通用商品房认购书范本

合集下载

商品房认购合同书范本5篇

商品房认购合同书范本5篇第1篇示例：商品房认购合同书范本甲方（认购人）：（身份证号码）乙方（开发商）：根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公平的原则，就甲方认购乙方开发的商品房事宜，达成如下协议：第一条商品房信息1.1 本认购合同涉及的商品房位于（房屋地址），房屋总价格为（金额），面积为（平方米），建筑结构为（结构类型）。

1.2 商品房预售许可证编号为（编号），土地使用权证号为（号码），建筑工程规划许可证号为（号码），施工单位为（单位名称）。

第二条甲方认购2.1 甲方认购乙方开发的商品房，并于签订本合同时向乙方支付认购定金（金额），应于（日期）前向乙方支付商品房预付款（金额）。

2.2 甲方认购商品房并进行预付款后，如出现甲方单方面退房等情况，乙方有权扣除认购定金作为违约金，同时乙方有权依法处理已交付的预付款。

第三条乙方义务3.1 乙方应按照约定的时间和标准交付商品房，并确保商品房的质量符合国家相关标准。

3.2 乙方应履行商品房交付后的相应服务，包括配套设施的完善、自然环境的保护等。

4.1 甲方认购商品房后，有权按照相关规定享受购房优惠政策。

4.2 甲方有权要求乙方提供商品房销售过程中的相关证明文件和资料。

第五条合同生效5.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至商品房交付并双方完成所有权过户手续为止。

5.2 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签约日期：以上为商品房认购合同书范本，双方应严格按照合同内容执行，如有违反，需承担相应的法律责任。

合同履行地点：（地点）特此确认。

以上文本为商品房认购合同书范本，仅供参考使用，具体条款以实际签署的合同为准。

愿双方合作愉快！第2篇示例：商品房认购合同书范本甲方：_____________（身份证号码：_____________）鉴于甲方是合法持有居民身份证的自然人，系有购房需求；乙方为合法设立的房地产开发企业，拥有合法建设商品房的资质。

商品房认购书7篇

商品房认购书7篇第1篇示例：商品房认购书尊敬的购房者：您好！感谢您对我们楼盘的关注与支持。

在您准备购买一套心仪的商品房时，我们需要您填写商品房认购书，作为购房流程的一部分。

请您在填写认购书时认真阅读每一项内容，并如实填写。

一、购房者信息1.购房者姓名（身份证上的姓名）：2.购房者性别：3.购房者证件类型（身份证/护照/港澳台通行证等）：4.购房者证件号码：5.购房者联系电话：6.购房者通讯地址：二、房屋信息1.认购房屋信息（楼栋号、房号）：2.认购房屋建筑面积：3.认购房屋总价：4.认购房屋单价：三、认购意向1.购房者在此确认是基于自愿意愿，无任何强迫情况下进行购房认购；2.购房者已经全面了解楼盘相关的信息和规划，并确认购房意向；3.购房者保证已如实提供相关证件和信息，并确认认购的房屋信息属实无误；四、认购金支付1.购房者确认已向开发商支付认购金，认购金支付方式为（现金/银行转账/支票等），支付金额为人民币（大写）（小写）元；2.购房者确认支付认购金的日期；3.购房者理解并同意认购金不可退还的相关规定，如因购房者个人原因导致认购失败，认购金不予以退还；4.购房者确认开发商已向购房者出具认购证明或收据；五、相关附件1.购房者保证已提交认购所需的相关资料和证件，包括但不限于身份证明、婚姻状况等；2.购房者确认已详细阅读并理解《商品房认购书》中的各项内容，愿意遵守其中的相关规定；六、其他事项1.购房者确认已充分了解购房过程中的法律风险和责任，并愿意承担相关的权利和义务；2.购房者确认在购房过程中已经充分了解开发商提供的相关信息，包括但不限于房屋质量、物业服务等；3.购房者确认对房屋买卖过程中出现的延期、违约等风险已经有所了解，并愿意承担相应的风险；4.购房者确认在填写认购书时未受到任何形式的欺骗、误导或强迫。

七、最后确认1.购房者确认认购意向真实有效，并愿意承担相关的法律责任；2.购房者确认已详细阅读并理解上述内容，并确认认购书填写内容属实无误；3.购房者确认签字并在认购书上盖章，作为认购的最终确认；特此确认：_________________（购房者签字）日期：______________如认购者提交虚假信息或违反合同规定，将按相关法律法规进行追究责任。

商品房认购协议书通用范本7篇

商品房认购协议书通用范本7篇篇1甲方（出卖人）：_________乙方（买受人）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方认购甲方商品房事宜达成如下协议：一、认购物业基本情况乙方意向认购的商品房（以下简称该房屋）位于_________项目中的_________组团_________地块_________期_________栋_________单元_________层_________号房。

该房屋的用途为_________（住宅、商业等），属_________结构，建筑面积暂定为_________平方米（实际建筑面积以政府相关部门批准的最终测绘面积为准）。

该房屋的具体交付标准见附件一。

二、认购条件及房价款约定甲方（出卖人）：XXXX开发商有限公司乙方（买受人）：XXXX根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方认购甲方商品房事宜达成如下协议：一、认购物业基本情况乙方意向认购的商品房（以下简称“该房屋”）位于XXXX项目中的XX组团XX地块XX期XX栋XX单元XX层XX号房。

该房屋的用途为XXX（住宅、商业等），属XXX结构，建筑面积暂定为XXX平方米（实际建筑面积以政府相关部门批准的最终测绘面积为准）。

该房屋的具体交付标准详见附件一。

二、认购条件及房价款约定1. 乙方在签署本认购书时，已充分了解和明确甲方公示的《商品房买卖合同》及其附件等全部内容并无异议，确定购买上述房屋。

购房总价为人民币暂定为XXXX元整（大写）。

此房价已包括室内室外固定装修费用及附属设施等费用。

在双方签订正式的《商品房买卖合同》时，乙方需按本认购书约定的房价款总额与甲方签署合同。

乙方已支付的定金计入房价款中。

具体付款方式详见附件二。

2. 乙方确认对所认购房屋的房价款总额具有诚信履行义务并不反悔的义务，不得以此为由拒绝与甲方签订正式的《商品房买卖合同》。

商品房认购书(示范文本)9篇

商品房认购书（示范文本）9篇第1篇示例：商品房认购书尊敬的购房者：您好！欢迎您选择我们的商品房项目，我们将竭诚为您提供优质的服务。

为了明确双方权利和义务，特制作本商品房认购书，希望能够让双方的合作更加顺利和愉快。

一、认购房源信息房源地址：XX市XX区XX街XX号房源户型：XX室XX厅XX卫房源面积：XX平方米销售单价：XX元/平方米总价款：XX万元二、认购条件1.购房者需在认购日起至XX日内支付XX%的认购定金作为认购保证金；2.购房者需提供真实有效的身份证件及完整的购房信息，确保购房资格；3.认购保证金一经支付，不得随意退还，如有特殊情况需办理退款手续须经卖方同意；4.购房者须遵守国家有关购房政策，不得从事违法违规行为。

三、认购保证金1.认购保证金支付方式：XX银行XX分行柜台缴费；2.认购保证金金额：XX%的总房款；3.认购保证金支付时间：认购日起至XX日内；4.认购保证金收据将在支付后即刻提供，购房者应妥善保管。

四、其他约定1.认购成功后，购房者可以在XX日内办理过户手续，办理成功后应将余款一次性支付；2.购房者需自行承担过户手续费用，包括但不限于契税、过户费等费用；3.购房者应严格履行认购书中的约定和承诺，如有违约行为，卖方有权终止合同并没收认购保证金；4.本认购书一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

五、附则1.本认购书适用于双方签署后生效，具有法律效力，双方应当遵守约定内容；2.本认购书一经签署即不得修改，如需变更须经双方书面同意；3.未尽事宜，双方可依据有关法律法规协商解决。

受让方（盖章）：______________________________受让方签字：______________________________时间：____________以上是关于商品房认购书的示范文本，希望购房者在签署认购书时能够仔细阅读并遵守相关规定，祝愿您购房顺利，生活幸福！第2篇示例：商品房认购书（示范文本）尊敬的购房者：为了确保买卖双方的合法权益，特制作本商品房认购书，详细记录双方在买卖过程中的各项约定，希望双方认真阅读并遵守以下条款：一、认购人信息认购人姓名：证件类型：证件号码：二、认购房屋信息认购房屋地址：房屋类型：房屋面积：房屋总价：定金金额：三、认购条件1.认购人已对所认购房屋进行过实地考察，并确认满足购买意愿；2.认购人应在认购书签署后的三日内向卖方支付定金；3.认购人应在双方签署正式合同的前提条件下支付尾款；4.认购人需按时履行合同规定的各项义务。

商品房认购协议书通用范本5篇

商品房认购协议书通用范本5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1商品房认购协议书通用范本甲方（认购人）：证件类型：证件号：联系地址：联系电话：乙方（开发商）：开发商名称：开发商地址：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方认购乙方所建商品房事宜，达成如下协议：一、商品房信息1.1 项目名称：1.2 户型：1.3 总价：1.4 建筑面积：1.5 交房标准：1.6 交房时间：二、认购价格及付款方式2.1 甲方认购本商品房的总价为人民币（大写）（小写），包含的相关费用有：（详细列举）2.2 甲方应在签署本协议后的（天/月）内向乙方支付认购款（定金）人民币（大写）（小写），支付方式为（现金/银行转账等）。

2.3 甲方应在合同签订后按照相关约定向乙方支付商品房的首期款及尾款。

2.4 甲方应按照相关约定及时向乙方支付相关物业费、公共维护基金等费用。

三、权利和义务3.1 乙方应按照国家有关规定及时准确地向甲方提供商品房的相关信息，包括但不限于商品房的建设进度、质量标准、验收手续等。

3.2 乙方应按照国家相关法律法规的规定及时向甲方提供商品房的产权证书及相关权属证明文件。

3.3 甲方应按照相关规定向乙方提供相关真实有效的认购信息及付款凭证。

3.4 甲乙双方应按照本协议的约定，保证各自的权利和利益。

四、违约责任4.1 若甲方违反本协议的约定未按时支付相关款项，乙方有权解除本协议，并要求甲方承担相应的违约责任。

4.2 若乙方违反本协议的约定未按时交房或提供相关信息，甲方有权解除本协议，并要求乙方承担相应的违约责任。

五、争议解决5.1 本协议的签订、履行及争议解决适用中华人民共和国法律。

5.2 本协议如有任何争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向相关司法机构提起诉讼。

六、其他事项6.1 本协议自双方签字生效，至商品房交付之日终止。

6.2 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

商品房认购书(范本)7篇

商品房认购书（范本）7篇第1篇示例：商品房认购书尊敬的购房客户：我们很荣幸地通知您，您已成功认购我们位于市中心的高端商品房项目。

在这个充满机遇和挑战的时代，选择购买一套舒适的商品房无疑是一个明智的决定。

我们将竭尽所能，为您打造一个舒适、安全、便利的居住环境，让您享受到无与伦比的居住体验。

以下是关于本次商品房认购的一些重要信息和约定：一、认购房屋信息：项目名称：XXXX商品房项目房屋地址：XXXX区XXXX路XX号房屋类型：XX平方米的XX房型认购价格：XXX万元认购日期：XXXX年XX月XX日二、认购费用：1. 认购定金：您已在XXXX年XX月XX日支付了认购定金，定金金额为XXX万元，认购定金是您购买商品房的诚意金，将在签订正式购房合同时进行抵扣。

2. 尾款支付：您需要在XXXX年XX月XX日前支付尾款金额，尾款金额为认购价格减去认购定金的余额。

三、购房手续：1. 签订购房合同：您需在尾款支付完成后，与开发商签订正式的商品房购买合同，明确双方的权利和义务。

2. 过户手续：购房合同签订后，您需要依法办理商品房的过户手续，将产权正式转移到您的名下。

四、特别约定：1. 商品房质量：开发商承诺所售房屋为新建商品房，保证建筑质量符合国家相关标准。

2. 交房时间：开发商将按照工程进度及相关规定，按时交付商品房给购房客户。

3. 售后服务：购房客户在商品房交付后享有一定期限内的售后服务保障。

五、其他事项：1. 如需解除本次商品房认购合同，需提前XXX天书面通知对方，并可能承担相应的违约责任。

2. 本商品房认购书的解释权归开发商所有。

诚挚感谢您对本项目的信任与支持，我们将竭诚为您提供优质的服务，确保您拥有一个满意的购房体验。

若您对本认购书内容有任何疑问或需要进一步了解的信息，请随时与我们联系，我们将尽快为您解答。

衷心祝愿您的家庭幸福安康，居住愉快！开发商名称日期：XXXX年XX月XX日第2篇示例：商品房认购书（范本）尊敬的购房者：您好！感谢您对我们公司的关注与信任。

买卖合同商品房认购书(三)6篇

买卖合同商品房认购书（三）6篇篇1甲方（卖方）：____________________乙方（买方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方购买甲方商品房事宜，经过友好协商，达成以下认购协议：一、认购标的1. 甲方将其开发的位于__________________（具体地址）的商品房（以下简称“该房屋”）出售给乙方。

2. 该房屋的具体户型、面积、结构等详见附件中的房屋平面图及购房清单。

二、购房价格及支付方式1. 该房屋的总价为人民币______元（大写：____________________元整）。

2. 乙方在签订本认购书时支付定金人民币______元（大写：____________________元整）。

3. 甲乙双方同意，乙方在签订正式买卖合同后，将定金转化为购房款。

4. 购房余款人民币______元（大写：____________________元整），乙方应按照甲乙双方另行签订的《购房款支付协议》中的约定支付。

三、房屋交付1. 甲方应当在乙方支付完全部购房款后的约定时间内，将房屋交付给乙方。

2. 房屋交付时，甲方应提供房屋竣工验收合格证明及相关资料。

四、违约责任1. 若乙方在签订本认购书后，未按照约定时间与甲方签订正式买卖合同，则视为乙方违约，甲方有权解除本认购书，并有权扣除乙方已支付的定金作为违约金。

2. 若甲方在乙方支付完全部购房款后，未能按照约定时间交付房屋，则视为甲方违约，乙方有权解除本认购书，甲方应退还乙方已支付的购房款及定金。

3. 若因不可抗力因素导致甲乙双方无法履行本认购书，双方均不承担违约责任。

五、其他条款1. 本认购书一式两份，甲乙双方各执一份。

2. 本认购书中的未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

3. 本认购书的解释权归甲乙双方共同所有。

商品房认购书范本8篇

商品房认购书范本8篇第1篇示例：商品房认购书范本尊敬的购房者：感谢您对本项目的关注与支持！特此印发本商品房认购书，详细说明认购商品房的流程和注意事项，请您仔细阅读，如有任何疑问，请随时与我们联系。

第一部分：认购房屋信息认购人姓名：（填写认购人真实姓名）房屋编号：（填写认购的房屋编号）建筑面积：（填写认购房屋的建筑面积）房屋总价：（填写认购房屋的总价）认购定金：（填写认购房屋的定金金额）认购时间：（填写认购房屋的时间）第二部分：认购条件1. 认购人需提供真实有效的身份证明以及购房资金证明；2. 认购人需要按照相关规定缴纳认购定金；3. 认购人需签署认购合同并按照约定时间支付首期款；4. 认购人需遵守相关政策法规，并配合开发商办理相关手续。

第四部分：注意事项1. 认购书需如实填写，一经确认不可更改；2. 签署认购合同前请仔细阅读合同条款，如有疑问请及时咨询；3. 认购定金一经支付不可退还，请认真考虑后再进行支付；4. 如因购房人原因导致认购失败，认购定金不予退还；5. 在购房过程中如有疑问或需要帮助，请随时与开发商联系。

以上为本商品房认购书范本，希望您能按照规定认真操作，并早日成为我们项目的一员。

如有任何疑问或需要帮助，请随时联系我们，我们将竭诚为您服务。

特此声明。

日期：年月日购房人签字：（购房人签名）开发商代表签字：（开发商代表签名）以上为商品房认购书范本，供您参考。

祝您购房顺利，生活愉快！第2篇示例：商品房认购书范本【认购书编号】甲方（认购人）：证件号码：联系电话：乙方（开发商）：根据《商品房认购合同》的规定，甲乙双方经友好协商，就乙方按照国家规定在____区___市___街___号楼______号室建设的______房屋的认购事宜达成如下协议：一、项目基本情况1. 项目名称：______。

2. 开发商名称：______。

3. 房屋建筑总面积：______平方米。

4. 房屋设计用途：______。

商品房认购书范本9篇

商品房认购书范本9篇第1篇示例：商品房认购书范本甲方：（购房人信息）乙方：（开发商信息）鉴于甲方对乙方拟销售的商品房（以下简称“房屋”）感兴趣，在双方经过友好协商的基础上，甲乙双方达成如下约定：一、认购房屋1. 甲方认购乙方位于（具体楼盘地址）的（房屋面积）的房屋，房屋具体楼栋、单元和房号以乙方最终确立的预售合同约定为准。

2. 房屋总价为（具体金额）人民币整，甲方需向乙方支付认购定金（具体金额）人民币，作为认购该房屋的资金保证。

二、认购金支付方式1. 甲方应在签署本认购书之日起3个工作日内，将认购定金支付至乙方指定的账户，否则乙方有权解除双方的认购关系。

2. 甲方支付认购定金后，该金额将作为甲方购买房屋时的首付款之一。

若甲方最终不履行购买义务，乙方有权扣除认购定金作为违约金，甲方不得要求返还。

三、房屋交付日期1. 乙方应在开发商完成房屋建设并取得相应房产权证后，按照约定的时间将房屋交付给甲方。

2. 若因不可抗力因素导致房屋无法按时交付，乙方应在第一时间通知甲方，并协商解决方案。

四、补充条款1. 在购房过程中，双方应互相遵守约定，诚实守信，保证认购交易的顺利进行。

2. 本认购书经双方签字盖章后生效，不可撤销。

3. 本认购书未尽事宜，双方可另行签订书面协议。

甲方（签字）：乙方（签字）：本认购书自双方签字盖章之日起生效。

以上为商品房认购书范本，双方应严格遵守约定内容，履行各自义务，确保购房交易顺利进行。

祝双方合作愉快，梦想之家早日落成！第2篇示例：商品房认购书尊敬的购房客户：您好！感谢您选择购买我们公司的商品房，为了确保您的合法权益和保障交易安全，特制定本商品房认购书，详细说明双方的权利和义务，希望能够得到您的认真阅读和合作。

第一条认购房屋信息：购房客户已仔细了解并同意购买我公司位于（具体地址）的商品房，房屋详情如下：1. 房屋户型：（详细户型信息）2. 建筑面积：（具体面积）3. 房屋总价款：（具体金额）4. 认购定金：（定金金额）第二条购房款支付：购房客户应当在签署认购书之日起5个工作日内向我公司支付认购定金，支付方式为（具体支付方式），认购定金支付完成后，认购有效。

商品房认购书(示范文本)5篇

商品房认购书（示范文本）5篇第1篇示例：商品房认购书认购书编号：____________甲方（开发商）：公司名称：____________统一社会信用代码：____________注册地址：____________法定代表人：____________联系电话：____________根据《中华人民共和国合同法》和《商品房销售管理办法》的有关规定，甲、乙双方经友好协商，就乙方认购甲方开发的商品房事宜达成如下协议：一、认购房源1.1 甲方将位于____________（房地产项目地址）的____________（房号、房型）户型的商品房出售给乙方。

1.2 商品房的总建筑面积为__________平方米，其中套内建筑面积为__________平方米，综合单价为____________元/平方米，总价为____________元。

1.3 乙方自愿认购上述商品房，且已经在认购时缴纳了认购定金____________元。

二、认购条件2.1 乙方确保其提供的个人资料真实有效，所出具的证件真实、合法，具有与行为相适应的民事行为能力。

2.2 乙方已了解并接受了《商品房销售公示》及《商品房交易说明书》的全部内容，并自愿签署本认购书。

三、认购权利与义务3.1 甲方保证所出售商品房系合法取得的商品房，并且在交付乙方之前将商品房交付到位。

3.2 乙方同意按照合同规定的时间和方式支付商品房货款，并按照约定完成商品房交易过程。

3.3 甲方和乙方同意各自依法履行合同义务，保证和履行本协议规定的各项权利和义务。

四、违约责任4.1 任何一方违反本认购书的约定，应承担由此造成的一切损失和责任。

4.2 乙方在签署本认购书后，如逾期不支付尾款，甲方有权解除合同，没收认购定金，并有权将认购的商品房转让给他人。

五、争议解决本认购书所发生的争议，双方应友好协商解决，若协商不成，可向相关国家行政机关、仲裁机构或人民法院寻求解决。

六、其他事项6.1 本认购书一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

商品房认购书模板6篇

商品房认购书模板6篇第1篇示例：商品房认购书甲方（认购人）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就乙方建设的商品房认购事宜达成如下协议：一、认购房源乙方在（地点）建设的商品房项目名称为（项目名称），现甲方认购乙方在该项目中的（房号、楼栋号、单元号）号（以下简称“认购房源”），具体户型为（户型），建筑面积为（建筑面积）平方米，赠送面积为（赠送面积）平方米，总价为人民币（总价大写）元（￥（总价小写））。

二、认购价款1. 甲方应在签署本认购书后（时间），交纳认购价款的的比例为（比例），即人民币（首付款大写）元（￥（首付款小写））。

2. 甲方应在（时间），前支付剩余认购价款及相关费用，即人民币（尾款大写）元（￥（尾款小写））。

三、认购条件1. 甲方为自然人，具有完全民事行为能力，能够独立承担法律责任；2. 甲方提供的身份证明、财产证明、婚姻状况证明真实有效；3. 甲方确认已经充分了解和知悉乙方提供的商品房的房屋质量、土地性质、规划用途等相关信息，对认购房源没有任何异议；4. 甲方了解和同意乙方在保障房屋质量的前提下，有权对认购房源的设计、建筑材料、施工标准等进行调整或变更。

四、甲方权利义务1. 甲方应按照约定的时间和金额支付认购价款及相关费用，逾期支付的，应支付违约金；2. 甲方应当按照约定时间履行付款义务。

在首付款支付日后60日内，甲方未履行付款义务的，乙方有权单方解除本认购书；3. 甲方应在商品房交付后接受商品房，按时支付房价余款及相关费用。

六、风险提示1. 甲方应充分了解并承担商品房交易存在的一定风险，房屋产权存在法律风险、政策风险等；2. 甲方应当仔细阅读相关资料和合同，如对商品房的相关情况有疑问，应当向专业人士进行咨询；3. 乙方已向甲方就商品房交易过程及相关条款进行充分解释。

七、争议解决本认购书及其附件合同的签订、履行和解释均适用中华人民共和国法律。

商品房认购书模板7篇

商品房认购书模板7篇第1篇示例：商品房认购书模板甲方（认购人）：身份证号码：电话：联系地址：乙方（房地产开发商）：认购房屋信息：项目名称：楼栋号：房号：建筑面积：总价：一、甲方自愿认购乙方销售的上述房屋，并同意按照以下约定支付款项。

二、认购房款支付约定：1. 签订认购书后七日内支付定金（定金金额为总价的10%）。

3. 签订商品房买卖合同后根据合同约定支付尾款。

4. 乙方接受银行按揭或贷款支付的，须在规定时间内将银行按揭合同或贷款合同提供给乙方，支付首期款后按合同约定支付尾款。

三、甲方认可乙方提供的房屋基本信息，并保证如实填写个人信息，不隐瞒任何事实。

四、一旦签署商品房认购书，甲方不得擅自撤销认购，否则须向乙方支付违约金。

五、甲方承诺遵守商品房认购书及房地产相关法律法规，如违反规定，须承担相应法律责任。

六、本认购书一式两份，甲、乙双方各持一份，自签字盖章后生效。

甲方（盖章）：日期：甲方：（签字）乙方：（签字）以上内容为商品房认购书模板，甲、乙双方请仔细阅读后签字确认。

第2篇示例：商品房认购书买方：（买方名称）身份证号码：（身份证号码）产品名称:（产品名称）所在楼盘:（楼盘名称及地址）面积：（房屋实际建筑面积）户型：（房屋户型）价格：（商品房预售价格）认购金金额：（认购金额）认购金支付方式:（认购金支付方式）乙方公司向甲方公司提供产权单位并提供合同。

甲方公司保证，认购金一经支付将账目清晰标记，按规定操作，不会被盗用，作为双方签署认购合同时的诚信凭证。

买方保证：认购金支付完成后，乙方公司或甲方公司后期所产权到款的不同程度是否完全到位，买双方就交易无条件支持并无异议。

买房人意识认购书签订即双方已就认购房屋产生了竞价，只是代理行为，如因买方自身原因产生的急需取消定金的行为，定金将不予退回。

买方已阅读、理解并接受认购书的内容，无任何疑问，本认购书以真实、有效、合法的方式签订。

本认购书一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

商品房认购协议书范本5篇

商品房认购协议书范本5篇篇1甲方（卖方）：_____________________乙方（买方）：_____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方向甲方认购商品房事宜，达成以下协议：一、认购标的1. 乙方认购甲方开发的位于_____________________的商品房，具体房号、户型、建筑面积等详见本协议附件。

二、认购价格及支付方式1. 乙方认购的商品房总价为人民币________元（大写：_____________________）。

2. 乙方选择以下第____种支付方式：（1）一次性支付：乙方在签订本协议后____天内支付全部房款。

（2）按揭支付：乙方在签订本协议后支付首付款人民币______元，余款人民币______元通过银行贷款方式支付。

三、认购期限1. 乙方应在签订本协议后____天内与甲方签订《商品房买卖合同》。

2. 如乙方未在上述期限内与甲方签订《商品房买卖合同》，则视为乙方放弃认购权，甲方有权另行处理该商品房。

四、定金条款1. 乙方在签订本协议时支付定金人民币______元。

2. 若乙方在认购期限内与甲方签订《商品房买卖合同》，定金将作为购房款的一部分。

3. 若乙方在认购期限内未与甲方签订《商品房买卖合同》，则定金不予退还。

五、房屋交付1. 甲方应当在乙方付清全部房款后，按照约定时间将商品房交付乙方。

2. 商品房的交付标准、配套设施等详见本协议附件。

六、违约责任1. 若乙方未按照约定时间支付房款，视为违约，甲方有权解除本协议并扣除定金。

2. 若甲方未按照约定时间交付商品房，视为违约，应当承担违约责任，并支付违约金。

七、其他事项1. 本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。

2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

3. 本协议未尽事宜，甲乙双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

商品房认购合同书范本6篇

商品房认购合同书范本6篇篇1甲方（出卖人）：____________________乙方（买受人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方认购甲方商品房事宜达成如下协议：第一条认购物业基本情况乙方认购的商品房（以下简称该商品房）位于______市______区______路______号______园／小区______组团______楼______单元______层______室。

该房屋的具体面积、户型比率等约定见附件。

该房屋的所有权证待办理，产权年限为_____年。

该房屋的建设已经取得合法的建设手续，并取得了商品房预售许可证等相关证明文件。

甲方（盖章）：____________________ 法定代表人或授权代表人（签字）：____________________篇2甲方（出卖人）：__________________乙方（买受人）：__________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方认购商品房事宜达成如下协议：第一条认购物业基本情况乙方意向认购的物业位于___________市___________区___________路___________号的___________项目（以下简称该物业）。

该物业的具体幢号、房号、户型、建筑面积等详见附件。

以上认购物业的基本情况以政府相关部门最终批准文件为准。

甲方就该物业的基本情况所提供的资料和信息真实有效。

该物业的认购单价为人民币___________元/平方米（暂定），总价为人民币大写：__________________元（小写：___________元）。

乙方按以下第__________种方式按期付款：1. 一次性付款：在本合同签订后日内付清全部房款。

房地产合同商品房认购书8篇

房地产合同商品房认购书8篇篇1甲方（出卖人）：___________________乙方（买受人）：___________________鉴于甲方拥有合法开发的房地产项目，乙方有意购买甲方开发的商品房，为进一步明确双方的权利和义务，甲乙双方经友好协商，达成以下认购书：一、标的物1. 乙方认购甲方开发的位于____________的房地产项目中的______栋______单元______号商品房（以下简称“该房屋”）。

2. 该房屋的具体面积、户型、结构等详见附件中的房屋平面图及购房须知。

二、认购价格及支付方式1. 该房屋的总价为人民币______元整（￥______元）。

2. 乙方在签署本认购书时支付定金人民币______元整（￥______元）给甲方。

3. 甲乙双方同意，在签署正式《商品房买卖合同》时，乙方支付的定金自动转为购房款的一部分。

4. 购房款的支付方式按照甲乙双方签署的正式《商品房买卖合同》中的约定执行。

三、认购期限本认购书的有效期为______天，自本认购书签署之日起计算。

在有效期内，乙方应与甲方签署正式《商品房买卖合同》。

若乙方未能按期签署，则视为乙方自动放弃该房屋的认购权，甲方有权处置该房屋。

四、甲乙双方声明和承诺1. 甲方承诺拥有该房屋的所有权，并保证在交易过程中无产权纠纷。

2. 乙方承诺在符合购房资格的前提下进行购房，并保证所提交的所有资料真实有效。

3. 甲乙双方承诺在签署正式《商品房买卖合同》时，本认购书中的内容将作为合同的一部分。

五、其他条款1. 甲乙双方在此声明已充分了解并接受本认购书的所有内容。

2. 本认购书的修改、补充须经甲乙双方协商一致，并以书面形式进行。

3. 在履行本认购书过程中发生的争议，甲乙双方应友好协商解决。

协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

4. 本认购书一式两份，甲乙双方各执一份。

本认购书自双方签字盖章之日起生效。

六、违约责任1. 若甲方在认购期限内，未经乙方同意，擅自将该房屋出售给第三方，则视为甲方违约，甲方应双倍返还乙方已支付的定金。

商品房认购协议书的范本6篇

商品房认购协议书的范本6篇篇1商品房认购协议书范本甲方（认购人）：（甲方姓名），身份证号码：__________________________。

乙方（开发商）：（乙方名称），住所地：__________________________。

鉴于，甲方对乙方位于__________________________的商品房（以下简称“该房屋”）感兴趣，故双方本着平等、自愿、诚信的原则，经友好协商达成如下认购协议：一、认购房屋信息1. 房屋坐落：__________________________2. 房屋面积：__________________________平方米3. 房屋单价：__________________________元/平方米4. 认购总价款：__________________________元二、认购条件1. 甲方认购该房屋，并支付认购定金__________________________元。

2. 开发商将保留该房屋一定的时间期限供甲方选择，期限为______________年/月。

3. 甲方应在规定期限内履行后期付款义务，否则视为自动放弃认购，认购定金不予退还。

三、认购款支付及约定1. 甲方应在签署本协议后24小时内支付认购定金，超时未支付者，视为自动放弃。

2. 甲方应在规定时间内支付认购总价款的_____________%作为首付款，剩余金额在房屋交付时一次性支付。

3. 甲方应按照乙方规定的付款方式及账户支付认购款项。

四、房屋交付1. 乙方应在双方签署本协议后的______________年/月，将房屋交付甲方。

2. 交付时，双方应就房屋的交付及验收签署书面确认函。

五、签约与变更1. 双方应在签署本协议后__________日内签署商品房买卖合同。

2. 任何一方需变更协议内容，应经对方书面同意，否则无效。

六、其他约定1. 本协议未尽事宜，双方可另行协商约定。

2. 本协议一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。

商品房认购书通用式7篇

商品房认购书通用式7篇第1篇示例：商品房认购书是购买商品房时的一种重要文件，也是买卖双方必须遵守的合同。

它承载着双方的权利和义务，保障了买卖双方的合法权益。

下面是一份通用式的商品房认购书，用于参考。

商品房认购书甲方(认购人)：_________（身份证号：_________）乙方(开发商)：_________根据《中华人民共和国合同法》和《商品房买卖合同》的有关规定，甲、乙双方在平等自愿、公平合理的基础上，就甲认购乙方开发的位于_________的商品房达成如下协议：一、认购商品房基本信息：1. 商品房地址：_________2. 户型面积：_________平方米3. 建筑结构：_________4. 总房价：_________万元5. 认购定金：_________万元二、双方权利与义务：1. 乙方承诺按照国家法律法规和商品房相关规定，按时按质完成商品房的建造、交付和交付验收工作。

2. 甲方在认购商品房后，按照相关规定支付认购定金，并在规定时间内支付商品房总房价。

3. 如因不可抗力等原因，导致商品房无法按时交付，乙方应及时通知甲方，并按照相关规定延期交房或者协商解决。

4. 如因甲方原因，导致无法按时支付房款，甲方应及时通知乙方，并承担相应的违约责任。

三、其他事项：1. 本认购书自双方签字盖章后生效，认购定金须在签署后三个工作日内支付，其他款项按合同规定支付。

2. 如双方对商品房交付、质量、装修等事项有异议，应及时协商解决。

3. 本认购书一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。

以上是一份通用式的商品房认购书范本，希望对您在购买商品房时有所帮助。

在签署和认购商品房时，请务必仔细阅读合同内容，明确双方的权利和义务，确保双方的合法权益得到保障。

祝您在购房过程中顺利，享受到居住的幸福生活。

第2篇示例：商品房认购书是购房者与开发商达成购房意向的书面文件，是购房者确定购房意向并支付认购金后的必备文件。

在购买商品房时，签订商品房认购书是非常重要的一环，具有法律效力，双方都必须严格遵守合同内容。