专业分包 合同模板
分包工程合同模板(集锦3篇)
分包工程合同模板（集锦3篇）1.分包工程合同模板第1篇甲方：____________________乙方：____________________甲方乙方根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装承包合同条例》和《建筑工程施工劳务分包合同》及有关规定，顺利、优质、安全、高效地完成本工程，本着平等、自愿、互利、互惠原则，经双方协商一致，签订本合同。
一、工程名称：____________________二、工程地点：____________________三、承包范围及内容：现甲方拟将____________________制造有限公司内的所有土方、泥浆、场内短驳及回填承包给乙方。
四、承包的范围及所涉及事项：施工中乙方必须听从甲方指挥，严格按甲方要求的开挖顺序开挖，严禁不听指挥乱开乱挖，施工中乙方若因为乱开乱挖而影响基坑安全性的，甲方有权立即终止合同，并不支付任何费用，情节严重造成重大损失的，追究相应的法律责任。
施工中所需临时道路修建、路基板铺设等均由乙方自理，所有出土车进出场地乙方均须认真冲洗，因土方施工而造成的道路污染必须及时清理，若由此而造成的城管罚款等行政处罚均由乙方承担。
晚间施工时，甲方负责大灯照明。
甲方保持开挖土方干燥，必要时配合井点排水。
五、工程量及单价确认土方开挖前，甲、乙双方一起测量原地坪标高，经双方签字确认后方可进行开挖，挖方按实际开挖后基坑的几何尺寸进行结算。
所挖土方必须经验收一次通过。
若因乙方原因造成的返工由乙方负责。
单价：泥浆按砼方量1：3比例计算土方_________元/m，泥浆_________元/m，场内短驳_________/m，回填_________/m。
六、周边关系的协调乙方进场后，必须配合甲方及建设单位做好与周边居民关系的协调。
七、付款方式完成全部工程量付总工程款的50%，余款四个月内一次性付清。
八、安全生产要求乙方必须严格按设计及规范施工，如施工过程中因乙方自身原因违章施工造成的安全事故，责任一切由乙方自负，另外乙方在施工中发现异常情况或安全防护措施不符合安全规定的应及时汇报甲方安全员，否则发生安全事故一切由乙方承担。
工程建设专业分包合约模板
工程建设专业分包合约模板1. 总则1.1 本合约是指总承包商（以下简称"甲方"）与分包商（以下简称"乙方"）之间就工程建设的专业分包事宜所签订的合同。
1.2 本合约的签订，是双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律法规的规定，结合工程的实际情况，协商一致的结果。
1.3 本合约的内容，包括工程项目的概况、分包范围、合同价格、合同履行期限、质量标准、付款方式、违约责任等方面的内容。
2. 工程项目概况2.1 工程名称：________2.2 工程地点：________2.3 工程规模：________2.4 工程性质：________2.5 工程总投资：________3. 分包范围3.1 乙方承担的工程分包范围，包括但不限于：________3.2 乙方应按照甲方的要求，完成分包范围内的设计、施工、设备采购、材料供应等工作。
3.3 乙方应对分包范围内的工程质量、安全、进度等全面负责。
4. 合同价格4.1 乙方向甲方提出的分包报价为：人民币（大写）：________元整（小写）：________元。
4.2 甲方应在合同签订后____个工作日内，向乙方支付分包合同价的____%。
4.3 乙方应按照合同约定，完成分包范围内的工程。
工程完成后，甲方应按照约定的标准进行验收，验收合格的，甲方应支付乙方剩余的分包合同价。
5. 合同履行期限5.1 乙方的工程设计期限为：____个月。
5.2 乙方的工程施工期限为：____个月。
5.3 乙方应按照甲方的要求，提前完成分包范围内的工程。
6. 质量标准6.1 乙方应按照国家标准和行业标准，组织设计和施工。
6.2 乙方应保证分包范围内的工程质量，确保工程安全、可靠、美观。
6.3 乙方应接受甲方及有关管理部门的检查、监督和检验。
7. 付款方式7.1 甲方支付乙方的款项，应通过银行转账的方式进行。
分包劳务合同模板（精选5篇）
分包劳务合同分包劳务合同模板（精选5篇）随着法律知识的普及，越来越多事情需要用到合同，签订合同也是最有效的法律依据之一。
相信大家又在为写合同犯愁了吧，下面是小编整理的分包劳务合同模板（精选5篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
分包劳务合同1发包方：_____（以下简称甲方）承包方：_____（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定，为确保工程质量，保证安全文明施工，按期完成钢筋作工任务，本着平等自愿的原则，经双方协商，签定本合同。
一、工程名称：_____二、工程地点：_____三、承包范围及工作内容：本工程自基础开始，至结构结顶的所有钢筋及屋面钢筋工作，具体内容主要包括：1、基础及主体结构的所有钢筋下料、作、绑扎、焊接、安装等工作：以及所需的扎丝、焊条、钢筋工程所需的一切机具和辅料。
2、辅料由甲方提供，乙方后在结算工程款时扣留。
3、钢筋余料、废料的归类及堆放工作；乙方应合理搭配使用钢筋，若出现浪费或人为报废现象，由乙方双倍赔偿。
4、无偿负责任区内的标准化管理工作。
做到每天工作结束前，剩余材料归类，工具归库，堆码有序，规范作业。
5、配合甲方施工人员、模板工，核校梁柱水平及垂直度，发现木工支模变形不合格，乙方要极时报告纠正。
四、承包形式：本工程承包内容为以上工程内全部工程造价、质量、工期、安全、文明施工实行全承包。
若出现一起安全、质量责任事故，由乙方全部白行承担一切经济、行政责任，甲方必须投入安全设施。
五、食宿由乙方自行安排，乙方自备钢筋工所需的一切机具及设备，高处作业时需系好安全带，不准穿带钉、易滑鞋、拖鞋或赤脚。
操作时不准嬉戏打闹。
六、严禁酒后作业，违者每人每次罚款200元。
钢筋吊装时要栓系牢固，避免吊装过程中散落伤人。
否则，出现安全事故乙方全部承担一切经济、行政责任。
七、乙方必须保证施工人员人数满足工程进度需要，确保按期或提前完成施工任务，已经确定的施工计划不能按期完成时做如下处罚：1、每个工期段达不到进度要求的罚款l000元；2、总工期达不到要求的除按每个工期段处罚外，所承包的总工程量单价下调20%。
钢结构专业分包合同模板
钢结构专业分包合同模板一、甲方（发包方）：单位名称：法定代表人：联系地址：联系电话：传真：电子邮箱：二、乙方（承包方）：单位名称：法定代表人：联系地址：联系电话：传真：电子邮箱：鉴于甲方委托乙方进行钢结构专业的施工工作，经双方友好协商，就具体事宜达成如下协议：一、工程名称，（在此填写工程名称）。
二、工程地点，（在此填写工程地点）。
三、工程内容，（在此填写工程内容）。
四、工程工期，（在此填写工程工期）。
五、工程造价，（在此填写工程造价）。
六、分包合同价款及支付方式：1. 分包合同价款为人民币（￥）（大写）元整。
2. 甲方应在合同签订后三日内向乙方支付工程合同总价款的30%作为预付款，剩余款项按照工程进度及验收情况分期支付。
七、质量标准，乙方应按照国家相关法律法规和工程技术标准要求，保证工程质量符合合同约定。
八、安全生产，乙方应加强安全生产管理，严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工过程中不发生安全事故。
九、保修期，乙方承诺对所承包的工程提供一年的免费维修保养服务，保修期从竣工验收之日起计算。
十、违约责任，若乙方未按照合同约定履行义务，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
十一、争议解决，因履行本合同发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。
十二、其他事项，（在此填写其他事项）。
十三、合同生效，本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方盖章之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为钢结构专业分包合同模板，双方如有需要，可根据实际情况进行修改和补充，以确保合同的具体实施和有效性。
桩基工程专业分包合同范文5篇
桩基工程专业分包合同范文5篇篇1《桩基工程专业分包合同范文》甲方：（委托单位全称）乙方：（承包单位全称）根据《中华人民共和国合同法》相关规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平的基础上，经友好协商，就桩基工程专业分包事宜达成如下协议：第一条项目概述甲方在其建设项目中需要进行桩基工程，经过考察和评估，决定将桩基工程专业分包给乙方。
第二条服务内容乙方按照甲方的要求，承担桩基工程的设计、施工和监理工作，具体包括但不限于以下内容：1. 桩基工程方案设计；2. 施工方案制定；3. 施工技术人员配备；4. 施工机械设备采购；5. 施工过程监理；6. 施工结束后的验收工作。
第三条费用与支付方式1. 桩基工程的总费用为（具体金额），经双方协商，支付方式为（具体方式）。
2. 甲方负责支付桩基工程专业分包费用，支付时间为（具体时间）。
第四条质量保证1. 乙方承包的桩基工程应符合国家相关标准和规范，质量达到甲方要求。
2. 桩基工程交付使用后，乙方负责质量保修一年，在保修期内，对工程质量问题负责修复。
第五条违约责任1. 任何一方不得擅自解除本合同，若有需要，需提前30日书面通知对方。
2. 若一方严重违反本合同规定，给对方造成损失的，应当对损失承担相应的赔偿责任。
第六条争议解决双方在履行合同过程中发生的任何争议，应通过友好协商解决；协商无果的，任何一方有权将争议提交至（仲裁部门或法院）解决。
第七条合同变更任何一方有权作出本合同所规定范围内的变更，必须经双方协商一致，并以书面形式确认。
第八条其他规定1. 本合同未尽事宜由双方协商解决；2. 本合同自双方签字盖章后生效，有效期至桩基工程全部完成验收。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：年月日本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
本桩基工程专业分包合同模板由甲、乙双方协商订定，经双方代表签字盖章后生效。
愿本合同能够真诚有效地保障双方的合法权益。
篇2桩基工程专业分包合同范文甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________鉴于甲方需要对__________项目进行桩基工程的施工，经协商一致，甲、乙双方本着平等互利、诚实守信的原则，就桩基工程分包事宜，达成如下协议，以资双方遵守：一、项目名称及地点甲乙双方根据实际情况确定桩基工程项目的名称及具体地点，具体地点位于__________。
专业分包施工合同范本
专业分包施工合同范本专业分包施工合同范本随着人们法律意识的加强，人们运用到合同的场合不断增多，它可以保护民事法律关系。
那么制定合同书有什么需要注意的呢？以下是小编为大家收集的专业分包施工合同范本，仅供参考，希望能够帮助到大家。
专业分包施工合同1发包方：________________承包方：________________为了保证________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。
一、工程名称：____________二、建筑面积(工程形式)____________三、施工地点：________________四、工期：1、开工：____年__月__日;2、竣工：____年__月__日;3、合同工期总共历时____天。
五、承包形式：________六、工程质量标准：________七、工程价款：共计人民币________元。
八、付款方式：本合同生效后支付合同款项的__%，计____元;工程竣工且验收合格后，支付工程价款的__%，计____元;质保金___元，质保期满后支付。
九、质保期：____年。
十、双方的责任义务1、发包方的责任义务①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。
解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;2、承包方的责任义务①按发包方要求及图纸要求进行施工;②如期完成施工任务;③接受发包方的技术指导和质量标准要求;④负责发包方提供料物及设备的保护;⑤教育施工人员爱护甲方的`材物，不得偷窃和损坏;⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用;十一、其他1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。
2、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。
甲方拟定专业分包合同模板
甲方拟定专业分包合同模板1. 引言本合同是由甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）之间就甲方向乙方提供的专业分包服务达成的一项法律协议。
双方根据平等互利的原则，经友好协商达成如下内容。
2. 合同内容2.1 项目描述甲方与乙方就以下项目进行合作：根据甲方提供的专业需求，乙方将提供专业分包服务，包括但不限于技术咨询、设计、开发、测试等。
本合同的合作期限为合同签订之日起至下述工作完成之日止。
2.3 工作要求1.乙方承诺根据甲方提供的专业要求，按照合同约定的时间节点和质量标准开展工作。
2.乙方应配备经验丰富的专业人员，并确保其具备完成所委托任务的能力。
3.乙方应及时向甲方汇报工作进展情况，包括但不限于项目进度、质量问题、风险预警等，并按合同约定周期提交工作成果。
本合同采取协作分包的方式，甲方和乙方将充分沟通，相互配合，确保项目顺利进行。
双方通过团队会议、电子邮件、电话等方式进行有效的沟通和协调。
2.5 价款支付1.甲方向乙方支付的费用为合同约定的总价款。
双方本着诚实守信的原则进行合作，甲方应按照合同约定的支付方式和时间节点及时支付费用。
2.如甲方未按合同约定支付费用，乙方有权要求甲方支付违约金，并有权暂停履行合同义务。
2.6 保密条款1.双方应对涉及本合同的商业秘密和机密信息予以严格保密，不得向任何第三方透露或使用。
2.本保密条款在合同终止后仍然有效，双方应继续履行保密义务。
2.7 违约责任1.如任何一方违反本合同约定，应承担违约责任，并向对方支付相应赔偿。
2.如因不可抗力因素导致合同无法履行，双方可协商解决，不承担违约责任。
2.8 合同解除和终止1.如有一方提出解除合同的，应提前书面通知对方并协商解决。
2.如一方严重违反合同约定，对方有权解除合同并要求赔偿。
2.9 法律适用和争议解决本合同适用中华人民共和国法律。
双方如发生争议，应通过友好协商解决。
如协商不成，任何一方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
专业分包合同模板
专业分包合同模板合同编号：甲方（总包方）：法定代表人：地址：电话：传真：邮箱：乙方（分包方）：法定代表人：地址：电话：传真：邮箱：鉴于甲方拟对某项目进行分包工程，现邀请乙方进行合作，根据双方经协商一致，制定以下分包合同：第一章项目名称及工程概况1.1 项目名称：1.2 工程概况：1.3 工程地址：1.4 工程内容：第二章分包工程内容2.1 乙方承接的具体分包工作内容及范围包括但不限于：2.2 工作进度计划及分包工程验收标准：2.3 乙方需提供的施工设备、材料及人员：2.4 完工时间：2.5 对分包工程的技术要求及质量标准：第三章分包价款及付款方式3.1 分包价款总额为（具体金额），根据实际工程量进行调整；3.2 付款方式：3.2.1 分期付款：工程款按进度划分，分期支付；3.2.2 结算付款：完成分包工程后进行结算，支付尾款；3.3 发票开具：乙方须按规定时间开具发票，甲方进行验收后付款。
第四章质量保证及维修保养4.1 乙方承诺分包工程按合同约定完成，保证工程质量符合国家标准；4.2 对于工程质量不达标的，乙方必须承担相应的维修责任；4.3 乙方需对分包工程提供一定的维护和保养服务，保证工程功能正常运作。
第五章安全生产及保险责任5.1 乙方必须遵守国家安全生产法律法规，保证分包工程施工过程中安全；5.2 乙方需购买工程施工意外险，保障工程施工中发生意外的赔偿；5.3 甲方有权对乙方施工现场进行安全检查，发现问题需立即整改。
第六章违约责任及解决争议6.1 任何一方如因故未能履行合同约定，需承担相应的违约责任；6.2 如遇到分包工程相关争议，双方应友好协商解决，如协商无果，则可向相关仲裁机构提出；6.3 合同解除后，乙方需将分包工程交付甲方，并进行清理。
第七章其他约定7.1 本合同自双方签署之日起生效，有效期为分包工程完工后；7.2 本合同未尽事宜，双方可另行协商约定；7.3 本合同文本一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
配电工程专业分包合同模板
配电工程专业分包合同
甲方（发包方）：_____________________
乙方（承包方）：_____________________
鉴于甲方承接了______项目的配电工程，现根据工程需要，甲方决定将部分配电工程专业分包给乙方施工。
甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下合同条款：
一、工程名称：_____________________
二、工程地点：_____________________
三、分包内容：_____________________
四、合同工期：自____年____月____日起至____年____月____日止。
五、合同金额：人民币（大写）_____________________
六、付款方式：_____________________
七、质量标准：乙方应按照国家及地方相关配电工程的施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量达到合同约定的标准。
八、安全责任：乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律法规，确保施工安全，若发生安全事故，由乙方承担全部责任。
九、违约责任：如任何一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
十、争议解决：合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
十一、其他约定：_____________________
十二、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
签订日期：____年___月___日签订日期：____年___月___日
1。
分包商合同模板6篇
分包商合同模板6篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如报告大全、培训计划、策划方案、合同协议、规章制度、应急预案、心得体会、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as report summaries, training plans, planning plans, contract agreements, rules and regulations, emergency plans, reflections, teaching materials, essay summaries, and other sample essays. If you want to learn about different sample essay formats and writing methods, please stay tuned!分包商合同模板6篇只有对自身利益进行分析后，制定出的合同才有意义，你在日常的工作和生活中一定有写合同的经历吧，下面是本店铺为您分享的分包商合同模板6篇，感谢您的参阅。
分包劳务合同书样本7篇
分包劳务合同书样本7篇篇1甲方（总承包方）：__________乙方（分包劳务方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将部分工程分包给乙方进行劳务施工事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________2. 工程地点：__________3. 工程内容：__________（具体分包内容）二、分包范围及工作内容乙方分包范围为：__________（具体分包范围）。
包括但不限于以下内容：施工准备、材料运输、现场作业、质量检查、验收等工作。
三、合同工期1. 乙方应按照甲方制定的进度计划进行劳务施工，确保工程按时完成。
2. 如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任。
四、质量标准及验收1. 乙方应严格按照国家相关标准及甲方要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程完工后，乙方应组织自检，并向甲方提交验收申请。
甲方组织验收，验收合格后，双方签署验收报告。
五、合同价款及支付方式1. 本工程分包劳务费用总价为：__________元（大写：__________）。
该费用为固定费用，不因任何原因调整。
2. 支付方式：__________（具体支付方式）。
3. 乙方应提供合法税务发票，否则甲方有权拒绝支付。
六、安全施工1. 乙方应严格遵守安全施工规定，确保施工现场安全。
2. 如因乙方原因导致安全事故，乙方应承担全部责任。
七、违约责任1. 如因乙方原因导致工期延误或质量不符合要求，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
2. 如甲方未按合同约定支付劳务费用，甲方应承担违约责任。
八、其他约定事项1. 双方应严格遵守合同约定，履行各自义务。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
3. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
合同一式两份，甲乙双方各执一份。
4. 本合同在履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决。
专业分包合同甲方模板
专业分包合同甲方模板甲方（以下简称甲方）：地址：联系电话：乙方（以下简称乙方）：地址：联系电话：鉴于甲方需进行某项工程或项目，乙方具备相应的专业资质和能力，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，订立本专业分包合同。
第一条工程或项目概况1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3 工程内容：1.4 工程规模：1.5 工程质量标准：1.6 工程期限：自年月日起至年月日止。
第二条分包范围及方式2.1 分包范围：乙方负责本合同约定的工程或项目中的等专业分包工程。
2.2 分包方式：乙方按照甲方的要求，自行组织施工队伍，独立完成分包工程。
第三条合同价款及支付方式3.1 合同总价款为人民币（大写）：元整（￥）。
3.2 支付方式：甲方按照以下节点支付工程款：3.2.1 工程开工前，支付合同总价款的 %作为预付款；3.2.2 工程进度达到 %时，支付合同总价款的 %；3.2.3 工程竣工验收合格后，支付至合同总价款的 %；3.2.4 剩余 %作为质保金，在质保期满后支付。
第四条工程质量与验收4.1 乙方应保证工程质量符合国家及行业标准，并接受甲方的监督和检查。
4.2 工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收报告，甲方应在收到报告后日内组织验收。
第五条工程变更与索赔5.1 工程实施过程中，如需变更设计或施工方案，应由甲方书面通知乙方，并双方协商一致后执行。
5.2 因工程变更导致的费用增减，按照实际发生的费用进行调整。
第六条违约责任6.1 如乙方未能按期完成工程或工程质量不符合约定标准，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
6.2 如甲方未按约定支付工程款，应按照未付款项的 %向乙方支付违约金。
第七条质保期与售后服务7.1 工程质保期为竣工验收合格之日起个月。
7.2 质保期内，乙方应提供免费维修服务。
第八条争议解决8.1 本合同在履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
专业分包合同模板
专业分包合同模板一、引言鉴于甲方需要乙方提供专业分包服务，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲方委托乙方进行专业分包服务事宜，达成如下协议：二、定义与解释1.专业分包服务：指甲方委托乙方按照本合同的约定，提供的特定专业服务，包括但不限于[具体服务内容]。
2.合同价格：指甲方根据本合同约定支付给乙方的服务费用。
3.服务期限：指甲方委托乙方提供专业分包服务的期限，自[开始日期]至[结束日期]。
三、服务内容1.乙方应根据甲方的要求提供专业分包服务，具体服务内容如下：[具体服务内容1][具体服务内容2][具体服务内容3][其他服务内容]2.乙方应确保其提供的服务符合甲方的要求和行业标准。
四、合同价格与支付1.甲方应按照本合同的约定向乙方支付合同价格，具体支付方式和时间如下：[支付方式][支付时间]2.乙方应向甲方提供合法有效的发票。
五、服务期限1.本合同的服务期限自[开始日期]起至[结束日期]止。
2.双方同意，在服务期限内，如因特殊情况需要延长服务期限，应提前[通知期限]书面通知对方。
六、保密条款1.双方应对在合同履行过程中获得的对方商业秘密和机密信息予以严格保密。
2.保密义务不适用于：已为公众所知的信息；在披露前已由接收方合法持有的信息；由第三方合法提供的信息；非因违反本合同而获得的信息。
七、违约责任1.如一方违反本合同的任何条款，导致合同无法履行，另一方有权要求违约方赔偿因此造成的一切损失。
2.除本合同另有约定外，任何一方不得将其在本合同项下的任何权利或义务转让给第三方。
八、争议解决1.本合同的解释和履行均适用[国家/地区]法律。
2.双方在履行本合同过程中发生的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交[仲裁机构]进行仲裁。
九、其他条款1.本合同自双方签字盖章之日起生效。
2.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
3.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方：[甲方全称]乙方：[乙方全称]签署日期：[日期]附件列表1.服务内容详细描述：具体说明乙方需要提供的专业分包服务内容。
建筑砌砖专业分包合同模板
建筑砌砖专业分包合同模板本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 发包方1.2 承包方1.3 砌砖工程第二条工程概况2.1 工程名称2.2 工程地点2.3 工程规模2.4 工程质量标准第三条合同价款3.1 合同总价3.2 工程款支付方式3.3 工程进度款支付3.4 质量保证金第四条工期要求4.1 计划开工日期4.2 计划竣工日期4.3 工期延误第五条承包方义务5.1 施工准备5.2 施工质量5.3 施工安全5.4 材料供应第六条发包方义务6.1 提供施工场地6.2 协助办理相关手续6.3 支付合同价款6.4 工程验收第七条违约责任7.1 承包方违约7.2 发包方违约第八条争议解决8.1 争议解决方式8.2 仲裁地点8.3 仲裁费用第九条合同的变更和解除9.1 合同变更9.2 合同解除第十条合同的转让10.1 合同转让条件10.2 转让程序第十一条不可抗力11.1 不可抗力事件11.2 不可抗力后果的处理第十二条税金及费用12.1 税金12.2 费用第十三条保密条款13.1 保密内容13.2 保密期限13.3 违约责任第十四条其他条款14.1 合同的生效、变更和解除14.2 合同的争议解决14.3 合同的转让14.4 不可抗力14.5 税金及费用14.6 保密条款14.7 法律适用14.8 合同附件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 发包方1.2 承包方1.3 砌砖工程砌砖工程是指合同中指明的，由乙方负责施工的，包括但不限于墙体砌筑、基础砌筑、烟囱砌筑等工程。
第二条工程概况2.1 工程名称本合同所涉及的砌砖工程名称为：“_____________”。
2.2 工程地点本合同所涉及的砌砖工程地址为：“_____________”。
2.3 工程规模本合同所涉及的砌砖工程规模为：_____________。
2.4 工程质量标准本合同所涉及的砌砖工程质量标准应符合国家相关规范和标准，具体要求见附件一。
专业分包合同(模板)
发包单位: ****建设集团有限公司分包单位: (以下简称甲方) (以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律法规，遵循自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程分包合作事项协商一致，签订本合同，双方共同遵照执行。
1.1 乙方资质情况资质证书号码：发证机关：资质专业及等级：复审时间及有效期：1.2 工程名称：1.3 工程地点：1.4 工程概况：建筑面积约为平方，工程为地下层至地上。
1.5 分包范围：1.61.6.1 承包前提：样板开路，先做一层XXX 样板，样板必须按规范要求达到优质，样板是否达标由项目实测实量员进行现场测试评分，评分结果达到**公司要求，方可连续下层和整幢XXX 施工，如果没有达到**公司要求，按承包单价下浮15% ，乙方无条件退场。
1.6.2 所有工序做法必须按照**公司作业指导书执行。
1.6.3 分包内容：(内容具体完整、详细；含落手清及成品保护等一切工作内容)2.1 合同工期：本工程于年月日开工，至年月日竣工，共个日历天。
2.2 节点工期：3.1 乙方必须严格按经设计院、业主认可的本工程的施工图纸、设计说明、设计变更、技术核定单等工程文件中规定和现行的国家、地方颁发的质量验收规范、标准和规定要求组织施工。
确保工程质量为。
3.2 质量达不到要求时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为。
3.3 本工程质量必须通过甲方、业主、监理、质监站的验收和确认。
保证一次合格并通过验收。
3.4 除不可抗力因素如战争、地震、火灾、自然灾害等及人为破坏和使用不当之因素情况外，乙方保证对所供材料在工程全面竣工后 10 年内使用性能不变，并提供原生产厂家签署的同等期限的产品质量保证书。
乙方保证在正常使用和保养情况下，达到设计所要求的使用年限。
4.1 乙方须加强自身的施工现场管理，执行甲方一体化管理体系的各项要求和施工现场的环境安全管理计划，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工，不发生环境和职业健康安全事故。
专业劳务分包合同模板怎么写
3.3合同价格调整：若因法律、政策、市场价格等因素影响，导致合同价格发生变化，双方协商一致后，可对本合同价格进行调整。
第四条付款方式
4.1预付款：合同签订后，发包方支付承包方合同总价款的_______%作为预付款。
第十一条合同的生效、变更和解除
11.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
11.2双方同意变更、解除本合同时，应以书面形式确认。
第十二条其他约定
12.1本合同一式两份，双方各执一份。
12.2本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。
甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________
代表（签名）：__________代表（签名）：__________
签订日期：__________签订日期：__________
第七条甲方权利和义务
7.1发包方有权对承包方的施工进度、质量、安全等方面进行监督检查。
7.2发包方应提供施工所需的现场条件，包括但不限于：施工场地、水、电、住宿等。
7.3发包方应按时支付合同款项。
第八条乙方权利和义务
8.1承包方应按照合同约定，按时完成分包工作。
8.2承包方应确保施工质量、安全，遵守国家、行业及地方的相关法律法规。
4.2进度款：承包方按照实际完成工程量，向发包方申请支付相应进度款。发包方应在收到申请后_______日内支付。
4.3竣工结算：项目完成后，双方进行验收。验收合格后，发包方支付承包方至合同总价款的_______%。
4.4质保金：合同总价款的_______%作为质保金，质保期满后，无质量问题，发包方支付给承包方。
第五条工期
暖通专业分包合同模板
1. 合同背景
本合同是由甲方（分包发包方）与乙方（分包承包方）在充分协商的基础上签订的暖通专业施工分包合同。本合同旨在规范双方在暖通专业分包工程中的权益和责任，并确保工程按照合同约定的质量、进度和成本进行。双方应本着诚实、公正、合理的原则进行合作。
2. 合同内容
2.1 工程概况
工程名称：（填写工程名称） 工程地点：（填写工程地点） 工程范围：（填写工程范围） 工期要求：（填写工期要求）
2.2 分包范围
乙方承担的分包范围包括但不限于以下工作：
•安装暖通设备（具体设备清单见附件）
•安装管道及支架
•安装通风系统
•施工图纸编制与提供
2.3 分包价款
分包价款为（填写具体金额），分两次支付，具体支付方式如下：
•第一次支付：工程开工后的（填写具体天数）内支付（填写具体金额）
•第二次支付：工程竣工后的（填写具体天数）内支付（填写具体金额）
合同甲方（分包发包方）签字：__________________ 合同乙方（分包承包方）签字：__________________ 签订日期：__________________
2.4 交付标准
工程的交付标准按照合同约定及相关规范执行。乙方应保证分包工程的质量、安全和进度符合甲方的要求，并对分包工程的质量负责。
2.5 保修责任
乙方应对分包工程的暖通设备和系统负责一年的保修期。保修期内，如有任何质量问题或设备故障，乙方应立即采取合理措施进行修复并承担相应费用。
2.6 违约责任
3.3 知识产权
在分包工程中，双方应尊重对方的知识产权，未经对方同意，不得擅自使用、复制、传播或泄露对方的技术资料和机密信息。
3.4 争议解决
专业分包简易合同模板
专业承包简易合同甲方（订货方）：甲方公司名称地址：甲方地址代表人：甲方代表人名乙方（承包商）：乙方公司名称地址：乙方地址代表人：乙方代表人名本合同为将部分项目名称转包给乙方，在甲乙双方友好协商的结果基础上成立。
依照下列条款执行：1.承包内容1.1乙方负责执行具体承包业务并完成相关工作。
1.2乙方应按照甲方的要求，认真、细致、高效地完成工作，保证质量和数量。
2.期限2.1本协议自双方签署之日起生效，有效期至合同终止之日。
2.2作业期限为作业开始日至作业结束日。
3.费用和付款方式3.1承包费按承包费计算。
3.2乙方应在合同生效后发票提交之日前提交发票，甲方应在收到发票后支付期限内支付。
4.质量保证4.1乙方保证提供的劳务和产品符合国家相关标准和法规。
4.2如产品质量有问题，乙方应立即进行更换或维修。
5.保持机密5.1双方未经对方书面同意，不得向第三方披露在合作过程中获知的技术、商业机密和其他机密信息。
6.违约责任6.1任何一方违反本协议条款的，应承担违约责任，给另一方造成损失的，支付赔偿。
7.争议解决7.1因本协议引起的一切争议应由双方友好协商解决。
7.2如无法达成协议，可向有管辖权的法院提起诉讼。
8.其他8.1本协议在双方签字盖章后生效。
8.2本合同一式二份，甲乙双方各自保管。
甲方（署名）：_________________日期：_________________乙方（署名）：_________________日期：_________________。
精选专业劳务分包合同模板
精选专业劳务分包合同模板合同编号：__________地址：联系方式：地址：联系方式：一、工程概述1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：__________1.4 工程工期：自____年__月__日起至____年__月__日止。
二、劳务分包范围及要求2.1 乙方负责提供所需的劳务人员，并按照甲方的要求完成工程的施工任务。
2.2 乙方应保证劳务人员的专业素质和技能，确保工程质量符合甲方的要求。
2.3 乙方应遵守工程现场的管理规定，服从甲方的管理和指挥。
2.4 乙方应承担工程所需的材料、工具等费用。
三、劳务人员配备及管理3.1 乙方应根据工程的需要，按照甲方要求的时间和数量提供劳务人员。
3.2 乙方应对劳务人员进行必要的培训和管理，确保其具备完成工作任务的能力。
3.3 乙方应负责劳务人员的工资、福利、保险等事项，并承担相关法律责任。
四、工程价款及支付方式4.1 甲乙双方确认，本合同的劳务分包费用为人民币____元（大写：____________________元整）。
4.2 甲方按照工程进度，分阶段支付劳务分包费用。
具体支付方式如下：a) 工程开工前，甲方支付劳务分包费用的50%；b) 工程进度达到50%时，甲方支付劳务分包费用的30%；c) 工程竣工验收合格后，甲方支付劳务分包费用的20%。
4.3 乙方应提供合法的税务发票。
五、工程质量及验收5.1 乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，确保工程质量。
5.2 工程竣工后，乙方应按照甲方的要求进行验收。
验收合格的，甲方支付剩余的劳务分包费用。
验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，并承担由此产生的费用。
六、保密条款6.1 乙方应对在合同执行过程中获得的甲方商业秘密和机密信息予以保密。
6.2 保密期限自本合同签订之日起至工程竣工验收合格日止。
七、违约责任7.1 任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
专业分包木工合同模板
专业分包木工合同模板合同编号：【合同编号】甲方：【甲方单位名称】乙方：【乙方单位名称】鉴于甲方委托乙方进行木工分包服务，双方经友好协商，现达成如下合同：第一条项目内容及要求1.1 甲方委托乙方进行下述木工分包服务：【具体木工项目内容，例如木地板安装、橱柜制作等】。
1.2 乙方应按照甲方提供的设计图纸或要求，严格按照相关标准和规范进行工作。
1.3 乙方应在合同约定的时间内完成分包任务，并保证工程质量符合国家相关标准。
第二条工程期限及交付2.1 本合同的工程期限为【具体时间段】。
2.2 工程期限届满后，乙方应将已完成的木工分包项目按照要求交付甲方。
第三条价格及支付方式3.1 甲方应支付给乙方的总价为【具体金额】。
3.2 甲方应在合同签订时支付【首付款比例】的首付款给乙方，剩余款项在工程完成后支付。
3.3 乙方应向甲方提供正确的发票和其他相关票据，以便甲方结算支付。
第四条材料及设备4.1 乙方应根据合同要求提供符合国家标准的木材和相关木工设备。
4.2 如有特殊需求或变更，乙方需提前征得甲方同意，并确认费用变动后方可继续施工。
第五条质量保证5.1 乙方承诺所提供的分包木工服务质量符合国家相关标准，并保证不影响整体工程质量。
5.2 如在工程交付后出现问题，乙方应在甲方通知后及时进行整改，直至问题解决。
第六条违约责任6.1 一方如因违反本合同内容而给对方造成损失，应承担相应的违约责任。
6.2 如因不可抗力因素造成工程延期或影响工程质量，双方可协商解决，并无需承担违约责任。
第七条知识产权7.1 甲方委托乙方进行木工分包服务中涉及的设计和创意均属于甲方所有，乙方不得擅自使用或泄露给第三方。
7.2 如乙方在工程中使用了自有的设计或技术，甲方有权进行合理的补偿。
第八条法律适用与争议解决8.1 本合同适用中国法律。
8.2 本合同如有任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向当地法院提起诉讼。
第九条其他9.1 本合同自双方签字盖章即生效，有效期至工程交付完成之日止。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程施工合同GF—1999—0201项目名称：苏州湾水街项目部用房发包人：苏州市吴江滨湖投资集团有限公司承包人：吴江市华盛建筑工程有限公司日期： 2014年7月1日苏州市建设委员会监制苏州市工商行政管理局第一部分协议书发包人（全称）：苏州市吴江滨湖投资集团有限公司承包人（全称）：吴江市华盛建筑工程有限公司依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：苏州湾水街项目部用房工程地点：吴江区太湖新城工程立项批准文号：资金来源：自筹二、工程承包范围承包范围：土建、安装及附属（含排水）招标以及设计图纸范围内的工程量清单所示工程，包括上述范围内的一切工作内容的供货、施工、调试、清理、成品保护等。
另发包人有权调整本合同工作范围的权利以及为完成上述工作所必需进行的不可或缺的工作，包括：（1）做好总体协调工作；（2）各项施工措施、技术措施、安全文明施工措施；（3）设计变更所增加的项目；三、合同工期：开工日期：2014年 7 月 1 日竣工日期：2014年 7 月 20 日合同工期总日历天数 20天 (开工日期以开工报告上注明日期为准)四、质量标准工程质量标准：合格五、合同价款金额（大写）： 247.320311万元（人民币）￥：贰佰肆拾柒万叁仟贰佰零叁元壹角壹分元六、组成合同的文件及先后解释顺序1、本合同协议书2、中标通知书3、本合同专用条款4、工程量清单5、招标文件及其答疑或补遗书6、投标书及其附件7、本合同通用条款8、标准、规范及有关技术文件9、设计文件、图纸10、本合同附件11、合同履行中，双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
除非另有约定，在合同订立和履行过程中，双方签署、签发、签收的与本合同订立或履行有关的协议、信函、纪要、备忘录等亦构成合同组成部分。
七、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
八、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
九、合同生效本合同协议书经双方法人代表或其委托代理人签署并加盖公章后生效。
全部工程完工后经竣工验收合格，以及保修期满由发包人颁发保修终止证书后失效。
十、本合同一式拾份，正本贰份双方各执壹份；副本捌份，发包人执陆份，承包人执贰份。
当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
本合同订立时间： 2014年 7 月 1 日合同订立地点：苏州市吴江滨湖投集团资有限公司发包人：（公章）承包人：（公章）住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：第二部分合同主要条款一、工期计划开竣工日期：2014年 7 月 1日至2014年 7 月 20 日（共20天，具体开工日期以开工报告为准）。
二、质量1、本项目施工质量标准为：合格。
奖罚措施： ------ 。
（1）承包人应按照标准、规范和设计的要求以及发包人代表和监理工程师依据合同发出的指令施工，随时接受发包人代表和监理工程师及其委派人员的检查和验收，为检查检验提供便利条件，并按照发包人代表和总监理工程师及其委派人员的要求返工、整改，承担由自身原因造成的返工、整改的费用，工期不予顺延。
（2）检查验收合格后，又发现承包人原因造成的问题，仍由承包人承担发生的费用，赔偿发包人的有关损失。
（3）检查检验不应影响正常施工，如影响正常施工进行，检查检验不合格，影响正常施工的费用和重复的检测费用由承包人承担，除此之外影响正常施工的经济支出由发包人承担，工期相应顺延。
（4）因发包人和监理单位的错误指令或其他非承包人原因造成的经济支出由发包人或监理单位承担。
（5）承包人未按现行施工规范、操作规程进行报验或报验不合格就进行下道工序的施工，发包人代表或总监理工程师有权要求承包人立即停工，并对其进行经济处罚直至解除本合同。
（6）承包人应加强质量自检，各道工序要求一次验收合格，一次验收不合格，发包人代表或总监理工程师有权给予警告，一道工序两次验收不合格或累计三道工序一次验收不合格，发包人有权予以经济处罚，直至发包人单方面解除合同，从发包人解除合同的通知送达承包人时起，且承包人必须在七天内撤离施工现场。
（7）承包人必须无条件配合发包人为确保质量采取的其他技术服务相关措施。
2、隐蔽工程和中间验收（1）工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收要求时，承包人在自检合格后，在隐蔽和中间验收前48小时书面通知监理工程师并提供自检纪录以及隐蔽和中间验收的内容、时间、地点、部位，准备验收记录，验收合格后总监理工程师在验收记录上签字后，承包人方可进行隐蔽和下道工序施工。
验收不合格，承包人应在限定的时间内修改后重新报验。
（2）经验收符合规范要求，总监理工程师在验收24小时后仍不在验收记录上签字，可视为总监理工程师已经批准验收。
承包人在验收记录上注明后即可进行隐蔽或进行下道工序的施工。
（3）监理工程师不能按时参加验收，须在验收开始24小时前向承包人提出延期要求，延期不得超过一天。
总监理工程师未在约定时间内提出要求，又未参加验收，视为发包人已经免于验收，承包人可自行组织验收。
符合规范要求，承包人在验收记录中载明后即可进行隐蔽或下道工序施工，发包人应承认验收记录。
（4）无论发包人代表或总监理工程师是否参加验收，当其提出对已经隐蔽的工程进行重新检验时，承包人应按要求进行剥露，并在检验后重新进行覆盖或修复。
检验合格，发包人承担由此产生的经济支出，赔偿承包人损失并相应顺延工期；检验不合格，承包人承担发生的费用，工期也不顺延。
三、材料设备供应（1）承包人采购材料、设备的约定：本合同无甲供材料，材料设备均为承包人采购，采购的材料和设备的型号、规格、厂家必须满足发包人在招标时确认的主要材料价格备案表上的材料或设备的选择范围及质量等级要求，所有的主要材料及设备应该报经发包人确认。
如果不能符合合同及国家或市场规范要求，承包人无条件更换直到符合要求，并且增加的价款由承包人承担，减少的价款由发包人扣回。
（2）施工用的各种材料、成品、半成品都必须符合质量标准和设计要求，并附有许可证或准用证（如有的）、检验合格证及质保书。
（3）未经发包人批准擅自更换材料品牌、规格或型号，发包人可责令承包人支付违约金1～3万元/次。
造成工期延误的，同时承担延期责任。
（4）如本合同存在暂估价或需发包人认质认价的材料，发包人应在收到承包人递交的相关书面申请后予以批复。
四、进度计划1、承包人必须按监理工程师确认的进度计划组织施工，接受监理工程师对进度的检查、监督，工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按工程师的要求提出改进措施，经工程师确认后执行，因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。
承包人在施工过程中工程主要节点，实际施工进度比进度计划推迟时，承包人应在下一个工程主要节点完工前赶上进度计划，否则将视情况每推迟一天按合同价款的万分之六进行处罚，扣款直接从进度款中扣除。
若本工程按时完工，本处罚条款所扣金额将返还施工单位；若本工程未按时完工，本处罚条款所扣金额将不返还施工单位，此罚款与工期逾期罚款不重复，但按照就高原则执行。
2、监理人将根据进度情况，在施工进度滞后时，及时发出要求加快进度的指令。
若三个工程节点后，承包人仍无赶上施工进度迹象，发包人有权另行委托其他符合要求的施工单位，完成余下的全部或部分工程量，并对承包人按余下工程量投标价格的50%予以罚款，从工程款中优先扣除；同时，承包人还应承担由此造成的一切损失。
3、经发包人和监理人确认因承包人原因导致工程实际进度计划无法满足要求而且在规定的时间内未采取有效改进措施的，发包人有权采取包括但不限于以下措施以加快进度：（1）人力不足时，发包人额外调派人力交给承包人统一管理参加施工；（2）周转材料或设备不足时，发包人额外采购或租赁周转材料或设备交给承包人统一管理参加施工；（3）严重拖欠材料供应商或施工分包商的资金时，发包人直接定向支付该费用，从承包人的工程款中扣回；（4）材料采购供应不及时时，发包人直接采购供应。
所有费用及责任由承包人承担，非承包人原因除外。
4、本工程合同工期为20天，完工时间为2014年7月 20日。
承包人应满足发包人的整体工期进度要求，同时须接受发包人的工期合理调整(调整范围按苏州市有关文件规定指定)，调整引起的赶工费用按实结算，由于承包人的责任导致关键线路工期滞后造成赶工不予经济补偿。
5、每延误一天，承包方要承担 3000 元/天的延误金。
若按时完工，给予万赶工费奖励。
五、安全文明施工本工程地处特殊区域，为保证施工环境不影响周边区域，提高项目对外窗口形象，本工程必须按照苏州市级及以上文明工地标准组织施工，且现场内所有管理人员、操作工人等必须全员统一着中标单位名称的衣服；未按苏州市及以上文明工地标准组织施工或不统一着装扣除合同价款的4‰。
施工作息时间严格按照吴江区有关部门规定，严格控制噪音，不得扰民。
施工现场临设布置、临时围墙、宣传标语等必须按《苏州市文明工地规定》高标准采用全新设施，中标后2周内将效果图等上报发包人审批同意后方可实施。
达不到以上要求扣除合同价款的5‰。
另外，承包人施工临时围墙自行砌筑，费用自行承担。
且要服从发包人与监理人组织、协调及管理等工作。
当使用路障等使一部分道路禁止通行时，应在路上安放交通指挥锥形架，以指挥行人、车辆安全通过。
泥浆及渣土运输需严格遵照《吴江区建设工程渣土运输管理实施细则》的规定执行，自觉签署《吴江区建设工程文明施工告知承诺书》，接受行政主管部门的监督管理，满足住建城管等部门的要求，保证场地及道路的卫生情怳。
承包人损坏的公共道路的任何部分，必须由承包人自费复原。
承包人必须全面负责施工过程中的安全生产，发包人和监理单位负有监督检查的职责和权利。
承包人按有关规定严格施工现场安全管理，加强对电焊、气焊、气割等明火作业的管理，加强防盗、防破坏等安全保卫工作。
承担由于安全管理措施不力所造成事故的一切责任和费用。
根据工程需要，安排施工照明、看守、围栏和安全防护措施，承包人应雇佣保安员在整个合同期间内每天24小时在现场站岗，以保卫工程、运送至现场的材料以及现场办公室，承包人应负责执行警卫工作，使现场免遭盗窃和损害。
因未履行上述义务而造成的工程、财产、人员伤亡时，承包人承担责任。
承包人临时办公及生活建筑物要符合相关建设标准，有防台风、防坍塌保证安全的可靠措施。
承包人应在现场周围可能进入的地点以及有潜在危险的地方出示警告牌。
在穴、坑、井或其他有危险的场地周围应安装适当而充分的护板、栅栏或挡板，以防止发生安全事故。