工程施工索赔管理办法

合集下载

施工工程索赔制度内容包括

施工工程索赔制度内容包括

施工工程索赔制度内容包括一、施工工程索赔的种类1. 合法索赔:指按照合同约定或相关法律规定,施工方因无法按时完工或者完成工程后出现一定质量问题,合同约定了索赔条件和赔偿标准。

2. 非法索赔:指施工方无故索赔、超出合同范围的索赔、捏造事实的索赔等,严重影响双方的合作关系和工程进度的正常进行。

3. 协商解决和仲裁裁决:在发生索赔纠纷时,双方应首先进行协商,如无法达成一致意见,可以通过仲裁机构或法院进行仲裁解决。

二、施工工程索赔的程序1. 提出索赔申请:当施工方发现工程无法按时完工或者出现了质量问题时,应及时向业主提出索赔申请,并提供相关证据和资料。

2. 审查申请:业主收到索赔申请后,应认真审查申请材料,核实索赔事实和合法性,进行初步评估和处理。

3. 协商解决:双方应尽量在协商解决的原则下,达成一致意见,协商解决索赔问题,保障双方的权益。

4. 仲裁解决:如双方无法在协商解决中达成一致意见,可通过仲裁机构或法院进行仲裁解决,最终获得裁决结果。

5. 执行结果:一旦获得仲裁或法院的裁决结果,双方应按照裁决结果执行,保障索赔问题的合法性和有效性。

三、施工工程索赔的注意事项1. 确定索赔责任:在提出索赔申请时,应明确索赔责任的归属,确保索赔的合法性和有效性。

2. 提供证据资料:在提出索赔申请时,应提供充分的证据和资料,以确保索赔事实的真实性和可靠性。

3. 协商诚信:在协商解决索赔问题时,双方应本着诚信原则,认真协商解决问题,取得双方满意的结果。

4. 遵守裁决结果:一旦获得仲裁或法院的裁决结果,双方应遵守裁决结果,确保索赔问题得到有效解决。

四、施工工程索赔的优势和不足1. 优势:建立施工工程索赔制度,有利于维护双方的合法权益,促进工程建设的有序进行,确保工程质量和进度的顺利达到目标。

2. 不足:在实际操作中,施工工程索赔制度可能存在索赔事实难以确定、协商解决困难、执行裁决效力不足等问题,需要不断完善和提高。

总之,施工工程索赔制度对于维护双方合法权益、促进工程建设的顺利进行具有积极意义。

工程变更索赔管理办法

工程变更索赔管理办法

附件工程变更、索赔管理办法第一章总则第一条工程变更、索赔是指承包人由于非自身原因发生合同规定之外的工作或损失而要求发包人对其进行费用和时间补偿的活动,是工程项自管理的一项重要内容.为了加强施工过程中的工程变更、索赔管理,维护企业的合法权益,充分调动变更、索赔人员的工作积极性,确保工程项目的经济效益,制定本办法。

第二条本办法适用于公司所属的工程项目经理部及附属单位。

第二章职责分工第三条按照公司及公司所属项目经理部分级管理.第四条公司计量合同部负责制定工程变更、索赔管理办法,指导、监督变更、索赔工作,审核工程变更、索赔奖励申请,培养变更、索赔管理人才,促进公司变更、索赔管理水平的提高,并指导、检查、督促项目经理部做好工程变更、索赔工作。

第五条公司项目策划组负责项目变更、索赔的总体策划工作;项目经理部是工程变更、索赔工作的主要实施单位。

项目经理、总工是工程变更、索赔工作的第一责任人,负责组织、领导项目经理部技术、计合、物资、机械、财务等部门开展变更、索赔工作。

第六条公司经营开发部门及项目策划组职能采用不平衡报价是工程变更设计获得施工利润的基础和有效途径,是中标后增加合同额和效益的主要方法。

经营开发部门在投标时应考虑将来可能发生变更、索赔的问题.在仔细研究招标文件、全面查勘施工现场的基础上,对可能发生变化的工程项目、工程量和索赔机会进行预测,编制投标书、投标单价和最终报价时,在总报价确定的情况下,对可能出现工程变更和新增工程,要预先进行单价调整,特别是工程量清单中有误或量差大的支付项目,为中标后获得较有利的计量收入打下基础.公司项目策划组职能:对项目进行详细调查,认真研究招标文件(通用条款、专用条款),对照施工图纸和招标图纸,确定对项目有利的变更点,给项目提出具体的变更方案、变更方向,或可能出现的不利于变更、索赔的因素。

从公司总体策化上指导项目完成变更、索赔工作。

第三章工程变更、索赔的控制要点第七条工程项目变更设计1。

施工项目的工程索赔管理

施工项目的工程索赔管理

【 键 词 】 FD C合 同条件 关 II
的法律规定 ,则 合 同对 双 方郝 难 以形 成约束 。这样 合 同
1 引言
随 着 改 革 开 放 和 社 会 主 义 市 场 经 济 不 断 深 化 ,在 T
程 承 包 领 域 ,工 程 项 日 由 计得 不 到 保 证 ,不 会 有 正 常 的 _ 会 济 秩 序 。 索 赔 } 十 能 对 违 约 者 起 警 戒 作 用 ,使 它 考 虑 到 违 约 的 后 果 . 以尽 量 避免违约事件发生 。 ( )它 是 落 文 和 调 整 合 同 双 方 经 济 责 、 权 、 利 关 系 2
种情况 。索赔仅 仅是 要求 对 实际 损失 的补 偿 ,没 有任 何
惩 罚 的性 质 。
2 某 水 电站 工 程 简 况
某 水 电 站 位 于 四 川 省 境 内 ,足 流 域 悌 级 水 电 开 发 的 I
龙 头 ( 库 ) 电站 。 枢 纽 南 沥 青 混 凝 士 心 墙 堆 石 坝 、左 水
同 责 任 就 不 能 体 现 , 合 同 双 方 的 责 、 权 、 利 火 系 就 不
平衡。
展为工程管理 方 式 ,F D C合 同条件 得 到越 来越 多的 使 II
用 。_ 程 索 赔 最 早 是 南 1 1 成 立 的 同 际 T 程 师 联 合 会 I 9 3年 提 出的 .而 在 同 内 水 利 水 电 工 程 管 理 中 ,正 式 提 出 和 承 认 索 赔 是 在 19 97年 1 O月 1日正 式 实 行 的 电力 _ 业 部 、水 T = 利 部 、国 家 工 商 行 政 管 理 局 联 合 颁 发 的 《 利 水 电 土 建 水
的 手 段 。有 权 利 ,有 利 益 , 同 时 又 心 承 担 卡 应 的 经 济 责 ¨

工程费用索赔管理方案

工程费用索赔管理方案

工程费用索赔管理方案1、项目监理部处理费用索赔的依据:①国家有关的法律、法规和工程所在地的地方法律、法规。

②本工程的施工承包合同文件(除合同的明示条款外,还应考虑合同的暗示条款)。

③国家、部门和地方有关的标准、规范和定额。

④施工承包合同履行中与索赔事件有关的凭证材料。

2、当承包单位提供费用索赔的理由同时满足以下条件时,项目监理部应予以受理:①索赔事件造成了承包单位直接经济损失。

②索赔事件是由于非承包单位的责任发生的。

③承包单位已按照施工承包合同规定的期限和程序提出索赔要求。

3、承包单位向建设单位提出费用索赔,项目监理部应按下列程序处理:①承包单位在施工合同规定的期限内向项目监理机构提交对建设单位的费用索赔意向通知书。

②总监理工程师指定专业监理工程师收集与索赔有关的资料。

③承包单位在承包合同规定的期限内向项目监理机构提交对建设单位的费用索赔申请表。

④总监理工程师初步审查费用索赔申请表,符合规范规定的条件时予以受理。

⑤总监理工程师进行费用索赔审查,并在初步确定一个额度后,与承包单位和建设单位进行协商。

⑥总监理工程师应在施工合同规定的期限内签署费用索赔审批表,或在施工合同规定的期限内发出要求承包单位提交有关索赔报告的进一步详细资料的通知、待收到承包单位提交的详细资料后,按本条的上述第④、⑤、⑥款的程序进行。

4、当承包单位的费用索赔要求与工程延期要求相关联时,总监理工程师在做出费用索赔的批准决定时,应与工程延期的批准联系起来,综合做出费用索赔和工程延期的批准决定。

5)、由于承包单位的原因造成建设单位的额外损失,建设单位向承包单位提出费用索赔时,总监理工程师在索赔报告后,应公正地与建设单位进行协商,并及时公正地做出批准决定。

施工单位索赔规章制度内容

施工单位索赔规章制度内容

施工单位索赔规章制度内容第一章总则第一条为规范施工单位的索赔行为,保障项目的正常进行,特制定本规章。

第二条本规章适用于所有承揽工程的施工单位。

第三条施工单位应遵守法律法规、合同约定及相关工程管理规定,合理、合法提出索赔。

第四条施工单位应遵守诚实信用原则,严格执行索赔程序,不得采取欺诈、虚假索赔行为。

第五条施工单位应建立健全索赔管理制度,设立专门的索赔部门负责索赔事务。

第六条施工单位应加强内部管理,提高工程施工质量,减少索赔发生的可能性。

第二章索赔的种类第七条施工单位可以根据项目实际情况提出以下种类的索赔:(一)施工变更索赔:指在施工过程中,因为合同变更、设计变更、不可抗力等原因导致施工单位额外承担的费用或损失。

(二)工期索赔:指因为业主方提供的工程条件不符、材料延误、审批延误等原因导致施工单位延误工期而产生的损失。

(三)质量索赔:指因施工单位质量不合格导致的返工、修理、赔偿等费用。

第八条施工单位提出索赔时,应根据具体情况选择适当的索赔种类,并提供必要的证据和资料加以证实。

第九条施工单位应根据合同和相关规定,履行索赔程序,保证索赔合法有效。

第三章索赔程序第十条施工单位提出索赔前,应先进行内部审查和论证,确保索赔理由充分、合理。

第十一条施工单位应按照合同规定的索赔程序向业主提出索赔申请,并说明索赔的依据、证据和具体要求。

第十二条业主应在收到索赔申请后,按合同约定的时间限制内给予答复,明确是否接受、拒绝或需要进一步协商。

第十三条如业主接受施工单位的索赔申请,应及时支付索赔款项,并尽量减少对项目工期和质量的影响。

第十四条如业主拒绝施工单位的索赔申请,双方可以协商解决,如无法达成一致意见,可通过法律途径解决。

第十五条施工单位应及时跟踪索赔处理的进展,确保索赔问题得到有效解决。

第四章索赔的管理和监督第十六条施工单位应建立健全索赔管理制度,明确各部门的职责和流程,加强内部协调和沟通。

第十七条施工单位索赔部门应定期对索赔事务进行检查和评估,及时发现问题并加以处理。

如何有效管理总包工程中的索赔

如何有效管理总包工程中的索赔

如何有效管理总包工程中的索赔在总包工程中,索赔是一个常见但又复杂的问题。

它不仅会影响工程的进度和成本,还可能对项目各方的关系产生负面影响。

因此,有效管理总包工程中的索赔至关重要。

首先,我们需要明确什么是索赔。

索赔是指在工程合同履行过程中,合同一方因对方未履行或未正确履行合同所规定的义务,或者出现了应由对方承担的风险而遭受损失时,向对方提出的补偿要求。

索赔可以是工期索赔,要求延长项目的工期;也可以是费用索赔,要求对方赔偿额外的费用支出。

那么,为什么会产生索赔呢?常见的原因包括合同条款不清晰、设计变更、工程进度延误、不可预见的地质条件、业主指令增加工作内容等。

例如,合同中对某些工作范围的界定模糊,导致双方在施工过程中对责任的划分产生分歧;设计变更可能导致施工方案的调整和材料的重新采购,增加了施工成本;工程进度延误可能是由于业主提供的施工条件不满足要求,或者施工方自身的管理不善等。

为了有效管理索赔,第一步是建立完善的合同管理体系。

合同是索赔的依据,因此在签订合同时,要确保合同条款清晰、明确,对可能出现的风险和责任有合理的划分。

对于一些重要的条款,如工程范围、工期、质量标准、价格调整机制、违约责任等,要进行详细的约定。

同时,要注意合同语言的准确性和严谨性,避免产生歧义。

在项目实施过程中,要做好文档管理工作。

这包括收集和整理与工程有关的各种文件、资料,如设计图纸、施工方案、变更通知、会议纪要、往来函件等。

这些文档是证明索赔事件发生和计算索赔金额的重要依据。

如果没有充分的证据支持,索赔很难得到认可。

因此,项目管理人员要有意识地保存相关文档,并建立有效的文档管理系统,确保能够及时、准确地找到所需的文件。

及时发现和处理索赔事件也是关键。

一旦出现可能导致索赔的情况,相关人员要迅速做出反应,分析事件的原因和影响,并按照合同的规定及时向对方提出索赔意向通知。

如果拖延时间过长,可能会导致证据的丢失或者超过索赔的时效,从而使索赔失去机会。

工程索赔管理办法

工程索赔管理办法

工程索赔管理办法工程索赔是指在建设工程项目中,由于各种原因导致工程方或承包商承担额外费用的申请和处理过程。

为了确保工程的顺利进行和各方利益的平衡,必须建立一套科学、公正、合理的工程索赔管理办法。

本文将就工程索赔的定义、索赔的原因、索赔的程序以及索赔的实施等方面进行讨论,以期为相关方提供一些借鉴。

一、工程索赔的定义工程索赔是指工程方或承包商基于合同约定,在工程建设过程中由于各种原因导致费用增加或造成经济损失的申请和处理过程。

这些原因包括但不限于施工变更、工期延误、设计变更、原材料价格上涨、政策调整等。

工程索赔是合同履行过程中的一种合法权益保障方式。

二、工程索赔的原因1. 施工变更:由于工程设计、质量要求等方面的变更,导致施工中需要额外投入人力、物力、财力或时间,造成费用增加和经济损失。

2. 工期延误:由于不可抗力、政策调整、材料供应等因素导致工程进度无法按时完成,导致额外的监理费用、施工成本增加以及经济损失等。

3. 设计变更:由于工程方案、设计文件的调整或不完善,导致施工中出现问题,增加施工难度和成本,从而产生额外费用。

4. 原材料价格上涨:由于原材料供应市场的波动,导致工程施工期间原材料价格上涨,造成成本增加和经济损失。

5. 政策调整:由于国家政策、法规的变化,导致工程建设中需要调整方案或采取额外措施,增加了施工成本和费用支出。

三、工程索赔的程序1. 索赔申请:工程方或承包商在发现索赔事由后,应尽快向对方提出索赔申请,详细陈述索赔的原因、依据以及索赔额度等,并提供相关证据和资料。

2. 验证和审批:对方收到索赔申请后,应及时开展调查核实工作,并与工程方或承包商进行沟通协商。

经双方协商一致后,进行索赔的审批和签订索赔协议。

3. 合同履行:根据索赔协议,对方应按约定时间和金额进行支付或补偿,确保双方权益的平衡和合同的履行。

4. 纠纷解决:如在索赔处理过程中出现争议,双方可以通过友好协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。

施工中的变更管理与索赔规定

施工中的变更管理与索赔规定

施工中的变更管理与索赔规定在施工过程中,变更管理与索赔的规定起着关键的作用。

合理、有效地管理变更事项并解决索赔问题,不仅有助于保证工程进展顺利,还能促进参与方之间的合作与沟通。

本文将就施工中的变更管理与索赔规定进行探讨。

一、变更管理1.1 变更定义变更是指在施工过程中,由于各种原因导致施工内容、进度、质量等方面需要进行修改或调整的情况。

常见的变更包括设计变更、施工方法变更、材料供应变更等。

1.2 变更管理原则(1)及时沟通:各参与方应及时沟通并协商解决变更事项。

变更提出后,应立即通知相关方,并就变更影响、变更方式等进行充分沟通。

(2)书面确认:变更事项必须以书面形式确认,以确保各方对变更内容和效果有一致的理解。

书面确认应包括变更原因、变更内容、影响范围、变更后的工期和费用等。

(3)公平合理:变更管理应坚持公平合理的原则,不能对某一方进行不公平的压力和限制。

在变更管理过程中,应确保各方的合法权益得到保护。

1.3 变更管理步骤(1)变更需求提出:任何一方在发现施工中需求变更时,应及时提出变更需求,并附上变更的理由和相关资料。

(2)变更评审:主要参与方对变更需求进行评审,评估变更的必要性、影响性和可行性。

评审结果应以书面形式记录,并通知变更提出方。

(3)变更协商:在评审结果确认后,各方进行变更协商。

协商内容包括变更的具体内容、影响范围、工期和费用等。

(4)变更确认:经协商达成一致意见后,变更事项以书面形式确认,并由相关方签字确认。

二、索赔规定2.1 索赔定义索赔是指在施工合同中,由于一方的行为或事件导致另一方遭受损失,受损方要求赔偿的行为。

常见的索赔原因包括施工延期、设计变更、材料供应问题等。

2.2 索赔管理原则(1)合同依据:索赔要基于合同约定进行,在索赔前应对合同进行仔细分析,明确索赔的合法性和依据。

(2)实事求是:索赔要基于实际情况,真实、准确地统计和证明索赔的损失。

(3)及时提出:索赔方应及时提出索赔要求,以避免过期索赔或无法充分证明索赔损失。

建设工程施工合同管理办法(关于变更与索赔的规定)

建设工程施工合同管理办法(关于变更与索赔的规定)

建设工程施工合同管理办法(关于变更与索赔的规定)引言一、变更管理1. 变更定义变更,是指在建设工程施工合同履行过程中,因设计变更、疏漏、工程实施条件改变等原因,导致原合同约定的内容需要进行修改或调整的情况。

2. 变更程序(1)合同方对需要变更的事项进行初步评估,确定变更的必要性和可行性。

(2)合同方协商确定变更范围、变更时间、变更费用等变更内容。

(3)双方在书面形式下达成变更协议,并由双方代表签字确认。

(4)合同方根据变更协议进行相应的调整和记录。

3. 变更费用确定(1)变更造成的直接成本增加;(2)变更造成的合同履行期限延长所带来的间接成本增加;(3)变更造成的现场管理和协调工作的增加。

4. 变更管理流程(1)合同方对变更事项进行初步评估,确定是否需要变更。

(2)如确定需要变更,合同方进行具体变更内容、预计费用和工期的评估。

(3)变更评估结果报告上报给建设单位,建设单位审批变更方案。

(4)双方签订变更协议,明确变更范围、变更费用和变更工期等事项。

(5)施工方根据变更协议进行施工调整,建设单位进行相应的支付和验收。

(6)变更管理的记录和文件归档,作为合同管理的重要依据。

二、索赔管理1. 索赔定义索赔,是指施工单位因建设单位或双方合同约定的原因,要求建设单位支付额外费用,或要求建设单位承担相应的责任和赔偿的情况。

2. 索赔程序(1)施工方向建设单位提出索赔申请,并提供必要的证明材料和相关合同约定。

(2)建设单位对索赔申请进行审核,确定索赔的合理性,并与施工方进行协商。

(3)如双方无法达成一致意见,可以通过友好协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。

3. 索赔的审核依据(1)《建设工程施工合同》约定的责任和赔偿条款;(2)发生索赔事件的相关合同约定;(3)现场记录、施工日志、质量检测报告等相关文件的证据;(4)专家评估、第三方监理意见等专业意见。

4. 索赔的处理结果(1)如审核认定索赔合理,建设单位应按合同约定支付额外费用或承担相应的责任和赔偿。

施工项目管理:工程索赔管理总索赔内容

施工项目管理:工程索赔管理总索赔内容

施工项目管理:工程索赔管理总索赔内容
1、总索赔是指在工程竣工前后,将施工过程中已提出但未解决的索赔事件汇总,索赔方向被索赔方提出一份综合索赔报告或反索赔报告,对几项事件进行同时索赔或反索赔的活动。

2、项目经理部应当尽一切可能进行单项索赔,尽量将索赔事件在建设工程竣工前办理完毕。

3、总索赔事件发生后,项目经理部应将所有资料整理移送企业索赔主管部门。

4、工程竣工后还有索赔事件的,项目经理部必须在竣工后的次日内将索赔事件书面报告企业工程索赔主管部门,并以书面形式汇报索赔事件已经进行的情况,任何项目经理部不得隐瞒不报,或少报、漏报。

5、企业索赔主管部门对各种资料进行认真审阅,发现资料不全、缺乏主要证据的,通知项目经理部及时补齐。

6、工程索赔主管部门应组织企业合同、商务、资金、技术等部门及原项目经理部认真研究审阅索赔事件相关资料,各职能部门提出书面专业分析报告,索赔主管部门汇总编制索赔报告。

7、工程索赔方案应对索赔事件环境全面准确分析,方案确定后应在合同约定时间内向业主发出公函,合同没有约定时应在48小时内发出。

8、重大、疑难索赔事件索赔主管部门应当提出综合评估报告,提交主管领导审核,可根据实际情况组织成立专案索赔小组、外聘律师代表企业向被索赔方索赔。

9、经友好协商、调解,工程索赔仍然不能成功,确实协商、调解无望的应及时依据合同条款申请仲裁或向人民法院起诉,但应报企业主管领导、法定代表人批准。

10、为了保持与被索赔方,特别是业主的关系,企业在向对方进行索赔、反索赔时,发往对方的索赔文件名称可以根据实际情况选用适当名称,应尽量考虑到对方对所索赔文件名称的接受程度。

如何有效管理施工中的变更与索赔

如何有效管理施工中的变更与索赔

如何有效管理施工中的变更与索赔施工过程中,变更和索赔是难以避免的问题。

变更指的是在项目进行中,设计或合同条款等发生变化,需要对项目进行调整或修改;索赔则是指一方(通常是承包商)要求对方支付额外费用或补偿,以弥补因不可控因素导致的经济损失。

有效管理施工中的变更和索赔是确保工程顺利进行的关键。

本文将介绍一些有效的管理方法。

1. 梳理合同条款在施工前,充分梳理合同条款是十分重要的。

了解合同中的变更和索赔条款,并明确双方的权益和责任,将有助于后续管理变更和索赔,减少争议产生的可能性。

2. 实施变更管理程序建立一个明确的变更管理程序可以帮助管理施工中的变更。

该程序应包括变更的提出、评估、核准和执行等环节,以确保变更的合理性和合同的完整性。

同时,确保所有变更都有明确的书面记录,以防止后期纠纷。

3. 维护良好的合同沟通在施工过程中,确保双方保持良好的合同沟通非常重要。

及时沟通并交换信息可以解决问题,防止变更和索赔问题进一步扩大。

建议双方定期举行会议,明确问题,找到解决方案,并将结果记录下来,以便日后查阅。

4. 确定索赔的有效依据有效管理索赔的关键是确定索赔的有效依据。

这包括了解工程变更的具体原因、影响的范围和相关的成本影响。

根据合同约定,有必要提供书面报告和相关证据来支持索赔,以增加索赔成功的机会。

5. 寻求专业支持对于变更和索赔问题,如果自己无法解决,可以寻求专业支持。

请律师或专业顾问进行咨询,以了解相关法律、合同及解决纠纷的最佳实践。

他们可以提供有价值的建议,并帮助解决复杂的变更和索赔问题。

6. 文档管理与备案对所有与变更和索赔相关的文件进行管理与备案非常重要。

这些文件包括合同变更通知、索赔申请、会议记录、证据材料等。

确保这些文件的准确性和完整性,并按照规定进行妥善保存,以备日后需要。

7. 寻求合作与妥协在处理变更和索赔问题时,合作与妥协是至关重要的。

双方应该保持开放的态度,寻求解决方案,以达到共赢的局面。

施工索赔实施方案范本

施工索赔实施方案范本

施工索赔实施方案范本一、前言。

在施工过程中,由于各种原因可能会导致工程施工索赔的情况出现。

为了有效解决施工索赔问题,确保工程的顺利进行,特制定本实施方案范本,以供参考和执行。

二、施工索赔实施方案。

1. 索赔申请。

施工单位在发现施工索赔情况后,应及时向业主提交索赔申请,申请内容应包括索赔的原因、依据、金额等详细信息,并附上相关证据和资料。

2. 索赔审核。

业主收到索赔申请后,应及时组织相关人员对索赔申请进行审核,确保审核过程公正、客观。

审核内容应包括索赔的合理性、依据的有效性等方面的审查。

3. 索赔协商。

经审核合格的索赔申请,业主应与施工单位进行索赔协商,双方应就索赔事项进行充分沟通,寻求解决方案。

协商内容包括索赔金额、责任划分、后续工作安排等。

4. 索赔决策。

在索赔协商未能达成一致意见的情况下,业主应组织相关专业人员进行索赔决策,最终确定索赔结果。

决策应充分考虑施工合同、相关法律法规等因素,确保决策的公正、合理。

5. 索赔执行。

一旦确定了索赔结果,业主应及时通知施工单位,并按照约定的方式进行索赔款支付。

同时,施工单位应根据索赔结果,及时采取相应措施,确保后续工程进展。

6. 索赔总结。

索赔结束后,业主和施工单位应进行索赔总结,包括索赔过程中存在的问题、解决方案的有效性、索赔管理的改进等方面的总结,以便今后工程管理的提升。

三、结语。

施工索赔实施方案的制定和执行,对于工程的顺利进行和双方合作关系的维护具有重要意义。

希望各相关方严格按照本实施方案范本执行,确保索赔事项的合理、公正解决,共同推动工程施工管理水平的提升。

工程项目结算索赔制度规定

工程项目结算索赔制度规定

工程项目结算索赔制度规定一、目的和依据为了规范工程项目结算与索赔活动,保障工程质量、进度和投资控制目标的实现,特制定本制度。

本制度依据国家有关法律法规及行业规范,结合公司实际情况而制定。

二、适用范围本制度适用于本公司承接的所有工程项目,包括但不限于新建、扩建、改建以及维修等各类工程项目的结算与索赔管理。

三、结算原则1. 公正性:确保结算过程的公开、公平、公正,避免任何形式的不正当利益输送。

2. 准确性:结算数据必须真实、准确,反映实际完成的工程量和质量状况。

3. 及时性:结算工作应随工程进度同步进行,确保资金的及时流转。

4. 合法性:所有结算活动必须符合国家法律、法规和合同约定。

四、索赔原则1. 合法性:索赔行为必须基于合法的事由,并符合合同约定。

2. 合理性:索赔金额应当合理,与实际损失相匹配。

3. 协商一致:鼓励通过友好协商的方式解决索赔问题。

4. 证据充分:提出索赔时,应提供充分的证据材料。

五、结算流程1. 工程量的确认:根据实际完成的工程量,由项目经理负责审核确认。

2. 结算资料的准备:包括工程量清单、设计变更单、现场签证单等。

3. 结算书的编制:由成本控制部门负责编制初步结算书。

4. 审核与审批:初步结算书需经过项目经理、财务部门等相关部门负责人的审核,并由公司领导审批。

5. 结算报告的提交:将最终的结算报告提交给甲方进行确认。

六、索赔流程1. 索赔事由的发生:一旦发生可索赔的事件,应及时记录并收集相关证据。

2. 索赔意向的通知:向对方发出书面的索赔意向通知。

3. 索赔材料的准备:整理相关的证明材料,如延期证明、额外成本计算等。

4. 索赔报告的编制:根据收集的材料编制详细的索赔报告。

5. 协商与解决:与对方进行协商,力求达成一致意见。

6. 法律途径:如协商不成,可通过仲裁或诉讼等法律途径解决。

七、监督管理公司设立专门的监督机构,对结算与索赔活动进行监督检查,确保制度的执行。

对于违反规定的行为,将按照公司纪律处分条例进行处理。

工程项目结算索赔制度范本

工程项目结算索赔制度范本

工程项目结算索赔制度范本第一章总则第一条为了规范工程项目结算索赔的程序和管理,保障工程建设参与各方的合法权益,维护工程项目建设的良好秩序,根据有关法律法规,制定本制度。

第二条工程项目结算索赔的范围包括但不限于工程变更、工程设计变更、工程施工变更、工程技术变更等。

第三条工程项目结算索赔应当遵循公平、合理、诚实信用的原则,保证各方的权益得到平等的保护和尊重。

第四条工程项目结算索赔的责任主体包括建设单位、施工单位、设计单位、监理单位等各方参与建设的主体单位。

第五条工程项目结算索赔的程序应当依法进行,并按照合同约定进行调整和解决。

第二章工程变更索赔第六条工程项目发生变更时,建设单位应当主动向施工单位提出书面变更通知,并说明变更原因和内容。

第七条施工单位收到建设单位的变更通知后,应当及时组织相关人员进行勘察和评估,报经建设单位同意后进行施工,同时按照变更内容进行调整索赔申请。

第八条根据工程变更的不同情况,施工单位可提出以下两种索赔方式:(一)直接索赔:根据变更工程的实际工程量及变更工程造成的额外工作量和费用,提出索赔申请,并提供相关证明文件;(二)合理索赔:根据变更工程的实际工程量及合理计算的额外工作量和费用,提出索赔申请,并提供相关证明文件。

第九条建设单位应当按照合同约定的支付方式和时间给予施工单位工程变更索赔的款项,并及时审核和确认索赔金额。

第十条工程变更索赔的争议解决方式包括协商解决、仲裁解决和诉讼解决等方式,争议解决的程序应当严格按照法律法规执行。

第三章工程设计变更索赔第十一条工程设计方案发生变更时,设计单位应当及时向建设单位提出书面设计变更通知,并说明变更原因和内容。

第十二条建设单位收到设计单位的变更通知后,应当主动向施工单位提出变更通知,并协调各方进行设计变更工作。

第十三条施工单位应当根据设计变更的实际情况,及时调整施工方案,提出索赔申请,并提供相关证明文件。

第十四条设计单位应当根据实际变更工程所需费用和工作量,提出合理设计变更索赔申请,并协调施工单位进行施工。

施工的变更管理和索赔处理方法

施工的变更管理和索赔处理方法

施工的变更管理和索赔处理方法在工程施工中,由于各种原因,变更和索赔是常见的情况。

对于施工方而言,合理管理变更和处理索赔是确保施工项目顺利进行的重要环节。

本文将探讨施工的变更管理和索赔处理方法。

一、变更管理方法1. 变更申请书变更管理的第一步是编写变更申请书。

变更申请书应包括变更内容、变更原因、变更的影响和变更所需的额外费用等细节。

同时,变更申请书还应附上相关的技术文件和证明材料,以便审核和评估。

2. 评估变更影响一旦收到变更申请书,施工方需要对变更进行评估。

评估的目的是确定变更对项目的影响,包括工期、成本、质量等方面的影响。

评估结果将帮助决定是否接受变更以及变更所需的额外费用。

3. 变更管理委员会为了规范变更管理流程,施工方可以成立变更管理委员会。

委员会的成员包括合同管理人员、财务人员、技术人员等。

委员会的职责是审查和决策涉及变更的重要事宜,确保变更管理的公平和透明。

4. 变更合同的签订一旦变更被批准,施工方需要与业主签订变更合同。

变更合同应明确变更内容、费用、工期等方面的信息,并获得双方的签字确认,以确保变更的合法性和可执行性。

二、索赔处理方法1. 索赔申请书索赔处理的第一步是编写索赔申请书。

索赔申请书应清楚说明索赔的原因和依据,包括合同条款、技术文件等。

同时,索赔申请书还应提供相关证据和数据,以便支持索赔的合理性和有效性。

2. 支持文件的准备为了支持索赔的有效性,施工方需要准备相关的支持文件。

这些文件可以包括工程变更通知书、检测报告、施工日志等。

支持文件的准备将帮助证明索赔的合法性和必要性。

3. 索赔谈判一旦索赔申请书和支持文件准备完毕,施工方可以与业主展开索赔谈判。

在谈判过程中,双方应保持沟通和合作,以寻求解决方案。

谈判的目标是达成双方都能接受的解决方案,以避免长时间的法律纠纷。

4. 法律救济如果索赔谈判无法达成双方一致,施工方可以寻求法律救济。

在寻求法律救济之前,施工方应咨询相关专业律师的意见,并准备充分的证据和文件。

工程施工单位工期索赔制度

工程施工单位工期索赔制度

工程施工单位工期索赔制度一、目的和依据制定本制度是为了规范工程项目管理中工期延误的责任认定及索赔处理流程,确保工程进度按计划进行,减少不必要的经济损失,提高项目管理效率。

本制度依据国家相关法律法规和行业标准,结合公司实际情况制定。

二、适用范围本制度适用于本公司承接的所有建筑工程项目,在项目实施过程中遇到不可抗力因素或者其他合同约定的情形导致工期延误时,应当按照本制度的规定执行。

三、责任认定1. 对于因自然灾害、战争等不可抗力因素导致的工期延误,施工单位不承担责任。

2. 若工期延误是由于业主方的原因,如设计变更、资金不到位等,应由业主方承担责任。

3. 若工期延误是因施工单位自身原因,如管理不善、技术问题等,应由施工单位承担责任。

4. 对于共同责任造成的工期延误,应根据实际情况分清主次责任,按比例承担。

四、索赔程序1. 发现可能导致工期延误的情况时,施工单位应及时书面通知业主方,并说明原因及可能影响的工期。

2. 施工单位应在事故发生后的合理时间内提出书面索赔报告,详细说明索赔的理由、依据、工期延误的时间及由此产生的直接和间接损失。

3. 业主方收到索赔报告后,应在规定时间内进行核实,并提出处理意见。

4. 双方应通过协商一致的方式确定最终的索赔金额和延期时间,必要时可请第三方机构进行评估和鉴定。

5. 达成一致后,双方应签订书面的补充协议,明确索赔结果和后续工作安排。

五、其他事项1. 施工单位应建立健全内部管理制度,提高风险防范意识,减少工期延误的发生。

2. 业主方应积极配合施工单位的工作,及时解决施工过程中出现的问题,避免造成不必要的延误。

3. 本制度自发布之日起实施,由公司项目管理部负责解释。

如有与国家法律法规冲突之处,以国家法律法规为准。

六、结语工期索赔制度的建立和完善,是保障工程项目顺利进行的重要措施之一。

通过明确的制度规范,可以有效地协调业主与施工单位之间的关系,减少因工期延误带来的争议和损失。

工程施工索赔及管理

工程施工索赔及管理

五、建设工程施工结算工程竣工验收报告经发包人认可后,承发包双方应当按照协议书约定的合同价款及专用约定的合同价款调整方式,进行工程竣工结算。

(一)竣工结算程序《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—1999-0201)“通用条款”规定了竣工结算的工作程序:⑴承包人递交竣工结算报告工程竣工验收报告经发包人认可后28天内,承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料,双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容,进行工程竣工结算。

⑵发包人核实和支付发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实,给予确认或者提出修改意见。

发包人确认竣工结算报告后通知经办银行向承包人支付工程竣工结算价款。

承包人收到竣工结算价款后14天内将竣工工程交付发包人.⑶发包人不支付结算价款的违约责任发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款,从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息,并承担违约责任。

发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内不支付工程竣工结算价款,承包人可以催告发包人支付结算价款。

发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付的,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖,承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

(二)竣工结算管理一项建设工程,在经历各阶段实施后,最后将进入竣工验收和竣工结算阶段.建设工程造价竣工结算,指一项建设工程完工后,经业主及工程质量监督部门验收合格,在交付使用前,由承包商根据合同价格和实际发生的费用增减等情况进行编制,并经业主或其委托人审核签认的、以表达该项工程最终造价的行为。

结算书将作为结算工程价款依据的经济文件,因此,业主和承包商都十分重视这一环节的工作.竣工结算编制的主要依据为:①招投标文件、答疑纪要、中标人投标文件;②施工承包合同补充协议,开、竣工报告书;③设计施工图及竣工图;④设计变更通知书;⑤现场签证记录;⑥甲、乙方供料手续或有关规定;⑦采用有关的工程定额、专用定额与工期相应的市场材料价格以及有关预结算文件等。

监理工程索赔管理制度内容

监理工程索赔管理制度内容

监理工程索赔管理制度内容一、总则为了规范监理工程索赔管理工作,保障双方合法权益,维护正常的工程进度和工程质量,制定本管理制度。

二、索赔管理范围监理工程索赔管理范围包括但不限于以下情况:1. 建设单位在合同约定期限内没有提供必要的设计图纸、资料等;2. 建设单位在验收交付时未按照合同约定进行;3. 监理单位在施工过程中未履行监理职责导致工程质量问题;4. 合同变更导致施工单位增加额外费用等。

三、索赔申请流程1. 索赔方向监理单位提交索赔申请,包括索赔事由、索赔金额、相关证据等;2. 监理单位受理索赔申请,进行初步审核,如果符合索赔条件,立即通知建设单位;3. 建设单位对索赔申请进行核实,提供相关证据;4. 监理单位组织双方进行调解,如果无法达成协议,由专业评定机构进行鉴定;5. 根据评定结果,监理单位向双方提出解决方案,并督促双方履行。

四、索赔管理注意事项1. 索赔申请需提供真实有效的证据,虚假索赔将受到处罚;2. 双方应当积极配合监理单位进行调解和评定工作,切实维护双方合法权益;3. 索赔结果应当按照合同约定及评定结果履行,避免出现二次争议。

五、索赔结果处理1. 如果索赔申请被认可,监理单位应当尽快向索赔方支付相应的赔偿金额;2. 如果索赔申请被否定,监理单位应当向双方解释理由,并协助双方做好相关工作。

六、案例分析1. A公司在建设高铁站时,发现监理单位未进行必要的监理工作,导致工程质量问题,索赔10万元;2. B公司在施工过程中,因为设计图纸变更导致额外费用增加,索赔5万元。

七、结语监理工程索赔管理是保障工程质量和合法权益的重要工作,双方合作,共同维护工程进度和工程质量,是索赔管理的核心价值观。

希望本制度能够得到认真执行,切实维护双方合法权益。

工程索赔制度范文

工程索赔制度范文

工程索赔制度范文一、背景介绍为了规范和管理企业内部的工程索赔事宜,保护企业合法权益,并提高工程项目的管理水平,特制定本《工程索赔制度》。

该制度适用于企业内部所有工程项目,包括但不限于建筑工程、装修工程、机电安装工程等。

二、管理标准2.1 工程索赔的定义工程索赔是指在工程项目实施过程中,由于合同变更、工程变更或其他原因导致工程期间的增加工程量、延误工期或其他工程成本的情况,施工单位向业主提出索赔申请,寻求相应的补偿。

2.2 工程索赔的申请流程2.2.1 工程索赔申请的准备 - 施工单位在实施工程项目过程中,经济人员应及时记录并整理与索赔有关的资料和证据,包括但不限于变更通知单、变更指令、会议纪要、施工日志等。

- 施工单位应将索赔申请书书面提交给项目经理,说明索赔事由、索赔金额及相关证据材料。

2.2.2 项目经理的审核 - 项目经理收到索赔申请后,应尽快进行初步核实,并组织相关人员进行实地查看、测量或拍照等工作,以确定索赔事项的真实性和合理性。

- 项目经理应在接收索赔申请之日起5个工作日内,向施工单位出具初步审核意见,包括审核结果、索赔金额评估、补充要求等。

- 若项目经理认为索赔申请不合理或缺乏证据支持,应在初步审核意见中说明原因,并向施工单位提出补正要求。

2.2.3 其他部门的审批 - 若项目经理审核通过,申请金额在一定范围内(例如5000元以下)的,可以由项目经理直接签署批复文件;若金额超过一定范围(例如5000元以上),则需要经过公司法务部门的审批。

- 公司法务部门审核通过后,将索赔事项报经营管理层批准,并在规定时间内向施工单位发出索赔批复文件。

2.3 工程索赔的考核标准•工程索赔的申请流程是否符合规定,是否准确记录和整理了与索赔有关的资料和证据。

•项目经理对索赔申请的初步审核是否及时、准确,并是否做好了现场勘察和取证工作。

•公司法务部门对索赔申请进行的审批是否合理、公正,并是否在规定时间内处理。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

工程施工索赔管理办法1.目的为维护企业利益,增强各单位索赔意识,确保工程项目收益最大化,根据上级有关规定,结合我公司实际情况制定本办法。

2.适用范围本办法适用于公司所属各单位工程项目施工索赔管理工作。

3.职责3.1公司成立以主管生产领导为组长,三总师为副组长,相关科室参加的索赔领导小组,办公室设在成本管理部,其主要职责是:3.1.1负责制订工程项目施工索赔管理办法,并不断完善;3.1.2督促、指导工程项目的施工索赔管理工作,确保项目收益最大化;3.1.3负责对项目索赔考核,按有关规定进行奖罚。

3.2各项目要以索增效,坚决维护企业利益,成立以项目经理为组长,总工程师(总经济师)为副组长,相关科室参加的索赔领导小组,其主要职责是:3.2.1制定索赔计划、目标、方案;3.2.2负责索赔资料的搜集、整理;3.2.3负责索赔工作的实施。

4.工程施工索赔成立的条件工程施工索赔是指当事人在合同实施过程中,根据法律合同规定及惯例,对不应由自己承担责任的情况造成的损失,向合同的另一方当事人提出给予赔偿或补偿要求的行为。

其成立的条件为:4.1与合同相对照,事件已造成了承包人施工成本的额外支出,或总工期延误;4.2工期延误事件必须在经批准的进度计划关键线路上,或非关键线路上延误的工期大于总时差;4.3造成费用增加、工期延误的原因,按照合同约定不属于承包人应承担的责任,包括行为责任或风险责任;4.4承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知书和索赔报告。

5.工程施工索赔的内容工程施工索赔实施中主要是按索赔的目的分类而进行的工期索赔、费用索赔或工期费用双索赔。

5.1工期索赔5.1.1工期索赔:由于非承包人责任的原因而导致施工进度延误,要求批准顺延合同工期从而可能提前工期得到奖励或免除承担拖期违约赔偿风险的索赔。

5.1.2工期索赔事件:下列事件经工程师批准后,可以顺延合同工期。

a.延误发放图纸;b.延误移交施工现场;c.承包商依据工程师提供的错误数据导致放线错误;d.不可预见的外界条件;e.施工中遇到文物和古迹而对施工进度的干扰;f.非承包商原因检验导致施工的延误;g.发生变更或合同中实际工程量与计划工程量出现实质性变化;h.施工中遇到有经验的承包商不能合理预见的异常不利气候条件影响;i.由于传染病或政府行为导致工期的延误;j.施工中受到业主或其他承包商的干扰;k.施工涉及有关公共部门原因引起的延误;l.业主提前占用工程导致对后续施工的延误;m.非承包商原因使竣工检验不能按计划正常进行;n.后续法规调整引起的延误;o.发生不可抗力事件的影响;p.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;q.专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。

5.2费用索赔5.2.1费用索赔:当施工的客观条件改变导致承包人增加开支而要求的经济补偿,以挽回不应由承包人承担的经济损失。

5.2.2费用索赔事件a.工程变更索赔。

一是工程变更增加的费用索赔;二是工程变更超限度索赔,即工程变更超过一定限度时(一般不超过±20%)使承包商遭受损失而进行的索赔,通常这类索赔包括三种:①工程量增加索赔,即当按原始价估算的工程量增加量超过原始合同价的一定比例(总价合同为20%、维修合同为50%、单价合同为25%、成本加费用合同为50%)时承包商可以索取超过限额以外的工程的补偿;②工程量减少索赔,即当按原始价估算的工程压减量超过原始合同价的一定比例(总价合同为20%、维修合同为50%、单价合同为5%、成本加费用合同为33%)时承包商有权索取赔偿;③子项工程性质发生变化,即设计修改必然导致子项工程性质发生变化,当工程增加量超过1/3或工程减少超过1/4时,承包商即有权索赔。

b.工期延误纯属业主和监理工程师方面的原因造成的;c.地质条件变化(含地下水)引起的导致费用损失加大或工期延误;d.地下障碍物处理导致工程费用增加;e.业主要求加速施工或提前总工期导致投入周转材料、劳动力的增加;f.业主风险和特殊风险(如战争、暴乱等)等不可抗力和不可预见事件引起的从而使承包商遭受严重损失的;g.业主拖欠工程款引起承包商资金周转困难,影响工程进度甚至终止合同的;h.因合同文字模糊不清甚至错误引起承包商损失的索赔,如隧道开挖石方量计算到开挖“设计轮廓线”和“从开挖设计轮廓线”,前着可以理解为“自然方”计量,后者则理解为开挖后“松方”计量;i.改变结构、提高标准引起费用的增加;j.因业主或监理工程师原因造成的临时停工或施工中断及不合理指令造成了工效的大幅度降低,从而导致费用增加;k.业主不正当地终止工程施工或终止合同;l.由于国家和地方的任何法规、法令、政令或其他法律、规章发生了变更导致承包商成本增加以及货币汇率变化引起的。

5.3工期费用双索赔5.3.1工期费用双索赔:即工期索赔中含有费用索赔,费用索赔中又伴有工期索赔。

5.3.2工期费用双索赔事件a合同论述含糊(非承包商原因);b业主或工程师原因拖期;c不利自然条件(与招标不符);d因工程师数据差错或交桩错误;e工程师剥露或破坏检查(检查后合格);f业主的风险及修复;g发现化石、古迹等地下障碍物;h中途暂停施工或终止合同或加速施工(非承包商原因);i业主未能提供现场和相应施工条件;j工程变更;k特殊风险引起的工程破坏;l业主违约未及时拨付工程款;m法规变化、货币及汇率变化等。

6.工作程序6.1 工程开工前,项目进行索赔教育和索赔知识培训,研究合同文件和设计资料,进行施工现场调查,发现索赔线索,找出索赔点,制定索赔计划,确定索赔目标。

6.2 一旦出现索赔机会,应做好以下工作:6.2.1进行事态调查。

通过对合同实施的跟踪、分析了解事件经过、前因后果,掌握事件详细情况;6.2.2损害事件原因分析。

分析索赔事件是由何种原因引起,责任应由谁来承担,划分责任范围。

6.2.3分析索赔理由。

主要依据合同文件判明索赔事件是否属于合同规定义务或未正确履行合同义务导致,是否在合同规定的赔偿范围之内。

只有符合合同规定的索赔要求才有合法性、才能成立。

6.2.4实际损失分析。

即分析索赔事件的影响,主要表现为工期的延长和费用的增加。

损失调查的重点是分析、对比实际和计划的施工进度,工程成本和费用方面的资料,在此基础上核算索赔值。

6.2.4.1工期索赔的计算:有网络图分析和比例计算法两种。

a.网络分析法是利用进度计划的网络图,分析其关键线路。

如果延误的工作为关键工作,则总延误的时间为批准顺延的工期;如果延误的工作为非关键工作,当该工作由于延误超过时差限制而成为关键工作时,可以批准延误时间与时差的差值;若该工作延误后仍为非关键工作,则不存在工期索赔问题。

b.比例计算法对于已知部分工程的延期的时间:工期索赔值=受干扰部分工程的合同价/原合同总价×该受干扰部分工期拖延时间对于已知额外增加工程量的时间:工期索赔值=额外或新增工程量的价格/原合同总价×原合同总工期注:比例计算法不适用于变更施工顺序、加速施工、删减工程量等事件的索赔。

6.2.4.2索赔费用的计算a.人工费:包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的损失费等累计,但不能简单地用计日工费计算。

具体计算方法为:①完成合同之外的额外工作花费的人工费用:人工工日单价×人工工日消耗量。

②由于非承包商责任的工效降低所增加的人工费用:采用实际用工×计划工资-计划用工×计划工资。

③非承包商责任造成的人员窝工费和工资上涨费:人员窝工费不能按照人工工日单价计算,而应按折减的人工工日单价计算(人工工日单价折减系数0.6~0.7)或按最低工资标准计算。

b.施工机械使用费①完成额外工作增加的机械使用费:机械台班单价×机械台班消耗量。

②非承包商责任机械工效降低增加的机械使用费。

③非承包商责任机械窝工费。

自有设备:按台班折旧费计算,而不能按台班单价计算;租赁设备:一般按照实际租金和调进调出费的分摊计算。

c.材料费①由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费。

②由于客观原因材料价格大幅度上涨。

③由于非承包商责任造成工程延误导致的材料价格上涨和超期储存费用。

④额外工程:材料费=材料预算价格×材料消耗量。

材料费中应包括运输费、仓储费,以及合理的损耗费用。

d.保函手续费:工程延期时,保函手续费相应增加,反之,取消部分工程且发包人与承包人达成提前竣工协议时,承包人的保函金额相应折减,则计入合同价内的保函手续费也应扣减。

e.贷款利息:利息的索赔通常发生于以下情况:①拖期付款的利息;②由于工程变更和工程延期增加投资的利息;③索赔款的利息;④错误扣款的利息。

利息的具体利率主要有按当时的银行贷款利率、按当时的银行透支利率、按合同双方协议的利率和按中央银行贴现率加三个百分点计算。

f.保险费:按保险项目和实际发生的损失以及延误工期增加保险的费用计算。

g.利润:一般来说,由于工程范围变更、文件有缺陷或技术性错误、业主未能提供现场等引起的索赔,承包商可以列入利润,但对于工程延期或暂停的索赔,由于利润通常包括在每项实施工程内容的价格之内,而延长工期并未影响某些项目的实施,而导致利润减少,所以,一般很难同意索赔利润。

h.管理费:包括现场管理费和公司管理费。

现场管理费:①额外工程:按照规定的计算方法计算,可以以直接费或人工费作为计算基数;②工期延长:每天的工地管理费=合同中工地管理费/合同工期工期延长的工地管理费=每天的工地管理费×工期延长的天数公司管理费:①额外工程:以额外工程的直接费与工地管理费二者之和为计算基数,乘以公司管理费的比例。

②工期延长:每天的公司管理费=合同中公司管理费/合同工期工期延长的公司管理费=每天的公司管理费×工期延长的天数6.2.4.3工期费用双索赔计算工期费用双索赔计算同上述工期索赔计算和费用索赔计算。

6.2.5证据资料分析。

主要分析证据资料的有效性、合理性、正确性,这是索赔要求有效的前提条件。

如果在索赔报告中提不出证明其索赔理由、索赔事件的影响、索赔值的计算等方面的详细资料,索赔则不能成立。

6.2.5.1工程施工索赔的证据《建设工程施工合同文本》中规定,当一方向另一方提出索赔时,要有正当索赔理由,且有索赔事件发生时有效证据,因此,任何索赔事件的确立,其前提条件是必须有正当的索赔理由,且对正当索赔理由说明必须具有证据,靠有效的证据说话。

6.2.5.2收集索赔证据的原则A真实性。

索赔证据必须是在实施合同过程中确定存在和发生的,必须完全反映实际情况,能经得起推敲;B全面性。

所提供的索赔证据应能说明事件的全过程,不能零乱和支离破碎;C关联性。

索赔证据应当能够相互说明,相互具有关联性,不能相互矛盾;D及时性。

相关文档
最新文档