2021版的进村道路施工合同范本
农村道路施工合同范本(精选10篇)
农村道路施工合同范本（精选10篇）农村道路施工合同范本篇1发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）为促进农村经济发展，服务农村建设，______村实施村道公路硬化作业，乙方经申请和相关程序，成为本项目的施工方，甲、乙双方经多次、反复协商，双方达成如下协议条款，共同信守。
一、工程名称及____县____乡______村村道公路硬化工程，地址在____县____乡______村境内。
具体施工范围：二、施工方式：本次施工由乙方采取全承包（即包工、包料、包安全）的方式进行作业。
三、工程价款及支付办法：工程施工单价万元/公里，按工程实际施工里程计算工程款。
具体支付办法：路基完成后，拨付工程万元；第二层完成后，拨付万元；浇灌混凝土成型米后，拨付万元。
其余工程款于整个工程完工后全部拨付。
四、工程施工质量及技术要求：工程须按标准进行施工作业。
五、工程施工期限：从年月日起至年月日止。
遇雨天工期顺延。
六、安全责任：1、乙方须为施工人员购买相应的安全生产保险，其产生的费用由乙方负责支付。
2、施工中的.一切安全责任及后果由乙方自负，并承担一切法律责任，甲方概不负责。
七、其他约定：1、路基经甲方验收并同意乙方进行混凝土浇注时，由甲方向乙方出据混凝土浇注通知，乙方方可进行混凝土浇注。
2、乙方混凝土浇注完成后，由乙方进行监管维护，直至甲方检查验收合格。
3、施工的一切原辅材料、设施、设备由乙方负责，乙方所使用材料应符合相关标准和质量要求。
4、施工过程中甲方安排人员进行质量监督，乙方应无条件服从。
5、全部工程结束后，由甲方组织验收合格，并经乡主管部门审查后，方视为完工。
八、违约责任：双方应信守合同，不得违约。
单方违约时，违约方应向守约方支付违约金，并赔偿给守约方造成的经济损失。
九、未尽事宜：本合同未尽事宜，双方可另行协商补充，补充规定与本合同有同等效力。
十、本合同由甲、乙双方签字后生效，一式六份，甲方存二份、乙方存四份。
村级道路路基施工合同书
村级道路路基施工合同书
合同范本。
甲方，（施工单位名称）。
地址：
法定代表人：
联系电话：
乙方，（需施工的村级道路管理委员会）。
地址：
法定代表人：
联系电话：
鉴于甲方具有从事道路施工的资质和能力，乙方委托甲方进行村级道路路基施工，双方经友好协商，达成如下合同：
第一条项目内容。
甲方承诺按照乙方提供的施工图纸和技术要求，对村级道路进行路基施工，包括但不限于路基平整、填筑、夯实等工作。
第二条施工期限。
甲方承诺在合同签订后的（具体施工期限）内完成施工任务，并保证施工质量符合国家相关标准。
第三条付款方式。
乙方应按照双方协商的付款方式和进度，按时足额支付施工款项。
第四条施工保障。
甲方应保证施工现场的安全，确保施工过程中不影响周边村民的正常生活和出行。
第五条合同变更。
如有必要对合同内容进行变更，必须经双方协商一致，并签订书面变更协议。
第六条违约责任。
任何一方未履行合同义务或违约，应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此造成的损失。
第七条合同解释。
本合同如有任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。
甲方，（盖章）。
法定代表人签字：
日期：
乙方，（盖章）。
法定代表人签字：
日期：
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
（合同附件，施工图纸、技术要求等）。
村道路施工合同(通用5篇)范本
村道路施工合同（通用5篇）Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligationsand reach an agreed result.甲方：___________________乙方：___________________日期：___________________村道路施工合同（通用5篇）村道路施工合同（通用5篇）在人们愈发重视契约的社会中，合同对我们的帮助越来越大，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。
你知道合同的主要内容是什么吗？以下是笔者精心整理的村道路施工合同（通用5篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
村道路施工合同1 发包方（简称甲方）承包方（简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。
第一条工程概况1、甲方工程项目为公益项目，资金通过募捐筹集。
2、工程施工地点：邹头坳至下营小学约270米。
3、工程施工内容：□清路基、□砌石、□填土及夯实、□涵洞接长、□水泥路面。
4、工程承包方式：包工、包料、包质量、包工期和包安全等。
5、总价款：__￥元，大写（人民币）：经双方认可，变更施工内容，变更部分工程款按成本价向甲方计收。
6、工期：__天。
即自年月日开工至年月日竣工；第二条工期一、甲方要求比合同工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工期的相应费用。
二、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。
三、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
四、因设计变更或非乙方原因造成的停水、停电及不可抗拒因素影响，导致停工8小时以上，工期相应顺延。
五、发生《广东省建设工程标准施工合同》规定的不可抗力事件影响时，工期相应顺延。
2021年道路施工合同3篇
道路施工合同3篇经市府基建办施工处批准，本工程于_____年_____月_____日公开招标(协商议标或甲方委托)，由乙方承建，为了明确工程内容及双方权利义务，本着互相协作、紧密配合的原则，根据《 ___经济合同法》、《建筑 ___工程承包合同条例》规定和本工程的具体情况，订立本合同。
第一条工程内容和承包范围(一)单项或单位工程类别、结构形式：______;层/幢;______;建筑 _______________;建筑 ___，道路：___________;给排水管道：____________;构筑物：____________。
(二)承包范围：承包按_____号施工图纸全部工程(包括图纸说明及招标文件规定的内容)：基础工程(含桩基)、地下室工程、主体结构、内外装饰、机械设备、给排水、电力、照明、防雷、通讯、空调、液化气管道、市政道路、桥梁、土石方工程等。
(三)承包金额内未包含的工程项目：第二条工程造价及承包方式(一)承包金额：按定标价或协商价，建安工程总造价为人民币______万元。
全部工程造价按下列办法 ___：(二)承包方式：1. 按施工图预算包干或投标大包干，即包工、包料、包工期、包质量。
2. 按国家规定缴纳的承包工程收入营业税和城市维护建设税，已包含在本合同承包金额内，由乙方支付。
3. 工程质量标准要求：第三条工期(一)按定标(或双方)规定总工期______天(日历天从开工之日算起)。
(二)开工日期：__________________竣工日期：__________________(三)如遇下列情况者，经甲方代表签证后，工期按实际相应顺延。
1. 甲方不能按合同规定在开工前五天交出施工场地，或障碍物和施工用水、电源未接通;2. 因设计图纸修改(甲方或设计院提出修改)，影响进度或增大工程量;及修改(变更)设计通知书未在该修改(变更)部份施工开始前三十天送达乙方签收而影响进度者;3. 由甲方提供的设备、成品或半成品等，未能按乙方计划进行或向乙方交验时发现有缺陷，需要更换而耽误施工进度者;4. 因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、大雨、暴雨、地震、自然原因发生的火灾等)造成停工者;5. 因停水停电或因电力，水压不能满足施工需要，影响达连续六小时以上者;6. 甲方代表借故不签证，影响下一工序的进展者;7. 甲方财力不足导致停工窝工者;8. 甲方不按合同规定预付工程备料款和工程进度款而影响施工进度者。
道路施工合同范本(2021律师整理版)精选3篇
道路施工合同范本（2021律师整理版）发包人：*** (以下简称甲方)承包人：****建筑安装工程公司(以下简称乙方)经过甲乙双方协商，就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。
一、工程项目1、工程名称：***混凝土道路2、工程地点：***村3、承包范围：350米混凝土道路4、承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。
5、合同价款：合同总价款15万元。
二、技术要求1、路面为18cm厚C25水泥混凝土路面，宽3.5米。
2、18cm厚3：7灰土垫层。
三、施工及质量要求1、路基处理在原有路基的基础上，对高低不平路段，采用推土机或装载机整平，并清除地表杂草，然后用压路机压实。
2、严格控制路面材料质量，垫层必须夯实，否则返工。
四、双方权利和义务1、发包人主要工作：负责场地三通一平;2、承包人主要工作：负责本工程施工范围内的施工安全工作。
承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用;做好现场设备、材料的照管工作。
五、工程价款的支付工程竣工拔工程总造价的98%.工程质量保证金为总造价的2%，质保期一年，质保期自竣工验收之日计算，期满后一次性支付质保金。
六、安全文明施工承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。
承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均有承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。
铁路施工合同供方：一工厂地址：二工厂地址：商务部地址：邮编：电话：传真：需方：收货地址电话邮编收货人要求发货日期改变合同货运方式是否付费□同意□不同意合同内容:今向供方订购以下产品：产品名称规格、型号单位数量单价（元）金额（元）备注合计人民币：百拾万千百拾元角分整￥付款日期付款方式付款金额开票日期开票金额支、现、电汇、其它支、现、电汇、其它渠道部签字：商务部签字：财务部签字：营销中心主管签字：备注出库单号订货条款：1.本订单必须加盖单位公章，否则视为无效。
村道路建设合同3篇
村道路建设合同3篇篇1甲方（发包方）：____________村民委员会乙方（承包方）：____________建设有限公司鉴于甲方为改善本村交通状况，提升村民生活品质，决定实施村道路建设工程。
经公开招标，确定乙方为本次工程的承建单位。
现甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就本次村道路建设工程签订本合同，以资共同遵守：一、工程概况1. 工程名称：_______村道路建设工程。
2. 工程地点：_______村辖区范围内。
3. 工程内容：道路建设，包括但不限于路基、路面、排水设施等。
4. 工程规模：_______村辖区所有需改造道路的总计工程量。
本工程自合同签订之日起开始，工期为______个月，如遇不可抗力因素导致工程无法按时完成，乙方应及时通知甲方，经双方协商确定顺延工期。
三、工程造价及支付方式1. 工程造价：本工程总造价为人民币______元（大写：______元整）。
具体金额以实际工程量结算为准。
2. 支付方式：甲方应按照工程进度分期支付工程款。
工程完工并经验收合格后，支付至总造价的______%，余款作为质保金，待工程保修期结束后支付。
四、工程质量及验收1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应组织内部验收并报甲方验收，甲方应在接到验收申请后______个工作日内组织验收。
3. 如工程质量不符合合同约定或国家相关标准，乙方应及时返工或整改，并承担由此造成的全部损失。
工程保修期为本工程竣工验收合格后______年。
在保修期内，因施工原因造成的质量问题，乙方应无偿维修。
保修期满后，如出现非人为因素造成的损坏，乙方应以优惠价格提供维修服务。
六、安全施工乙方应严格遵守安全施工规范，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
因乙方安全措施不当导致发生安全事故的，所有责任和损失由乙方承担。
七、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付总造价的______%作为违约金。
(模板)2021年道路施工合同范本
2021年道路施工合同范本2021年道路施工合同范本1甲方：乙方：根据工程建设的需要，甲方将承建的的劳务施工委托给乙方，为明确甲乙双方责任，保障双方的利益，保证工程顺利进行，现经甲乙双方自愿完全清楚、理解本合同条款的基础上，按照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规、结合本工程具体情况，经双方协商达成一致，签订本合同并共同遵守。
一、劳务分包人资质情况身份证号码：住址：二、工程概况：1. 工程名称：2. 工程地点：甲方原有住宅院内3. 承包范围：土建、装饰、水电包工包料;三、使用的标准和适用法律：1. 运用法律法规：《中华人民共和国合同法》。
2. 运用标准、规范：现行国家及省市地方标准、规范。
四、甲乙双方责任和义务：1. 乙方进场前应向甲方提交劳务班子配备的人员及其职称或上岗证明书(复印件)各一套;甲方为工程发包方，乙方应服从甲方对于工程范围的统一管理。
2. 甲方对入场工人进行技术交底、安全交底并执行三级教育卡制度。
3. 甲方负责协调施工现场周边和其它分包班组的配合，以确保施工顺利进行直至完成。
4. 乙方必须服从甲方下发的各种指令性文件，在工程施工中不得野蛮操作或瞎指挥。
5. 乙方应严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期;加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全;加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工，工完场清、料用尽;承担由于自身责任造成的`质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;6. 乙方必须根据甲方现场施工技术人员的技术指令进行施工，不得将不合格的构件材料使用到工程的任何部位;7. 妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施;乙方从甲方处领用的各种材料、设备，由乙方自行看管，丢失部分由乙方赔偿。
2021年2021年道路施工合同范文
合同编号：合同协议甲方：乙方：2021年03月07日2021年2021年道路施工合同范文【篇一】发包方（甲方）：承包方（乙方）：按照《中华人民共和国协议法》、《中华人民共和国建筑法》、《_____市建筑市场治理条例》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和老实信用的原则，结合本工程实际，为明确两方的负责、权利和义务，经甲、乙两方沟通同意，订立本协议。
第一条：工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、承包范围：4、承包内容：5、甲方视需要，可对乙方承包范围及内容作出增减或调整，也可对乙方承包范围内的某一分项、某一产品、半成品材料等另行指定施工单位或供给商。
乙方应无条件接受，也不因此作为对其余项目协议单价和总价作出调整的理由。
6、承包方式：本工程采纳“包工料机消耗、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包环境庇护、包甲方对业主的所有承诺及业主对甲方所作的规定、约束等”的包干方式，全面负责本协议范围内的全部工作内容，处理好政府主管部门和社区地方关系。
第二条：协议工期1、乙方接甲方进场通知后___日内做好施工现场预备工作。
2、协议工期：本工程于____年____月____日开工，至____年___月___日竣工，共____个日历天。
3、工期延误时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为每延误一天，按本工程总价的_____计算，按天累计。
4、如遇不可抗力影响，经甲方同意并报业主书面签字盖章认可后，可考虑工期延长。
5、发生不可抗力，乙方有负责积极组织抢补办法并相应调整计划，尽一切可能保证工期。
6、除不可抗力因素以外，均不得延长工期和要求增加费用，非上述原因工程不能按协议工期竣工，乙方应负责违约负责。
7、对不可抗力的解释按甲方与业主签订的工程承包协议相关条款执行，包罗对不可抗力的处理办法。
同时进一步明确因不可抗力造成的工期和费用损失，除业主明确负责的部格外，其余部分均由乙方负责。
第三条：质量1、本工程质量等级为__________。
村道路施工合同书样本(3篇)
村道路施工合同书样本（3篇）村道路施工合同书样本（通用3篇）村道路施工合同书样本篇1发包人(全称)：承包人(全称)：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况：道路硬化工程硬化面积约_________平方米。
工程内容包括路基平整、水泥路面浇筑等，概算约为_____万元。
二、合同工期：工程在_____年_____月_____日前完工。
三、质量要求及奖惩措施：1、确保合格(由村两委组织邀请专业人员验收)，必须做到安全生产，文明施工。
2、村内主干线路面按四级公路水泥混凝土路面标准建设，质量目标合格。
①水泥混凝土标号C25标号，板厚15cm，弯拉强度4.5Mp以上。
②施工中的主要材料应进行各项物理性能指标试验，其中粗骨料必须采用碎石，并符合国家有关标准规定，根据材料各项指标和水泥的实际标号，选择最佳配合比(水泥要有出厂证明、质保单);施工中试验规程应严格按《公路工程水泥混凝土试验规程》，不合格材料不得进场施工。
③路面应采取横向拉毛或机具压槽等抗滑措施，其磨擦力应符合施工规范要求，路面与其他构造相接应平顺，做到路面边缘不积水。
④混凝土铺筑后按施工规范要求养护;混凝土路面外观无脱皮、印痕、裂纹、石子外露和缺边掉角等病害，且符合规范和工艺要求。
⑤工程档案资料及试验资料送_________村委会一份备查。
3、奖惩措施：承包人必须严格按有关规范、标准施工，确保工程质量。
工程质量未达到合格必须无条件返工，承担返工损失，保质期为一年。
四、工程承包方式：包工包料，竣工工程结算以承包价为基础，其承包单价为水泥路面板厚15CM单价为40元/平方米;工程量按实结算。
五、付款方式：完成路面硬化工程50%付合同款20%;工程全面完成，经验收合格待上级拨款到位后付至总工程款90%，并返还履约保证金;暂扣10%作为工程质保金，质保金在质保期满后1月内付清。
乡村道路施工合同范本
乡村道路施工合同范本合同编号：XXXXXXXX甲方：（以下简称“甲方”）地址：联系电话：乙方：（以下简称“乙方”）地址：联系电话：鉴于甲方拟委托乙方进行乡村道路的施工工程，双方经友好协商，达成如下合同：第一条工程概述甲方委托乙方负责乡村道路的施工工程，具体工程范围及位置如下：（详细描述工程的范围、位置等信息）第二条工程进度1. 施工周期：本次施工工程的预计完成时间为XX个月/周/天。
2. 工期保证：乙方应确保按照合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工期延误，乙方应负责相应的违约责任。
第三条施工内容及要求1. 乙方应按照甲方提供的工程设计图纸及要求，进行道路施工，确保施工质量符合相关标准和要求。
2. 施工过程中，乙方应遵守工程管理规定，保障施工现场的安全与环境卫生。
第四条材料及设备供应1. 甲方应提供合格的道路施工所需的材料、设备等，并按合同约定的时间交付乙方使用。
2. 甲方应确保所提供的材料、设备等满足工程施工的要求，若提供的材料、设备存在质量问题，乙方有权要求更换或退货。
第五条工程款支付1. 工程款支付方式：分期支付，每期按照工程进度完成比例支付相应的工程款，具体付款方式如下：（详细描述付款方式和比例）第六条质量保证1. 施工完工后，乙方应对施工质量进行保修，保修期为XX个月，期间出现质量问题，乙方应及时进行修复。
2. 保修期内，如出现因乙方施工质量问题造成的损失，乙方应负责承担相应的赔偿责任。
第七条合同违约责任1. 若甲方未按时支付工程款，应向乙方支付违约金或利息。
2. 若乙方未按合同约定的工期完成工程，应向甲方支付违约金或赔偿相应损失。
第八条争议解决双方在履行合同过程中，如发生争议，应通过友好协商解决；协商不成时，应提交至有管辖权的人民法院进行解决。
第九条合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效，并具有法律效力。
第十条其他约定事项1. 本合同一式两份，甲方、乙方各执一份，具有同等法律效力。
进村道路施工合同范本
进村道路施工合同范本[合同标题]进村道路施工合同[合同编号][合同编号/合同名称/合同类型][甲方（委托方）]身份证/营业执照号码：地址：联系人：电话：[乙方（承包方）]身份证/营业执照号码：地址：联系人：电话：鉴于乙方具备进行道路施工的资质和能力，并且甲方需要对进村道路进行施工，双方经协商一致，达成如下合同：一、施工范围1.1 乙方负责按照甲方的要求进行进村道路的施工工程。
1.2 施工范围包括但不限于道路路面铺设、排水设施、标线等。
二、施工期限2.1 施工期限从本合同签订后起计算，共计[施工期限]个工作日/月。
2.2 如因不可抗力等特殊情况无法按时完成施工，乙方应提前书面通知甲方，并给出解决方案。
三、付款方式3.1 甲方应在施工合格后的[付款期限]内支付乙方工程款。
3.2 工程款总额为[总工程款]，根据工程进度支付。
四、质量标准4.1 乙方应按照相关法律法规和标准，保证施工质量。
4.2 若施工质量存在问题，甲方有权提出整改要求，乙方应按要求尽快整改。
五、安全生产和保险5.1 施工期间，乙方应严格遵守安全生产规定，确保施工现场的安全。
5.2 乙方应购买施工期间的责任保险，以确保在施工过程中发生的意外损失得到合理的赔偿。
六、违约责任6.1 如一方违反合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
七、其他约定7.1 本合同未尽事宜由双方协商解决。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。
甲方（委托方）签章：日期：乙方（承包方）签章：日期：。
2021年道路施工合同范本4篇
2021年道路施工合同范本4篇道路施工合同范本1发包人： (简称甲方)承包人： (简称乙方)依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，根据托县地区实际情况，双方就本建设工程的施工事项达成如下协议：一、工程概况工程名称：政协办公楼室内维修改造工程工程地点：托县政协办公楼工程内容：楼内墙面，天棚刮腻;钢窗维护刷漆，办公室、会议室门拆旧换新;地面铺砖维修;卫生间整体改造;灯具等电器拆旧换新;线路整理二、合同工期开工日期： 20__ 年 09 月 01 日计划竣工日期： 20__ 年 12 月 01 日预计合同工期：90天三、承包方式和合同价款(一)采用包工包料和总承包形式;(二)合同价款：根据甲方现场工程量预估和定额预算，预付30%工程款，待工程完工结算后一次付清剩余70%工程款;(三)具体工程内容：根据甲方按需求现场指定位置项目施工，最后以甲方现场工程签证的工程量执行结算工程造价。
四、发包人(甲方)责任：依照合同按时拨付工程进度款。
五、承包人(乙方)责任：1、按照合同和工程施工组织设计的要求积极组织施工;2、保质保量完成甲方指定工程项目;3、遵守施工现场环境管理，安全管理，文明施工管理，创建安全文明施工达标工地。
六、工程质量及验收1、乙方在施工中必须支持《百年大计、质量第一》的方针，严格贯彻执行国务院《建设工程质量管理条例》，严格执行建筑工程强制性标准，工程质量标准达到一次性验收合格。
2、乙方在施工中严格执行隐蔽工程检验制度，未经质检部门或甲方、监理代表检验的隐蔽工程不能进行下一道工序。
3、乙方在施工中严把质量关，应当检验而未进行检验的原材料不准提前使用。
(钢材必须使用包钢等大厂材料，水泥必须使用正规厂家)。
七、工程款支付方式1、工程开工后，按工程进度付工程总造价的30%，工程竣工验收合格，并结算后一次性付清70%八、质量保修按照国务院1999年《建设工程质量管理条例》保修的规定负责。
2021年道路施工合同范本【模板】
2021年道路施工合同范本2021年道路施工合同范本1甲方:乙方:为响应县创卫办要求综合整治小区环境卫生，根据<中华人民共和国合同法>及有关法律，经甲乙双方友好协商，一致同意按下列条款签订本合同:第一条:工程概况1、工程名称:道路维修2、工程地点:3、承包方式:包工包料第二条:工程期限、合同金额、付款方式1、本合同工期为三十天2、工程总造价:元整，大写。
本合同签订生效后，即开始进场施工。
施工结束后经甲方验收合格，按预算价下浮17%结账。
乙方出具由税务局监制的有效发票。
(工程预算见附件)3、预留工程造价的5%，即玖仟元整为工程质保金，保修期两年，两年后返还，若两年内出现由工程质量造成的问题，由乙方负责维修，维修费由乙方承担。
第三条:双方责任及义务1、乙方必须按照设计图纸及甲方的要求保质、保量的进行施工，如工程质量不符合相关规定，乙方负责无偿维修或返工，否则将赔偿甲方的一切损失。
2、乙方必须按双方约定的时间完工，如发生不可抗力因素，工程顺延。
非不可抗力因素形成的工程延后，视为违约，并赔偿甲方工程总造价10%的违约金。
3、使用过程中，如出现由工程质量造成的问题，乙方在得到甲方通知后应及时负责维修。
第四条:违约责任1、乙方采购的材料必须保证质量，且是符合设计要求的合格产品。
否则，应及时、免费按照甲方要求更换。
2、合同纠纷解决方式:双方协商，若达不成一致，可法院起诉。
本合同一式贰份，甲乙二方各执一份，均具有同等效力，本合同自签订之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):__________________年____月____日_________年____月____日2021年道路施工合同范本2发包人(甲方)：承包人(乙方)：通过议事会、监事会、党小组长、居组干部会议按公开招投标程序确定了朝阳社区公共服务和社会管理实施项目中基础设施项目承包人。
村道路施工合同(实用10篇)
村道路施工合同（实用10篇）村道路施工合同第1篇甲方：乙方：为了确保府谷县环城公路天隆水泥厂至班家塔二级公路路基工程公路工程任务的顺利完成，确保工程质量和工程进度，经甲、乙双方协商，甲方将本工程的施工任务承包给乙方。
为明确双方相互权利、义务以及经济责任，依据《合同法》有关规定，经双方协商同意，签定本合同。
第一章总则1、工程名称：府谷县环城公路天隆水泥厂至班家塔二级公路路基工程N3标段。
2、工程地点：府谷县。
3、承包范围和内容：(1)承包范围：府谷县环城公路天隆水泥厂至班家塔二级公路路基工程公路K5+400-K8+359.032段路面工程。
(2)承包内容：本工程建设内容包括：整修路基，水泥混凝土路面面层，培路肩。
4、承包方式：(1)本工程实行单价承包，工程计量以监理检验合格并签认范围内的实际完成工程量计算。
工程中所发生的人工、材料、机械设备等各项费用均已包含在承包单价之中。
(2)工程承包单价为含税单价，税款由乙方向有关税务部门交纳，或由甲方向有关部门代交，但费用将从乙方的工程款中扣除。
(3)工程价款为按招标确定的单价乘以实际完成水泥混凝土路面工程量计算。
第二章工程期限1、本项工程自签定合同之日起，于2023年6月10日开工，至2023年8月10日结束。
2、乙方进场后，甲方将不定期考核乙方工程完成情况。
如因人工、机械数量不足而影响工程进度，甲方有权要求乙方在一定期限内进行增补。
乙方进场后要服从甲方技术人员及各职能部门的领导。
3、凡人力不可抗拒的因素或工程工序排布需要以及自然因素(如下雨)造成的停工均属正常停工。
4、乙方所拉运的材料应满足工程的质量要求。
未经甲方同意，擅自拉运的质量不合格的材料，其费用不得结算。
第三章安全生产与文明施工1、乙方必须按照有关法律、法规要求做到安全生产与文明施工，负责检查消除施工现场所有安全隐患，做好防火、防洪、现场安全操作等工作。
2、加强施工现场管理，做到文明施工，建立健全各项管理制度和安全生产措施，按照业主及监理的要求做好各项工作，树立良好的企业形象。
村道路施工合同范本6篇
村道路施工合同范本6篇村道路施工合同范本 (1) 发包人(全称) (简称甲方)承包人(全称)(简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立时间。
一、工程概况工程名称:工程地点:工程内容:二、工程范围承包范围:招标所涉及的一切工程量三、合同工期开工日期: 220xx年月日至220xx年月日，如遇到特殊情况，经乙方申请，甲方同意后，工期可顺延。
四、质量标准工程自量标准:符合国建建筑工程施工验收标准五、合同价款金额(大写)(人民币)八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
负责解决用户对质量疑意和纠纷。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日村道路施工合同范本 (2) 乡村道路施工合同发包人：(以下简称甲方)承包人：(以下简称乙方)经过甲乙双方协商，就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。
一、工程项目1、工程名称：乡村路面硬化2、工程地点：泽覃乡五龙村仙水组3、承包范围：1.2公里水泥硬化。
4、承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。
5、合同价款：合同价为每公里24万元(竣工后以实际丈量面积为准进行结算)。
二、技术要求1、路面为375px厚C20水泥混凝土路面，宽4米。
2、天然级配砂砾石垫层，厚度500px天然级配砂砾石,宽度6M。
3、 500px厚3:7灰土垫层。
三、施工及质量要求1、路基处理在原有路基的基础上，对高低不平路段，采用推土机或装载机整平，并清除地表杂草，然后用压路机压实。
2021年道路施工合同范本4篇
Only they who fulfill their duties in everyday matters will fulfill them on great occasions.悉心整理祝您一臂之力（页眉可删）道路施工合同范本4篇道路施工合同范本1（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施（项目名称），已接受（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目标段施工的投标。
发包人和承包人共同达成如下协议。
1、第标段由K+至K+，长约km，公路等级为，设计时速为，路面，有立交处；特大桥座，计长m；大中桥座，计长m；隧道座，计长m以及其他构造物工程等。
2、下列文件应视为构成合同文件的组成部分：（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；（2）中标通知书；（3）补遗书；（4）投标函及投标函附录；（5）项目专用合同条款；（6）公路工程专用合同条款；（7）通用合同条款；（8）技术规范；（9）图纸；（10）已标价工程量清单；（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；（12）其他合同文件。
3、上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
4、根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）元（￥）。
5、承包人项目经理：。
承包人项目总工：。
6、工程质量符合标准。
7、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
8、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
9、承包人应按照监理人指示开工，工期为日历天。
10、本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。
全部工程完工后经竣交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后生效。
11、本协议书正本二份、副本份，合同双方各执正本一份，副本份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
12、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。
2021年乡村公路施工合同3篇
What you want, you must either strive to catch up or give up altogether.通用参考模板（页眉可删）乡村公路施工合同3篇乡村公路施工合同1发包方：承包方：依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，甲方将赛什斯镇上古城至麻渣塘村农村公路建设项目施工发包给乙方，由乙方负责承包施工。
遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，明确双方的权利义务关系，经协商订立本合同。
一、工程概况工程名称：赛什斯镇上古城至麻渣塘村农村公路建设项目1、路基长5公里，路面宽3.5米，总计整修面积17500平方米，中标价3万元。
2、路面长5公里，路面沙化宽3.5米，厚15厘米，总计沙化面积17500平方米，中标价12万元。
3、铺设涵洞4道，涵洞深3.5米，中标价2万元。
工程内容：路基处理、沙面层、小桥涵、路肩培筑。
二、工程承包范围承包范围：施工设计全部内容。
三、工程价款及支付方式：合同价款金额合计（大写）壹拾陆万元（人民币）￥：16万元。
工程价款按工程进度分期分批支付，工程验收合格后决算。
甲方扣工程总价款的5%作为质量保证金，工程竣工无质量缺陷后付给乙方。
四、双方的权利义务：1、由甲方提供图纸，乙方必须按图纸和公路改造工程技术规范的要求施工，乙方确保质量达到合格。
2、乙方必须在签订合同之日起3日内开工。
3、甲方对乙方的施工有监督管理权，甲方按施工进度对乙方的施工进行验收，验收合格后，方可进行下一工序的施工。
4、未经甲方同意，乙方不得更换项目经理，否则，甲方有权终止合同。
5、乙方不得将工程项目转包，未经甲方同意不得分包。
否则一经查实，甲方有权终止合同，同时不承担任何由此引发的法律责任。
6、乙方在施工过程中，确保施工安全。
若出现工伤等安全事故，由乙方负责。
若乙方的施工对国家、集体、个人的财产或人身造成损害的，由乙方负责赔偿。
进村道路施工合同范本
进村道路施工合同范本甲方（乡政府）：____________（名称）、法定代表人：____________，联系地址：____________，联系电话：____________乙方（施工单位）：____________（名称）、法定代表人：____________，联系地址：____________，联系电话：____________为了保障进村道路的建设质量和工期，并明确双方的权利和义务，经双方友好协商，达成如下协议：一、工程范围1.1 甲方委托乙方开展进村道路施工工作，具体工程范围包括但不限于（详细描述进村道路的起始点和终点，里程、宽度等技术参数）。
1.2 工程定位：____________（描述工程的定位，如农村基础设施建设、交通便利化等）。
二、工程要求2.1 本次施工项目应符合国家相关法律法规和环保要求，确保工程质量和安全。
2.2 工程完成后，必须进行验收，达到甲方规定的技术标准和质量要求。
三、工期及费用3.1 工程工期：乙方承诺在__________年__月__日完成施工任务。
3.2 工程费用：总造价为____________元（具体金额），支付方式为____________（如分期支付）。
四、工程进度管理4.1 双方应定期召开工程进度会议，及时了解工程进展情况，如有延期情况应提前沟通并协商解决方案。
4.2 如由于不可抗力因素导致工程延期，应出具相应的证明文件并重新制定工期计划。
五、违约责任5.1 若乙方未按约定质量、工期完成工程，造成甲方损失的，应承担相应的违约责任，并按照合同约定支付违约金。
5.2 若甲方未按时支付工程款项，造成乙方损失的，甲方应按照约定支付违约金，并承担相应的法律责任。
六、其他事项6.1 本合同内容一式两份，甲乙双方各持一份，自双方盖章生效。
6.2 本合同的解释权属于双方当事人。
甲方（盖章）：____________ 乙方（盖章）：____________签署日期：____________附注：本合同一式两份，甲乙双方各持一份，生效后均具有同等法律效力。
进村道路施工合同范本
进村道路施工合同范本合同编号：_______甲方（发包方）：_______乙方（承包方）：_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方发包，乙方承包进村道路施工工程事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：_______进村道路施工工程1.2 工程地点：_______1.3 工程内容：包括但不限于路基、路面、排水、照明等施工内容。
1.4 工程规模：_______1.5 工程质量：按照国家及地方相关标准执行。
二、合同价款2.1 合同总价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。
2.2 付款方式：（1）预付款：甲方在合同签订后_______日内支付乙方合同总价款的_______%作为预付款。
（2）进度款：乙方根据工程进度，按月向甲方提交工程进度报告及付款申请，甲方应在收到申请后_______日内支付当月已完成工程量_______%的款项。
（3）竣工结算款：工程竣工验收合格后，乙方提交竣工结算报告及完整结算资料，甲方应在收到报告后_______日内支付至合同总价款的_______%。
（4）质量保证金：甲方在支付竣工结算款时，预留合同总价款的_______%作为质量保证金，质保期满后无质量问题，甲方一次性无息支付给乙方。
三、工程期限3.1 工程开工日期：_______年_______月_______日3.2 工程竣工日期：_______年_______月_______日3.3 工程总工期：_______天四、双方的权利和义务4.1 甲方权利和义务：（1）甲方有权对乙方施工过程中的质量、进度、安全等进行监督检查。
（2）甲方应按合同约定及时支付合同价款。
（3）甲方应提供施工所需的场地、水电等基础设施。
4.2 乙方权利和义务：（1）乙方应按照国家及地方相关标准、规范进行施工，确保工程质量。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号：2021-xx-xx 合同/协议(模板)
合同名称：
甲方：
乙方：
签订时间：
签订地点：
进村道路施工合同范本
发包人：xxx（以下简称甲方）
承包人：xxxx建筑安装工程公司（以下简称乙方）
经过甲乙双方协商，就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。
一、工程项目
1、工程名称：xxx混凝土道路
2、工程地点：xxx村
3、承包范围：350米混凝土道路
4、承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。
5、合同价款：合同总价款15万元。
二、技术要求
1、路面为18cm厚C25水泥混凝土路面，宽3.5米。
2、18cm厚3：7灰土垫层。
三、施工及质量要求
1、路基处理
在原有路基的基础上，对高低不平路段，采用推土机或装载机整平，并清除地表杂草，然后用压路机压实。
2、严格控制路面材料质量，垫层必须夯实，否则返工。
四、双方权利和义务
1、发包人主要工作：
负责场地三通一平；
2、承包人主要工作：
负责本工程施工范围内的施工安全工作。
承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用；做好现场设备、材料的照管工作。
五、工程价款的支付
工程竣工拔工程总造价的98%.工程质量保证金为总造价的2%，质保期一年，质保期自竣工验收之日计算，期满后一次性支付质保金。
六、安全文明施工
承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工；发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。
承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均有承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。
甲方：乙方：
________年____月____日。