塔吊安装拆除合同(合同示范文本)
塔吊组装拆除施工合同（精选6篇）
塔吊组装拆除施工合同（精选6篇）塔吊组装拆除篇1甲方：乙方：甲乙双方本着平等互利、协商一致的原则，就刘庄居委会综合楼工程使用的塔机的组装、拆除工作达成一致，依据中华人民共和国民法典的有关规定，甲乙经双方协商，特签订本合同，以便双方共同遵守。
一、施工地点：二、施工内容：三、施工工期：1、塔吊组装工期：组装工期为——天，开工日期为——年月日，——年月日达到运行条件。
2、塔吊拆除日期：拆除日期为——天，初定于——年月至月期间，甲方提前——日通知乙方进场。
四、工程质量：技术标准达到设备安装说明要求，并通过政府有关检定部门的检查验收，即办理完吊车使用证，达到运行条件。
五、工程造价：本工程总造价。
其中包括塔吊构件运至安装地点发生的场内二次运输费。
六、结算方式：乙方施工人员进场后七日内，甲方支付总额的30%预付款;塔吊组装、调试完毕。
并办理完塔吊准用证后15日内甲方再支付总额的20%;进入拆除阶段，乙方施工人员进场一周内，甲方支付合同总额的20%;塔吊拆除完毕并装车运走后一周内，甲方支付总额的10%，余额20%在三个月之内付清。
七、双方责任和义务：1、甲方应按本合同约定支付工程款项，确保按计划将工程所需的所有设备和构件分批次发运到施工现场，同时协调现场道路及场地以保证安装施工进度。
如因甲方原因延误乙方安装，工期相应顺延。
2、甲方应提前五天将设备和构件进场时间通知乙方，以方便乙方组织施工。
3、甲方负责按照装车单进行清点、验收。
并负责设备在装卸车、组装及拆除期间的保管工作。
设备如发生丢失或损坏，由责任方承担。
4、甲方负责提供塔吊所有的设备及构件，并为乙方提供一台电焊机(含把线)和二套气割工具，负荷试车所需的荷重由甲方提供。
5、安装及调试所用的其他施工机具、临时设施和负荷试车所需的其他物品均由乙方负责。
6、乙方于开工前七日内向甲方提供组装及拆除施工组织方案。
7、乙方负责施工过程中的各项管理工作，由乙方自身原因造成的人身伤亡及设备事故由乙方负责。
标准建筑起重机械安装拆卸合同（四篇）
标准建筑起重机械安装拆卸合同甲方（安装方）：乙方（委托方）：鉴于甲方具备从事建筑起重机械安装拆卸工作的经验和资质，乙方有意将建筑起重机械的安装拆卸工作委托给甲方完成。
双方本着互惠互利、公平合理的原则，达成以下合同：第一条工程概况1.1 工程名称：建筑起重机械安装拆卸工程。
1.2 工程地点：（具体地址）。
1.3 工程范围：本工程包含建筑起重机械的安装和拆卸。
1.4 工程期限：本工程的起止时间为____年____月____日至____年____月____日。
第二条工程费用2.1 工程费用总额：本工程的总费用为人民币 ______元。
2.2 工程费用支付方式：工程费用按照以下方式支付：（1）首付款：甲方与乙方签订合同后，乙方应立即支付工程费用总额的____%作为首付款。
（2）进度款：工程进行到一定阶段，甲方有权要求乙方支付相应的进度款，具体支付比例及时间如下：- 阶段一：______%（时间：____年____月____日）- 阶段二：______%（时间：____年____月____日）- 阶段三：______%（时间：____年____月____日）（3）尾款：工程完工后，甲方向乙方提供工程终了证明并经乙方验收合格后，乙方应向甲方支付工程费用总额的____%作为尾款。
2.3 工程费用变更：如因工程设计或乙方的要求等原因导致工程费用发生变化，双方应在书面协商一致后进行变更。
第三条工程保证金3.1 工程保证金：乙方应按照工程费用总额的____%支付给甲方作为工程保证金，总额为人民币______元。
3.2 工程保证金的用途：工程保证金用于保证本合同的履行，如甲方未按照约定完成工程，乙方有权扣除适当金额作为违约金。
3.3 工程保证金的退还：工程完工并经乙方验收合格后，甲方应返还工程保证金给乙方。
第四条安全保障4.1 甲方的责任：甲方对于工程的安全施工负有责任，包括但不限于以下内容：（1）为施工区域划定安全范围，保证周边安全；（2）按照规定对工程现场进行安全保护和管理；（3）组织开展安全教育和培训，确保施工人员具备安全操作知识和技能；（4）遵守国家和地方有关安全施工的法律法规和标准。
塔吊安装拆除合同(3篇)
塔吊安装拆除合同（3篇）塔吊安装拆除合同（精选3篇）塔吊安装拆除合同篇1甲方：乙方：为加强项目法施工的标准化管理，落实各项工作责任制，提高各方的管理水平，确保工期、质量、安全等达到项目工程管理目标，明确双方责任，特制订本责任合同。
一、安拆承包费：一台塔吊(一台为 )合计安拆费为__万元整。
二、各方安全责任：1、甲方安全责任：(1)、塔式起重机的基础满足设计规范要求。
(2)、安装前检查机械结构的外观情况，各机动机构应正常。
(3)、各齿轮箱液压油箱的油位应符合标准。
(4)、主要连接螺栓无松动，供电电缆应无破损。
(5)、钢丝绳磨损情况及窜传滑轮应符合规定。
(6)、安装后，必须对整个设备按照乙方提供的使用说明和国家规定的技术要求对塔吊进行检测。
(7)、安装使用前要向当地技术监督局备案，经过检查合格后方可使用。
2、乙方安全责任：(1)、塔吊的安装、顶升、拆卸必须按照原厂规定进行，并制订安全作业措施，由专业队(组)在队长(组长)统一指导下进行，同时要有技术人员和安全人员在场监护。
(2)、安装后，在无荷载的情况下，塔身与地面的垂直度偏差值不得超过0.3%。
(3)、起重机专用的临时配电箱，宜设置在轨道中部附近，电源开关应合乎规定要求。
电缆卷筒必须运转灵活、安全可靠，不得拖缆。
(4)、起重机必须安装行走、变幅、吊钩高度等限位器和力矩限制器等安全装置，并保证灵敏可靠。
对有升降式驾驶室的起重机，断绳保护装置必须可靠。
(5)、起重机的塔身上，不得悬挂标语牌。
(6)、检查轨道应平直、无沉陷，轨道螺栓无松动，排除轨道上的障碍物，松开夹轨器并处上固定好。
三、甲、乙双方在签定合同之日起，甲方付乙方10%的安装、拆除费用，安装调试好再付60%，使用完毕拆除后再付30%，如因使用过程中由乙方原因而造成的安全事故，甲方有权终止合同，并扣除拆除、安装费用，乙将承担一切后果。
四、以上条款甲、乙双方必须严格遵守，本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力，从签字盖章后生效。
塔吊拆除安全协议书范本推荐7篇
塔吊拆除安全协议书范本推荐7篇篇1甲方（拆除方）：____________________乙方（施工方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规的规定，为确保塔吊拆除作业过程中的安全，明确双方的安全责任，经甲、乙双方友好协商，达成以下安全协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________。
2. 工程地点：____________________。
3. 塔吊型号及数量：____________________。
二、安全责任1. 甲方责任：（1）负责拆除工程的现场指挥和安全管理。
（2）制定并执行拆除方案和安全防护措施。
（3）对乙方进行安全技术交底，明确安全要求。
（4）负责办理相关手续，确保拆除作业合法合规。
（5）为乙方提供必要的工作条件和安全保障。
2. 乙方责任：（1）严格执行国家安全生产法律法规和塔吊拆除相关规定。
（2）服从甲方现场指挥和管理，确保拆除作业安全有序进行。
（3）负责拆除人员的安全教育和管理，提高员工安全意识。
（4）确保拆除设备设施符合安全要求，定期检查维护。
（5）配备专职安全人员，负责现场安全监督和管理工作。
三、安全作业要求1. 拆除前准备：（1）甲方对乙方进行安全技术交底，明确拆除方案和安全措施。
（2）乙方对拆除设备设施进行检查维护，确保符合安全要求。
（3）制定应急预案，做好应急准备工作。
2. 拆除过程要求：（1）严格遵守拆除顺序，先上后下，先内后外。
（2）确保现场无易燃易爆物品，避免火花飞溅引发事故。
（3）对高处作业人员进行安全防护，配备安全带、安全网等。
（4）配备专职安全人员现场监督，发现安全隐患及时整改。
3. 拆除后要求：（1）清理现场，确保环境整洁。
（2）对拆除后的设备进行妥善保管，避免丢失或损坏。
（3）提交拆除报告，总结安全经验和教训。
四、违约责任1. 若因甲方未履行本协议中的安全责任而导致事故发生，甲方应承担相应的法律责任和经济损失。
塔吊安拆合同范本5篇
塔吊安拆合同范本5篇我国的塔机行业于20世纪50年代开始起步,相对于中西欧国家由于建筑业疲软造成的塔机业的不景气,我国的塔机业正处于一个迅速的发展时期。
下面是小编搜集的塔吊安拆合同范本5篇，希望对你有所帮助。
塔吊安拆合同范本(1)甲方：乙方：为确保塔吊的顺利安拆,施工人员和机械设备的安全特制定以下协议：一、乙方责任1、施工人员及现场技术人员，必须具备有效的安装、拆卸的操作人员的操作证书，必须有良好的安全教育，必须有过多次的安装、拆卸、操作塔机运转的经验。
2、乙方在塔吊安拆前必须由专业技术人员对施工人员进行技术交底，充分让施工人员了解安拆的程序。
3、乙方进入工地首先对塔吊的各部件进行检查，并做好记录，自检合格后，方可进行安拆，根据甲方技术人员要求，必须严格按操作规程进行安拆，要配备专业信号指挥，操作人员必须持证上岗作业，操作人员应当具备排除一般故障的能力，不得违章作业，在场操作人员必须正确使用“三宝”。
4、乙方在塔机安拆过程中应在作业安全半径下方设置警戒区及派专业安全人员进行看护。
5、塔机在安拆过程中如出现：突然停电、机械故障、天气聚变等问题，应具有紧急预案及有效的补救措施，杜绝重大的安全事故。
安全事故指标为零。
6、塔机在安拆过程中，因乙方原因引起的损坏，由乙方负责修复。
二、甲方责任1、甲方必须提前按塔吊基础图要求，制作好塔吊基础。
因甲方未按基础图要求制作基础，导致塔吊在安装、使用过程中发生各种问题、事故，由甲方承担全部责任，与乙方无关。
2、甲方负责协助好相关的辅助工作，确保安拆现场的道路畅通。
3、积极配合好乙方进出场工作。
4、对自己的机械进行日常检查，发现的问题及时通报乙方，并在安拆前立即整改。
三、明确甲乙双方责任塔机在安装、拆卸过程中，凡是因乙方原因造成的伤亡事故，一切责任和经济损失均由乙方承担，甲方不承担任何责任。
塔吊安拆价格为元整，小写￥元整。
本合同一式二份，甲乙双方各执一份，双方代表签字(盖章)方可生效，至合同期满为止。
塔吊拆除安全协议书范本推荐8篇
塔吊拆除安全协议书范本推荐8篇篇1甲方（拆除单位）：_________________________乙方（建设单位）：_________________________根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规的规定，为确保塔吊拆除作业的安全顺利进行，明确双方的安全责任，经甲、乙双方友好协商，达成以下协议：一、工程概况工程名称：_________________________塔吊拆除工程。
工程地点：_________________________。
拆除塔吊型号及数量：具体见附件。
二、安全责任1. 甲方责任：（1）甲方作为拆除工程的施工单位，应设立现场安全负责人，全面负责与乙方之间的安全协调工作。
（2）甲方应制定详细的拆除方案和安全技术措施，确保拆除作业的安全进行。
（3）甲方应严格遵守相关法律法规及标准规范，执行安全施工方案，杜绝违章指挥和违章操作。
（4）甲方负责现场作业人员的安全教育和培训，提高员工的安全意识和自我保护能力。
（5）甲方应负责配备合格的安全防护用品和设施，确保拆除作业过程中的安全防护措施到位。
（6）甲方负责现场事故应急处理工作，及时报告乙方及相关部门，并协助乙方做好事故调查处理工作。
2. 乙方责任：（1）乙方作为建设单位，应设立现场负责人，负责拆除工程的监督管理工作。
（2）乙方应向甲方提供相关的技术资料和安全要求，协助甲方进行拆除方案的制定和实施。
（3）乙方应确保施工现场符合安全生产的要求，为甲方提供必要的工作条件和安全保障。
（4）乙方有权对甲方的拆除作业进行监督检查，发现安全隐患有权要求甲方整改。
（5）乙方应负责协调与其他施工单位的关系，确保拆除作业顺利进行。
三、安全要求1. 拆除前，甲乙双方应共同对塔吊进行现场勘察，确认塔吊的状况及周围环境，制定详细的拆除方案。
2. 拆除过程中，甲方应严格按照拆除方案和安全技术要求进行操作，确保拆除作业的安全。
塔吊安拆合同（五篇）
塔吊安拆合同一、合同双方及基本信息承包方（以下简称乙方）：甲方信息：1.1 甲方是一家法人实体，注册地址为___________，营业执照号为___________，法定代表人为____________。
1.2 乙方是一家专业从事塔吊安装与拆卸的公司，注册地址为____________，营业执照号为___________，法定代表人为____________。
二、合同目标2.1 甲、乙双方本次签订塔吊安拆合同，目的是为了确保塔吊的安全运输、安装和拆卸，并且按照相关规定完成工程的验收。
三、项目信息3.1 项目名称：____________3.2 项目地点：____________3.3 项目工期：____________四、责任与义务4.1 甲方责任和义务：（1）提供项目所需的合法手续、文件及资料，并保证其真实性和有效性；（2）提供项目所需的安全与施工条例，并确保乙方知晓和遵守；（3）提供施工现场的土地及基础设施，保证施工环境符合相关要求；（4）提供并支付工程所需的材料、设备和机械；（5）负责组织相关部门对乙方施工进行监督，并及时解决存在的问题和难题；（6）支付相关费用给乙方。
4.2 乙方责任和义务：（1）根据甲方提供的项目信息和要求，制定合理的安装与拆卸方案，并确保安全性和效率；（2）按照相关法律法规，配合和接受甲方的监督与检查；（3）具备相关资质和经验，提供技术人员和专业团队进行施工；（4）确保施工现场的安全和整洁，遵守相关环境保护要求；（5）及时向甲方报告施工进度和存在的问题，并与甲方共同制定解决方案；（6）确保施工质量，保证塔吊安全运输、安装和拆卸，并按要求完成验收。
五、安全与保险5.1 甲方负责向乙方提供施工现场的安全须知，并要求乙方的作业人员按照要求进行作业。
5.2 乙方要求甲方提供施工现场的保险，以应对突发情况造成的人员伤亡和财产损失。
六、合同价款及支付方式6.1 本次塔吊安拆合同的总价款为_______元。
塔吊安装 拆除合同范本3篇
塔吊安装拆除合同范本3篇篇一塔吊安装拆除合同范本一、合同主体1.1 甲方：指委托乙方进行塔吊安装及拆除的法人或其他组织。
1.2 乙方：指具有相应资质，承担塔吊安装及拆除任务的法人或其他组织。
二、合同标的2.1 乙方根据甲方的委托，负责甲方指定工地的塔吊安装及拆除工作。
三、合同期限3.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至塔吊安装及拆除工作完成并经甲方验收合格之日终止。
四、合同金额4.1 甲方应支付给乙方的塔吊安装及拆除费用为人民币【】元（大写：【】元整），双方另有约定的除外。
五、双方权利与义务5.1 甲方权利与义务：5.1.1 甲方有权要求乙方按照约定的时间、质量完成塔吊安装及拆除工作。
5.1.2 甲方应按照约定的时间向乙方支付合同款项。
5.1.3 甲方应协助乙方办理塔吊安装及拆除所需的各项手续。
5.2 乙方权利与义务：5.2.1 乙方应按照甲方的要求，按时完成塔吊安装及拆除工作，并保证质量。
5.2.2 乙方在施工过程中应遵守国家有关法律法规，确保施工安全。
5.2.3 乙方在施工过程中应采取有效措施，确保甲方工地内其他设施的安全。
六、质量与验收6.1 乙方应保证塔吊安装及拆除的质量，满足甲方的要求。
6.2 乙方应在塔吊安装及拆除工作完成后，向甲方提交验收申请。
甲方应在收到验收申请后【】个工作日内组织验收。
6.3 验收合格后，甲方应在验收合格之日起【】个工作日内向乙方支付合同款项。
七、违约责任7.1 任何一方违反本合同的规定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。
八、争议解决8.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
九、其他约定9.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
9.2 本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
9.3 塔吊：指用于建筑工地垂直运输建筑材料、构件的起重机械。
塔吊安装拆卸合同5篇
塔吊安装拆卸合同5篇篇1塔吊安装拆卸合同一、本合同是由以下双方签订的：甲方（委托方）：名称：___________________地址：___________________法定代表人：___________________联系方式：___________________乙方（承接方）：名称：___________________地址：___________________法定代表人：___________________联系方式：___________________二、甲方拟在其工地上安装一台塔吊，并要求乙方承担塔吊的安装和拆卸工作。
三、双方就合同相关事项达成如下约定：1. 任务范围：乙方应当按照甲方的要求，对塔吊进行安装和拆卸工作。
具体工作内容包括但不限于：搭设塔吊主体结构、安装电器设备、连接电源和控制系统、进行试运行及拆卸工作。
2. 工期要求：乙方应当按照双方约定的工期完成相关工作。
如需延长工期，应当提前通知甲方并经其同意，否则应当承担相应违约责任。
3. 价格及支付方式：甲方应向乙方支付塔吊安装和拆卸的费用。
具体金额为________________（大写），合计人民币________________元整。
支付方式为________________（一次性付清/分期付款）。
4. 安全保障：乙方在进行塔吊安装和拆卸工作时，应当严格遵守安全操作规程，确保施工过程中不发生任何安全事故。
如因乙方违规操作导致人员伤害或财产损失，应当承担相应责任。
5. 材料及设备：乙方应当准备好所需的安装和拆卸工具、设备及材料。
如有特殊要求，应当提前告知甲方并经其同意。
6. 其他约定：_________________________________________________________四、合同生效和履行：1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至完成塔吊安装和拆卸任务结束之日止。
2. 在合同履行过程中如有争议，双方应协商解决；协商不成的，任何一方均有权向当地法院提起诉讼。
塔吊安装拆除协议书范本(3篇)
第1篇甲方（塔吊安装拆除需求方）：__________________________乙方（塔吊安装拆除施工方）：__________________________鉴于：甲方因施工需要，拟在以下工程地点安装使用塔吊，并计划在工程结束后进行拆除。
乙方具备塔吊安装拆除的专业资质和技术力量，愿意为甲方提供塔吊的安装和拆除服务。
双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称： __________________________2. 工程地点： __________________________3. 塔吊型号： __________________________4. 安装日期： __________________________5. 拆除日期： __________________________6. 工程工期： __________________________二、安装及拆除工作内容1. 安装工作：- 乙方负责塔吊的运输、安装、调试、验收及试运行。
- 乙方应按照甲方提供的施工图纸和现场实际情况进行安装，确保安装质量符合国家标准和行业规范。
- 乙方应确保安装过程中的人员安全，遵守施工现场的安全规定。
2. 拆除工作：- 乙方负责塔吊的拆除、运输、清理现场及垃圾处理。
- 乙方应按照甲方的要求和拆除规范进行拆除，确保拆除过程安全、高效。
- 乙方应负责拆除后的现场清理，确保现场整洁。
三、工程费用1. 安装费用：人民币______元整（大写：_____________________）2. 拆除费用：人民币______元整（大写：_____________________）3. 总计费用：人民币______元整（大写：_____________________）4. 付款方式：- 甲方在签订本协议后支付总费用的30%作为预付款。
- 安装工作完成后，甲方支付总费用的50%。
塔吊安装及拆除合同范本
塔吊安装及拆除合同范本一、安装服务1.1 甲方同意聘请乙方为塔吊的安装服务提供商，负责在指定地点安装塔吊设备。
1.2 乙方将按照甲方的要求和指示，安全、高效地完成塔吊设备的安装工作，并保证所提供的服务符合相关法律法规和行业标准。
1.3 甲方需提供安装现场的必要条件和协助，包括但不限于施工图纸、安全防护措施和必要的施工人员。
1.4 安装过程中如遇不可抗力因素导致工期延误，双方应协商解决，并可根据实际情况进行工期调整。
二、拆除服务2.1 塔吊设备使用期满或需拆除时，甲方可委托乙方进行拆除服务。
2.2 乙方将按照甲方的要求和指示，安全、高效地完成塔吊设备的拆除工作，并保证所提供的服务符合相关法律法规和行业标准。
2.3 拆除过程中如遇不可抗力因素导致工期延误，双方应协商解决，并可根据实际情况进行工期调整。
三、费用及支付方式3.1 安装服务费用为__（填写具体金额），拆除服务费用为__（填写具体金额），由甲方支付给乙方。
3.2 甲方应在安装或拆除服务完成后__（填写天数）内，将相应费用支付给乙方。
3.3 如因甲方原因导致安装或拆除工作无法继续进行，甲方仍应支付已完成部分的费用，并承担相应的违约责任。
四、保险责任4.1 在安装或拆除过程中，乙方应购买必要的保险，保障工作人员和设备的安全。
4.2 如因乙方过错导致人身或财产损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
五、违约责任5.1 任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。
5.2 如因不可抗力因素导致无法履行合同，双方可暂时免除责任，但应及时通知对方并协商解决方案。
六、其他条款6.1 本合同未尽事宜，按照双方协商一致的原则处理。
6.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________签订日期：年月日。
奉化塔吊拆装合同范本3篇
奉化塔吊拆装合同范本3篇篇一奉化塔吊拆装合同甲方（拆装单位）：单位名称：法定代表人：地址：联系电话：乙方（使用单位）：单位名称：法定代表人：地址：联系电话：一、塔吊基本信息1. 塔吊型号：2. 生产厂家：3. 出厂编号：4. 高度：5. 臂长：二、拆装地点1. 拆装地点：三、拆装时间1. 预计拆装时间：2. 实际拆装时间：四、拆装费用及支付方式1. 拆装费用：人民币（大写）元（小写：￥元）。
2. 支付方式：乙方应在合同签订后日内支付拆装费用的 %作为预付款；在塔吊拆装完成并经乙方验收合格后日内支付剩余的 %。
五、双方责任与义务1. 甲方责任与义务甲方应具备相应的塔吊拆装资质，并向乙方提供相关证明文件。
甲方应按照国家和地方的相关标准和规范，制定详细的塔吊拆装方案，并报乙方审核。
甲方应保证塔吊拆装过程中的安全，采取必要的安全措施，防止发生安全事故。
甲方应按照约定的时间完成塔吊的拆装工作，并确保塔吊的质量符合相关标准和规范。
甲方应在塔吊拆装完成后，向乙方提供塔吊的相关资料和文件。
2. 乙方责任与义务乙方应向甲方提供塔吊的相关资料和文件，包括塔吊的出厂合格证、使用说明书等。
乙方应协助甲方进行塔吊的拆装工作，提供必要的场地和条件。
乙方应按照约定的时间支付拆装费用。
乙方应在塔吊拆装完成后，对塔吊进行验收，如发现问题应及时通知甲方进行整改。
六、违约责任1. 若甲方未按照约定的时间完成塔吊的拆装工作，每逾期一天，应按照拆装费用的 %向乙方支付违约金。
2. 若甲方在塔吊拆装过程中发生安全事故，应承担相应的责任。
3. 若乙方未按照约定的时间支付拆装费用，每逾期一天，应按照未支付金额的 %向甲方支付违约金。
4. 若乙方在塔吊拆装完成后，未对塔吊进行验收或验收不合格，应承担相应的责任。
七、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他条款1. 本合同自双方签字（盖章）之日起生效。
塔吊安拆合同通用版3篇
塔吊安拆合同通用版3篇全文共3篇示例，供读者参考篇1塔吊安拆合同甲方：（委托方，以下简称甲方）乙方：（承包方，以下简称乙方）为了规范塔吊的安装和拆卸工作，保障工程的安全和顺利进行，甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就塔吊的安装和拆卸事宜，达成如下协议：一、工程基本情况1.1 项目名称：1.2 工程地点：1.3 工程范围：1.4 本合同中所涉及的塔吊具体规格及数量：二、工期安排2.1 塔吊安装时间：2.2 塔吊拆卸时间：2.3 若因甲方原因延误工期，将产生的额外费用由甲方承担；若因乙方原因延误工期，将承担违约责任。
三、施工内容3.1 乙方应安排专业施工人员进行塔吊的安装和拆卸工作，并保证操作人员持证上岗。
3.2 乙方应按照相关国家标准和规定，严格遵守安全操作规程，确保施工期间的安全。
3.3 安装完成后，乙方应对塔吊进行调试，并确保其正常运转。
3.4 拆卸完成后，乙方应做好清理工作，保障工地环境整洁。
四、质量保证4.1 乙方对其安装和拆卸的塔吊质量负责，保证塔吊在施工期间处于良好状态。
4.2 如发现质量问题，乙方应及时整改，并承担由此产生的损失。
五、费用和支付方式5.1 安装费用：按照合同约定价支付。
5.2 拆卸费用：按照合同约定价支付。
5.3 甲方应按照约定时间及方式支付费用给乙方。
六、安全责任6.1 在施工过程中，若发生安全事故，由乙方承担相应责任。
6.2 乙方应购买相应的保险，保障安装和拆卸期间发生的意外损失。
七、违约责任7.1 若一方违约，应向对方支付相应违约金。
临时性延误：每日合同总额的3%。
较严重性延误：每日合同总额的5%。
严重性延误：每日合同总额的10%。
八、争议解决8.1 本合同如发生争议，双方应友好协商解决；若协商无果，可向有关部门申请调解或选择诉讼解决。
九、人员保障9.1 乙方应按照相关法律规定为施工人员购买工伤保险，并保障其合法权益。
十、其他事项10.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程完工结算结束止。
塔吊安装拆卸合同6篇
塔吊安装拆卸合同6篇篇1甲方（安装方）：____________________乙方（使用方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为确保塔吊安装拆卸工作的顺利进行，明确双方的安全责任、权利和义务，甲乙双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________。
2. 工程地点：____________________。
3. 塔吊型号及数量：____________________。
4. 安装拆卸内容：包括塔吊的安装、拆卸、运输及调试等。
二、合同金额及付款方式1. 合同总金额：人民币________________元（大写：________________________元整）。
2. 付款方式：双方签订合同后，乙方支付甲方合同总金额的____%作为预付款；塔吊安装完毕并调试合格后，乙方支付甲方剩余款项。
三、工期及进度安排1. 安装工期：自合同签订之日起____天内完成安装。
2. 拆卸工期：根据乙方通知，在合理期限内完成拆卸。
3. 进度安排：甲方应按照乙方要求进行塔吊安装拆卸工作，确保工程按期完成。
四、安全责任与义务1. 甲方负责塔吊安装拆卸过程中的安全责任，确保施工现场安全。
2. 乙方负责提供符合安全要求的施工现场环境，如场地平整、道路畅通等。
3. 甲乙双方应共同遵守国家和地方有关安全生产法律法规，严格执行安全操作规程。
4. 若因甲方原因导致安全事故，甲方应承担相应法律责任。
五、设备质量与保修服务1. 甲方保证所提供的塔吊及配件质量符合国家标准，确保安装拆卸后的塔吊正常运行。
2. 塔吊安装完毕后，甲方负责进行调试并交付乙方使用。
3. 保修服务：塔吊安装拆卸完成后，甲方提供____个月的质保服务，确保塔吊正常运行。
六、违约责任1. 若因甲方原因导致塔吊安装拆卸工程逾期完成，甲方应承担违约责任，支付违约金。
2. 若乙方未按合同约定支付款项，乙方应承担违约责任。
塔吊拆装合同（精选5篇）
塔吊拆装合同（精选5篇）塔吊拆装篇1委托方： (简称甲方)承包方： (简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装业规定》，为确保双方责任，经双方协商特立本合同。
一、甲方决定由乙方承包塔吊拆装项目：1、由乙方承包塔式起重机型，简称塔吊工程项目拆至工程项目，安装高度米。
2、做好以上项目工作的质量技术把关交底工作。
二、付款方式：乙方人员进场拆装时待塔机调试完毕后支付元，检测完毕等资料齐全后结清元，以上价格包括拆装费、吊车费、运输费等，总费用人民币元，检测费、基础螺栓由甲方负责。
三、责任：1、甲方提供乙方其塔机安装技术有关资料。
2、甲方就确保塔机电流在塔机基础旁边，其接线应符合要求。
3、甲方负责的基础应达到塔吊基础规范的要求，并经主管单位和部门验收合格，乙方负责塔底脚定位技术指导，若由于基础原因引起的安全事故责任由甲方负责。
4、塔机在使用中的安全由甲方负责，使用过程中发生的塔机故障，甲方可委托其他单位或乙方帮助解决，其费用临时协商。
5、乙方进退场时甲方应保证现场道路通畅，安装场地应给予积极配合，对有碍塔机临设应及时拆除。
6、乙方应严格按照方案和有关规定指派具有相应安装资质专业队伍进行施工，并提供营业执照和拆装资质证书、从业人员证书复印件加盖红色图章。
7、安装前乙方预先进行承载能力计算，并严格按照拆装方案进行操作，安装完毕乙方进行调试，确保指标符合有关国家技术标准报检测中心。
8、乙方在运输、拆装过程中因操作不当等原因造成的塔机受损、人生安全事故或其他后果均由乙方承担一切责任。
9、乙方安装完毕，需报安监站、检测中心检测合格后方可使用。
在乙方办好安装移交手续后，出现安全事故由甲方负责，在使用中塔机维修保养由甲方和租赁单位负责。
四、安装时间：年月日至年月日止。
五、违约责任：如发生意外事故责任，分清责任，由责任方负责。
六、合同一式二份，双方各执一份，经双方签字或盖章后生效，完工后帐清自动失效。
未尽事宜，双方协商解决。
塔吊拆除安装协议书范本(3篇)
第1篇甲方： [甲方全称]地址： [甲方地址]法定代表人： [甲方法定代表人姓名]联系电话： [甲方联系电话]乙方： [乙方全称]地址： [乙方地址]法定代表人： [乙方法定代表人姓名]联系电话： [乙方联系电话]鉴于甲方需要进行塔吊的拆除和安装，乙方具备相应的资质和技术能力，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、项目概况1. 项目名称： [项目名称]2. 项目地点： [项目地点]3. 塔吊型号： [塔吊型号]4. 拆除/安装时间： [拆除/安装开始时间]至[拆除/安装结束时间]5. 拆除/安装范围： [拆除/安装具体范围和内容]二、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1. 甲方有权要求乙方按照约定的时间、质量、安全等要求完成塔吊的拆除和安装工作。
2. 甲方应向乙方提供必要的施工条件，包括但不限于施工场地、水电供应、施工材料等。
3. 甲方应负责办理拆除和安装过程中所需的各项审批手续。
4. 甲方应按照协议约定向乙方支付工程款项。
5. 甲方应配合乙方进行现场协调和管理工作。
（二）乙方权利和义务1. 乙方应按照甲方要求，在约定的时间内完成塔吊的拆除和安装工作。
2. 乙方应确保拆除和安装过程符合国家相关法律法规和行业标准。
3. 乙方应指派具备相应资质的施工人员进行拆除和安装工作。
4. 乙方应负责拆除和安装过程中的安全生产，确保施工人员的人身安全。
5. 乙方应按期向甲方提供工程进度报告和验收报告。
三、工程款项1. 合同总价： [合同总价]元，大写：[大写金额]。
2. 付款方式：- 预付款：合同签订后5个工作日内，甲方支付合同总价的30%作为预付款。
- 进度款：根据工程进度，甲方在乙方提交进度款申请后5个工作日内支付已完成工程量的60%。
- 验收款：工程验收合格后5个工作日内，甲方支付剩余工程量的40%。
- 保修金：工程验收合格后，甲方预留合同总价的10%作为保修金，保修期满后无质量问题，无息退还。
塔吊安拆合同通用版5篇
塔吊安拆合同通用版5篇篇1甲方（需方）：__________________乙方（供方）：__________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚信的基础上，就甲方向乙方购买塔吊并进行安装拆卸事宜，达成以下合同协议：一、产品名称、型号、数量及价格甲方向乙方购买型号为______塔吊____台，价格总计人民币______元（大写：______）。
该价格为产品本身的价格，安装拆卸等费用按本合同相关规定结算。
具体数量、规格、型号及价格明细详见附件一。
二、安装拆卸工程概况工程名称：__________________。
工程地点：__________________。
施工范围：塔吊安装拆卸工程内容等（包括其附属设施项目）。
具体要求见附件二。
三、安装拆卸费用及支付方式安装拆卸费用为人民币______元（大写：______）。
支付方式如下：本合同签署后，甲方支付乙方安装拆卸费用的____%作为预付款；塔吊安装完毕并经验收合格后，甲方支付剩余款项。
具体支付时间、金额及方式详见附件三。
四、安装拆卸工期及验收标准塔吊安装拆卸工期为______天，自乙方收到甲方通知之日起计算。
验收标准按照国家相关法规、规范进行。
验收合格后，双方签署验收报告。
五、安全责任及保证措施乙方应严格遵守安全操作规程，确保安装拆卸过程中的安全。
因乙方原因导致的安全事故，由乙方承担全部责任。
甲方应提供必要的安全保障条件，如现场环境等。
双方应共同做好安全防范工作。
具体安全责任及保证措施详见附件四。
六、质量标准和保证期限乙方提供的塔吊应符合国家相关质量标准，保证期限为自验收合格之日起______年。
在质量保证期限内，如因产品质量问题导致的故障或损坏，乙方负责免费维修或更换。
七、违约责任如甲乙双方中任何一方违反本合同的任何条款，均应承担违约责任。
具体违约责任按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定执行。
塔吊安装拆卸合同3篇
塔吊安装拆卸合同3篇篇1塔吊安装拆卸合同甲方：（委托方）__________ 电话：__________ 地址：__________乙方：（承包方）__________ 电话：__________ 地址：__________鉴于乙方具有从事塔吊安装拆卸工作的资质和能力，甲方委托乙方进行塔吊的安装拆卸工作，双方经友好协商就有关事项达成如下合同：一、工程范围1. 甲方委托乙方进行塔吊的安装拆卸工作，具体包括但不限于塔吊的搭建、拆卸、维护和运输等工作。
2. 工程地点：__________。
3. 工程时间：__________。
二、工程要求1. 乙方应按照甲方提供的图纸和技术要求，合理安排施工流程，确保塔吊的安全使用。
2. 乙方应安排专业技术人员进行现场监督和指导，保证施工质量，做好安全措施。
3. 乙方应提供相应的施工方案和安全管理制度，确保施工过程中不发生安全事故。
三、工程报酬1. 甲方应按照双方约定的支付方式，按时支付乙方工程款项。
2. 工程款项：__________。
3. 付款方式：__________。
四、违约责任1. 任何一方因故未能按时履约，应在收到对方通知后尽快补救，如逾期未补救，则应承担相应的违约责任。
2. 因不可抗力造成工程停滞的，双方可以协商延期或解除合同，但应提前通知对方，并尽力减少损失。
五、法律适用和争议解决1. 本合同适用中华人民共和国法律。
2. 双方在履行本合同过程中发生任何争议，应先友好协商解决，协商不成的，可向所在地人民法院起诉。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）日期：______年______月______日以上是塔吊安装拆卸合同的内容，双方应严格遵守合同条款，确保工程的顺利进行和安全完工。
希望双方能够共同努力，顺利完成工程目标。
篇2塔吊安装拆卸合同一、签约双方甲方：______（简称甲方）统一社会信用代码：________地址：________联系人：________电话：________乙方：______（简称乙方）统一社会信用代码：________地址：________联系人：________电话：________二、合同内容1. 本合同签订日期为____年___月___日，合同有效期自签订之日起至____年___月___日止。
塔吊拆除安装协议书5篇
塔吊拆除安装协议书5篇篇1甲方（委托方）：XXX公司乙方（受托方）：XXX公司根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行塔吊拆除安装事宜，达成如下协议：一、工程概况甲方委托乙方进行塔吊拆除安装服务的项目位于XXXX，项目名称：XXXX。
二、服务范围乙方负责甲方塔吊的拆除和安装工作，确保塔吊的正常运行和使用。
具体内容包括：1. 塔吊拆除：乙方应按照甲方提供的拆除方案，安全、高效地完成塔吊的拆除工作。
2. 塔吊安装：乙方根据甲方的需求，负责塔吊的安装工作，确保安装质量符合相关标准。
三、服务期限本协议自签订之日起生效，服务期限为XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日。
四、双方权利和义务（一）甲方的权利和义务1. 甲方应提供塔吊拆除安装所需的全部资料，包括但不限于塔吊型号、规格、重量等。
2. 甲方应确保现场安全，提供必要的照明、消防等设备。
3. 甲方应按时支付乙方服务费用。
（二）乙方的权利和义务1. 乙方应严格按照甲方提供的拆除方案进行操作，确保拆除过程中的安全。
2. 乙方应按照甲方的需求，提供优质的塔吊安装服务，确保安装质量符合相关标准。
3. 乙方应按时完成服务内容，如因乙方原因导致服务延期，乙方应承担相应的违约责任。
五、服务费用及支付方式1. 服务费用：具体费用双方另行协商确定。
2. 支付方式：甲方应按照双方约定的支付节点，及时向乙方支付服务费用。
六、违约责任1. 甲方如未按照约定支付服务费用，乙方有权要求甲方支付逾期利息，并有权解除本协议。
2. 乙方如未按照约定完成服务内容，应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
七、争议解决本协议在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他事项1. 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
( 合同范本 )
甲方：
乙方：
日期：年月日
精品合同 / Word文档 / 文字可改
塔吊安装拆除合同(合同示范文
本)
The agreement between parties A and B after friendly negotiation stipulates the obligations and rights that must be performed between each other
塔吊安装拆除合同(合同示范文本)
承租单位: (以下称甲方)
出租单位: (以下称乙方)
根据工程需要,经甲、乙双方共同协商，自年月日起，甲方租用乙方的型塔吊，为明确责任，便于管理，确保安全，利于生产，制定本安全协议书，双方共同遵守。
一、甲、乙双方应共同执行国家和市有关起重机吊装机械的安全管理规定。
二、乙方必须保障塔吊的完好和安全，按照塔吊生产厂家的技术文件支立、使用、维修、拆除。
三、甲方依据乙方提供的设计方案，负责塔基塔吊基础的制作，经双方验收合格签字后可进行塔吊安装，塔吊安装完毕后，经公司验收合格方准投入使用。
使用过程中，甲方应负责塔吊基础的检查、
维护。
如因基础造成塔吊倾翻出轨等事故由甲方负责；如因乙方提供的资料不准确造成事故，由乙方负责。
四、处于塔臂回转范围的高压线或其它架空线（缆），人员和车辆通道、建筑物等需要保护时，甲方负责搭设防护棚、隔离栅栏。
并设立红旗及红灯示警。
五、塔吊需要顶升、拆除作业时，甲方负责现场协调，保证现场作业范围内没有人员停留、通行。
六、塔吊与结构锚固时，甲方按要求提供锚固定位置，搭设锚固操作平台和通道，保证锚固作业人员的安全通行和操作。
锚固拆除前，甲方保证操作平台和通道经常处于安全状态。
甲方不得随意改动锚固点。
七、同一施工现场或相邻施工现场两台以上塔吊作业时，甲方根据需要负责协调各塔吊之间的工作时间、回转范围、吊装地点、停机方向、高差等事宜，确保塔吊不发生相碰。
八、塔吊司机必须持证上岗，遵守“十不吊”规定。
九、甲方为乙方提供的配电箱由甲方负责管理，甲方不得在为乙方
提供的配电箱内接其它设备，并不得在塔吊作业中切断电源。
十、塔吊的安全管理由乙方负责：吊具、索具、信号工、摘挂钩人员的安全由甲方负责。
十一、乙方司机应参加甲方的安全教育并认真听讲和执行。
十二、在安装、拆装或运转过程中，凡因塔吊本身的缺陷、安全保护装置不齐全或失灵、司机违章操作等造成的事故及损失由乙方负责。
十三、凡因司机不遵守规章制度、劳动纪律，不坚守岗位，擅离职守，擅自将塔吊交给无证人员操作所造成的事故和损失均由乙方承担全部责任。
十四、甲、乙双方单位的领导均无权指派无操作证人员上岗，如因领导强行指派无证人员操作所造成的事故和损失，谁指派谁承担全部责任。
十五、塔吊司机有权拒绝违章指挥。
十六、上级在检查中发现对司机违章操作或因塔吊本身的缺陷等进行处理时，所罚款项或责任匀由乙方承担。
十七、乙方应保证塔吊在使用中不影响甲方的安全达标活动。
十八、吊装作业中发生事故时，甲、乙双方均应试保护现场、积极抢救并向上级主管部门报告，配合上级部门调查处理。
十九、本协议一式二份，甲方一份，乙方一份。
二十、本协议有效期：自签定之日起至塔吊退场后终止。
二十一、本协议未尽事宜，凡属国家、市有关规定的均按有关规定执行；凡属国家、地方等相关政府管理部门规定的，甲、乙双方可协商补充。
二十二、需补充的条款，由双方协商后另外补充说明。
甲方代表签字：乙方代表签字：
（盖章）（盖章）
年月日年月日
云博创意设计
MzYunBo Creative Design Co., Ltd.。