建设工程施工合同文本组成

合集下载

建设工程施工合同(示范文本)GF-2019-0201

建设工程施工合同(示范文本)GF-2019-0201

建设工程施工合同建设工程施工合同住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人签约行为,维护合同当事人合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)(以下简称《示范文本》)。

为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。

前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。

合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。

在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3、在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。

《建设工程施工合同(示范文本)》GF-2013-0201

《建设工程施工合同(示范文本)》GF-2013-0201

《建设工程施工合同(示范文本)》GF-2013-0201 (GF—2013—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)(以下简称《示范文本》)。

为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。

前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。

合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。

在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3、在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。

建设工程施工合同(住建部示范文本修订版)

建设工程施工合同(住建部示范文本修订版)

(GF—2017—0201)建设工程施工合同住房城乡建设部国家工商行政管理总局制定说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)(以下简称《示范文本》)。

为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。

前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。

合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。

在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。

00865_建筑工程项目招投标与合同管理(1)真题答案

00865_建筑工程项目招投标与合同管理(1)真题答案

《建筑工程项目招投标与合同管理》复习题判断题1、《建设工程施工合同(示范文本)》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

()正确选项1.√(V)2、标的物的交付是买卖合同履行中最重要的环节,标的物的所有权自标的物交付时转移。

()正确选项1.√(V)3、不宜采用经评审的最低投标价法的招标项目,一般应当采取综合评估法进行评审。

()正确选项1.√(V)4、承诺可以撤回,但撤回承诺的通知必须于承诺到达要约人之前或与承诺同时到达要约人。

()正确选项1.√(V)5、承诺是指受要约人同意要约的意思表示,承诺不得撤回。

()正确选项1.×(V)6、从形式上来看,工期延误的后果是时间损失;从本质上来看,工期延误的后果是造成经济损失。

()正确选项1.√(V)7、代位权,是指对抗请求权或否认对方权利主张的权利,其作用在于通过行使这种权利而使对方的请求权消灭或使其效力延期发生。

()正确选项1.×(V)8、担保活动应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,通常不需要当事人双方订立担保合同。

()正确选项1.×(V)9、当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

()正确选项1.√(V)10、缔约人需就合同条款至少是主要条款达成合意,合同才能成立。

()正确选项1.√(V)11、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方应理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

()正确选项1.√(V)12、费用索赔的计算方法主要有总费用法、修正总费用法和分项法。

()正确选项1.√(V)13、根据最低投标价法,最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标,应当推荐为中标候选人。

()正确选项1.×(V)14、工程索赔的处理过程一般有7个步骤,依次是:递交索赔意向通知书、索赔资料准备、递交正式索赔文件、发包人审查、工程师审核索赔文件、协商谈判、承包人的决定。

建设工程施工合同示范文本最新版本

建设工程施工合同示范文本最新版本

建立工程施工合同示范文本最新版本建立工程施工合同示范文本最新版本【一】发包人〔全称〕:__________________承包人〔全称〕:__________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:___________________________。

2.工程地点:___________________________。

3.工程立项批准文号:__________________。

4.资金___________________________。

5.工程内容:___________________________。

群体工程应附《承包人承揽工程工程一览表》〔附件1〕。

6.工程承包范围:_____________________________________________。

二、合同工期方案开工日期:_________年_________月_________日。

方案开工日期:_________年_________月_________日。

工期总日历天数:_________天。

工期总日历天数与根据前述方案开开工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准工程质量符合___________________________标准。

四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为:人民币〔大写__________________〕〔¥_________元〕;其中:〔1〕平安文明施工费:人民币〔大写__________________〕〔¥_________元〕;〔2〕材料和工程设备暂估价金额:人民币〔大写__________________〕〔¥_________元〕;〔3〕专业工程暂估价金额:人民币〔大写__________________〕〔¥_________元〕;〔4〕暂列金额:人民币〔大写__________________〕〔¥_________元〕;2.合同价格形式:__________________。

建设工程施工合同(示范文本)GF-2019-0201

建设工程施工合同(示范文本)GF-2019-0201

建设工程施工合同(示范文本)GF-2019-0201(GF-2017-0201)建设工程施工合同(示范文本)住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)(以下简称《示范文本》)。

为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。

前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。

合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。

在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3、在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。

建设工程施工合同(示范文本)住房城乡建设部 工商总局制订

建设工程施工合同(示范文本)住房城乡建设部 工商总局制订

(GF—2017—0201)
建设工程施工合同
(示范文本)
住房城乡建设部
制定
国家工商行政管理总局
说明
为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)(以下简称《示范文本》)。

为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:
一、《示范文本》的组成
《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

(一)合同协议书
《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

(二)通用合同条款
通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进
1。

建设工程施工合同(住建部2017版)

建设工程施工合同(住建部2017版)

建设工程施工合同说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(2017-0201 )GF- (以下简称《示范文本》)。

为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

1. 合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

2. 通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款共计20 条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。

前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

3. 专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。

合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。

在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1)专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;(2)合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;(3)在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“ / ”。

建设工程施工合同由什么组成

建设工程施工合同由什么组成

建设工程施工合同由什么组成一、建设工程施工合同由什么组成《标准施工合同示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

1、合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

2、通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。

前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

3、专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。

合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。

在使用专用合同条款时,应注意以下事项:(1)专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;(2)合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊求,避免直接修改通用合同条款;(3)在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写无或划/。

二、建设工程施工合同什么情形下无效建设工程施工合同无效有四种情形:1、承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的;2、没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的(也就是通常所说的挂靠),这里的实际施工人还需要项目的负责人、技术负责人、安全管理人、质量管理人及核实人员是有相应资质的施工人的人员;3、建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。

《建设工程施工合同(示范文本)》

《建设工程施工合同(示范文本)》

《建设工程施工合同(示范文本)》甲方:___________________乙方:___________________依照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承揽条例》的原则,融合本工程的具体情况,双方达成一致如下协议:一、工程概况1、工程名称:_________________________;2、工程地点:_________________________;3、工程内容及承揽范围:祥见到附表14、承包方式:包工包料,依照合同单价和甲方代表签证的实际完成工程量。

合同报价中没有的项目参照相近项目单价或双方议价进行结算。

二、合约工期于_______年_______月_______日至_______年_______月_______日,总工期为_______天。

三、质量建议满足设计图纸要求。

四、合约耗资工程预算总造价:1、甲方责任:(1)乙方进场施工的一切有关手续均由甲方负责办理好,施工期间如有需要甲方出面协调解决的事项,由甲方负责协调解决。

(2)甲方应当协同不好工地的其他施工单位,尽快清扫施工场地,保证施工成功进展。

(3)负责向乙方支付工程费用。

2、乙方责任:(1)乙方必须按合同图纸及签证要求,保质、保量施工。

(2)乙方必须严格遵守甲方工地规章制度,顺从甲方管理。

(3)乙方必须最好安全生产工作,若违章作业发生安全事故,由乙方承担全部责任。

(4)乙方必须按合约工期竣工。

五、工期延误对以下原因完工日期延后晚点,经甲方代表证实工期适当延后。

1、工程量变化或设计变更。

2、例如突遇不容畏惧的客观因素无法施工。

3、乙方原因经甲方代表同意顺延的其他情况。

六、工程验收工程完工,乙方向甲方提供竣工资料报告和主要材料产品合格证,甲方5天内应组织有关部门进行竣工验收、办理有关签证手续。

七、工程造价、退款方式及工程完结1、工程预算造价:依照合同单价(附表1)和实际完成工程量结算。

合同报价中没有的项目参照相近项目单价或双方议价进行结算。

建设工程施工合同示范文本

建设工程施工合同示范文本
编辑课件
建设工程施工合同示范文本
六、承包人 承包人指在协议书中约定,被发包人接
受的具有工程承包主体资格的当事人及其合 法继承人。
1、承包人按照合同规定进行施工、竣工 并完成工程质量保修责任。
2、 承包人的工作。
编辑课件
建设工程施工合同示范文本
(1)根据发包人的委托,在其设计资质允 许的范围内,完成施工图设计与工程配套的 设计,经工程师批准后使用,发生的费用由 发包人承担。
编辑课件
建设工程施工合同示范文本
我国建设工程施工合同
我国建设工程施工合同于1991年颁布,1999 年修订。本合同的主要内容有以下几个方面: 一、合同的法律基础
我国的建设工程施工合同文本适用我国的法 律。 二、合同语言
我国工程施工合同文件使用汉语。 编辑课件
建设工程施工合同示范文本
三、合同文本的范围
建设工程施工合同示范文本
(4)除工程师或工程师代表外,发包人派 驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指 令。
(5)工程师应按合同约定及时向承包人提 供所需指令、批准并履行其他约定的义务。
编辑课件
建设工程施工合同示范文本
6、工程师易人,发包人应至少于易人 前7天以书面形式通知承包人,后任继续行 使合同文件约定的前任的职权,履行前任的 义务。
5 、本合同通用条款。(通用条款是根据法 律、法规和的规定及建筑工程施工的需要 制订,通用于建设工程施工的条款。它代 表我国的工程施工惯例。)
6 、本工程所适用的标准、规范及有关技术 文件。在专用条款中约定:
▪ 适用的我国国家标准、规范的名称。 ▪ 没有国家标准、规范但有行业标准、规范
的,则约定适用行业标准、规范的名称。
编辑课件

简述建设工程施工合同的文件组成

简述建设工程施工合同的文件组成

简述建设工程施工合同的文件组成
1. 合同封面:包括项目名称、合同编号、签约双方的名称和地址等基本信息。

2. 标的和范围:明确合同所涉及的工程项目的具体标的和施工范围,包括工程名称、工程位置、主要工程数量、质量要求等。

3. 工程价款及支付方式:列明工程价款的金额、支付方式及具体的付款时间节点。

这部分也包括补偿款、违约金等支付事项。

4. 工期和进度安排:详细说明合同约定的工程完成时间、工期划分、关键节点和进
度安排等。

5. 施工组织设计:描述施工方的组织架构、质量管理体系、施工方案等,确保合同
施工过程的顺利进行。

6. 资源、设备和材料:说明双方在合同履行过程中提供的资源、设备和材料,包括
供方提供的规格、数量、价格、交付要求等。

7. 质量保证和验收标准:约定工程质量保证的措施和标准,以及验收标准和验收程序。

8. 变更和索赔:规定变更指令和索赔的条件、程序和责任原则。

9. 违约和解除:包括双方违约责任、合同解除条件和程序等。

10. 保证和担保:规定双方提供的保证和担保事项,如履约保证金、责任保险等。

11. 纠纷处理和争议解决:确定纠纷处理和争议解决的方式,如协商、调解、仲裁或
法院诉讼等。

12. 合同附件:包括合同附件清单,如图纸、技术规范、施工进度计划、价格清单
等。

以上是一份建设工程施工合同的文件组成简述,实际合同可能会根据具体情况有所调
整和补充。

建设工程施工合同示范文本的组成

建设工程施工合同示范文本的组成

建设工程施工合同示范文本的组成1. 引言2. 合同背景该部分介绍本合同签订的背景和目的,包括施工项目的概述、需要满足的特定要求以及相关方的需求等内容。

3. 定义该部分列出一些术语和定义,以确保各方对合同中使用的术语和定义的理解保持一致。

4. 合同的范围该部分详细描述合同所涵盖的具体工程项目及其范围,包括地点、规模、工期、工程量、质量要求等。

5. 合同价格与支付方式该部分阐明合同的价格结构和支付方式,包括工程总价款、分期支付计划、支付条件、索赔和延期支付等条款。

6. 各方责任和义务该部分详细描述各方在合同履行过程中的责任和义务,包括委托人(业主)的义务、承包人的责任、监理人的职责、合同变更和解决争议等条款。

7. 设计与施工该部分描述了施工项目的设计与施工要求,包括设计文件的提交、验收标准、工程进度计划、施工规范以及安全、环保等相关要求。

8. 质量保证与验收该部分详细描述项目的质量要求和验收程序,包括质保期、质量验收标准、验收程序等。

9. 变更和索赔该部分规定了在履行合同过程中可能发生的变更和索赔的程序和条件,包括变更指令、索赔申请、索赔金额的计算方式等。

10. 法律适用和争议解决该部分规定了合同适用的法律法规,以及双方之间发生争议时的解决途径,包括仲裁、法院管辖等。

11. 合同解除该部分阐明了各方在何种情况下可以解除合同,并解释了解除合同的程序和后果。

12. 其他条款该部分了其他与合同有关的条款,比如保密条款、知识产权条款、不可抗力及不可预见风险条款等。

13. 合同附件该部分列出所有附件和合同所需的相关文件清单,确保双方在合同履行过程中所需的文件齐全。

14. 合同的生效和变更该部分说明合同的生效日期,以及任何关于合同变更的约定。

15. 合同的解释和争议该部分对合同的解释做出约定,并明确了双方在解释和争议解决方面的权限和义务。

16. 合同的签署该部分列出双方当事人的姓名、职务,并要求双方代表签字、盖章和日期。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

建设工程施工合同文本组成一、协议书合同协议书是施工合同的总纲性法律文件,标准化的协议格式经双方当事人签字盖章后合同即成立。

协议书的主要内容包括:工程概况、承包范围、合同工期、质量标准、合同价款、合同生效时间等,并明确对双方有约束力的合同文件组成。

二、通用条款是规范承发包双方履行合同义务的标准化条款,内容包括:词语定义及合同文件;双方一般权权利和义务;施工组织设计和工期;质量与检验;安全施工;合同价款与支付;材料设备供应;工程变更;竣工验收与结算;违约、索赔和争议;其他等计十一部分共47条款组成。

三、专用条款结合项目特点,针对通用条款的内容进行补充或修改,达到相同序号的通用条款和专用条款共同组成对某一方面问题内容完备的约定。

专用条款的序号不必以此排列,通用条款已构成完善的部分不需重复抄录,只需对通用条款部分需补充修改、细化甚至弃用的条款做相应说明后,按通用条款对该问题的编号顺序排列即可。

四、附加(三个标准化附件)1、承包人承揽工程项目一览表;2、发包人供应承揽、设备一览表; 3、房屋建筑工程质量保修书。

相关文档
最新文档