建筑工程施工劳务合同书通用版
建筑工程简单的劳务合同范本(通用7篇)
建筑工程简单的劳务合同范本（通用7篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!建筑工程简单的劳务合同范本（通用7篇）建筑工程简单的劳务合同范本第1篇甲方：乙方：（身份证号码：）经甲、乙双方友好协商，为明确双方职责，加强协作，以及甲、乙双方的权力和义务，确保工程项目的质量、安全、进度及文明施工。
建筑工程劳务合同(通用6篇)
建筑工程劳务合同〔通用6篇〕建筑工程劳务合同〔通用6篇〕建筑工程劳务合同1甲方：乙方：甲方承建的工程______________工程工程，因工作需要，甲乙双方愿意就抹灰工程签定承包协议。
本着公平、互利的原那么，特定以下条款，双方共同遵守。
一、承包该工程的工作范围及工作内容该工程所需材料场内程度、垂直运输，抄平放线、选砖、铺灰、砌砖、挂线、吊直、预留预埋管线槽配合、安装补烂。
墙面清扫，落地灰处理，建渣转运，后台上料筛砂，洗石计量过磅，水泥袋回收，后台及料场四周的整理。
搭拆简易操作架及运料跑道。
砼墙、梁、柱等等暴模在厚1.5厘米、宽0.5平方米之内的自行梯打，对拉片处理。
1、抹灰：清理、修补、潮湿基层、墙眼堵塞、挂网、砼墙柱、甩浆、厨卫间、含2次抹灰、修补、安装线槽、调运砂浆、清扫落地灰、分层抹灰找平、洒水潮湿、罩面压光等。
2、外墙面粘贴面砖：清理工作面、抛浆、刮糙灰、找平抹灰;清理工作面、抛浆、刮糙灰、找平抹灰、粘贴面砖、勾缝、清洁工作面到达开工条件。
3、外墙压光抹灰：清理工作面、抛浆、刮糙灰、找平抹灰、压光收面、清洁工作面。
二、工程进度要求按照建立方下达的施工任务及方案组织施工。
三、工程质量要求保证洞口高度、宽度准确。
抹灰厚度按照标准执行，保证抹灰观感质量，抹灰厚度不超过15ram凸出局部的砼自行梯打，严格按国家有关标准规定执行，按分项工程验证标准检查验收。
四、乙方自备斗车、灰盆、灰桶、靠尺、赶枋、夹具、广线、冲击钻、脱水管、平安带、平安帽、扫把、铁铲等工具及合格的平安劳保用品。
五、承包单价乙方承包工程范围的所有费用，由基价、质量、平安、工期、文明施工单价组成。
内抹综合单价按图计算为_______元/m2，外墙面粘贴面转综合单价按图计算为_______元/m2，外墙压光抹灰综合单价按图计算为_______元/m(以上三项其中都包含质量单价为_______元/m2;文明施工单价_______元/m2;工期进度单价_______元/m2;平安单价_______元/m2)六、付款方式乙方垫资到春节前付完成量的_______%，以后每月付_______%，余额工程完工后半年付清，乙方在这之前可向甲方食堂借菜票，从领款金额中扣回，余额_______%作为工程保证金，保证工程施工质量、平安、工期、文明施工、劳动力保证、机具材料合理使用等。
建筑工地劳务合同范本5篇
建筑工地劳务合同范本5篇篇1甲方（用工单位）：___________________________乙方（劳务人员）：___________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着公平、自愿、诚实、守信的原则，就甲方建筑工地劳务事项达成如下协议：一、合同概况1. 工程名称：___________________________2. 工程地点：___________________________3. 劳务内容：___________________________4. 合同期限：自______年______月______日起至______年______月______日止。
二、工作内容及要求1. 乙方应按照甲方的要求，从事建筑工地劳务工作。
具体工作内容包括但不限于砌筑、抹灰、钢筋、木工等。
2. 乙方应遵守甲方的安全生产规章制度，严格按照安全生产规范操作，确保安全生产。
3. 乙方应服从甲方的管理，遵守现场管理规定，维护工地秩序。
三、工作时间及休息休假1. 工作时间按照甲方的规定执行，具体上下班时间由甲方统一安排。
2. 甲方应保证乙方每周至少休息一日。
3. 法定节假日及因不可抗力因素导致的停工期间，甲方应按照规定支付乙方工资。
四、劳务报酬及支付1. 乙方劳务报酬按照甲方规定的标准执行。
具体报酬标准根据工种、工作量及工作表现等综合因素确定。
2. 甲方应按月支付乙方劳务报酬，支付日期为每月的______日。
如遇节假日或特殊情况，支付日期可相应顺延。
3. 乙方劳务报酬不得拖欠，否则甲方应按照相关规定支付滞纳金。
五、社会保险及福利待遇1. 甲方应按照国家和地方的规定为乙方缴纳社会保险费。
2. 乙方享有与岗位相关的福利待遇，具体标准按照甲方规定执行。
3. 乙方在工地发生工伤事故时，甲方应负责及时救治，并承担相关费用。
六、合同变更与解除1. 合同期内，甲乙双方协商一致，可以变更或解除本合同。
简单建筑施工劳动合同书(通用7篇)
简单建筑施工劳动合同书(通用7篇)甲方（建筑施工企业）名称：法定代表人：地址：电话：乙方（农民工）姓名：性别：年龄：文化程度：住址：身份证号：甲乙双方根据《劳动法》及《国务院办公厅转发建设部等部门关于进一步解决建设领域拖欠工程款问题意见的通知》规定，平等自愿、协商一致，签订本合同。
一、合同期限自___年___月___日起至___年___月___日止或者工作（工程）结束止。
二、工作内容甲方分配乙方在岗位担任职务（工种）在正常情况下乙方应当完成生产（工作）任务，具体生产（工作）任务和质量标准为：三、工作时间1、甲方实行每日不超过8小时、每周不超过40小时工作制；如实行综合计算工时或不定时工作制，由甲方报劳动保障行政部门批准后实行。
2、因生产工作需要，经协商安排乙方加班加点，甲方按规定支付工资。
日加班不超过3小时，月加班不超过36小时。
四、劳动报酬甲方按月足额以货币形式支付乙方工资，每月___日为发薪日。
工资制度和分配形式按下列第___项执行：1、实行计时工资制，乙方完成生产工作任务，每日工资___元，每月工资___元；2、实行计件工资制，具体标准为：五、劳动保护1、甲方按照自治区人民政府的规定参加工伤保险，乙方因工负伤、致残、死亡依法享受因工伤亡待遇。
2、甲方为乙方提供符合国家、自治区有关劳动安全、职业卫生规定的’作业场所和防护设施；3、乙方遵守甲方的安全规定和操作规程，不得违章操作。
六、其他约定的事项七、违约责任本合同具有法律效力，双方应严格履行。
一方违反本合同，应承担违约责任；给对方造成经济损失的，依法赔偿相关损失。
八、因履行本合同发生劳动争议，甲乙双方均可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。
九、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（章）法定代表人（签章）乙方（签章）___年___月___日鉴证机关（章）鉴证人（签章）___年___月___日简单建筑施工劳动合同书篇3甲方：乙方：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、互利、公平和诚实信用的原则，双方就本公路工程施工劳务承包事项协商一致，订立本合同。
建筑公司劳务合同范本通用版6篇
建筑公司劳务合同范本通用版6篇篇1甲方（建筑公司）：____________________乙方（劳务人员）：____________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方雇佣乙方从事建筑劳务事宜，达成如下协议：一、合同背景及目的本合同旨在明确甲、乙双方在建筑劳务过程中的权利和义务，保障双方的合法权益，确保工程顺利进行。
二、工作内容与地点1. 乙方应按照甲方的要求，从事建筑工地上的劳务工作。
具体工作内容包括但不限于：砌筑、抹灰、钢筋、木工、搬运等。
2. 工作地点：____________________。
三、合同期限1. 本合同自____年____月____日起至____年____月____日止。
2. 合同期满，如双方继续合作，应重新签订劳务合同。
四、工作时间和休息休假1. 乙方应按甲方的安排，按时上下班，完成工作任务。
2. 甲方应保证乙方的休息权利，遵守国家关于休息休假的规定。
五、劳务报酬与支付1. 乙方劳务报酬按照甲方制定的薪酬标准执行。
具体金额根据乙方从事的工种、工作量和工作表现确定。
2. 甲方应于每月的____日之前支付乙方的劳务报酬。
如遇节假日或特殊情况，支付时间可相应顺延。
六、劳动保护、劳动条件和职业危害防护1. 甲方应提供符合国家安全标准的劳动场所和劳动条件。
2. 甲方应告知乙方可能存在的职业危害及防护措施。
3. 乙方有权拒绝在不符合安全规定的条件下工作，并有权要求甲方改善工作环境。
七、社会保险与福利1. 甲方应按国家法律法规为乙方缴纳社会保险。
2. 乙方享受甲方规定的福利待遇。
八、保密条款与知识产权归属1. 乙方应保守甲方的商业秘密和技术秘密，不得将相关信息泄露给第三方。
2. 本合同涉及的技术成果及其权属归甲方所有。
乙方在履行职务过程中形成的发明、实用新型等知识产权归属于甲方。
九、违约责任与赔偿责任承担方式1. 如甲乙双方任意一方违反本合同约定，应承担违约责任，并赔偿由此给对方造成的损失。
施工劳务合同范本大全5篇精选全文完整版
可编辑修改精选全文完整版施工劳务合同范本大全5篇施工劳务合同范本大全1发包人(甲方)：承包人(乙方)：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》计其他有关法律、行政法规，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，明确双方责任、权、利，双方就本建筑工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：新上城原上城影院。
3、工程内容：钢筋、架模、混凝土地、砌砖墙、水电门窗安装。
二、合同工期：开工日期：______年月____________日竣工日期：______年______月______日合同期总日历天数：三、质量标准：合格四、工程款(进度款)支付及结算办法：甲方按照乙方每月完成进度合格部分产值80%支付乙方(以此类推)，当工程整体完成验收合格后，甲方15日内支付本工程款的97%，余下3%作为保修金，一年内若无质量事故退还保修金。
五、甲方负责办理施工许可证手续、施工图、该工程的定位坐标、标高，以及函接各种关系，所有工作确保施工合同的履行。
如因甲方手续不完善造成停工，由甲方承担责任。
六、违约发包人不按合同约定支付工程进度款，超过10个工作日按应付工程款的金额每月5%的利息计算。
双方办理完验收15天工程总额的97%，如甲方不按时支付实为违约，按总造价的5%实为违约金支付给乙方。
承包人原因工期延误不能按合同约定工期竣工验收合格，承包人承担违约责任，每延误1天按元每天向发包人计付处罚，同时提前1天甲方奖励乙方每天元。
延期罚款总额不超过总价的。
七、补充条款：在合同履行过程中，承包人应严格按发包人内审程序规定执行，涉及图纸会审纪要，施工组织设计，专项施工方案，技术核定，技术经济核定及设计变更等工程技术资料最终以发包人所确定的最终签审人(以发包人向承包人出具的书面通知为准)签字确认为准，以此作为结算依据。
本工程项目(含今后甲方所有二期、三期工程在同等条件下，直接由乙方承建)八、在施工过程中发生争议，双方协商解决。
建筑工程施工人员劳务合同5篇
建筑工程施工人员劳务合同5篇篇1甲方（用工单位）：__________________乙方（劳务人员）：__________________鉴于甲方需要雇佣劳务人员从事建筑工程的施工工作，乙方愿意提供相关的劳务服务，双方根据平等、自愿、协商一致的原则，就有关事宜达成如下协议：一、合同背景及目的本合同旨在明确甲、乙双方在建筑工程中的劳务关系，确定双方的权利和义务，保障甲、乙双方的合法权益。
二、工作内容及地点1. 乙方应按照甲方的要求，从事建筑工程的施工工作。
2. 乙方的工作地点为甲方指定的工程项目所在地。
三、工作时间和休息休假1. 工作时间：乙方应当按照甲方的安排，按时上下班，并按规定参加各类会议和培训。
2. 休息休假：乙方依法享受国家法定休息休假以及甲方规定的福利假期。
四、劳务报酬及支付方式1. 劳务报酬：乙方提供劳务的报酬按照甲方的薪酬制度执行。
2. 支付方式：甲方应按月支付乙方的劳务报酬，支付时间为每月的______日。
五、社会保险及福利待遇1. 甲方按照国家和地方的规定为乙方缴纳社会保险。
2. 乙方享受甲方规定的福利待遇。
六、劳动保护、劳动条件和职业危害防护1. 甲方应为乙方提供符合国家规定的劳动保护和劳动条件。
2. 甲方应当对乙方进行职业危害防护教育，并为乙方提供必要的防护用品。
七、保密义务乙方应对其在甲方工作期间接触到的所有商业机密、技术秘密以及其他不宜公开的信息承担保密义务。
八、合同期限本合同自______年______月______日起至______年______月______日止。
九、违约责任如甲、乙双方任意一方违反本合同的任何条款，均应承担违约责任。
具体违约责任按照相关法律规定和本合同的约定执行。
十、其他约定事项1. 本合同的修改和补充，必须经甲、乙双方协商一致，并以书面形式作出。
2. 本合同未尽事宜，按照国家法律法规和相关政策执行。
如国家没有相关规定的，由双方协商解决。
3. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
建筑工地劳务合同范本通用版4篇
建筑工地劳务合同范本通用版4篇篇1建筑工地劳务合同范本通用版甲方（雇主）：__________（以下简称甲方）乙方（劳务方）：__________（以下简称乙方）根据《中华人民共和国劳动合同法》的规定，甲乙双方本着平等、自愿、互利的原则，就甲方雇佣乙方从事建筑工地相关工作，经友好协商，达成如下合同：第一条合同标的1. 乙方将按照甲方的要求，在指定地点和时间从事建筑工地劳务工作；2. 乙方承诺以勤勉、认真、专业的态度完成工作任务，保证不因私人原因逃避工作。
第二条工作时间1. 工作时间为____年____月____日起至____年____月____日止；2. 工作时间为每周_____天，每天工作_____小时（包括中午休息时间）。
第三条工资及结算1. 甲方按照国家相关规定支付乙方工资，并在工资条中明细列出各种应扣款项和实发工资；2. 工资支付方式为______（银行转账/现金等）；3. 工资支付周期为每____（月/周）发放一次，发放时间为每月的第____日（如遇法定节假日顺延）；4. 乙方在工资发放时需提供身份证件等相关信息，确保工资支付的准确性。
第四条劳动条件1. 甲方应为乙方提供符合国家法律、法规和标准的劳动条件，包括但不限于工作环境、安全保障、工作用具等；2. 甲方应按照国家相关规定为乙方购买社会保险，并保障乙方的合法权益。
第五条违约责任1. 在合同期内，若乙方未按时按量完成工作任务，甲方有权终止合同，并在依法履行解约程序后，给予乙方相应的违约惩罚；2. 若甲乙双方因自身原因造成过错，应按劳动法规定的责任承担违约责任。
第六条保密条款1. 乙方应对甲方的商业秘密和个人信息等保密内容承担绝对保密责任；2. 乙方不得擅自泄漏甲方的任何商业信息，一经发现，甲方有权追究乙方的法律责任。
第七条解决争议1. 甲乙双方如因合同执行发生争议，应友好协商解决；2. 如无法协商解决，可向劳动争议调解委员会申请调解，或向人民法院起诉。
2023施工劳务合同(通用6篇)
2023施工劳务合同（通用6篇）施工劳务合同1发包单位：（以下简称甲方）承包单位：（以下简称乙方）因甲方承包的工程的需要，现将该工程部分分项承包给乙方，双方本着平等、自愿、公平、公正和诚信的原则就本协议各项条款协商达成一致并订立如下协议以资甲乙双方共同遵守执行。
一、工程项目：二、工程地点：1、承包方式及范围：2、劳务大包，含本工程部分劳务费用、辅材、耗材、周转材料（包括木板、方木）机械设备，如塔吊、施工电梯、搅拌机、钢筋机械，各种小型工具材料现场运费。
临时办公用房（不含甲方办公用房）配电总柜一级电箱以下所有电线、电缆、照明用具，配电箱，所有工人的人身意外伤害保险，特殊工种上岗证的.费制。
3、承包范围：主体工程如木工、钢筋工、砼工、二次结构如：砌砖、预制过梁、栏板、构造柱，粉刷工程如（内端粉刷，外端粉刷、细托毛、上炉渣、屋面找平）。
室外1.5米以内的散水不包括散水以外的工程。
4、乙方不包括：钢筋、水泥、沙子、石了、砖、沙浆添加剂、植筋胶、防水、门商，外墙保温材料及人工费，室内外油漆涂料，地板砖，厨房瓷砖、卫生问瓷片、水电暖安装、楼梯扶手。
室内外回填土方等。
5、甲方应负责提供水电到位，道路通畅、硬化及施工场区安全围护和住房，排除外部干扰。
三、合同T期处罚条款：1、________年________月________日完工。
2、由于乙方原凶造成工期延误，甲方给予乙方每延误一天，按壹仟元人民币的处罚，南于气候和不可抗力原因造成工期延误，工期相应顺延。
属于甲方原因造成的误工、停工、资金不足、手续不全、材料供应不及时，水电安装跟不上，误工费按入场人员名单每人每天贰佰元计算。
（包括塔吊、钢管、扣件、丝杆等所有租赁费由甲方承担）。
四、安伞生产，文明施工。
（一）安全生产1、乙方在施工过程中，必须健全自己内部的安全保证体系、严格按照《施工现场安全检查评分》JGJ59—99、《建筑工程安全生产管理条例》等法律的要求进行施工。
建设工程劳务合同(通用6篇)
建设工程劳务合同（通用6篇）建设工程劳务合同篇1承包方（甲方）：住址：分包方（乙方）：住址：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿和诚实信用原则，双方就___________________建设项目的工程劳务分包合作事项协商一致，签订本劳务分包合同，双方共同遵照执行。
一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程工期：计划开工日期：_______年______月______日，计划竣工日期：_______年______月______日，总工期_______天。
4、承包方式：5、工程造价：二、工程价款的结算方式甲方收到建设单位拨付的工程款后，按劳务报酬总额占工程总造价比例向乙方支付。
三、材料提供本工程由甲方按工程施工的进度计划供应材料，其规格、型号等均由甲方核验后乙方点交签证。
四、质量条款本项目的质量标准为省级优良。
乙方应坚持工程质量标准，严格按照设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工，确保工程质量达到约定的要求。
五、安全条款1、乙方应加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全。
2、加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。
六、甲方责任1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。
2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。
3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作。
4、甲方委派驻工地代表，监督乙方的工作。
5、按照合同约定，按时足额向乙方支付工程款。
七、乙方责任1、按甲方的各项交底要求，严格按国家操作规范和施工验收规范，精心组织施工。
2、按甲方的工期计划要求，认真编制施工作业计划，每月应按时完成甲方下达的月工期计划。
建筑工程劳务合同(书)范本6篇
建筑工程劳务合同（书）范本6篇篇1建筑工程劳务合同（书）范本甲方（劳务方）：□□建筑公司地址：□□市□□区□□街□□号法定代表人（负责人）：□□电话：□□乙方（劳务人员）：姓名：□□身份证号码：□□联系方式：□□为了明确甲、乙双方之间在建筑工程劳务方面的权利义务，根据《中华人民共和国劳动合同法》和相关法律法规，经甲乙双方磋商一致，达成如下协议：一、工程内容甲方委托乙方参与位于□□区□□大厦项目的施工劳务，具体工作为□□，工作期限为□□。
二、工作地点工作地点在□□市□□区□□大厦项目现场。
三、工作时间工作时间为每日□□，休息日为□□，具体工作时间由甲方指定。
四、工资标准及发放时间1. 乙方的工资标准为□□元/小时，根据实际工作时长结算。
2. 工资发放时间为每月□□日，甲方将按照工资标准结算并支付工资。
五、劳动保护甲方在项目现场提供必要的劳动保护用具，并对乙方进行劳动保护教育，确保乙方工作安全。
六、劳动纪律1. 乙方需严格遵守工作纪律，服从甲方管理安排。
2. 乙方不能旷工、迟到、早退，否则按照甲方规定扣除工资或者做出其他处理。
七、违约责任1. 若乙方擅自离职或不按要求完成工作，应承担违约责任，支付相应的违约金。
2. 若甲方未按合同约定支付工资或提供必要的劳动条件，应承担违约责任，支付相应的违约金。
八、合同终止1. 工程完成或解除劳务合同后，本合同终止。
2. 若因乙方个人原因不能继续履行合同，应提前□□天通知甲方，协商解决劳务合同。
九、其他事项1. 本合同壹式贰份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力。
2. 除非经双方协商一致，本合同不得修改或解除。
甲方（盖章）：乙方（签字）：日期：日期：建筑工程劳务合同书范本依据劳动合同法、劳动保障法以及建筑领域相关法规制作，具有法律效力，请双方遵守。
任何一方如有违背合同约定行为，应承担相应的法律责任。
希望双方共同遵守合同，保持良好的合作关系，共同完成工程任务。
篇2建筑工程劳务合同（书）范本甲方（施工单位）：__________（法定代表人：_____________）单位或个人。
建筑施工企业用工劳动合同范本模板6篇
建筑施工企业用工劳动合同范本模板6篇篇1甲方（建筑施工企业）：____________________单位名称（盖章）：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________地址：____________________乙方（劳动者）：____________________姓名：____________________性别：____________________身份证号码：____________________联系电话：____________________住址：____________________根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿的原则，就乙方在甲方从事建筑施工作业达成以下劳动合同协议：一、合同期限第一条：合同期限为_____年，自_____年___月___日起至_____年___月___日止。
其中试用期为___个月，自_____年___月___日起至_____年___月___日止。
二、工作内容和工作地点第二条：乙方同意根据甲方工作需要，在建筑施工岗位工作。
乙方的具体岗位职责和工作地点由甲方根据工作需要另行通知。
乙方应服从甲方的岗位安排。
三、工作时间和休息休假第三条：甲方根据建筑施工行业的生产特点，执行国家有关规定，结合公司的实际情况，合理安排生产和工作时间。
乙方必须遵守甲方的用工管理规定和工作安排。
休息休假按国家和甲方有关规定执行。
四、劳动报酬篇2甲方（建筑施工企业）：____________________乙方（劳动者）：________________________根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就乙方在甲方从事建筑施工工作达成以下协议：一、合同基本信息1. 合同签订日期：__________2. 合同生效日期：__________3. 合同结束日期：__________4. 工作地点：__________5. 职位名称：__________6. 工作内容：__________二、工作内容与要求1. 乙方应按照甲方的要求，从事建筑施工工作，包括但不限于砌筑、抹灰、钢筋、木工等工种。
建筑工程施工劳务合同7篇
建筑工程施工劳务合同7篇篇1甲方（发包方）：_________________[公司名称]地址：_________________________法定代表人：_____________________联系方式：_______________________乙方（承包方）：_________________[公司名称或劳务团队负责人姓名]地址：_________________________负责人：_______________________联系方式：_______________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的原则基础上，就甲方工程项目的施工劳务事宜达成如下协议：一、工程概况（一）工程名称：_________________。
（二）工程地点：_________________。
（三）承包范围：具体包括建筑施工的土方工程、混凝土浇筑、砖石砌筑、装饰施工等内容（具体工作内容应详细列举）。
（四）承包方式：根据甲方提供的施工图纸及技术要求，乙方负责施工劳务及相应材料的合理使用。
二、合同工期与进度要求（一）开工日期：双方根据实际情况确定具体开工日期。
（二）竣工日期：双方根据实际情况约定具体的竣工日期。
（三）进度要求：乙方应严格按照甲方制定的施工进度计划执行，并接受甲方的监督检查。
若因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任。
三、质量与验收标准（一）乙方应严格按照国家相关施工规范和质量验收标准进行施工，确保工程质量达标。
（二）甲方有权对施工过程进行监督检查，并提出整改意见。
乙方应积极配合整改，确保工程质量。
（三）工程竣工后，乙方应组织自检并提请甲方进行验收。
验收合格后，双方签署验收合格证书。
四、合同价款及支付方式（一）合同总价款：双方根据实际工程量及约定的单价计算合同总价款。
具体支付方式和时间节点如下：_________________。
建筑劳务工程施工合同范本(推荐7篇)
建筑劳务工程施工合同范本（推荐7篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!建筑劳务工程施工合同范本（推荐7篇）建筑劳务工程施工合同范本第1篇发包人：承包人：根据《中华人·民共·和国合同法》、《中华人·民共·和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。
建筑劳务施工合同(通用7篇)
建筑劳务施工合同（通用7篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!建筑劳务施工合同（通用7篇）在对法律认识不断深化的今天,合同在其中的作用已不可忽视,同时也成为专业分工协作的桥梁。
建设工程施工劳务合同范本（通用5篇）
建设工程施工劳务合同范本（通用5篇）建设工程施工劳务合同范本（通用5篇）随着人们法律意识的加强，人们运用到合同的场合不断增多，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。
那么常见的合同书是什么样的呢？以下是小编精心整理的建设工程施工劳务合同范本（通用5篇），仅供参考，大家一起来看看吧。
建设工程施工劳务合同1发包单位：劳务承包单位：第一条工程概况1、工程名称：大石桥市中心医院内装饰工程（第八标段）2、施工地点：大石桥市中心医院15层—17层（第八标段）3、施工内容：根据施工图纸所设计所有内容4、施工标准：按辽宁省装饰装修工程质量评定标准定为：合格5、开、竣工日期：自20XX年7月20日起至20XX年11月20日止。
第二条发包方的责任范围1、提供满足施工需要的图纸或者必要的施工说明书；2、提供现场施工人员所需要的施工用水、用电和施工场地、临时后勤设施消防器具。
3、按合同规定提供装饰材料及辅料。
4、做好施工交底，并用书面材料安排好技术、安全、质量。
5、做好内外各单位之间的协调工作。
6、建立技术、质量、工期控制保证体系，协调好劳务关系。
第三条劳务承包单位的责任范围1、组织和调配好施工人员，听从指挥按期保质保量完成施工任务。
2、施工中要合理用料、杜绝浪费、文明施工，保持现场清洁，材料堆放整洁，有序合理。
3、准确提供施工所用材料计划，做到材料不积、不压。
4、劳务人员严禁违章操作，所造成的后果自负。
5、主动办理暂住证、上岗证，费用自理。
6、接受有关部门的质量检查和监督。
第四条工程质量及返工1、劳务承包方应做到质量自检，发现问题自行改正。
2、发包方负责分项专检，按专检要求改正与返工，并做好记录，所有责任责任方自负。
第五条工程验收1、工程专职人员对质量验收，并填报记录。
2、竣工前公司组织验收，对不合格品，劳务方要无偿给予整改，并加倍赔偿造成的材料损失。
第六条合同价款与调整2、价款调整：项目增加，数量变更价款超出本合同项目范围时。
建筑工程劳务合同(书)范本6篇
建筑工程劳务合同（书）范本6篇篇1甲方（总承包方）：__________________地址：_____________________________法定代表人：_______________________联系方式：_________________________乙方（劳务分包方）：________________地址：_____________________________法定代表人：_______________________联系方式：_________________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方总承包的建筑工程劳务分包事宜，达成如下协议：一、工程概况工程名称：_________________________工程地点：_________________________工程规模及内容：_____________________，包括但不限于是指工程的建筑、装修等相关的劳务事项。
具体工作以甲乙双方另行签署的工程量确认单为准。
二、工期与进度管理本合同自双方签署之日起生效，开工日期定为XXXX年XX月XX 日，竣工日期定为XXXX年XX月XX日。
工期顺延的条件和程序按照国家和地方的相关规定执行。
乙方必须按照甲方制定的进度计划执行，确保工程按期完成。
三、劳务费用及支付方式劳务费用按照实际完成的工程量计算，具体金额以甲乙双方签署的工程量确认单为准。
支付方式按照每月进度款结算的方式进行，甲方每月对乙方完成的工程量进行确认并支付相应款项。
具体支付时间和金额按照工程进度进行调整。
甲方支付的款项须符合国家税法规定的开具发票条件。
同时，双方还需遵守国家和地方的有关工程款支付的相关法律法规。
对于工程的竣工验收结算及质保金的预留比例等，甲乙双方根据实际情况协商确定。
乙方须严格遵守国家和地方税收相关法律法规的规定。
本合同所涉及的费用报价清单及附件等作为本合同的组成部分，具有同等法律效力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建筑工程施工劳务合同书通用版Protect the legitimate rights of both parties. If one party violates the agreement, the contractis the basis for safeguarding their own rights( 合同范本 )甲方：______________________乙方：______________________日期：_______年_____月_____日编号：MZ-HT-021580建筑工程施工劳务合同书通用版甲方：乙方：建筑劳务有限公司二 Oxx年x月发包方(以下简称甲方)：代表人：承包方(以下简称乙方)：建筑劳务有限公司根据本工程的建设特点，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等自愿、公平、诚实、信用的原则，乙方自愿承担凯里“未来城，一期房建项目二标段(A1 地块泥工班工程的工程内容。
为明确甲、乙双方的责、权、利，双方就本工程施工事项仂、商一致，特订立本协议，以共双方共同遵守执行，协议订立本合同一、工程概况 1、承包单项工程名称：基础清基及回填、砼施工、砖砌体、室内粉刷。
2、工程地点：凯里市原棉纺厂至西出口片区(武警支队旁)。
3、建筑面积：约 96000.00 平方米。
二、劳务分包方式、范围(内容) 分包范围(内容)：具体承包内容如下：1、本工程混凝土生产及浇筑工程：湿润、浇筑养护 (务必收面、拉毛)、砼覆盖等(包含废料的处理及其相关的辅助工作比如：为处理废料而搭设架体、安设管道等辅助工作)，本工程砼均采用商品砼浇筑(二次构件为自拌砼)等所有与泥工有关的零星安装以及后浇带二次施工等工序，包括施工图、图纸会审记录、设计变更中所包括的内容。
2、室内抹灰工程：包含楼梯间梁板柱墙、天井通道粱 (墙上梁)柱墙、室内梁(墙上梁)柱墙、地下室(车库)梁板(天棚)柱墙、消防水池梁板(天棚)柱墙、空洞强弱电消防设备管井及封堵(包含二次封堵)等一切设计内容， (外墙内保温 YT 砂浆由甲方负责，非 YT 砂浆外的内墙保温由甲方自行负责);3、楼地面：包含车库、消防水池、厕所等除防水、饰面层以外的一切工序，其他楼地面结构砼浇筑时一次性拉毛找平，不做找平层，但若达不到此要求，找平耗费的材料费、人工费等均由乙方承担; 主要内容：砂浆及砼施工机械的配套，与泥工相关的所有安全带、安全帽、安全绳以及工人的防寒、防暑等所有劳保用品，凡所属工程范围内转运均内乙方 2 自行负责，甲方不再支付任何费用。
确保工程正常使用。
4、双方约定，基础工程中孔桩数量不多于 10 个孔，超过 10 个孔双方更行协商。
5、针对保险一事，对于工地内泥工班组的二次保险费用控制在两万元以内，由乙方支付两万元保险费，超过该范围内保险公司及施工总包负责若不超过则由甲方自行处理。
6、成品保护、保卫(场内外所有材料 50 米距离内的上车下车及码放);7、夜间照明(地下室、操作层、楼梯、通道)设施安设、施工用水管网的安设等临时用电工作;甲方将配电箱设置于现场一级配电室及其他至楼层总配电箱，各层设备用电均由乙方设置;8、如因图纸变更增加工程量单处超过 1000.00 元，按实际发生计算;9、甲方有权根据监理、业主及自身要求增加或减少某一分项工作，乙方不得有任何异议或其他诉求。
三、承包单价按照以上的工作内容、范围，以人工费包干的形式按以下方式结算：按设计图中建筑面积据元/平方米(裙楼、塔楼的一次结构及二次结构)按设计施工图中的建筑面积计算工。
四、工期要求 1、按照甲方与工程承包人签订劳务合同的节点工期为准，不分节假日严格按照甲方制定工程节拍的施工进度计划顺利完成，下雨不超过二小时必须正常上班。
否则将按照甲方制定的相关制度处以相应的罚款，不得有任何异议。
2、乙方必须严格按照甲方制定的施工方案正确施工。
做到不野蛮施工，不蛮干做到文明施工。
必须服从现场管理人员及高层管理人员的管理，不得有辱骂现场管理人员，斗殴、偷盗、酗酒、赌博等行为，否则视为违规现象，轻者罚款直至整个班组清理出场，重者送相关法律部门，并且所有后果自负。
3、乙方必须按照甲方的要求(如工种、人数、进场时间 )组织人员入场，工程结束时，速办理有关离场手续。
乙方必须满足甲方的施工进度要求，在施工过程中及时调配(增减)人员。
乙方人员由乙方负责管理教育，甲方有权监督检查，所有进场人员必须服从甲方统一安排调动。
未经甲方允许，乙方不得擅自抽离人 3 员离开岗位; 严禁招用老、弱、病、残、孕及未满 l8 岁的未成年人; 严禁招用患有不宜从事建筑施工作业疾病的职工; 严禁招用犯罪在逃、吸毒、贩毒人员进入施工现场作业; 严禁招用有语言障碍或语言不通的人员进入施工现场作业; 甲方发现乙方招用以上违禁人员，乙方须支付￥500 元/人次的违约金，并且乙方要立即清退违禁人员出场，并承担招用违禁人员造成的一切责任。
乙方要管好自己的队伍，不得在工地进行违法犯罪活动，如赌博、卖淫、嫖娼等。
一旦造成犯罪均由乙方承担相应责任，甲方概不负责。
4、乙方必须保证做好甲方分包的其他分项工程队伍的配合工作，乙方向承包分项进度不得对其他施工对分项工程造成阻碍(乙方不得对项目部其他各分包单位分项工程施工造成阻碍、妨碍、或由于乙方进度原因造成无法施工等，乙方必须无条件予以配合并加快进度)。
乙方必须在标准层的进度在每月五层以上，一旦发生，乙方必须组织工人，加快进度。
否则由乙方赔偿其他分包队伍(单位) 的工期损失，否则当月不预计量及拨款; 5、工程部每月以施工任务单的形式对乙方施工进度进行节点控制，如达不到施工任务单进度要求，则由乙方承担相应的延期费用。
五、质量标准 1、乙方应按照设计要求、施工图纸纪要、设计变更、甲方要求(包含但不限于施工组织设计及所有相关的专项施工方案)、图集、和相关的施工规范、质量检验评定的有关要求施工。
工程质量必须达到合格标准。
质量标准的评定以国家、地方或行业的质量检验评定标准为依据。
甲方组织有关人员到工地验收所承包的分项工程时，乙方负责人必须到场参加，发现问题立刻进行整改。
2、如果乙方的工程施工质量达不到国家、地方规定的现行质量合格标准(或设计要求)而造成返工的，人工损失、材料损失、工期延误等均由乙方承担，并赔偿甲方因此造成的全部经济损失。
若因此而给其他分包项目工程造成损失的，乙方还应负责赔偿其他项目工程的全部经济损失。
3、每完成一层或一段分项工程必须进行自检互检，交接工作上不清下不接，并由甲方现场管理人员签字认可。
44、乙方应保证其承包范围的工程能一次顺利验收。
若因乙方原因影响工程验收而造成的一切损失均由乙方承担。
5、因甲方原因掉料造成工期延误则工期顺延，超过三天按实际补贴乙方 50 元/天生活费。
相反延误工期一天扣除乙方延误费 500 元/天，在当月工程款中扣除。
六、付款方式及要求 1、乙方先进场施工完成地面二层浇注，一层模板拆除并清理干净经甲方检查确认合格后开始第一次付款，支付比例为已完工部分的 80%; 2、乙方在施工过程中未达到甲方安全、质量、进度要求或甲方、监理、业主检查不合格，并下达整改意见三次以上均无改观，则甲方有权要求乙方出场，且甲方按所做过程实际完成量的 60%支付乙方劳务工程款，且其所交纳的纳履约保证金不予退还，作为违约处理。
3、人工费的支付：在甲方支付乙方工资时，乙方将工人当月工资表交甲方，采用实名制，并附工人身份证复印件一份，由甲方监督发放。
4、本工程款仅发放于本工程施工工人，不得挪用于其他工程上，否则将视为违约。
5、进度支付按每栋每月完成 5 层为支付节点，支付比例为己完工部分的 80%;达不到支付条件，当月不予以支付; 七、乙方义务 1、乙方承包的所有分项工程必须按施工图纸、图集要求、施工规范及甲方要求(包含但不限于施工组织设计及所有相关的专项施工方案)进行作业。
承担因质量不合格而采取的一切补救措施费用;组建与工程相适应的管理班子并报甲方、监理审批备案。
2、组织有相应资格证书的健康的熟练工人(男 18 岁以上 50 岁以下、女 20 岁以上 45 岁以下)投入生产活动;自觉遵守法律法规、甲方公司制度流程及项目部的有关规章制度;乙方施工人员必须进行“三级安全教育”后方能上岗操作，特种作业人员进入施工现场必须是经过培训合格，持有有效的国家颁发的上岗证的人员方能上岗作业;乙方必须保证施工人员的素质，保持队伍的稳定，在合同未履行完毕之前，除甲方要求乙方退场外，乙方中途不得随意更换班组人员和擅 5 自撤离施工现场。
3、乙方班组长或代班长必须在施工现场，离开工地连续 4 小时以上，须告知甲方，并另派人到施工现场，不得影响施工，否则按 500 元/次承担违约金。
4、乙方必须按照甲方的要求(如工种、人数、进场时间 )组织人员入场，工程结束时，速办理有关离场手续。
乙方必须满足甲方的施工进度要求，在施工过程中及时调配(增减)人员。
乙方人员由乙方负责管理教育，甲方有权监督检查，所有进场人员必须服从甲方统一安排调动。
未经甲方允许，乙方不得擅自抽离人员离开岗位; 严禁招用老、弱、病、残、孕及未满 18 岁的未成年人; 严禁招用患有不宜从事建筑施工作业疾病的职工; 严禁招用犯罪在逃、吸毒、贩毒人员进入施工现场作业; 严禁招用有语言障碍或语言不通的人员进入施工现场作业; 甲方发现乙方招用以上违禁人员，乙方须支付￥500 元/人次的违约金，并且乙方要立即清退违禁人员出场，并承担招用违禁人员造成的一切责任。
乙方要管好自己的队伍，不得在工地进行违法犯罪活动，如赌博、卖淫、嫖娼等。
一旦造成犯罪均由乙方承担相应责任，甲方概不负责。
5、严格按照图纸设计、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计(专项方案)精心组织施工，确保工程量达到约定的标准;科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期;落实安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全;加强现场管理，做到文明施工;承担由自身责任造成的修改、返工、工期拖延等损失。
6、自觉接受甲方及监理、质监站和有关部门管理、监督和各阶段定时和不定时检查;接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其作业人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其它分包单位协调配合，顾全大局。
7、按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作;按时足额提供本工场所需要的施工机械设备、周转材料、安全设备等保证施工需要。
自行负责材料和设备的保管和看管，如有偷盗自行负责。
6 8、妥善保管、合理使用甲方提供的成品或半成品材料，如乙方使用超过定额损耗量，乙方负责赔偿超损部分。