合同管理处罚细则(审定会稿)
合同管理制度罚则
合同管理制度罚则第一条总则为规范和加强企业的合同管理工作,保障企业合法权益,提高合同履约能力,制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于企业内所有合同的签订、履行和管理工作。
第三条合同签订1. 企业签订合同应当遵循诚实信用的原则,保证合同内容真实、准确、完整。
2. 签订合同时,应当充分了解合同内容及相关规定,不得在合同中含有违反法律法规的内容。
3. 对重要合同应当由相关部门负责人或者经理级以上人员亲自审阅并签字确认。
第四条合同履行1. 企业履行合同应当严格按照合同约定履行,不得擅自变更或违约。
2. 如遇不可抗力因素,应及时通知对方并协商解决,如不能履行合同,应按照约定赔偿对方损失。
第五条合同管理1. 企业应当建立健全合同管理系统,对合同进行归档、备案、监督和评估。
2. 对于重要合同,应当进行定期跟踪和监督,确保合同履行情况符合要求。
3. 对于涉及重大利益的合同,应当及时通报企业高层管理人员,并进行风险评估和控制。
第六条违约责任1. 对于签订合同后未按照约定履行或擅自变更合同的,应当承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、被追究法律责任等。
2. 对于未按要求进行合同管理、归档或备案的,应当由相关责任人按照公司规定进行追责和处理。
第七条奖惩机制1. 对于履行合同优秀的部门和个人,企业将给予表彰和奖励。
2. 对于违约行为严重的部门和个人,将给予警告、记过、调整岗位、降级处理,严重者将追究法律责任。
第八条附则1. 对于本制度未能覆盖的问题,应当参照国家相关法律法规或者企业内部规章制度进行处理。
2. 本制度自发布之日起正式执行。
以上即为企业合同管理制度罚则,希望各相关部门严格遵守执行,确保合同管理工作的顺利进行,保障企业的正常运营和发展。
合同审核惩罚处理制度范本
合同审核惩罚处理制度范本第一条总则为了加强公司的合同管理,规范合同审核和执行过程,确保公司合法权益,根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,结合公司实际情况,制定本制度。
第二条审核范围本制度适用于公司所有对外签订的合同,包括但不限于销售、采购、租赁、服务等各类经济活动。
劳动合同、内部管理协议等内部文件不适用本制度。
第三条审核流程1. 合同起草:各部门在起草合同时,应确保合同内容符合法律法规和公司利益,不得有损害公司利益的行为。
2. 合同审批:合同草案需提交至合同审核部门进行审核。
审核部门应在收到合同草案后五个工作日内完成审核,并提出审核意见。
3. 合同签订:合同经审核通过后,由合同签订部门负责与对方签订合同。
签订合同的员工应具备相应的授权权限。
4. 合同执行:各部门应按照合同约定履行合同义务,确保合同目标的实现。
5. 合同归档:合同签订后,由合同签订部门负责将合同及相关文件归档,便于日后查询和管理。
第四条惩罚措施1. 违反合同规定:如有员工违反合同规定,造成公司损失的,公司有权追究其法律责任,并要求其承担相应的赔偿责任。
2. 未按要求审核:如有员工未按照本制度要求进行合同审核,导致合同无效或公司损失的,公司有权追究其法律责任,并要求其承担相应的赔偿责任。
3. 滥用职权:如有员工滥用职权,恶意签订不利于公司利益的合同,造成公司损失的,公司有权追究其法律责任,并要求其承担相应的赔偿责任。
4. 泄露合同秘密:如有员工泄露合同秘密,导致公司利益受损的,公司有权追究其法律责任,并要求其承担相应的赔偿责任。
第五条处理程序1. 发现违规行为,应立即启动调查程序,由审计部门负责查明事实真相。
2. 依据调查结果,对违规行为进行定性,并根据本制度第四条的规定,提出处理意见。
3. 将处理意见提交至公司管理层审批。
审批通过后,由人力资源部门负责对违规员工进行处理。
4. 对违规员工进行处理的同時,应采取措施防止公司利益进一步受损。
合同管理制度及细则
合同管理制度及细则第一章总则第一条为了规范和规范公司内部合同管理工作,保护公司和员工的合法权益,提高公司合同管理的效率和质量,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有合同的管理,包括但不限于销售合同、采购合同、租赁合同、劳动合同等。
第三条合同管理工作应当遵循合法合规、规范有序、效率高效、信息安全、责任明确的原则。
第四条合同管理工作应当与公司的经营目标和发展战略相适应,充分发挥合同在经营管理中的作用。
第五条公司应当建立健全合同管理制度,明确合同管理的责任部门和相关人员的职责。
第六条公司应当建立完善的合同管理流程和规范的合同审批制度,确保合同的合法合规。
第七条公司应当建立健全的合同档案管理制度,确保合同信息的完整、真实、可靠。
第八条公司应当加强合同风险管理,提高合同履约能力,确保合同的实时监控和有效管理。
第九条公司应当加强对员工的合同管理培训和教育,增强员工的法律意识和合同意识。
第十条公司应当依法公平合理处理合同纠纷,保护公司的合法权益,维护公司的声誉。
第二章合同管理的组织和制度第十一条公司设立合同管理部门,负责公司合同管理工作的组织、协调和监督。
第十二条公司的合同管理部门应当设立合同管理岗位,明确岗位职责和权限,并配备合格的合同管理人员。
第十三条公司应当建立健全的合同管理制度,明确合同管理的工作程序和操作规范,确保合同的规范管理和有效执行。
第十四条公司应当建立完善的合同审批制度,规定合同审批的权限和程序,严格执行合同审批制度。
第十五条公司应当建立健全的合同签订程序,规范合同的签订环节,明确签约人员的职责和权限。
第十六条公司应当建立合同履行管理制度,确保合同的履行进度和结果的监控和评估。
第十七条公司应当建立健全的合同管理档案制度,规定合同档案的建立、保管和使用,确保合同信息的完整、真实、可靠。
第十八条公司应当建立合同风险管理制度,规定合同风险管理的程序和方法,加强合同履约风险的监控和预测。
第十九条公司应当建立合同管理考核制度,对合同管理工作进行定期评估和考核,激励和约束相关责任人员。
公司合同管理奖惩办法
公司合同管理奖惩办法公司合同管理奖惩办法现今很多公民的维权意识在不断增强,合同的法律效力与日俱增,正常情况下,签订合同必须经过规定的方式。
合同有不同的类型,当然也有不同的目的,下面是小编为大家收集的公司合同管理奖惩办法,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。
1.目的为提高合同的履约率、维护企业的合法权益、调动合同管理人员的积极性,根据公司合同管理办法,制定本办法。
2.适用范围本办法适用于本公司的各级合同管理人员,包括法律顾问、专职和兼职合同管理员及部门领导。
3.考核3.1考核方式:以签订合同数和合同标的额作为考核指标;3.2考核组织:由公司人力资源部作为考核管理部门,法律顾问室和财务部派人参加,组织考核小组,决定考核的有关问题;3.3考核程序:对全体符合条件的合同管理员进行总体评价,然后通过无记名投票方式,确定其属于哪个档。
4.奖励4.1凡是在1年内签订合同总数在x件以上或者合同标的额在x万元以上,未发生纠纷争议的,都可获得公司颁发的优秀合同管理员的荣誉称号,并增加两个月的平均奖金;4.2凡是签订合同的标的额在x万元以下,未发生纠纷的',可增加1个月的平均奖金;4.3本单位的合同管理基础考核总评分为全优的,对主管的合同管理人员奖励奖励金x元。
5.处罚5.1凡是因经办人自身的过错造成签订的合同发生纠纷的,扣罚本人1个月的平均奖金。
给公司造成经济损失的,公司保留追究经济赔偿的权利,并取消1年的评先资格。
5.2在诉讼或者仲裁过程中,不认真对待,导致该赢的未赢,该少赔的未少赔,参与处理的经办人应承担相应的责任。
同时,取消评选资格。
6.程序对合同管理人员的奖惩程序是:由考核小组提出考核意见,符合奖励条件的,由人力资源部发文奖励;给予处罚的,则由总经理办公会议讨论决定,由人力资源部发文通知本人及全公司。
7.附则7.1本办法经董事会讨论通过,由总经理发布施行。
7.2本办法自发布之日起施行。
合约部奖罚制度
合约部奖罚制度
一、总则
1. 本制度旨在规范合约部员工的工作行为,提高工作效率和质量,确
保公司利益最大化。
2. 本制度适用于合约部全体员工,包括但不限于合同管理员、法务专员、商务谈判代表等。
二、奖励制度
1. 绩效奖励
- 根据员工的季度和年度绩效评估结果,给予优秀员工相应的奖金
或职位晋升机会。
2. 创新奖励
- 对于在工作中提出创新性建议或改进措施,并被采纳实施的员工,给予一次性奖励。
3. 忠诚奖励
- 对于在公司服务满五年、十年等关键年限的员工,给予忠诚奖励。
三、惩罚制度
1. 工作失误
- 因个人疏忽导致合同错误,造成公司损失的,根据损失程度给予
警告至记过的处分。
2. 违反规定
- 违反公司规定,如泄露商业机密、违反竞业禁止协议等,给予严
重警告至解雇的处分。
3. 工作态度
- 工作态度消极,影响团队合作的,给予口头警告至书面警告的处分。
四、奖罚执行
1. 奖罚决定由合约部主管提出,经部门经理审核后执行。
2. 对于奖罚决定有异议的员工,可在接到通知后5个工作日内向人力资源部门提出申诉。
五、附则
1. 本制度自发布之日起生效,由合约部负责解释。
2. 本制度如与国家法律法规相抵触,以国家法律法规为准。
3. 本制度每两年至少修订一次,以适应公司发展和市场变化的需要。
请注意,以上内容是一个示例性的奖罚制度框架,具体实施时应根据公司的实际情况和法律法规进行调整和完善。
工程合同惩罚性条款
工程合同惩罚性条款一、违约金条款若承包商未能按照合同约定的工期完成工程,或者工程质量未达到约定标准,应向发包方支付违约金。
违约金的具体数额根据违约的性质和程度,按照以下标准计算:1. 延误工期:每延误一日,按照合同总价的0.5%支付违约金;2. 质量问题:根据质量问题的严重程度,支付合同总价1%至5%的违约金。
二、罚款条款对于违反安全生产规定的行为,发包方有权对承包商进行罚款。
罚款金额根据违规行为的严重程度确定,但不得超过合同总价的10%。
三、赔偿条款若因承包商的原因导致第三方受损,承包商应当承担相应的赔偿责任。
赔偿金额应根据实际损失确定,并由双方协商或依法解决。
四、终止合同条款在出现严重违约情况时,发包方有权单方面终止合同,并要求承包商赔偿因此而造成的所有损失。
这些损失可能包括但不限于已完成工程的价值减损、重新招标的成本以及延期交付的损失等。
五、履约保证金条款承包商应在合同签订时缴纳履约保证金,金额通常为合同总价的10%。
如承包商违约,发包方可部分或全部没收履约保证金,作为违约补偿。
六、强制执行条款对于承包商未按时履行的义务,发包方有权采取必要措施,包括委托第三方完成剩余工作,并将产生的额外费用从承包商的应付款项中扣除。
七、法律适用与争议解决本合同的解释、适用及争议解决均适用中华人民共和国法律。
如双方发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至合同签订地人民法院诉讼解决。
需要注意的是,上述条款仅为示例,具体条款应根据实际情况和当地法律法规进行调整。
在签订合同之前,建议由专业律师进行审核,以确保条款的合法性和有效性。
合同管理制度惩戒
合同管理制度惩戒一、总则为规范合同管理工作,维护合同的权益,提高内部合同管理效率,特制定合同管理制度惩戒。
本制度适用于所有合同管理工作人员,包括合同管理员、合同审批人员等。
二、违约行为1.未经合同部门审批,私自签订合同。
2.未按规定履行合同管理流程,擅自修改合同内容。
3.不按时履行合同义务,造成公司损失。
4.无故拖延合同的执行时间。
5.滥用职权,在合同管理中谋取私利。
6.泄露公司合同信息,损害公司利益。
7.不按规定备案相关合同文件。
三、处罚措施1.私自签订合同的,一经发现,立即终止合同,并取消相关人员的合同管理权限,同时追究相关责任人的责任。
2.未按规定履行合同管理流程,擅自修改合同内容的,责令恢复原状,通报批评,并记入个人档案。
3.不按时履行合同义务,造成公司损失的,根据实际情况,要求其赔偿公司损失,并承担相应的法律责任。
4.无故拖延合同的执行时间的,根据实际情况,给予相关责任人相应的处理。
5.滥用职权,在合同管理中谋取私利的,公司将依法依规对其追究法律责任,情节严重的将控告其刑事责任。
6.泄露公司合同信息,损害公司利益的,公司将立即取消其合同管理权限,并追究刑事责任。
7.不按规定备案相关合同文件的,责令整改,并进行通报批评。
四、奖惩制度对于合同管理工作中取得显著成绩的,将提供相应的奖金或者晋升机会,并在公司内部进行表彰。
对于有违规违纪行为的,将根据实际情况采取相应的处罚措施,并在公司内部进行通报,严重者将追究刑事责任。
五、宣传教育公司将定期开展合同管理方面的培训和宣传工作,提高全体合同管理人员的责任意识和法制观念,确保合同管理工作的规范和高效进行。
六、监督检查公司将设立合同管理监督检查组,对合同管理工作开展全面的监督检查工作,对发现的违规违纪行为及时进行处理,并对合同管理工作情况进行定期的通报和公示。
七、附则对本制度的解释权归公司法务部门所有,并由公司董事会审定。
本制度自颁布之日起正式生效。
通用范文(正式版)公司合同管理奖惩办法
公司合同管理奖惩办法1. 引言本文档旨在规范公司合同管理的奖惩办法,以激励员工积极履行合同义务,提高合同管理的规范性和效率。
公司合同管理奖惩办法适用于全体公司员工。
2. 奖励措施2.1 合同履行奖当员工按时、优质地履行合同义务时,公司将根据合同履行情况给予相应的奖励。
具体奖励措施如下:•合同履行优秀奖:对于履行出色的员工,公司将给予表彰,并发放奖金作为奖励。
•合同履行进步奖:对于履行有进步的员工,公司将给予鼓励,并提供培训或晋升机会。
2.2 项目完成奖当员工在合同约定的时间内成功完成项目时,公司将予以相应的项目完成奖励。
具体奖励措施如下:•项目顺利完成奖:对于项目顺利、质量达标的员工,公司将给予表彰,并发放奖金作为奖励。
•项目提前完成奖:对于提前完成项目的员工,公司将给予额外奖励,并考虑提供晋升机会。
2.3 助人为乐奖鼓励员工之间相互帮助和合作,公司设立助人为乐奖,具体奖励措施如下:•群体合同完成奖:当一个团队合作完成合同时,公司将给予表彰,并发放奖金作为奖励。
•协助他人奖:当员工在合同履行过程中主动协助他人、提供帮助时,公司将给予表彰,并提供适当奖励。
3. 处罚措施3.1 合同违约处罚当员工违反合同约定,未按时履行合同义务时,公司将给予相应的处罚措施。
具体处罚措施如下:•约定违反警告:首次违反合同约定,公司将给予口头警告,并记录员工违约行为。
•合同违约罚款:根据合同金额和违约情况,公司将对员工进行罚款。
3.2 质量问题处罚当员工在合同履行过程中存在质量问题时,公司将给予适当的处罚措施。
具体处罚措施如下:•返工责任罚款:当合同产品需要返工时,由责任人员承担相应的返工责任罚款。
•合同货损赔偿:当合同产品出现货损时,责任人员需要赔偿相应的损失。
4. 奖惩权责分明公司将确保奖惩措施的公正、公平性,遵循原则:•奖励和处罚应当明确合同管理目标与标准。
•奖励和处罚应当依据事实和数据,确保客观公正。
•奖励和处罚应当公开透明,员工有权利申诉。
工程合同处罚细则最新
工程合同处罚细则最新一、违约定义明确什么行为构成违约至关重要。
违约通常包括但不限于以下几种情形:- 工程质量不符合合同约定的标准;- 未按照合同规定的时间节点完成特定工作;- 未获得必要许可或批准即开始施工;- 使用不符合规范的材料或设备;- 未经授权擅自变更工程设计或施工方案;- 其他违反合同明文规定的行为。
二、处罚原则处罚应当遵循公正、合理的原则,确保其具有威慑力,同时不造成不必要的经济损失。
处罚措施应与违约行为的性质、严重程度及造成的后果相匹配。
三、处罚措施1. 罚款对于违反工程质量要求或延误工期的情况,可以采取罚款的方式。
罚款金额应根据违约行为造成的直接损失和间接损失来确定,并且应在合同中预设一个罚款上限。
2. 违约金若违约行为导致合同无法继续履行,违约方需支付约定的违约金。
违约金的数额一般根据合同总价的百分比来设定,并应考虑实际损失情况。
3. 修正和补救在某些情况下,违约方可能被要求在限定时间内进行修正或采取补救措施。
如果违约方未能在规定时间内完成修正或补救,则可进一步采取罚款或违约金等措施。
4. 终止合同在严重违约的情况下,守约方有权单方面终止合同,并要求违约方承担由此产生的一切后果和费用。
四、争议解决任何因执行合同而产生的争议,双方应首先通过协商解决。
如果协商不成,可以选择提交仲裁机构仲裁或者依法向人民法院起诉。
五、其他注意事项在制定和执行处罚细则时,还需注意以下几点:- 保持透明性:所有的处罚措施都应当在合同中明确规定,避免含糊不清的表述。
- 文档记录:违约事实应当有充分的证据支持,相关通信和会议纪要等都应妥善保存。
- 合法性审查:确保处罚措施符合相关法律法规的要求,避免因处罚过重而引发的法律纠纷。
结语。
工程合同处罚细则最新
工程合同处罚细则最新一、违约责任1. 若甲方未能按照合同约定支付工程款,应向乙方支付违约金,违约金的计算方式为未付款项的千分之五每日。
2. 若乙方未能按照合同约定的工程质量、进度完成工程,应向甲方支付违约金,违约金的具体数额根据实际损失由双方协商确定。
二、质量违约1. 若乙方交付的工程质量不符合国家或行业标准,乙方应在接到甲方通知后无偿修复或重做,直至达到标准要求。
2. 若因乙方原因导致工程质量问题,造成甲方损失的,乙方应赔偿甲方因此产生的直接经济损失。
三、进度违约1. 若乙方未能按照合同约定的时间节点完成工程进度,每延误一天,应向甲方支付合同总金额千分之一的违约金。
2. 若因乙方原因导致工程延期超过30天,甲方有权解除合同,并要求乙方赔偿因此造成的所有损失。
四、安全违约1. 若乙方在施工过程中违反安全生产规定,导致安全事故的,乙方应承担相应的法律责任,并对甲方因此遭受的损失进行赔偿。
2. 若因乙方安全管理不善,造成第三方人身伤害或财产损失的,乙方应负责处理相关赔偿事宜,并承担由此产生的一切费用。
五、其他约定1. 双方应本着公平、诚信的原则,对于合同执行过程中出现的任何争议,应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交仲裁机构仲裁或依法向人民法院起诉。
2. 本合同中的任何一方不得擅自转让其权利和义务,除非得到对方书面同意。
六、生效与变更1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一经签订,任何一方未经另一方书面同意,不得擅自变更或解除合同。
3. 合同的任何修改、补充均需以书面形式进行,并经双方签字确认后方为有效。
工程合同惩罚性条款
工程合同惩罚性条款工程合同惩罚性条款范本第一条违约责任1. 甲方若未能按照合同约定支付工程款,应当自逾期之日起按日支付未付款项千分之一的违约金。
2. 乙方如未能按合同约定完成工程进度或工程质量不符合约定标准的,应当承担返工、修复的责任,并对因此造成的甲方损失支付相应的赔偿金。
第二条保证金1. 乙方应在签订合同后五个工作日内向甲方缴纳工程保证金,金额为合同总额的5%。
2. 工程竣工验收合格后,甲方应在十个工作日内无息退还保证金。
3. 如乙方违约,甲方有权从保证金中扣除相应违约金及赔偿金。
第三条工期延误1. 乙方应按照合同约定的工期完成工程。
如因乙方原因导致工期延误,应按每延误一日支付合同总价款千分之五的违约金。
2. 如遇不可抗力因素导致工期延误,双方应根据实际情况协商解决。
第四条质量保证1. 乙方应保证工程质量符合国家及行业标准,以及合同约定的特殊要求。
2. 工程竣工后,如发现质量问题,乙方应在接到甲方通知后三日内进行无偿修复。
3. 如因质量问题导致甲方损失,乙方应负责赔偿。
第五条变更与解除1. 合同一经签订,未经双方协商一致,任何一方不得擅自变更或解除合同。
2. 如一方需变更或解除合同,应提前三十日书面通知对方,并说明理由。
3. 因一方违约导致合同解除的,违约方应向守约方支付违约金,并赔偿因解除合同给对方造成的损失。
第六条争议解决1. 合同履行过程中发生争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至合同签订地人民法院诉讼解决。
2. 争议期间,除争议事项外,双方仍应继续履行各自的义务。
第七条附则1. 本合同的附件及补充协议为本合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。
施工合同奖罚细则
施工合同奖罚细则一、奖罚原则1.1 公平公正:施工合同奖罚细则应遵循公平公正的原则,对所有施工单位一视同仁,确保奖罚分明,激励施工单位积极履行合同义务。
1.2 奖罚分明:对施工单位在合同履行过程中的优秀表现和违规行为,应当及时给予奖励或处罚,以充分调动施工单位的积极性和自觉性。
1.3 因果关系:奖罚措施应与施工单位的行为直接关联,确保奖罚合理,避免无因果关系的奖罚。
1.4 公开透明:施工合同奖罚细则应公开透明,让所有施工单位了解并知晓奖罚标准和程序。
二、奖励措施2.1 工程质量奖励:对施工单位在工程质量方面取得优异成绩的,给予一定的经济奖励。
2.2 工程进度奖励:对施工单位在工程进度方面提前完成的,给予一定的经济奖励。
2.3 技术创新奖励:对施工单位在施工过程中进行技术创新,提高施工效率和质量的,给予一定的经济奖励。
2.4 安全文明施工奖励:对施工单位在施工现场管理、安全防护、文明施工方面表现突出的,给予一定的经济奖励。
2.5 优秀个人奖励:对在施工过程中表现突出的个人,给予一定的荣誉和物质奖励。
三、处罚措施3.1 工程质量处罚:对施工单位在工程质量方面存在问题,导致工程质量不达标或出现质量事故的,根据情节严重程度,给予一定的经济处罚。
3.2 工程进度处罚:对施工单位在工程进度方面延误的,根据延误时间长短,给予一定的经济处罚。
3.3 安全违规处罚:对施工单位在施工现场管理、安全防护方面存在违规行为的,给予一定的经济处罚。
3.4 合同违约处罚:对施工单位在合同履行过程中出现违约行为的,根据违约程度,给予一定的经济处罚。
3.5 不良行为记录:对施工单位在施工过程中出现不良行为的,记录在案,并根据情节严重程度,给予一定的信用惩戒。
四、奖罚实施与监督4.1 奖罚标准制定:施工合同奖罚细则的制定应由项目管理方负责,充分征求各方意见,确保奖罚标准的合理性。
4.2 奖罚决定:奖罚决定应由项目管理方根据实际情况作出,并报请相关部门审批。
合同管理工作纪律及奖惩制度
合同管理工作纪律及奖惩制度一、引言合同是企业日常运营中不可或缺的重要工具,合同管理的规范与执行对保障企业利益具有重要意义。
为了加强合同管理工作纪律,提高合同管理的效率与质量,制定本工作纪律及奖惩制度。
二、合同管理工作纪律1. 合同备案与归档:所有签订的合同必须按时备案与归档,确保合同信息完整、准确、可查。
合同备案与归档:所有签订的合同必须按时备案与归档,确保合同信息完整、准确、可查。
2. 合同审核与审批:对于合同的审核与审批必须按照公司内部规章制度进行,确保合同内容合法、合规。
合同审核与审批:对于合同的审核与审批必须按照公司内部规章制度进行,确保合同内容合法、合规。
3. 合同履行与监督:负责人必须督促执行并监督合同各方履行合同义务,确保合同的有效执行。
合同履行与监督:负责人必须督促执行并监督合同各方履行合同义务,确保合同的有效执行。
4. 合同变更与执行:如需变更合同内容,必须按照合同约定及相关规定执行,并及时完成合同变更手续。
合同变更与执行:如需变更合同内容,必须按照合同约定及相关规定执行,并及时完成合同变更手续。
5. 合同纠纷解决:对于合同纠纷,必须及时启动合同违约责任追究程序,并寻求解决纠纷的最佳方式。
合同纠纷解决:对于合同纠纷,必须及时启动合同违约责任追究程序,并寻求解决纠纷的最佳方式。
三、合同管理奖惩制度1. 优秀奖励:对于在合同管理工作中表现出色、工作绩效突出的人员,给予一定的奖励与认可。
优秀奖励:对于在合同管理工作中表现出色、工作绩效突出的人员,给予一定的奖励与认可。
2. 违规处罚:对于存在违背合同管理纪律行为的人员,将视情节轻重给予相应的处罚措施,包括扣减绩效奖金、停职、辞退等。
违规处罚:对于存在违背合同管理纪律行为的人员,将视情节轻重给予相应的处罚措施,包括扣减绩效奖金、停职、辞退等。
3. 失职追责:对于严重违背合同管理纪律,造成严重经济损失或不良社会影响的人员,将追究其相应刑事或行政责任。
合同管理制度 罚则
合同管理制度罚则第一条总则为规范和加强合同管理,保护各方合法权益,提高合同履约的效率和质量,制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于本单位及其所辖各部门、单位的合同管理活动。
第三条合同的签订1、本单位需签订的各类合同,应当由具有签订权限的人员在承担相应职责和权限的前提下,进行签订。
2、合同签订前,应就合同的基本内容、权利义务、履约义务、违约责任等重要内容进行充分协商,并明确写入合同条款。
3、签订方需按照公司相关规定及程序进行合同签订。
第四条合同履行监督1、本单位应当设立合同履行监督机构,负责对合同的履行情况进行监督检查和记录,及时发现问题并予以解决。
2、合同履行监督机构应当按照规定制定并执行合同履行的监督计划,对各类合同履行情况进行定期检查和评估。
第五条合同的变更、解除和终止1、未经双方协商一致,不得擅自变更合同的内容。
2、在不可抗力或者其他特殊情况下,如需变更、解除或者终止合同,应当经过合同双方协商一致,并按照合同约定的程序进行。
3、变更、解除或者终止合同时,应当书面通知对方并及时履行相应手续。
第六条合同纠纷处理1、对于合同履行过程中出现的争议和纠纷,双方应当本着平等、公正、诚实、信用的原则进行协商解决。
2、若双方无法协商解决,则可通过仲裁、调解或者诉讼等方式按照相关法律和合同约定进行解决。
3、合同纠纷处理过程中,各方应积极配合仲裁、调解或者诉讼的程序,按照规定提供必要的资料和证据等相关信息。
4、对于违约方,应按照合同及相关法律法规给予相应的违约处罚。
第七条违约责任1、违约方应当按照合同约定给予对方相应的违约赔偿。
2、若违约造成对方损失,应当依法进行赔偿。
3、不执行合同义务或者违约的一方,除依约定承担违约责任外,还可能面临公司内部纪律处分以及相关法律责任。
第八条罚则1、对于严重违反合同管理规定的违约行为,将依法依规进行处理,包括但不限于解除合同、停止合同履行等处罚措施。
2、违反合同管理制度的行为,应当给予相应的纪律处分,情节严重的可能给予开除处分。
合同管理具体工作 纪律处分条例
合同管理具体工作纪律处分条例一、合同管理具体工作。
1. 合同签订前。
就像找对象之前得先了解清楚一样,我们要去做市场调查。
看看市场上同类合同的标准是啥样的,价格范围大概是多少。
比如要采购一批办公用品,得知道不同品牌、不同供应商的价格和质量情况。
审查合作方的资质。
这就好比相亲的时候得看看对方的家庭背景、工作情况啥的。
看看对方有没有合法的营业执照,有没有不良的经营记录。
要是跟一个信誉不好的公司签合同,那可就像跟一个骗子合伙一样危险。
进行合同条款的起草或者审核。
这得特别细心,每个条款都像一个小零件,少一个或者坏一个都可能让整个合同这部“机器”运转不灵。
要把双方的权利义务写得明明白白,像付款方式、交货日期、产品质量标准这些,都得清楚得像白天的太阳,不能模糊。
2. 合同签订过程中。
组织合同签订仪式(如果需要的话)。
这就像是一场小婚礼,得把双方的代表、相关的证人(如果有)都请到一起,规规矩矩地把合同签了。
签字盖章得小心,不能签错地方或者盖歪了章,那可就不严肃了。
确保合同的存档。
这就像把重要的宝贝藏好一样。
要把合同的原件、相关的附件(比如报价单、技术规格说明等)都整理好,放在安全的地方,而且要方便以后查找。
要是以后出了问题,找不到合同,那就像丢了地图在迷宫里乱转一样,不知所措。
3. 合同履行阶段。
跟踪合同的执行情况。
就像种了一棵树,得时不时去看看它长得咋样了。
如果是服务合同,要看看对方提供的服务有没有达到合同规定的标准;如果是买卖合同,要看看货物有没有按时、按质量交付。
如果发现问题,得像个消防员一样,赶紧去处理。
管理合同的变更。
有时候合同执行过程中会有变化,就像计划赶不上变化一样。
这时候就得按照规定的程序来变更合同。
不能一方单方面说改就改,得双方协商好,把变更的内容写得清清楚楚,然后再签个补充协议之类的东西。
处理合同纠纷。
要是双方在合同履行过程中吵起来了,就像两口子吵架一样,得去调解。
首先要搞清楚到底是谁的错,根据合同条款和相关法律法规来判断。
工程合同罚款制定
工程合同罚款制定在工程项目中,为了确保工程进度和质量,合同双方往往会在合同中约定一系列罚款条款。
这些条款通常包括违约责任、罚款金额、罚款支付方式等内容。
以下是一份工程合同罚款制定的基本框架,供参考之用。
一、违约责任1. 若甲方未能按照合同约定支付工程款,应向乙方支付违约金,违约金的金额为未付款项的千分之五。
2. 若乙方未能按照合同约定完成工程进度,每逾期一天,应向甲方支付合同总金额的千分之一作为违约金。
3. 若乙方提供的材料或工程质量不符合合同约定,应负责无偿修复或更换,直至达到合同要求的标准。
二、罚款金额1. 对于轻微的违约行为,罚款金额一般不超过合同总额的5%。
2. 对于重大违约行为,罚款金额可根据实际损失协商确定,但不得超过合同总额的10%。
3. 特殊情况下,如遇不可抗力因素导致合同无法履行,双方应及时协商解决,不适用罚款条款。
三、罚款支付方式1. 罚款应在确定违约事实后的五个工作日内支付给守约方。
2. 罚款可以通过银行转账、现金支付等方式进行。
3. 若违约方未能按时支付罚款,守约方有权采取法律手段追偿。
四、其他事项1. 合同中的罚款条款应当明确具体,避免模糊不清导致的纠纷。
2. 双方应本着公平、合理的原则协商罚款事宜,不得随意提高罚款标准。
3. 罚款条款的修改和解除应由双方共同协商一致,并以书面形式确认。
工程合同中的罚款制定应当严格遵守法律法规,确保合同的合法性和有效性。
同时,罚款条款应当具有可操作性,以便在违约发生时能够迅速有效地解决问题。
在实际操作中,建议由专业律师参与合同的起草和审核,以确保合同条款的严谨性和合法性。
合同部部门惩罚制度规定
合同部部门惩罚制度规定英文回答:Contract Department's Punishment System Regulations.Introduction:The Contract Department of our organization has established a punishment system to ensure compliance and adherence to contractual obligations. This system aims to promote discipline, accountability, and professionalism within the department. The following are the key provisions of the punishment system:1. Code of Conduct:All employees within the Contract Department are expected to adhere to a code of conduct that outlines the expected behavior and ethical standards. Violations of the code of conduct may result in disciplinary actions.2. Types of Punishments:The punishment system includes various types of penalties based on the severity of the violation. The following are the most common types of punishments:a) Verbal Warning:For minor infractions or first-time offenses, a verbal warning may be issued. This serves as a reminder to the employee to rectify their behavior and avoid future violations.b) Written Warning:If the violation is more serious or if the employee has previously received a verbal warning, a written warningwill be issued. This formalizes the offense and serves as a record of the employee's misconduct.c) Suspension:In cases of repeated or severe violations, a suspension may be imposed. The duration of the suspension will depend on the nature of the offense and will be determined by the department head or designated authority.d) Termination:For grave violations or repeated offenses, termination of employment may be considered. This is a last resort and will only be implemented after a thorough investigation and due process.3. Investigation and Due Process:Before any punishment is imposed, a fair and unbiased investigation will be conducted to gather evidence and establish facts. The employee will have an opportunity to present their side of the story and provide any supporting evidence. The decision will be made based on the findings of the investigation and in accordance with the organization's policies and procedures.4. Appeal Process:Employees who are subjected to punishment have theright to appeal the decision. An appeal should be made in writing and submitted to the designated authority within a specified timeframe. The appeal will be reviewed by an independent panel to ensure fairness and impartiality.Conclusion:The Contract Department's punishment system is designed to maintain discipline and ensure that employees adhere to the organization's contractual obligations. It aims to promote professionalism and accountability within the department. By clearly outlining the types of punishments and the due process involved, the system strives to be fair and transparent.中文回答:合同部门惩罚制度规定。
合同管理奖惩细则
合同管理奖惩细则**Contract Management Reward and Punishment Rules****Article 1: Purpose and Scope**The Contract Management Reward and Punishment Rules are formulated to ensure the proper execution and supervision of contracts, promote contract compliance, and maintain the legitimate rights and interests of all parties involved. These rules apply to all contracts entered into and executed by the organization.**第一条:目的与范围**本《合同管理奖惩细则》旨在确保合同的正确执行与监督,促进合同合规性,维护各方当事人的合法权益。
本细则适用于本组织所签订和执行的所有合同。
**Article 2: Reward Mechanisms**Contractors who demonstrate excellent contract performance, timely delivery, and strict adherence to contract terms and conditions shall be eligible for rewards. Such rewards may include monetary bonuses, recognition certificates, or priority consideration for future contracts.**第二条:奖励机制**对于表现出色、按时交付、严格遵守合同条款和条件的承包商,将给予奖励。
合同管理制度处罚
合同管理制度处罚第一章总则第一条为规范公司合同管理行为,维护公司合法权益,保障经济效益和信誉形象,制定本制度。
第二条公司合同管理制度适用于公司相关合同订立、履行、变更和解除等所有环节。
第三条公司合同管理制度的宗旨是确保公司合同的合法性、公平性和效益性。
公司合同管理制度实施的基本原则是依法合同、平等互利、诚实信用。
第四条公司对违反合同管理制度的行为将给予相应的处罚,严重者将按公司相关规定予以解除合同、开除或其他严厉处理。
第五条公司合同管理制度的内容包括合同订立、合同履行、合同变更、合同解除等环节,对于每一环节的违规行为,将给予相应的处理。
第六条公司合同管理制度的实施主体为公司合同管理部门,负责对公司合同管理制度的实施、监督和检查。
第七条公司合同管理制度应当与公司其他相关制度有机配合,相互支持,形成完整的合同管理体系。
第二章合同订立第八条公司在订立合同之前,应当进行充分的市场调研和风险评估,确保合同的合法性和可行性。
第九条公司在订立合同过程中,应当遵守国家法律法规,不得违反法律法规订立违法违纪合同。
第十条公司在订立合同时,应当明确约定合同的权利义务、标的内容、履行时间和方式等相关条款,确保合同的完整性和合法性。
第十一条公司在订立合同时,应当对对方的资信情况进行充分的了解和评估,确保与合作方具有相当的履约能力。
第十二条公司在订立合同时,应当明确约定合同的履行和违约责任,确保合同的履行和保障公司利益。
第十三条公司在订立合同时,应当充分保护公司自身利益,明确约定合同的保密条款和知识产权相关条款。
第三章合同履行第十四条公司在合同履行过程中,应当按照合同约定的时间、方式和内容履行合同义务,确保合同的有效性和执行力。
第十五条公司在合同履行过程中,应当保留合同履行记录和相关证明,确保合同履行的完整性和真实性。
第十六条公司在合同履行过程中,如遇到履行困难,应当及时通知对方并积极寻求解决方案,确保合同的履行和公司利益。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
主要责任方
监理单位 监理单位 监理单位 监理单位 监理单位 监理单位 监理单位 监理单位 监理单位 监理单位 监理单位 监理单位 监理单位 监理单位 监理单位 监理单位 监理单位 监理单位 监理单位 监理单位 监理单位 监理单位 监理单位 监理单位
参考 等级
一般 较重 较重 较重 一般 一般 较重 较重 较重 较重 较重 较重 较重 严重 一般 一般 一般 严重 严重 较重 较重 严重 较重 较重
诫勉 书面 谈话 批评
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
经济处罚 万元) (万元)
2~5 2 2
5
3
附件一
山东省南水北调工程建设主要合同问题目录及处罚细则
序号
40 41
类别和概要
监理月报、监理专题报告、监理工作报告和监理工作总结报 告北调工程建设主要合同问题目录及处罚细则
序号 一
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
类别和概要 项目法人、现场建设管理局( 项目法人、现场建设管理局(处)合同管理和执行 存在的问题
未签订合同 合同签订不及时 合同签订不合法 合同签订一方不具备签订合同主体资格 有标准合同范本的未采用标准合同范本 合同的关键内容不完整或漏项 合同的一般内容不完整或漏项 修改了通用条款中的强制性内容 部分专用条款显失公平 对参建单位主要管理人员变更管理缺失 代建单位未按投标承诺派驻主要现场管理人员 有关合同管理规章制度不完善 未严格执行合同中的违约处罚条款 未及时处理变更或索赔 未对乙方合同执行实施有效监督和管理 违规发生合同外费用 合同档案资料管理存在问题 未执行合同变更和索赔审批程序 执行合同变更和索赔审批程序存在问题 发包人未在约定时间内,就监理机构书面提交并要求作出决 定的问题作出书面决定,未及时送达监理机构 发包人未按本合同约定及时、足额支付监理服务酬金 发包人来往函件未按合同约定的期限及时发出和答复 其他
主要责任方
参考 等级
诫勉 书面 谈话 批评
经济处罚 万元) (万元)
项目法人、现场建设管理局(处) 项目法人、现场建设管理局(处) 项目法人、现场建设管理局(处) 项目法人、现场建设管理局(处) 项目法人、现场建设管理局(处) 项目法人、现场建设管理局(处) 项目法人、现场建设管理局(处) 项目法人、现场建设管理局(处) 项目法人、现场建设管理局(处) 项目法人、现场建设管理局(处) 代建单位 项目法人、现场建设管理局(处) 项目法人、现场建设管理局(处) 项目法人、现场建设管理局(处) 项目法人、现场建设管理局(处) 项目法人、现场建设管理局(处) 项目法人、现场建设管理局(处) 项目法人、现场建设管理局(处) 项目法人、现场建设管理局(处) 项目法人、现场建设管理局(处) 项目法人、现场建设管理局(处) 项目法人、现场建设管理局(处)
4
附件一
山东省南水北调工程建设主要合同问题目录及处罚细则
序号
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
类别和概要
承包人未按国家有关劳动保护的规定,采取有效的防止粉尘 、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安 全等劳动保护措施 发包人按合同约定支付给承包人的各项价款未专用于合同工 程,造成工程出现质量、安全、工期等及资金使用等问题 承包人未向监理单位提交其负责提供的材料和工程设备的质 量证明文件 承包人未会同监理单位对其所提供的材料和工程设备进行检 验和交货验收 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合 同要求 进入施工场地并使用的承包人设备未经监理单位核查 承包人未按监理单位指示,进行工程复核测量 施工控制网点丢失或损坏的,承包人未及时修复 承包人未执行监理单位有关安全工作的指示 承包人未在专用合同条款约定的期限内,按合同约定的安全 工作内容,编制施工安全措施计划 承包人未严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程,配 备必要的安全生产和劳动保护设施 承包人对其人员进行安全教育不够,未发放安全工作手册 承包人未制定各类灾害的应急预案 承包人未对其履行合同所雇佣的全部人员,包括分包人人员 的工伤事故承担责任 承包人未按合同约定的环保工作内容,编制施工环保措施计 划 承包人未按合同约定进行水土保持 承包人未经监理单位批准擅自开工 由于承包人的原因未在合同约定期限内完成合同工程 承包人未设置专门的质量检查机构,配备专职质量检查人 员,建立完善的质量检查制度 承包人未在合同约定的期限内,提交工程质量保证措施文件 承包人未对施工人员进行质量教育和技术培训
未按合同(协议)对有关单位的审查或批复意见按时提供设 计文件 未对勘测设计文件出现的遗漏或错误做出修改或补充,造成 工程质量问题 未按技术标准、合同约定和供图协议要求的期限和数量提供 设计文件 勘测设计单位现场设代人员配备不满足合同要求和施工需要 勘测设计单位 勘测设计单位 勘测设计单位 勘测设计单位 较重 较重 较重 较重 √ √ √ √ 主要人员缺位罚款2 万、其他人员缺位 罚款1万 参照《质量问题责 任追究办法》处罚
1
附件一
山东省南水北调工程建设主要合同问题目录及处罚细则
序号
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
类别和概要
因勘测设计原因导致工程变更,投资增加或工期延长 未及时处理因勘测设计原因导致施工发生的问题 设计单位未参加监理单位组织的设计交底会议或未认真进行 技术交底 设计变更文件编写不规范,如未对工程量、投资变化和工期 影响等进行说明 勘测单位未组织开展施工地质勘察工作或工作不规范 未按规定编制《设代日志》、《设代年报》等 未参加质量事故调查分析和处理 未按规定参加有关工程验收工作 未参加勘测设计单位应参加的各类会议 其他
严重 较重 重大 严重 较重 严重 一般 严重 一般 严重 严重 一般 严重 较重 一般 较重 一般 较重 一般 一般 较重 一般
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 5 5~10万元/人 5
√ √ √ √ √
违规费用的5%
√
二
1 2 3 4
设计合同管理和执行存在的问题
√
2
附件一
山东省南水北调工程建设主要合同问题目录及处罚细则
序号
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
类别和概要
对工程进度滞后未提出滞后原因分析,也未要求施工单位提 出调整进度计划 监理单位未根据合同进度计划组织设计单位向承包单位进行 设计交底 未能按合同约定发出指示而导致承包人费用增加和(或)工 期延误的 监理单位指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和 (或)工期延误的 监理单位人员未经总监授权发出权限范围外的指示 监理单位的指示未盖有监理单位授权的施工现场地机构章, 及相应监理单位人员签字 监理单位未审查承包人工程分包项目和分包人 监理单位未将承包人拟选的分包项目和分包人报发包人批准 监理单位未审查承包人提交的施工组织设计 监理单位未审查承包人提交的安全技术措施及专项施工方案 等各类文件 监理单位未核查并签发施工图纸 监理单位未根据实际情况签发合同项目开工令、暂停施工指 示等 在进行工程价款计量支付时,未对计量完成的工程量的工程 质量进行审查 监理单位未审核工程量即签发工程付款 监理单位未核查承包人现场工作人员数量及相应岗位资格 监理单位未按合同约定条件核查施工单位进场施工设备 发现设计文件不符合有关规定或合同约定时,监理单位未向 发包人报告 监理单位未按规范核验建筑材料、建筑构配件和设备质量 监理单位未按规范检查、检验并确认工程的施工质量 监理单位未按规定建立质量和安全控制体系 监理单位未按规范及时检查施工安全生产情况 发现存在质量、安全事故隐患,或发生质量、安全事故,监 理单位未按有关规定及时采取相应的措施 监理单位未按合同约定进行旁站、巡视、跟踪检测和平行检 测等工作 监理单位未按合同约定及时做好工程施工过程中各种监理信 息的收集、整理和归档
主要责任方
监理单位
参考 等级
较重
诫勉 书面 谈话 批评
√
经济处罚 万元) (万元)
四
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
施工合同管理和执行存在的问题
承包人未按合同约定或程序更换项目经理或技术负责人 承包人实际投入的主要管理人员与投标承诺不符 承包人实际投入的主要施工设备能力与投标承诺不符 工程分包未履行报批手续 分包单位资质、资格不符合要求 将主体工程、关键性工程分包 承包人未按合同约定的工作内容和施工进度要求,编制施工 组织设计和施工措施计划等 承包人擅自变更施工方案 未按照施工图纸和有关技术标准、规程规范和技术要求组织 施工 承包人对工程进度滞后未提出滞后原因分析,也未及时提出 调整进度计划 承包人未及时按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行 、维护、管理和拆除 承包人未按合同约定履行安全职责,采取的施工安全措施不到 位,无法确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全 承包人为履行合同发出的函件未盖有承包人授权的施工场地 管理机构章,也未由项目经理或其授权代表签字 特殊岗位的工作人员未持有相应的资格证明 承包人未与其雇佣的人员签订劳动合同 承包人与其雇佣的人员签订劳动合同不规范或不合法 承包人未按时发放雇佣人员的工资 承包人未为雇佣人员提供必要的符合环境保护和卫生要求的 生活环境 施工单位 施工单位 施工单位 施工单位 施工单位 施工单位 施工单位 施工单位 施工单位 施工单位 施工单位 施工单位 施工单位 施工单位 施工单位 施工单位 施工单位 施工单位 严重 严重 严重 重大 重大 重大 一般 严重 严重 一般 一般 较重 一般 较重 严重 较重 严重 一般 √ √ √ √ √ √ 1万元/人 √ √ √ 若造成安全事故, 按有关规定实施处 罚 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10 10~20 50万元/人 10万元/人 按未到设备原值处 罚 分包合同额的10% 分包合同额的10% 分包合同额的10%~ 20%