楼盘与装修公司合作协议
开发商与装饰公司合作协议
开发商与装饰公司合作协议一、合作目的为了更好地推进房地产开发业务，提高项目品质，开发商公司（以下简称“开发商”）与装饰公司（以下简称“装饰公司”）进行合作，实现共同发展、互利共赢。
二、合作方式1.开发商与装饰公司共同签署本协议，并约定在项目开发过程中，装饰公司将作为开发商的配套服务商，承担相应的装饰工程、室内设计及装修施工等任务。
2.开发商将为装饰公司提供开发项目的相关信息，并就装修设计、施工方案等事项提供必要的支持和帮助。
3.装饰公司将按照开发商的要求，全面参与项目的建设和开发，并负责项目装修的设计、施工、材料和设备采购、施工管理等一系列工作。
同时，装饰公司须确保项目在规定时间内交付，并保证工程质量。
4.开发商和装饰公司需建立常态化沟通机制，定期召开工作会议，及时解决问题。
三、合作期限1.开发商与装饰公司签署的本协议为期三年，自协议签署之日起生效。
2.双方签署后续项目合同，装饰公司在此期限内为其开发的项目提供服务。
四、费用结算1.开发商和装饰公司按照合同约定的方式进行费用结算。
2.装饰公司收取服务费用，费用标准由双方协商确定并明确计入合同中。
五、保密条款1.开发商和装饰公司在合作过程中所知晓的开发商公司商业机密、商业秘密等均须视为机密，不得向第三方透露。
2.开发商和装饰公司在合作过程中产生的一切文件、文档、技术资料等均属于双方共有财产，未经双方同意，任何一方不得擅自使用、披露。
六、违约责任1.开发商或装饰公司任何一方不能按期履行本协议约定的，应向另一方承担相应的违约责任。
2.因不可抗力原因致使一方无法履行本协议的，双方应在协商一致的前提下变更协议或解除合同。
七、协议变更1.双方在执行本协议的过程中，如有需要变更本协议某项条款或增加附属协议，应通过书面形式进行协商达成一致意见，更新签署协议并生效。
2.本协议变更后，新协议或附属协议的条款、实施细则等具备与本协议同等的法律效力。
八、争议解决如发生争议，双方应协商解决，协商无效的，双方同意将争议提交本协议签订地英属开曼群岛仲裁机构进行仲裁，仲裁裁决是终局仲裁裁决，对双方均有约束力。
物业小区装修公司合作协议（通用8篇）
物业小区装修公司合作协议（通用8篇）物业小区装修公司合作协议篇1甲方:《企业法人营业执照》注册号：乙方:《企业法人营业执照》注册号：为现实资源共享，和谐共鸁，本着有效利用客户资源、增进合作交流原则，根据国家有关法律、法规的规定，甲乙双方在友好、平等、自愿、协商一致的基础上，就彼此长期合作事宜达成以下协议：一、合作范围甲方经营管理范围内所辖物业项目二、合作方式甲方为乙方提供合作项目所属物业的基本信息以及营销场地，广告宣传等配套服务。
保障乙方业务的顺利开展;乙方向甲方支付一定费用作为报酬，积极配合、参与甲方物业管理房屋维修需要配合的工作，并以优质的装饰服务满足甲方保持良好物业企业形象的需求。
三、合作期限1、20 年月日起至20 年月日止，共计个月。
2、协议期满，本协议自动终止。
3、双方如需续订协议，应在本协议期满十个工作日内向对方提出书面意见。
四、合作费用合作费用是每个合作项目中应由乙方支付给甲方的费用，以合作项目的单位逐个结算。
如下：1、甲方为乙方提供双方互利的展示(甲方所负责物业实际户型及装饰效果图)位置。
乙方将注明其设计单位，此项为乙方义务提供，甲方将不在收取任何费用。
2、甲方将向乙方提供业务常驻推广展示位置，并允许乙方派谴相关人员，在不影响甲方物业管辖外的能力由乙方选择具体展示位置，乙方会携带相关必要的展示工具如展示板、桌椅等，所有费用将由乙方负责。
五、权利和义务1、甲方权利(1)对乙方的从业资质及证明文件进行审查、审核。
(2)对乙方行《物业装饰装修管理规定》情况进行检查、监督。
(3)依据《住宅装修工程施工质量行业规范》对乙方工程质量进行监督。
(4)依据物业管理相关规定对乙方施工人员行为进行合理的管理和制约。
(5)装修期间对施工乙方现场工作进度以及公共设施情况执行监督管理。
2、甲方义务(1)在乙方营销业务开展前为其提供合作项目中相关物业的房型图等资料。
(2)在乙方营销业务开展期间为其提供适宜的办公场地。
开发商与装修公司精装修合作协议
开发商与装修公司精装修合作协议一、协议目的本协议的目的是明确开发商与装修公司在精装修方面的合作关系，确保双方利益，实现共赢。
二、协议内容1. 合作模式开发商与装修公司为实现对外提供精装修服务，合作模式如下：•开发商统一委托装修公司进行精装修；•装修公司派出专业团队进行施工；•开发商根据委托进行付款。
2. 工程范围本协议所指的精装修包括但不限于以下范围：•墙面、天花、地面、门、窗装修；•卫生洁具、电器、厨卫电器等采购和安装；•安装灯饰、窗帘、窗纱等；•各类涂料、地板、瓷砖及其他装修材料采购和使用。
3. 质量标准开发商与装修公司应保证精装修达到以下质量标准：•装修品质达到合同约定水平；•承诺使用合格的装修材料和设备；•完成时间按照合同约定保质保量地完成。
4. 费用支付开发商与装修公司在精装修项目中的费用支付如下：•开发商必须在批准精装修开工之前支付一定比例的装修款项；•精装修工程完毕后，装修公司提供质量保证期，并完成竣工结算。
5. 变更和解除若开发商需要变更合同内容，必须经双方协商达成共识，签署书面变更协议。
同时，一旦发现任何违规行为，则用户在不通知的情况下可以解除本协议并要求退还所有费用。
三、合作注意事项为了保证精装修的顺利进行，双方应注意以下事项：1.开发商应提前向装修公司提供精装修的需求，并按照合同规定支付相应的款项；2.开发商应提供施工现场，并对施工过程进行监督；3.装修公司应保证装修质量，如发现任何装修瑕疵应及时更改；4.双方应互相尊重，保持合法合规。
四、合同条款•合同签署地点：北京市朝阳区（撰写时间）；•合同有效期：三年；•双方各执一份正本，具有同等效力；•合同未尽事宜另行协商。
五、法律适用和争议解决本协议的适用和解释以中华人民共和国相关法律、法规为准。
任何因本协议引起的争议，应由双方协商解决；如协商不成，应提交至相关仲裁机构解决。
六、协议生效本协议自双方签字盖章之日起生效，并且有效期内可以在双方协商一致的情况下进行变更或终止。
同小区装修公司合作协议书
同小区装修公司合作协议书身份证号码：_______________联系电话：_______________乙方（装修公司）：_______________公司名称：_______________法定代表人：_______________联系电话：_______________鉴于甲乙双方均为同一小区的居民，为了共同提高居住环境质量，经友好协商，达成以下合作协议：一、合作内容1.1 乙方为甲方提供装修服务，包括但不限于设计、施工、材料采购等。
1.2 乙方应根据甲方的要求和预算，制定合理的装修方案。
1.3 乙方应保证装修工程的质量，确保装修后的房屋符合相关标准和规定。
二、合作期限2.1 本协议自双方签字盖章之日起生效，至装修工程竣工验收合格之日止。
2.2 如遇特殊情况，需延长合作期限的，双方应提前协商并签订书面补充协议。
三、费用支付3.1 甲方应按约定向乙方支付装修款项，具体金额以双方签订的装修合同为准。
3.2 甲方应在签订本协议后一周内支付首期款项，占装修款项的30%。
3.3 甲方应在装修工程开工前支付第二期款项，占装修款项的40%。
3.4 甲方应在装修工程竣工验收合格后支付尾款，占装修款项的30%。
四、质量保证4.1 乙方应按照国家相关法律法规和行业标准进行装修施工，确保工程质量。
4.2 乙方应对所承担的装修工程提供质保期，质保期内如出现质量问题，乙方应负责免费维修。
4.3 甲方有权对乙方的装修工程进行监督和检查，如发现质量问题，有权要求乙方及时整改。
五、违约责任5.1 如甲方未按约定时间支付装修款项的，每逾期一天，应向乙方支付逾期款项千分之五的违约金。
5.2 如乙方未按约定时间完成装修工程的，每逾期一天，应向甲方支付逾期工程总价千分之五的违约金。
5.3 如因乙方原因导致装修工程质量问题，造成甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。
六、争议解决6.1 本协议在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
装修跟楼盘合作协议书模板
甲方（楼盘开发商）：地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________乙方（装修公司）：地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________鉴于甲方开发的楼盘（以下简称“本项目”）已进入销售阶段，为了确保本项目房屋的装修质量，提高房屋的附加值，甲方与乙方本着平等互利的原则，经友好协商，达成如下协议：一、项目概述1. 项目名称：____________________2. 项目地址：____________________3. 项目规模：____________________4. 项目性质：____________________二、合作内容1. 乙方负责本项目房屋的装修设计与施工，包括但不限于水电改造、墙面处理、地板铺设、厨卫设备安装等。
2. 乙方按照甲方提供的设计图纸和施工规范进行施工，确保装修质量符合国家标准和甲方要求。
3. 乙方负责提供装修所需的原材料、设备、工具等，并保证其质量符合相关标准。
4. 乙方在施工过程中应遵守国家法律法规、行业标准及甲方规定的各项规章制度。
三、工期与进度1. 装修工期自合同签订之日起，至装修工程全部完工验收合格之日止，具体工期为____个月。
2. 乙方应按照甲方要求，在规定的时间内完成装修工程，并确保工程质量。
3. 如因乙方原因导致工期延误，每延误一日，乙方应向甲方支付____元违约金。
四、质量标准1. 乙方应严格按照国家相关标准和甲方要求进行装修施工，确保装修质量。
2. 装修工程完成后，甲方有权对装修质量进行验收，验收标准如下：a. 符合国家相关标准和规范；b. 材料质量合格；c. 施工工艺规范；d. 无明显缺陷。
五、费用及支付1. 本项目装修费用总额为人民币____元，包括材料费、人工费、设备费等。
售楼部装修工程合同9篇
售楼部装修工程合同9篇第1篇示例：售楼部装修工程合同一、甲方：(公司名称)地址：电话：鉴于甲方拥有一处位于（地址）的售楼部，为了提升装修品质，现委托乙方进行售楼部装修工程。
双方经友好协商，达成以下合同：二、装修工程内容：1. 本次装修工程内容包括但不限于：- 售楼部大厅装修设计及施工；- 售楼部办公室装修设计及施工；- 售楼部门厅、走廊装修；- 卫生间、休息区装修；- 电气、空调等设备的安装调试。
2. 装修风格：根据甲方要求，乙方应设计出符合楼盘特色和品牌形象的装修风格，确保装修风格与周边环境协调一致。
三、工期及费用：1. 工期：乙方应当妥善安排施工计划，保证按照计划完成装修工程。
装修工期为（具体天数），自合同签订之日起计算。
2. 费用：本次装修工程的总费用为（具体金额），双方均同意按照约定的支付方式及进度支付。
3. 迟延责任：若因乙方原因导致工程未能按时完成，乙方应承担相应的责任并补偿甲方相应的损失。
四、质量保证：1. 装修工程应符合国家相关规定和行业标准，保证使用环保材料，确保装修质量达到甲方的要求。
2. 乙方应对装修工程提供一年的质量保修期，期间内如有质量问题，乙方应及时进行修复或更换，质保期过后，乙方应提供相关维修及维护服务。
五、争议解决：在装修工程过程中，如双方发生争议，应友好协商解决。
协商不成的，应提交至有关部门进行调解或仲裁。
六、其他约定：1. 本合同自双方签字盖章生效，并同等效力。
2. 双方都需遵守合同约定，保证双方权益。
（以下无正文）甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：以上即为关于售楼部装修工程合同的内容。
希望双方能够按照合同约定履行各自责任，确保装修工程顺利进行，并达到甲方的预期效果。
感谢双方的合作！第2篇示例：售楼部装修工程合同为了规范售楼部装修工程过程，确保双方利益，特制定本合同条款。
本合同一式两份，双方各执一份，具有法律效力。
一、工程内容1.售楼部装修工程内容包括但不限于：大堂装修、展示厅装修、样板间装修、办公区装修等。
装修公司楼盘合作协议书
装修公司楼盘合作协议书协议编号：_____________甲方（装修公司）：_____________地址：_____________________代表人：_________________联系电话：_______________乙方（楼盘开发商）：_____________地址：_____________________代表人：_________________联系电话：_______________鉴于甲乙双方在平等、自愿的基础上，就乙方开发的楼盘（以下简称“项目”）进行装修合作，经友好协商，达成以下合作协议：一、合作内容1. 甲方负责项目的室内装修设计及施工工作，具体内容包括住宅区域、公共区域及其他附属设施的装修。
2. 乙方负责提供符合装修要求的建筑结构及相关配套设施，并确保施工现场的安全。
二、合作方式1. 甲方根据乙方提供的装修标准和要求，提交设计方案供乙方审核。
2. 方案确定后，甲方组织施工队伍进场施工，并按照约定的时间节点完成各阶段工作。
3. 乙方负责工程的质量监督及验收工作。
三、质量要求1. 甲方必须保证装修工程质量达到国家及行业标准，使用符合环保要求的装修材料。
2. 如出现质量问题，甲方应负责无偿修复直至满足质量标准。
四、工期要求1. 甲方应根据合同约定的时间安排施工计划，并确保按期完成。
2. 因不可抗力或乙方原因导致工期延误的，双方应重新协商确定完成时间。
五、费用支付1. 双方应按照合同约定的付款方式和时间节点进行费用结算。
2. 乙方应按照约定支付预付款、进度款及尾款。
六、违约责任1. 任何一方未履行或不完全履行本协议规定的义务，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
2. 如因一方原因导致合作无法继续，该方应承担相应的法律责任。
七、争议解决本协议在履行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他事项1. 本协议自双方代表人签字盖章之日起生效。
家装公司合作协议范本6篇
家装公司合作协议范本6篇第1篇示例：家装公司合作协议甲方：（公司名称）鉴于甲方是一家专业的家装公司，乙方是一家具有一定规模和声誉的公司，双方本着平等互利、诚实守信的原则，就双方合作事宜达成如下协议：第一条合作内容1.1 甲方为乙方提供一揽子家装服务，包括但不限于房屋设计、装修材料供应、施工团队安排等。
1.2 乙方为甲方提供合作项目，包括但不限于房产销售、客户引流、宣传推广等。
2.1 本协议自双方签署之日起生效，至合作事项完成之日止。
2.2 如有需要延长合作期限，双方应当提前书面协商并签订书面补充协议。
3.1 双方合作方式为业务对接合作，甲方为乙方提供家装服务，乙方为甲方提供合作项目。
3.2 双方应当建立相互信任和沟通机制，确保合作顺利进行。
4.1 甲方应当按照乙方的要求，按时按质完成家装服务。
4.2 乙方应当为甲方提供准确、完整的合作项目信息，确保双方合作事宜能够有序进行。
5.1 甲方向乙方提供家装服务的费用为（具体金额）。
5.2 乙方向甲方支付的合作项目费用根据合作项目具体情况协商确定。
第六条保密条款6.1 双方应当妥善保管对方提供的商业机密及其他保密信息，未经对方书面同意，不得泄霩。
第七条违约责任7.1 如一方违反本协议的任何条款，应当承担相应的违约责任，对对方造成经济损失的，应当承担赔偿责任。
第八条协议变更8.1 本协议的任何变更均应当经过双方协商一致，并以书面形式进行确认。
9.1 双方一致同意终止本协议的，应当提前15个工作日书面通知对方，协商解决相关事宜。
第十条争议解决10.1 若双方在本协议履行过程中发生争议，应当通过友好协商解决；协商不成的，应当提交至协议签订地人民法院诉讼解决。
第十一条生效与变更甲方（盖章）：乙方（盖章）：以上即是甲乙双方签署的家装公司合作协议，双方均同意并遵守该协议的相关内容。
【声明】以上所属文章为模拟创作，所涉及到的人物、地点均为虚构，如有雷同，纯属巧合。
第2篇示例：家装公司合作协议范本甲方：家装公司（以下简称“甲方”）地址：xxxxx联系人：xxxxx鉴于甲方为专业从事家居装修服务的公司，乙方为具有一定装修经验和实力的装修公司，双方本着互惠互利、合作共赢的原则，就甲方委托乙方进行装修服务事宜，达成如下协议：第一条服务内容1.1 乙方接受甲方的委托，负责为甲方提供家居装修服务，包括但不限于设计方案制定、材料采购、施工施工、工程管理等。
家装公司与楼盘合作协议书
合作协议书甲方：XXX家装公司乙方：XXXX楼盘经双方友好协商，就甲方为乙方提供家装服务达成以下合作协议：一、合作背景随着人们生活水平的提高，对住房的需求也越来越高，家居装修已成为购房者关注的重要环节。
甲方作为一家专业从事家装设计、施工、售后服务的公司，凭借多年的行业经验和良好的口碑，愿为乙方提供高品质的家装服务，以满足乙方业主的家装需求。
二、合作内容1. 甲方负责为乙方业主提供家装设计方案、施工及售后服务。
2. 甲方应根据乙方提供的楼盘特点和业主需求，制定合理的家装预算和施工进度计划。
3. 甲方应保证家装工程的质量和安全，严格按照国家相关标准和行业规范进行施工。
4. 甲方应在施工过程中，遵守环保法规，确保施工环境整洁，不对楼盘造成环境污染。
5. 甲方应在工程验收合格后，提供一定期限的售后服务，确保乙方业主家装无忧。
三、合作期限本合作协议自双方签订之日起生效，有效期为____年，自合作协议生效之日起计算。
合作期满后，如双方同意续约，应签订书面续约协议。
四、合作费用1. 甲方为乙方提供家装服务，乙方应按照甲方的报价支付家装工程款。
2. 乙方应在合同签订后____日内支付甲方预付款，金额为家装工程款的____%。
3. 甲方完成家装工程后，乙方应按照甲方的结算通知支付剩余的家装工程款。
4. 乙方逾期支付家装工程款，应按照逾期金额的____%支付滞纳金。
五、合作权益1. 双方应积极宣传对方，提高双方的品牌知名度和市场竞争力。
2. 甲方有权要求乙方在合同约定的范围内提供必要的施工条件和支持。
3. 乙方有权要求甲方按照合同约定提供家装服务，并保障工程质量和安全。
4. 双方应相互配合，共同解决合作过程中出现的问题，维护双方的合法权益。
六、违约责任1. 双方应严格履行本合作协议的约定，如一方违约，应承担违约责任。
2. 甲方未按照约定完成家装工程，应向乙方支付违约金，违约金为合同金额的____%。
3. 乙方未按照约定支付家装工程款，应向甲方支付滞纳金，滞纳金为逾期金额的____%。
房地产公司与装修公司合作框架协议(多份)
房地产公司与装修公司合作框架协议：房地产公司与装修公司合作框架协议甲方（房地产公司）：________________乙方（装修公司）：________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方开发的房地产项目与乙方提供的装修服务达成如下合作框架协议：一、合作范围1.1 甲方开发的房地产项目，包括但不限于住宅、商业、办公等类型。
1.2 乙方提供的装修服务，包括但不限于室内装修、室外装修、景观绿化等。
二、合作方式2.1 甲方将其开发的房地产项目提供给乙方进行装修服务。
2.2 乙方按照甲方的要求和标准进行装修施工，并确保装修质量符合国家相关标准和规定。
2.3 甲方负责提供装修所需的材料和设备，并按照约定的时间和数量供应给乙方。
2.4 乙方负责装修施工的组织和管理，并确保装修工程的顺利进行和按期完成。
三、合作期限3.1 本协议的合作期限为____年，自双方签订之日起计算。
3.2 合作期限届满后，如双方愿意继续合作，可另行签订补充协议或续签协议。
四、费用结算4.1 乙方按照甲方的工程量和质量要求进行装修施工，甲方按照实际工程量和装修质量进行验收。
4.2 甲方根据验收合格的工程量和装修质量，按照约定的单价和计价方式向乙方支付装修费用。
4.3 甲方应在验收合格后____个工作日内向乙方支付装修费用。
五、违约责任5.1 如果一方违反本协议的约定，导致合作无法进行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。
5.2 如果乙方未按照甲方的要求和标准进行装修施工，甲方有权要求乙方返工或者采取其他措施进行修复，并要求乙方承担因此产生的费用。
六、争议解决6.1 双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
6.2 如果协商无法解决争议，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他条款7.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
装修跟楼盘合作协议书模板
装修跟楼盘合作协议书模板甲方（楼盘开发商）：____________________乙方（装修公司）：____________________鉴于甲方为一家合法注册并拥有相应资质的房地产开发商，拥有位于_______（楼盘地址）的楼盘开发项目；乙方为一家合法注册并拥有相应资质的装修公司，具备提供装修服务的能力。
甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，就甲方楼盘的装修工程达成如下合作协议：第一条合作内容1.1 甲方同意委托乙方负责位于_______（楼盘地址）的楼盘装修工程。
1.2 乙方同意按照甲方的要求和本协议的约定，为甲方提供装修服务。
第二条工程范围及要求2.1 工程范围：乙方应根据甲方提供的装修设计图纸和工程量清单，完成包括但不限于墙面、地面、天花板、门窗、水电安装、照明、家具等的装修工作。
2.2 工程要求：乙方应确保装修工程符合国家及地方相关建筑装修标准和规范，以及甲方的具体要求。
第三条工程期限3.1 工程期限自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
3.2 如遇不可抗力或其他非乙方原因导致的工程延期，双方应协商确定新的工程期限。
第四条工程质量4.1 乙方应保证工程质量符合甲方要求及国家相关标准。
4.2 甲方有权对工程质量进行监督和检查，乙方应予以配合。
第五条工程验收5.1 工程完成后，乙方应通知甲方进行验收。
5.2 甲方应在接到通知后_______天内组织验收，逾期未验收视为默认验收合格。
第六条工程款支付6.1 工程款支付方式为：_______（具体支付方式）。
6.2 甲方应按照本协议约定的支付方式和时间向乙方支付工程款。
第七条违约责任7.1 如乙方未按期完成工程或工程质量不符合约定，应承担相应的违约责任。
7.2 如甲方未按期支付工程款，应按照国家相关规定向乙方支付违约金。
第八条争议解决8.1 本协议在履行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决。
楼盘与装修公司合作协议
楼盘与装修公司合作协议甲方（楼盘方）：_______乙方（装修公司）：_______签订日期：____年__月__日鉴于甲方拥有待装修的楼盘项目，乙方是一家专业从事装修服务的公司，甲乙双方本着互利共赢、共同发展的原则，经协商一致，订立本楼盘与装修公司合作协议。
第一条合作目的1.1 甲乙双方旨在通过本协议建立长期、稳定的合作关系，共同推进楼盘装修项目的顺利进行。
第二条合作范围2.1 乙方负责对甲方指定的楼盘进行装修设计、施工及后期服务等工作。
第三条合作内容3.1 乙方应根据甲方的要求，提供专业的装修设计方案，并经甲方确认后实施。
3.2 乙方应确保装修工程的质量、进度和安全，符合国家及行业标准。
第四条合作期限4.1 本合作协议的有效期自____年__月__日起至____年__月__日止。
第五条甲方的权利与义务5.1 甲方有权对乙方提供的装修设计方案进行审核和确认。
5.2 甲方应按照合同约定向乙方支付装修设计和施工费用。
5.3 甲方应协助乙方开展装修工程，提供必要的施工条件。
第六条乙方的权利与义务6.1 乙方有权根据装修设计方案进行施工，并收取相应的费用。
6.2 乙方应按照甲方确认的设计方案进行装修施工，并确保工程质量。
6.3 乙方应遵守甲方的管理规定，保证施工过程中的安全和秩序。
第七条费用及支付方式7.1 乙方提供装修服务的总费用为人民币_______元（大写：_______元整）。
7.2 费用支付方式为_______（如：按工程进度支付/一次性支付等）。
7.3 具体支付时间节点为_______。
第八条工程质量与验收8.1 乙方应保证装修工程的质量，达到甲方的验收标准。
8.2 工程完成后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方应在_______天内组织验收。
第九条设计变更与工程量增减9.1 如甲方需要对设计方案进行变更，应提前通知乙方，并协商一致后实施。
9.2 因设计变更导致的工程量增减，双方应协商确定费用调整。
房地产开发商与装修公司合作协议书
房地产开发商与装修公司合作协议书甲方：（房地产开发商名称）地址：联系电话：乙方：（装修公司名称）地址：联系电话：鉴于甲方计划开发房地产项目，为保障项目的进展和质量，经双方充分协商，达成以下合作协议：一、合作内容及范围1. 乙方将为甲方提供房地产项目的装修施工服务，包括但不限于室内装修及景观工程。
2. 乙方负责提供符合法律法规和施工标准的材料和设备，并保证施工质量符合相关规定和甲方的要求。
3. 甲方将提供合适的施工场地，保证供应水、电、气等基础设施，并协助乙方开展施工工作。
二、合作期限本合作协议自双方签字之日起生效，有效期为（具体起止日期）。
三、合作方式1. 乙方工程师将与甲方进行沟通，提供装修设计方案，并经甲方确认后开始施工。
2. 乙方将根据甲方的要求和预算，制定详细的工程报价，并在双方确定后签署合同。
3. 乙方负责组织协调施工队伍，保证工期和质量，在施工过程中及时报告甲方施工进展情况。
四、费用支付方式1. 甲方将按合同约定的工程进度及质量验收情况支付合作款项给乙方。
2. 乙方应及时提供符合法律法规的发票及收据，并按约定时间将款项开具。
五、合作成果及验收1. 乙方在履行合同过程中，应确保装修施工质量符合国家法律法规及相关标准。
2. 甲方将对乙方提供的施工成果进行验收，合格后方可交付使用。
如有质量问题，乙方应负责整改。
3. 乙方在工程完工后，应提供相应的项目交付资料，包括装修方案、保修书等。
六、合作终止1. 合作期限届满后，双方如需继续合作，应及时与对方协商签订新的合作协议。
如不再继续合作，则本协议自动终止。
2. 如因一方违反合同约定，且经过书面通知后仍未改正，对方有权解除合同并追偿损失。
七、争议解决本协议的解释及争议解决，双方应友好协商解决。
协商不成的，任何一方均可向所在地人民法院提起诉讼。
八、其他条款1. 本合作协议未尽事宜，双方可另行协商约定，并作为本协议的补充。
2. 本协议一式两份，双方各执一份，具有同等效力。
装修公司合作协议范文6篇
装修公司合作协议范文6篇篇1甲方：___________________装修公司（以下简称甲方）乙方：___________________公司（以下简称乙方）鉴于甲、乙双方具有共同合作意愿，为共同实现装修行业的良性发展，提高市场竞争力，本着平等互利、合作共赢的原则，经双方友好协商，达成以下合作协议：一、合作事项1. 甲乙双方同意就装修工程进行合作，共同开展装修业务。
2. 双方共同开拓市场，寻找客户资源，实现客户资源共享。
3. 甲乙双方互相提供技术支持，提高服务质量，共同打造品牌。
二、合作模式1. 双方共同组建项目组，共同负责项目的执行与管理。
项目组人员由双方共同确定，甲方负责项目管理及施工，乙方负责业务推广及客户关系维护。
2. 双方按照项目收益比例分配利润，具体分配比例根据每个项目的实际情况进行协商确定。
3. 双方共同承担项目风险，对于因合作产生的纠纷或损失，应按照约定的风险承担比例共同承担。
三、合作期限1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为_____年。
2. 双方可在协议期限届满前六个月协商续签协议。
四、合作细则1. 双方应互相支持，共同提高服务质量，确保工程质量和进度。
2. 甲方负责施工过程中的技术支持和现场管理，确保施工进度和工程质量。
乙方负责业务推广和客户关系维护，提高客户满意度。
3. 双方应定期进行项目沟通，共同解决合作过程中出现的问题。
如遇重大事项，应及时通报并协商解决。
4. 双方应严格保护客户资料，不得擅自泄露或利用客户资料谋取私利。
5. 双方应按照约定分配利润，确保合作双方的利益共享。
五、违约责任1. 如一方违反本协议约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 如因一方违约导致本协议终止，守约方有权要求违约方承担因此产生的损失。
六、争议解决1. 本协议的履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。
2. 若协商不成，双方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
七、其他事项1. 本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
装修跟楼盘合作协议书范本
装修跟楼盘合作协议书范本甲方：_______（楼盘开发商）乙方：_______（装修公司）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方楼盘的装修工程事宜，达成如下合作协议：一、合作范围和内容1.1 甲方将其开发的位于_______的_______（楼盘名称）项目的装修工程委托给乙方负责。
1.2 乙方负责根据甲方的要求，完成该楼盘的装修设计、施工、材料供应等全部工作，并按照约定的标准和质量要求交付装修工程。
二、合作方式和费用2.1 甲乙双方同意采用包工包料的方式进行合作，乙方负责提供装修所需的全部材料和施工人员。
2.2 乙方向甲方承诺，装修工程的造价为人民币_______元整（大写：_______元整），该费用包括但不限于设计费、施工费、材料费、人工费、管理费、税费等。
2.3 甲方应在合同签订后_______日内，向乙方支付装修工程总费用的_______%，作为预付款。
2.4 剩余的装修工程费用，甲方应在乙方完成装修工程并经验收合格后，按照约定的付款方式支付。
三、质量标准3.1 乙方向甲方承诺，装修工程应符合国家相关法律法规、标准和规范的要求，并保证装修工程的质量和安全。
3.2 装修工程的验收标准应按照《住宅装修工程施工规范》（GB50327—2001）执行。
3.3 乙方应在装修工程验收合格后，提供完整的验收资料和保修卡，并承诺在验收合格后的一年内，对装修工程进行免费保修。
四、工期4.1 乙方向甲方承诺，装修工程的开工日期为_______年_______月_______日，竣工日期为_______年_______月_______日。
4.2 如因乙方原因导致装修工程延期，乙方应按照合同约定向甲方支付违约金。
五、违约责任5.1 任何一方违反本协议的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
装修公司售楼部合作协议书
合作协议书甲方：____________（装修公司名称）乙方：____________（售楼部名称）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方为乙方提供装修服务，乙方支付相应费用的事宜，达成如下协议：一、合作内容1.1 甲方作为乙方售楼部的装修施工方，负责售楼部的室内外装修设计、施工、材料供应、工程验收等工作。
1.2 乙方作为甲方售楼部的业主，负责提供装修场地、支付装修费用、协调相关事宜等工作。
二、合作期限2.1 本协议自双方签订之日起生效，合作期限为____个月。
2.2 双方应在合作期限内按照本协议约定的条款履行各自的权利和义务。
三、装修费用及支付方式3.1 乙方向甲方支付的装修费用为人民币____元（大写：__________________________元整），其中包括设计费、施工费、材料费、验收费等。
3.2 乙方支付装修费用的方式如下：（1）本协议签订后____个工作日内，乙方支付装修费用的30%作为预付款；（2）装修工程开工后，乙方支付装修费用的30%；（3）装修工程验收合格后，乙方支付装修费用的剩余40%。
3.3 甲方开具正规发票，乙方按期支付装修费用。
四、装修设计及施工4.1 甲方根据乙方的需求和要求，提供符合相关法律法规、规范标准的装修设计方案。
4.2 甲方按照约定的时间节点完成装修施工，确保工程质量、安全、进度等方面的要求。
4.3 甲方负责协调相关部门，确保装修工程顺利推进。
五、工程验收及保修5.1 装修工程完成后，甲方应按照约定的标准进行自检，确保工程质量符合要求。
5.2 乙方对装修工程进行验收，如验收不合格，甲方应按照乙方的要求进行整改。
5.3 甲方承诺装修工程验收合格后，提供____年的免费保修服务（包括但不限于装修材料、施工质量等方面）。
六、违约责任6.1 双方应严格按照本协议约定的条款履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付相应的赔偿金。
装饰公司与楼盘合作协议7篇
装饰公司与楼盘合作协议7篇篇1本协议由以下双方签订：甲方：XXXX装饰公司（以下简称甲方）乙方：XXXX楼盘（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为明确双方在合作过程中的权利和义务，经友好协商，达成如下协议：一、合作内容1. 甲方将为其楼盘提供室内外装饰设计及施工服务。
2. 乙方将为甲方提供楼盘资源及客户信息。
二、合作期限1. 本协议自双方签字之日起生效，有效期为三年。
2. 协议期满后，双方可协商续签。
三、双方权利与义务1. 甲方权利与义务：（1）甲方应确保装饰设计及施工质量，按照约定完成装饰工程。
（2）甲方应提供必要的设计及施工资料，确保工程的顺利进行。
（3）甲方应遵守乙方提供的楼盘规定，确保施工安全。
2. 乙方权利与义务：（1）乙方应确保提供给甲方的楼盘资源及客户信息真实可靠。
（2）乙方应协助甲方与楼盘业主沟通，促进装饰工程的顺利进行。
（3）乙方应遵守甲方提供的装饰设计及施工规范，确保工程质量。
四、合作细节1. 装饰设计及施工方案：甲方应根据乙方的需求和楼盘特点，提供个性化的装饰设计及施工方案。
2. 工程报价与结算方式：甲方应向乙方提供详细的工程报价及结算方式，确保双方权益得到保障。
3. 施工进度与质量监控：乙方应定期检查甲方的施工进度及质量，提出合理建议和改进意见。
4. 售后服务与保修：甲方应对其提供的装饰工程提供必要的售后服务和保修，确保乙方客户的满意度。
五、保密条款1. 双方应对合作过程中涉及到的商业机密、技术资料、客户信息等予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。
2. 双方应妥善保管合作过程中产生的相关文件和资料，确保其安全性和完整性。
六、违约责任1. 甲方如未按照约定完成装饰工程或存在施工质量问题，应承担相应的违约责任，并赔偿由此给乙方造成的损失。
2. 乙方如未按照约定提供楼盘资源或客户信息，应承担相应的违约责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。
3. 双方在合作过程中如存在其他违约行为，应根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定承担相应的法律责任。
住宅室内装饰装修工程合作协议书（精选3篇）
住宅室内装饰装修工程合作协议书（精选3篇）住宅室内装饰装修工程合作篇1甲方：代表：地址：电话：乙方：代表：地址：电话：风险提示：合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。
本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。
实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《住宅室内装饰装修管理办法》等有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方住宅室内装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜，经双方协商一致，签订本协议。
第一条：工程概况(1)工程户型：_______房_______厅_______卫_______厨。
(2)工程内容及做法：按照甲方图纸进行施工。
(3)工程承包方式：全包，包括等材料的供应。
(4)工程期限____天。
(5)协议价款：本协议工程造价为：________元。
第二条：甲方义务风险提示：应明确约定合作各方的权利义务，以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。
再次温馨提示：因合作方式、项目内容不一致，各方的权利义务条款也不一致，应根据实际情况进行拟定。
甲方装饰装修的住房应合法拥有或经所有权人同意。
(1)开工____日前要为乙方入场施工创造条件，以不影响施工为原则。
(2)提供施工期间的水源、电源。
(3)负责办理房屋物业部门开工手续和应由业主支付的有关费用。
(4)遵守物业管理部门的各项。
(5)负责协调现场施工队与邻里之间的关系。
第三条：乙方义务(1)施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成本协议工程。
(2)在开工前检查水、电、燃气、管道、楼(地)面、墙面，发现问题应及时通知甲方，由甲方负责解决和协调。
(3)遵守物业管理部门的各项规章制度。
(4)负责工程成品、设备和居室留存家具陈设的保护。
装饰公司与楼盘合作协议
装饰公司与楼盘合作协议一、协议双方甲方：XXX装饰有限公司地址：XXX市XXX区XXX街道XXX号法定代表人：XXX电话：XXX乙方：XXX楼盘开发有限公司地址：XXX市XXX区XXX街道XXX号法定代表人：XXX电话：XXX二、协议背景为了更好地推动楼盘项目的发展，甲方与乙方达成以下合作协议，共同合作，共同发展，达到双赢的目标。
三、合作内容1. 设计与施工甲方将负责楼盘内部的装饰设计与施工，以满足乙方的需求和标准。
2. 材料与设备供应甲方将负责提供装饰所需的材料与设备，确保施工质量和进度。
3. 价款支付与结算乙方将根据装饰项目的进展情况及相关要求按照约定的支付时间和金额向甲方支付装饰工程款项，并在工程竣工后及时进行结算。
4. 项目验收乙方将于甲方完成装饰工程后进行验收，如出现不符合合同约定的情况，甲方将进行相应的修复和调整，直到乙方满意为止。
四、权利与义务1. 甲方权利与义务：(1) 应按时提供装饰施工所需的设计方案和材料清单，并确保其真实有效；(2) 按合同约定的质量要求与进度计划完成装饰工程；(3) 完成工程后，应协助乙方进行项目验收，并及时进行修复和调整。
2. 乙方权利与义务：(1) 在合同约定的时间内支付装饰工程款项；(2) 提供准确的工程要求和验收标准；(3) 对甲方提供的装饰设计和施工进行评价，并提供合理的建议和意见。
五、合同期限与变更1. 合同期限从双方签署之日起至装饰工程竣工验收为止。
2. 如需对合同内容进行修改或变更，需经双方协商一致并书面确认。
六、违约责任1. 若甲方未按合同约定提供设计方案和材料清单，或者未按时完成装饰工程，甲方须承担相应责任，并赔偿乙方因此造成的损失。
2. 若乙方未按时支付装饰工程款项或提供准确的工程要求和验收标准，乙方须承担相应责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
七、争议解决双方因履行本协议发生争议时，应通过友好协商解决；如协商不成，可依法向相关仲裁机构申请仲裁。
房地产公司与装修公司合作框架协议正规范本(通用版)
房地产公司与装修公司合作框架协议1. 引言本合作协议旨在规范房地产公司和装修公司之间的合作关系，明确双方的权利和责任，确保合作的顺利进行。
2. 背景房地产公司拥有大量的房产资源，而装修公司具有丰富的装修经验和技术实力。
双方通过合作，可以共同开展房屋装修业务，提高房地产公司的房屋销售竞争力，同时为装修公司带来更多的业务机会和知名度。
3. 合作内容房地产公司与装修公司的合作内容如下：3.1. 装修服务房地产公司将委托装修公司为其房产项目提供装修设计、施工和监督等全套装修服务。
装修公司应根据房地产公司的要求，提供符合质量要求和安全标准的装修工程。
3.2. 材料提供房地产公司将按照合作协议的约定，向装修公司提供所需的装修材料。
装修公司应合理使用并妥善保管这些材料，确保装修工程的质量和进度。
3.3. 相关配套房地产公司将协助装修公司解决在施工过程中可能遇到的问题，提供相关的水电路改造、消防设施改造等配套服务。
3.4. 装修咨询房地产公司将向装修公司提供有关市场需求、装修风格、规范标准等方面的咨询和意见，协助装修公司更好地满足客户需求。
4. 权利与义务4.1. 房地产公司的权利与义务•提供装修项目所需的土地和房产资源；•合理指导装修公司的工作，提供装修材料；•协助解决施工过程中的问题；•结算装修费用并按时支付。
4.2. 装修公司的权利与义务•提供专业的装修设计、施工和监督服务；•合理使用和保管房地产公司提供的装修材料；•与房地产公司密切沟通，及时解决问题；•按照约定时间交付装修工程。
5. 费用与结算5.1. 费用支付装修费用由房地产公司承担，具体费用根据双方签订的合同约定并在合同生效后支付。
5.2. 结算方式装修公司应在装修工程完成后提交结算单据，并向房地产公司提供详细的费用明细。
房地产公司将按照约定支付装修费用。
6. 合作期限与终止6.1. 合作期限本合作协议的合作期限为自双方签署之日起至装修工程完成交付之日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
装饰与房地产开发公司战略合作协议
甲方：
乙方：
依照《合同法》及其他有关法律、行政法规的规定，为实现资源共享，和谐共赢，甲乙双方经过充分协商，本着强强联合，互惠互利的宗旨，在友好、平等、自愿，协商一致的基础上，就彼此长期合作事宜达成以下合作协议：
一：合作范围
甲方经营管理楼盘项目内设计施工装修
二：合作时间
2017年12月18日——2019年12月31日
二、合作方式
甲方为乙方提供合作项目所属小区基本信息，以及营销场地，广告宣传等配套服务，保障乙方业务的顺利开展。
乙方为甲方免费提供合作项目户型设计方案及专业家装咨询，并免费提供一栋别墅，两套方案，两套单元房，每套两个方案，风格是新中式和现代。
三、合作内容
甲方为乙方提供的项目与内容：
1、甲方为乙方提供楼盘所有的户型图与水电安装图；
2、甲方为乙方提供售楼处、交房处排放乙方广告展架位、宣传单页等其他广告位。
3、甲方为乙方提供交房期间30米宣传位；
4、甲方为乙方提供交房期间室内装修咨询处；
5、甲方负责向业主推荐乙方公司，协助乙方承揽业务，但甲方仅承担推荐义务，除此以外的其他事项由乙方直接与业主洽谈，甲方无任何理由担保义务及不负责承担其他任何直接或连带责任；
6、甲乙双方公众微信号等其他网络宣传方式互相宣传。
乙方为甲方提供的项目与内容：
1、乙方为甲方提供户型方案效果图，甲方用于展示给业主或有意项购本楼盘住宅的人群，甲方不得向外流失或作为他用，乙方依法享有户型方案效果图的全部版权；
2、乙方为甲方提供售楼处户型方案效果图展板；
3、乙方为甲方提供交房期间领钥匙业主小礼品及手提袋；
4、乙方营销场地提供甲方宣传广告展、宣传单页等广告位。
四、其他条款：
1、本协议规定终止之日前30日，双方协商续约事宜；
2、本协议规定终止之日后没有续签的，本协议自动解除；
3、本协议有效期内，经甲乙双方协商同意解除，本协议自动解除；
4、因不可抗力如战争、严重自然灾害、国家政策或法规等因素使本协议不能正常执行，本协议自动解除；
7、本协议未尽事宜，双方可协商解决。
6、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，甲乙双方授权代表签字盖章后正式生效。
甲方签字盖章：乙方签字盖章：
2017年_____月____日2017年_____月____日
欢迎您的下载，
资料仅供参考！
致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习资料等等
打造全网一站式需求。