满足工期要求。
4、乙方在保证工程质量的前提下,甲方要求按合同规定的完工日期提前完工,按监理人核实的提前天数,甲方可向乙方支付提前完工奖金。
提前完工奖励金计算方法:协商确定。
第四条:甲方的义务和责任1、应遵守与本合同有关的法律、法规,并应承担相应的责任。
2、应按招投标文件中《技术条款》的有关规定,委托监理人向乙方提供现场测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。
3、应委托监理人向乙方提供应由甲方负责提供的图纸。
4、应按合同约定按时支付合同价款。
5、应按国家规定负责统一管理本工程的文明施工、治安保卫、施工作业安全工作。
建设工程施工三通一平合同范本-版
![建设工程施工三通一平合同范本-版](https://img.taocdn.com/s3/m/d105f1cfb8d528ea81c758f5f61fb7360b4c2bc8.png)
建设工程施工三通一平合同范本甲方(委托方):________________乙方(承包方):________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行建设工程施工三通一平(以下简称为“三通一平”)事宜,经友好协商,达成以下合同条款:一、工程概况1. 工程名称:________________2. 工程地点:________________3. 工程规模:________________4. 工程内容:三通一平工程,包括但不限于以下内容:a) 通水:供水管道敷设、泵房建设、阀门井、消防设施等;b) 通电:供电线路敷设、变电所建设、配电室、电缆井等;c) 通路:道路施工、桥梁建设、交通设施等;d) 场地平整:土方开挖、回填、压实、绿化等。
二、合同价款1.本工程合同价款为人民币(大写):________________元整(小写):________________元。
2.上述合同价款已包括三通一平工程所需的材料、设备、劳务、管理、利润、税金等一切费用。
3.乙方应按照甲方的要求和本合同约定完成三通一平工程,并确保工程质量符合国家相关标准和规定。
三、工程期限1. 本工程期限为____个月,自合同签订之日起计算。
乙方应按照甲方的要求和工程进度计划,合理组织施工,确保按期完成工程。
四、支付方式1. 甲方应按照以下约定向乙方支付合同价款:a) 合同签订后____个工作日内,支付合同价款的____%;b) 工程进度达到____%时,支付合同价款的____%;c)工程完工验收合格后____个工作日内,支付合同价款的____%;d)工程保修期满且无质量问题后____个工作日内,支付合同价款的____ %。
2. 上述支付款项均为税前金额,乙方应依法开具增值税发票。
五、工程质量及验收乙方应按照国家相关标准和规定,确保三通一平工程的质量。
三通一平协议书范本
![三通一平协议书范本](https://img.taocdn.com/s3/m/7486edbc6394dd88d0d233d4b14e852458fb39fd.png)
三通一平协议书范本甲方(发包方):法定代表人:地址:联系方式:乙方(承包方):法定代表人:地址:联系方式:一、工程概况1. 工程名称:[项目名称]用地“三通一平”工程2. 工程地点:[具体地点]3. 工程内容及规模:通水:负责将[水源接入点]的水接入项目用地,并按照甲方要求设置相应的供水设施,确保满足项目施工和生活用水需求。
通电:负责将[电源接入点]的电接入项目用地,并按照甲方要求设置相应的变电和配电设施,确保满足项目施工和生活用电需求。
通路:负责修建一条从[外部道路接入点]至项目用地的临时道路,道路宽度不低于[具体宽度]米,路面结构为[具体结构],确保满足施工车辆和人员的通行需求。
场地平整:负责对项目用地进行平整,使其达到甲方提供的设计标高和坡度要求,清除场地内的障碍物和垃圾。
二、工程期限1. 本工程的工期为自本协议签订之日起[具体工期]日历天。
2. 如遇不可抗力或其他不可预见、不可避免的因素,导致工期延误的,经甲方书面同意,工期相应顺延。
三、工程质量及验收1. 乙方应严格按照国家和地方相关标准及规范进行施工,确保工程质量符合要求。
2. 工程竣工后,乙方应书面通知甲方进行验收。
甲方应在接到通知后的[验收期限]日内组织相关人员进行验收。
如验收不合格,乙方应在规定的时间内整改完毕,直至验收合格。
四、工程价款及支付方式1. 本工程的总价款为人民币[具体金额]元(大写:[大写金额])。
此价款为固定总价,不因任何因素而调整。
2. 甲方将按照以下方式支付工程价款:合同签订后[预付款比例]%作为预付款,计人民币[具体金额]元;工程进度达到[进度款支付节点1]时,支付工程价款的[进度款比例1]%,计人民币[具体金额]元;工程进度达到[进度款支付节点2]时,支付工程价款的[进度款比例2]%,计人民币[具体金额]元;工程竣工验收合格后,支付工程价款的[竣工款比例]%,计人民币[具体金额]元;剩余工程价款的[质保金比例]%作为质量保证金,在质保期届满后无质量问题的情况下一次性无息支付。
三通一平工程施工作业协议范本2024版
![三通一平工程施工作业协议范本2024版](https://img.taocdn.com/s3/m/0390082fce84b9d528ea81c758f5f61fb73628bc.png)
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方:XXX乙方:XXX三通一平工程施工作业协议范本2024版本合同目录一览第一条协议主体与工程概述1.1 甲方名称与代表人1.2 乙方名称与代表人1.3 工程名称1.4 工程地点1.5 工程规模与内容第二条工程合同价格2.1 工程总价2.2 价格构成2.3 工程款支付方式2.4 工程款支付时间表第三条工程进度与交付3.1 工程预计开始日期3.2 工程预计结束日期3.3 工程进度计划3.4 工程交付标准第四条乙方责任与义务4.1 施工质量与标准4.2 施工安全措施4.3 施工材料与设备4.4 工程变更处理4.5 工程保修与维护第五条甲方责任与义务5.1 施工场地准备5.2 施工许可与批准5.3 甲方人员现场管理5.4 工程资料提供5.5 工程协调与沟通第六条违约责任与赔偿6.1 乙方违约责任6.2 甲方违约责任6.3 赔偿金额计算方法6.4 违约赔偿处理程序第七条争议解决7.1 争议解决方式7.2 仲裁机构选择7.3 仲裁地点与语言第八条合同的变更与终止8.1 合同变更条件8.2 合同变更程序8.3 合同终止条件8.4 合同终止后的处理第九条保密条款9.1 保密信息范围9.2 保密信息使用限制9.3 保密信息泄露的赔偿第十条合同的生效、修改与解除10.1 合同生效条件10.2 合同修改程序10.3 合同解除条件10.4 合同解除后的处理第十一条不可抗力11.1 不可抗力的定义11.2 不可抗力事件的处理11.3 不可抗力导致的合同变更或终止第十二条法律适用与争议解决12.1 合同适用的法律12.2 争议解决方式第十三条其他条款13.1 合同的书面形式13.2 合同的保管13.3 合同的副本第十四条签字盖章14.1 甲方签字盖章14.2 乙方签字盖章14.3 日期第一部分:合同如下:第一条协议主体与工程概述1.1 甲方名称与代表人甲方全称为:____________________,法定代表人为:____________________。
建设工程三通一平施工协议范本
![建设工程三通一平施工协议范本](https://img.taocdn.com/s3/m/5d1dd5d8dc88d0d233d4b14e852458fb760b3812.png)
建设工程三通一平施工协议范本协议编号:_______甲方(委托方):________乙方(承包方):________根据《合同法》、《建筑法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行建设工程三通一平施工的相关事宜,达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:________2.工程地点:________(1)通水:负责将水源引入施工现场,并确保水质符合国家相关标准;(2)通电:负责将电力线路接入施工现场,并确保电力供应稳定;(3)通路:负责修建施工便道,确保施工期间的交通运输畅通;(4)场地平整:负责对施工现场进行平整,达到施工要求。
二、工程期限1.工程开工日期:_______2.工程竣工日期:_______3.工程总工期:_______天三、工程质量1.乙方应按照国家相关法律法规、施工规范和甲方的要求进行施工,确保工程质量符合相关标准;2.乙方应按照甲方的要求提供施工材料、设备,并确保其质量合格;3.工程施工过程中,乙方应定期对工程质量进行检查,发现问题及时整改;4.工程竣工后,乙方应向甲方提供完整的施工资料,包括但不限于施工图纸、施工记录、验收报告等。
四、工程造价及支付方式1.工程总造价:人民币(大写):_______元整(小写):¥_______元;(1)合同签订后,甲方支付乙方工程总造价的30%作为预付款;(2)工程进度达到50%时,甲方支付乙方工程总造价的30%;(3)工程竣工并验收合格后,甲方支付乙方工程总造价的30%;(4)剩余10%作为质量保证金,待工程竣工满一年且无质量问题后支付。
五、双方权利和义务1.甲方权利和义务:(1)提供施工所需的场地、资料等;(2)按照约定支付工程款项;(3)对乙方施工过程进行监督、检查;(4)配合乙方办理相关手续。
2.乙方权利和义务:(1)按照约定完成施工任务;(2)确保工程质量、安全;(3)配合甲方办理相关手续;(4)遵守国家相关法律法规,合法施工。
2024三通一平建设项目施工责任协议
![2024三通一平建设项目施工责任协议](https://img.taocdn.com/s3/m/8e802c42c381e53a580216fc700abb68a882ad60.png)
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方:XXX乙方:XXX2024三通一平建设项目施工责任协议本合同目录一览第一条项目概述1.1 项目名称:2024三通一平建设项目1.2 项目地点:具体项目地点1.3 项目内容:包括但不限于道路、供水、供电、排水等基础设施建设第二条甲方责任2.1 甲方应提供的条件:提供项目用地、相关审批手续、施工图纸等2.2 甲方应承担的费用:承担项目报批、报建、验收等相关费用2.3 甲方应提供的支持:提供施工期间必要的现场管理、安全保障等第三条乙方责任3.1 乙方应提供的条件:具备相关施工资质、施工人员、施工设备等3.2 乙方应承担的费用:承担施工期间的人工、材料、设备等费用3.3 乙方应提供的支持:提供施工进度计划、质量保证、安全生产等第四条施工进度4.1 施工期限:按照甲方要求确定的施工期限4.2 进度计划:乙方应制定详细的施工进度计划,并报甲方备案4.3 进度调整:如因特殊情况需调整施工进度,乙方应提前通知甲方第五条工程质量5.1 质量标准:按照相关法律法规、行业标准及设计要求执行5.2 质量保证:乙方应建立健全质量保证体系,确保工程质量5.3 质量检查:甲方有权对施工过程进行质量检查,乙方应予以配合第六条安全生产6.1 安全生产要求:遵守国家安全生产法律法规,严格执行安全生产措施6.2 安全生产责任:乙方应承担施工期间的生产安全事故责任6.3 安全生产培训:乙方应对施工人员进行安全生产培训,提高安全意识第七条合同价款7.1 合同金额:双方协商确定的合同金额7.2 支付方式:按照双方约定的支付方式和时间进行支付7.3 支付条件:乙方完成约定的施工内容,并按照甲方要求通过验收第八条违约责任8.1 乙方未按约定完成施工任务的,甲方有权解除合同,并要求乙方支付违约金8.2 甲方未按约定支付合同价款的,乙方有权暂停施工,并要求甲方支付违约金8.3 一方违反合同规定,给对方造成损失的,应承担相应的赔偿责任第九条争议解决9.1 双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决9.2 如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼第十条合同的生效、变更和解除10.1 本合同自双方签字盖章之日起生效10.2 合同的变更或解除应经双方协商一致,并书面确认10.3 合同终止后,乙方应按照甲方要求完成后期工作,并办理相关手续第十一条其他约定11.1 双方应遵守国家相关法律法规,严格执行合同规定11.2 双方应相互配合,共同完成项目施工任务11.3 合同未尽事宜,双方可另行协商补充第十二条合同附件12.1 施工图纸12.2 施工方案12.3 相关法律法规、行业标准等第十三条合同签订地本合同签订地为甲方所在地第十四条合同双方甲方:(甲方全称)乙方:(乙方全称)第一部分:合同如下:第一条项目概述1.1 项目名称:2024三通一平建设项目1.2 项目地点:具体项目地点,位于____省____市____县(市、区)____街道(镇、乡)1.3 项目内容:本项目包括但不限于新建、改建、扩建道路、供水、供电、排水等基础设施建设,具体工程内容详见附件。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
“三通一平”工程施工合同
甲方:
法定代表人:
乙方:
法定代表人:
为了实施工程项目,特提前实施“三通一平”工程,在签署本合同前,乙方已自行踏勘现场,本合同价格为固定单价合同,合同价格内乙方已充分考虑各种环境及技术因素,为此根据《合同法》及有关法律法规的规定,经双方协商一致达成以下条款供双方共同遵守:
第一条工程建设内容
1、三通一平
(1)通水工程:潜水泵(5寸18米扬程)一台、输水管m。
(2)通电工程:架设线路 m,包括(型号)变压器一台。
(3)通路工程:
a、新修道路 m包括修整路基、夯实路面。
b、整修道路 m包括修整填补旧路基、夯实路面。
(4)平整场地:修整路面,铺筑填充料,整平夯实,厚度为。
第二条承包方式
1、合同价款承包方式:固定单价承包,含人工、材料、机械、安全、措施、赶工、深化设计等所有的费用。
2、合同总价暂定人民币(大写)(¥元)
3、工程完工后经甲方初验合格付95%,剩余部分1年质保期后无息退还,甲方将上述款项支付到本合同约定的对公账户,乙方要求付款时应当按照甲方的要求提供合法的正式发票。
第三条合同工期及进度
1、开工日期:自年月日起至年月日止。
2、合同工期历时天数:天
3、为满足本工程工期的要求,乙方承诺采取一切有效措施,满足工期要求。
4、乙方在保证工程质量的前提下,甲方要求按合同规定的完工日期提前完工,按监理人核实的提前天数,甲方可向乙方支付提前完工奖金,提前完工奖励金计算方法:协商确定。
第四条甲方的义务和责任
1、应遵守与本合同有关的法律、法规,并应承担相应的责任。
2、应按招投标文件中《技术条款》的有关规定,委托监理人向乙方提供现场测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。
3、应委托监理人向乙方提供应由甲方负责提供的图纸。
4、应按合同约定按时支付合同价款。
5、应按国家规定负责统一管理本工程的文明施工、治安保卫、施工作业安全工作。
甲方对文明施工的统一管理和协调工作不免除乙方应负的责任。
6、应按环境保护的法律、法规和规章的有关规定统一筹划本工程的环境保护工作,负责审查乙方所采取的环境保护措施,并监督其实施。
7、应协调处理施工场地周围地下管线、临近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作,并承担有关费用。
8、应按合同规定负责办理由甲方投保的保险,负责应由甲方承担的协调工作,应按现行水利水电工程验收规定,组织或主持有关验收工作。
9、有权对乙方的施工进度、质量、安全等事项进行监督检查,必要时要求乙方及时纠正,否则甲方有权单方面解除本合同并另行委托第三方进行施工。
第五条乙方的义务和责任
1、应遵守有关的法律、法规和规章,并承担相应的责任。
2、应在接到开工通知后3日内,按投标文件及时向工地调遣或雇佣人员和调配施工设备、材料进入工地,按施工总进度要求完成施工准备工作。
若乙方未按合同要求按时调遣人员、设备、材料,或擅自变更投标文件中承诺的项目经理,应承担相应违约责任。
3、应认真执行监理人发出的与合同有关的任何指示,严格按监理审批的施工图纸进行施工。
4、应按合同约定及图纸规定的内容和期限,编制施工组织设计、施工措施计划和由乙方负责的施工图纸,报送监理人审批,并对现场作业和施工方法的完备和可靠负全部责任。
5、按有关规定负责办理由乙方投保的保险,应按国家有关规定文明施工,保证工程施工和人员的安全。
6、应遵守环境保护的法律、法规和规章,按有关规定采取必要措施保护工地及其附近的环境,免受因其施工引起的污染、噪声和其它因素所造成的环境破坏和人员伤害及财产损失,避免施工对公众利益的损害。
7、应严格按施工图纸和本合同规定的质量要求完成各项工作,应按监理人的指示为其他人在本工地或附近实施与本工程有关的其它各项工作提供必要的条件。
8、应在工程通过完工验收后5天内完成工地清理并撤退其人员、施工设备和剩余材料。
9、有权要求甲方按照本合同的约定提供图纸并进行技术交底。
10、有权要求甲方按照本合同的约定验收并按时间节点付款。
第六条监理人的职责
1、监理人应履行合同规定的职责。
2、监理人可以行使合同规定的和合同中隐含的权力,若甲方要求监理人在行使某种权力前必须得到甲方批准,则应在合同或补充协议中予以规定,否则监理人行使这种权力应视为已得到甲方的事先批准。
3、监理人负责工程的进度控制、质量控制、投资控制;负责设计变更审核和合同管理;协调建设各方关系;工程分包、工期调整、设计变更等,监理人在作出决定前,应得到甲方的批准;属重大设计变更的,应按行政审批部门批准的设计变更进行控制。
4、总监理工程师是监理人驻工地履行监理职责的全权负责人。
总监理工程师应全面负责甲方委托的监理工作。
组织施工组织设计审查,签发施工图纸、监理文件,组织工程质量检查评定与分部工程验收、隐蔽工程验收,审签工程进度结算资料。
5、监理工程师在总监授权范围内开展监理工作。
6、监理人的指示应盖有监理人授权的现场机构公章和总监或其授权监理人员签名。
第七条质量及安全
1、乙方应在工地配备专职的质量检查人员,建立完善的质量检查制度。
2、乙方应认真履行质量检查职责,详细作好质量检查记录,编写质量检查报表,应及时向监理人提交质量自检报告。
3、监理人有权对全部工程的所有部位及其任何一项工艺、材料和工程设备进行检查和检验,乙方应为监理人的质量检查和检验提供一切方便。
监理人的检查和检验不免除乙方按合同规定应负的责任。
4、乙方负责采购的材料和工程设备,应由乙方会同监理人进行检验和交货验收,验收时应同时查验材质证明和产品合格证书。
5、乙方对施工质量负责。
工程施工质量必须达到合格标准,对施工质量缺陷或施工质量事故,乙方应无条件地按监理人的指示采取有效措施进行整改,直至施工质量达到合格为止,由此产生的费用全部由乙方承担。
6、甲方应负责与当地公安部门协商,建立现场治安管理机构,统一管理全工地的治安保卫事宜,负责履行本工程的治安保卫职责。
7、监理人应按有关法律、法规和规章及本合同的有关规定,检查、监督施工安全工作的实施,审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准,对本工程建设安全生产承担监理责任。
8、乙方对本工程的安全施工负责。
乙方应认真采取施工安全措施,确保工程和由其管辖的人员、材料、设施和设备的安全,防止工地附近建筑物和居民的生命财产遭受损害。
第八条工程计量与结算
1、计量
(1)本合同的计量单位,均采用国家法定的计量单位。
(2)本合同《工程量清单》中所列的工程量是合同的估算工程量,结算的工程量应是乙方实际完成的并按有关计量规定计量的工程量。
(3)工程量的计量必须经甲方、乙方、监理人三方代表签字认可。
(4)完工结算
在本合同工程移交证书颁发后的28天内,乙方应按监理人批准的格式提交一份完工付款申请单(一式四份),并按要求附详细证明文件,监理人应在28天内完成复核,并出具完工付款证书报送甲方审批。
甲方应在收到上述完工付款证书后的60天内完成审批并支付给乙方,若甲方不按期支付,则应支付逾期付款违约金给乙方,并支付拖欠工程款的利息(利息不超过银行同期贷款利率)。
(5)最终结清
乙方在收到按规定颁发的保修责任终止证书后的28内,按监理人批准的格式向监理人提交一份最终付款申请单(一式4份)和结清单,监理人应在14天内完成复核,出具一份最终付款证书报甲方审批,甲方审查监理人提交的最终付款证书后,若确认还应向乙方付款,则应在收到该证书后的42天支付给乙方。
若确认乙方应向甲方付款,则甲方应通知乙方,乙方应在收到通知后的42天内付还甲方。
第九条工程验收
1、甲方应按现行的水利水电工程验收规程及时主持或组织工程的各项验收。
2、乙方应在接到监理人的指示后10天内提交应由乙方负责的验收资料。
3、无论是甲方原因或是乙方原因,造成工程在具备验收条件时不能及时进行完工验收或竣工验收的项目,责任方要承担工程保管费用。
第十条违约责任
1、双方均应按照本协议的约定诚实信用的履行,若乙方逾期提供评估结果的,甲方有权扣除日万分之五的费用作为违约金,逾期提供有效的评估结果超过10日的,甲方有权单方面解除本协议并不承担任何责任,乙方应当退还已收取甲方的任何费用。
2、若甲方逾期支付费用的,应支付日万分之五的费用作为违约金给乙方。
第十一条其他事项
1、如发生争议,双方应协商解决,另行签订的补充合同与本合同具有同等效力。
如协商不成,可向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼,如无其他特别约定,败诉方应当承担因此而产生的诉讼费、律师费、鉴定费、交通费等因主张本协议约定的权利而产生的一切合理费用。
2、甲方与乙方签署合同及附件之前,已要求乙方详细阅读本合同及附件,不理解之处经乙方询问后已得到甲方完全充分的说明,乙方承诺已经完全理解并认可本合同的所有约定。
3、本合同正文为打印文本,如双方对此合同有任何修改及补充均应另行签订补充合同。
合同正文中任何非打印的内容,除非经双方确认,均不产生约束力。
本合同一式两份具有同等效力,双方各执一份。