工程索赔报告范本
工程合同解约索赔报告模板
工程合同解约索赔报告模板：尊敬的XXX公司：我方在此就我公司与贵公司签订的工程合同编号为XXXX的解除事宜提出索赔。
根据合同条款及相关法律法规，我方认为有权获得赔偿，现将有关情况说明如下：一、合同基本情况1. 我公司与贵公司于XXXX年XX月XX日签订了工程合同，合同编号为XXXX，合同约定我方承担XXXX工程的施工任务。
2. 合同规定的工程进度如下：合同签订后XX个月内完成工程的设计和施工，总计工期为XX个月。
3. 合同总价款为XXX万元，双方约定按工程进度分阶段支付。
二、合同解除原因1. 由于贵公司在合同履行过程中，未能按照约定的时间和质量要求提供施工所需的材料和设备，导致工程进度严重滞后。
2. 贵公司在合同约定的工期内，未能完成所需的设计和施工手续，使我方无法按照合同要求完成工程。
3. 贵公司在合同履行过程中，出现了严重的质量问题，使我方无法继续履行合同。
三、合同解除后的损失1. 由于贵公司的原因导致合同解除，我方已经发生的成本包括：人工费、材料费、设备租赁费等，总计XXX万元。
2. 由于合同解除，我方无法按照合同约定获得后续的工程款，给我方造成了经济损失。
3. 合同解除给我方造成了信誉损失，影响了我在业界的声誉。
四、索赔要求1. 贵公司应向我方支付合同解除后的损失赔偿金，包括但不限于已发生的成本、预期利润及信誉损失。
2. 贵公司应承担因合同解除而给我方造成的一切法律责任。
3. 贵公司应向我方支付合同总价款的XX%，作为违约金。
五、证据材料1. 工程合同及附件2. 合同履行过程中的相关邮件、通知、会议记录等文件3. 损失赔偿的计算依据和相关凭证4. 法律依据及相关规定敬请贵公司认真审核我方的索赔报告，并在收到报告后XX个工作日内给予答复。
如贵公司认可我方的索赔要求，请尽快与我方协商赔偿事宜，以便双方尽快解决纠纷，维护良好的合作关系。
此致敬礼！XXX公司（甲方）联系人：XXX联系电话：XXX地址：XXXX日期：XXXX年XX月XX日。
工程索赔费用报告书五篇.doc
工程索赔费用报告书五篇第1条《工程索赔费用报告》《XX社区工程索赔费用报告》《7、9、16楼工程索赔费用报告》《1 、概述》XXXX建设工程有限公司参与了由XX市XX公司(以下简称贵公司)投资建设的XX社区7、9、16项目的投标，我公司中标，投标价超过2300万元。
本工程设计为11层全剪力墙现浇结构，建筑面积约16212m2。
根据贵公司的要求和监理工程师的指示，我们如期进入现场，并迅速制定了施工组织设计和施工进度计划。
我们还成立了XX 市项目部，任命彭图强为项目经理。
为确保本工程质量、数量、工期完成，我公司技术骨干和高素质管理人员以及数百名重庆市高素质农民工(均签订劳动合同)被选派参加本工程建设。
XXXX 2月，XXXX工程有限公司在XX公司招标办公室参与XX高速公司组织的生产建设。
到9月10日，应项目部的要求，油漆厂被拆除，穿越道路得以实施。
工作面正式开放，全面施工。
在此期间，我工区积极配合项目部对已具备施工条件的部位进行施工。
总共有24堆。
XX桥直到9月中旬才满足部分施工条件。
到9月底，业主资金等一系列问题仍未解决，导致施工暂停，造成现场人员反应迟钝，要求停工赔偿。
应项目部、我工区的要求，为稳定民工情绪，减少民工问题对施工现场造成的冲击和停工，顺利完成剩余施工任务，立即转移部分资金，进行调解，稳定、继续施工，积极协商处理善后事宜，尽最大努力减少因工程量减少和工期延误造成的损失。
在处理这一事件中，我的工作区努力工作，解决了许多矛盾，协调了各种关系，并支付了许多额外费用。
我想我已经尽力避免和减少损失了。
索赔事件发生后，我工区和项目部积极配合，迅速有效地处理了事件，没有任何过失或不当行为。
索赔:由于我的工作区域向贵项目部索赔的原因是贵项目部的设计变更和施工内容以及之前的征地拆迁尚未完成，索赔包括以下几个方面(1)人工费。
其中A、XXXX年5月至10月，因不能施工而造成的窝工和支付人工费；B、根据劳动合同因工程总数量减少而支付给农民工的补偿和差旅费。
工程索赔申请书范文（通用13篇）
工程索赔申请书范文工程索赔申请书范文申请书是个人或集体向组织、机关、企事业单位或社会团体表述愿望、提出请求时使用的一种文书。
申请书的使用范围广泛，申请书也是一种专用书信，它同一般书信一样，也是表情达意的工具。
申请书要求一事一议，内容要单纯。
不同的对象有不同的申请书，常见的有入团申请书，入党申请书等。
现今社会公众的追求意识不断提升，我们都会用到申请书，我们在写申请书的时候要注意语言简洁、准确。
大家知道申请书的格式吗？以下是小编为大家收集的工程索赔申请书范文（通用13篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
致：________________(监理单位)根据施工合同条款条的规定，由于_____________________的原因，我方要求索赔金额(大写)____________________，请予以批准。
索赔的详细理由及经过：________________。
索赔金额的计算：_______________________。
附：证明材料承包单位(章)：__________项目经理：_____________日期：_____________致陕北矿业有限责任公司技改部、陕西中安监理公司：我单位在机修车间工程施工中预到地方老乡因不明原因生事而发生停工一事和不明原因大网高压停电停工所引起的工程费用一事提出索赔报告。
1：我方从2015年5月13日开工以来积极组织施工队伍不分昼夜的紧张施工，5月19日验收基层合格，5月20日刚进入基层沙砾石回填工作，在5月21日由于不明地方老乡因与矿上发生的不明原因的冲突而致我单位的工程无法正常进行而停工至5月28日中午10点才重新施工，其中发生的人工费和机健费用如下：5.21至5.28共计7天时间，每天工作12小时：早晨5点至8点，中午9点至13点，下午15点至20点。
1）：人工费：管理人员：五人x7=35日x1.5=52.5工日。
施工人员：21人x7=147日x1.5=20工日。
工程索赔报告三篇
工程索赔报告三篇篇一：xxxx总承包工程索偿报告致：xxx有限公司我司承接的xxxx总承包工程，根据双方合同约定，本工程的合同工期为393个日历天，指令发出开工日期为20XX年xx月xx日；根据合同条款，贵司发出的竣工证书，本工程的竣工日期为20XX年xx月xx日，总工期1083日历天，较总承包工程要求的合同工期延期690日历天。
我司作为本工程的总承包单位，保证工程进度是我司的责任和义务，我司一直以来对施工工期和进度予以极大的关注，并采取各种措施予以促进和保证(在施工过程中已有说明工期的延误报告)。
因为工程工期的延误，会直接导致施工单位的管理费用的增加，机械设备延期使用费用、施工班组停工、窝工费用的增加，将直接增加施工单位的施工成本，影响企业的声誉。
但由于本工程受到了各种因素的影响，使得工期延期严重，尽管我司积极地采取了一切措施竭力缩短工期，但造成工程工期延期的主要原因并非是我司造成的，主要原因包括有：不可抗力的因素（例如政策及不可预测的因素（如天气等）的影响）；地下室无证施工及开关房迁移工程及电缆保护工程影响；设计图纸修改及变更的影响；受原设计不符合验收要求的影响；贵司外派指定分包单位施工的影响；贵司决定待精装修完工统一办理竣工备案的影响等等。
以上因素导致了我司施工进度放缓，工期延长，亦造成我司成本增加亏损严重，具体内容如下：一、主要影响因素及相关数据（一）具体延期天数1、不可抗力的政府及社会关系原因影响39日历天；2、地下室F区位置桩基础子分部验收影响350日历天；3、设计图纸修改及变更等影响378日历天；4、原设计标准与新验收要求不符及备案影响233日历天；5、甲方外派指定分包单位施工的影响555日历天；6、受甲方决定精装修重招投标施工待完工后统一办理竣工备案的影响377日历天；7、不可抗拒的自然灾害气候影响136日历天；（二）、主要因素阐述说明1、因不可抗力的政府及社会公共关系原因1.120XX年11月十八大三中全会召开期间政府建管部门要求各建筑工地全面停工，会议召开前后一周均实行交通管制、施工噪音、粉尘等的严格管制，相关部门要求作三周的停工处理，工地只能无声作业，进行简单的室内工作，严重影响正常施工，施工降效70%，影响工期约15天；1.2由于本工程项目临近学校及居民小区，为配合高考，在20XX、20XX年高考前及高考期间；按政府相关部门的要求，停止高噪音项目施工、夜间施工及物料装卸，致使工效降低，材料供应延误。
工程索赔报告书三篇
工程索赔报告书三篇篇一：工程索赔报告书一、总论前言：20XX年4月，XX（集团）有限公司参与了由XX有限公司（下称贵司）投资建设的XX大学城市科技学院学生食堂及活动中心工程招投标，且我司获得中标，中标价为671.121万元，该工程设计为全框架四层现浇结构，建筑面积12302.84㎡。
在施工合同尚没有签署时，贵司通知我司按照招投标相关内容进场施工，并要求加班加点，必须在20XX年8月25前完成所有施工内容。
按照贵司要求和监理工程师指示，迅速编制并向贵司递交了施工组织设计和施工进度计划，并专门成立了XX项目部，委派XX为本项目总指挥，组建了以XX为现场负责人的项目部领导班子，抽调我司技术骨干和优质管理人员参与本项目的施工建设，从领导班子、技术和管理服务水平等方面得到根本保证。
我司于20XX年4月20日正式进场施工，按照设计施工内容和贵司要求周密部署，稳步整体推进，精心组织。
为了满足施工现场材料的需要，我司不但投入了几百万的现金保障施工资金的需要，还在项目部下设立了材料采购组，保障施工材料的质量和施工需要数量，20XX年5月上旬所有材料采购均已经签署合同，部分正在按照合同履行。
20XX年5月31日前，施工需要钢材、木材已经全部采购并运抵工地。
进场施工前及施工过程中，在技术性民工很难招聘的情况下，承诺不低于XX市20XX年度平均工资待遇，且保证月月兑现和满足总工程量在12000方以上，且承担民工单边路费的许诺下，从1000里之外的奉节县选聘了几十名优质民工，同时在潼南、巴南等地招聘了部分民工，均签署了劳务合同书，至20XX年5月31日，工地民工达126人，加上劳务班组负责人，共计130余人，实行三班倒轮休制，加班加点施工。
为了改善施工工地管理人员及民工的生活环境和保障良好的休息，顺利完成施工任务，我司投资数万元搭建工棚，购买空调，创造良好的施工环境。
20XX年5月31日前，我司XX项目部承担的施工任务正在按照计划进行，施工现场如火如荼。
工程索赔报告范本(2024版)
工程索赔报告范本(2024版)合同目录第一章：索赔报告概述1.1 索赔报告目的1.2 索赔报告依据1.3 索赔报告适用范围第二章：索赔方资格2.1 索赔方基本信息2.2 索赔方资质要求2.3 索赔方权利与义务第三章：索赔依据和条件3.1 索赔法律依据3.2 索赔合同依据3.3 索赔条件和情形第四章：索赔程序4.1 索赔申请提交4.2 索赔审核流程4.3 索赔决定和通知第五章：索赔材料和证据5.1 索赔材料清单5.2 索赔证据要求5.3 索赔材料的提交和审核第六章：索赔金额和计算6.1 索赔金额的确定6.2 索赔费用的分类6.3 索赔金额的计算方法第七章：索赔争议处理7.1 争议解决机制7.2 争议协商程序7.3 争议仲裁或诉讼第八章：索赔报告的编写8.1 索赔报告的结构8.2 索赔报告的内容要求8.3 索赔报告的格式和提交第九章：索赔报告的审批9.1 审批流程9.2 审批标准9.3 审批结果的通知第十章：违约责任10.1 违约责任的界定10.2 违约责任的承担10.3 违约责任的免除条件第十一章：索赔报告的法律效力11.1 法律效力的声明11.2 法律效力的期限11.3 法律效力的例外第十二章：签字栏12.1 索赔方代表签字12.2 审核方代表签字12.3 签字日期12.4 签字地点第十三章：附件13.1 索赔材料附件13.2 相关证据材料13.3 其他支持文件注：本合同目录结束，以下无正文。
工程索赔报告范本(2024版)合同编号：______第一章：索赔报告概述1.1 索赔报告目的本报告旨在提出因合同执行过程中出现的非索赔方原因导致的损失或额外成本的索赔要求。
1.2 索赔报告依据索赔报告依据合同条款、相关法律法规以及实际发生的事件和情况。
1.3 索赔报告适用范围本报告适用于所有因合同履行过程中出现的索赔情形。
第二章：索赔方资格2.1 索赔方基本信息索赔方名称：，地址：，法定代表人：______。
工程工期索赔申请报告
一、引言尊敬的[甲方/建设单位]：我司[承包方名称]于[合同签订日期]与贵司签订[工程名称]项目施工合同，合同编号为[合同编号]。
根据合同约定，本工程计划竣工日期为[计划竣工日期]。
然而，由于[具体原因]，我司施工进度受到严重影响，导致工期延误。
为确保我司合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，特向贵司提出以下工期索赔申请。
二、工期延误原因分析1. 不可抗力因素在施工过程中，由于[具体不可抗力因素，如自然灾害、政策调整等]，导致我司施工进度受到影响。
根据《中华人民共和国合同法》第一百一十七条的规定，不可抗力事件属于免责条款，我司有权要求顺延工期。
2. 甲方原因（1）设计变更：在施工过程中，甲方多次提出设计变更，导致我司需重新进行设计、审批、施工等工作，严重影响了施工进度。
（2）材料供应：甲方未能按照合同约定及时提供材料，导致我司施工进度受到影响。
（3）现场协调：甲方现场协调工作不到位，导致我司施工过程中遇到诸多困难。
3. 施工原因（1）人员不足：在施工过程中，由于甲方原因导致部分人员流失，我司人员配备不足，影响了施工进度。
（2）设备故障：施工过程中，部分设备出现故障，导致施工进度受到影响。
三、工期延误具体情况1. 工期延误时间根据合同约定，本工程计划竣工日期为[计划竣工日期]，实际竣工日期为[实际竣工日期]。
经核算，工期延误时间为[具体延误时间]。
2. 工期延误原因对应延误时间（1）不可抗力因素：[具体延误时间]（2）甲方原因：[具体延误时间]（3）施工原因：[具体延误时间]四、工期索赔请求1. 顺延工期根据以上分析，我司请求贵司同意顺延工期[具体顺延时间]，以保障我司合法权益。
2. 费用索赔（1）人工费：[具体金额]（2）材料费：[具体金额]（3）机械费：[具体金额]（4）其他费用：[具体金额]以上费用合计：[合计金额]五、结论鉴于以上情况，我司特向贵司提出工期索赔申请。
希望贵司能够充分理解我司的困境，尽快予以答复。
工程索赔报告 工程停工索赔报告范本
工程索赔报告工程停工索赔报告范本工程索赔报告尊敬的领导：我司与贵公司签订的某工程合同，因贵公司原因导致工程停工，给我司造成了不小的经济损失。
现就此事向贵公司提出索赔报告，具体如下：一、合同情况我司与贵公司签订的工程合同，合同编号为XXX，签订日期为XXXX年XX月XX日，工程总造价为XXX万元。
二、工程停工情况由于贵公司未按合同约定及时提供所需材料和技术支持，导致我司无法按时完成工程进度。
经多次协商，贵公司仍未解决问题，我司只能暂停工程施工。
三、索赔金额计算根据合同约定，工程停工期间，贵公司应按照合同总造价的10%向我司支付违约金。
据此，我司计算得出索赔金额为XXX万元。
四、索赔要求我司要求贵公司在收到本报告后的15个工作日内，向我司支付索赔金额XXX万元，并承担由此产生的相关费用。
请贵公司认真对待我司的索赔要求，积极协商解决此事，以维护双方的合法权益。
此致敬礼！工程停工索赔报告范本尊敬的领导：我司与贵公司签订的某工程合同，因贵公司原因导致工程停工，给我司造成了不小的经济损失。
现就此事向贵公司提出索赔报告，具体如下：一、合同情况我司与贵公司签订的工程合同，合同编号为XXX，签订日期为XXXX年XX月XX日，工程总造价为XXX万元。
二、工程停工情况由于贵公司未按合同约定及时提供所需材料和技术支持，导致我司无法按时完成工程进度。
经多次协商，贵公司仍未解决问题，我司只能暂停工程施工。
三、索赔金额计算根据合同约定，工程停工期间，贵公司应按照合同总造价的10%向我司支付违约金。
据此，我司计算得出索赔金额为XXX万元。
四、索赔要求我司要求贵公司在收到本报告后的15个工作日内，向我司支付索赔金额XXX万元，并承担由此产生的相关费用。
请贵公司认真对待我司的索赔要求，积极协商解决此事，以维护双方的合法权益。
此致敬礼！工程索赔报告书一、总论前言：本报告书是关于XXX新建厂区工程的索赔报告书。
该工程由XXX与xxx有限公司投资建设，包括土建、钢结构制作、安装、水电安装、幕墙等承包合同，总建筑面积为㎡。
工程索赔申请书范文（精选14篇）
工程索赔申请书范文（精选14篇）工程索赔范文篇1核心内容：本文书是工程费用索赔申请书。
主要包括违反的合同条款、违反原因、赔偿金额、事实理由等。
下面法律快车小编为您介绍工程费用索赔申请书格式。
工程名称：_____________致： (监理单位)____________根据条款___条的规定，由于________________________________的原因，我方要求索赔金额(大写)_____________________________，请予以批准。
索赔的详细理由及经过：____________索赔金额的计算：____________附：证明材料承包单位(章)__________项目经理_____________日期_____________工程索赔申请书范文篇2中国人民财产保险股份有限公司：兹有我院住院患者李全三，男，45岁。
因右小腿砸伤，当时诊断：右胫骨下1/3粉碎性骨折。
于20xx年11月6日在我院做骨折切开复位钢板内固定术。
术后一年拆除内固定钢板，患者行走后出现右小腿骨折处疼痛、肿胀，经X线检查发现右胫骨发生二次骨折。
于20xx年12月7日再次住院行右小腿夹板外固定，右小腿免负重，应用促进骨折愈合药物及改善局部血液循环类药物等治疗，于20xx年5月31骨折愈合出院。
用人单位凌源钢达集团公司认为二次骨折与内固定钢板拆除过早有关，属医院方医疗失误。
要求负担20xx年12月7日至20xx年5月31日住院期间的医疗费（.22元）。
凌源钢城中心医院已在中国人民财产保险股份有限公司参加《医疗责任保险》，特此申请索赔，索赔金额壹万伍仟壹百玖拾肆元贰角贰分整。
￥：x元。
申请人：20xx年6月10日工程索赔申请书范文篇3中国人民财产保险股份有限公司：兹有我院住院患者李全三，男，45岁。
因右小腿砸伤，当时诊断：右胫骨下1/3粉碎性骨折。
于20xx年11月6日在我院做骨折切开复位钢板内固定术。
术后一年拆除内固定钢板，患者行走后出现右小腿骨折处疼痛、肿胀，经X线检查发现右胫骨发生二次骨折。
施工单位索赔申请报告
一、项目背景本项目为XX市XX住宅小区工程，由我单位（以下简称“施工单位”）承建。
合同编号为XX20192001，合同签订日期为2019年5月15日，合同工期为12个月。
工程地点位于XX市XX区，占地面积约10万平方米，总建筑面积约15万平方米。
工程于2019年6月1日正式开工，预计2020年5月31日竣工。
二、索赔事由1. 不可抗力因素影响2020年1月，我国南方地区遭遇了罕见的低温雨雪冰冻灾害，造成了施工范围内的道路、桥梁等基础设施严重损坏，影响了施工材料的运输和人员进场。
根据《中华人民共和国合同法》第一百一十七条规定，不可抗力事件导致的合同不能履行或不能按期履行，可以免除违约责任。
因此，我们请求因不可抗力因素导致的工期延误及额外费用损失进行索赔。
2. 设计变更在施工过程中，由于甲方（即业主方）对原设计方案进行了多次变更，导致施工单位需重新设计、采购材料、调整施工方案等，增加了施工难度和成本。
根据《建设工程合同管理办法》第二十四条规定，因设计变更导致的合同价格调整，应由合同双方协商解决。
现我单位已按照甲方要求完成设计变更，但因此产生的额外费用需进行索赔。
3. 材料价格波动由于2020年初新冠疫情的爆发，导致建筑材料价格上涨，其中钢筋、水泥、砂石等主要材料价格涨幅较大。
根据《建设工程合同管理办法》第二十六条规定，因市场价格波动导致的合同价格调整，应由合同双方协商解决。
现我单位已按照市场价格调整了部分材料价格，但仍有部分材料价格高于合同约定，需进行索赔。
三、索赔金额及依据1. 不可抗力因素影响根据实际情况，工期延误30天，额外费用为人民币100万元。
依据《中华人民共和国合同法》第一百一十七条规定，申请索赔人民币100万元。
2. 设计变更设计变更导致的额外费用为人民币50万元。
依据《建设工程合同管理办法》第二十四条规定，申请索赔人民币50万元。
3. 材料价格波动材料价格波动导致的额外费用为人民币30万元。
工程索赔报告工程停工索赔报告范本
工程索赔报告工程停工索赔报告范本尊敬的【工程管理部门/项目经理】：根据合同【合同编号】以及相关文件要求，我们在此提出工程停工索赔报告，详细情况如下：一、工程基本信息：工程名称：【工程名称】工程地点：【工程地点】工程合同号：【合同编号】工程开工日期：【开工日期】工程计划竣工日期：【计划竣工日期】二、工程停工原因：【列举工程停工的具体原因，例如：经审计发现工程施工存在安全隐患，需要停工整改；或者工程资金支付延迟导致无法继续进行施工等等。
】三、工程停工时间：工程停工开始日期：【停工开始日期】工程停工结束日期：【停工结束日期】工程停工总天数：【停工总天数】四、索赔金额计算：【根据合同相关条款，结合工程停工所导致的直接和间接损失，计算出具体的索赔金额。
例如：工程停工所引起的人工停滞、设备闲置、利润损失、财务费用等方面的损失。
】五、索赔申请事项：1. 申请支付工程停工期间的工程款项，包括工程维持费用、工人工资、设备租赁费用等；2. 申请支付工程停工所导致的额外费用，如项目延期所引起的物流运输增加、设备租赁费用的变更等；3. 申请支付工程停工所导致的利润损失；4. 申请支付工程停工期间的财务费用。
六、索赔证据材料：为了证明工程停工的合法性以及索赔金额的合理性，请我公司提供以下证据材料：1. 工程停工通知书；2. 工程停工报告；3. 工程停工期间的日志记录；4. 工程停工所引起的额外费用的支付凭证；5. 工程停工所导致的利润损失计算报告；6. 相关证明文件等。
七、索赔处理要求：请贵方对此工程停工索赔报告进行审查，并尽快作出处理意见和决策。
我公司将根据贵方的决策执行并配合贵方进行相关工作。
请贵方尽快回复，谢谢！此致，【您的公司名称】。
工程索赔申请书范文8篇
工程索赔申请书范文8篇第1篇示例：工程索赔申请书范文尊敬的贵公司/单位：我是某工程项目的业主，我在此向贵公司申请索赔。
根据合同约定及工程实际情况，我认为我有权获得合理的赔偿。
以下是我申请索赔的具体内容及理由：一、工程延期索赔根据合同约定，工程项目应于某日期完成，但由于种种原因，工程出现了延期。
延期导致了工程周期的延长，给我带来了不必要的损失。
我要求贵公司根据合同约定为我进行工程延期索赔。
二、工程质量问题索赔在工程建设过程中，出现了一些质量问题，这些问题不仅影响了工程的进展，也给我带来了额外的费用。
质量问题的出现是贵公司责任范围内的，我要求贵公司承担相应的赔偿责任。
三、额外费用索赔在工程建设过程中，由于一些特殊原因，我不得不承担了一些额外的费用。
这些费用是在合同约定范围外发生的，我认为贵公司应当予以赔偿。
四、其他索赔事项除上述三点外，还有一些其他方面的索赔事项，我会在后续的索赔函中详细说明。
对于以上所述的索赔事项，我已经与贵公司进行了沟通，并得到了一定程度的理解和支持。
但鉴于涉及到一定金额的赔偿，我希望能够得到贵公司的进一步确认和协助。
希望贵公司能够慎重对待我的索赔申请，提供必要的支持和赔偿。
我希望能够和贵公司保持友好的合作关系，我相信通过双方的合作和沟通，可以妥善解决我们之间的纠纷。
谢谢！此致业主敬上第2篇示例：工程索赔申请书尊敬的领导：我公司在贵单位积极参与了某工程项目的施工，为完成工程任务尽心尽力。
由于工程设计、管理等方面存在问题，导致我们在工程进展过程中遇到了一系列困难和损失。
故向贵单位提出合理索赔，以维护我公司正当权益。
一、工程变更导致损失在工程实施过程中，贵单位多次要求进行工程设计、施工等方面的变更。
这导致我们需要重新调整施工进度、人员安排和材料采购等工作。
这些变更不仅增加了我们的工作量，还带来了额外的成本支出。
特此申请索赔。
二、工程设计不合理引发问题在工程实施过程中，我们发现部分工程设计存在不合理，导致我们在施工过程中遇到了困难和延误。
施工索赔报告三篇
施工索赔报告三篇篇一：**************项目施工索赔报告致：********管理处：*******工程咨询有限公司：我方承建***********项目于20XX年XX月28日正式签定合同，20XX 年XX月30日收到监理方的开工令，至此，工程全面开工。
根据专用合同条款，第XX条规定，本工程具体开工时间以总监理工程师发布的开工令为准，合同工程为90天。
工程为20XX年XX月30日至20XX月4月1日，因工程施工中遇到异常恶劣天气以及春节等国家法定的假日的影响，实际的合同工期应为20XX年XX月30日至20XX 年4月18日，由于甲方因生产生活需要于20XX年3月10日开始渠道放水，致使工程部分施工点无法施工，直至20XX年XX月3日，放水结束，实际停工时间为238天，对此造成我方因工程停工造成工程成本增加。
根据合同条款第一部分第XX条第二小点的有关规定：由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
现将工程对我方造成的损失报告如下：一、停工机械台班租赁费1、木工圆盘锯3台：租赁费：3*800/台.月*（238/30）（月）=19040元2、电焊机2台租赁费：2*400/台.月*（238/30）（月）=6346元3、弯曲机2台租赁费：2*300/台.月*（238/30）（月）=4760元二、停工机械闲置折旧费1、搅拌机5台：闲置折旧费：5*800/台.月*（238/30）（月）=31733元2、挖掘机PC200，2台：闲置折旧费：2*255/台.日*238日=XX1380元3、挖掘机Y-60，2台：闲置折旧费：2*101.35/台.日*238日=48242.6元4、运输车，5台：闲置折旧费：5*23.42/台.日*238日=27869.8元5、小型铲车，5台：闲置折旧费：5*14.7/台.日*238日=17493元三、人工费1、停工工地值班费，：5人值班人员工资：5人*80元/人*238=95200元2、现场管理人员费用：9人施工员、资料员、项目管理人员工资：3000*9人*8个月=216000元3、停工劳动人员遣散费A、停工生活补助（一周）：XX0人*7天*20元=16800元B、劳工遣散回家补助：XX0人*100元=XX000元四、钢筋及钢模板除锈保养费用1、钢筋除锈费用：XX00元2、模板保养费用：2000平米*4元=8000元索赔金额合计为：30146+214985.4+340000+9200=594331.40元（伍拾玖万肆仟叁佰叁拾壹元肆角）附件：附件1、施天期间天气及施工情况表附件2、项目管理人员名单附件3、遣散劳工人员名单篇二：索赔报告一、事因简述自20XX年3月15日进场开始受取土场因为文物保护区不能取土、征地拆迁等问题影响，致使我标段土方开挖、土方填筑等工程项目均受到不同程度的影响未能按照投标文件施工组织设计中进度计划按时进行施工，渠系建筑物孤石滩李庄倒虹吸因附近洗砂场占据我部导流明渠位置，迟迟未拆迁致使此建筑物工期滞后8个月之久，孤石滩二支倒虹吸因设计征地不足，需二次征地致使次建筑物施工周期加长，孤石滩凹照排水倒虹吸、牛头李沟排水倒虹吸、代洼沟排水倒虹吸因进出口征地不足导致施工周期加长，凹照南沟排水涵洞因设计变更导致工期滞后，柳庄排水倒虹吸因许平南高速公路变更致使工期滞后，为加快施工进度，依据监理通知（甘肃院监理[20XX]渠道2标通知097号）要求我部所有建筑物从20XX年XX月XX日起进入冬季施工，20XX年3月7日起结束冬季施工。
项目索赔申请报告
一、项目背景本项目为我国某地区重点建设项目，项目总投资XX亿元，建设周期为XX年。
项目于XX年XX月正式开工，预计XX年XX月完工。
项目由XX公司负责承建，甲乙双方签订了《建设工程施工合同》。
在项目实施过程中，由于不可抗力因素、设计变更、材料价格上涨等原因，导致项目成本超支、工期延误。
现就本项目索赔事项，特向贵公司提出如下申请报告。
二、索赔事项及理由1. 不可抗力因素（1）理由：在项目施工过程中，我国某地区遭遇罕见的暴雨、洪水等自然灾害，导致施工现场被淹没，施工设备受损，施工人员被困。
根据《建设工程施工合同》第XX条规定，不可抗力因素导致的损失应由双方共同承担。
（2）索赔金额：根据损失情况，申请索赔金额为XX万元。
2. 设计变更（1）理由：在项目施工过程中，由于设计单位对设计方案进行了多次变更，导致工程量增加、施工难度加大。
根据《建设工程施工合同》第XX条规定，设计变更引起的损失应由设计单位承担。
（2）索赔金额：根据变更工程量及市场价格，申请索赔金额为XX万元。
3. 材料价格上涨（1）理由：在项目施工过程中，由于市场供需关系、国际形势等因素影响，钢材、水泥等主要材料价格大幅上涨。
根据《建设工程施工合同》第XX条规定，材料价格上涨导致的损失应由甲方承担。
（2）索赔金额：根据材料价格变动情况及实际用量，申请索赔金额为XX万元。
4. 工期延误（1）理由：由于上述不可抗力因素、设计变更、材料价格上涨等原因，导致项目工期延误。
根据《建设工程施工合同》第XX条规定，工期延误导致的损失应由甲方承担。
（2）索赔金额：根据工期延误天数及每日损失，申请索赔金额为XX万元。
三、索赔计算及证明材料1. 索赔计算根据以上索赔事项，经计算，本项目索赔总额为XX万元。
2. 证明材料（1）不可抗力证明材料：包括气象部门发布的暴雨、洪水等自然灾害预警信息、施工现场被淹没的照片、受损设备的维修记录等。
（2）设计变更证明材料：包括设计变更通知、变更后的设计方案、变更工程量的计算书等。
工程施工合同索赔报告范本
工程施工合同索赔报告范本一、前言根据工程施工合同（以下简称“合同”）的相关条款，承包人（以下简称“我方”）认为在合同执行过程中发生了一些特殊情况，导致我方遭受了额外的费用支出和工期延误。
为此，我方依据合同条款，向发包人（以下简称“贵方”）提出索赔。
二、索赔事件及理由1. 工程变更在合同执行过程中，贵方提出了多次工程变更，包括设计图纸的修改、施工方案的调整等。
这些变更导致我方在施工过程中需要额外投入人力、物力和财力，从而增加了合同约定的工程总价款。
根据合同条款19.1，我方有权要求贵方追加付款。
2. 工期延误由于贵方的原因，包括但不限于设计图纸延迟提供、施工现场准备不足、审批手续延迟等，导致合同约定的工程进度受到影响，工期延误。
根据合同条款19.1，我方有权要求贵方延长工期。
3. 不可抗力在合同执行期间，我国部分地区发生了严重的自然灾害（如洪水、地震等），直接影响了我方的施工进度和工程质量。
根据合同条款19.1，我方有权要求贵方延长工期和追加付款。
三、索赔金额和工期延长1. 工程变更导致的额外支出：根据变更后的工程量和价格，我方统计出额外支出为人民币【具体金额】。
2. 工期延误导致的损失：由于工期延误，我方无法按照原计划完成工程，导致设备租赁、人员工资等费用支出增加。
根据实际损失，我方统计出额外支出为人民币【具体金额】。
综上，我方要求贵方支付工程变更导致的额外支出【具体金额】、工期延误导致的损失【具体金额】共计人民币【总金额】。
四、证据材料1. 工程施工合同及相关附件。
2. 工程变更通知、设计图纸修改记录等。
3. 工期延误证明文件，如施工进度计划、延期审批文件等。
4. 不可抗力事件证明文件，如自然灾害发生证明、政府公告等。
5. 额外支出相关发票、支付凭证等。
6. 其他支持索赔的文件和材料。
五、结论贵方应当根据合同条款，审慎处理我方的索赔请求。
我方期待与贵方友好协商，共同解决此次索赔问题，维护合同双方的合法权益。
工程索赔范本[五篇模版]
![工程索赔范本[五篇模版]](https://img.taocdn.com/s3/m/cca6b12f6ad97f192279168884868762caaebbb5.png)
工程索赔范本[五篇模版]第一篇：工程索赔范本工程索赔费用报告书一、索赔成立1、与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失。
2、造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。
二、工程索赔的依据按照现行法律法规、合同文件及工程惯例, 《合同法》第284条规定：“因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构建积压等损失和实际费用。
” 合同文件按照甲乙双方签订的施工合同，工程惯例主要参考清单计价规范以及相关施工规范。
三、索赔事项概述由我单位承建的，于2013年12月27日举行开工典礼，于2013年12月28日我单位积极组织进场，投入大量机械设备和人员以确保施工工期。
然自2014年3月6日起，由于建设方联系的外借土方未到场，现场处理停工、半停工状态，至2014年4月26日开始复测A区缺土方量，最终确定由我单位在红线以外进行开挖借土，用于场地土方回填。
开挖时间为2014年4月28日，延期时间为54天。
根据甲方提供的地质勘测数据显示，钻探1号孔至4号孔、6号孔至12号孔开挖至设计标高全部为土方。
现场施工过程中发现1号孔至4号孔、6号孔至12号孔都存在大量石方，局部存在成片大量石方，与原设计地质情况不符，从而增大了施工难度和增加了施工时间。
根据甲乙双方签订的施工合同；专用合同条款7.5.1项中因发包人原因导致工期延期外借土方不到场情况，对工期进行索赔54天。
通用条款中2.4.3项发包人向承包人提供地质勘察资料等相关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责；通用条款中3.4项因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，由发包人承担责任。
四、索赔项目索赔事件性质分以下几种：1、工期延长索赔，2、工程变更索赔，3、工程中断索赔，4、工期终止索赔，5、工程加速索赔，6、意外风险和不可预见因素索赔，7、其他原因索赔。
工程索赔报告范本最新通用
工程索赔报告范本最新通用合同编号：__________合同方信息：甲方：（全称）乙方：（全称）一、工程概况1.1 本项目位于__________________，主要包括__________________等内容。
1.2 工程规模：__________________。
1.3 工程质量标准：__________________。
1.4 工程合同价款：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
1.5 工程工期：自____年__月__日起至____年__月__日止。
二、甲方的权利和义务2.1 甲方应向乙方提供完整的工程设计文件、施工图纸及有关技术资料，并保证其真实、准确、完整。
2.2 甲方应按照约定的时间和金额支付工程进度款和竣工结算款。
2.3 甲方应按照约定提供施工场地、施工条件及施工所需的证件和批文。
2.4 甲方应协助乙方解决施工过程中出现的问题，确保工程的顺利进行。
2.5 甲方应按照约定承担因自身原因导致工程变更、签证等产生的费用。
三、乙方的权利和义务3.1 乙方应按照工程设计文件、施工图纸及有关技术资料进行施工，并保证工程质量达到约定的标准。
3.2 乙方应按照约定的工期完成工程，因乙方原因导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。
3.3 乙方应按照约定的价格向甲方提供工程，工程竣工后，乙方应按照约定的方式进行工程结算。
3.4 乙方应按照约定承担施工过程中出现的安全事故及质量问题的责任。
3.5 乙方应遵守国家的法律法规，严格按照施工规范操作，确保施工安全。
四、工程变更和签证4.1 工程变更和签证应由甲方提出，经乙方确认后报批相关部门。
4.2 工程变更和签证的费用按照约定的方式计算，并调整合同价款。
五、工程结算5.1 工程竣工后，乙方应按照约定的方式向甲方提交工程结算报告。
5.2 甲方应在收到工程结算报告后__天内进行审核，如有异议，应在__天内提出，双方协商解决。
施工工程索赔报告(3篇)
第1篇一、报告概述项目名称：XX建筑工程项目地点：XX市XX区承包单位：XX建筑有限公司监理单位：XX工程监理有限公司一、索赔事件概述1. 索赔事件发生时间：2021年5月15日至2021年6月30日2. 索赔事件原因：因业主方未能按合同约定提供施工图纸及现场条件，导致我方施工进度延误。
3. 索赔事件影响：我方施工进度延误，造成窝工、机械闲置、材料积压等损失。
二、索赔依据1. 《中华人民共和国合同法》第一百一十九条：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
2. 《建设工程施工合同》第七条：业主方应按合同约定提供施工图纸及现场条件，因业主方原因导致施工进度延误，承包方有权要求赔偿损失。
三、索赔计算1. 窝工损失：根据现场实际情况，窝工时间为45天，窝工人员100人，每人每日工资为200元，共计90000元。
2. 机械闲置损失：因施工进度延误，机械闲置时间为45天，机械每日租金为5000元，共计225000元。
3. 材料积压损失：因施工进度延误，材料积压时间为45天，材料积压金额为100000元。
4. 误期损失：根据合同约定，误期赔偿金为每日10000元，共计450000元。
四、索赔要求1. 要求业主方赔偿窝工损失90000元。
2. 要求业主方赔偿机械闲置损失225000元。
3. 要求业主方赔偿材料积压损失100000元。
4. 要求业主方赔偿误期损失450000元。
五、索赔处理建议1. 业主方应严格按照合同约定提供施工图纸及现场条件，确保施工进度不受影响。
2. 业主方应与承包方保持良好沟通，及时解决施工过程中出现的问题。
3. 业主方应按照合同约定，及时支付工程款，保障承包方合法权益。
4. 双方应共同协商，寻求合理解决方案，确保工程顺利进行。
六、结论综上所述，我方因业主方原因导致施工进度延误，造成窝工、机械闲置、材料积压等损失。
根据相关法律法规及合同约定，我方有权要求业主方赔偿上述损失。
工程索赔费用报告书五篇
工程索赔费用报告书五篇工程索赔费用报告书五篇篇一：工程索赔费用报告书XX小区7#、9#、16#楼工程索赔费用报告书一、总论前言：XXXX建设工程有限公司参与了由XX城XX公司（下称贵司）投资建设的XX小区7#、9#、16#工程投标，且我司获得中标，中标合同价为2300多万元，该工程设计为11层全剪力墙现浇结构，建筑面积约16212m2。
按照贵司要求和监理工程师指示，我方按期进场并迅速编制了施工组织设计和施工进度计划，并专门成立了XX城项目部，委派彭图强为本项目项目经理。
为保证工程能够保质、保量、保工期完成该工程，从我司抽调技术骨干和优质管理人员以及选聘了几百名重庆市优质民工（均签署劳务合同）参与本项目的施工建设，投入520万元的现金确保施工资金的需要，为保障材料能够保质、保量，并设立了材料采购组。
在施工工程中我司精心组织施工，实行三班倒，加班加点按时按节点按计划顺利施工。
二、索赔事项索赔事项一：（一）、索赔费用事项概述：当我司施工现场全面正规化、正常化，正在紧锣密鼓，仅仅有条的按贵司的施工质量和工期要求及我司的施工组织设计、施工进度计划组织施工，但贵司各种原因，致使我司的所有计划必须重新调整，也导致我司在人、材、物等多方面直接和间接损失。
（二）、索赔费用：（1）人工费。
包括：A、由于国家政策性人工费调整，我方按照原来的报价已经无法在劳务市场找来施工的工人，为了能完成工程量，不得不给劳务队将人工费上调增加费用568638.78元（未含规费、税金）。
（2）利润。
原招标文件中并未说明土建工程中的主要材料和安装主材由甲方指定代理商，我方认为材料费中还能有些利润，因此在报价中适当降低了管理费和利润的报价，但进场后贵方将所有能供的材料全部指定供货商，致使我方按原计划的利润为零利润，等于我方只干了一个人工。
众所周知，西安市目前的市场行情，预算中的人工费都是赔钱的，更别说什么利润了，因此我方要求贵方将我方原投标价中的考虑的材料部份的利润补偿给我方约209000元（未含规费、税金）。
2024工程索赔报告范本
2024工程索赔报告范本合同编号：__________合同方信息：名称：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________名称：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为工程项目的业主，乙方为工程项目的施工方，双方为明确工程索赔事宜，经友好协商，特订立本工程索赔报告范本，以便共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：__________1.4 工程合同价款：__________第二条合同履行2.1 乙方按照合同约定的施工进度和质量要求完成工程。
2.2 甲方按照合同约定的付款方式和时间支付工程款。
2.3 双方按照合同约定的方式进行工程验收。
第三条索赔事项3.1 乙方在合同约定的工期内完成工程，如因甲方原因导致工程延期，乙方有权向甲方提出索赔。
3.2 乙方按照合同约定的质量要求完成工程，如工程出现质量问题，乙方有权进行返修，甲方应承担由此产生的费用。
3.3 乙方在合同约定的付款时间内未收到工程款，有权向甲方提出逾期付款的利息索赔。
3.4 如因不可抗力因素导致工程无法正常进行，双方可协商调整工程进度和费用。
第四条索赔程序4.1 乙方发现索赔事项时，应及时通知甲方，并提供相关证据。
4.2 甲方收到乙方索赔通知后，应在约定时间内对乙方索赔事项进行核实，并给予答复。
4.3 双方根据核实结果，协商确定索赔金额和支付方式。
4.4 双方签订索赔协议，乙方据此办理相关手续。
第五条违约责任5.1 乙方未按照合同约定的质量要求完成工程，甲方有权要求乙方返修，并承担由此产生的费用。
5.2 甲方未按照合同约定的付款方式和时间支付工程款，乙方有权向甲方提出逾期付款的利息索赔。
5.3 双方未按照合同约定履行各自义务，导致合同无法履行，双方应承担相应的违约责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程索赔报告范本工程索赔费用报告书一、索赔成立1、与合同对照,事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失。
2、造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。
二、工程索赔的依据按照现行法律法规、合同文件及工程惯例, 《合同法》第284条规定:“因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构建积压等损失和实际费用。
”合同文件按照甲乙双方签订的施工合同,工程惯例主要参考清单计价规范以及相关施工规范。
三、索赔事项概述由我单位承建的,于2013年12月27日举行开工典礼,于2013年12月28日我单位积极组织进场,投入大量机械设备和人员以确保施工工期。
然自2014年3月6日起,由于建设方联系的外借土方未到场,现场处理停工、半停工状态,至2014年4月26日开始复测a区缺土方量,最终确定由我单位在红线以外进行开挖借土,用于场地土方回填。
开挖时间为2014年4月28日,延期时间为54天。
根据甲方提供的地质勘测数据显示,钻探1号孔至4号孔、6号孔至12号孔开挖至设计标高全部为土方。
现场施工过程中发现1号孔至4号孔、6号孔至12号孔都存在大量石方,局部存在成片大量石方,与原设计地质情况不符,从而增大了施工难度和增加了施工时间。
根据甲乙双方签订的施工合同;专用合同条款7.5.1项中因发包人原因导致工期延期外借土方不到场情况,对工期进行索赔54天。
通用条款中 2.4.3项发包人向承包人提供地质勘察资料等相关基础资料,并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责;通用条款中3.4项因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的,由发包人承担责任。
四、索赔项目索赔事件性质分以下几种:1、工期延长索赔,2、工程变更索赔,3、工程中断索赔,4、工期终止索赔,5、工程加速索赔,6、意外风险和不可预见因素索赔,7、其他原因索赔。
结合实际情况本项目主要存在工期延长和工程变更,其中工期延长索赔分以下几部分组成: 1、人工费:由于非施工单位责任导致的工效降低所增加的人工费用;法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费。
2、施工机械费:因索赔事件发生,额外工作增加的机械使用费,工效降低以及机械停工、窝工的费用,现场使用机械均为租赁设备按照实际租金计算。
3、管理费:因索赔事件发生,额外增加的现场管理和公司管理费,按照合同约定的单位时间内现场管理率乘以延长工期计算。
4、利息:主要为履约保证金拖期付款利息。
按照按中国人民银行规定的同期贷款利率计算。
5、措施费:包含环境保护、临时设施、安全、文明施工费用和大机进出场及安拆费。
按照合同约定的单位时间内现场管理率乘以延长工期计算。
工程变更的索赔包含成本、管理费和利润的索赔。
五、索赔计算一、工程延期索赔1、人工费:工日:17×54工日=918工日人员窝工按照定额单价乘以0.75,52.23元×0.75×918=35960元工资上涨费不予考虑。
2、施工机械费:挖机350型2台市场租赁价48000元/月,推土机16t2台市0场租赁价24000元/月,压路机20t2台24000元/月。
48000元×54÷30×2=172800元24000元×54÷30×4=172800元3、管理费合同工期120天,现延期54天,投标管理费为1240949.7元工程延期管理增加费用:1240949.7÷120×54=558427元4、利息履约保证金115万元,按照现行中国人民银行规定的同期贷款利率5.6%计算。
1150000元×54÷30×5.6%=115920元5、措施费合同工期120天,现延期54天,投标措施费为381448.67元工程延期管理增加费用:381448.67÷120×54=171652元工程延期索赔合计:1227559元二、工程变更的索赔原设计a区挖方211490m3,根据发包人提供的地质勘察资料土石比例为5.6%,由于工程招标时发包人提供的技术资料有误或失实,现场开挖实际图示比例为17.5%,增加石方开挖数量为28551m3,单价采用发包人组价对坚石和次坚石的组价,坚石次坚石比例按照2:8选定,暂定价格为61.8元/m3,原单价为10.12元/m3,工程变更索赔金额为: (61.8-10.12)×211490×(17.5%-5.6%)=1275479元索赔金额合计:1227559+1275479=2503038元六、索赔说明此项目索赔未提出以外风险和不可预见因素索赔以及其他索赔,主要包括因为工程延期造成雨季来临对施工的影响,中期计价支付延期产生的费用,施工期间由于图纸延期造成的误工,工程量增加产生的利润和管理费的索赔,工程排污费、社会保障及住房公积金和危险作业意外伤害保险费。
二o一x年七月一日篇二:工程索赔报告书实例工程索赔报告书(某某)工程索赔报告书一、总论前言:200x年4月,乙公司参与了由甲公司(下称贵司)投资建设的重庆某大学城市科技学院学生食堂及活动中心工程招投标,且我司获得中标,中标价为671.121万元,该工程设计为全框架四层现浇结构,建筑面积12302.84㎡。
在施工合同尚没有签署时,贵司通知我司按照招投标相关内容进场施工,并要求加班加点,必须在200x年8月25前完成所有施工内容。
按照贵司要求和监理工程师指示,迅速编制并向贵司递交了施工组织设计和施工进度计划,并专门成立了永川项目部,委派汪某为本项目总指挥,组建了以李某为现场负责人的项目部领导班子,抽调我司技术骨干和优质管理人员参与本项目的施工建设,从领导班子、技术和管理服务水平等方面得到根本保证。
我司于200x年4月20日正式进场施工,按照设计施工内容和贵司要求周密部署,稳步整体推进,精心组织。
为了满足施工现场材料的需要,我司不但投入了几百万的现金保障施工资金的需要,还在项目部下设立了材料采购组,保障施工材料的质量和施工需要数量,200x年5月上旬所有材料采购均已经签署合同,部分正在按照合同履行。
200x年5月31日前,施工需要钢材、木材已经全部采购并运抵工地。
进场施工前及施工过程中,在技术性民工很难招聘的情况下,承诺不低于重庆市2005年度平均工资待遇,且保证月月兑现和满足总工程量在12000方以上,且承担民工单边路费的许诺下,从1000里之外的奉节县选聘了几十名优质民工,同时在潼南、巴南等地招聘了部分民工,均签署了劳务合同书,至200x年5月31日,工地民工达126人,加上劳务班组负责人,共计130余人,实行三班倒轮休制,加班加点施工。
为了改善施工工地管理人员及民工的生活环境和保障良好的休息,顺利完成施工任务,我司投资数万元搭建工棚,购买空调,创造良好的施工环境。
200x年5月31日前,我司永川项目部承担的施工任务正在按照计划进行,施工现场如火如荼。
索赔事项概述:200x年6月1日,当我司施工现场全面正规化、正常化,正在紧锣密鼓,井井有条的按贵司的施工质量和工期要求及我司的施工组织设计、施工进度计划组织施工,且工程已经完成基础部分和第一层的主体结构工程时,贵司单方决定将食堂及活动中心由招标文书确定的四层全框架改建为两层,原三、四层施工内容全部取消,致使我司的所有计划必须重新调整,也导致我司在人、材、物等多方面的损失和众多合同构成违约而承担违约责任,造成多项直接和间接损失。
索赔要求:由于我司向贵司索赔的事由是贵司单方变更施工内容,故索赔要求包括下列方面: (1)人工费。
包括:a、200x年6月1日前,为了完成原工程总量加班、加点而额外支付的人工费用;b、因总工程量减少,按照劳务合同支付给民工的补偿金及路费。
(2)材料费。
包括租赁材料(钢管、模板)、购买材料(线管、电线、塑钢窗、钢材、木材)两方面。
a、由于购买材料超过实际用量而增加的材料购买费用及相应资金利息损失;b、按原施工组织设计租赁但超过实际需要的周转材料的租赁费损失;c、缩短使用期限,提前终止周转材料租赁合同违约金;(3)施工机械损失(塔机、挖掘机)。
a、200x年6月1日前,为了按计划完成施工任务而采用塔机垂直运输使用费(含实际使用费和违约金);b、200x年6月1日前,为了按计划完成施工任务而采用挖掘机,比人工挖掘增大部分损失;c、因减少总工程量致使塔机、挖掘机租赁合同提前解除的违约损失;(4)工地管理费。
指我司按照计划工作量与实际工作量差异而额外支付的工地管理费;包括a、增大活动板房、临时房屋、道路、围墙等临时设施投资损失及生活用品损失;b、200x年5月31日前,为了满足贵司施工期限要求,我司加大施工现场人员配置和各方面管理而增加的支出;(5)利息。
由于工程变更而我司实际多投资资金的利息,包括:a、为满足施工需要,多支付商品砼合同预付款利息损失;b、多垫付工程款资金利息损失;(6)利润。
指原计划和现在实际施工部分利润差额。
索赔编写组及审核人员:二、索赔根据部分索赔事件发生情况:我司从200x年4月20日正式进场施工至200x年5月31日,除我司与监理工程师及贵司正常往来的工作联系外,三方没有任何分歧意见,特别是我司在接到贵司的相关指令后,均在合理范围内予以处理,没有任何违约或其他原因出现工程质量问题及延误工期。
200x年6月1日,监理工程师及贵司事前没有透露任何信息的情况下,贵司突然通知大幅度变更施工量,导致我司在施工组织和材料准备、人员安排等方面没有任何时间和机会避免和减少损失,致使我司损失特别大。
递交索赔意向书情况:我司除组织工作组到施工现场问题情绪外,也按照施工行业索赔普遍做法,在索赔事件发生后 28 天内(实际在200x年6月日递交索赔意向书),向贵司工程师发出了索赔意向通知,充分表明了我司的索赔要求,并列明了索赔的基本项目。
索赔事件处理情况:在索赔事件发生并书面通知我司现场负责人李某,当日我司董事会获悉变更通知后,立即召开公司高层管理人员会议,会议研究决定:服从贵司的变更指令,但同时提出因此造成的我司的损失应由贵司承担,便委托现场负责人李某与监理工程师和贵司联系,客观反映我司因此而面临的诸多问题和造成的损失,我司现场管理人员、技术人员十分不理解,特别是130余民工及劳务负责人获悉此消息后,立即全面停工并到永川项目部提出要求:一、立即结算并支付所有工资,停止施工;二、如果不立即结算并支付,可以暂时继续施工,听从现场安排。
但在通知减员时,应按照劳务合同约定,补偿被减民工一个月工资并支付返家或展转他处的单边路费。