招标师考试试题及答案《案例分析》模拟题
招标师考试模拟试题案例分析
招标师考试模拟试题案例分析招标师考试模拟试题案例分析1、铁路工程专业承包企业A为参加铁路一繁忙干线增建二线工程项目投标,与铁路工程施工总承包企业B达成内部协议。
协议中约定:A企业以B企业名义参加该项目投标,若中标,A企业按中标合同额的5%向B企业交纳工程管理费,全部工程由A企业组织施工。
投标过程中,A企业为确保中标,又分别与投标人C、D、E企业进行协商,并协调了投标报价和降价幅度,最终以2.3亿元标价中标。
为履行承诺,A企业按约定向B企业交纳了工程管理费,并将部分工程按每家5 000万元对应的工程量划分给C、D、E企业。
问题1.按照《招标投标法》和相关资质管理的规定,指出A、B企业哪些行为是违法违规行为?对B企业违法违规的行为在经济上如何处罚?2.根据《建筑法》,B企业允许A企业以其名义承揽工程和A企业将部分工程划分给C、D、E企业的违法做法属什么行为?3.按照《合同法》,A企业以B企业名义与建设单位签订的工程承包合同属何种效力的合同?说明理由。
2、某中央直属事业单位建设的中心实验室已通过竣工验收,该项目需要立即上马,拟采用财政拨款采购其中心实验室的主要设备仪器,设备预算为220万元,该设备在国内外只有少数厂家生产。
经该事业单位上级主管部门批准后,拟采用竞争性谈判的方式进行采购。
问题1.该采购项目是否属于政府采购项目?为什么?2.政府采购项目的采购方式除竞争性谈判外,还包括哪些?政府采购的主要采购方式是什么?3.该采购项目采用竞争性谈判的方式进行采购是否妥当?说明理由。
4.批准该采购项目采用竞争性谈判的方式进行采购的部门是否正确?如不准确,请指出立由哪个部门批准。
3、某高速公路的交通工程,公路全线长60 km,有7座互通立交,全线设7个收费站和一个收费、监控、通信分中心,并且收费分中心和监控分中心设于同一个大厅内。
本公路的收费视频监视系统采用收费站和分中心两级监视方式,各收费站设有广场遥控摄像机,收费车遭、收费亭、收费站监控室及金库等处都设固定摄像机,在收费站有人值班的监控室内设有视频切换控制系统、彩色监视器组、数字录像机、控制键盘等设备,每个收费站选择两路视频信号送至收费、监控分中心进行监视,在分中心能任意切换选择收费站的各个摄像机视频图像。
2024年招标师考试-招标采购案例分析考试历年真题摘选附带答案
2024年招标师考试-招标采购案例分析考试历年真题摘选附带答案第1卷一.全考点押密题库(共100题)1.(单项选择题)(每题 1.00 分) 下列示范文本的不同部分,应全文引用,不得删改的是()。
A. 合同标准条件B. 合同专用条件C. 专用条款D. 合同附件2.(多项选择题)(每题 2.00 分) 根据采购标的物分类,货物采购合同包括()。
A. 国内货物采购合同B. 材料采购合同C. 国际货物采购合同D. 通用设备采购合同E. 其他设备采购合同3.(多项选择题)(每题 2.00 分) 工程总承包的模式有()。
A. DBB. CTRAC. CPSD. DPBE. EPC4.(单项选择题)(每题 1.00 分) 设计合同采用定金担保,定金额度一般为合同总价的( )。
A. 10%B. 20%C. 30%D. 40%5.(多项选择题)(每题 2.00 分) 施工合同交底的主要目的和任务有()。
A. 将各种合同事件的责任分解落实到各工程小组或分包人B. 明确各项工作或各个工程的工期要求C. 明确各个工程小组(分包人)之间的责任界限D. 争取对自身有利的合同条款E. 明确完不成任务的影响和法律后果6.(单项选择题)(每题 1.00 分) 下列关于权利转让的说法中,正确的是()。
A. 合同权利转让可以对合同权利的内容进行改变B. 合同权利转让只能将合同权利全部转让C. 合同权利的转让不得违反法律和社会公德D. 债权人可以自由转让其权利,不受任何限制7.(多项选择题)(每题 2.00 分) 关于国内贸易的交货地点,下列说法正确的是()。
A. 国内贸易的交付地点分为工厂交付和用户现场交付B. 工厂交付指卖方在生产地将合同涉及货物交付给买方C. 工厂交付条件下,卖方也有义务将货物装上买方安排的运输工具D. 用户现场交付条件下,由卖方保证货物在运输过程中的安全和质量E. 用户现场交付指货物由运输单位运输至买方现场后,卖方再将货物交付给买方8.(单项选择题)(每题 1.00 分) 买方办理的开证申请书的内容应以()为依据。
2024年招标师考试-招标采购案例分析考试历年真题摘选附带答案
2024年招标师考试-招标采购案例分析考试历年真题摘选附带答案第1卷一.全考点押密题库(共100题)1.(多项选择题)(每题2.00 分) 关于航空运输说法正确的是()。
A. 运输速度较快B. 不受地面条件限制C. 运费较低D. 适用于运送急需物资E. 航空运输是一种现代化的运输方式2.(单项选择题)(每题 1.00 分) 所谓定金,是指合同当事人为了确保合同的履行,依照法律规定或合同约定,由一方按合同标的额的一定比例预先给付对方的金钱。
定金的数额()。
A. 不得超过主合同标的额的百分之十B. 不得超过主合同标的额的百分之十五C. 不得超过合同标的额的百分之二十D. 不得超过主合同标的额的百分之二十3.(多项选择题)(每题 2.00 分) 致使承包人单位行使建设工程施工合同解除权的情形包括()。
A. 发包人严重拖欠工程价款且经催告仍拒绝支付B. 发包人提供的建筑材料不符合国家强制性标准且拒绝更换C. 发包人坚决要求压缩工期D. 总监理工程师要求更换项目经理E. 发包人要求延长保修责任期限4.(多项选择题)(每题 2.00 分) 施工合同条款对竣工结算的约定应包含()A. 竣工结算审核B. 竣工结算申请C. 索赔条款D. 最终结清E. 工期条款5.(单项选择题)(每题 1.00 分) 在国际工程总承包合同文本中,AIA和AGC的标准合同格式是()的主流合同条件。
A. 英国以及英联邦国家B. 美国以及受美国建筑业影响较大国家C. 亚洲开发银行D. 世界通用6.(单项选择题)(每题 1.00 分) 关于建设工程施工合同,下列说法不正确的是()。
A. 法律并未对发包人主体资格作特定要求,未取得房地产开发资质等级证书的发包人也可以从事房地产开发经营活动B. 《合同法》第270条明确规定建设工程合同应当采用书面形式,这体现了建设工程施工合同的要式性C. 如发包项目属于《招标投标法》规定的依法必须招标的项目,则发包人应按照法律规定的招标程序组织招标,以确定中标人D. 建设工程施工合同属于《合同法》规定的有名合同,其订立和履行必然应当同时符合《合同法》所确立的原则及规则7.(单项选择题)(每题 1.00 分) 关于合同主体条款,下列说法错误的是()。
2024年招标师考试-招标采购案例分析考试历年真题摘选附带答案
2024年招标师考试-招标采购案例分析考试历年真题摘选附带答案第1卷一.全考点押密题库(共100题)1.(单项选择题)(每题 1.00 分) 关于招标采购合同的转让,下列说法正确的是()。
A. 原则上招标人不能将招标采购合同概括转让B. 经招标人同意,中标人可以向他人转让中标项目C. 经招标人同意,中标人可以将中标项目肢解后分别向他人转让D. 目前的法律法规没有对招标采购合同的权利转让作出特别限制2.(多项选择题)(每题 2.00 分) 根据《合同法》的相关规定,下列情形中,合同应当被认定为无效的有( )。
A. 某些合同条款的订立使合同双方利益明显不公平B. 一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,损害国家利益C. 订立合同的当事人之间恶意串通,损害国家、集体或者第三人利益D. 以合法形式掩盖非法目E. 损害社会公共利益3.(单项选择题)(每题 1.00 分) 一裁终局原则体现了仲裁的()特点。
A. 专业性B. 自愿性C. 独立性D. 快捷性4.(单项选择题)(每题 1.00 分) 关于和解,下列说法不正确的是()。
A. 和解的核心价值在于其一般不会破坏缔约双方的良好关系,能够促进交易的顺利推进B. 和解不需要经历复杂程序,但并非所有和解都可以通过一次谈判实现C. 和解协议并不具有强制履行的效力D. 和解是一种第三人介入促成双方达成协议的纠纷解决方式5.(单项选择题)(每题 1.00 分) 按照《招标投标法》的规定,下列行为属于承诺的是()。
A. 招标人发出招标公告B. 招标人发出投标邀请书C. 招标人发出中标通知书D. 投标人提交投标文件6.(多项选择题)(每题 2.00 分) 在勘察设计合同变更管理中需要注意()。
A. 应尽快提出变更要求或指令B. 应尽快下达变更要求或指令C. 应迅速而全面地落实和执行变更指令D. 应严格遵守变更程序E. 为尽快下达变更指令,当事人双方可以不签署变更协议7.(单项选择题)(每题 1.00 分) 卖方将货物运至出口国装运港船上,并支付抵达目的港的运费和最低保险费,这种国际贸易价格术语是()。
2023年招标师考试-招标采购案例分析考试备考题库附带答案卷10
2023年招标师考试-招标采购案例分析考试备考题库附带答案第1卷一.全考点押密题库(共50题)1.(单项选择题)(每题 1.00 分) 《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)规定了发包人工程款支付担保的内容。
承包人或发包人违约后,另一方可要求()承担相应责任。
A. 提供担保的第三人B. 分包方C. 签订担保合同的一方D. 被担保方2.(多项选择题)(每题 2.00 分) 以下关于合同转让的说法正确的是()。
A. 合同转让是合同法律关系主体的改变B. 合同转让包括了合同权利的转让、合同义务的转移两种类型C. 合同权利的转让是指不改变合同权利的内容,由债权人将权利转让给第三人D. 合同义务的转移是经债权人同意,债务人将合同的义务全部或者部分地转让给第三人E. 非国有不可移动文物不得转让、抵押给外国人3.(单项选择题)(每题 1.00 分) ()确定了该工程项目建设的总原则、总要求,是编制设计文件的主要依据。
A. 项目批准文件B. 工程建设强制性标准C. 建设工程设计深度要求D. 建设单位设计任务书要求4.(多项选择题)(每题 2.00 分) 实践中常采用工程担保的方式来规避风险,工程建设中常见的担保种类具体有()。
A. 投标保证金B. 银行保函C. 履约保证金D. 支付担保E. 预付款保函5.(单项选择题)(每题 1.00 分) 根据提单收货人抬头的不同,海运提单可分为记名提单、()和指示提单。
A. 不记名提单B. 清洁提单C. 不清洁提单D. 备运提单6.(多项选择题)(每题 2.00 分) 关于工程总承包合同,下列说法正确的有()。
A. 工程总承包合同具有明确发包人与承包人之间权利义务关系的作用B. 工程总承包合同的发包人一般是建设单位C. 对从事工程总承包业务的企业专门设立有工程总承包资质D. 工程勘察、设计、施工企业必须单独承包工程的某一部分,不可以组成联合体进行联合总承包E. 工程总承包单位和分包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责7.(单项选择题)(每题 1.00 分) 下列关于承包人的合理化建议的说法中,错误的是()。
2020年招标师《案例分析》模拟卷(2)
xx年招标师《案例分析》模拟卷(2)第七题某采购代理机构为市政府代理1o套办公桌椅和45套书柜的采购项目。
全部采用财政性资金。
合同估算价为19万元人民币,在政府《集中采购目录》中包括“家具”一项,其限额标准为“单项或批量金额在10万元人民币以上”。
经省级财政部门批准,本次采购由该代理机构采用竞争性谈判方式,确定了5家供应商参加谈判。
采购人组建了5人谈判小组,其中包括:采购人代表1人、采购代理机构1人、当地建设行政主管部门组建的评标专家库中随机抽取3人。
随后,由谈判小组组织了本次竞争性谈判工作。
问题1.结合案例,针对本次采购,设置一个完整的竞争性谈判程序并予以说明。
2.怎样判断本项目是否为政府采购?3.什么是竞争性谈判采购方式?采取竞争性谈判采购方式的条件是什么?4.采购人组建谈判小组的人员构成是否满足政府采购要求?参考答案第一题1.招标代理服务的成本投入主要包括:招标文件和资格预审文件的编制费用;清单和标底的编制费用;投标预备会议涉及的组织费用(会议室和交通费用);资格评审、开标、评标的会务费用;资格评审及评标的专家劳务费;协助招标人合同谈判及签订的组织费用(涉及会务费用);招标过程中所需文件的印刷费用;招标公司人员费用(人员薪酬、福利、交通、通信等费用)。
2.该招标代理机构在拟订招标采购服务方案时主要考虑的问题不全面。
还应考虑以下几个方面的问题:(1)对项目采购标的及采购特点的理解。
(2)招标工作基本流程。
(3)招标采购项目中关键环节的说明及解决方案。
(4)招标工作进度计划及进度保障措施。
(5)招标采购代理服务费用。
第二题1.投标人应具备的条件包括:①具备承担投标项目的能力;②符合投标文件规定的资格条件。
2.决策树绘制如图 2.1所示。
各机会点的计算过程如下:点⑤:150万元×0.3+100万元×0.4+50万元×0.3=100万元点②:100万元×0.6+(-5)万元×0.4=58万元其余各点计算过程略,计算结果见图上所标。
2022年招标师《招标采购案例分析》全真模拟试卷(5)
2022年招标师《招标采购案例分析》全真模拟试卷(5)2022年招标师《招标采购案例分析》全真模拟试卷(5)本试卷均为案例分析题(共7题,共100分),要求分析合理,结论正确;有计算要求的,应简要写出计算过程。
1.某机械设备安装工程项目,业主拟通过招标确定施工承包商,业主经过资格预审确定了A、B、C、D、E、F六家投标人作为潜在投标人,这六家潜在投标人在投标时出现以下情况:A投标人在编制投标文件时主要依据设计图样、工程量表、其他投标人的投标书、有关法律法规等。
B投标人在编制投标文件时,首先确定了上级企业管理费及工程风险和利润,接着开始计算工料及单价。
C投标人在编制施工方案时,主要从工程量要求、技术要求、施工设备要求、施工利润要求、质量要求五个方面综合考虑。
D投标人的投标文件按照招标文件的各项要求编制后,另外附加了工期需延长10d的条侍。
E投标人在投标截止时间前递交了一份补充文件提高了投标报价。
F投标人的投标组织机构由本单位的经营管理人员和专业技术人员组成。
问题1.A投标人在编制投标文件时的主要依据是否妥当?说明理由。
2.B投标人在编制投标文件时的步骤是否恰当?如不恰当,请改正。
3.c 投标人在编制施工方案时考虑的内容是否妥当?如不妥,请说出应考虑哪些内容?4.D投标人的投标文件作废标处理是否正确?5.E投标人递交的补充文件是否有效?6.F投标人的投标组织机构人员是否合理?如不合理,请说出合理的组成人员。
[15分]2.某实施监理的工程,在招标阶段发生如下事件:事件1:招标代理机构提出,评标委员会由7人组成,包括建设单位纪委书记、工会主席,当地招标投标管理办公室主任,以及从评标专家库中随机抽取的4位技术、经济专家。
事件2:建设单位要求招标代理机构在招标文件中明确下列内容:①投标人应在购买招标文件时提交投标保证金;②中标人的投标保证金不予退还;③中标人还需提交履约保函,保证金额为合同总额的20%。
问题1.指出事件1中评标委员会人员组成的错误之处,并说明理由。
2024年招标师考试-招标采购案例分析考试历年真题摘选附带答案版
2024年招标师考试-招标采购案例分析考试历年真题摘选附带答案第1卷一.全考点押密题库(共100题)1.(单项选择题)(每题 1.00 分) 下列不属于合同目标管理的内容的是()。
A. 投资总额控制管理B. 质量安全目标管理C. 价值管理D. 时间管理2.(单项选择题)(每题 1.00 分) 以下关于可撤销合同说法错误的是()。
A. 可撤销的合同在未被撤前,也是无效的B. 可撤销的合同一般是意思表示不真实的合同C. 可撤销合同的撤销要由撤销权人通过行使撤销权来实现D. 因重大误解订立的合同,有权一方可以请求法院或者仲裁机构变更或撤销3.4.(多项选择题)(每题 2.00 分) 担保合同种类包括()。
A. 保证合同B. 抵押合同C. 质押合同D. 定金合同E. 留置合同5.(多项选择题)(每题 2.00 分) 以合同的成立是否以标的物的交付为必要条件为标准,合词可分为()。
A. 双务合同B. 诺成合同C. 无名合同D. 实践合同E. 单务合同6.(单项选择题)(每题 1.00 分) 关于发包人提供资料和设计人提交设计文件,下列说法错误的是()。
A. 发包人提交文件和资料超过约定期限20天以外时,设计人有权重新确定提交工程设计文件的时间B. 建设工程设计文件是设备材料采购、非标准设备制作和工程施工的主要依据C. 发包人提供必需的工程设计资料是设计人开展设计工作的依据之一D. 在建设项目确立以后,工程设计就成为工程建设最关键的环节7.(多项选择题)(每题 2.00 分) 关于汇付,下列说法错误的有()。
A. 汇付的支付方式可以分为顺汇和逆汇两种B. 汇付方式可分托付、电汇和票汇三种C. 汇付风险较小D. 汇付手续简单E. 汇付费用低廉8.(多项选择题)(每题 2.00 分) 招标师合同管理的特点包括()。
A. 全局性B. 系统性C. 突出预防管理功能D. 贯穿整个项目管理的全过程E. 仅存在于合同签订前的招标投标管理过程9.(单项选择题)(每题 1.00 分) 下列关于合同履行的说法,不正确的是()。
招标师考试—招标采购案例分析模拟考试试题答案
招标采购案例分析》模拟考试试题答案一、参考答案:该公告有以下不当之处1、未载明招标人名称地址;2、未载明招标项目概况3、发售招标文件的时间不满足五个工作日4、投标截至时间不符合法律规定的至少二十日5、投标文件递交的地址不完整,地址应载明单位的具体楼号、房间好二、参考答案1、(1)A投标人的投标文件有效。
(2)B投标人的投标文件(或原投标文件)有效。
但补充说明无效,因开标后投标人不能变更(或更改)投标文件的实质性内容。
(3)C投标人的投标文件无效,因投标保函的有效期应超过投标有效期30天(或28天)[或在投标有效期满后的30天(或28天)内继续有效]。
(4)D投标人的投标文件有效。
(5)E投标人的投标文件无效。
因为组成联合体投标的,投标文件应附联合体各方共同投标协议。
2、F投标人的投标文件有效。
招标人可以没收其投标保证金,给招标人造成的损失超过投标保证金的,招标人可以要求其赔偿。
3、(1)该项应自中标通知书发出后30 日内按招标文件和A投标人的投标文件签订书面合同,双方不得在签订背离合同实质性的其他协议。
(2)合同价格应为8000元。
三、参考答案存在以下不妥:①招标人确定和使用修改后的评标标准和方法不符合有关法规的规定,评标无效。
②投标人A公司在开标后宣布撤出投标文件不符合有关法规的规定。
开标时即表示提交投标文件的时间已截止。
如果投标人撤回投标文件的,其投标保证金将被没收。
③招标人对A公司已递交的投标文件开标后不应退还,但不拆封不唱标不符合有关规定。
④招标人授权评标委员会根据修改的评标办法评审和评标委员会按照修改后的评标办法对投标文件进行评审和比较,并确定中标人的行为违反国家有关法规规定,评标无效;⑤评标委员会专家同某投标人有利害关系,其组成人员不符合有关法规的规定评标无效。
四、参考答案1 、协议书的不妥之处:(1)合同范围不妥:应该为施工图所包括的土建、装饰、水暖电等全部工程。
(2)选择合同类型不妥:本工程应采用单价合同。
招标师考试项目案例分析模拟试题
招标师考试项目案例分析模拟试题招标师考试项目案例分析模拟试题简答题1、某省重点工程项目计划于2009年12月28日开工,由于工程复杂,技术难度高,一般施工队伍难以胜任,业主自行决定采取邀请招标方式。
在2009年9月8日业主向通过资格预审的A、B、C、D、E五家施工承包企业发出了投标邀请书。
该五家企业均接受了邀请,并于规定时间9月20日~9月22日购买了招标文件。
招标文件中规定,10月18日下午4时是招标文件规定的投标截止时间,11月10日发出中标通知书。
在投标截止时间前,A、B、D、E四家企业提交了投标文件,但C 企业于10月18日下午5时才送达,原因是路途堵车。
10月21日下午由当地招标投标监督管理办公室主持进行了公开开标。
评标时发现E 企业投标文件虽无法定代表人签字和委托人授权书。
但投标文件均已有项目经理签字并加盖了单位公章。
【问题】1.业主自行决定采取邀请招标方式的做法是否妥当?说明理由。
2.C企业和E企业的投标文件是否有效?分别说明理由。
3.请指出开标工作的不妥之处,说明理由。
2、某建设项目于2010年5月组织施工监理招标资格预审。
资格预审文件采用《中华人民共和国标准施工招标资格预审文件})(2007年版)编制,审查办法为合格制,为保证潜在投标人的信誉及履约能力,特别要求投标人应提供本省境内l年以上企业完税证明,近1年内在省内无任何招投标违法犯罪行为。
招标人共收到20份资格预审申请文件,招标人进行了初步审查后,组建了资格审查委员会。
资格审查委员会由招标代表1人,招标代理机构l人,经济、技术专家3人组成。
资格审查委员会在进行详细审查的过程中发现:潜在投标人A的资格预审文件忘记加盖单位公章,经资格审查委员会征求其他全部潜在投标人意见后,允许A事后补盖公章。
潜在投标人B同时是潜在联合体投标人D的1个成员,资格审查委员会遂要求B、D对此事说明,最终B主动退出了资格审查。
潜在投标人C的营业执照复印件有效期已过,遂要求C提交原件复核。
招标师考试试题及答案《案例分析》模拟题
2013年招标师考试试题及答案《案例分析》模拟题4更多2013招标师考试冲模拟题及答案请访问:1某地一个总投资额为8000万元人民币的粮库建设项目,总建筑面积为30000m2,招标人采用国内公开招标的方式组织项目招标。
其中的资格条件为:(1)在中华人民共和国境内注册的独立法人,注册资本金不少于2000万元人民币。
(2)具有建设行政主管部门颁发的工程设计商物粮行业工程设计甲级资质。
(3)近5年完成过仓储规模不少于本次粮库建设规模3项以上的设计业绩。
(4)通过了IS09000质量体系认证并成功运行2年以上。
招标公告编制完成后,招标人为了充分吸纳潜在投标人,分别在当地的有形建筑市场、该省日报、《中国经济导报》和中国工程建设和建筑业信息网上发布了招标公告。
在当地的有形建筑市场和中国工程建设和建筑业信息网上发布的招标公告为全文,同时为了减少招标公告的发布费用,招标人对在该省日报和《中国经济导报》上发布的招标公告内容进行了大幅度删减,但注明了招标全文见中国工程建设和建筑业信息网,并规定在购买招标文件的同时,潜在投标人须提交10万元(人民币)投标保证金后才能够购买,以保证潜在投标人购买招标文件后参与项目投标,防止招标失败。
问题1.我国指定的招标公告发布的媒介有哪些?2.分析案例,招标人在发布招标公告过程中存在哪些不正确行为?3.根据案例内容,拓展分析,假如招标公告发出2日后,已经有4个潜在投标人购买了招标文件,此时招标人感觉公布的资格条件中“注册资本金不少于2000万元人民币”的要求太高,可能影响潜在投标人参与竞争,于是决定将注册资本金调整为1000万元人民币,但怎样实施存在3种意见,其中:A.招标公告已经发出了3日,同时已有4个潜在投标人购买了招标文件,为了减少招标时间,可以直接在招标文件的澄清与修改中对上述两项资格条件进行调整,并在开标前15日通知所有购买招标文件的投标人,这样可以保证原开标计划如期进行。
招标师考试_合同管理(案例分析)_真题模拟题及答案_第01套_练习模式
***************************************************************************************试题说明本套试题共包括1套试卷答案和解析在每套试卷后招标师考试_合同管理(案例分析)_真题模拟题及答案_第01套(58题)***************************************************************************************招标师考试_合同管理(案例分析)_真题模拟题及答案_第01套1.[单选题]下列不属于根据合同性质不得转让的情形的是()。
A)因雇佣合同而产生的债权B)演员的表演合同C)分包合同D)从权利2.[单选题]合同工期届满之前,施工企业明确表示不再施工的行为是()。
A)侵权B)合法行为C)预期违约D)单方解除合同3.[单选题]根据《建设项目工程总承包合同示范文本(试行)》(GF-2011-0216),发包人在收到承包人提交的“职业健康、安全、环境保护”管理计划后()日内对之进行确认。
A)5B)10C)15D)204.[单选题]关于国内贸易过程的项目化管理,下列说法不正确的是()。
A)企业在内部进行项目预报,预报信息包括客户信息等具体的项目情况B)商务条款主要包括付款条件、交货期、交货地点、质量保证、违约责任和解决争议的方法C)贸易合同的管理应当跟踪合同约定的货物是否安全到达交货地点D)贸易合同的主体之间是平等的,合同的签订应遵循公平原则5.[单选题]违约责任承担的方式包括()。
A)提供担保C)继续履行D)代位追偿6.[单选题]在法院的主持下,甲乙双方就纠纷的解决达成了调解协议,法院依法制作了调解书,但在送达前甲方反悔,这时法院应该()。
A)径行判决B)强制执行C)留置送达D)重新调解7.[单选题]信用证的业务特点不包括()。
A)信用证是一种银行信用B)信用证是一种自足文件C)信用证是一种凭单取货的方式D)信用证是一种单据业务8.[单选题]根据《合同法》,不可以采用口头形式的合同是()。
2024年招标师考试-招标采购案例分析考试历年真题摘选附带答案
2024年招标师考试-招标采购案例分析考试历年真题摘选附带答案第1卷一.全考点押密题库(共100题)1.(多项选择题)(每题2.00 分) 根据《2010年国际贸易术语解释通则》的规定,C组贸易术语包括()。
A. 货交承运人B. 成本加运费C. 边境交货D. 运费付至E. 运费、保险费付至2.(单项选择题)(每题 1.00 分) FIDIC合同系列中的()为施工合同条件,也是应用最为广泛的合同文本之一。
A. 黄皮书B. 红皮书C. 银皮书D. 绿皮书3.(单项选择题)(每题 1.00 分) 关于变更程序,下列说法错误的是()。
A. 变更程序按照提出变更、变更指示、变更估价执行B. 发包人同意承包人根据变更意向书要求提交变更实施方案的,由监理人按合同约定发出变更指示C. 监理人应按照合同约定和合同当事人商定或确定变更价格D. 变更指示只能由监理人发出4.(单项选择题)(每题 1.00 分) 关于合同的变更,下列说法不正确的是( )。
A. 合同变更是合同关系的局部变化B. 合同变更是合同内容的变化C. 履行时间、地点、方式的变化属于合同变更D. 合同变更是合同性质的变化5.(多项选择题)(每题 2.00 分) 根据《合同法》的规定,关于承诺的撤回与撤销,下列说法正确的是( )。
A. 承诺的撤回是指受要约人在其做出的承诺生效之后将其撤回的行为B. 承诺一经撤回即阻却了合同的成立C. 承诺生效后不可以撤销D. 承诺必须以明示的通知方式做出,且此通知应当在一定时间之内做出E. 承诺通知到达要约人时生效6.(多项选择题)(每题 2.00 分) 在招标文件中要求中标的投标人提交保证履行合同义务和责任的担保,其形式有()。
A. 保留金B. 由保险公司开具的履约担保书C. 房屋抵押他项权证D. 有价证券E. 商业银行开具的担保证明7.(多项选择题)(每题 2.00 分) 关于定金罚则,下列说法正确的有()。
A. 定金罚则法定性B. 当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
2013年招标师考试试题及答案《案例分析》模拟题4更多2013招标师考试冲模拟题及答案请访问:1某地一个总投资额为8000万元人民币的粮库建设项目,总建筑面积为30000m2,招标人采用国内公开招标的方式组织项目招标。
其中的资格条件为:(1)在中华人民共和国境内注册的独立法人,注册资本金不少于2000万元人民币。
(2)具有建设行政主管部门颁发的工程设计商物粮行业工程设计甲级资质。
(3)近5年完成过仓储规模不少于本次粮库建设规模3项以上的设计业绩。
(4)通过了IS09000质量体系认证并成功运行2年以上。
招标公告编制完成后,招标人为了充分吸纳潜在投标人,分别在当地的有形建筑市场、该省日报、《中国经济导报》和中国工程建设和建筑业信息网上发布了招标公告。
在当地的有形建筑市场和中国工程建设和建筑业信息网上发布的招标公告为全文,同时为了减少招标公告的发布费用,招标人对在该省日报和《中国经济导报》上发布的招标公告内容进行了大幅度删减,但注明了招标全文见中国工程建设和建筑业信息网,并规定在购买招标文件的同时,潜在投标人须提交10万元(人民币)投标保证金后才能够购买,以保证潜在投标人购买招标文件后参与项目投标,防止招标失败。
问题1.我国指定的招标公告发布的媒介有哪些?2.分析案例,招标人在发布招标公告过程中存在哪些不正确行为?3.根据案例内容,拓展分析,假如招标公告发出2日后,已经有4个潜在投标人购买了招标文件,此时招标人感觉公布的资格条件中“注册资本金不少于2000万元人民币”的要求太高,可能影响潜在投标人参与竞争,于是决定将注册资本金调整为1000万元人民币,但怎样实施存在3种意见,其中:A.招标公告已经发出了3日,同时已有4个潜在投标人购买了招标文件,为了减少招标时间,可以直接在招标文件的澄清与修改中对上述两项资格条件进行调整,并在开标前15日通知所有购买招标文件的投标人,这样可以保证原开标计划如期进行。
B.不用告知投标人,仅需在评标过程中灵活掌握就可以了,这样既可以保证原开标计划如期实现,又不至于引起投标人对调整资格条件的各种猜疑,有利于投标人竞争。
c.重新发布招标公告,在公告和招标文件中同时调整资格条件,并通知已经购买招标文件的潜在投标人更换新的招标文件,开标时间相应顺延。
这当中,意见A和意见B可以保证原开标计划如期进行,而意见C则需要顺延开标时间。
如果你是招标人,应采纳上述三种意见中哪一种?为什么?解析:1.我国指定的招标公告发布的媒介有:《中国日报》、《中国经济导报》、《中国建设报》和《中国采购与招标网》。
2.招标人在发布招标公告过程中,存在以下两种不正确的行为:(1)要求潜在投标人提交10万元人民币的投标保证金后才能购买招标文件。
(2)在不同发布媒介上发布的招标公告内容不一致。
3.应该选择意见C。
依据《合同法》和《招标投标法》的规定,招标人在招标公告发布后修改其中的实质性条件的,需要重新发布招标公告,重新确定投标截止时fB-]和开标时间。
2H市地方政府规划在城市新开区投资建设一座现代化公共建筑——“凤凰新城”,该建筑集办公、住宿、餐饮、娱乐、健身、休闲、购物、养生等多种功能于一体。
由国家发展和改革委员会批准,文号为发改投字[2007]×××号。
该工程的建筑规模为:建筑面积156844m2,占地面积8688m2,建筑檐口高度98.86m,地下3层,地上27层。
采用公开招标的方式进行工程设计招标,要求设计方案能够充分体现H市的特点,并能够与周边环境很好地融合,建成后将成为城市的标志性建筑。
招标内容包括方案设计、初步设计和施工图设计三部分,以及建设过程中配合发包人解决设计遗留问题等事项。
问题1.“凤凰新城”的设计招标公告应该包含的基本内容有哪些?2.假如该工程计划在2010年11月21日起发售招标文件,结合案例中所给信息,针对该项目代替招标人拟一份设计招标公告。
3.建筑工程设计方案招标一般采用哪种方法审查?4.建筑工程设计招标资格审查主要审查申请人的内容有哪些?解析:1.“凤凰新城”的设计招标公告应包括的内容有:工程概况,招标方式,招标类型,招标内容及范围,投标人承担设计任务范围,对投标人资质、经验及业绩的要求,购买招标文件的时间、地点,招标文件工本费收费标准,投标截止时间,开标时间,联系人及联系方式等。
2.以下为设计招标公告的全部内容。
3.建筑工程设计方案招标资格审查只能采用合格制,即通过或不通过资格审查。
通过审查的申请人都具备投标资格,招标人不能采用其他不合理方式,如抽签、摇号等方式限制投标人数量。
4.建筑工程设计招标资格审查主要审查申请人的内容包括:(1)具有独立订立设计合同的权利。
(2)具有履行设计合同的能力,包括设计专业、技术资格和设计能力,资金、设备和其他物质设施配备状况,设计管理能力,设计经验、信誉和相应的从业人员。
(3)企业没有处于被责令停业,投标资格被取消,财产被接管、冻结、破产状态。
(4)在最近3年内没有骗取中标和严重违约及因设计原因引起的重大工程质量问题。
(5)法律、行政法规规定的其他资格条件。
某工程,业主在招标文件中规定:工期?(周)不得超过80周,也不应短于60周。
某施工单位决定参与该工程的投标。
在基本确定技术方案后,为提高竞争能力,对其中某技术措施拟定了3个方案进行比选。
方案一的费用为C1=100+4T;方案二的费用为C2=150+3T;方案三的费用为C3=250+2T。
这种技术措施的3个比选方案对施工网络计划的关键线路均没有影响。
各关键工作可压缩时间及相应增加的费用见表4-2。
假定所有关键工作压缩后不改变关键线路。
问题1.该施工单位应采用哪种技术措施方案投标?为什么?2.该工程采用问题1中选用的技术措施方案时的工期为80周,造价为2653万元。
为了争取中标,该施工单位投标应报工期和报价各为多少?3.若招标文件规定,施工单位自报工期小于80周,工期每提前1周,其总报价降低2万元作为经评审的报价,则施工单位的自报工期应为多少?相应的经评审的报价为多少?4.如果该工程的施工网络计划如图4-1所示,则压缩哪些关键工作可能改变关键线路?压缩哪些关键工作不会改变关键线路?解析:1.解法一:令C1=C2,即100+4T=150+3T,解得T=50周。
当工期小于50周时,应采用方案一;当工期大于50周时,应采用方案二。
由于招标文件规定工期在60~80周之间,因此应采用方案二。
再令C2=C3,即150+3T=250+2T,解得T=100周。
当工期小于100周时,应采用方案二;当工期大于100周时,应采用方案三。
因此,根据招标文件对工期的要求,施工单位应采用方案二的技术措施投标。
解法二:当T=60周,则C1=(100+4 ×60)万元=340万元C2=(150+3 ×60)万元=330万元C3=(250+2 ×60)万元=370万元此时,方案二为最优方案。
当T=80周,则C,=(100+4 × 80)万元=420万元C2=(150+3 X 80)万元=390万元C3=(250+2×80)万元=410万元此时,方案二为最优方案。
所以施工单位应采用方案二的技术措施投标。
2.因为方案二的费用函数为C2=150+3T,所以对压缩1周时间增加的费用小于3万元的关键工作均可压缩,即应对关键工作c和M进行压缩。
则自报工期:(80-2-2)周=76周相应的报价:[2653-(80-76)×3+2.5×2+2.0×2]万元=2650万元3.因为工期每提前1周,可降低经评审的报价2万元,所以对压缩1周时间增加的费用小于5万元的关键工作均可压缩,即应对关键工作A、C、E、M进行压缩。
则自报工期:(80-1-2-1-2)周=74周相应的经评审的报价:[2653-(80-74)×(3+2)+3.5+2.5 × 2+4.5+2.0 × 2]万元=2640万元4.如果该工程的施工网络计划如4-1所示,则:(1)压缩关键工作C、E、H可能改变关键线路。
(2)压缩关键工作A、M不会改变关键线路。
4某建设单位经上级主管部门批准拟新建建筑面积为3000m2的综合办公楼,经工程造价咨询部门估算该工程造价为3450万元,该工程项目决定采用施工总承包的招标方式进行招标。
在招标过程中,发生如下事件。
事件1:由于经资格预审合格的投标申请人过多,为了提高工作效率,招标人从中只选择了8家资格预审合格的申请人,向其发出资格预审合格通知书。
事件2:招标文件中明确说明该项目的资金来源落实了2600万元。
事件3:招标文件中规定,投标单位在收到招标文件后,若有问题需要澄清,只能以书面形式提出,招标单位将答复只可以书面形式送给提出问题的投标单位。
事件4:招标文件中规定,从招标文件发放之日起,在15日内递交投标文件。
事件5:发售招标文件的价格为编制和印刷招标文件的成本和发布招标公告的费用。
问题1.该工程招标是否可以采用邀请招标方式进行招标?说明理由。
2.事件1中,招标人的做法是否正确?为什么?3.就事件2,谈谈你对这一说明的理解?4.事件3中,招标文件的规定是否正确?如不正确,请改正。
5.事件4的规定是否妥当?说明理由。
6.事件5中,发售招标文件的价格是否合理?为什么?解析:1.该工程招标可以采用邀请招标的方式进行。
理由:《招标投标法》规定,项目总投资在3000万元人民币以上的,必须进行招标,并未规定不司采用邀请招标。
2.招标人的做法正确。
理由:《招标投标法》规定,在资格预审合格的投标申请人过多时,可以由招标人从中选择不少于7家资格预审合格的投标申请人。
事件1中符合这一规定。
3.工程施工招标应当具备的条件中规定:工程资金或者资金来源已经确定。
因此该工程项目还有850万元的资金未落实,是不可以进行招标的。
4.事件3中招标文件的规定不正确。
正确做法:招标单位将以书面形式或投标预备会的方式予以解答,答复将送给所有获得招标文件的投标单位。
5.事件4中的规定不妥。
理由:《招标投标法》规定,从开始发放招标文件之日起,至投标截止时间的期限最短不得少于20d。
6.事件5中发售招标文件的价格不合理。
理由:招标文件的价格一般等于编制、印刷这些招标文件的成本,招标活动中的费用(如发布招标公告等)不应计人该成本。
5某业主拟招标选择一家工程咨询公司来编制某项目的可行性研究报告,资格预审后有3家符合标准条件的工程咨询公司参加了投标。
本次评标,技术标的权重为70%,商务标的权重为30%。
技术标对工程咨询公司的经验、本项目拟采用的咨询方法和项目组人员构成3个分项进行评审,分项权重分别为20%、30%和50%。