美丽乡村建设项目 建设工程施工合同【模板】

合集下载

2023美丽乡村建设工程施工合同正规范本(通用版)

2023美丽乡村建设工程施工合同正规范本(通用版)

美丽乡村建设工程施工合同1. 引言本合同是由甲方(建设施工单位)和乙方(业主)共同订立,双方约定在美丽乡村建设工程中,甲方将负责工程的施工任务,并承担相应的责任和义务,乙方则支付相应的费用。

2. 工程概述2.1 工程名称:美丽乡村建设工程2.2 工程地点:(详细描述工程所在地)2.3 工程规模:(详细描述工程规模,包括面积、建筑物数量等)2.4 工程内容:(详细描述工程内容,包括土地整理、道路建设、绿化植被等)3. 施工期限3.1 工期:本工程的施工期限为起始日期至竣工日期,共计(具体天数)天。

3.2 起始日期:(具体起始日期)3.3 竣工日期:(具体竣工日期)4. 施工款支付方式4.1 工程总造价为(具体金额),按如下方式支付:•预付款:合同签订后,乙方向甲方支付总造价的(具体比例)%作为预付款。

•进度款:根据工程的完成情况,乙方每完成(具体进度比例)%的工程,向甲方支付相应的进度款。

•竣工款:工程竣工后,乙方向甲方支付尾款,尾款金额为总造价减去预付款和进度款的金额。

4.2 所有付款均以人民币支付,并通过银行转账等方式进行支付。

5. 质量和技术要求5.1 工程质量要求:本工程的质量要求符合国家相关标准和规定,甲方应按照乙方的要求确保施工质量。

5.2 技术要求:甲方应使用符合国家标准的建筑材料和工艺,保证工程施工的技术指标符合要求。

5.3 监督检查:乙方有权随时对工程进行监督检查,并提出合理的要求和意见,甲方应积极配合和改进。

6. 双方责任和义务6.1 甲方责任:甲方应按照合同约定进行工程的施工,并确保施工质量符合要求,承担工程质量问题的修复责任。

6.2 乙方责任:乙方应按合同约定支付工程费用,并提供必要的协助和支持,以保证工程的顺利进行。

7. 合同变更和解除7.1 变更:如在施工过程中需要对合同进行变更,应由双方协商一致并签署变更协议。

7.2 解除:如因不可抗力等原因导致工程无法继续进行,双方可协商解除合同,并按照实际施工进度支付相应的费用。

XX村美丽乡村建设工程施工合同

XX村美丽乡村建设工程施工合同

XX村美丽乡村建设工程施工合同甲方(委托方):XX村村委会乙方(承包方):XXX建筑有限公司鉴于甲乙双方都有充足的法律主体资格和能力,甲方希望乙方按照合同约定完成XX村美丽乡村建设工程,乙方愿意接受甲方的委托并承担相应的责任和义务,双方在平等、自愿的基础上,达成以下协议:一、工程概述1.1 工程名称:XX村美丽乡村建设工程1.2 工程地点:XX村1.3 工程内容:包括但不限于道路、绿化、公共设施等建设工程1.4 工程规模:具体见工程施工图纸和技术要求二、工期和交付2.1 工期:乙方应按照双方约定合理的时间完成工程。

工期以合同签订后的XX个自然日起计算。

2.2 工程交付:乙方应按照合同约定提交工程全面竣工验收报告,甲方确认合格后,乙方完成工程的交付义务。

三、工程报价及支付3.1 工程报价:本工程的总造价为XXX万元(人民币),具体构成和明细详见附件一。

3.2 工程款支付:甲方将按照工程进度和质量支付工程款,具体约定如下:(1) 前期工程款:乙方在工程开工前,甲方应支付工程款总额的XX%作为前期款项。

(2) 进度款支付:乙方按照工程实施计划和进度,提出相应的进度款支付申请,甲方应在收到款项申请后的XX个自然日内支付工程款的XX%。

(3) 竣工款支付:乙方完成工程交付后,甲方应在XX个自然日内支付工程款的剩余XX%。

四、质量保证和维修责任4.1 质量保证:乙方承诺按照合同约定的工程质量要求进行施工,并承担相应的质量保证责任,确保工程质量符合有关标准和规定。

4.2 维修责任:在工程交付后一定期限内发现工程质量问题或存在施工瑕疵的,乙方应及时采取纠正措施,承担相应的维修责任。

五、风险和责任承担5.1 工程风险:工程施工过程中的意外事故和自然灾害风险由乙方承担。

甲方可根据需要购买相应的保险,费用由甲方承担。

5.2 违约责任:任何一方违反合同约定,应承担相应的责任,包括但不限于违约金、赔偿等。

六、保密条款6.1 甲乙双方应对彼此在工程合作过程中所知晓的商业秘密、技术资料等保密内容进行保护,并在合同解除后继续承担保密义务。

美丽乡村施工合同范本

美丽乡村施工合同范本

美丽乡村施工合同范本一、合同双方甲方(发包方):单位名称:____________________法定代表人:____________________地址:____________________联系电话:____________________乙方(承包方):单位名称:____________________法定代表人:____________________地址:____________________联系电话:____________________二、工程概况1. 工程名称:[美丽乡村具体名称]建设工程。

2. 工程地点:[详细地址]。

3. 工程内容:包括但不限于村庄环境整治、道路硬化、绿化美化、污水处理设施建设、公共设施完善等,具体工程内容以双方确认的施工图纸为准。

三、工程期限1. 开工日期:[具体开工日期]。

2. 竣工日期:[具体竣工日期]。

3. 工期总日历天数:[具体天数]。

四、工程质量标准1. 乙方应按照国家和地方相关标准及甲方要求进行施工,确保工程质量符合标准。

2. 工程竣工后,乙方应提交竣工验收报告,甲方应在收到报告后[具体期限]内组织验收。

3. 如工程质量未达到标准,乙方应负责整改直至合格,整改费用由乙方承担。

五、工程造价及付款方式1. 工程造价:本工程总造价为人民币[具体金额](大写:____________________元整)。

2. 付款方式:合同签订后,甲方向乙方支付工程总造价的[具体比例]作为预付款;工程进度达到[具体节点],甲方向乙方支付工程总造价的[具体比例];工程竣工并验收合格后,甲方向乙方支付工程总造价的[具体比例];剩余工程总造价的[具体比例]作为质量保证金,在质保期届满后无质量问题一次性支付给乙方。

六、双方责任1. 甲方责任提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件;按合同约定支付工程款项;协助乙方处理施工过程中与当地村民的关系。

2. 乙方责任按照合同约定的工期、质量标准进行施工;遵守施工现场的管理规定,确保施工安全;负责施工过程中的环境保护工作;工程竣工后,负责清理施工现场,做到工完场清。

美丽乡村建设项目建设工程施工合同

美丽乡村建设项目建设工程施工合同

美丽乡村建设项目建设工程施工合同巩义市美丽乡村建设项目建设工程施工合同甲方:巩义市美丽乡村建设项目管理办公室(以下简称甲方)地址:巩义市XXX街道XXX号电话:XXXXXXXX乙方:XXX建筑公司(以下简称乙方)地址:XXX市XXX区XXX街道XXX号电话:XXXXXXXX鉴于甲方拟对美丽乡村建设项目进行建设工程施工,甲乙双方经平等协商,达成如下合同:第一条项目概况1.1 项目名称:美丽乡村建设项目1.2 项目地点:巩义市XXX乡村1.3 项目范围:包括但不限于道路、桥梁、排水系统、绿化景观等建设工程。

第二条工程时间2.1 工程开工日期:本合同签订后15日内2.2 工程竣工日期:工期为120个工作日,自开工之日起计算。

第三条工程价格及款项支付方式3.1 工程总价格为人民币XXX万元(大写:XXX万元)。

3.2 乙方按以下方式分次支付甲方:3.2.1 工程开工前,甲方支付工程总造价的XX%作为预付款;3.2.2 工程完成30%时,甲方支付工程造价的XX%作为中期款;3.2.3 工程竣工验收合格后,甲方支付工程造价的XX%作为尾款。

第四条工程质量与验收标准4.1 工程施工应符合相关法律法规、行业标准及国家质量监督检验的规定。

4.2 工程竣工后,乙方应邀请甲方进行验收。

验收合格后方可交付使用,并签发工程竣工验收证书。

第五条合同变更5.1 未经双方协商一致,任何一方不得擅自变更本合同的内容。

5.2 如确有变更需要,应由一方提出变更申请,并经双方协商后签订变更协议。

5.3 变更后的工程造价、工期或其他相关事项应在变更协议中明确。

第六条违约责任6.1 乙方未按照合同约定的工程质量标准进行施工,甲方有权要求乙方进行整改,并承担由此引起的费用。

6.2 若甲乙双方违约导致合同无法履行,违约方应向守约方支付违约金,违约金的具体数额双方另行协商。

6.3 甲方和乙方应本着诚实守信的原则履行合同义务,如发生争议,应友好协商解决。

美丽乡村建设项目 建设工程施工合同【模板】

美丽乡村建设项目 建设工程施工合同【模板】

合同编号:()号建设工程名称:XX县XX镇XX村美丽乡村建设项目建设工程施工合同(GF—2017—0201)中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理局第一部分合同协议书发包人(全称):XX县XX镇人民政府承包人(全称):XX建筑工程有限公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就XX县XX镇XX村美丽乡村建设项目六标段工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:XX县XX镇XX村美丽乡村建设项目六标段。

2.工程地点:XX县XX镇境内。

3.工程立项批准文号:。

4.资金来源:财政资金(已落实)。

5.工程内容:振兴路、中央大道、中冯路照明工程。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

6.工程承包范围:图纸及工程量清单范围内的全部内容。

二、合同工期计划开工日期:2019 年月日。

计划竣工日期:2019 年月日。

工期总日历天数:90 天。

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准工程质量符合国家相关验收规范合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为:人民币(大写)肆拾柒万伍仟柒佰肆拾元零叁分(¥ 475740.03 元);其中:(1)安全文明施工费:人民币(大写)/ (¥ / 元);(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写)/ (¥ / 元);(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写)/ (¥ / 元);(4)暂列金额:人民币(大写)/ (¥ / 元);2.合同价格形式:固定单价。

五、项目经理承包人项目经理:常海飞。

六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。

美丽乡村施工合同完整版doc

美丽乡村施工合同完整版doc

美丽乡村施工合同完整版尊敬的各位领导、业主及施工方:为了规范美丽乡村建设过程中的施工行为,保障各方合法权益,根据《合同法》、《建筑法》等相关法律法规,特制定本施工合同。

本合同旨在明确施工方与业主之间的权利义务,确保施工过程的顺利进行,共同打造美丽乡村。

第一条工程概况1.1工程名称:美丽乡村建设项目1.2工程地点:省市县镇1.3工程范围:包括但不限于道路、绿化、景观、给排水、供电、照明等基础设施建设及房屋建筑工程。

1.4工程总投资:人民币万元1.5工程质量:符合国家相关规范和标准,确保美丽乡村建设质量。

第二条施工方责任2.1施工方应按照业主提供的施工图纸、设计文件及施工方案进行施工,确保工程质量和安全。

2.2施工方负责办理施工所需的相关手续,包括但不限于施工许可证、环保、消防、安全等手续。

2.3施工方应严格按照合同约定的工期完成工程,并承担因自身原因导致的工期延误所产生的费用。

2.4施工方应确保施工现场的安全,采取必要的安全防护措施,防止安全事故的发生。

2.5施工方应按照合同约定的付款方式进行工程款的结算,并开具正规发票。

第三条业主责任3.1业主应提供施工所需的施工图纸、设计文件及施工方案,并对提供的资料的真实性、完整性和合法性负责。

3.2业主应协助施工方办理施工所需的相关手续,提供必要的支持和协助。

3.3业主应按照合同约定的付款方式进行工程款的支付,并按照合同约定的时间节点支付工程进度款。

3.4业主应确保施工现场的供水、供电等基础设施的正常运行,为施工方提供必要的施工条件。

3.5业主应按照合同约定的时间节点对施工进度、质量进行监督和验收。

第四条工期及验收4.1工期:本工程自合同签订之日起,共计个月。

4.2验收:工程完成后,业主应组织相关部门对工程进行验收。

验收合格后,双方进行工程结算。

第五条合同解除5.1双方协商一致,可以解除本合同。

(1)对方严重违约,经催告后在合理期限内仍未履行合同义务;(2)因不可抗力导致合同无法履行;(3)法律法规规定的其他解除情形。

美丽乡村施工合同精选 (3)

美丽乡村施工合同精选 (3)

美丽乡村施工合同范本合同双方发包方:名称:地址:法定代表人:电话:承包方:名称:地址:法定代表人:电话:第一章总则1.1 合同标的本合同标的为发包方委托承包方施工建设位于_______的美丽乡村项目(以下简称“工程”)。

1.2 合同金额工程总价款为人民币__________元(大写:__________元),工程量清单及相关附件另行约定。

第二章工程内容2.1 工程范围工程范围包括但不限于以下内容:基础设施建设:道路、桥梁、排水系统、供电系统、通信系统等公共服务设施建设:学校、医院、文化中心、老年活动中心等环境景观提升:绿化工程、水系治理、景观美化等其他相关配套设施2.2 设计图纸和技术规范工程设计图纸和技术规范由发包方提供,承包方应严格按照图纸和规范施工。

如遇图纸或规范不明确或存在冲突之处,承包方应及时向发包方提出,并经发包方确认后方可施工。

第三章工程施工3.1 施工进度工程施工进度按照发包方提供的施工进度计划表执行。

承包方应严格遵守进度计划,遇有不可抗力或不可预见因素影响施工进度的,应及时向发包方说明情况并采取补救措施。

3.2 施工质量承包方应保证工程施工质量符合国家现行规范和标准以及发包方要求。

工程竣工后,承包方应向发包方提供工程质量保证书。

3.3 施工安全承包方负责工程施工过程中的安全管理,应采取必要的安全措施,防止事故发生。

发生安全事故的,承包方应及时采取抢救措施,并向发包方报告。

第四章合同价款及支付4.1 合同价款合同价款按照工程量清单计价,并按工程进度分批支付。

4.2 付款方式工程进度款按工程量清单完成的工程量进行结算,由发包方按工程进度支付给承包方。

工程竣工验收合格后,发包方应支付工程尾款。

第五章工程验收5.1 工程验收工程竣工后,承包方应将工程交付发包方验收。

发包方应组织有关单位对工程进行现场验收。

验收合格的,发包方出具工程验收合格证。

5.2 验收标准工程验收应符合国家现行规范和标准以及发包方要求。

美丽乡村施工合同范本

美丽乡村施工合同范本

美丽乡村施工合同范本1. 合同概述本合同由施工方(以下简称“甲方”)与需施工的乡村项目方(以下简称“乙方”)共同签订,旨在规范双方在美丽乡村建设项目中的权利、义务和责任。

本合同的签订将确保项目的顺利进行,并保证双方的合法权益。

在合同生效之前,双方应按照现行法律法规和政策的要求,在项目的前期准备阶段提供彼此必要的支持和协助。

2. 施工内容乙方委托甲方执行乡村项目的施工工作,具体工作内容包括但不限于以下几个方面: - 土地平整和水利设施建设; - 民居和公共服务设施的建筑; - 装修和绿化; - 道路和交通设施的建设; - 环境保护和生态修复工作; - 其他与乡村建设相关的工程。

3. 价格和付款方式3.1 本项目总工程造价为人民币X万元,乙方需按以下方式付款给甲方: - 第一阶段(工程开始前)付款:合同签订后的10日内,乙方应支付总工程造价的30%作为预付款; - 第二阶段(工程进行中)付款:按照实际施工进度,乙方应每月支付已完成工程金额的30%; - 第三阶段(工程完工后)付款:乙方应在项目完工验收合格后的10日内支付剩余工程款。

3.2 乙方未按计划付款的,甲方有权要求乙方支付相应的滞纳金,滞纳金比例为逾期未支付金额的0.1%。

4. 工期和工程验收4.1 本项目的工期为X个月,具体工期将根据项目实际情况和双方协商确定。

4.2 工程竣工后,乙方应组织相关部门对工程进行验收。

若工程未达到合同约定的质量标准,乙方有权要求甲方进行整改。

甲方需在10日内完成整改工作,乙方对整改后的工程进行再次验收。

5. 保修和维护5.1 工程验收合格后,甲方对工程实施6个月的免费保修期。

在保修期内,如工程出现由甲方责任引起的非人为损坏,甲方将承担全部维修费用。

5.2 保修期过后,乙方可选择与甲方签订维修合同,甲方将按约定提供维修和保养服务。

6. 双方责任与违约责任6.1 甲方的责任: - 按照合同要求完成工程; - 保证工程的质量符合相关标准并按时交付; - 配合乙方的工程验收,并及时解决出现的问题; - 如果工程质量或施工进度出现问题,甲方承担违约责任。

美丽乡村建设项目建设工程施工合同

美丽乡村建设项目建设工程施工合同

美丽乡村建设项目建设工程施工合同甲方:某地政府美丽乡村建设办公室乙方:某建筑工程公司一、工程项目概况甲方委托乙方进行美丽乡村建设项目的建设工程,具体包括但不限于规划设计、土地治理、基础设施建设、景观改造等工作。

二、工程的质量要求1.乙方需按照相关法律法规、工程质量标准和甲方的要求,确保工程施工过程中的质量。

2.乙方需选用符合国家标准的建筑材料和设备,保证其质量达到标准要求。

3.乙方需组织专业技术人员进行工程质量把关和监督,确保工程施工质量符合规范要求。

三、工期及完工验收1.工程的开始日期为合同签订之日起,工期为12个月。

2.乙方需在规定工期内,按照合同约定的各项工作完成情况进行完工验收。

3.甲方有权根据施工进展情况,对工程工期进行合理调整。

四、工程款项及支付方式1.工程款项总额为人民币XXX万元,分多次支付。

2.第一次支付是预付款,支付金额为工程款项总额的20%,在合同签订后7个工作日内支付给乙方。

3.预付款支付后,乙方应立即开始工程施工,并根据工程进展情况,按照约定比例和进度向乙方支付工程款项。

五、违约责任1.如甲方未按照约定时间和方式支付工程款项,甲方应按照合同款项的1%支付违约金作为赔偿。

2.如乙方未按照约定工期完成工程施工,应按照每延迟一天,支付工程款项总额的0.05%作为赔偿。

3.如乙方使用不符合施工标准的建筑材料和设备,甲方有权要求乙方承担相应的违约责任,并有权终止合同。

六、保修责任1.乙方对工程施工质量负责,工程竣工之日起,乙方提供12个月的质量保修期。

2.在质量保修期内,如施工质量出现问题,甲方有权要求乙方进行维修或更换。

七、争议解决1.合同履行过程中,如发生争议,双方应协商解决。

2.如协商不成,双方同意提交甲方所在地的人民法院进行诉讼解决。

八、合同解除1.本合同经双方签字盖章后生效,双方应按照合同内容和要求履行义务。

2.除非出现不可抗力等无法克服的因素,否则双方不得擅自解除合同。

美丽乡村工程施工合同范本

美丽乡村工程施工合同范本

美丽乡村工程施工合同范本
甲方(委托方):______________
乙方(承包方):______________
鉴于甲方拥有一块位于(具体地址)的乡村土地,并有意进行美丽乡村工程的建设,现双
方自愿达成以下协议,共同遵守并履行:
一、项目概况
1. 项目名称:美丽乡村工程
2. 项目位置:(具体地址)
3. 项目内容:包括但不限于整治乡村道路、改善村庄环境、美化农田景观等工程。

4. 工程规模:具体规模根据甲方实际需求确定,由双方协商确定。

二、工程价格及支付方式
1. 工程总价为________元(人民币)。

2. 工程款项分期支付,具体支付方式为:
(1)预付款:甲方于合同签订后支付工程总价的30%作为预付款。

(2)进度款:工程按照进度完成,乙方提出申请后,甲方支付工程完成进度对应比例的
款项。

(3)竣工验收款:工程完工并经甲方验收合格后,支付剩余尚未支付的款项。

三、工程期限
1. 工程工期为______天,自合同生效之日起计算。

2. 如因不可抗力等原因影响工期,双方应协商解决,并根据实际情况对工期进行调整。

四、竣工验收及保修
1. 工程完工后,双方进行竣工验收,如发现质量问题或未达到设计要求,乙方应负责整改。

2. 工程竣工验收合格后,乙方承诺对工程实施一年的免费维修保养。

五、其他约定
1. 如需变更合同内容,须经双方协商一致,并签订书面变更协议。

2. 本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方(盖章):__________ 乙方(盖章):__________
签订日期:____年__月__日。

美丽乡村建设工程施工合同(1范本)

美丽乡村建设工程施工合同(1范本)

美丽乡村建设工程施工合同1. 合同背景本合同是由甲方(建设单位)与乙方(承包商)签订的一份美丽乡村建设工程施工合同。

旨在明确双方在工程施工过程中的责任、权利和义务。

2. 工程概述•工程名称:美丽乡村建设工程•工程地点:(填写工程地点)•工程规模:(填写工程规模)•工程周期:(填写工程周期)3. 合同条款3.1 工程内容甲方委托乙方进行美丽乡村建设工程的施工,包括但不限于内容: -(填写项目1) - (填写项目2) - (填写项目3) - …3.2 工程费用3.2.1 工程总价款甲、乙双方约定,本工程总价款为(填写金额)。

3.2.2 付款方式•首付款:甲方应在合同签订之日起的(填写天数)内支付工程总价款的(填写首付款比例)作为首付款,即(填写金额)。

•进度款:乙方在工程建设过程中,甲方应按工程进度支付相应的款项。

•竣工验收款:工程竣工验收后,甲方应支付工程总价款的(填写竣工验收款比例)作为竣工验收款。

3.3 工期及进度3.3.1 工程施工期限甲乙双方约定,本工程施工期限为(填写天数),自合同生效之日起计算。

3.3.2 工程进度甲乙双方约定,乙方应根据工程计划,按时完成工程的各个阶段,并及时向甲方提交工程进度报告。

3.4 工程质量要求3.4.1 材料质量乙方应采购符合国家标准的优质材料,并在施工过程中按照相关规定进行使用,确保工程质量。

3.4.2 施工质量乙方应按照合同约定的施工方案和工艺要求进行施工,确保施工质量符合国家标准和相关规定。

3.5 变更和索赔3.5.1 变更任何对工程的变更或修改,应由甲方提出书面变更通知,并经双方协商达成一致后,方可进行变更。

3.5.2 索赔如因甲乙双方原因导致的索赔,应由责任方承担相应的损失。

3.6 违约责任3.6.1 违约责任如甲乙双方中任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任。

3.6.2 解除合同如甲乙双方中任何一方严重违约,对方有权解除合同,并要求违约方承担违约责任。

通用范文(正式版)美丽乡村施工合同 完整版doc

通用范文(正式版)美丽乡村施工合同 完整版doc

美丽乡村施工合同完整版1. 合同简介本合同由施工方(简称“甲方”)与业主方(简称“乙方”)共同签署,旨在规定双方在美丽乡村建设项目中的权益、责任和义务。

2. 合同内容2.1 项目概述甲方将按照乙方提供的规划和设计要求,负责美丽乡村建设工程的施工,包括但不限于土地平整、道路修建、绿化植树、建筑物修复和重建等。

2.2 工期和交付时间甲方应按照双方约定的时间节点完成工程,并在将工程交付乙方前进行预验收。

工期为从合同生效之日起计算。

2.3 工程价格和支付方式2.3.1 工程价格为人民币(简称“元”)(具体金额)。

2.3.2 支付方式如下:预付款:工程签订后的5个工作日内,乙方需支付工程总价款的30%作为预付款。

进度款:甲方完成工程的30%时,乙方需支付工程总价款的25%作为进度款。

竣工款:甲方完成工程并通过预验收后,乙方需支付工程总价款的40%作为竣工款。

收尾款:乙方收到施工工程的最终验收合格证明后,需支付工程总价款的5%作为收尾款。

2.4 材料和设备供应2.4.1 甲方负责采购施工所需的材料和设备。

2.4.2乙方应提供准确的材料和设备需求清单,并提前通知甲方。

2.5 质量保证2.5.1甲方保证施工工程的质量符合法律法规的相关要求,并按照约定的时间节点进行自检和互检。

2.5.2乙方在竣工验收合格后,如发现工程质量问题,应立即通知甲方,甲方须在接到通知后的合理期限内进行修复。

2.6 违约责任2.6.1 甲方违约责任:如甲方未按时完成工程,甲方需按照每延迟一天的工程总价款的0.1%支付违约金。

如甲方严重违约,造成工程无法顺利进行,乙方有权解除合同,并要求甲方承担相应违约责任。

2.6.2 乙方违约责任:如乙方未按时支付工程款项,乙方需按照每延迟一天支付款项的0.1%支付违约金。

如乙方违反其他约定条款,甲方有权解除合同,并要求乙方承担相应违约责任。

3. 合同变更与解除3.1 变更任何一方如需变更合同内容,应书面通知对方,并经双方协商一致后签署变更协议。

美丽乡村建设施工合同范本

美丽乡村建设施工合同范本

美丽乡村建设施工合同范本合同编号:__________甲方(建设单位):_______________乙方(施工单位):_______________鉴于甲乙双方达成一致,为了保障双方的权益,特订立本合同如下:一、项目名称:美丽乡村建设项目二、工程地点:__________________三、工程内容:____________(具体描述工程内容)四、工程工期:工程开始日期为____年__月__日,预计完工日期为____年__月__日。

五、工程进度款支付:1. 乙方按照工程实际进度,甲方应在乙方提交的工程进度款申请及相关资料经过验收合格后的_____个工作日内支付乙方相应的进度款。

2. 工程进度款支付比例为____%。

六、工程质量要求:1. 乙方应按照国家相关标准和甲方的技术要求进行施工,确保工程质量。

2. 工程完工后,乙方应负责保修期内的维护工作。

七、工程款支付:1. 工程确认竣工后,甲方应在____个工作日内支付乙方尾款。

2. 工程款支付方式:_____________八、合同变更:1. 如因不可抗力等原因导致不能按照合同要求进行工程施工,甲乙双方应协商解决,并签订书面变更协议。

九、合同解除:1. 若一方严重违反合同约定,经提出书面通知后仍未改正的,对方有权解除合同,并要求违约方承担相应责任。

十、其他事项:1. 本合同自双方盖章之日起生效,至工程竣工并支付尾款之日终止。

甲方(盖章):_____________ 日期:____年__月__日乙方(盖章):_____________ 日期:____年__月__日以上为合同正文内容,甲、乙双方均已确认并同意签订此合同。

美丽乡村施工合同 完整版doc

美丽乡村施工合同 完整版doc

美丽乡村施工合同完整版doc 【美丽乡村施工合同】甲方:某乡村委员会乙方:某建筑有限公司一、合同目的及背景为了推进美丽乡村建设,甲方委托乙方进行相关施工工作,双方本着平等互利的原则,达成以下协议。

二、工程内容1. 工程名称:美丽乡村建设工程2. 工程地址:某乡村3. 工程范围:包括但不限于道路改造、农村环境整治、公共设施建设等。

4. 工程期限:自合同生效之日起,至工程竣工验收合格之日止。

三、合同价格及支付方式1. 合同总金额:XXX万元(大写:人民币XXX万元整)。

2. 付款方式:(1)甲方按以下进度支付工程款项:a) 工程开工前,支付合同总金额的XX%作为预付款;b) 工程完成XX%时,支付合同总金额的XX%作为第一次进度款;c) 工程完成XX%时,支付合同总金额的XX%作为第二次进度款;d) 工程竣工验收合格后,支付合同总金额的XX%作为最后一次进度款。

(2)乙方应提供相应的发票和支付凭证。

四、工程质量和验收标准1. 工程质量:乙方应按照相关法律法规和技术标准,确保工程质量符合国家和地方的规定要求。

2. 工程验收:工程竣工后,乙方应通知甲方进行验收。

验收合格后,甲方应及时支付最后一次进度款。

五、合同履行期限和延期1. 合同履行期限:自合同生效之日起,至工程竣工验收合格之日止。

2. 延期:若因不可抗力等特殊原因导致工程无法按时完成,乙方应及时向甲方提出书面申请,并提供相关证明材料。

甲方将根据实际情况决定是否同意延期,并协商解决延期期间的相关费用问题。

六、违约责任1. 乙方违约责任:(1)如乙方未按合同约定履行工程建设义务,甲方有权要求乙方承担违约责任,并有权解除合同。

(2)如乙方施工过程中造成工程质量问题,甲方有权要求乙方承担修复责任,并要求乙方承担相应的违约金。

2. 甲方违约责任:(1)如甲方未按合同约定支付工程款项,乙方有权要求甲方承担违约责任,并有权解除合同。

(2)如甲方未按时提供工程所需的土地、材料等资源,导致工程延期,乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

村美丽乡村建设工程施工合同

村美丽乡村建设工程施工合同

村美丽乡村建设工程施工合同合同编号:____美丽乡村建设工程施工合同甲方(发包方):____美丽乡村建设领导小组乙方(承包方):____建筑工程有限公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上,就甲方美丽乡村建设工程(以下简称“本项目”)的施工事宜,达成如下协议:一、工程概况1.1 本项目位于____省____市____县____乡,工程内容包括:村庄道路硬化、绿化、亮化、供水供电设施改造、卫生设施建设、环境保护设施建设等。

1.2 工程规模:本项目包括但不限于____栋房屋改造、____公里道路建设、____公顷绿化面积等。

1.3 工程质量标准:符合《建筑工程质量验收统一标准》及相关专业验收规范的要求,达到优良等级。

1.4 工程总价:人民币(大写):____元整(小写):____元。

二、合同工期2.1 工期自____年____月____日起至____年____月____日止,共计____天。

2.2 乙方应按照约定的工期完成工程,如有特殊情况需延长工期的,应提前向甲方提出申请,甲方视情况决定是否同意延期。

三、质量保修3.1 乙方应保证工程质量,工程竣工后按照相关法律法规及合同约定实行质量保修,保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

3.2 质量保修期内,因乙方施工原因造成的质量问题,乙方应负责修复并承担修复费用。

四、工程款支付4.1 甲方按照工程进度,分阶段支付工程款。

具体支付比例和时间如下:(1)工程进度达到30%时,支付工程款的30%;(2)工程进度达到60%时,支付工程款的60%;(3)工程进度达到90%时,支付工程款的90%;(4)工程竣工验收合格后,支付剩余的10%。

4.2 乙方应按照约定的时间和方式向甲方提供合法、有效的税务发票。

五、违约责任5.1 乙方未按照约定工期完成工程的,应按照逾期天数向甲方支付违约金,违约金计算方式为:工程总价×0.05%×逾期天数。

XX村美丽乡村建设工程施工合同(2024两篇)

XX村美丽乡村建设工程施工合同(2024两篇)

XX村美丽乡村建设工程施工合同(二)施工合同甲方:XX村村委会乙方:建筑工程公司鉴于甲方为推动乡村美丽乡村建设工程的发展,为保证项目的顺利进行,根据相关法律法规的规定,甲乙双方经友好协商,达成如下合同:第一条合同目的本合同旨在规定XX村美丽乡村建设工程的具体施工事项及双方的权利义务,确保工程质量、安全和进度的实现。

第二条工程内容2. 工程规模:本工程包括但不限于道路绿化改造、公共设施建设、环境整治等方面的工程内容。

3. 工程地点:项目位于XX村。

第三条工程进度1. 工程起止时间:本工程的开始日期为合同生效后的第三日起,持续时间为六个月。

2. 工程进度计划:乙方应根据甲方提供的工程设计文件和要求,制定详细的工程进度计划,并在合同生效后十日内提交给甲方。

3. 完工验收:本工程完成后,乙方应将工程交由甲方组织的专业部门进行验收。

如果存在质量和安全问题,甲方将指导乙方进行整改。

第四条施工条件1. 甲方责任:甲方应提供工程所需的土地、办公场地、水、电、通信等基础设施。

同时,甲方还需提供审批文件和报建手续等相关材料。

2. 乙方责任:乙方应按照甲方提供的设计文件和要求,组织施工人员和设备,保证施工质量和进度。

第五条工程质量与安全1. 工程质量:乙方承诺按照国家相关标准和规范,执行工程建设质量管理制度,确保工程质量。

2. 工程安全:乙方应制订并执行安全施工计划,采取合理的安全防护措施,保证工程施工期间的安全。

第六条工程款支付1. 工程款支付方式:本合同款项以按工程进度支付为原则,具体支付方式由双方协商确定。

2. 工程款支付期限:乙方应在工程进度计划完成后的七日内向甲方提交发票、结算单等相关材料,甲方应在收到上述材料后的十五日内支付相应的工程款项。

第七条违约责任1. 本合同任一方违约,应承担相应的违约责任,并赔偿对方因此产生的经济损失。

2. 如因不可抗力等不可预见因素导致工程无法正常进行,双方可以协商解除合同。

第八条争议解决双方因本合同履行发生争议的,双方应友好协商解决;协商不成的,可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。

关于美丽乡村改造工程合同(6篇)

关于美丽乡村改造工程合同(6篇)

关于美丽乡村改造工程合同(6篇)关于美丽乡村改造工程合同(6篇)。

在充满活力,日益开放的今天,很多情况下我们需要用到协议书,工程开展前签订工程合同是一件非常有必要的事情。

工程合同是承包人进展工程建立,发包人支付价款的合同,因此签订合同前要尽量让双方认可,达成双赢。

那么,您有没有理解过怎么去写一份工程合同呢?在这里,你不妨读读关于美丽乡村改造工程合同(6篇),希望你更多关注本网站更新。

美丽乡村改造工程合同篇1甲方:乙方:一、导言甲乙双方在遵守《中华人民共和国经济合同法》《中华人民共和国建筑安装工程管理条例》的前提下,根据政府对行业管理的有关条例、政策、法规之规定,在甲方认可乙方《工程预算单》的根底上,为保护双方利益,经协商同意签订本合同。

二、工程信息l、工程地址:2、工程类别:三、工程承包形式本工程采取:合同价款内所施工工程,以乙方提交的预算为准进展包工包料的承包形式包干结算。

乙方提交的《工程预算单》及预算中所涉及到的主要材料样本(板)甲方审核后甲乙双方签字认可无争议。

施工过程中发生的工程变更工程及材料,不在包干范围内工程工程,共同协商,另行结算。

在施工过程中涉及到乙方预算中没有的工程,甲方不得在没有下达相应变更的情况下,要求乙方施工。

四、工程价款根据《工程预算单》,经甲乙双方进展友好洽谈,确定本工程的合同价款为人民币,总造价假如工程中发生预算包干外签证,施工工程完毕后一星内根据甲方代表签署的《甲方指令装饰工程变更单》和乙方提交的《变更申请书》等凭据结算包干外的变更费用。

五、质量与平安工程质量必须满足国家行业标准和甲方要求,应平安施工、文明施工,保护附近居民正常出入和环境卫生:施工过程中,严格要求工人质量第一,平安第一。

乙方确保施工中的平安消费和其他需要加强的安防设施保证施工不影响周边居民平安出行。

六、工程本工程从年日到年日完毕。

假如施工期间发生工程增减和材料变更时,工期顺延,停电累计4小时按一天计算,甲方没有按时付款乙方可以停工,停工工期顺延,以及甲乙与相关配套工程影响乙方施工,工期顺延。

XX村美丽乡村建设工程施工合同

XX村美丽乡村建设工程施工合同

村美丽乡村建设工程施工合同合同编号:甲方:村委会乙方:施工公司第一条合同目的和范围1.1 本合同的目的是确保村美丽乡村建设工程的按时、按质、按量完成。

1.2 工程范围包括但不限于:(工程范围)第二条工期2.2 如遇不可抗力因素导致工期延误,双方应及时协商,根据实际情况调整工期。

第三条施工价格及支付方式3.1 甲方向乙方支付工程总造价人民币(大写):3.2 支付方式如下:(1)工程开工前,甲方向乙方支付%的预付款;(2)工程完工后,甲方向乙方支付剩余工程款的%;(3)工程验收合格后,甲方向乙方支付尾款,总额为工程款的%。

第四条资金来源4.1 项目资金主要来源为甲方财政补助、融资贷款等。

4.2 甲方将及时拨付资金给乙方,确保合同约定的支付方式的顺利进行。

第五条施工质量要求5.1 乙方承诺按照有关法律法规和规范要求,采用优质材料,严格按照设计要求进行施工。

5.2 乙方负责材料的购买、运输和管理工作,并保证材料的真实性和质量。

5.3 乙方应配备足够的专业施工人员,并采取必要的安全措施,确保施工过程中不发生任何安全事故。

第六条变更和索赔6.1 如因乙方原因需变更合同约定内容的,应提前书面通知甲方并履行相应程序。

6.2 如甲方需要变更合同约定内容的,应提前与乙方协商,经双方共同确认后进行变更手续。

6.3 乙方如需进行索赔,应在造成损失后及时提出书面申请。

甲方收到索赔申请后应及时调查核实,并按合同约定的程序进行处理。

第七条违约责任7.1 如乙方未按照合同约定履行义务,导致工程质量不合格、工期延误等情况,甲方有权要求追究乙方的违约责任。

7.2 如甲方未按照合同约定履行义务,导致乙方无法按时完成工程、工程费用无法正常支付等情况,乙方有权要求追究甲方的违约责任。

第八条法律适用和争议解决8.1 本合同适用法律。

8.2 对于因本合同引起的任何争议,双方应友好协商解决;若协商不成,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

美丽乡村改造工程合同(热门3篇)

美丽乡村改造工程合同(热门3篇)

美丽乡村改造工程合同(热门3篇)美丽乡村改造工程合同第1篇甲方:乙方:根据石家庄中宇工程造价师事务所有限责任公司招标文件,招标编号为xx承德县水利基础设施建设项目的招标文件,遵照《_招标投标法》等有关规定,就该项目进行公开招投标后,确定xx (乙方)为成交单位,为保证承德县水利基础设施建设项目按设计要求高质量、高标准如期完成,使资金发挥更大效益,维护甲乙双方利益,保持良好合作关系,按照《_合同法》的有关规定,甲乙双方签定如下工程施工合同:一、工程建设地点、内容及工程量:1、设计在乡工程量以验收实际核算为准。

2、工程量:工程建设乡村道路公里,挡土墙1400米。

3、工程价款:总价款¥元(含工程相关费用),最后以实际验收合格的工程量计算价款。

二、工程技术要求:工程建设乡村道路公里,挡土墙1400米。

其中孟家院乡毛杖子村乡村道路2公里,宽3米,厚15厘米;八家乡桲椤台村乡村道路3公里,宽3米,厚15厘米,挡土墙400米;八家乡桑园村乡村道路公里,宽米,厚18厘米,挡土墙600米;大营子乡八卦岭村乡村道路公里,宽米,厚18厘米,挡土墙400米;安匠乡大窝铺村乡村道路公里,宽米,厚18厘米。

(具体详见承德县八家乡桲椤台村、桑园村等20xx年以工代赈乡村道路工程可行性研究报告)三、甲乙双方责任(一)、甲方责任1、负责工程的.勘测设计,施工指导和质量监督。

2、负责向乙方提供施工技术要求、图纸等技术资料。

3、有权对乙方违反施工技术要求的工程项目提出处理意见,确定返工、停工等事宜。

4、项目所在地乡镇、村负责协调好各种关系,处理好相关事宜,保证该项目顺利施工。

(二)、乙方责任1、严格按甲方设计图纸及技术要求进行施工,并接受甲方检查监督。

施工中及时与水务部门沟通,保证行洪安全。

2、承担因招投标发生的招标代理服务费等费用。

3、保证工程质量,按期交工验收。

4、承担因施工原因造成的返工、停工、人身伤亡等一切经济损失。

四、工程款结付形式工程全部完成,经甲方及相关部门验收合格后,乙方凭票据及相关材料结算工程款。

美丽乡村建设工程合同书样板

美丽乡村建设工程合同书样板

美丽乡村建设工程合同书样本甲方:_______县/市/区_______乡镇人民政府乙方:_______建筑有限公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方美丽乡村建设工程项目的施工事宜,经友好协商,达成以下合同条款:一、工程内容1. 工程名称:_______美丽乡村建设工程项目2. 工程地点:_______县/市/区_______乡镇_______村3. 工程规模:_______平方米4. 工程总投资:人民币_______元(大写:_______元整,小写:_______元)5. 工程内容:包括但不限于村庄道路改造、房屋修缮、环境整治、绿化美化、公共设施建设等。

二、施工期限本工程自合同签订之日起至_______年_______月_______日止。

乙方应按照甲方的要求,确保工程按时完成。

三、工程质量1. 乙方应按照甲方提供的工程设计图纸、施工规范和质量要求进行施工,确保工程质量。

2. 乙方应严格按照国家有关施工标准、规范和工艺进行施工,确保工程安全。

3. 乙方应保证工程所用材料、设备质量,并提供相关质量证明文件。

四、工程款的结算与支付1. 工程款支付方式:按工程进度分阶段支付。

2. 工程款的结算:以实际完成的工程量进行核算,按约定的单价和总价进行结算。

3. 甲方支付工程款时,乙方应提供相应的税务发票。

五、违约责任1. 乙方未按照约定的工期完成工程,应按照逾期付款的违约金计算方式向甲方支付违约金。

2. 乙方未按照约定的质量要求完成工程,应承担重新施工的费用,并向甲方支付违约金。

3. 甲方未按照约定支付工程款,应支付乙方逾期付款的违约金。

六、争议解决双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、合同的生效、变更和解除1. 本合同自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

合同编号:()号建设工程名称:XX县XX镇XX村美丽乡村建设项目建设工程施工合同(GF—2017—0201)中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理局第一部分合同协议书发包人(全称):XX县XX镇人民政府承包人(全称):XX建筑工程有限公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就XX县XX镇XX村美丽乡村建设项目六标段工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:XX县XX镇XX村美丽乡村建设项目六标段。

2.工程地点:XX县XX镇境内。

3.工程立项批准文号:。

4.资金来源:财政资金(已落实)。

5.工程内容:振兴路、中央大道、中冯路照明工程。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

6.工程承包范围:图纸及工程量清单范围内的全部内容。

二、合同工期计划开工日期:2019 年月日。

计划竣工日期:2019 年月日。

工期总日历天数:90 天。

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准工程质量符合国家相关验收规范合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为:人民币(大写)肆拾柒万伍仟柒佰肆拾元零叁分(¥ 475740.03 元);其中:(1)安全文明施工费:人民币(大写)/ (¥ / 元);(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写)/ (¥ / 元);(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写)/ (¥ / 元);(4)暂列金额:人民币(大写)/ (¥ / 元);2.合同价格形式:固定单价。

五、项目经理承包人项目经理:常海飞。

六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。

专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间本合同于2019 年月日签订。

十、签订地点本合同在XX县XX镇人民政府签订。

十一、补充协议合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。

十三、合同份数本合同一式捌份,均具有同等法律效力,发包人执肆份,承包人执肆份。

发包人:(公章) 承包人:(公章)法定代表人或其委托代理人:XXX表人或其委托代理人:(签字)(签字)地址:河南省XX县XX镇XX村地址:XX市东岗镇政府南院法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:开户银行:XX县农商银行XX分理处开户银行:中国建设银行林州支行账号:*****************-0002 账号:*****************第二部分通用合同条款1. 一般约定1.1词语定义与解释合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义:1.1.1 合同1.1.1.1 合同:是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件,构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书(如果有)、投标函及其附录(如果有)、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书:是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书:是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。

1.1.1.4 投标函:是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录:是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 技术标准和要求:是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求,以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.7 图纸:是指构成合同的图纸,包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等,以及在合同履行过程中形成的图纸文件。

图纸应当按照法律规定审查合格。

1.1.1.8 已标价工程量清单:是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单,包括说明和表格。

1.1.1.9 预算书:是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算文件。

1.1.1.10 其他合同文件:是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。

合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

1.1.2 合同当事人及其他相关方1.1.2.1 合同当事人:XXX包人和(或)承包人。

1.1.2.2 发包人:XXX承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 承包人:XXX发包人签订合同协议书的,具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4 监理人:XXX专用合同条款中指明的,受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。

1.1.2.5 设计人:XXX专用合同条款中指明的,受发包人委托负责工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。

1.1.2.6 分包人:XXX照法律规定和合同约定,分包部分工程或工作,并与承包人签订分包合同的具有相应资质的法人。

1.1.2.7 发包人代表:是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围内行使发包人权利的人。

1.1.2.8 项目经理:是指由承包人任命并派驻施工现场,在承包人授权范围内负责合同履行,且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。

1.1.2.9 总监理工程师:是指由监理人任命并派驻施工现场进行工程监理的总负责人。

1.1.3 工程和设备1.1.3.1 工程:是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和(或)临时工程。

1.1.3.2 永久工程:是指按合同约定建造并移交给发包人的工程,包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程:是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程,不包括施工设备。

1.1.3.4 单位工程:是指在合同协议书中指明的,具备独立施工条件并能形成独立使用功能的永久工程。

1.1.3.5 工程设备:是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备:是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品,但不包括工程设备、临时工程和材料。

1.1.3.7 施工现场:是指用于工程施工的场所,以及在专用合同条款中指明作为施工场所组成部分的其他场所,包括永久占地和临时占地。

1.1.3.8临时设施:是指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.9 永久占地:是指专用合同条款中指明为实施工程需永久占用的土地。

1.1.3.10 临时占地:是指专用合同条款中指明为实施工程需要临时占用的土地。

1.1.4 日期和期限1.1.4.1 开工日期:包括计划开工日期和实际开工日期。

计划开工日期是指合同协议书约定的开工日期;实际开工日期是指监理人按照第7.3.2项〔开工通知〕约定发出的符合法律规定的开工通知中载明的开工日期。

1.1.4.2 竣工日期:包括计划竣工日期和实际竣工日期。

计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期;实际竣工日期按照第13.2.3项〔竣工日期〕的约定确定。

1.1.4.3 工期:是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限,包括按照合同约定所作的期限变更。

1.1.4.4 缺陷责任期:是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务,且发包人预留质量保证金的期限,自工程实际竣工日期起计算。

1.1.4.5 保修期:是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限,从工程竣工验收合格之日起计算。

1.1.4.6 基准日期:招标发包的工程以投标截止日前28天的日期为基准日期,直接发包的工程以合同签订日前28天的日期为基准日期。

1.1.4.7 天:除特别指明外,均指日历天。

合同中按天计算时间的,开始当天不计入,从次日开始计算,期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.1.5 合同价格和费用1.1.5.1 签约合同价:是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额,包括安全文明施工费、暂估价及暂列金额等。

1.1.5.2 合同价格:是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额,包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.5.3 费用:是指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开支,包括管理费和应分摊的其他费用,但不包括利润。

1.1.5.4 暂估价:是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价、专业工程以及服务工作的金额。

1.1.5.5 暂列金额:是指发包人在工程量清单或预算书中暂定并包括在合同价格中的一笔款项,用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购,施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。

1.1.5.6 计日工:是指合同履行过程中,承包人完成发包人提出的零星工作或需要采用计日工计价的变更工作时,按合同中约定的单价计价的一种方式。

1.1.5.7 质量保证金:是指按照第15.3款〔质量保证金〕约定承包人用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。

1.1.5.8 总价项目:是指在现行国家、行业以及地方的计量规则中无工程量计算规则,在已标价工程量清单或预算书中以总价或以费率形式计算的项目。

1.1.6 其他1.1.6.1 书面形式:是指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2语言文字合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。

合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时,汉语为优先解释和说明合同的语言。

1.3法律合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章,以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

相关文档
最新文档