2017年最新商品房认购书范本
商品房认购书7篇
商品房认购书7篇第1篇示例：商品房认购书尊敬的购房者：您好！感谢您对我们楼盘的关注与支持。
在您准备购买一套心仪的商品房时，我们需要您填写商品房认购书，作为购房流程的一部分。
请您在填写认购书时认真阅读每一项内容，并如实填写。
一、购房者信息1.购房者姓名（身份证上的姓名）：2.购房者性别：3.购房者证件类型（身份证/护照/港澳台通行证等）：4.购房者证件号码：5.购房者联系电话：6.购房者通讯地址：二、房屋信息1.认购房屋信息（楼栋号、房号）：2.认购房屋建筑面积：3.认购房屋总价：4.认购房屋单价：三、认购意向1.购房者在此确认是基于自愿意愿，无任何强迫情况下进行购房认购；2.购房者已经全面了解楼盘相关的信息和规划，并确认购房意向；3.购房者保证已如实提供相关证件和信息，并确认认购的房屋信息属实无误；四、认购金支付1.购房者确认已向开发商支付认购金，认购金支付方式为（现金/银行转账/支票等），支付金额为人民币（大写）（小写）元；2.购房者确认支付认购金的日期；3.购房者理解并同意认购金不可退还的相关规定，如因购房者个人原因导致认购失败，认购金不予以退还；4.购房者确认开发商已向购房者出具认购证明或收据；五、相关附件1.购房者保证已提交认购所需的相关资料和证件，包括但不限于身份证明、婚姻状况等；2.购房者确认已详细阅读并理解《商品房认购书》中的各项内容，愿意遵守其中的相关规定；六、其他事项1.购房者确认已充分了解购房过程中的法律风险和责任，并愿意承担相关的权利和义务；2.购房者确认在购房过程中已经充分了解开发商提供的相关信息，包括但不限于房屋质量、物业服务等；3.购房者确认对房屋买卖过程中出现的延期、违约等风险已经有所了解，并愿意承担相应的风险；4.购房者确认在填写认购书时未受到任何形式的欺骗、误导或强迫。
七、最后确认1.购房者确认认购意向真实有效，并愿意承担相关的法律责任；2.购房者确认已详细阅读并理解上述内容，并确认认购书填写内容属实无误；3.购房者确认签字并在认购书上盖章，作为认购的最终确认；特此确认：_________________（购房者签字）日期：______________如认购者提交虚假信息或违反合同规定，将按相关法律法规进行追究责任。
商品房认购书(示范文本)9篇
商品房认购书（示范文本）9篇第1篇示例：商品房认购书尊敬的购房者：您好！欢迎您选择我们的商品房项目，我们将竭诚为您提供优质的服务。
为了明确双方权利和义务，特制作本商品房认购书，希望能够让双方的合作更加顺利和愉快。
一、认购房源信息房源地址：XX市XX区XX街XX号房源户型：XX室XX厅XX卫房源面积：XX平方米销售单价：XX元/平方米总价款：XX万元二、认购条件1.购房者需在认购日起至XX日内支付XX%的认购定金作为认购保证金；2.购房者需提供真实有效的身份证件及完整的购房信息，确保购房资格；3.认购保证金一经支付，不得随意退还，如有特殊情况需办理退款手续须经卖方同意；4.购房者须遵守国家有关购房政策，不得从事违法违规行为。
三、认购保证金1.认购保证金支付方式：XX银行XX分行柜台缴费；2.认购保证金金额：XX%的总房款；3.认购保证金支付时间：认购日起至XX日内；4.认购保证金收据将在支付后即刻提供，购房者应妥善保管。
四、其他约定1.认购成功后，购房者可以在XX日内办理过户手续，办理成功后应将余款一次性支付；2.购房者需自行承担过户手续费用，包括但不限于契税、过户费等费用；3.购房者应严格履行认购书中的约定和承诺，如有违约行为，卖方有权终止合同并没收认购保证金；4.本认购书一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
五、附则1.本认购书适用于双方签署后生效，具有法律效力，双方应当遵守约定内容；2.本认购书一经签署即不得修改，如需变更须经双方书面同意；3.未尽事宜，双方可依据有关法律法规协商解决。
受让方（盖章）：______________________________受让方签字：______________________________时间：____________以上是关于商品房认购书的示范文本，希望购房者在签署认购书时能够仔细阅读并遵守相关规定，祝愿您购房顺利，生活幸福！第2篇示例：商品房认购书（示范文本）尊敬的购房者：为了确保买卖双方的合法权益，特制作本商品房认购书，详细记录双方在买卖过程中的各项约定，希望双方认真阅读并遵守以下条款：一、认购人信息认购人姓名：证件类型：证件号码：二、认购房屋信息认购房屋地址：房屋类型：房屋面积：房屋总价：定金金额：三、认购条件1.认购人已对所认购房屋进行过实地考察，并确认满足购买意愿；2.认购人应在认购书签署后的三日内向卖方支付定金；3.认购人应在双方签署正式合同的前提条件下支付尾款；4.认购人需按时履行合同规定的各项义务。
商品房认购书(样式一)8篇
商品房认购书（样式一）8篇第1篇示例：商品房认购书（样式一）尊敬的客户：非常感谢您对我们的商品房项目感兴趣，我们诚挚地欢迎您参与本次认购活动。
为了确保双方的权益，特别制作了本商品房认购书，希望能够为您提供清晰明了的认购流程和相关注意事项，让您在购房过程中更加放心、安心。
一、认购人基本信息姓名：（填写认购人的姓名）证件类型：（填写认购人的证件类型，如身份证、护照等）证件号码：（填写认购人的证件号码）联系电话：（填写认购人的联系电话）二、认购房屋信息项目名称：（填写项目的名称）房屋概况：（填写认购房屋的基本信息，如建筑面积、房型等）三、认购条件1. 认购前，认购人需了解并接受本项目的相关信息，包括但不限于项目位置、规划图纸、销售政策等。
2. 认购人需就认购房屋支付一定的认购定金，具体金额及支付方式详见《认购缴款通知书》。
四、认购流程1. 认购人填写并签署本认购书，并在指定时间内提交认购定金。
2. 开发商确认认购书及认购定金后，办理认购手续并开具《商品房认购确认书》。
3. 双方确认认购后，签订《商品房认购合同》。
五、注意事项1. 本商品房认购书一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
2. 认购人需仔细阅读并了解本认购书内容，如有任何疑问，请及时向开发商咨询。
3. 认购人需严格按照约定时间及程序完成认购手续，否则开发商有权取消本次认购资格。
4. 开发商将严格按照相关法律法规履行商品房销售义务，并保护认购人的合法权益。
六、其他条款1. 本商品房认购书自签署之日起生效。
2. 本商品房认购书及相关合同的签订、履行均受中国法律的约束。
感谢您对我们商品房项目的支持与信任，我们将竭诚为您提供优质的服务。
如有任何疑问或需要进一步了解的，欢迎随时与我们联系。
特此认购书，以资确认。
（认购人签名）：_____________________（开发商代表签字）：_____________________（签署日期）：_____________________（开发商盖章）：_____________________第2篇示例：【商品房认购书（样式一）】尊敬的甲方（认购人）：甲方：（填写认购人姓名）证件号码：（填写认购人身份证号码）乙方：（填写开发商全称）地址：（填写开发商地址）鉴于乙方拟要销售的商品房项目符合甲方的购房需求，现经甲、乙双方友好协商一致，特签订本商品房认购书，以资明确双方的权利和义务。
商品房认购单(认购书认购协议)6篇
商品房认购单（认购书认购协议）6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1商品房认购单（认购书认购协议）一、双方基本信息甲方（认购方）：____________（详细地址、联系电话等）乙方（开发商）：____________（详细地址、联系电话等）二、认购房屋信息1. 房屋基本信息：项目名称：____________楼栋号：____________房号：____________建筑面积：____________平方米套内面积：____________平方米参考单价：____________元/平方米总价：____________元付款方式：____________其他信息：____________2. 房屋交付标准：房屋交付时间：____________房屋装修标准：____________设备设施配置：____________其他约定：____________三、认购条款1. 认购价格及支付方式：（1）认购价格为房屋总价____________元；（2）认购定金____________元，于签约之日支付；（3）首期款____________元，于开发商交付房屋前支付；（4）剩余款项____________元，在房屋交付时一次性支付。
2. 房屋交付：甲方应按约定时间支付房款，乙方按约定时间交付房屋，并确保房屋交付标准符合约定。
3. 房屋维修责任：在房屋交付后，乙方对房屋的质量和维修承担相应的责任，甲方享有合法的维修保修权利。
4. 房屋使用权：房屋产权证办理期限为__________，产权证发放后，甲方享有房屋的合法使用权，并承担相关的税费。
5. 其他约定：____________免责条款：1. 因甲方的原因导致无法签约或交付的，乙方不承担任何责任。
2. 因乙方原因导致无法按时交付房屋或造成房屋质量问题的，乙方应承担相应的赔偿责任。
生效条件：1. 双方签章有效；2. 甲方支付认购定金。
解决争议：本协议自签订之日起生效。
商品房认购单(认购书认购协议)6篇
商品房认购单（认购书认购协议）6篇篇1商品房认购单（认购书认购协议）一、甲方背景介绍甲方为_________________________________________________________________（以下简称"甲方"），现有意向购买开发商____________________________________（以下简称"开发商"）所开发的房屋项目中的房屋，现就此签订本商品房认购单（认购书认购协议）（以下简称“认购书”）。
二、认购房屋信息1. 认购房屋名称：___________________________________________________________2. 认购房屋地址：___________________________________________________________3. 认购房屋建筑面积：______________________________________________________4. 认购房屋套内建筑面积：__________________________________________________5. 认购房屋总价款：________________________________________________________三、认购条款1. 甲方与开发商经充分协商一致，双方确认认购上述房屋，甲方同意按照以下约定的条件和规定执行认购。
2. 甲方应于签订本认购书之日起3日内向开发商支付认购房屋定金_____________元，定金视为甲方对认购房屋的诚意保证，如甲方未能按约定时间支付定金，视为自动放弃认购资格，定金不予退还。
3. 甲方应在本认购书签署之日起7日内将购房款的______%支付给开发商，余款应在房屋交付前(支付时间自认购合同生效之日起计算，包括但不限于交房、交付土地证等)支付完毕。
商 品 房 认 购 书(范本)7篇
商品房认购书（范本）7篇第1篇示例：商品房认购书尊敬的购房客户：我们很荣幸地通知您，您已成功认购我们位于市中心的高端商品房项目。
在这个充满机遇和挑战的时代，选择购买一套舒适的商品房无疑是一个明智的决定。
我们将竭尽所能，为您打造一个舒适、安全、便利的居住环境，让您享受到无与伦比的居住体验。
以下是关于本次商品房认购的一些重要信息和约定：一、认购房屋信息：项目名称：XXXX商品房项目房屋地址：XXXX区XXXX路XX号房屋类型：XX平方米的XX房型认购价格：XXX万元认购日期：XXXX年XX月XX日二、认购费用：1. 认购定金：您已在XXXX年XX月XX日支付了认购定金，定金金额为XXX万元，认购定金是您购买商品房的诚意金，将在签订正式购房合同时进行抵扣。
2. 尾款支付：您需要在XXXX年XX月XX日前支付尾款金额，尾款金额为认购价格减去认购定金的余额。
三、购房手续：1. 签订购房合同：您需在尾款支付完成后，与开发商签订正式的商品房购买合同，明确双方的权利和义务。
2. 过户手续：购房合同签订后，您需要依法办理商品房的过户手续，将产权正式转移到您的名下。
四、特别约定：1. 商品房质量：开发商承诺所售房屋为新建商品房，保证建筑质量符合国家相关标准。
2. 交房时间：开发商将按照工程进度及相关规定，按时交付商品房给购房客户。
3. 售后服务：购房客户在商品房交付后享有一定期限内的售后服务保障。
五、其他事项：1. 如需解除本次商品房认购合同，需提前XXX天书面通知对方，并可能承担相应的违约责任。
2. 本商品房认购书的解释权归开发商所有。
诚挚感谢您对本项目的信任与支持，我们将竭诚为您提供优质的服务，确保您拥有一个满意的购房体验。
若您对本认购书内容有任何疑问或需要进一步了解的信息，请随时与我们联系，我们将尽快为您解答。
衷心祝愿您的家庭幸福安康，居住愉快！开发商名称日期：XXXX年XX月XX日第2篇示例：商品房认购书（范本）尊敬的购房者：您好！感谢您对我们公司的关注与信任。
房地产合同商品房认购书5篇
房地产合同商品房认购书5篇篇1甲方（卖方）：____________________乙方（买方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方认购商品房事宜，达成如下协议：第一条认购物业基本情况乙方自愿认购甲方开发的位于_______市_______区_________项目中的下列物业（以下简称物业）：物业地址：_______区_________号（准确地址以政府部门实际测绘报告书地址为准）。
该物业的具体情况和买卖条件按照甲乙双方所签署的《商品房买卖合同》内容确定。
此认购书具有正式书面协议性质，在甲乙双方签署《商品房买卖合同》时，有关权利和义务的约定以本认购书内容为基础。
本认购书中的物业产权归属甲方所有。
甲方经政府主管部门批准取得位于_______市_______区_________项目土地的使用权，且甲方已取得《国有土地使用证》。
篇2甲方（卖方）：____________________乙方（买方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就乙方向甲方认购商品房事宜，经友好协商，达成以下认购书：一、认购物业基本情况1. 物业地址：____________________。
2. 房屋类型：____________________。
3. 房屋面积：____________________平方米。
4. 房屋总价：人民币____________元（大写）。
二、认购条件及定金支付1. 乙方在签署本认购书时，向甲方支付定金人民币______元（大写）。
2. 乙方需在签署认购书后______日内与甲方签署《商品房买卖合同》。
3. 若乙方在上述期限内未能与甲方签署《商品房买卖合同》，则视为乙方自动放弃认购物业，已支付的定金不予退还。
买卖合同商品房认购书(三)8篇
买卖合同商品房认购书（三）8篇篇1甲方：[甲方公司名称]乙方：[乙方姓名]鉴于甲乙双方就购买位于[具体地址]的商品房事宜达成初步意向，为明确双方权利义务，特签订本认购书。
一、标的物描述1. 乙方对甲方开发的位于[具体地址]的商品房（以下简称“该商品房”）已充分了解，并自愿签订本认购书。
2. 该商品房的具体户型、面积、楼层、配套设施等信息详见本认购书附件。
二、认购条件1. 乙方同意按照甲方提供的价格及付款方式，购买该商品房。
2. 乙方须在本认购书签订之日起XX日内签署《商品房买卖合同》。
3. 乙方在签署买卖合同时需支付的定金及首付款金额，应按照甲方的要求及时支付。
4. 乙方应提供的购房资料必须真实、完整、有效。
三、定金及支付方式1. 乙方在签订本认购书时，需向甲方支付定金人民币XX元（大写：[定金金额汉字大写]）。
2. 支付方式：[定金的支付方式]。
3. 定金在双方签署《商品房买卖合同》时自动转为购房款的一部分。
若乙方未能在约定时间内签署买卖合同，则定金不予退还。
四、认购期限与通知1. 本认购书的有效期为签订之日起XX日。
2. 甲方需在认购书有效期届满前XX日通知乙方是否可以继续签署《商品房买卖合同》。
3. 若乙方同意继续签署合同，应在接到甲方通知后XX日内与甲方签署买卖合同。
五、双方责任1. 若乙方在认购书有效期内未与甲方签署买卖合同，则视为乙方自动放弃购买该商品房，甲方有权解除本认购书，并将该商品房另行出售。
2. 若因甲方原因导致未能按时签署买卖合同，甲方应双倍返还乙方支付的定金。
3. 双方应共同遵守本认购书中的各项条款，如因一方违约导致无法履行，违约方应承担相应的法律责任。
六、争议解决1. 本认购书的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若双方在本认购书的履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向该商品房所在地人民法院提起诉讼。
七、其他条款本认购书一式两份，甲乙双方各执一份。
买卖合同商品房认购书(三)6篇
买卖合同商品房认购书（三）6篇篇1甲方（卖方）：____________________乙方（买方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方购买甲方商品房事宜，经过友好协商，达成以下认购协议：一、认购标的1. 甲方将其开发的位于__________________（具体地址）的商品房（以下简称“该房屋”）出售给乙方。
2. 该房屋的具体户型、面积、结构等详见附件中的房屋平面图及购房清单。
二、购房价格及支付方式1. 该房屋的总价为人民币______元（大写：____________________元整）。
2. 乙方在签订本认购书时支付定金人民币______元（大写：____________________元整）。
3. 甲乙双方同意，乙方在签订正式买卖合同后，将定金转化为购房款。
4. 购房余款人民币______元（大写：____________________元整），乙方应按照甲乙双方另行签订的《购房款支付协议》中的约定支付。
三、房屋交付1. 甲方应当在乙方支付完全部购房款后的约定时间内，将房屋交付给乙方。
2. 房屋交付时，甲方应提供房屋竣工验收合格证明及相关资料。
四、违约责任1. 若乙方在签订本认购书后，未按照约定时间与甲方签订正式买卖合同，则视为乙方违约，甲方有权解除本认购书，并有权扣除乙方已支付的定金作为违约金。
2. 若甲方在乙方支付完全部购房款后，未能按照约定时间交付房屋，则视为甲方违约，乙方有权解除本认购书，甲方应退还乙方已支付的购房款及定金。
3. 若因不可抗力因素导致甲乙双方无法履行本认购书，双方均不承担违约责任。
五、其他条款1. 本认购书一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本认购书中的未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
3. 本认购书的解释权归甲乙双方共同所有。
商品房认购书范本8篇
商品房认购书范本8篇第1篇示例：商品房认购书范本尊敬的购房者：感谢您对本项目的关注与支持！特此印发本商品房认购书，详细说明认购商品房的流程和注意事项，请您仔细阅读，如有任何疑问，请随时与我们联系。
第一部分：认购房屋信息认购人姓名：（填写认购人真实姓名）房屋编号：（填写认购的房屋编号）建筑面积：（填写认购房屋的建筑面积）房屋总价：（填写认购房屋的总价）认购定金：（填写认购房屋的定金金额）认购时间：（填写认购房屋的时间）第二部分：认购条件1. 认购人需提供真实有效的身份证明以及购房资金证明；2. 认购人需要按照相关规定缴纳认购定金；3. 认购人需签署认购合同并按照约定时间支付首期款；4. 认购人需遵守相关政策法规，并配合开发商办理相关手续。
第四部分：注意事项1. 认购书需如实填写，一经确认不可更改；2. 签署认购合同前请仔细阅读合同条款，如有疑问请及时咨询；3. 认购定金一经支付不可退还，请认真考虑后再进行支付；4. 如因购房人原因导致认购失败，认购定金不予退还；5. 在购房过程中如有疑问或需要帮助，请随时与开发商联系。
以上为本商品房认购书范本，希望您能按照规定认真操作，并早日成为我们项目的一员。
如有任何疑问或需要帮助，请随时联系我们，我们将竭诚为您服务。
特此声明。
日期：年月日购房人签字：（购房人签名）开发商代表签字：（开发商代表签名）以上为商品房认购书范本，供您参考。
祝您购房顺利，生活愉快！第2篇示例：商品房认购书范本【认购书编号】甲方（认购人）：证件号码：联系电话：乙方（开发商）：根据《商品房认购合同》的规定，甲乙双方经友好协商，就乙方按照国家规定在____区___市___街___号楼______号室建设的______房屋的认购事宜达成如下协议：一、项目基本情况1. 项目名称：______。
2. 开发商名称：______。
3. 房屋建筑总面积：______平方米。
4. 房屋设计用途：______。
商品房认购书样式一(精选3篇)
商品房认购书样式一(篇一)此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
编号：*****甲方(出售人)：******************地址：***********电话：******乙方(认购人)：******************身份证件号码/公司注册号：************地址：***********电话：******丙方(经纪机构)：*****************地址：***********电话：******乙方经过了解，有意向购买甲方开发建设的******************************物业(以下简称“该物业”)。
其建筑面积*****平方米，套内建筑面积******平方米，认购价￥******(大写：***********)。
《商品房预售许可证》号：********。
经与甲方协商，达成以下协议：1、甲乙双方在签订本认购书时，乙方情愿支付￥*****(大写：**********)给甲方作为认购该物业的订金。
2、乙方应于本认购书签订后***日内(即**年**月**日起，至**年**月**日止)到***************签订《商品房买卖合同》。
并带上如下证件和资料：(1)本认购书;(2)身份证明原件和复印件;(3)**********************;(4)**********************。
3、订金退还与不退还的商定。
如甲乙双方在商定的时间内签订《商品房买卖合同》，订金抵作购房价款;如甲乙双方在商定签订《商品房买卖合同》的时间内，甲方已将物业另售他人，甲方应双倍返还乙方已付订金;如乙方在商定的时间内不前来协商签订《商品房买卖合同》，订金不予退还，甲方可将该物业另售他人;如甲乙双方在商定的时间内，对《商品房买卖合同》的条文未能协商全都的，甲方应将订金退还乙方，甲方可将该物业另售他人。
4、甲乙双方如需变更本协议内容，应协商全都，并签订书面补充协议。
商品房认购书范本9篇
商品房认购书范本9篇第1篇示例：商品房认购书范本甲方：（购房人信息）乙方：（开发商信息）鉴于甲方对乙方拟销售的商品房（以下简称“房屋”）感兴趣，在双方经过友好协商的基础上，甲乙双方达成如下约定：一、认购房屋1. 甲方认购乙方位于（具体楼盘地址）的（房屋面积）的房屋，房屋具体楼栋、单元和房号以乙方最终确立的预售合同约定为准。
2. 房屋总价为（具体金额）人民币整，甲方需向乙方支付认购定金（具体金额）人民币，作为认购该房屋的资金保证。
二、认购金支付方式1. 甲方应在签署本认购书之日起3个工作日内，将认购定金支付至乙方指定的账户，否则乙方有权解除双方的认购关系。
2. 甲方支付认购定金后，该金额将作为甲方购买房屋时的首付款之一。
若甲方最终不履行购买义务，乙方有权扣除认购定金作为违约金，甲方不得要求返还。
三、房屋交付日期1. 乙方应在开发商完成房屋建设并取得相应房产权证后，按照约定的时间将房屋交付给甲方。
2. 若因不可抗力因素导致房屋无法按时交付，乙方应在第一时间通知甲方，并协商解决方案。
四、补充条款1. 在购房过程中，双方应互相遵守约定，诚实守信，保证认购交易的顺利进行。
2. 本认购书经双方签字盖章后生效，不可撤销。
3. 本认购书未尽事宜，双方可另行签订书面协议。
甲方（签字）：乙方（签字）：本认购书自双方签字盖章之日起生效。
以上为商品房认购书范本，双方应严格遵守约定内容，履行各自义务，确保购房交易顺利进行。
祝双方合作愉快，梦想之家早日落成！第2篇示例：商品房认购书尊敬的购房客户：您好！感谢您选择购买我们公司的商品房，为了确保您的合法权益和保障交易安全，特制定本商品房认购书，详细说明双方的权利和义务，希望能够得到您的认真阅读和合作。
第一条认购房屋信息：购房客户已仔细了解并同意购买我公司位于（具体地址）的商品房，房屋详情如下：1. 房屋户型：（详细户型信息）2. 建筑面积：（具体面积）3. 房屋总价款：（具体金额）4. 认购定金：（定金金额）第二条购房款支付：购房客户应当在签署认购书之日起5个工作日内向我公司支付认购定金，支付方式为（具体支付方式），认购定金支付完成后，认购有效。
商品房认购书(示范文本)5篇
商品房认购书（示范文本）5篇第1篇示例：商品房认购书认购书编号：____________甲方（开发商）：公司名称：____________统一社会信用代码：____________注册地址：____________法定代表人：____________联系电话：____________根据《中华人民共和国合同法》和《商品房销售管理办法》的有关规定，甲、乙双方经友好协商，就乙方认购甲方开发的商品房事宜达成如下协议：一、认购房源1.1 甲方将位于____________（房地产项目地址）的____________（房号、房型）户型的商品房出售给乙方。
1.2 商品房的总建筑面积为__________平方米，其中套内建筑面积为__________平方米，综合单价为____________元/平方米，总价为____________元。
1.3 乙方自愿认购上述商品房，且已经在认购时缴纳了认购定金____________元。
二、认购条件2.1 乙方确保其提供的个人资料真实有效，所出具的证件真实、合法，具有与行为相适应的民事行为能力。
2.2 乙方已了解并接受了《商品房销售公示》及《商品房交易说明书》的全部内容，并自愿签署本认购书。
三、认购权利与义务3.1 甲方保证所出售商品房系合法取得的商品房，并且在交付乙方之前将商品房交付到位。
3.2 乙方同意按照合同规定的时间和方式支付商品房货款，并按照约定完成商品房交易过程。
3.3 甲方和乙方同意各自依法履行合同义务，保证和履行本协议规定的各项权利和义务。
四、违约责任4.1 任何一方违反本认购书的约定，应承担由此造成的一切损失和责任。
4.2 乙方在签署本认购书后，如逾期不支付尾款，甲方有权解除合同，没收认购定金，并有权将认购的商品房转让给他人。
五、争议解决本认购书所发生的争议，双方应友好协商解决，若协商不成，可向相关国家行政机关、仲裁机构或人民法院寻求解决。
六、其他事项6.1 本认购书一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
商品房认购书模板6篇
商品房认购书模板6篇第1篇示例：商品房认购书甲方（认购人）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就乙方建设的商品房认购事宜达成如下协议：一、认购房源乙方在（地点）建设的商品房项目名称为（项目名称），现甲方认购乙方在该项目中的（房号、楼栋号、单元号）号（以下简称“认购房源”），具体户型为（户型），建筑面积为（建筑面积）平方米，赠送面积为（赠送面积）平方米，总价为人民币（总价大写）元（￥（总价小写））。
二、认购价款1. 甲方应在签署本认购书后（时间），交纳认购价款的的比例为（比例），即人民币（首付款大写）元（￥（首付款小写））。
2. 甲方应在（时间），前支付剩余认购价款及相关费用，即人民币（尾款大写）元（￥（尾款小写））。
三、认购条件1. 甲方为自然人，具有完全民事行为能力，能够独立承担法律责任；2. 甲方提供的身份证明、财产证明、婚姻状况证明真实有效；3. 甲方确认已经充分了解和知悉乙方提供的商品房的房屋质量、土地性质、规划用途等相关信息，对认购房源没有任何异议；4. 甲方了解和同意乙方在保障房屋质量的前提下，有权对认购房源的设计、建筑材料、施工标准等进行调整或变更。
四、甲方权利义务1. 甲方应按照约定的时间和金额支付认购价款及相关费用，逾期支付的，应支付违约金；2. 甲方应当按照约定时间履行付款义务。
在首付款支付日后60日内，甲方未履行付款义务的，乙方有权单方解除本认购书；3. 甲方应在商品房交付后接受商品房，按时支付房价余款及相关费用。
六、风险提示1. 甲方应充分了解并承担商品房交易存在的一定风险，房屋产权存在法律风险、政策风险等；2. 甲方应当仔细阅读相关资料和合同，如对商品房的相关情况有疑问，应当向专业人士进行咨询；3. 乙方已向甲方就商品房交易过程及相关条款进行充分解释。
七、争议解决本认购书及其附件合同的签订、履行和解释均适用中华人民共和国法律。
商品房认购书模板7篇
商品房认购书模板7篇第1篇示例：商品房认购书模板甲方（认购人）：身份证号码：电话：联系地址：乙方（房地产开发商）：认购房屋信息：项目名称：楼栋号：房号：建筑面积：总价：一、甲方自愿认购乙方销售的上述房屋，并同意按照以下约定支付款项。
二、认购房款支付约定：1. 签订认购书后七日内支付定金（定金金额为总价的10%）。
3. 签订商品房买卖合同后根据合同约定支付尾款。
4. 乙方接受银行按揭或贷款支付的，须在规定时间内将银行按揭合同或贷款合同提供给乙方，支付首期款后按合同约定支付尾款。
三、甲方认可乙方提供的房屋基本信息，并保证如实填写个人信息，不隐瞒任何事实。
四、一旦签署商品房认购书，甲方不得擅自撤销认购，否则须向乙方支付违约金。
五、甲方承诺遵守商品房认购书及房地产相关法律法规，如违反规定，须承担相应法律责任。
六、本认购书一式两份，甲、乙双方各持一份，自签字盖章后生效。
甲方（盖章）：日期：甲方：（签字）乙方：（签字）以上内容为商品房认购书模板，甲、乙双方请仔细阅读后签字确认。
第2篇示例：商品房认购书买方：（买方名称）身份证号码：（身份证号码）产品名称:（产品名称）所在楼盘:（楼盘名称及地址）面积：（房屋实际建筑面积）户型：（房屋户型）价格：（商品房预售价格）认购金金额：（认购金额）认购金支付方式:（认购金支付方式）乙方公司向甲方公司提供产权单位并提供合同。
甲方公司保证，认购金一经支付将账目清晰标记，按规定操作，不会被盗用，作为双方签署认购合同时的诚信凭证。
买方保证：认购金支付完成后，乙方公司或甲方公司后期所产权到款的不同程度是否完全到位，买双方就交易无条件支持并无异议。
买房人意识认购书签订即双方已就认购房屋产生了竞价，只是代理行为，如因买方自身原因产生的急需取消定金的行为，定金将不予退回。
买方已阅读、理解并接受认购书的内容，无任何疑问，本认购书以真实、有效、合法的方式签订。
本认购书一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
商品房认购单(认购书认购协议)3篇
商品房认购单（认购书认购协议）3篇篇1商品房认购单（认购书认购协议）一、认购人：姓名（身份证号码）：联系电话：地址：二、产品信息：项目名称：楼栋号：房号：建筑面积：使用用途：销售定价：折扣优惠：认购金额：三、认购方式：1.认购日期：2.认购方式：（线上/线下）3.支付方式：（一次性付款/分期付款）4.付款方式：（银行转账/现金支付/支票支付）5.首付款比例：6.认购定金支付方式及金额：7.首期款支付方式及金额：8.尾款支付方式及金额：四、权益与义务：1.认购人有权享有购买房屋的优先权，并且在项目预售期内享有相应的折扣优惠。
2.认购人应根据约定，按时足额支付认购款项，并遵守相关法律法规及开发商规定。
3.认购人应配合开发商及相关部门进行房屋交付手续，确保合同的履行。
4.如认购人在规定时间内未能支付款项或违反相关规定，开发商有权取消认购资格，并根据相关规定扣除相应违约金。
五、其他约定：1.认购人确认已经阅读并知晓《商品房销售合同》及相关法律文件。
2.认购人确认房屋的使用用途并接受开发商的相关规定。
3.认购人确认已经详细阅读并接受《商品房认购书认购协议》各项内容，并自愿签署认购书。
六、附件：1.身份证明材料复印件2.财务资料证明3.认购书签字页七、注意事项：1.认购书是一份具有法律效力的文件，认购人签署后即代表了双方的真实意愿和承诺。
2.认购书中的内容是买卖双方的权益与义务的重要约定，认购人应仔细阅读并理解其中的内容。
3.如认购人有任何疑问或者不清楚的地方，建议提前咨询开发商或者专业律师。
以上内容为《商品房认购书认购协议》的要点内容，认购人和开发商在签署时需详细核对并确保各项内容的准确性、完整性，以避免后续可能出现的纠纷和问题。
祝愿认购人购房顺利，生活愉快！篇2商品房认购单（认购书认购协议）一、双方协议甲方（认购方）：__________身份证号码：__________联系电话：__________乙方（开发商）：__________法定代表人：__________联系电话：__________二、认购房屋信息1.认购房源地址：__________楼栋号：__________单元号：__________房号：__________2.认购房屋建筑面积：__________平方米，套内建筑面积：__________平方米，分摊公摊面积：__________平方米。
买卖合同商品房认购书(三)6篇
买卖合同商品房认购书（三）6篇篇1甲方（卖方）：___________________注册地：___________________营业执照号码：___________________乙方（买方）：___________________身份证号码：___________________联系电话：___________________鉴于甲乙双方同意就下列商品房交易达成相关协议，在平等、自愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》等法律法规的相关规定，经友好协商，特订立本商品房买卖合同认购书。
一、认购物业基本情况1. 物业地址：___________________2. 房屋类型：___________________（如：公寓、别墅等）3. 房屋面积：___________________平方米4. 房屋总价：人民币___________________元（大写）___________________元整（小写）二、认购条款1. 乙方在本认购书签订之日起____日内向甲方支付定金人民币______元整（大写），以表示其已对所购房屋进行充分了解和自愿认购。
2. 定金支付方式及期限：____________。
该定金将在双方签署正式买卖合同时转为购房款的一部分。
若乙方未在规定时间内履行支付定金义务，则视为违约，甲方有权解除本认购书并不予退还定金。
3. 双方同意在本认购书签订后的____日内签署正式的商品房买卖合同。
如乙方未在规定时间内签署合同，则视为违约，甲方有权解除本认购书并扣除定金作为违约金。
若甲方原因未能按时签约，则双倍返还定金给乙方。
4. 乙方承诺所提交的所有资料真实有效，如有虚假，甲方有权解除本认购书并不予退还定金。
甲方应保证所售房屋权属清晰，无产权纠纷。
三、房屋交付1. 房屋交付时间：双方签署正式买卖合同后______天内交付房屋。
2. 房屋交付条件：完成房屋验收并签署验收报告。
如遇不可抗力因素导致延期交付，甲方应及时通知乙方。
商品房认购书通用式7篇
商品房认购书通用式7篇第1篇示例：商品房认购书是购买商品房时的一种重要文件，也是买卖双方必须遵守的合同。
它承载着双方的权利和义务，保障了买卖双方的合法权益。
下面是一份通用式的商品房认购书，用于参考。
商品房认购书甲方(认购人)：_________（身份证号：_________）乙方(开发商)：_________根据《中华人民共和国合同法》和《商品房买卖合同》的有关规定，甲、乙双方在平等自愿、公平合理的基础上，就甲认购乙方开发的位于_________的商品房达成如下协议：一、认购商品房基本信息：1. 商品房地址：_________2. 户型面积：_________平方米3. 建筑结构：_________4. 总房价：_________万元5. 认购定金：_________万元二、双方权利与义务：1. 乙方承诺按照国家法律法规和商品房相关规定，按时按质完成商品房的建造、交付和交付验收工作。
2. 甲方在认购商品房后，按照相关规定支付认购定金，并在规定时间内支付商品房总房价。
3. 如因不可抗力等原因，导致商品房无法按时交付，乙方应及时通知甲方，并按照相关规定延期交房或者协商解决。
4. 如因甲方原因，导致无法按时支付房款，甲方应及时通知乙方，并承担相应的违约责任。
三、其他事项：1. 本认购书自双方签字盖章后生效，认购定金须在签署后三个工作日内支付，其他款项按合同规定支付。
2. 如双方对商品房交付、质量、装修等事项有异议，应及时协商解决。
3. 本认购书一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
以上是一份通用式的商品房认购书范本，希望对您在购买商品房时有所帮助。
在签署和认购商品房时，请务必仔细阅读合同内容，明确双方的权利和义务，确保双方的合法权益得到保障。
祝您在购房过程中顺利，享受到居住的幸福生活。
第2篇示例：商品房认购书是购房者与开发商达成购房意向的书面文件，是购房者确定购房意向并支付认购金后的必备文件。
在购买商品房时，签订商品房认购书是非常重要的一环，具有法律效力，双方都必须严格遵守合同内容。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
遇到合同纠纷问题？赢了网律师为你免费解惑！访问>>2017年最新商品房认购书范本商品房认购书通常是商品房买卖双方在房屋预售合同或商品房现房买卖合同之前所签订的一种文书，认购书是对有关买卖事宜的初步确认，常见于商品房交易中。
犹豫认购书是在签订正式购买合同前的一种书面文件，需要规范相关的认购书范本。
那么，2017年最新商品房认购书范本是什么?赢了网为你解答。
一、认购书范本编号：商品房认购书双方当事人：出卖人(以下简称“甲方”)：认购人(以下简称“乙方”)：根据相关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方认购甲方商品房相关事宜达成如下协议：一、认购标的的基本情况1.1 乙方所认购的商品房为甲方开发的位于市区项目中的第楼单元号房(以下简称“该商品房”)。
1.2该商品房的建筑面积为平方米，阁楼面积为平方米。
以上面积均以房地局测绘中心最终测绘面积为准。
二、认购标的的价款2.1该商品房按照建筑面积计价，单价为人民币元/平方米，房款计人民币元(大写： )。
阁楼按套计价，单套为人民币元(大写： )。
2.2房屋总价款为2.1所列款项之和，共计人民币元(大写： )。
三、认购款3.1乙方应当于本认购书签订之日，一次性向甲方支付认购款计人民币元(大写： )。
乙方逾期未支付认购款的，该认购书自行解除，无须另行通知，甲方有权将该商品房另行出卖给第三人。
3.2甲方在取得预售许可证后，通知乙方。
乙方在接到甲方的签约通知次日起日内，到销售现场与甲方协商商品房买卖合同的相关条款，协商一致并签署《商品房买卖合同》。
(本款约定的期限为协商签约的起始时限，而非终止时限)。
3.3乙方未在3.2条约定的期限内与甲方协商商品房买卖合同的相关条款的，该认购书自行解除，无须另行通知，乙方已支付的认购款不予返还，甲方有权将该商品房另行出卖给第三人。
3.4甲、乙双方在3.2条约定的期限内协商商品房买卖合同的相关条款，但双方未达成一致意见，自第3.2条约定的期限届满次日起超过日的，本认购书自行解除，无须另行通知。
甲方应当在本认购书解除次日起日内将已收取的认购款无息返还给乙方。
3.5甲乙双方协商一致签订《商品房买卖合同》的，乙方已交纳的认购款抵作该商品房的购房款，无须返还给乙方。
四、其他约定4.1在签订正式的《商品房买卖合同》时，变更认购人的，需征得甲方的同意。
(变更为父母、夫妻、子女的除外)。
4.2乙方在本认购书中提供的联系地址和联系电话是甲方通知乙方的依据。
乙方保证其提供的信息准确无误。
若甲方按照乙方提供的信息不能联系到乙方的，因此产生的不利后果均由乙方承担。
五、附则5.1本认购书未尽事宜，经甲、乙双方协商一致可签订补充协议，补充协议与本认购书具有同等法律效力。
5.2本认购书经甲、乙双方签字或盖章后生效。
双方签订的《商品房买卖合同》生效后本认购书自行终止。
本认购书一式二份，甲、乙双方各执一份，均具有同等法律效力;甲方(公章)：乙方(公章)：授权代表：授权代表：证件号码：证件号码：联系地址：联系地址：联系电话：联系电话：年月日年月日本文列举了商品房认购书的范本和规范格式。
在签订认购书时，应仔细核查相关内容，避免纠纷的发生。
如果发生合同上的纠纷，需向专业法律机构咨询或寻找律师解答。
赢了网可为您提供相关的法律服务，欢迎咨询。
来源：（2017年最新商品房认购书范本/ht/148581.html）合同纠纷.相关法律知识∙保密协议与竞业禁止有什么区别/ht/657503.html∙口头合同与书面合同冲突,以哪个为准/ht/657502.html∙房屋赠与合同纠纷起诉书范本/ht/657501.html∙农村土地承包合同模板是什么样子的/ht/657500.html∙代为履行协议范本 /ht/657499.html ∙授权委托书代理权限有什么规定(2018)/ht/657498.html∙酒后驾驶被人敲诈写了借条怎么办/ht/657497.html∙保险合同成立后谁有权解除合同/ht/657496.html∙婚庆公司收新人押金,没有合同的情况下新人违约怎么赔偿/ht/657495.html∙签订格式合同需要注意哪些方面/ht/657494.html∙如何理解撤销权期限为一年/ht/657493.html∙关于临时用工合同的有关规定(2018)/ht/657492.html∙构成合同违约责任应具备哪些条件/ht/657491.html∙如何处理土地使用权转让合同纠纷/ht/657490.html∙涉外股权转让合同纠纷管辖/ht/657489.html∙要约收购适用于什么情况/ht/657488.html∙聘用多年未签合同怎么办/ht/657487.html∙买卖不破租赁的例外有哪些/ht/657486.html∙承租人与次承租人签订的房屋合同效力如何认定/ht/657485.html∙员工合同备案是什么意思/ht/657484.html∙定作人选任过失责任 /ht/657483.html ∙如何签订房屋租赁合同合同中应有哪些/ht/657482.html∙合同时间司法鉴定可以进行鉴定吗/ht/657481.html∙运输合同拖欠运费判决书范本/ht/657480.html∙合同有效等于合同生效吗/ht/657479.html∙被执行人迟延履行期间债务利息如何计付/ht/657478.html∙装修结算按照结算单算还是合同的预算单算/ht/657477.html∙租赁合同没有约定违约金可以主张吗/ht/657476.html∙关于合同法若干问题的讨论纪要/ht/657475.html∙租赁合同的解除条件需要满足哪些/ht/657474.html∙房屋租赁合同一方故意违约的责任有哪些/ht/657473.html∙用工合同期限内工人应该享受哪些权利/ht/657472.html∙租房合同还没到期也没写违约金房东要提早收回房子怎么办/ht/657471.html∙解除土地租赁承包起诉书/ht/657470.html∙一套赠与的房子到底要交多少钱/ht/657469.html∙逾期交货违约金条款 /ht/657468.html∙签完购房合同房管多久备案/ht/657467.html∙约定不得转租可以分租吗,转租的条件/ht/657466.html∙合同违约金的比例是多少/ht/657465.html∙定金与违约金条款能否同时适用/ht/657464.html∙父母以儿女的名义买的房子书写格式2018合同书/ht/657463.html∙租房合同到期后,续租后提前退房算违约吗/ht/657462.html∙仓单的特征都有哪些 /ht/657461.html ∙政府合同审查要点 /ht/657460.html ∙简易汽车租赁协议范本是什么样子的/ht/657459.html∙签了合同不想做可以辞职吗/ht/657458.html∙口头协议是否算合同 /ht/657457.html ∙工程机械租赁合同2018/ht/657456.html∙口头委托代理诉讼有效吗/ht/657455.html∙合同签定的工种和实际工种不同合法吗/ht/657454.html∙房地产抵押合同的生效是如何的/ht/657453.html∙提前解除租赁合同业主不来接受怎么办/ht/657452.html∙居间人的主体资格是什么/ht/657451.html∙有偿保管合同保管人责任有哪些/ht/657450.html∙车辆挂靠经营合同范本/ht/657449.html∙最新劳动合同法修改的内容有哪些/ht/657448.html∙附条件赠予可以随意撤销吗/ht/657447.html∙财务审查合同要点 /ht/657446.html ∙保险合同解除包括的种类有哪些/ht/657445.html∙汽车买卖合同的构成要件/ht/657444.html∙深圳房屋租赁合同税费/ht/657443.html∙重大误解的四大构成要件/ht/657442.html∙试用期变长的是无效合同吗/ht/657441.html∙餐馆劳动用工合同怎样写/ht/657440.html∙赠与合同成立后生效的条件是什么/ht/657439.html∙合同解除由谁承担装修残值损失/ht/657438.html∙违约金过高的上诉状 /ht/657437.html ∙附条件的合同条件未成立,合同成立吗/ht/657436.html∙购销合同只有供方名字可以吗/ht/657435.html∙口头约定能成为合同吗/ht/657434.html∙技术合同纠纷的诉讼时效期间/ht/657433.html∙房屋租赁协议解除后还负责赔偿吗/ht/657432.html∙撤销权合同和无效合同两者的区别有哪些/ht/657431.html∙设备买卖合同怎样写 /ht/657430.html ∙劳动合同到期公司降低工资续订,劳动者不同意有赔偿金吗/ht/657429.html∙签订协议时双方可不可以不在同一地点同一时间/ht/657428.html∙逾期交货违约金的法律法规规定(2018)2018最新/ht/657427.html∙（合同法）规定(2018)有哪些免责条款属于无效/ht/657426.html∙附条件合同成立的法律依据有哪些/ht/657425.html∙因重大误解签订的合同是不是属于无效合同/ht/657424.html∙违约金过高的举证责任/ht/657423.html∙合同生效应具有哪些条件/ht/657422.html∙船舶融资租赁合同纠纷怎样解决/ht/657421.html∙个人房屋租赁合同范本2018/ht/657420.html∙项目临时用工合同期限是多久/ht/657419.html∙用工合同一般是三年吗/ht/657418.html∙集体合同到劳动局备案都需要哪些手续/ht/657417.html∙外来务工家庭租房哪个部门去办理租赁登记/ht/657416.html∙承租人不交租金,房东有权换锁吗/ht/657415.html∙预告登记证必须用合同备案吗/ht/657414.html∙快递被别人签收了怎么办/ht/657413.html∙房屋租赁居间人资格法律法规规定(2018)2018最新/ht/657412.html∙保险合同的诉讼时效是多久/ht/657411.html∙保管合同何时生效 /ht/657410.html ∙居间合同一个人签订无效吗/ht/657409.html∙退休工人不签合同怎么办/ht/657408.html∙占有改定什么时候所有权转移/ht/657407.html∙附条件的答复是否能够构成承诺/ht/657406.html∙合同中违约金过高的标准(2018年)/ht/657405.html∙劳动法自己主动离职但未签劳动合同,工资未满一个月有工资吗 /ht/657404.html。