工程索赔报告书实例
工程索赔报告案例(工程索赔申请书范文)
工程索赔报告案例(工程索赔申请书范文)工程索赔,是在合同履行中,对于非自身过错,造成实际损失,应当由对方承担责任时,提出工期或费用补偿的情形。
一般来说,承包人向发包人提出索赔,发包人根据情形反向索赔,二者均是工程合同管理中的正常业务。
工程索赔对于工程管理水平尤其是资料收集要求较高,工程企业应当做好索赔管理工作,提升本企业合规水平,从而促进效益产出。
本文将依据相关文件简要梳理工程索赔的常见理由、证据形式和索赔程序,仅做参考,具体个案需要依据所签署的合同等文件进行确定。
一、工程索赔常见理由依据《标准施工招标文件》,承包人索赔理由主要是由于发包人原因导致的工期延误等情形,以及承包人遭遇不利条件、不可抗力等。
具体如下(一)发包人原因导致的工期延误、提供的材料和设备不符合合同要求、提供的基准信息错误导致返工或增加费用、暂时停工、无法按时复工、工程质量无法达到验收标准、隐蔽工程重新检查但质量合格的增加费用的、竣工前使用工程导致费用增加的、导致工程缺陷和损失、发包人要求提前交付等;(二)承包人遭遇不利条件、施工遇到文物等、法律变化引起的价款调整、异常的气候条件、不可抗力等;一般来说,索赔的项目主要有三种,工期索赔、费用索赔、利润索赔。
不可归责于各方的情形,如异常气候条件和不可抗力,可进行工期索赔;其他情形,视发包人过错,根据合同和招标文件条款,进行工期索赔、费用索赔、利润索赔。
二、工程索赔的一般证据形式(一)合同协议类,招标文件、工程合同、设计施工文件、技术规范等;(二)交底文件,施工指令、变更指令、签证文件;(三)往来文件,协议、函件、请示、传真、会议纪要;(四)现场记录,施工计划、日志等;(五)付款文件记录,预付卡、进度款等支付文件记录;(六)材料采购、运输、验收等文件记录;工程索赔报告案例(工程索赔申请书范文)工程索赔报告案例(工程索赔申请书范文)(七)设备进场情况记录文件;(八)气候条件记录文件;(九)工程验收、调试文件;(十)国家及行业部门发布的涉及造价、工期等文件;三、索赔的程序依据2023工程量清单计价规范的相关条款,索赔程序一般分为三个28天时间段进行。
建筑索赔报告范文
建筑索赔报告范文尊敬的[索赔对象]:您好!我是[你的身份或公司名称],今天我得跟您唠唠我们在[建筑项目名称]里遇到的那些事儿,然后说说为啥我们得索赔。
一、索赔事由。
# (一)工程变更的折腾。
您也知道,这建筑工程就像搭积木,本来按照计划搭得好好的。
可中途呢,您这边突然提出了一堆工程变更要求。
就好比我正盖着一层小洋楼呢,您突然说,“把这洋楼改成城堡,再加几个塔楼。
”这一变可不得了啊!我们得重新规划设计,原来买好的材料有些就用不上了,还得重新采购新的材料。
这就像我本来准备做红烧肉的材料,您突然说要吃水煮鱼,那我之前的肉、调料啥的不就白费了嘛,还得重新去买鱼和做鱼的调料。
而且工人都得重新安排工作,之前的施工流程全打乱了。
这一变,可让我们多花了不少时间和金钱呢。
# (二)恶劣天气的捣蛋。
老天爷也不帮忙啊!施工期间,那天气就像小孩的脸,说变就变。
一会儿暴雨倾盆,一会儿狂风呼啸。
就像我们在外面做饭,突然一阵大风把锅都给掀了。
因为这恶劣天气,我们好多工作都没法正常进行。
工人只能停工躲雨避风,这一停,工期就被耽误了。
而且有些已经做好的部分,被雨水一泡或者被风吹坏了,我们还得重新修补。
这就好比刚做好的蛋糕,被风吹了一层沙子,只能重新做了。
这又增加了我们的成本,时间也搭进去了。
# (三)甲方供应材料的不靠谱。
您这边负责提供的一些材料啊,那真是让我们头疼。
就像约好了一起搭积木,您给的积木不是缺角就是颜色不对。
材料供应不及时,我们工人经常在工地干等着,啥也干不了,就像一群士兵等着武器才能打仗,结果武器一直不来。
而且送来的材料质量还有问题,我们用这些材料施工,做出来的东西不合格,还得返工。
这返工可不得了,材料浪费了不说,工人的工钱又得多付一份,这可都是额外的损失啊。
二、索赔费用明细。
# (一)额外的材料费用。
因为工程变更,我们重新采购材料花了[X]元。
那些被恶劣天气损坏而重新购买用于修补的材料,又花了[X]元。
总共额外的材料费用就是[X]元。
施工合同索赔报告
施工合同索赔报告一、前言根据我国相关法律法规,为了保障工程建设项目的顺利进行,明确各方权益,降低合同纠纷风险,提高投资效益,施工合同成为了工程建设中不可或缺的法律文件。
然而,在合同履行过程中,由于各种原因,合同纠纷问题时有发生。
为了维护合同双方的合法权益,特此提出本次施工合同索赔报告。
二、索赔背景1. 工程概况本项目为某地一项重点建设项目,主要包括土建工程、安装工程、装饰工程等。
合同总价约为XX亿元,合同工期为XX个月。
2. 合同签订甲乙双方于XX年XX月XX日签订了《施工合同》,明确了工程范围、合同价格、工期、质量标准等条款。
3. 合同履行合同签订后,乙方按照合同约定,组织施工队伍、设备、材料等资源,全面开展施工工作。
然而,在合同履行过程中,乙方遇到了如下问题:(1)设计变更频繁,导致工程进度受到影响;(2)甲方提供的施工图纸、技术资料不齐全,导致施工过程中出现质量问题;(3)甲方付款不及时,影响乙方施工资金的正常周转;(4)甲方原因导致的工程延期,使乙方遭受经济损失。
三、索赔依据1. 合同条款根据《施工合同》相关条款,甲方应按约定提供施工图纸、技术资料,并保证其准确性、完整性。
甲方付款不及时、设计变更频繁以及工程延期等行为,已构成甲方违约。
2. 法律法规《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规,为本次索赔提供了法律依据。
3. 事实证据乙方提交的施工记录、财务报表、延期通知等证据,均能证明乙方在合同履行过程中遭受了经济损失。
四、索赔金额及工期顺延1. 甲方付款不及时,导致乙方施工资金的正常周转受到影响,乙方请求甲方支付逾期付款利息XX万元;2. 甲方设计变更频繁,导致工程进度受到影响,乙方请求顺延工期XX个月;3. 甲方原因导致的工程延期,使乙方遭受经济损失,乙方请求甲方赔偿损失XX万元;4. 甲方提供的施工图纸、技术资料不齐全,导致施工过程中出现质量问题,乙方请求甲方承担修复费用及赔偿损失XX万元。
建设工程索赔申请
建设工程索赔申请
尊敬的xx公司:
我方对于本次建设工程项目的索赔申请,向贵公司提交如下申请材料,望贵公司予以审查并给予答复。
一、索赔申请的背景和依据
(这一部分可以陈述索赔的背景和具体依据,包括合同条款、相关法律法规等,列举事实和理由,提供必要的证据材料)
二、索赔的详细事项
(这一部分可以按照索赔的不同事项,分别进行叙述,保持条理清晰)
1.工期变更引起的索赔
(在这个部分中,可以具体描述工期变更的原因,以及工期变更所导致的额外费用,可以使用文字、图片等来说明)
2.工程设计变更引起的索赔
(在这一部分中,可以陈述设计变更的必要性和原因,并列举因设计变更所产生的额外费用,可以提供设计变更的相关文件和费用明细表格等)
3.施工条件变更引起的索赔
(在这一部分中,可以描述施工条件变更的原因和影响,并详细列
举因施工条件变更所造成的额外费用或损失,可以提供相关现场照片、监测报告等)
4.合同约定异常情况引起的索赔
(可以根据合同约定中的异常情况条款,具体说明因异常情况而导
致的索赔事项,并提供相关证据材料)
五、预期索赔金额及资料
(在此部分中,可以陈述预期索赔的金额,并提交相关的资料,如
费用明细表、报价单、合同文本等)
六、索赔处理建议
(在此部分中,可以对索赔事项进行分析,提出具体的处理建议,
例如协商解决、调解、仲裁等方式)
七、结语
(在此部分中,可以再次表达对本次索赔的重要性和合理性,并希
望贵公司对我们的索赔申请尽快进行审查和答复)
此致
敬礼
我方:xxx建设工程有限公司
日期:xxxx年xx月xx日。
建设工程合同索赔报告
建设工程合同索赔报告一、前言根据我国相关法律法规,为维护合同双方的合法权益,确保工程建设的顺利进行,特此就本项目合同履行过程中出现的索赔事项,向贵公司提交此份索赔报告。
本报告旨在客观、公正地反映事实真相,依据合同条款和相关法律法规,合理主张我公司的权益。
二、工程概况1. 工程名称:XXXX建设工程2. 工程地点:XXXX地区3. 工程规模:XXXX平方米4. 工程合同金额:XXXX万元5. 合同签订日期:XXXX年XX月XX日6. 合同履行期限:XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日三、索赔事由1. 贵公司未按合同约定及时支付工程进度款,导致工程进度受到影响,我公司遭受经济损失。
2. 贵公司在合同履行过程中,擅自变更设计,增加工程量,使我公司承担额外施工费用。
3. 贵公司未能提供施工所需的水、电、通信等基础设施,影响工程施工进度和质量。
4. 贵公司在合同履行过程中,未能按照约定履行合同义务,导致工程延期交付。
5. 贵公司未能按照合同约定支付违约金,损害我公司合法权益。
四、索赔依据1. 合同条款:根据合同条款,贵公司应按工程进度及时支付工程进度款。
2. 法律法规:我国《合同法》规定,当事人应当履行合同约定的义务,违反合同义务应当承担违约责任。
3. 事实证据:有我公司提交的工程进度报告、费用支出凭证、延期交付证明等证据。
五、索赔金额及工期顺延1. 工程进度款支付延误导致的损失:XXXX万元2. 额外施工费用:XXXX万元3. 工期顺延:XXXX天4. 违约金:XXXX万元六、解决方案1. 贵公司应及时支付工程进度款,确保工程顺利进行。
2. 贵公司应按照合同约定履行合同义务,确保工程按期交付。
3. 贵公司应支付违约金,赔偿我公司经济损失。
4. 贵公司应承担因变更设计导致的额外施工费用。
5. 贵公司应保证施工所需的水、电、通信等基础设施及时到位。
七、结论根据合同履行过程中出现的问题,我公司依据合同条款和相关法律法规,提出了合理的索赔要求。
工程施工索赔报告书
工程施工索赔报告书尊敬的领导:根据公司的要求,我整理了一份关于工程施工索赔的报告。
在这份报告中,我将详细介绍工程施工过程中遇到的问题和困难,以及我们提出索赔的理由和依据。
希望领导审阅后能够理解我们的处境,并给予支持和帮助。
一、工程基本信息我们公司于去年承接了某大型工程项目的施工任务。
该项目是一座高层建筑,涉及到建筑结构、机电设备安装以及装修等多个方面。
项目总投资达到数千万元,是公司今年的重要业务之一。
二、工程施工难点在工程施工过程中,我们遇到了诸多困难和问题。
首先是施工现场环境复杂,周围有多层建筑和人员密集地带,导致施工进度受到了很大的影响。
其次是施工材料供应不及时,造成了工期延误和额外的人力物力成本。
最后是施工中出现了一些设计变更和现场调整,需要额外的工程量和费用。
三、索赔理由基于以上情况,我们提出了一定的索赔要求。
具体如下:1. 施工现场环境影响:由于周围环境复杂,我们需要额外的安全措施和人员配备来保障施工的进行。
这导致了额外的人工成本和时间成本。
因此,我们要求对这部分费用进行索赔。
2. 施工材料供应问题:材料供应不及时导致了工期延误和额外费用支出。
这部分费用应当由供应商承担责任,并赔偿给我们。
3. 设计变更和现场调整:由于设计变更和现场调整,我们需要重新调整工程量和费用。
这些额外的费用应当由业主承担,我们提出了索赔要求。
四、索赔依据我们的索赔依据主要包括了相关合同条款、施工方案、工程量清单和成本核算表。
我们对相关文件进行了详细的整理和核对,确保索赔的合法性和合理性。
五、索赔金额根据我们的计算,我们提出了一定的索赔金额。
具体数额根据实际损失和费用支出做出,我们希望能够得到公司的支持和认可。
六、结语在工程施工中,我们公司遇到了许多问题和困难。
但我们始终坚持高质量、高效率的原则,为项目的顺利完成而努力奋斗。
希望领导能够理解我们的处境,给予支持和帮助。
我们相信,在公司的领导下和全体员工的共同努力下,这个项目一定能够取得成功。
工程索赔报告材料书实例4
工程索赔报告前言:2006年4月,乙公司参与了由甲公司(下称贵司)投资建设的重庆大学城市科技学院学生食堂及活动中心工程招投标,且我司获得中标,中标价为671.121万元,该工程设计为全框架四层现浇结构,建筑面积12302.84㎡。
在施工合同尚没有签署时,贵司通知我司按照招投标相关内容进场施工,并要求加班加点,必须在2006年8月25前完成所有施工内容。
按照贵司要求和监理工程师指示,迅速编制并向贵司递交了施工组织设计和施工进度计划,并专门成立了永川项目部,委派汪某为本项目总指挥,组建了以李某为现场负责人的项目部领导班子,抽调我司技术骨干和优质管理人员参与本项目的施工建设,从领导班子、技术和管理服务水平等方面得到根本保证。
我司于2006年4月20日正式进场施工,按照设计施工内容和贵司要求周密部署,稳步整体推进,精心组织。
为了满足施工现场材料的需要,我司不但投入了几百万的现金保障施工资金的需要,还在项目部下设立了材料采购组,保障施工材料的质量和施工需要数量,2006年5月上旬所有材料采购均已经签署合同,部分正在按照合同履行。
2006年5月31日前,施工需要钢材、木材已经全部采购并运抵工地。
进场施工前及施工过程中,在技术性民工很难招聘的情况下,承诺不低于重庆市2005年度平均工资待遇,且保证月月兑现和满足总工程量在12000方以上,且承担民工单边路费的许诺下,从1000里之外的奉节县选聘了几十名优质民工,同时在潼南、巴南等地招聘了部分民工,均签署了劳务合同书,至2006年5月31日,工地民工达126人,加上劳务班组负责人,共计130余人,实行三班倒轮休制,加班加点施工。
为了改善施工工地管理人员及民工的生活环境和保障良好的休息,顺利完成施工任务,我司投资数万元搭建工棚,购买空调,创造良好的施工环境。
2006年5月31日前,我司永川项目部承担的施工任务正在按照计划进行,施工现场如火如荼。
索赔事项概述:2006年6月1日,当我司施工现场全面正规化、正常化,正在紧锣密鼓,井井有条的按贵司的施工质量和工期要求及我司的施工组织设计、施工进度计划组织施工,且工程已经完成基础部分和第一层的主体结构工程时,贵司单方决定将食堂及活动中心由招标文书确定的四层全框架改建为两层,原三、四层施工内容全部取消,致使我司的所有计划必须重新调整,也导致我司在人、材、物等多方面的损失和众多合同构成违约而承担违约责任,造成多项直接和间接损失。
工程索赔报告书三篇
工程索赔报告书三篇篇一:工程索赔报告书一、总论前言:20XX年4月,XX(集团)有限公司参与了由XX有限公司(下称贵司)投资建设的XX大学城市科技学院学生食堂及活动中心工程招投标,且我司获得中标,中标价为671.121万元,该工程设计为全框架四层现浇结构,建筑面积12302.84㎡。
在施工合同尚没有签署时,贵司通知我司按照招投标相关内容进场施工,并要求加班加点,必须在20XX年8月25前完成所有施工内容。
按照贵司要求和监理工程师指示,迅速编制并向贵司递交了施工组织设计和施工进度计划,并专门成立了XX项目部,委派XX为本项目总指挥,组建了以XX为现场负责人的项目部领导班子,抽调我司技术骨干和优质管理人员参与本项目的施工建设,从领导班子、技术和管理服务水平等方面得到根本保证。
我司于20XX年4月20日正式进场施工,按照设计施工内容和贵司要求周密部署,稳步整体推进,精心组织。
为了满足施工现场材料的需要,我司不但投入了几百万的现金保障施工资金的需要,还在项目部下设立了材料采购组,保障施工材料的质量和施工需要数量,20XX年5月上旬所有材料采购均已经签署合同,部分正在按照合同履行。
20XX年5月31日前,施工需要钢材、木材已经全部采购并运抵工地。
进场施工前及施工过程中,在技术性民工很难招聘的情况下,承诺不低于XX市20XX年度平均工资待遇,且保证月月兑现和满足总工程量在12000方以上,且承担民工单边路费的许诺下,从1000里之外的奉节县选聘了几十名优质民工,同时在潼南、巴南等地招聘了部分民工,均签署了劳务合同书,至20XX年5月31日,工地民工达126人,加上劳务班组负责人,共计130余人,实行三班倒轮休制,加班加点施工。
为了改善施工工地管理人员及民工的生活环境和保障良好的休息,顺利完成施工任务,我司投资数万元搭建工棚,购买空调,创造良好的施工环境。
20XX年5月31日前,我司XX项目部承担的施工任务正在按照计划进行,施工现场如火如荼。
工程索赔申请书范文(精选14篇)
工程索赔申请书范文(精选14篇)工程索赔范文篇1核心内容:本文书是工程费用索赔申请书。
主要包括违反的合同条款、违反原因、赔偿金额、事实理由等。
下面法律快车小编为您介绍工程费用索赔申请书格式。
工程名称:_____________致: (监理单位)____________根据条款___条的规定,由于________________________________的原因,我方要求索赔金额(大写)_____________________________,请予以批准。
索赔的详细理由及经过:____________索赔金额的计算:____________附:证明材料承包单位(章)__________项目经理_____________日期_____________工程索赔申请书范文篇2中国人民财产保险股份有限公司:兹有我院住院患者李全三,男,45岁。
因右小腿砸伤,当时诊断:右胫骨下1/3粉碎性骨折。
于20xx年11月6日在我院做骨折切开复位钢板内固定术。
术后一年拆除内固定钢板,患者行走后出现右小腿骨折处疼痛、肿胀,经X线检查发现右胫骨发生二次骨折。
于20xx年12月7日再次住院行右小腿夹板外固定,右小腿免负重,应用促进骨折愈合药物及改善局部血液循环类药物等治疗,于20xx年5月31骨折愈合出院。
用人单位凌源钢达集团公司认为二次骨折与内固定钢板拆除过早有关,属医院方医疗失误。
要求负担20xx年12月7日至20xx年5月31日住院期间的医疗费(.22元)。
凌源钢城中心医院已在中国人民财产保险股份有限公司参加《医疗责任保险》,特此申请索赔,索赔金额壹万伍仟壹百玖拾肆元贰角贰分整。
¥:x元。
申请人:20xx年6月10日工程索赔申请书范文篇3中国人民财产保险股份有限公司:兹有我院住院患者李全三,男,45岁。
因右小腿砸伤,当时诊断:右胫骨下1/3粉碎性骨折。
于20xx年11月6日在我院做骨折切开复位钢板内固定术。
术后一年拆除内固定钢板,患者行走后出现右小腿骨折处疼痛、肿胀,经X线检查发现右胫骨发生二次骨折。
工程施工索赔报告(3篇)
第1篇一、项目背景本项目为某市某住宅小区建设工程,项目合同金额为人民币壹仟万元整。
我方为承包商,业主为甲方。
合同签订日期为2021年5月1日,开工日期为2021年5月15日,竣工日期为2022年5月15日。
二、索赔事件概述1. 事件原因:在项目施工过程中,由于甲方未按合同约定提供施工现场,导致我方无法按期开工。
同时,甲方在施工过程中频繁变更设计,导致我方施工进度延误。
2. 事件时间:2021年6月1日至2021年10月31日。
3. 事件影响:我方施工进度延误,导致工程成本增加,设备闲置,人员窝工。
三、索赔理由1. 甲方未按合同约定提供施工现场,导致我方无法按期开工。
根据《建设工程施工合同》第十七条第一款规定:“甲方应按照合同约定的时间、地点,提供施工现场。
”我方在合同约定的时间内,多次向甲方提出施工现场问题,但甲方未予解决,导致我方无法按期开工。
2. 甲方在施工过程中频繁变更设计,导致我方施工进度延误。
根据《建设工程施工合同》第二十一条第一款规定:“甲方应按照合同约定的设计图纸进行施工。
”但在施工过程中,甲方多次变更设计,导致我方施工进度延误。
四、索赔金额1. 工期延误赔偿:根据《建设工程施工合同》第二十七条第一款规定:“因甲方原因导致工期延误的,甲方应向承包商支付工期延误赔偿金。
”根据实际情况,工期延误赔偿金额为人民币叁拾万元整。
2. 设备闲置赔偿:根据《建设工程施工合同》第二十八条第一款规定:“因甲方原因导致设备闲置的,甲方应向承包商支付设备闲置赔偿金。
”根据实际情况,设备闲置赔偿金额为人民币壹拾万元整。
3. 人员窝工赔偿:根据《建设工程施工合同》第二十九条第一款规定:“因甲方原因导致人员窝工的,甲方应向承包商支付人员窝工赔偿金。
”根据实际情况,人员窝工赔偿金额为人民币伍万元整。
综上所述,我方共计索赔金额为人民币肆拾伍万元整。
五、结论我方根据《建设工程施工合同》的相关规定,认为甲方在项目施工过程中存在违约行为,导致我方施工进度延误,设备闲置,人员窝工。
工程索赔范本[五篇模版]
工程索赔范本[五篇模版]第一篇:工程索赔范本工程索赔费用报告书一、索赔成立1、与合同对照,事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失。
2、造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。
二、工程索赔的依据按照现行法律法规、合同文件及工程惯例, 《合同法》第284条规定:“因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构建积压等损失和实际费用。
” 合同文件按照甲乙双方签订的施工合同,工程惯例主要参考清单计价规范以及相关施工规范。
三、索赔事项概述由我单位承建的,于2013年12月27日举行开工典礼,于2013年12月28日我单位积极组织进场,投入大量机械设备和人员以确保施工工期。
然自2014年3月6日起,由于建设方联系的外借土方未到场,现场处理停工、半停工状态,至2014年4月26日开始复测A区缺土方量,最终确定由我单位在红线以外进行开挖借土,用于场地土方回填。
开挖时间为2014年4月28日,延期时间为54天。
根据甲方提供的地质勘测数据显示,钻探1号孔至4号孔、6号孔至12号孔开挖至设计标高全部为土方。
现场施工过程中发现1号孔至4号孔、6号孔至12号孔都存在大量石方,局部存在成片大量石方,与原设计地质情况不符,从而增大了施工难度和增加了施工时间。
根据甲乙双方签订的施工合同;专用合同条款7.5.1项中因发包人原因导致工期延期外借土方不到场情况,对工期进行索赔54天。
通用条款中2.4.3项发包人向承包人提供地质勘察资料等相关基础资料,并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责;通用条款中3.4项因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的,由发包人承担责任。
四、索赔项目索赔事件性质分以下几种:1、工期延长索赔,2、工程变更索赔,3、工程中断索赔,4、工期终止索赔,5、工程加速索赔,6、意外风险和不可预见因素索赔,7、其他原因索赔。
工程索赔法律案例(3篇)
第1篇一、案情简介某住宅楼工程由甲房地产开发公司(以下简称“甲方”)委托乙建筑公司(以下简称“乙方”)承建。
双方于2010年3月1日签订了《建筑工程施工合同》,约定工期为一年,合同总价为2000万元。
合同中还明确规定了工期延误及费用索赔的相关条款。
2010年5月,由于乙方施工过程中遇到地质条件复杂,导致施工进度严重滞后。
乙方于2010年7月1日向甲方提出了工期延误及费用索赔申请,要求甲方支付工期延误费用和额外工程费用共计300万元。
甲方认为乙方未能按照合同约定按时完成工程,且未提供充分的证据证明工期延误是由于不可抗力或其他甲方责任所致,因此拒绝支付索赔费用。
2010年9月,乙方将甲方诉至人民法院,要求法院判决甲方支付工期延误费用和额外工程费用共计300万元。
二、争议焦点本案的争议焦点主要集中在以下几个方面:1. 乙方提出的工期延误及费用索赔是否成立?2. 甲方是否应承担工期延误责任?3. 索赔费用的计算标准及数额。
三、法院判决法院经审理认为:1. 乙方提出的工期延误及费用索赔成立。
根据《建筑工程施工合同》的相关约定,乙方在施工过程中遇到地质条件复杂,导致工期延误,符合合同约定的索赔条件。
2. 甲方应承担部分工期延误责任。
虽然地质条件复杂并非甲方责任,但甲方在工程招标阶段未能充分了解地质情况,导致乙方在施工过程中遇到困难。
因此,甲方应承担部分责任。
3. 索赔费用的计算标准及数额。
根据《建筑工程施工合同》的相关约定,工期延误费用按每日3万元计算,额外工程费用按实际发生额计算。
经核算,乙方提出的索赔费用共计300万元。
综上,法院判决甲方支付乙方工期延误费用和额外工程费用共计300万元。
四、案例分析本案涉及工程索赔法律问题,以下是本案涉及的法律要点:1. 工期延误及费用索赔的成立条件。
根据《建筑工程施工合同》的相关约定,工期延误及费用索赔需满足以下条件:①合同中有明确的工期延误及费用索赔条款;②工期延误是由于不可抗力、甲方责任或其他合同约定原因所致;③乙方已按照合同约定履行了通知义务。
工程方案变更索赔单
工程方案变更索赔单尊敬的领导:我司于XXXX年XX月XX日与贵公司签订了一份工程施工合同,合同金额为XXX万元,合同约定了工程的施工内容、工期及价款支付方式等相关事项。
然而在工程实际施工过程中,由于各种不可抗力因素和客户需求变更等原因,我们不得不对原定工程方案进行了一些变更。
这些变更对我们的项目造成了一定的影响和损失,因此我们向贵公司提出了工程方案变更索赔申请。
一、变更原因1. 不可抗力因素:在工程施工过程中,我们遭遇了一些不可抗力因素,如天气恶劣、地质情况复杂、设备故障等,这些因素使得原定的工程方案难以按时按质落实。
其中最主要的因素是地质情况复杂,导致我们需要采取额外的工程措施以保证工程的质量和安全。
2. 客户需求变更:在工程实际施工过程中,客户提出了一些合理的需求变更,如要求增加或减少一些工程内容、要求改变工程进度等。
这些需求变更使得原定的工程方案需要进行调整和修改。
二、变更内容1. 工程进度调整:由于上述不可抗力因素和客户需求变更,我们不得不对工程进度进行了一些调整,暂时延长了工程的施工周期。
2. 工程内容调整:鉴于客户的需求变更及现场实际情况,我们对工程内容进行了一些调整,增加了一些工程内容,修改了原定的工程方案。
三、索赔内容鉴于上述变更原因和变更内容,我们向贵公司提出以下索赔要求:1. 工期索赔:由于不可抗力因素和客户需求变更导致了工程进度的调整,我们需要向贵公司申请工期索赔,以弥补由于工期延长所带来的额外成本和损失。
2. 工程费用调整:鉴于工程实际情况的变化,我们需要对原定的工程费用进行调整,以满足调整后的工程要求。
3. 合同条款调整:针对客户需求变更,我们需要对原定的合同条款进行一些调整,以适应工程实际情况的变化。
四、申请理由我们申请工程方案变更索赔的理由如下:1. 变更原因属实:我们提出的变更原因是真实存在的,是客观存在的不可抗力因素及客户需求变更所导致的工程实际情况的变化。
2. 变更内容合理:我们对工程方案的变更内容是合理合法的,是在保证工程质量和安全的前提下进行的调整和修改。
工程索赔法律案例分析(3篇)
第1篇一、案例背景某建筑工程施工合同纠纷案,涉及甲乙双方在建筑工程施工过程中产生的索赔纠纷。
甲乙双方于2017年签订了一份建筑工程施工合同,约定由乙方负责某地的住宅小区的建设施工。
合同总价款为5000万元,工期为两年。
合同约定,若因甲方原因导致工程延期,甲方应承担相应的违约责任;若因乙方原因导致工程延期,乙方应承担相应的违约责任。
然而,在工程实施过程中,由于甲方未能按照合同约定及时提供施工场地和部分材料,导致乙方施工进度严重滞后。
乙方遂向甲方提出索赔,要求甲方支付相应的工程延期损失。
双方协商未果,乙方遂向人民法院提起诉讼。
二、争议焦点本案的争议焦点主要集中在以下几个方面:1. 甲方是否构成违约?2. 乙方提出的索赔金额是否合理?3. 乙方是否应承担一定的责任?三、案例分析1. 甲方是否构成违约根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定:“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
”在本案中,甲方未能按照合同约定及时提供施工场地和部分材料,导致乙方施工进度严重滞后。
因此,甲方构成违约。
2. 乙方提出的索赔金额是否合理根据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条规定:“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,给对方造成损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益,但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。
”在本案中,乙方因甲方违约导致工程延期,给乙方造成了实际损失。
乙方提出的索赔金额主要包括:(1)工期延误损失:根据合同约定,工期延误损失按每天10万元计算,共计600万元。
(2)材料损失:因甲方未能及时提供部分材料,导致乙方额外采购材料,损失共计100万元。
(3)设备折旧损失:因工程延期,乙方设备闲置,损失共计50万元。
综上所述,乙方提出的索赔金额共计750万元。
建筑工程施工索赔处理书
建筑工程施工索赔处理书尊敬的委托方:您好!根据《xxx建筑工程施工合同》约定,我司承担了项目的施工责任,并且按时按质完成了工程。
然而,由于您方面的原因,工程进展遭到了不可抗力的干扰,导致工期延误,损失了重大的经济利益。
根据有关法律法规和合同约定,我们提出以下索赔请求:一、索赔原因根据施工现场实际情况,我司发现以下问题导致工程进度延误和经济损失:1. 人力不足:根据合同约定,委托方应提供足够数量的劳动力来配合施工。
然而,在工程进行过程中,由于您方没有及时调配工人,致使施工人员不足,无法按时完成工程。
2. 材料供应问题:合同中明确规定委托方应按照约定时间及时提供工程所需的材料。
可是,由于您方在材料采购方面存在失误,导致材料到场时间接连迟延,使得施工无法顺利进行。
3. 设备故障:按照合同规定,委托方应提供符合要求的施工设备,并确保设备的正常运行。
然而,在施工过程中,我们不得不面对您方提供的设备出现故障、停工维修等情况,无法按计划进行施工。
基于以上原因,我司无法按照合同约定的进度完成工程,希望委托方能够给予理解和合理的赔偿。
二、索赔内容鉴于上述原因,我公司提出以下索赔要求:1. 工期赔偿:根据合同约定,我司要求委托方赔偿因工期延误而造成的经济损失。
根据工程的特殊性和具体损失情况,我方计算出延误工期所导致的直接经济损失为xxx元。
2. 人力成本赔偿:由于您方没有按时提供足够的劳动力,我们不得不额外招聘工人来完成工程,造成了额外的人力成本支出。
希望委托方能对我方的人力成本进行赔偿,金额为xxx元。
3. 材料损失赔偿:由于您方没有按时提供材料,我们不得不采取紧急措施来解决问题,导致材料浪费和损耗。
希望委托方能赔偿我司因此所产生的材料损失费用,金额为xxx元。
4. 设备维修费用赔偿:由于您方提供的设备出现故障,我们无法正常施工,导致不得不维修设备,产生了额外费用。
希望委托方能赔偿我方因设备故障所产生的维修费用,金额为xxx元。
工程索赔费用报告书五篇
工程索赔费用报告书五篇工程索赔费用报告书五篇篇一:工程索赔费用报告书XX小区7#、9#、16#楼工程索赔费用报告书一、总论前言:XXXX建设工程有限公司参与了由XX城XX公司(下称贵司)投资建设的XX小区7#、9#、16#工程投标,且我司获得中标,中标合同价为2300多万元,该工程设计为11层全剪力墙现浇结构,建筑面积约16212m2。
按照贵司要求和监理工程师指示,我方按期进场并迅速编制了施工组织设计和施工进度计划,并专门成立了XX城项目部,委派彭图强为本项目项目经理。
为保证工程能够保质、保量、保工期完成该工程,从我司抽调技术骨干和优质管理人员以及选聘了几百名重庆市优质民工(均签署劳务合同)参与本项目的施工建设,投入520万元的现金确保施工资金的需要,为保障材料能够保质、保量,并设立了材料采购组。
在施工工程中我司精心组织施工,实行三班倒,加班加点按时按节点按计划顺利施工。
二、索赔事项索赔事项一:(一)、索赔费用事项概述:当我司施工现场全面正规化、正常化,正在紧锣密鼓,仅仅有条的按贵司的施工质量和工期要求及我司的施工组织设计、施工进度计划组织施工,但贵司各种原因,致使我司的所有计划必须重新调整,也导致我司在人、材、物等多方面直接和间接损失。
(二)、索赔费用:(1)人工费。
包括:A、由于国家政策性人工费调整,我方按照原来的报价已经无法在劳务市场找来施工的工人,为了能完成工程量,不得不给劳务队将人工费上调增加费用568638.78元(未含规费、税金)。
(2)利润。
原招标文件中并未说明土建工程中的主要材料和安装主材由甲方指定代理商,我方认为材料费中还能有些利润,因此在报价中适当降低了管理费和利润的报价,但进场后贵方将所有能供的材料全部指定供货商,致使我方按原计划的利润为零利润,等于我方只干了一个人工。
众所周知,西安市目前的市场行情,预算中的人工费都是赔钱的,更别说什么利润了,因此我方要求贵方将我方原投标价中的考虑的材料部份的利润补偿给我方约209000元(未含规费、税金)。
工程索赔报告
工程索赔报告一、背景本报告旨在总结并说明工程索赔的原因、过程以及相关的处理和解决方案。
此次工程索赔涉及的项目是XX工程项目,所属公司为XX公司。
二、索赔原因2.1 工程变更工程执行过程中,由于业务方面的需求变更以及相关政策的调整,项目发生了一系列的工程变更。
这些变更导致了项目中的一些工作量的增加和调整,从而增加了成本和工期。
2.2 未能按时提供必要资源在项目执行过程中,合同约定了业主方需要提供的资源,如土建、设备等,但是业主方未能按时提供这些资源,从而导致工期延误和成本增加。
索赔的原因之一就是由于业主方的资源未能按时提供,导致工程进度出现明显的滞后。
2.3 物料质量问题在工程执行过程中,部分采购到的物料存在质量问题,这些物料无法按照原计划使用,需要重新采购和更换。
这不仅导致了工期延误,还增加了额外的成本。
三、索赔过程3.1 申请索赔根据合同约定,索赔方需要向业主方提出索赔申请。
在申请索赔时,我们详细列出了索赔的原因、具体工程量的增加和相关的证据材料。
3.2 审核与认可业主方收到索赔申请后,首先进行了审核。
他们对申请中提供的证据进行了认真的审查,并与项目组共同评估了索赔所涉及的增加的工作量和成本。
3.3 协商与谈判在认可索赔的基础上,业主方与索赔方进行了一系列的协商与谈判。
双方就索赔的具体金额以及索赔所需的材料和相关的证据进行了讨论。
最终,双方达成了一致意见。
3.4 结果确认与支付双方根据协商结果,进行了索赔金额的确认,并签署了索赔协议。
根据协议约定,业主方向索赔方支付了索赔金额。
四、解决方案4.1 加强管理针对工程变更的问题,我们将加强项目的变更管理,确保每一项变更都经过相关流程的批准和记录。
这有助于及时识别变更的影响并进行相应的处理,从而减少工期和成本的增加。
4.2 规范合同约定为了避免类似的索赔情况再次发生,我们将在合同中明确规定业主方提供资源的时间和质量要求。
这样可以确保业主方按时提供必要的资源,并降低工期滞后和成本增加的风险。
工程索赔方案范文
工程索赔方案范文一、引言二、索赔的基本情况1.施工方为XX工程项目的承包方,甲方为工程项目的业主。
2.工程项目合同号为XXX,签订时间为XXXX年XX月XX日,工期为XXXX.3.工程项目的施工情况以及甲方对施工方的要求和指示等多次改变,导致工期延误、成本增加等问题。
4.工程项目合同明确规定了索赔的程序和时间限制。
三、索赔主要依据1.合同约定(1)在签订合同时,双方应当遵守合同的约定,包括工程项目的工期、质量、支付条件等。
甲方需按照合同约定提供相应的支持和协助。
(2)合同约定了索赔的程序和时间限制。
2.变更指令(1)甲方对工程项目提出了多次变更指令,使得施工方需要进行额外的工作和材料采购等,导致成本增加和工期延误。
(2)根据合同约定,甲方应当出具书面的变更指令,并与施工方达成一致的变更费用和工期等处理方式。
四、索赔的具体事项和要求1.工期索赔(1)因甲方违反合同约定或对施工方的变更指令等导致工程项目的工期延误,施工方有权要求索赔。
(2)索赔金额根据工期延误的具体情况进行计算,包括人工成本、机械设备租赁费用和其他直接相关费用等。
2.成本索赔(1)施工方在工程施工过程中,因甲方要求变更工程项目的设计或修改了原始的施工方案等,使得施工方需要额外采购材料或更改原有的施工工艺等,导致成本增加的情况下,施工方有权要求索赔。
(2)索赔金额根据成本增加的具体情况进行计算,包括材料采购费用、工人加班费、机械设备调整和维护费用等。
3.利润索赔(1)甲方对施工方的指示和要求等使得施工方需要进行工期延误的补偿等工作,使得施工方的其他工程项目受到影响,导致利润减少,施工方有权要求索赔。
(2)索赔金额根据利润减少的具体情况进行计算,包括其他工程项目的减少利润、其他可能的商业损失等。
五、索赔的流程和时间限制1.索赔的流程(1)施工方在发现索赔问题时,立即向甲方提出书面通知,并提供相应的证据和计算依据等。
(2)甲方在收到施工方索赔通知后,有义务进行调查和处理,并在一定的时间范围内向施工方作出回应。
某厂房工程赶工索赔补偿报告实例_secret
目录1、标工程赶工情况概述 (2)1.1 赶工背景 (2)1.2 编制依据 (3)2、标工程赶工工期分析 (4)2.1 电梯间交通洞赶工分析 (4)2.2 主厂房开挖支护赶工工期分析 (6)2.2.1 主厂房支护设计图提供不及时造成窝工 (6)2.2.2 厂房顶拱增加钢筋拱和预应力锚杆造成工期延期分析 (7)2.2.3 岩壁吊车梁增加置换区造成工期延期分析 (7)2.2.4 厂纵0-027端墙增加支护造成工期延期分析 (9)2.2.5 主厂房开挖节点工期提前 (11)2.3 桥机投运时间延后造成引水洞压力钢管安装和混凝土浇筑赶工 (11)2.4 主厂房混凝土赶工工期分析 (12)3、标主要赶工措施 (18)3.1 主厂房开挖及支护赶工措施 (18)3.1.1 主厂房开挖及支护窝工情况 (18)3.1.2 主厂房开挖及支护赶工措施 (19)3.2 主厂房混凝土赶工措施 (20)3.3 电梯间交通洞开挖赶工措施 (23)3.4 引水隧洞压力钢管安装和混凝土施工赶工措施 (25)3.5 与主厂房相关部位的赶工措施 (27)3.5.1 出线洞赶工措施 (27)3.5.2 4#施工支洞赶工措施 (28)3.5.3 帷幕灌浆洞窝工 (29)3.6 临建设施赶工措施 (30)3.6.1 临时拌和楼 (30)3.6.2 施工供风布置 (31)3.6.3 生活、办公营地的布置 (33)3.7 环保、安全、文明施工赶工措施 (34)3.7.1 环保措施 (34)3.7.2 安全措施 (34)3.7.3 文明施工措施 (34)二期工程土建及金属结构安装工程( )赶工措施说明1、标工程赶工情况概述1.1 赶工背景根据《招标文件》第Ⅱ卷技术条款 1.1.1条要求:“二期工程里程碑工期为:2004年03月30日工程开工,2007年06月30日机组投产发电,2007年07月31日工程竣工。
”又根据《招标文件》第Ⅱ卷技术条款1.2.2.9条要求:“…承包人应于2007年05月31日前完成本合同范围内全部工程的建设及验收并移交给发包人。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
工程索赔报告书(某某)工程索赔报告书一、总论前言:2006年4月,乙公司参与了由甲公司(下称贵司)投资建设的重庆某大学城市科技学院学生食堂及活动中心工程招投标,且我司获得中标,中标价为671.121万元,该工程设计为全框架四层现浇结构,建筑面积12302.84㎡。
在施工合同尚没有签署时,贵司通知我司按照招投标相关内容进场施工,并要求加班加点,必须在2006年8月25前完成所有施工内容。
按照贵司要求和监理工程师指示,迅速编制并向贵司递交了施工组织设计和施工进度计划,并专门成立了永川项目部,委派汪某为本项目总指挥,组建了以李某为现场负责人的项目部领导班子,抽调我司技术骨干和优质管理人员参与本项目的施工建设,从领导班子、技术和管理服务水平等方面得到根本保证。
我司于2006年4月20日正式进场施工,按照设计施工内容和贵司要求周密部署,稳步整体推进,精心组织。
为了满足施工现场材料的需要,我司不但投入了几百万的现金保障施工资金的需要,还在项目部下设立了材料采购组,保障施工材料的质量和施工需要数量,2006年5月上旬所有材料采购均已经签署合同,部分正在按照合同履行。
2006年5月31日前,施工需要钢材、木材已经全部采购并运抵工地。
进场施工前及施工过程中,在技术性民工很难招聘的情况下,承诺不低于重庆市2005年度平均工资待遇,且保证月月兑现和满足总工程量在12000方以上,且承担民工单边路费的许诺下,从1000里之外的奉节县选聘了几十名优质民工,同时在潼南、巴南等地招聘了部分民工,均签署了劳务合同书,至2006年5月31日,工地民工达126人,加上劳务班组负责人,共计130余人,实行三班倒轮休制,加班加点施工。
为了改善施工工地管理人员及民工的生活环境和保障良好的休息,顺利完成施工任务,我司投资数万元搭建工棚,购买空调,创造良好的施工环境。
2006年5月31日前,我司永川项目部承担的施工任务正在按照计划进行,施工现场如火如荼。
索赔事项概述:2006年6月1日,当我司施工现场全面正规化、正常化,正在紧锣密鼓,井井有条的按贵司的施工质量和工期要求及我司的施工组织设计、施工进度计划组织施工,且工程已经完成基础部分和第一层的主体结构工程时,贵司单方决定将食堂及活动中心由招标文书确定的四层全框架改建为两层,原三、四层施工内容全部取消,致使我司的所有计划必须重新调整,也导致我司在人、材、物等多方面的损失和众多合同构成违约而承担违约责任,造成多项直接和间接损失。
索赔要求:由于我司向贵司索赔的事由是贵司单方变更施工内容,故索赔要求包括下列方面:(1)人工费。
包括:A、2006年6月1日前,为了完成原工程总量加班、加点而额外支付的人工费用;B、因总工程量减少,按照劳务合同支付给民工的补偿金及路费。
(2)材料费。
包括租赁材料(钢管、模板)、购买材料(线管、电线、塑钢窗、钢材、木材)两方面。
A、由于购买材料超过实际用量而增加的材料购买费用及相应资金利息损失;B、按原施工组织设计租赁但超过实际需要的周转材料的租赁费损失;C、缩短使用期限,提前终止周转材料租赁合同违约金;(3)施工机械损失(塔机、挖掘机)。
A、2006年6月1日前,为了按计划完成施工任务而采用塔机垂直运输使用费(含实际使用费和违约金);B、2006年6月1日前,为了按计划完成施工任务而采用挖掘机,比人工挖掘增大部分损失;C、因减少总工程量致使塔机、挖掘机租赁合同提前解除的违约损失;(4)工地管理费。
指我司按照计划工作量与实际工作量差异而额外支付的工地管理费;包括A、增大活动板房、临时房屋、道路、围墙等临时设施投资损失及生活用品损失;B、2006年5月31日前,为了满足贵司施工期限要求,我司加大施工现场人员配置和各方面管理而增加的支出;(5)利息。
由于工程变更而我司实际多投资资金的利息,包括:A、为满足施工需要,多支付商品砼合同预付款利息损失;B、多垫付工程款资金利息损失;(6)利润。
指原计划和现在实际施工部分利润差额。
索赔编写组及审核人员:二、索赔根据部分索赔事件发生情况:我司从2006年4月20日正式进场施工至2006年5月31日,除我司与监理工程师及贵司正常往来的工作联系外,三方没有任何分歧意见,特别是我司在接到贵司的相关指令后,均在合理范围内予以处理,没有任何违约或其他原因出现工程质量问题及延误工期。
2006年6月1日,监理工程师及贵司事前没有透露任何信息的情况下,贵司突然通知大幅度变更施工量,导致我司在施工组织和材料准备、人员安排等方面没有任何时间和机会避免和减少损失,致使我司损失特别大。
递交索赔意向书情况:我司除组织工作组到施工现场问题情绪外,也按照施工行业索赔普遍做法,在索赔事件发生后28 天内(实际在2006年6月日递交索赔意向书),向贵司工程师发出了索赔意向通知,充分表明了我司的索赔要求,并列明了索赔的基本项目。
索赔事件处理情况:在索赔事件发生并书面通知我司现场负责人李某,当日我司董事会获悉变更通知后,立即召开公司高层管理人员会议,会议研究决定:服从贵司的变更指令,但同时提出因此造成的我司的损失应由贵司承担,便委托现场负责人李某与监理工程师和贵司联系,客观反映我司因此而面临的诸多问题和造成的损失,我司现场管理人员、技术人员十分不理解,特别是130余民工及劳务负责人获悉此消息后,立即全面停工并到永川项目部提出要求:一、立即结算并支付所有工资,停止施工;二、如果不立即结算并支付,可以暂时继续施工,听从现场安排。
但在通知减员时,应按照劳务合同约定,补偿被减民工一个月工资并支付返家或展转他处的单边路费。
我司获悉消息后,为了稳定民工情绪,减少施工现场因民工问题而震荡和停工,顺利完成余下施工任务,立即抽调相关人员组成工作组到现场办公,最后与民工达成协议,同意按照劳务合同约定补偿被减民工一个月工资并支付返家或展转他处的单边路费;同时通知正在履行的其他合同立即暂停履行,并积极协商处理善后事宜,尽力减少因工程量变更而造成的损失。
我司在处理本事件中,付出了艰辛的劳动,化解了众多矛盾,协调了各方面关系,也支付了许多额外费用,我司认为在避免和减少损失方面,已竭尽全力。
在索赔事件发生后,我司与贵司是积极配合的,在处理事件时是快速有效,不存在任何过错和不当行为。
索赔要求的合同依据:由于贵司的学生食堂及活动中心工程招投标时间紧迫,且在招投标后还没来得及签署合同,贵司便要求我司进场施工,而至今贵司仍没有与我司签署正式书面施工合同书,故本项目的索赔合同依据仅有:①中标通知书;②投标书及其附件;③开工通知书。
三、计算部分索赔总额:依据本事件产生的原因和涉及的范围,我司按照建筑行业施工索赔及永川项目部实际损失分为9大项,共计索赔总额为:2064673.00元各项计算单列如下(详细计算清单见索赔计算书):(1)前期投资损失合计为:191760.00+5476.67=197236.70元。
(2)周转材料租金损失为:101600.00+222620.00=324220.00元(3)项目部采购的材料和签定的材料采购合同的违约损失:315438.10+176585.00+25649.04+115567.20=633239.30元。
(4)工程管理费用、经营费用损失及公司完成减少工程合法的利润损失合计为 115014.90+76629.32+288022.00=479666.20元。
(5)塔吊设备的租赁损失,各类机械设备的租赁损失合计为132390+7010.00=139400元.(6)工程临设费用增大的损失: 6463.79+52734.00=59197.79元(7)工程垫付资金利息损失合计为20932.04元(8)提前解除劳务合同损失合计为元(9)商品砼预付款资金利息损失为2580.88元。
各项计算依据及证据:(1)前期投资损失:197236.70元按照工程原设计建筑面积12302.84㎡,设计变更后的建筑面积6405.04㎡,减少建筑面积5897.8㎡.减少工程量比例为47.94%,本工程的所有前期投资为40万元,按照比例损失额为191760.00元,相应资金利息为5476.67元(预计4个月期限,即2006年9月30止,超过此期限,利息损失继续计算);两项合计为197236.70元。
证据:财务报表。
(2)周转材料租金损失:546840元A、钢管租赁损失:按照租赁合同约定支付租金至少为113天(2006年5月10日---2006年8月31日),变更后工期为66天,减少实际使用期限为47天,应当多支付钢管租金59690.00元;同时,施工组织设计的变更,导致租赁钢管比实际需要钢管多一倍,其多租赁部分钢管损失41910.00元,两项合计为324220.00元。
证据:租赁合同B、模板租赁损失:按照租赁合同约定支付租金至少为113天(2006年5月10日---2006年8月31日),变更后实际施工期限为66天,减少47天,多支付租金为120320.00元。
同时,施工组织设计的变更,导致租赁模板比实际需要模板多一倍,其多租赁部分模板损失102300.00元,两项合计为222620.00元。
证据:租赁合同(3)购销合同损失:633239.30元。
A、钢材采购损失:由于我司总部不在永川,且在永川尚无其他施工项目,而多购销钢材80吨已经运抵永川项目部,现在无法处理,损失额为263200.00元。
同时,因我司变更购销数量承担违约责任损失52238.10元,合计为:315438.10元。
B、木材、竹模板采购损失:我司为永川项目已采购木材比现在实际使用木材比较,规格500×100×2000、500×100×4000规格分别多购18.5立方米和30立方米,竹模板1000×2000规格多采购3200平方米,其损失为109625.00元,同时,因我司变更购销数量承担违约责任损失66960.00元,合计为:176585.00元。
证据:购销合同C、线管采购、电线合同违约损失:依据采购合同约定:我司单方变更货物数量,应向对方支付合同总价款30.00%的违约金,导致违约损失为25649.04元。
证据:购销合同D、塑钢窗购销合同违约损失:按塑钢窗购销合同约定,我司单方变更合同约定数量、价款均应向对方支付合同总价款30.00%的违约金,违约损失为:115567.20元。
证据:购销合同(4)工程管理费用、经营费用损失及公司完成减少工程合法的利润损失合计为479666.20元。
证据:财务报表(工程管理费用汇总,各项经营费用汇总)(5)塔机、挖掘机租赁损失139400元。
A、塔机租赁及增大费用损失:132390元B、挖掘机租赁及增大费用损失:7010.00元(6)工程临设费用增大的损失: 59197.79元A、临设活动板房增大损失:6463.79元;B、其他临设增大损失(含临时房屋、道路、围墙及生活用品):52734元;证据:租赁合同,财务报表(7)工程垫付资金利息损失合计为20932.04元证据:财务报表(8)提前解除劳务合同损失合计为元证据:劳务合同,领取补偿费名册表(9)商品砼预付款资金利息损失为2580.88元。