房建工程总承包管理配合协议书(完整版)
总包配合服务协议5篇
总包配合服务协议5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1总包配合服务协议甲方（总包方）：乙方（配合方）：鉴于甲方为完成某项工程项目需要乙方的配合服务，双方经友好协商达成以下协议：第一条总包服务内容和范围1.1 甲方委托乙方提供配合服务，包括但不限于提供必要的人力、物力，遵守甲方的指示完成相关工作任务。
1.2 甲方需提供相关的工程资料、设计图纸，协助乙方理清工作流程和安排工作计划。
1.3 乙方应按照甲方要求，保持与甲方的密切沟通，及时汇报工作进展情况。
第二条配合服务期限2.1 本协议自双方签署之日起生效，至工程项目完工验收日止。
2.2 如需延期或提前结束配合服务期限，需提前书面通知对方，并经双方同意后方可实施。
第三条服务津贴3.1 甲方应按照合同约定时间及质量规范与乙方及时结清配合服务费用。
3.2 乙方应严格遵守合同约定，按时按质完成工作任务。
第四条保密协议4.1 双方应严格遵守工程项目的保密规定，不得擅自泄漏相关资料和设计信息。
4.2 乙方完成配合服务后，应将甲方提供的一切资料和信息归还给甲方，不得擅自保留、复制或转让。
第五条违约责任5.1 若乙方未能按合同约定提供配合服务，甲方有权要求乙方返还已支付的所有费用，并要求乙方承担相应的违约责任。
5.2 若甲方未能按合同约定支付配合服务费用，乙方有权要求甲方支付违约金，并停止配合服务。
第六条其他事项6.1 本协议未尽事宜，双方可另行签署补充协议，作为本协议的附件。
6.2 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：篇2总包配合服务协议甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）鉴于甲方为开展某项工程项目，需要与乙方进行总包配合服务，为此双方达成以下协议：一、总包配合服务内容：1. 甲方委托乙方负责该工程项目的总包配合服务，包括但不限于工程进度协调、材料设备供应、施工管理、质量控制、安全生产等工作。
2. 乙方应按照甲方的要求，配合开展工程项目的各项工作，确保工程按时、按质、按量完成。
房屋建筑工程施工总承包管理配合协议
房屋建筑工程施工总承包管理配合协议（xxx项目工程）总承包方：（以下简称甲方）分包方：（以下简称乙方）为加强xxx项目工程（以下称本工程）的施工现场管理力度，协调各方关系，确保工程安全、1.11.21.31.41.51.61.71.7.1a总承包方可以建议建设方暂缓工程款的支付。
b分包方工程款的申请资料，必须由总承包方及监理方签字确认后，建设方才能予以确认并进行拨款。
1.7.2履行本协议的全过程中，由于分包方的原因，致使建设方和或其它专业分包方蒙受损失，由分包方负责赔偿。
（赔偿费用由建设方从分包方工程款中直接扣除并支付给受损失方或直接现金赔付）。
1.7.3分包人施工所用电费水费自行承担，水电费缴纳额度为合同额的0.8%，共分三次缴纳，入场前需现金缴纳水电费总额的三分之一，工程进度完成50%时缴纳完成总额的三分之二，最后一次申请工程进度款时，完成剩余部分缴纳，分包人水电接驳点由总包及监理确认合格后方可使用。
1.7.4在施工期间分包人须采取适当的措施，尽全力去降低施工过程中产生的不可避免的施工扰民如噪声、空气污染、水污染、震动及挡光等，及避免对公众的方便、所有道路及行人道的进入、使用和占用，如因此造成的处罚各单位自行承担。
1.7.5由于分包人原因在施工过程中破坏的建筑物、临时建筑物，须由分包人进行修补、重建并承担相应的质量安全责任，在7日内分包人未修补、重建且严重影响施工进度，总包人有权进行修补、重建，分包人承担相应的费用并承担质量安全连带责任，相关费用以签证形式上报建设方审核，若建设方当月未确定或未与分包人达成共识的，建设方有权按总包人上报金额暂扣，待解决后，按确认金额从分包人工程款中扣除并支付给总包人。
1.7.6分包人的质量、进度、安全及文明施工、成品保护、现场保安等，如不满足总包管理要求，总包人有权在分包人申请进度款时签署意见或经业主同意进行相应罚款（在工程款中暂扣支付直至分包改正），如对总承包人或其他第三方造成费用损失，总包人或其他第三方可提出索赔，经建设方审批直接从工程款中扣除。
房建总承包协议书范本(3篇)
第1篇甲方（建设单位）：_________________________乙方（承包单位）：_________________________鉴于：甲方拟在_________________________（地点）建设_________________________（项目名称）工程，建筑面积约为_________________________（平方米），结构形式为_________________________，层数为_________________________。
为明确甲乙双方的权利、义务，经友好协商，特签订本协议。
第一条协议内容1.1 工程概况：工程名称：_________________________工程地点：_________________________建筑面积：_________________________平方米结构形式：_________________________层数：_________________________合同工期：_________________________天开工日期：_________________________竣工日期：_________________________1.2 工程范围：本工程包括土建、装饰、安装、室外工程等全部内容，具体详见甲方提供的施工图纸及工程量清单。
1.3 工程造价：本工程合同总价为人民币_________________________元（大写：_________________________），其中：（1）土建工程：_________________________元；（2）装饰工程：_________________________元；（3）安装工程：_________________________元；（4）室外工程：_________________________元。
1.4 支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方预付款人民币_________________________元；（2）工程进度款按以下比例支付：土建工程完成50%支付，装饰工程完成60%支付，安装工程完成70%支付，室外工程完成80%支付；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方结算款；（4）质保金为合同总价的5%，在工程保修期满后无质量问题退还。
总承包配合费协议书
总承包配合费协议书甲方（总承包方）：_______________乙方（配合方）：_______________鉴于甲方作为项目的总承包方，负责整个项目的施工管理；乙方作为配合方，负责提供必要的配合服务，以确保项目顺利进行。
甲乙双方本着互惠互利的原则，经友好协商，就总承包配合费事宜达成如下协议：第一条服务内容乙方应根据甲方的要求，提供以下配合服务：1. 施工现场的协调与管理；2. 施工进度的监督与控制；3. 施工质量的监督与检查；4. 施工安全与环境保护的监督；5. 其他甲方要求的配合服务。
第二条配合费用1. 乙方提供上述配合服务的费用为人民币__________元（大写：____________________）。
2. 配合费用的支付方式为：甲方在协议签订后______天内支付______%的预付款，余款在乙方完成配合服务后______天内一次性支付。
第三条服务期限乙方应自协议签订之日起至项目竣工验收合格之日止，提供上述配合服务。
第四条质量保证乙方应保证其提供的配合服务符合国家及行业相关标准，满足甲方的要求。
第五条违约责任1. 如甲方未按约定支付配合费用，应按未付款项的______%向乙方支付违约金。
2. 如乙方未能按约定提供配合服务或服务质量不符合要求，应按服务费用的______%向甲方支付违约金，并承担由此造成的一切损失。
第六条争议解决双方因履行本协议所产生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第七条协议的变更和解除1. 本协议一经双方签字盖章后生效，未经双方书面同意，任何一方不得擅自变更或解除本协议。
2. 如遇不可抗力因素导致本协议无法履行，双方应协商解决，协商不成时，本协议自动解除。
第八条其他1. 本协议未尽事宜，由双方协商解决。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：________________授权代表签字：________________日期：____年____月____日乙方（盖章）：________________授权代表签字：________________日期：____年____月____日（本协议书模板仅供参考，具体条款应根据实际情况制定，并建议在签订前咨询专业法律人士。
总包配合服务协议4篇
总包配合服务协议4篇篇1总包配合服务协议一、协议双方本协议由甲方（总包方）和乙方（配合方）双方签署，就总包方委托配合方开展合作事项所达成的协议，双方本着互惠互利、平等自愿、诚实信用的原则，根据事实情况，经协商一致达成以下协议。
二、合作内容1. 甲方为总包方，负责项目的整体策划、组织、实施和管理工作。
乙方为配合方，根据甲方的安排和要求，协助甲方完成项目的具体实施工作。
2. 乙方必须按照总包方的工作计划、要求和时间表，配合完成工作内容，并在工作过程中积极沟通，保持信息畅通。
3. 乙方在工作过程中应保守商业秘密，不得泄露甲方的商业信息和项目资料，维护甲方的商业利益。
4. 乙方应遵守甲方的工作制度和规章制度，服从甲方的管理，保持工作的高效性和秩序。
三、工作方式1. 甲方将按照项目的进度和需要，将具体工作任务和要求通知乙方，乙方应根据甲方的安排和时间要求，及时响应并提供配合工作。
2. 乙方应按照甲方的要求，提交相关工作报告和执行情况，确保项目进度和质量。
3. 在工作过程中，乙方应配合甲方的技术人员进行技术支持和指导，协助解决可能出现的问题。
四、工作报酬1. 乙方的工作报酬由甲方根据实际工作量和工作质量确定，双方协商一致后签署书面合同。
2. 乙方应按照合同约定的时间和方式领取工作报酬，如发现工资有问题，应及时与甲方进行沟通协商解决。
五、违约责任1. 发生以下情况之一的，视为乙方违约，甲方有权终止合作，乙方应承担相应的赔偿责任：（1）未按时完成工作任务或工作质量不达标；（2）泄露商业机密、违约行为；（3）严重违反公司制度和规章制度；2. 在工作过程中如出现纠纷，双方应通过友好协商解决，若无法达成一致，可诉诸法律途径解决。
六、保密协议1. 双方应保守商业秘密，不得泄露对方的商业信息、技术资料和项目资料。
2. 完成合作任务后，双方应归还或销毁涉及商业机密的文件资料，保证商业机密不流失。
3. 发生商业机密泄露事件后，泄漏方应承担相应的法律责任，并对受影响方给予合理的赔偿。
房屋建筑工程施工总承包协议书
甲方（订购方）
（订购方的公司或个人姓名）
地点：（地址）
代表：（代表姓名）
乙方（承包商）
（承包商公司名称）
地点：（地址）
代表：（代表姓名）
鉴本协议为甲方委托乙方对下列建筑物建设工程进行总承包，乙方接受并进行施工，经双方同意，规定如下。
第1条（流程内容）
工程名称：（建筑物名称）
工程地点：（建筑物建设地点）
工程范围：（具体建设范围、设计图等详见）
工序持续时间（从开始日期到结束日期的持续时间）
第2条（合同金额及支付方式）
合同金额定为（金额）元。
付款方式将遵循（具体付款时间和条件）。
第3条（设计及施工图）
乙方根据甲方提供的设计图进行施工。
设计图的变更须经甲方批准。
第4条（质量保证）
乙方承诺保证其施工的建筑物质量，符合规定的标准。
第5条（施工管理与监督）
乙方应维护施工现场的安全和秩序，并进行必要的施工管理。
甲方可以及时监督施工进度和质量。
第6条（违约责任）
双方违反本协议，应在给对方造成损失的范围内承担赔偿责任。
第7条（争议解决）
有关本协议的一切争议应由双方本着诚意协商解决。
协商不成的，可以向甲方所在地有管辖权的法院提起诉讼。
第8条（合同的变更和解除）
本协议的变更或解除须经双方书面同意。
第9条（合同效力）
本协议自双方签字盖章之日起生效，并于工程完成及结算完成时终止。
甲方代表（签名）_________日期：____年__月__日
乙方代表（签名）_________日期：____年__月__日。
总包配合服务协议7篇
总包配合服务协议7篇第1篇示例：总包配合服务协议一、总包配合服务协议的签署为了明确双方在总包配合服务中的权责关系，确保项目的顺利进行，双方特订立本协议。
甲方为总包方，乙方为配合方。
双方均同意并遵守以下各项约定：二、总包方的责任1. 总包方应对整个项目的施工质量、进度、安全负责，确保项目按照合同约定的要求进行。
2. 总包方应认真履行施工合同，不得擅自更改设计方案、材料规格等，如有变动须与乙方协商一致。
3. 总包方应按时支付工程款、材料款等合同约定的款项，确保配合方及时获得应有的报酬。
4. 总包方应设立专门的工程管理团队，负责项目的具体施工管理及组织协调工作。
5. 总包方应负责协调项目中各个施工单位的进度、质量，并及时解决施工中出现的问题。
三、配合方的责任1. 乙方应按合同约定的时间和质量要求提供必要的配合工作，协助总包方顺利完成项目。
2. 乙方应认真履行配合合同，确保按时完成交付的任务，不得延误项目进度。
3. 乙方应提供必要的人力、物力支持，确保总包方能够顺利进行项目施工。
4. 乙方应配合总包方进行合理的协调，保证施工过程中的协调顺畅，以确保项目的成功进行。
四、合作机制1. 双方应建立合作机制，定期召开工作会议，对项目的进度、质量等进行检查和评估，及时调整工作计划。
2. 双方应建立有效的沟通机制，及时传达信息和解决问题，确保工作的顺利进行。
3. 在项目过程中如发生纠纷，双方应协商解决，如无法协商解决，可通过法律途径解决。
五、违约责任1. 若一方未按合同规定的时间和要求履行义务，另一方有权要求其承担相应的违约责任。
2. 若因一方的原因导致项目受到损失，责任方应承担相应的赔偿责任。
六、协议解除1. 若因双方均无法实现合同约定的目标，或者发生严重违约行为，一方有权解除本协议。
2. 在解除协议后，双方应按合同约定的方式处理未完成的工作和款项支付。
七、其他事项1. 本协议自双方签署之日起生效，有效期为合同约定的项目工期。
总包配合服务协议5篇
总包配合服务协议5篇篇1甲方（总包方）：____________________乙方（服务方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方为乙方提供总包配合服务事宜达成如下协议：一、协议背景鉴于甲方作为工程总包方，具备丰富的项目管理经验和资源，乙方愿意委托甲方为其提供总包配合服务，共同实现项目的顺利进行。
二、服务内容甲方提供的总包配合服务内容包括但不限于以下几个方面：1. 项目管理：协助乙方进行项目规划、预算编制、进度控制等。
2. 技术支持：提供技术咨询、方案设计优化等技术支持。
3. 沟通协调：协助乙方与业主、政府部门及其他相关单位进行沟通协调。
4. 质量控制：协助乙方进行质量控制，确保工程质量和安全。
5. 其他服务：根据乙方需求，提供其他与项目相关的配合服务。
三、服务期限本协议的服务期限为自协议签订之日起至项目竣工验收合格之日止。
四、服务费用及支付方式1. 服务费用：乙方应按照约定支付甲方总包配合服务费用。
具体金额根据项目的实际情况和双方约定确定。
2. 支付方式：双方约定以银行转账或其他方式进行支付。
3. 发票：甲方应提供合法有效的发票作为收款凭证。
五、双方权利义务1. 甲方应尽职尽责为乙方提供总包配合服务，确保项目的顺利进行。
2. 乙方应按照约定支付服务费用，并提供必要的资料和信息支持。
3. 双方应共同遵守法律法规，履行各自的权利义务。
4. 乙方应对甲方提供的服务进行评价和反馈，以便甲方持续改进服务质量。
六、违约责任及赔偿如一方违反本协议的约定，应承担违约责任，并赔偿因此给对方造成的损失。
七、保密条款双方应对本协议的内容及履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等信息予以保密。
八、争议解决如双方在履行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
总包配合服务协议5篇
总包配合服务协议5篇篇1甲方（总包方）：____________________乙方（配合方）：____________________鉴于甲乙双方共同协作完成一项重要的建设工程，为明确双方的权利和义务，确保工程顺利进行，经友好协商，达成以下总包配合服务协议：一、协议目的本协议旨在明确甲乙双方在施工过程中的协作配合事宜，确保工程顺利进行，实现共同发展的目标。
二、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程规模：____________________4. 工程内容：____________________三、总包方的责任与义务1. 甲方负责整个工程的总体策划、组织、实施和管理。
2. 甲方应按时向乙方提供施工图纸、技术资料等必要文件。
3. 甲方负责施工现场的整体协调和管理，确保工程安全、质量、进度得到保障。
4. 甲方应按照合同约定支付乙方的配合服务费。
四、配合方的责任与义务1. 乙方应按照甲方的要求，提供现场配合服务，确保工程的顺利进行。
2. 乙方应按时参加甲方组织的各类会议，提出合理建议，共同解决施工中遇到的问题。
3. 乙方应积极配合甲方进行工程验收，确保验收工作顺利完成。
4. 乙方应遵守施工现场的安全、环保等规定，确保施工过程中的安全环保。
五、配合服务内容1. 乙方应提供现场技术支持，协助解决施工中的技术难题。
2. 乙方应提供现场协调服务，协助甲方与分包单位、供应商等之间的沟通协调。
3. 乙方应提供进度跟踪服务，确保工程进度与计划相符。
4. 乙方应提供质量监控服务，协助甲方确保工程质量。
5. 乙方应提供安全监管服务，协助甲方确保施工现场的安全。
6. 其他甲方要求的配合服务内容。
六、费用与支付1. 甲方应按照合同约定支付乙方的配合服务费。
2. 配合服务费用计算方式：按工程总造价的百分比计算，具体比例根据工程实际情况确定。
总包配合服务协议2篇
总包配合服务协议2篇篇1甲方（总承包方）：___________________地址：___________________法定代表人：___________________电话：___________________邮箱：___________________乙方（服务提供方）：___________________地址：___________________法定代表人：___________________电话：___________________邮箱：___________________鉴于甲方需要乙方为其提供特定的配合服务，为明确双方的权利和义务，保障双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经友好协商，达成如下协议：一、服务内容乙方同意向甲方提供以下服务内容：1. 工程项目管理咨询；2. 施工进度管理与协调；3. 工程质量控制与配合；4. 安全文明施工管理支持；5. 材料设备采购协助；6. 竣工验收及保修工作配合。
具体服务内容以双方书面确认为准。
二、服务期限本协议的服务期限自______年______月______日起至______年______月______日止。
服务期限可根据实际情况调整，经双方书面确认后生效。
三、服务费用及支付方式1. 服务费用：人民币______元（大写：__________________元整）。
具体金额根据服务内容、工作量及双方约定确定。
2. 支付方式：双方约定采用______方式进行支付。
支付时间、比例及条件等详见附件。
3. 乙方应提供服务费用发票，甲方收到发票后按照约定时间支付款项。
四、双方权利义务（一）甲方权利义务：1. 甲方有权要求乙方按照协议约定提供服务；2. 甲方应按时支付服务费用；3. 甲方应提供乙方履行服务所需的相关资料和信息。
（二）乙方权利义务：1. 乙方应按照协议约定提供服务，确保服务质量；2. 乙方应对服务过程中获知的甲方商业秘密予以保密；篇2甲方（发包方）：__________乙方（服务方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方提供总包配合服务事宜，达成如下协议：一、协议背景鉴于甲方作为工程建设单位，需要对项目工程进行总承包管理，乙方具备相应的专业能力和经验，愿意为甲方提供总包配合服务。
总承包管理配合协议书
总承包管理配合协议书甲方（总承包单位）：＿____法定代表人：＿____地址：＿____联系方式：＿____乙方（配合单位）：＿____法定代表人：＿____地址：＿____联系方式：＿____鉴于甲方作为总承包单位承担了具体项目名称的施工任务，乙方具备相关专业能力和资源，愿意在甲方的统一管理下提供配合服务，为明确双方在项目中的权利和义务，确保项目顺利进行，经双方友好协商，达成以下总承包管理配合协议：一、工程概况1、工程名称：具体项目名称2、工程地点：具体地点3、工程规模：描述工程的规模和范围4、工程内容：详细说明工程包含的具体工作内容二、配合工作范围及内容1、乙方应按照甲方的要求和指示，提供以下配合工作：（1）协助甲方进行现场管理，包括但不限于人员调配、设备安排等。
（2）参与工程进度的协调和推进，确保各项工作按照计划进行。
（3）提供必要的技术支持和咨询，解决施工过程中的技术难题。
（4）配合甲方进行质量检查和验收工作，保证工程质量符合要求。
2、具体的配合工作内容和要求，双方将根据项目的实际进展情况另行协商确定。
三、双方的权利和义务（一）甲方的权利和义务1、甲方有权对乙方的配合工作进行监督、检查和指导，提出整改要求。
2、甲方应向乙方提供必要的施工图纸、技术资料和施工条件。
3、甲方应按照本协议的约定，及时支付乙方的配合费用。
4、甲方应协调好与其他相关方的关系，为乙方的配合工作创造良好的外部环境。
（二）乙方的权利和义务1、乙方有权要求甲方提供必要的支持和协助，以完成配合工作。
2、乙方应严格按照甲方的要求和相关规范标准，认真履行配合工作职责。
3、乙方应保证其提供的配合工作成果符合质量要求，并承担相应的质量责任。
4、乙方应遵守甲方的现场管理规定，做好安全文明施工，如因乙方原因导致的安全事故，由乙方承担全部责任。
四、配合费用及支付方式1、双方商定，乙方的配合费用为人民币具体金额元。
2、支付方式：（1）甲方将在具体时间节点 1支付乙方配合费用的百分比作为预付款。
总包配合服务协议（范本）
总包配合服务协议总包配合服务协议总包单位：业主指定分包商：为了更好的完成的建设任务，本着平等互利的原则、依据**市有关建设工程规定和《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《建筑安装工程承包合同条例》，甲方受业主委托为业主直接发包单位提供现场配合管理服务。
对配合管理的内容和费用，经甲乙双方的友好协商达成如下协议：乙方进场前，必须先向甲方办公室提交进场施工人员的画名册，以及进场机具的规格数量，由办公室登记备案，未经登记的备案的人员及机具禁止进入施工现场。
一、合管理范围同乙方与业主所签订合同的承包范围。
乙方与业主签订的施工合同应给乙方一份副本。
二、包工程质量乙方所分包工程的质量必须达到业主与乙方所签订的施工合同所约定的质量标准。
如果由于业主直接发包单位施工原因使工程未达到本工程的质量目标，乙方不承担仍何责任，乙方需按甲方与乙方及业主与乙方所签订合同中相应条款承担违约责任，并赔偿由此给甲方及业主所带来的一切损失。
三、分包工程进度3．1乙方所分包的工程必须按照由甲方和监理单位确认的进度计划进行施工。
如因乙方原因导致工程工期延误，乙方承担违约责任，并赔偿由此给甲方或业主所带来的一切损失；3．2乙方的施工不得影响甲方的正常施工，如果因乙方原因造成甲方工程延误，乙方承担违约责任，并赔偿由此给甲方或业主所带来的一切损失。
四、甲方的配合服务内容及协调责任4.1配合服务内容：4.1.1协调乙方使用现场现有的安全通道及现有的安全围护，但乙方专用的安全通道及专用的安全围护由乙方自行负责；4.1.2协调乙方使用现有的临时道路及通常的照明。
4.1.3提供施工用水接至主干管，由主干管至工作面管道由乙方自行提供，但在接驳前要向乙方提出申请并经乙方批准后方可接驳。
建筑工程总承包协议书
建筑工程总承包协议书甲方（发包方）：地址：联系人：电话：乙方（承包方）：地址：联系人：电话：鉴于甲方拥有一项建筑工程项目，现希望与乙方签订总承包协议，共同完成该项工程，并保证协议各方的权益和义务，双方同意按照以下条款达成协议：第一条：协议工程内容乙方承包甲方指定的建筑工程项目，具体包括（列出具体工程范围）。
第二条：工程价款1. 工程价款为人民币（具体金额），包括所有工程项目的设计、施工、材料采购和其他相关费用。
第三条：工期和交付日期1. 工期为（具体天数）自合同签订之日起计算，甲方要求乙方在工期内按时完工。
2. 乙方应根据工程进度及时向甲方提供工程的工作报告，并在工期结束前交付工程。
第四条：质量要求1. 乙方在工程建设过程中应严格按照相关法律法规和工程标准规范进行设计、施工和管理。
2. 乙方应保证工程的质量符合国家和行业标准，符合甲方指定的技术要求和设计方案。
第五条：款项支付方式1. 甲方应按照工程进度支付相应的款项给乙方，具体支付方式和金额视工程进展情况而定。
2. 乙方应在收到甲方支付的款项后进行工程施工和材料采购。
第六条：违约责任1. 若乙方未按照协议约定的工期完成工程，乙方应向甲方支付每延迟一天所产生的违约金（具体金额）。
2. 若乙方未按照协议约定的质量标准完成工程，甲方有权要求乙方进行返工或者赔偿损失。
第七条：风险责任1. 工程建设过程中如发生意外事故，乙方应承担相应的责任，并采取必要的补救措施。
2. 若因乙方原因导致工程损坏或者停工，乙方应承担相应的赔偿责任。
第八条：保密条款1. 双方应对本协议的内容和与之相关的商业秘密保密。
2. 未经一方事先书面同意，任何一方不得向第三方透露本协议的具体内容。
第九条：争议解决1. 若双方在协议履行过程中发生争议，应友好协商解决，如协商不成，可向具有管辖权的法院提起诉讼。
第十条：附则1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，并终止于工程完工及甲方支付最后一笔款项之日。
总包配合协议书
总包配合协议书甲方（总包方）：地址：法定代表人：乙方（配合方）：地址：法定代表人：鉴于甲方作为项目总承包商，负责项目的整体施工与管理，乙方作为项目中某一专业工程的承包商，双方基于平等自愿、诚实信用的原则，就乙方在甲方总包项目中的配合事宜达成如下协议：第一条项目概况1.1 本协议所涉及的项目名称为：____________________。
1.2 项目地点位于：____________________。
1.3 项目预计竣工日期为：____________________。
第二条配合范围与内容2.1 乙方同意按照甲方的要求，提供必要的专业工程配合。
2.2 配合内容包括但不限于：施工协调、技术交流、资源共享等。
2.3 乙方应按照甲方提供的施工计划和进度安排，完成相应的配合工作。
第三条配合责任3.1 甲方负责提供项目施工所需的总体协调和管理。
3.2 乙方应确保其配合工作符合甲方的施工标准和质量要求。
3.3 双方应共同遵守国家及地方的相关法律法规和行业标准。
第四条配合费用及支付方式4.1 乙方的配合费用由甲方按照双方商定的标准支付。
4.2 支付方式为：____________________。
4.3 费用结算周期为：____________________。
第五条违约责任5.1 如一方未能履行本协议规定的义务，应向对方支付违约金，具体金额为：____________________。
5.2 因不可抗力导致不能履行或完全履行本协议的，双方互不承担违约责任。
第六条争议解决6.1 本协议在履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。
6.2 如协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第七条协议的变更与解除7.1 本协议的任何变更或补充，必须经双方协商一致，并以书面形式确认。
7.2 双方均可在提前______天书面通知对方的情况下解除本协议。
第八条其他约定8.1 本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。
建筑工程总包管理协议范本
建筑工程总包管理协议范本本协议由甲方（以下简称“业主”）与乙方（以下简称“总包方”）共同订立，旨在明确双方在建筑工程总包管理中的权责，促进协调合作，确保项目的顺利进行。
本协议内容如下：一、项目描述与管理范围1.1 项目描述：业主将委托总包方进行（详细描述项目特点和要求）的建筑工程总包管理工作。
1.2 管理范围：总包方在项目进行期间，负责以下管理工作：（列举具体管理工作，如进度管理、质量管理、安全管理等）二、工程总包费用及支付方式2.1 工程总包费用：工程总包费用为（具体金额及货币单位），双方同意按照合同约定的工程进度和工作完成情况支付。
2.2 支付方式：支付方式按照以下约定执行：（列举支付方式，如分期支付、阶段支付等）三、合同履行期限与进度管理3.1 合同履行期限：合同生效后，双方应按照前期协商的工期安排和进度计划，在约定的时间内完成所有工程任务。
3.2 进度管理：总包方应建立完善的进度管理体系，确保工程按照约定的时间节点进行。
四、质量管理与验收标准4.1 质量管理：总包方应按照国家相关法律法规和标准的要求，制定质量管理方案，并组织实施。
4.2 验收标准：总包方应按照合同约定的标准，确保工程达到预期的质量要求。
业主有权对工程进行验收，并提出合理的修改或完善意见。
五、安全及环境保护5.1 安全管理：总包方应建立健全的安全管理制度，落实安全管理责任，确保施工全过程的安全。
5.2 环境保护：总包方应按照国家相关要求，制定环境保护方案和措施，减少对环境的不良影响。
六、合同变更与解除6.1 变更：双方同意，在项目进行过程中，如有必要调整工程内容、工期或费用等，应按照变更管理程序进行协商并签订书面变更协议。
6.2 解除：1）如双方发生重大违约或无法履行合同义务的情况，对方有权解除本协议；2）经协商一致，双方认为本协议无法继续履行时，可协商解除。
七、违约责任7.1 违约责任：任何一方违反本协议的约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
房建项目总包协议书模板
房建项目总包协议书模板甲方（业主方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方为房建项目的业主方，乙方为具有相应资质的建筑施工企业，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就甲方委托乙方承担房建项目的施工总包事宜，经协商一致，订立本协议书。
第一条项目概况1.1 项目名称：___________________。
1.2 项目地点：___________________。
1.3 项目规模：总建筑面积为___________________平方米，具体包括但不限于以下内容：___________________。
1.4 项目用途：___________________。
第二条工程范围2.1 乙方负责的工程范围包括但不限于：___________________。
2.2 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范和工程量清单，完成所有施工任务。
第三条工程质量3.1 乙方须按照国家及地方相关建筑施工质量标准和规范进行施工。
3.2 乙方应确保工程质量达到甲方要求，并在工程竣工后提供相应的质量保证。
第四条工程进度4.1 工程开工日期为___________________，竣工日期为___________________。
4.2 乙方应制定详细的施工进度计划，并在开工前提交甲方审核。
4.3 乙方应严格按照施工进度计划执行，并及时向甲方报告工程进度。
第五条工程款支付5.1 工程款支付方式为：___________________。
5.2 甲方应按照合同约定的付款节点和比例，及时向乙方支付工程款。
第六条工程变更6.1 任何工程变更均需甲方书面同意，并由双方签订书面变更协议。
6.2 因工程变更引起的工程量增减，应按照合同约定的计价方式进行结算。
第七条工程验收7.1 工程竣工后，乙方应组织自检，并邀请甲方进行验收。
7.2 甲方应在接到乙方验收通知后___________________天内组织验收，逾期未验收视为默认验收合格。
总包配合服务协议6篇
总包配合服务协议6篇篇1甲方（总包方）：____________________乙方（服务方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为确保工程项目的顺利进行，明确总包方与服务方的职责、权利和义务，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就总包配合服务事宜达成如下协议：一、协议背景鉴于甲方作为工程项目的总包方，需协调管理各分包单位的工作，乙方愿意为甲方提供总包配合服务，确保工程项目的顺利进行。
二、服务内容1. 乙方应根据甲方的要求，提供现场管理和协调工作，确保各分包单位之间的顺畅沟通。
2. 乙方应协助甲方进行工程进度控制，确保工程按计划进行。
3. 乙方应提供技术支持，解决施工现场出现的技术问题。
4. 乙方应协助甲方处理与业主的沟通、协调及售后服务工作。
5. 乙方还应完成其他甲方交办的其他合理事项。
三、服务期限本协议的服务期限自______年____月____日起至______年____月____日止。
四、服务费用1. 乙方提供的总包配合服务费用由甲方支付。
2. 费用的计算方式、支付时间和方式等详见附件《服务费用明细及支付条款》。
五、双方权利义务1. 甲方有权要求乙方按照本协议履行服务内容，确保工程项目的顺利进行。
2. 乙方有权获得约定的服务费用。
3. 乙方应保证其服务的专业性、及时性和有效性。
4. 甲方应提供乙方履行服务所需的相关资料和支持。
5. 双方应共同保守工程项目的商业秘密。
六、违约责任1. 若甲方未按约定支付服务费用，乙方有权要求甲方支付逾期付款利息。
2. 若乙方未按照本协议履行服务内容，导致工程项目受到影响的，甲方有权要求乙方承担违约责任。
3. 双方其他违约行为，应根据《中华人民共和国合同法》的相关规定承担违约责任。
七、争议解决因本协议引起的任何争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他事项1. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效。
总承包配合管理协议书
东莞市横沥镇怡景湾商住小区项目管理与配合协议书总承包方：分承包方：签约地点：签约时间:管理与配合协议书结合本工程的具体情况，以及业主、总承包方、分承包方签订的《东莞市横沥镇怡景湾商住小区项目消防专业分包工程合同》和业主与总承包方签订的《东莞市横沥镇怡景湾商住小区项目总承包工程合同》，本着互惠互利、密切配合的精神，为保证工程质量、保证施工进度按期完成、保证安全文明施工符合标准，总承包方和分承包方就消防专业分包工程施工管理、配合服务等事项协商一致，订立此协议书，以资双方共同遵守。
一、分包工程名称:东莞市横沥镇怡景湾商住小区项目消防专业分包工程二、工程地点：东莞市横沥镇中山东路怡景湾商住小区三、承包范围：按照图纸所示的消防工程的全部内容及所有有关项目的设计、深化设计、生产、供应、运输、卸货、更换缺陷、试验、检测及保修、报审、备案、验收等工作内容及相关费用。
四、承包方式：甲方指定分包五、分包合同价款：六、合同工期：2015年月日至2015年月日，共个日历天。
七、总承包方与分承包方的权利义务（一）总承包方1、总承包方项目经理姓名: ；职位：；电话：；授权范围：负责东莞市横沥镇怡景湾商住小区项目施工总承包工程中与安装工程有关的一切事宜；但本工程合同的签订、变更、解除，进行贷款、融资，提供担保、保函、信用证需事先另行书面授权。
2、总承包方的工作（1）向分承包方提供施工场地时间：依进场通知书为准。
（2）组织会审图纸的时间：依据进场通知书，进场后一周内，具体时间以技术要求时间确定。
（3）向分承包方进行设计图纸交底的时间：依据进场通知书，进场后一周内。
（4）总承包方向分承包方免费提供现场现有的脚手架和垂直运输机械（塔吊、施工电梯）；（5）总承包方负责施工前对分承包方进行书面技术交底和安全环境教育交底，向分承包方明确施工技术、质量、安全、环境、节约、工期、文明施工、成品、半成品保护等要求。
并进行监督、检查和作好记录；（6）总承包方需要变更施工设计的，应当以书面形式向分承包方提出设计变更要求；（7）总承包方配合分承包方解决与本工程其它施工单位的协调事宜；（8）总承包方为分承包方提供办公室、施工用水电，费用由分承包方承担；总承包方无偿向分承包提供经业主监理批准通过的总平面布置中的卫生间、运输道路，其他为满足其自身特殊需求的由其自身负责并承担费用；总承包方统一搭设存放施工材料、设备的货棚和加工场地，分承包方向总承包方支付租赁费；（9）总承包方负责组织有关人员共同审定施工组织设计、质量验收，确保专人协助分承包方处理施工过程中的问题；（10）总承包方项目经理负责审核分承包方向业主的进度款申请并签字确认，但总承包方项目经理在签字确认前，需要总承包方各部门对分承包方的履约状况做出评价；评价良好的，总承包方项目经理方对分承包方的进度款申请签字确认；（11）总承包方有权监督分承包方的施工进度及施工质量，如分承包方的施工进度、质量、安全、文明施工不能达到发包方和总承包方的要求，总承包方有权建议业主少付或缓付分承包方的施工进度款，直到分承包方达到约定的质量、进度、安全、文明施工要求；（12）总承包方有权对分承包方的工资支付进行监督，督促其依法支付农民工工资；（13）对在墙体（竖向结构）、楼板（水平结构）、其他部位进行打凿洞口、预留洞口的封堵工作，由分承包方进行封堵。
房建工程总承包管理配合协议书
房建工程总承包治理配合协议书合约编号：为切实强化总分包治理，保证大学城工程工程建设有序进行，按照《广州大学城房建工程施工总承包治理方法》〔以下简称“总承包治理方法〞〕及其他相关治理方法，房建七标段施工总承包单位广州房实工程总承包〔以下简称总包单位〕与专业分包单位〔以下简称分包单位〕签订如下协议：一、专业分包工程施工内容专业分包施工工程内容为业主指定分包的专业工程施工任务，具体以业主与专业分包单位签订的施工合约规定的内容为准。
二、总分包单位的权利义务1、根本规定1．1、总包单位按照与业主签订的合约及总承包治理方法在方案、工期、质量、平安、现场治理、文明施工、工程技术资料治理等方面对分包单位进行统一指挥、组织治理和协调效劳，分包单位必须无条件接受，并遵守总包单位现场的各项治理规章制度。
1．2、总包单位有权按总承包治理方法及广州大学城其他治理方法的规定进行各项治理。
1．3、双方均享有与业主签订施工合约以及总承包治理方法所规定的其他权利，并承当相应的义务和责任。
2、总包单位一般义务（1）井架、塔吊等垂直运输工具总包单位应向分包单位无条件提供井架、塔吊等垂直运输装置和机械，包含机驾人员的操作，但进出垂直运输工具的装卸货工作由分包单位负责。
但如分包单位因自身需求要总包单位另行搭设井架、塔吊的，总包单位有权要求向分包单位收取相应的费用。
（2）施工脚手架、排栅在施工脚手架尚未撤除前，总包单位应无条件提供现有的脚手架和爬梯等设施给分包单位使用。
分包单位必须配合工程总体进度方案要求提前提出这些设施的使用方案。
但如分包单位因自身原因未能按工程整体进度方案要求，在总包单位撤除脚手架前进行相应工程施工，需总包单位推迟拆脚手架日期或另行搭设脚手架的，总包单位有权要求向分包单位收取相应的费用。
（3）轴线与标高总包单位有义务无条件为分包单位提供轴线和标高的操作点，包含在每层每房间及必要的位置设有标高操作线，以供分包单位作施工定位和高程使用。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
房建工程总承包管理配合协议书
为切实加强总分包管理，保证大学城项目工程建设有序进行，按照《工程施工总承包管理办法》（以下简称“总承包管理办法”）及其他相关管理办法，房建七标段施工总承包单位______________（以下简称总包单位）与专业分包单位（以下简称分包单位）签订如下协议：
专业分包工程施工内容
专业分包施工工程内容为业主指定分包的专业工程施工任务，具体以业主与专业分包单位签订的施工合同规定的内容为准。
总分包单位的权利义务
基本规定
总包单位按照与业主签订的合同及总承包管理办法在计划、工期、质量、安全、现场管理、文明施工、工程技术资料管理等方面对分包单位进行统一指挥、组织管理和协调服务，分包单位必须无条件接受，并遵守总包单位现场的各项管理规章制度。
总包单位有权按总承包管理办法及广州大学城其他管理办法的规定进行各项管理。
双方均享有与业主签订施工合同以及总承包管理办法所规定的其他权利，并承担相应的义务和责任。
总包单位一般义务
井架、塔吊等垂直运输工具
总包单位应向分包单位无条件提供井架、塔吊等垂直运输装置和机械，包括机驾人员的操作，但进出垂直运输工具的装卸货工作由分包单位负责。
但如分包单位因自身需求要总包单位另行搭设井架、塔吊的，总包单位有权要求向分包单位收取相应的费用。
施工脚手架、排栅
在施工脚手架尚未拆除前，总包单位应无条件提供现有的脚手架和爬梯等设施给分包单位使用。
分包单位必须配合工程总体进度计划要求提前提出这些设施的使用计划。
但如分包单位因自身原因未能按工程整体进度计划要求，在总包单位拆除脚手架前进行相应工程施工，需总包单位推迟拆脚手架日期或另行搭设脚手架的，总包单位有权要求向分包单位收取相应的费用。
轴线与标高
总包单位有义务无条件为分包单位提供轴线和标高的控制点，包括在每层每房间及必要的位置设有标高控制线，以供分包单位作施工定位和高程使用。
施工场地管理
分包单位进场施工前，应向总包单位提出其施工及材料、设备堆放所需场地面积、部位等要求，以便于总包单位合理安排施工场地。
对于临建设施，总包单位按《项目施工现场管理办法》对专业分包单位提出统一规格标准搭设的要求，并对现场场容场貌进行管理，分包单位不得私自乱搭乱建。
施工临时道路管理
现场施工临时道路布置由总包单位统一规划，必须符合《广州市建设现场文明施工管理办法》（穗建筑[1999]175号）规定，主干道及排水沟统一铺设、统一维护，确保施工道路畅通排水无阻。
施工用水、用电管理
总包单位应在每个施工（区域）楼层设置供水龙头，以方便于分包单位用水方便。
总包单位必要时有义务为分包单位提供高压水泵，同时派专人管理。
总包单位在各楼层均安设分电箱，以确保分包单位用电。
总包单位统一为其标段内所有分包单位代缴水电费。
需要使用水电的分包单位进场后，向总包单位办理用水用电手续后，自行挂表使用，每月按规定向总包单位交纳水电费。
为了防备电网供电故障或电力供应不足，分包单位自行准备发电机以作临时供电用。
场地清理管理
分包单位应做好各自的剩余建筑材料、建筑垃圾的清理工作，建筑垃圾必须及时清运至总包单位的指定集中地点，由总包单位统一外运。
由于分包单位未能及时按要求清运，影响总包或其他分包单位施工及现场安全文明生产，总包单位。