合作劳务报酬分配合同

股份合作劳务报酬分配合同

甲方（施工单位）：

乙方（股份劳务合同）：

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规，本着平等自愿、互惠互利，诚实守信的原则，甲乙双方自愿组成股份制施工联合体，并达成如下协议，以给他遵守：

一、工程概况内容详见甲方与业主方或发包方签订的施工

承包合同

1、工程名称：

2、工程地址：

3、工程总量：万方（土石方、挖运平）合同价元。

以实际工程量为准。

二、甲乙双方合作分工

甲方委托乙方负责《工程施工合同》签订之前的项目引

荐，接洽，运作等相关工作，并进行有偿服务，甲方负

责提供施工公司的熟读鱶主项目签订承包合同后的运

作和整个工程的施工和管理等工作。

三、乙方的投资与回报

（一）乙方的投资

乙方以下列资金作为《股份合作投资款》对工

程项目进行投资参股，乙方作为参股方，应享

受东项目分红的权利和业务，乙方所应得的《股

份合作投资回报款》即是税后红利。

1、乙方的有偿服务报酬款。

2、乙方的有偿服务工作中的劳务费。

3、乙方的有偿服务工作中所发生的各项成本费用（包括乙

方负责工程施工合同签订前的相关工作所花费的所有

费用）。

（二）乙方的回报

1、乙方所应得的《股份合作投资款》作为税后的固定红利，

由甲方按乙方要求打入乙方指定账户中。

2、乙方的《股份合作投资款》包括在下述固定红利中（税

后）甲方再另追加或让乙方支付资金：乙方无须支付资

金。乙方所涉及的所有应交税金都由甲方缴纳，并将税

票扫描件交给乙方，甲方承诺乙方所得红利为合法的税

后资金。无论任何原因都不得追缴乙方的合法红利，否则甲方承担一切经济和法律责任。

3、《其计算方法是》.按工程量万（甲方按每方

支付乙方红利元，（税后）按实际工程量为准，作为支付给乙方的《股份合作投资款》。

四、《股份合作投资款》按工程总量万方，每方共计万元，合同签订5%预付款到账即支付万元整，其余按月进度同时支付，此款包含税，不开票，此款无尾款。

五、《股份合作投资款》的分配方案：

1、甲方付款，必须要按照乙方提供的以下指定账户和分配定额，分别汇款至以下几个账户，甲方要在支付《股份合作投资款》的同时，同步按比例进行分割到位！

第一次酬金分流表

第二次酬金分流表

第三次酬金分流表

六、责任区分：

1、乙方负责工程项目合同签订前邀约施工公司的相关准备工作，协助甲方做好施工方与业主方或者发包方签订《施工承包合同》及协调与发包方的相关关系。

2、甲方施工公司在施工中发生的人生伤亡事故；机械事故，刑事治安，民事纠纷以及工期延误发生的责任均由发包方及施工单位负责，乙方概不承担任何相关经济，法律与连带责任。

3、无论甲方名称和法定代表或法人授权委托人发生变更或任何变化，以及工程合同的分包，转让等都不影响本协议的法律效果，甲方应付给惭方的固定红利（即，股份合作投资款）都必须如约履行。

七、其他约定：

1、甲乙双方的债权债务，由甲乙双方各自负责，与对方没有任何连带关系。

2、甲方与业主方或发包方签订的《施工承包合同》副本交给乙方保管（或在《施工承包合同》复印件上加盖甲方印章）。当乙方收完《股份合作投资款》（即：固定红利）后，乙方退还《施工承包合同》副本。

3、甲方支付给乙方的固定红利由乙方自行分配，甲方不得干涉，甲方在支付时以乙方经办人的签字为准，其他人签字无效。

八、违约责任及解决办法：

1、甲方《股份合同投资款》（即：固定红利）的支付，甲方必须要按照本《股份合作劳务报酬分配合同》规定的埋单以及乙方代表人提供的指定账户和定额汇入，以上款项甲方若

缓付三天以后再迟付一天的话，则以后的每一天加付滞纳金（按总工程量或合同总造价的千分之二。甲方支付给乙方）。

2、当甲方与业方或者发包方签订正式《施工承包合同》生效后，即本《股份合作劳务报酬分配合同》同时生效。如甲方或甲方签字人不履行本《合同，乙方可凭此《股份合作劳务分配合同》向甲方或甲方签字人追索《股份合作投资款（即：固定红利）；并有权要求业主或发包方代扣：并且也可以向人民法院提起诉讼：1此，股份合作劳务报酬分配合同》生效后，即可作为向任何行政仲裁部门提起诉讼的依据，甲方和甲方签字人不得作任何抗辩和反诉！

3、如果甲方不按本《股份合作劳务报酬分配合同》规定执行，不主动支付给乙方《股份合作投资款》（即：固定红利），给乙方造成了经济损失，属甲方违约！乙方有权持本《股份合作劳务报酬分配合同》向业方或发包方支取《股份合作投资款（即：固定红利），甲方无条件认可，决无异议！

4、乙方也可以向工程地有管辖权人民法院起诉，向甲方索赔，申请执行，甲方自愿放弃本合同所列条款之所有抗辩和申诉权利，除承担违约产生的一切费用外，并按合同工程总

造价35加罚补偿乙方的损失。

九、本《股份合作劳务报酬分配合同》的生效和失效条件：

1、本《股份合作劳务报酬分配合同》以甲方与业主方或者发包方签订正式《施工承包合同》生效后而生效：假如乙方不能促成甲方与业主方或者发包方签订正式《施工承包合同》，则本《股份合作劳务报酬分配合同》自行服失效。

2、本《股份合作劳务报酬分配合同》上所有空格内的手写字体，打印字体，传真件，电子邮件扫描件等与原件具有同等法律效力。

3、本《股份合作劳务报酬分配合同》甲乙双方各执一份，甲方签字盖章即可，且与甲方和业主方或者发包方签订的过程《施工承包合同》同时生效。

十、本《股份合作劳务报酬分配合同》与《施工承包合同》具有同等法律效力：本《股份合作劳务报酬分配合同》未尽事宜，由甲乙双方协商解决或通过仲裁机构裁定。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

身份证号码：身份证号码：